建筑工程委托书

第一篇：建筑工程委托书

建筑工程委托书范文3篇

项目委托管理作为一个新兴事物在建筑工程工艺日益复杂的今天为非建筑专业企业的管理提供了良好的方式,特别是对中小企业,更有节约成本、提高管理质量等重要意义。本文是小编为大家整理的建筑工程委托书的范文，仅供参考。

建筑工程委托书范文篇一：

建筑工程项目委托书

甲方： 乙方：

为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库

2、项目地点：xxxxxxxx市xxxxxxxxx路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程的一切事务。

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责xxxxxxxxxxxxxxx工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxxxxxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题(包括拨款、现场技术及安全等)，甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字)： 身份证号码： 联系方式： 年月日

乙方(签字)：身份证号码：联系方式： 年月日

建筑工程委托书范文篇二：

工程施工委托书

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包方式：

1.4工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

1.5合同总价款(人民币大写)：

第2条、甲方工作

2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批复等手续。

2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3负责周边环境的保护，协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

第3条、乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划。

3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场安全保卫工作。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意更改原设计。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条、关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成停工8小时以上(1周内累计计算)，工期相应顺延。

4.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应及时办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，但应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

建筑工程委托书范文篇三：

工程建设授权委托书

一、授权委托书(工程建设)

本人(姓名)系(企业名称)的法定代表人，现委托本单位人员(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

企业名称：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

联系电话：(固定电话)(移动电话)

年 月 日

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系(投标人名称)的法定代表人(职务： 特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

企业名称：(盖单位章))。

电话：

年 月 日

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

授权委托书(政府采购)

__________________(采购组织机构名称)：

本授权声明：(投标人名称)(法定代表人姓名、职务)授权(被授权人姓名、职务)为我方合法代表，办理电子备案手续事宜。委托期限从 年 月 日至

年 月 日止。

特此声明。

授权(委托)法定代表人签字：

授权(委托)法定代表人身份证号码：

被授权代表人签字：

授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章)：

日 期：

第二篇：建筑工程委托书范本（通用）

建筑工程委托书范本（通用5篇）

委托人不得以任何理由反悔委托事项，说明委托书具有不可撤销性。随着社会一步步向前发展，我们越来越多的事务会去使用委托书，那么你有了解过委托书吗？下面是小编为大家收集的建筑工程委托书范本（通用5篇），欢迎大家分享。

甲方：

乙方：

为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：

2、项目地点：

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的xxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxx工程的一切事务。

2、xxxxxxxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责xxxxxxxx工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：身份证号码： 联系方式： 年月日

乙方（签字）：身份证号码：联系方式： 年日

致：__________

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：____________（被授权人）被委托人：____________

日期：____________年______月______日日期：____________年______月______日

____________年______月______日

本人（姓名）系（投标人名称）的'法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为（现委托人）。参加（工程名称）投标工作。

委托人姓名： 性别：年龄： 岁 电话：

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称（盖单位章）

法定代表人：（签字）

20xx年 10 月 21 日

兹委托(身份证号码：)作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理 项目工程款的往来事宜。该工程款转入 本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：

委托期限：

受托人无权再转委托。

委托人：（盖 章）

受托人：（签字并捺印）

年 月 日

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位：

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点：

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为、建筑容积率、绿化率。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构;2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构;4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位：(盖章)

日 期： 年 月 日

第三篇：建筑工程委托书范本

建筑工程委托书范本

篇一：建筑类授权委托书范本

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托（分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托

代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 工程投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别：年龄：

身份证号码：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权委托日期： 年月 日

篇二：建筑工程委托书范文3篇

建筑工程委托书范文3篇

项目委托管理作为一个新兴事物在建筑工程工艺日益复杂的今天为非建筑专业企业的管理提供了良好的方式,特别是对中小企业,更有节约成本、提高管理质量等重要意义。本文是小编为大家整理的建筑工程委托书的范文，仅供参考。

建筑工程委托书范文篇一：

建筑工程项目委托书

甲方： 乙方：

为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库

2、项目地点：xxxxxxxx市xxxxxxxxx路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程的一切事务。

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责xxxxxxxxxxxxxxx工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxxxxxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题(包括拨款、现场技术及安全等)，甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字)： 身份证号码： 联系方式： 年月日

乙方(签字)：身份证号码：联系方式： 年月日

建筑工程委托书范文篇二：

工程施工委托书

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条、工程概况

工程名称：

工程地点：

承包方式：

工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

合同总价款(人民币大写)：

第2条、甲方工作

开工前向乙方提供经确认的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批复等手续。

指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

负责周边环境的保护，协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

第3条、乙方工作

参加甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划。

指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场安全保卫工作。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意更改原设计。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条、关于工期的约定

甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

因甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

因设计变更或非乙方原因造成停工8小时以上(1周内累计计算)，工期相应顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应及时办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，但应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

建筑工程委托书范文篇三：

工程建设授权委托书

一、授权委托书(工程建设)

篇三：施工单位授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明:我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的合法代理人，就的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人:性别年龄

身份证号码: 职务:

投 标 人:

法定代表人:（签字或盖章）

授权委托日期: 年 月 日

篇四：工程项目授权委托书样本

工程项目授权委托书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方委托乙方工程项目为 双湖泊岸6、7、8楼外墙油漆涂料工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。

二、委托授权内容：

1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏；

2、施工流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍；

3、所有外墙涂料工程造价为每平方米 元。

4、工程款结算：工程完工后甲方及时组织验收，验收合格后由新七集团相关部门出具工程量，经三方（新七集团、甲方、乙方）确认后按每平方米 元结算。

5、安全文明：施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在 元以内由乙方负责。

三、双方的责任和义务

（一）、甲方的责任和义务

（1）甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。

（2）甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。

（二）、乙方的责任和义务

（1）乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。

（2）乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员 的现场指导及质量监督。

（3）除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。

（4）乙方必须严守信誉，确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同。

（5）工程竣工及时向甲方申请收验。

（6）乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。

（7）因工程需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

（8）甲方需满足乙方的施工要求，因甲方原因未达到乙方施工要求所产生的费用全部由甲方承担。

（9）委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。

四、付款方式

甲方支付乙方该项目的全部费用为 元。施工期间甲方需要支付乙方日常生活费，完工后工人退场需支付人工费的80%，XX年春节（即XX年1月18日）前支付工程款总额的95%，工程验收合格后一年内结清所有工程款。

五、本协议一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表（签字）：_________法人代表代表（签字）：________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇五：工程委托书(范文及格式)

工程委托书（GC-10）

编号：[]-x-（x）-委-xxxx

致：深圳

#团股份有限公司

兹委托贵单位承建 海南儋州

#沙盘模型底座 施工，具体工程委托约定如下：

1.工程范围： 海南儋州

#沙盘模型底座

2.施工依据： 配合营销部顺利开放

3.工 期：（填写工期及开工日期）

4.工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：元（人民币：捌萬贰仟

贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。

6．保 修： 按照合同第五条有关条款

7．付 款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天

内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕

结算后14天内一次付清。）

8．违 约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 200 元/天处罚，处罚总金额

不超过本委托工程造价10 ％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。

9．其 他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。

委托单位： 儋州恒

#有限公司工程部被委托单位：深圳######集团股份有限公司

签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）

日 期： xxxx 年 xx月 xx日 日 期： xxxx 年xx月xx日 工程量清单

工程名称：（填写工程名称，同上）

编号：

（填写委托编号，同上）

篇六：个人委托书范本

委 托 书

委托人：

性别:

身份证号:

被委托人:昆明吉天建筑装饰工程有限公司

营业执照号：***

本人工作繁忙,不能亲自办理退还北市区蒜村经济适用房: KM0110-1-2302

房的装修押金的相关手续，特委托：昆明吉天建筑装饰工程有限公司做为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对被托人在办理在办理上述事 项过程中所签署的相关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任。

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.委托人:

年月日

篇七：工程装饰委托书范本

项目名称：设计编号：

委托方： 承接方：

签订日期：

委托书

甲 方： 乙 方： 项目名称： 项目地点：

甲方委托乙方完成下列装饰工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方装修设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。

一、项目内容：

1．项目名称：。

建筑面积约为 M2。

2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。3．设计内容：

A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录； B．进行风格定位； C．功能布置； D．方案设计； E．效果图设计； F．施工图设计。G．竣工图设计。

4．设计完成，乙方提供设计图纸 套，效果图 张，含全套图纸的光盘 张。

二、甲方工作事项：

1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图（包括水施、电施，空调、消防，投资估算等）;概算部分提供相关采购预算，设备清单，总价汇总。2．协同乙方勘测现场。

三、设计费计取及付款方式：

1．设计费收取：

装饰设计计费方式： 项目概算计费方式：按黑龙江省工程造价咨询行业服务收费标准（见附件一）收取。

2．付款方式：

本合同签订时，由甲方按各项专项合同条款支付。

四、甲方可选择的服务方式：

全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完成本委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

五、其它条款：

1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。2．甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权，乙方享有该套图纸的版权及所有权。

六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会仲裁。

七、备注：（共 条）

八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。

九、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代理人： 代理人：

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

附件一： 黑龙江省工程造价咨询行业服务收费标准 黑龙江省工程造价咨询行业服务收费标准

说 明

（1）收费基数按单项工程造价计算。工程主材无论是否计入工程造价，均应计入收费基数。

（2）维修工程、改建工程、扩建工程、技术改造工程应在上述收费标准的基础上增加20%；高级装饰工程基本收费增加30%。（3）概算编制、审核执行概算定额时的按相应标准的80%计算咨询收费；

（4）直接使用定额计价的结算编制按“第4项”标准执行；直接使用定额计价的结算审核：基本费用按“第5项”标准执行，结算审核的效益收费按核增额加核减额的6～8%执行。（5）对于“第13项”、“第15项”及“直接使用定额计价的结算审核”咨询服务费的收费方式：咨询服务费一般由委托人支付，基本收费由委托人承担，效益收益由受益方承担，审核增

加造价的效益费由委托方代受益方支付。

（6）仅进行人工费或机械费造价咨询时，应按照该人工费相关工程全部造价执行以上的相应标准的60%计算咨询收费。仅进行材料价格咨询时，可参照结算造价审核标准，其中基本收费

增加30%，效益收费按结算审核标准执行。

（7）仅审核中标价以外部分价款，咨询费的基本收费增加50%。效益收费按相应标准执行。（8）钢筋及预埋铁件计算15元/吨，另计收费。（9）出省以外的差旅费用按实际发生计费，由委托方承担。

（10）直接使用定额计价进行施工阶段全过程造价控制，按清单计价标准执行。（11）工程造价无法确定的，可参照计划投资价、概算价、中标价、控制价（标底价）等。（12）按此标准计算收费额不足XX元的，按XX元收费。

（13）示例：某新建工程，直接使用定额计价，审核竣工结算，送审工程造价为5600万元（其中高级装饰工程700万元），钢筋400吨，核增造价5万元，核减造价168万元，合同约定效

益费用按6%计算，服务收费计算如下。

基本费用：500万元׉=18500元（1000—500）万元׉=17500元（XX—1000）万元׉=34000元（3000—XX）万元׉=3XX元（5000—3000）万元׉=60000元 600万元׉=17400元 装饰工程增加系数：700/5600*（18500+17500+34000+3XX+60000+17400）*30%=6728元 核增额加核减额：（168+5）万元*6%=103800元

钢筋：400*15=6000

元

服

务

收

费

合计

：18500+17500+34000+3XX+60000+17400+6728+103800+6000=295928元 91电影

篇八：工程施工委托书

工程施工委托书

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条、工程概况

工程名称：

工程地点：

承包方式：

工期：本工程自年 月 日开工，于年 月 日竣工。

合同总价款(人民币大写)：

第2条、甲方工作

开工前向乙方提供经确认的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批复等手续。

指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

负责周边环境的保护，协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

第3条、乙方工作

参加甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划。

指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场安全保卫工作。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意更改原设计。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条、关于工期的约定

甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

因甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

因设计变更或非乙方原因造成停工8小时以上（1周内累计计算），工期相应顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应及时办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，但应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

篇九：建筑公司授权委托书

授权委托书

根据法律规定，我公司特授权 为我公司在贵

单位承接 工程项目的代理人。

代理人权限如下：有权代理我公司负责办理该工程项目中的施工协调、工程款收取、税款缴纳等事务。但涉及要以我公司的名义签订的一切相关合同或要以我公司的名义出具的有关负责凭证，均必须由我公司另行签字同意并加盖我公司的行政公章或合同专用章。

我公司同意将工程款转入账户。

开户行：

账号：

代理人身份证：

委托人：

法定代表人：

年 月日

钢结构承包合同

篇十：建筑工程投标法定代表人证明及授权委托书样本

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：__________，性别：_________，年龄：_________，职务

：

_________________

系_________________________________________________的法定代表人。特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：____________年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我____________系__________________________的法定代表人，现授权委托__________________________的___________为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，身份证号码：____________________职务：______________，投

标

人

：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：______________年__________月__________日

第四篇：建筑工程委托书

建筑工程委托书1

委托单位(公章)：

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽 (米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

二、各层功能要求：

三、各层层高及檐地高：

四、屋面形式：

五、建筑物内外装修要求：

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

4 4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

结构专业

本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其它情况：

五、基础上部结构要求：

1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其它要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其它要求：

采暖专业

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其它要求：

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

建筑工程委托书2

一、法定代表人身份证明书

单位名称：xx地产

单位性质：合资企业

地 址：xx区

成立时间：20xx年3月1日

经营期限：13

姓 名：____xx______，性别：_男________，年龄：41务：工程师 xx法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20xx年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我xx 系xx地产

的法定代表人，现授权委托 xx建筑工程 的 xx 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：xx 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20xx年7月6日

建筑工程委托书3

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的.总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位： 。

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点： 。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： (盖章)

日 期： 年 月 日

建筑工程委托书4

xx建设工程有限公司：

兹委托xx（姓名）职务：xxx，为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书5

本人：______（姓名）系:______（投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为：______（现委托人）。参加：______（工程名称）投标工作。

委托人姓名：______性别：______年龄：______岁

电话：______

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称：______（盖单位章）

法定代表人：______（签字）

20______年10月21日

建筑工程委托书6

委托单位：

法定代表人姓名

性别

年龄

受委托人姓名

性别

年龄

职务

我系 的法定代表人，现委托 为我代理人，并以我单位名义申请 建筑工程施工许可证，受委托人所填写的一切有关文件，我均予以承认。

受委托人无转让委托权 特此证明

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字、印章）

年 月 日

建筑工程委托书7

授 权 委 托 书

xx建设工程有限公司 ：

兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投标人：（公司全称，盖章）

法定代表人：（姓名 ，签字） 职务：

委托代表人： （姓名 ，签字） 职务：

日 期： 年 月日

建筑工程委托书8

甲方：乙方：

为保证X房地产有限责任公司开发的楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：楼及地下车库

2、项目地点：X市路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责工程的一切事务。

2、工程实施细则及程序以X房地产有限责任公司与建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

乙方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

建筑工程委托书9

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔XX〕124号)等规定，xxxxxx单位xxxxx(法人代表姓名)代表本单位授权xxxxxxxx(被授权人姓名)为本单位xxxxxxxxx(工程项目名称)的项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

单位名称(公章)：xxx

单位地址：xxx

联系电话：xxx

被授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

注册师类别及注册证书号：xxx

联系电话：xxxxx

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书10

致：__________

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：____________（被授权人）被委托人：____________

日期：____________年______月______日日期：____________年______月______日

____________年______月______日

建筑工程委托书11

一、授权委托书(工程建设)

本人 (姓名)系 (企业名称)的法定代表人，现委托本单位人员 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

企业名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

联系电话： (固定电话) (移动电话)

年 月 日

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)

企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 (投标人名称)的法定代表人(职务： 电话： )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

企业名称： ( 盖单位章)

年 月 日

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

授权委托书(政府采购)

__________________(采购组织机构名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方合法代表，办理电子备案手续事宜。委托期限从 年 月 日至年 月 日止。特此声明。

授权(委托)法定代表人签字：

授权(委托)法定代表人身份证号码：

被授权代表人签字：

授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章)：

日 期：

建筑工程委托书12

本人：xxxx（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为（现委托人）。参加（工程名称）投标工作。

委托人姓名：xxx性别：xx年龄：xx岁电话：xxxxxxx

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称xxxx（盖单位章）

法定代表人：xxxx（签字）

20xx年10月21日

建筑工程委托书13

致：xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与xxxxxxxxxx签订了合同号为xxxxxxxxxx的《xxxxxxxxxx合同》，合同总价款为人民币xxxxxxxxxx元。现我公司委托xxxxxxxxxx身份证号为xxxxxxxxxx和xxxxxxxxxx我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为xxxxxxxxxx元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与xxxxxxxxxx由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方xxxxxxxxxx不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书14

兹委托 (身份证号码： )作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理 项目工程款的往来事宜。该工程款转入 本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：

委托期限：

受托人无权再转委托。

委托人：（盖

章）

受托人：（签字并捺印）

年 月 日

建筑工程委托书15

签订时间：

厂房场地平整合同

发包人：

法定代表人： 联系方式：

地址：

承包人：

法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 工程地址： 工程承包范围：

2、合同价格

2。1场地平整工程单价（含税）为每平米人民币 元（大写： 角整），场地平整工程量为平米，合同价格为： 元（大写： 元整）。

（1）此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

（2）合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。

3、支付方式

付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

4、合同工期

4。1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。（或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。）

4。2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素，为不变期间。

4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

5、工程质量

5。1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

5。2工程质量符合 甲方验收 标准。

6、双方一般权利与义务

6。1 发包人的权利与义务

（1）向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

（2）及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。

（3）按合同约定向承包人支付合同价款。

6。2 承包人的权利与义务

（1）在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

（2）边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

（3）承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等）；

（4）承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。

（5）承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

（6）承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（7）承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

（8）承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

（9）承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；凡施工中发生的一切安全事故（包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害），均由承包人负责。

（10）承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

（11）在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

7、安全施工

7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

8、环境控制

承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

9、验收

工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

10、违约责任

10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

10。6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

11、争议解决

因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

12、其他

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

13、附件

附件1 廉洁协议

附件2 营业执照副本复印件

附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件

附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 （以下无正文）

（本页为签字页）

发包人：（签章） 承包人：（签章）

签约代表：

签约代表：

电子信箱：

签约时间：

开户银行：

账 户：

监督电话：

董事长办公室：

电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：

第五篇：建筑工程委托书

建筑工程委托书

建筑工程委托书1

一、授权委托书(工程建设)

本人 (姓名)系 (企业名称)的'法定代表人，现委托本单位人员 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

企业名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

联系电话： (固定电话) (移动电话)

年 月 日

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)

企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 (投标人名称)的法定代表人(职务： 电话： )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

企业名称： ( 盖单位章)

年 月 日

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

授权委托书(政府采购)

__________________(采购组织机构名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方合法代表，办理电子备案手续事宜。委托期限从 年 月 日至年 月 日止。特此声明。

授权(委托)法定代表人签字：

授权(委托)法定代表人身份证号码：

被授权代表人签字：

授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章)：

日 期：

建筑工程委托书2

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔20xx〕124号)等规定，_____________单位___________(法人代表姓名)代表本单位授权________________(被授权人姓名)为本单位_________________(工程项目名称)的'项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：

职称职务：

身份证号码：

单位名称(公章)：

单位地址：

联系电话：

被授权人(本人签名)：

职称职务：

身份证号码：

注册师类别及注册证书号：

联系电话：(手机) /座机： /传真：

年 月 日

建筑工程委托书3

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：__________，性别：_________，年龄：_________，职务：_________________ 系_________________________________________________的法定代表人。 特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：____________年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我____________系__________________________的法定代表人，现授权委托__________________________的___________为我公司签署本工程的'投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容

。 代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：____________________职务：______________，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：______________年__________月__________日

建筑工程委托书4

甲方：乙方：

为保证X房地产有限责任公司开发的楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：楼及地下车库

2、项目地点：X市路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责工程的一切事务。

2、工程实施细则及程序以X房地产有限责任公司与建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的.一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

乙方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

建筑工程委托书5

委托单位：

法定代表人姓名

性别

年龄

受委托人姓名

性别

年龄

职务

我系 的法定代表人，现委托 为我代理人，并以我单位名义申请 建筑工程施工许可证，受委托人所填写的`一切有关文件，我均予以承认。

受委托人无转让委托权 特此证明

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字、印章）

年 月 日

建筑工程委托书6

授 权 委 托 书

xx建设工程有限公司 ：

兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的.投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投标人：（公司全称，盖章）

法定代表人：（姓名 ，签字） 职务：

委托代表人： （姓名 ，签字） 职务：

日 期： 年 月日

建筑工程委托书7

公安消防支（大）队：

我单位建设的建设工程现已全部施工完毕，我单位已会同设计、监理、施工及消防产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的消防设施的'自检自验工作。

本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准，且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕，所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验，结论为合格。故我单位认为该工程已具备消防验收条件，特委托我单位同志（身份证号：xxxxx；手机：xxxxxx）全权代表我单位向贵支队申请办理消防验收手续，并对申报资料的完整性、真实性、合法性以及消防验收的全部过程负责。

此委托有效期限，自 年 月 日至 年 月 日止。

注：左下角粘贴受委托人身份证复印件。

建设单位：xxxx（盖章）

委托人：xxx

（建设单位法人签字）

受委托人：xxx

（建设单位受委托人签字）

年 月 日

建筑工程委托书8

委托单位(公章)：

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽 (米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

二、各层功能要求：

三、各层层高及檐地高：

四、屋面形式：

五、建筑物内外装修要求：

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

4 4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

结构专业

本合同中的`附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其它情况：

五、基础上部结构要求：

1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其它要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其它要求：

采暖专业

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其它要求：

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

建筑工程委托书9

一、法定代表人身份证明书

单位名称：__地产

单位性质：合资企业

地 址：__区

成立时间：20__年3月1日

经营期限：13

姓 名：____________，性别：_男________，年龄：41务：工程师 __法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20__年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我__ 系__地产

的法定代表人，现授权委托 __建筑工程 的 __ 为我公司签署本工程的`投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：__ 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20__年7月6日

建筑工程委托书10

xx建设工程有限公司：

兹委托xx（姓名）职务：xxx，为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的'任何文件材料的有效性。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书11

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位： 。

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点： 。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的`有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： (盖章)

日 期： 年 月 日

建筑工程委托书12

签订时间：

厂房场地平整合同

发包人：

法定代表人： 联系方式：

地址：

承包人：

法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 工程地址： 工程承包范围：

2、合同价格

2。1场地平整工程单价（含税）为每平米人民币 元（大写： 角整），场地平整工程量为平米，合同价格为： 元（大写： 元整）。

（1）此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

（2）合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。

3、支付方式

付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

4、合同工期

4。1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。（或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。）

4。2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素，为不变期间。

4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

5、工程质量

5。1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

5。2工程质量符合 甲方验收 标准。

6、双方一般权利与义务

6。1 发包人的权利与义务

（1）向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

（2）及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。

（3）按合同约定向承包人支付合同价款。

6。2 承包人的权利与义务

（1）在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

（2）边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

（3）承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等）；

（4）承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。

（5）承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

（6）承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（7）承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

（8）承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

（9）承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；凡施工中发生的一切安全事故（包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害），均由承包人负责。

（10）承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

（11）在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

7、安全施工

7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的.措施，防止或者减少损失。

8、环境控制

承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

9、验收

工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

10、违约责任

10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

10。6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

11、争议解决

因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

12、其他

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

13、附件

附件1 廉洁协议

附件2 营业执照副本复印件

附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件

附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 （以下无正文）

（本页为签字页）

发包人：（签章） 承包人：（签章）

签约代表：

签约代表：

电子信箱：

签约时间：

开户银行：

账 户：

监督电话：

董事长办公室：

电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：

建筑工程委托书13

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔XX〕124号)等规定，xxxxxx单位xxxxx(法人代表姓名)代表本单位授权xxxxxxxx(被授权人姓名)为本单位xxxxxxxxx(工程项目名称)的`项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

单位名称(公章)：xxx

单位地址：xxx

联系电话：xxx

被授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

注册师类别及注册证书号：xxx

联系电话：xxxxx

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书14

工程名称：__________________________

工程基本情况：______________________________________________________________________________________

总建筑面积：_________平方米

结构：总长乘宽长宽_________(米)

层数：__________

工程总造价：_____________________________

工程位置：__________________________________________________________________________________________

一、建筑专业：

1.总平面图

2.相邻建筑物关系

3.建筑物市内外自然高差

4.建筑物自然地面确定

二、各层功能要求：____________________________________

三、各层层高及檐地高：________________________________

四、屋面形式：________________________________________

五、建筑物内外装修要求：

1.外墙面：____________

2.内墙面：__________

卫生间：_____________

厨房：______

其他间：_____________

3.顶棚：________

4.地面：____________

5.门窗：________

6.其他：____________

结构专业：

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其他情况：______________________

五、基础上部结构要求：

1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________

2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

4.结构设计其他要求：_________________________________________________

给排水专业：

一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其他要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其他要求：

采暖专业：

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其他要求：

电气专业：

一、建筑物供电人口方向：_________________________________

二、电气照明设计要求：___________________________________

三、建筑物处的.市网线径及电压情况：

四、电话系统设计要求：___________________________________

五、电视系统设计要求：___________________________________

六、其他要求：___________________________________________

补充说明：_______________________________________________

委托单位(章)：________

受委托单位(章)：________

_______年_______月______日

建筑工程委托书15

一、法定代表人身份证明书

单位名称：xx地产

单位性质：合资企业

地 址：xx区

成立时间：20xx年3月1日

经营期限：13

姓 名：____xx______，性别：_男________，年龄：41务：工程师 xx法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20xx年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我xx 系xx地产

的法定代表人，现授权委托 xx建筑工程 的 xx 为我公司签署本工程的投标文件的'法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：xx 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20xx年7月6日