监理委托书[精选5篇]

第一篇：监理委托书

根据我公司与江苏卓越建设项目管理有限公司签订的《建设工程监理合同》，委托江苏卓越建设项目管理有限公司对淮安奔驰4S店（一期）工程建设项目实施施工阶段土建、安装、消防工程的监理。

建设单位盖章（公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

致：陕西力源工程咨询管理有限公司

我校确定20xx暑期对校本部教学楼，办公楼、青少年活动中心4栋楼宇进行装饰电气等分部工程更新维修，根据你公司在20xx-2014年度负责监理的我校东龙山校区装饰、暖通及运动场等工程监理工作的业绩，经我校会议商定，委托你公司对校本部20xx暑期更新维修工程参与决策阶段技术咨询服务，负责施工阶段的具体监理工作。请你公司接到此委托书后，签订工程监理合同，全面履行监理各项职责。

特此委托。

商洛市商州区中学

20xx年x月x日

根据贵州科尊实业有限公司和深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司签 订的《建设工程监理合同》，特给予深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司以 下权利：

一.监理人员在委托人委托的工程范围内，享有以下权利及义务：

(1)组织施工图纸会审，审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

(2)监督承、发包方严格执行工程承包合同和有关工程技术规范、标准。

(3)抽查、核验工程使用的建材、构配件和机械设备的数量及质量。

(4)协同甲方组织工程设计、施工及有关单位进行分项、分部工程和隐蔽工程的检查及工程竣工预验收，并提出竣工验收申请报告。

(5)参与工程验收。

(6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分部分项工程，有权通知承包人停工整改、返工。

(7)监理单位或监理人员有对施工单位违反工程治理相关规定的行为提出处罚建议的权利。

(8)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(9)对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(10)征得委托人同意，监理人员有权发布开工令、停工令、复工令，但事先应向委托人报告。

二．在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判定，公正的进行协调。

贵州科尊实业有限公司

20xx年x月x日

根据国家有关规定，我方抚顺市泰为实业有限公司将抚顺泰为国际汽车文化城工程2、3、8~15、17楼工程全面委托给抚顺诚信石化工程项目管理有限公司进行监理工作，并已签定了监理合同。

一、委托监理工程范围和内容：

抚顺泰为国际汽车文化城工程2、3、8~15、17楼工程建筑、结构、给排水、电等施工图所明确的建筑施工内容。

施工各方要自觉接受项目监理部的协调与安排，接受现场监理工程师的指令与监督。总监理工程师全面负责监理部的监理工作的开展与实施，并对该监理工程项目全权负责。

二、按照监理合同的规定，监理单位在委托的工程范围内，享有以下权利：

1、审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

2、参与工程结算的审查。

3、选择工程总承包的建议权。

4、选择工程分包人的认可权。

5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须

经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

五、建设单位赋予监理工程师的权力是：

1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。

3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。

4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工

程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。

5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。

6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。

7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。

8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。

9、施工组织协调上的主持权。

在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。

抚顺市泰为实业有限公司

法人代表：

20xx年x月x日

陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部：

依据我公司与你单位签订的《监理委托协议》，现委托你单位对 天然气工程进行监理：

工程名称：

工程地点：

工程范围和内容：

工 期： 天

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

请你单位严格按国家的法律、法规和技术规范及施工合同、设计文件的要求进行监理。天然气有限公司

年 月 日

第二篇：委托书

委

托

书

委托人：

1、姓名：

性别：女

国籍： 中国

身份证号码： 受托人：

姓名：

性别：女

国籍： 中国

身份证号码：

我（们）（委托人）（占 100 ％份额)，拥有位于深圳市 区 的房产，现委托上述受托人为我（们）的代理人，在代理期限：2017年 03 月 14 日至2018年 03 月 13日内,受托人均可单独以我（们）的名义办理如下事项：

1.申请转按揭贷款（又称赎楼贷款或个人房产转让中转贷款）或消费贷款(也称房产抵押贷款)，签署借款申请书、借款借据、划款委托书、贷款合同、房地产买卖补充协议等办理转按揭贷款及消费贷款所需签署的相关文件；到银行查询存折及银行卡有无开通网上银行、电话银行的转帐功能，取消网上银行和电话银行、办理吞卡及领取卡原件手续；签署银行查询个人信用报告的相关资料；到银行开立账户，开立或解除安心托管子账户并签署《二手楼（赎楼）贷款信贷资金托管协议》。

2.收取与上述房产有关的款项，包括但不限于：贷款款项、售楼款项、售楼方的赎楼贷款或个人房产转让中转贷款或购买方的银行按揭贷款等；指定按揭贷款及抵押贷款收款账户；将上述款项存入业主或受托人1指定的账户上；签署银行《按揭贷款存入帐户确认书》或《划款账户确认书》等明确收款帐户的文件；签收银行出具的《贷款承诺书》；代为签署银行抵押物价值确认函；到银行办理代扣印花税并签署相关文件；到深圳市住房公积金管理中心签署《住房公积金贷款资金划转授权委托书》等相关资料。

3.到银行或深圳市住房公积金管理中心或典当行申请及办理提前结清贷款、支票赎楼及偿还赎楼贷款等相关手续、签署《提前还款申请书》及信用贷款提前还款申请；收取安心账户的赎楼贷款或个人房产转让中转贷款并办理赎楼手续；打印贷款还款记录、未结清贷款清单、信用卡对账单流水及银行流水账单；偿还贷款逾期、违约金等相关费用及代签相关文件；代为签署终止综合授信额度（合同）及最高额抵押贷款的相关资料，领取银行盖章确认的结清证明；领取上述房产注销抵押登记的相关资料，领取《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》原件；复印《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》、《房地产买卖合同》、《抵押合同》、《借款合同》、购房发票、保险单、借款借据、还款凭证及付清楼款证明书等相关文件资料。代为申请、解除及关闭存贷通业务并签署《个人贷款存贷通申请审批表》及相关文件、《个人贷利通业务开通/撤销/变更收益卡号申请表》，领取银行盖章确认的结清证明。

4.到国土部门、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心办理上述房产注销抵押登记手续并回答国土局、房地产权登记或深圳市不动产登记中心注销抵押登记机关相关询问、签署询问记录及领取办妥注销抵押登记的《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》、《房地产买卖合同》等相关事宜。到房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心等相关部门办理打印产权资料查询表，到银行、担保公司或可查询征信报告的相关机构查询本人个人征信系统信息、签署相关文件并领取信用报告；到房地产权登记中心、深圳市不动产登记中心或相关部门办理数据变更、调取《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》、《抵押借款合同》及委托人购买此房产提供的身份证、户口本、婚姻证明、社保清单或完税证明等资料，领取修改记录单等相关手续并打印或复印；查询委托人名下的全部房产信息，并领取房产信息证明。

5.到银行或土地房产交易中心办理上述房产的资金监管手续，收取或者指定帐户收取监管资金；签署办理或解除资金监管手续所需要签署的申请、资金监管协议及相关文件资料。

6.到担保公司及银行办理上述房产赎楼贷款或个人房产转让中转贷款担保的相关手续，签署并领取担保公司及银行的《担保协议书》及《保证担保合同》等办理赎楼贷款或个人房产转让中转贷款担保所需签署的相关文件。

7.到开发商处办理上述房产的交楼及入伙等一切相关事宜，签署及领取一切相关文件；到国土部门、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心申请办理商品房《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》并签署相关资料，办理相关手续并领取《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》原件，领取税单及缴纳相关税费。

8.转卖上述房产，签署《房地产买卖合同》等办理房产转让所需签署的相关文件、办理《房地产买卖合同》公证、房产过户并回答国土局、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心转移登记相关询问、签署询问记录、签署《存量房交易税款计征申明》、《房地产交易环节个人所得税免征申报表》、《纳税申报表》、《缴款通知书》等所有纳税的相关文件及《深圳市工业楼宇转让增值收益申报表》、《声明书》；过户回执遗失时到国土局、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心签署具结书和相关文件。到国土局、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心等相关部门办理房地产证遗失手续，并办理申请补办《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》的相关手续，领取补办的新《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》。到国土局、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心等相关部门办理《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》上的身份证号码、姓名、护照号码、台胞证号码或其他证件号码变更的一切手续并签署相关文件，领取变更后的新《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》。到税务部门办理申请免税及申请办理上述房产核实价格计征税费等相关事宜并签署相关文件。到税务局查询及打印个人缴税证明、核实税费、签署并领取相关文件。

9.到国土部门、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心签署抵押询问申请表、办理上述房产抵押公证、签署借款合同或抵押合同并办理抵押登记手续、签署相关文件、领取办妥抵押登记的《房地产证》、《不动产权证书》、《不动产登记证明》等相关事宜。到国土局、房地产权登记中心或深圳市不动产登记中心办理撤件，退文相关手续，并签署相关文件。

10.办理上述房产的物业管理、水电、煤气、电话、有线数字电视、网络等过户以及变更的相关手续；到房地产公司签署买卖合同等一切相关文件及办理相关手续。管理房产,代为办理房屋租赁登记手续及签署房屋租赁合同等相关文件，办理与上述房产相关的手续及支付与上述房产有关的税费。

11.代为向买方和第三人进行追偿，权限为特别代理，代为提起诉讼（包括签订起诉书、答辩状、上诉状等全部法律文件）、申请回避、申请提供证据、进行辩论、请求调解、进行质证、反驳诉讼请求，代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉、申请执行、领取执行款、签署代收诉讼文书及其他一切相关事宜。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合法文件及办理相关手续，我（们）均予承认。

委托人：

2017 年 03月 14日

第三篇：委托书

委托书

池州市贵池区人民法院：

因我司与安徽赛威机械有限公司案件涉及鉴定，特委托我单位员工（附身份证复印件）参与鉴定事宜。

权限：选定鉴定机构，确认图纸和检材等鉴定相关事宜。

安徽玉设备制造有限公司

年月日

贵池区人民法院：05662311108吴法官

第四篇：委托书

委托书

岳阳市司法局：

本人邓恢权，现年37岁，家住湖北省松滋市万家乡邓家铺村八组；本人李传兵，现年43岁，家住湖北省松滋市万家乡邓家铺村七组。我二人于2009年12月17日受湖北望春花纺织有限公司肖敏委托在贵市华容县注滋镇石门闸村棉花加工点彭光玉老板处购皮棉224件，计22吨，折款295100元，当场转账付清货款后，皮棉当天运回望春花纺织有限公司仓库，由该公司质监部门重新进行抽样检验，发现皮棉内有包心地角棉，经与彭光玉联系后，协商处理解决未果，我们只好于2010年元月五日向华荣县公安局治安大队报案，由其移交县技术监督局办理此案，但因种种原因，案件办理一拖再拖，没有及时得到处理。多日以来，经望春花纺织有限公司彻底检验，共计掺有地角棉2.1吨，价值3万余元。近期我们又多次与华荣县技术监督局联系处理此案未果，以此实情，特委托贵局帮助办理此案。

委托人：邓恢权

李传兵

2010年元月28日

第五篇：委托书

委托书

为全面落实学校（包括托幼机构）食堂食品安全管理责任，切实加强学校食堂食品安全管理工作，保障广大师生饮食安全，根据《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发„2012‟20号）、国务院《2013年食品安全重点工作安排》（国办发„2013‟25号）和《自贡市食品药品监督管理局关于在学校推行“首席食品安全管理员”制度的通知》（自食药监发„2013‟号）要求，经2013年月日校务会议研究，决定委托本校首席食品安全管理员同志全权管理学校食品安全工作。

×××××××××学校（公章）

校长（签名或者盖章）：

二○一年月日