建筑工程委托书范本（通用）[范文大全]

第一篇：建筑工程委托书范本（通用）

建筑工程委托书范本（通用5篇）

委托人不得以任何理由反悔委托事项，说明委托书具有不可撤销性。随着社会一步步向前发展，我们越来越多的事务会去使用委托书，那么你有了解过委托书吗？下面是小编为大家收集的建筑工程委托书范本（通用5篇），欢迎大家分享。

甲方：

乙方：

为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：

2、项目地点：

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的xxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxx工程的一切事务。

2、xxxxxxxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责xxxxxxxx工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：身份证号码： 联系方式： 年月日

乙方（签字）：身份证号码：联系方式： 年日

致：__________

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：____________（被授权人）被委托人：____________

日期：____________年______月______日日期：____________年______月______日

____________年______月______日

本人（姓名）系（投标人名称）的'法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为（现委托人）。参加（工程名称）投标工作。

委托人姓名： 性别：年龄： 岁 电话：

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称（盖单位章）

法定代表人：（签字）

20xx年 10 月 21 日

兹委托(身份证号码：)作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理 项目工程款的往来事宜。该工程款转入 本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：

委托期限：

受托人无权再转委托。

委托人：（盖 章）

受托人：（签字并捺印）

年 月 日

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位：

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点：

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为、建筑容积率、绿化率。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构;2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构;4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位：(盖章)

日 期： 年 月 日

第二篇：建筑工程委托书

建筑工程委托书15篇

建筑工程委托书1

致：__________

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：____________（被授权人）被委托人：____________

日期：____________年______月______日日期：____________年______月______日

____________年______月______日

建筑工程委托书2

一、授权委托书(工程建设)

本人 (姓名)系 (企业名称)的法定代表人，现委托本单位人员 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

企业名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

联系电话： (固定电话) (移动电话)

年 月 日

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)

企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 (投标人名称)的法定代表人(职务： 电话： )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

企业名称： ( 盖单位章)

年 月 日

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

授权委托书(政府采购)

__________________(采购组织机构名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方合法代表，办理电子备案手续事宜。委托期限从 年 月 日至年 月 日止。特此声明。

授权(委托)法定代表人签字：

授权(委托)法定代表人身份证号码：

被授权代表人签字：

授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章)：

日 期：

建筑工程委托书3

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：__________，性别：_________，年龄：_________，职务：_________________ 系_________________________________________________的法定代表人。 特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：____________年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我____________系__________________________的法定代表人，现授权委托__________________________的___________为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容

。 代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：____________________职务：______________，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：______________年__________月__________日

建筑工程委托书4

致：xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与xxxxxxxxxx签订了合同号为xxxxxxxxxx的《xxxxxxxxxx合同》，合同总价款为人民币xxxxxxxxxx元。现我公司委托xxxxxxxxxx身份证号为xxxxxxxxxx和xxxxxxxxxx我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为xxxxxxxxxx元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与xxxxxxxxxx由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方xxxxxxxxxx不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书5

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为 （现委托人）。参加 （工程名称）投标工作。

委托人姓名： 性别：年龄： 岁 电话：

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称（盖单位章）

法定代表人： （签字）

20xx年 10 月 21 日

建筑工程委托书6

xxxxx建筑工程有限公司：

本授权委托书声明：我xx（姓名）xx系（单位名称）的法定代表人，现授权委托xx（姓名）为我公司的代理人，以本单位的名义参加贵公司xx项目的工程活动，全权负责该项目招投标、合同谈判与签订、合同款结算与支付、现场管理等与工程相关的一切事宜，并由我单位承担相应的法律责任。

委托期限自20xx年xx月xx日起至合同实际履行完毕时止。

代理人（签字或盖章）：xx

法定代表人（签字或盖章）：xx授权单位（印章）：xx

委托日期：20xx年xx月xx日

（此处附代理人的身份证复印件）

建筑工程委托书7

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位： 。

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点： 。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的.平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： (盖章)

日 期： 年 月 日

建筑工程委托书8

签订时间：

厂房场地平整合同

发包人：

法定代表人： 联系方式：

地址：

承包人：

法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 工程地址： 工程承包范围：

2、合同价格

2。1场地平整工程单价（含税）为每平米人民币 元（大写： 角整），场地平整工程量为平米，合同价格为： 元（大写： 元整）。

（1）此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

（2）合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。

3、支付方式

付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

4、合同工期

4。1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。（或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。）

4。2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素，为不变期间。

4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

5、工程质量

5。1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

5。2工程质量符合 甲方验收 标准。

6、双方一般权利与义务

6。1 发包人的权利与义务

（1）向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

（2）及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。

（3）按合同约定向承包人支付合同价款。

6。2 承包人的权利与义务

（1）在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

（2）边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

（3）承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等）；

（4）承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。

（5）承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

（6）承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（7）承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

（8）承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

（9）承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；凡施工中发生的一切安全事故（包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害），均由承包人负责。

（10）承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

（11）在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

7、安全施工

7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

8、环境控制

承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

9、验收

工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

10、违约责任

10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

10。6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

11、争议解决

因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

12、其他

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

13、附件

附件1 廉洁协议

附件2 营业执照副本复印件

附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件

附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 （以下无正文）

（本页为签字页）

发包人：（签章） 承包人：（签章）

签约代表：

签约代表：

电子信箱：

签约时间：

开户银行：

账 户：

监督电话：

董事长办公室：

电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：

建筑工程委托书9

兹委托（身份证号码：________）作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理项目工程款的往来事宜。该工程款转入本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：________

委托期限：________

受托人无权再转委托。

委托人：________（盖章）

受托人：________（签字并捺印）

________年________月________日

建筑工程委托书10

本人：xxxx（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为（现委托人）。参加（工程名称）投标工作。

委托人姓名：xxx性别：xx年龄：xx岁电话：xxxxxxx

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称xxxx（盖单位章）

法定代表人：xxxx（签字）

20xx年10月21日

建筑工程委托书11

一、法定代表人身份证明书

单位名称：__地产

单位性质：合资企业

地 址：__区

成立时间：20__年3月1日

经营期限：13

姓 名：____________，性别：_男________，年龄：41务：工程师 __法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20__年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我__ 系__地产

的法定代表人，现授权委托 __建筑工程 的 __ 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：__ 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20__年7月6日

建筑工程委托书12

甲方： 乙方：

为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库

2、项目地点：xxxxxxxx市xxxxxxxxx路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程的一切事务。

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责xxxxxxxxxxxxxxx工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与xxxxxxxxxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题(包括拨款、现场技术及安全等)，甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字)： 身份证号码： 联系方式： 年月日

乙方(签字)：身份证号码：联系方式： 年月日

建筑工程委托书13

本授权委托书声明：

我xx（姓名）xx系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的合法代理人，就的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：xx；性别：x；年龄：xx；

身份证号码：xx；职务：xx；

投标人：xx；

法定代表人：xx（签字或盖章）

授权委托日期：20xx年xx月xx日

建筑工程委托书14

一、法定代表人身份证明书

单位名称：xx地产

单位性质：合资企业

地 址：xx区

成立时间：20xx年3月1日

经营期限：13

姓 名：____xx______，性别：_男________，年龄：41务：工程师 xx法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20xx年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我xx 系xx地产

的法定代表人，现授权委托 xx建筑工程 的 xx 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：xx 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20xx年7月6日

建筑工程委托书15

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔XX〕124号)等规定，xxxxxx单位xxxxx(法人代表姓名)代表本单位授权xxxxxxxx(被授权人姓名)为本单位xxxxxxxxx(工程项目名称)的项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

单位名称(公章)：xxx

单位地址：xxx

联系电话：xxx

被授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

注册师类别及注册证书号：xxx

联系电话：xxxxx

20xx年xx月xx日

第三篇：建筑工程委托书

建筑工程委托书

建筑工程委托书1

一、授权委托书(工程建设)

本人 (姓名)系 (企业名称)的'法定代表人，现委托本单位人员 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

企业名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

联系电话： (固定电话) (移动电话)

年 月 日

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)

企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 (投标人名称)的法定代表人(职务： 电话： )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

企业名称： ( 盖单位章)

年 月 日

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

授权委托书(政府采购)

__________________(采购组织机构名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方合法代表，办理电子备案手续事宜。委托期限从 年 月 日至年 月 日止。特此声明。

授权(委托)法定代表人签字：

授权(委托)法定代表人身份证号码：

被授权代表人签字：

授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章)：

日 期：

建筑工程委托书2

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔20xx〕124号)等规定，_____________单位___________(法人代表姓名)代表本单位授权________________(被授权人姓名)为本单位_________________(工程项目名称)的'项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：

职称职务：

身份证号码：

单位名称(公章)：

单位地址：

联系电话：

被授权人(本人签名)：

职称职务：

身份证号码：

注册师类别及注册证书号：

联系电话：(手机) /座机： /传真：

年 月 日

建筑工程委托书3

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：__________，性别：_________，年龄：_________，职务：_________________ 系_________________________________________________的法定代表人。 特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：____________年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我____________系__________________________的法定代表人，现授权委托__________________________的___________为我公司签署本工程的'投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容

。 代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：____________________职务：______________，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：______________年__________月__________日

建筑工程委托书4

甲方：乙方：

为保证X房地产有限责任公司开发的楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：楼及地下车库

2、项目地点：X市路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责工程的一切事务。

2、工程实施细则及程序以X房地产有限责任公司与建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的.一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

乙方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

建筑工程委托书5

委托单位：

法定代表人姓名

性别

年龄

受委托人姓名

性别

年龄

职务

我系 的法定代表人，现委托 为我代理人，并以我单位名义申请 建筑工程施工许可证，受委托人所填写的`一切有关文件，我均予以承认。

受委托人无转让委托权 特此证明

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字、印章）

年 月 日

建筑工程委托书6

授 权 委 托 书

xx建设工程有限公司 ：

兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的.投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投标人：（公司全称，盖章）

法定代表人：（姓名 ，签字） 职务：

委托代表人： （姓名 ，签字） 职务：

日 期： 年 月日

建筑工程委托书7

公安消防支（大）队：

我单位建设的建设工程现已全部施工完毕，我单位已会同设计、监理、施工及消防产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的消防设施的'自检自验工作。

本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准，且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕，所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验，结论为合格。故我单位认为该工程已具备消防验收条件，特委托我单位同志（身份证号：xxxxx；手机：xxxxxx）全权代表我单位向贵支队申请办理消防验收手续，并对申报资料的完整性、真实性、合法性以及消防验收的全部过程负责。

此委托有效期限，自 年 月 日至 年 月 日止。

注：左下角粘贴受委托人身份证复印件。

建设单位：xxxx（盖章）

委托人：xxx

（建设单位法人签字）

受委托人：xxx

（建设单位受委托人签字）

年 月 日

建筑工程委托书8

委托单位(公章)：

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽 (米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

二、各层功能要求：

三、各层层高及檐地高：

四、屋面形式：

五、建筑物内外装修要求：

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

4 4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

结构专业

本合同中的`附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其它情况：

五、基础上部结构要求：

1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其它要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其它要求：

采暖专业

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其它要求：

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

建筑工程委托书9

一、法定代表人身份证明书

单位名称：__地产

单位性质：合资企业

地 址：__区

成立时间：20__年3月1日

经营期限：13

姓 名：____________，性别：_男________，年龄：41务：工程师 __法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20__年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我__ 系__地产

的法定代表人，现授权委托 __建筑工程 的 __ 为我公司签署本工程的`投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：__ 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20__年7月6日

建筑工程委托书10

xx建设工程有限公司：

兹委托xx（姓名）职务：xxx，为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的'任何文件材料的有效性。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书11

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位： 。

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点： 。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的`有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： (盖章)

日 期： 年 月 日

建筑工程委托书12

签订时间：

厂房场地平整合同

发包人：

法定代表人： 联系方式：

地址：

承包人：

法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 工程地址： 工程承包范围：

2、合同价格

2。1场地平整工程单价（含税）为每平米人民币 元（大写： 角整），场地平整工程量为平米，合同价格为： 元（大写： 元整）。

（1）此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

（2）合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。

3、支付方式

付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

4、合同工期

4。1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。（或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。）

4。2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素，为不变期间。

4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

5、工程质量

5。1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

5。2工程质量符合 甲方验收 标准。

6、双方一般权利与义务

6。1 发包人的权利与义务

（1）向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

（2）及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。

（3）按合同约定向承包人支付合同价款。

6。2 承包人的权利与义务

（1）在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

（2）边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

（3）承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等）；

（4）承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。

（5）承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

（6）承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（7）承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

（8）承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

（9）承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；凡施工中发生的一切安全事故（包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害），均由承包人负责。

（10）承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

（11）在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

7、安全施工

7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的.措施，防止或者减少损失。

8、环境控制

承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

9、验收

工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

10、违约责任

10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

10。6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

11、争议解决

因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

12、其他

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

13、附件

附件1 廉洁协议

附件2 营业执照副本复印件

附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件

附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 （以下无正文）

（本页为签字页）

发包人：（签章） 承包人：（签章）

签约代表：

签约代表：

电子信箱：

签约时间：

开户银行：

账 户：

监督电话：

董事长办公室：

电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：

建筑工程委托书13

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔XX〕124号)等规定，xxxxxx单位xxxxx(法人代表姓名)代表本单位授权xxxxxxxx(被授权人姓名)为本单位xxxxxxxxx(工程项目名称)的`项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

单位名称(公章)：xxx

单位地址：xxx

联系电话：xxx

被授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

注册师类别及注册证书号：xxx

联系电话：xxxxx

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书14

工程名称：__________________________

工程基本情况：______________________________________________________________________________________

总建筑面积：_________平方米

结构：总长乘宽长宽_________(米)

层数：__________

工程总造价：_____________________________

工程位置：__________________________________________________________________________________________

一、建筑专业：

1.总平面图

2.相邻建筑物关系

3.建筑物市内外自然高差

4.建筑物自然地面确定

二、各层功能要求：____________________________________

三、各层层高及檐地高：________________________________

四、屋面形式：________________________________________

五、建筑物内外装修要求：

1.外墙面：____________

2.内墙面：__________

卫生间：_____________

厨房：______

其他间：_____________

3.顶棚：________

4.地面：____________

5.门窗：________

6.其他：____________

结构专业：

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其他情况：______________________

五、基础上部结构要求：

1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________

2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

4.结构设计其他要求：_________________________________________________

给排水专业：

一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其他要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其他要求：

采暖专业：

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其他要求：

电气专业：

一、建筑物供电人口方向：_________________________________

二、电气照明设计要求：___________________________________

三、建筑物处的.市网线径及电压情况：

四、电话系统设计要求：___________________________________

五、电视系统设计要求：___________________________________

六、其他要求：___________________________________________

补充说明：_______________________________________________

委托单位(章)：________

受委托单位(章)：________

_______年_______月______日

建筑工程委托书15

一、法定代表人身份证明书

单位名称：xx地产

单位性质：合资企业

地 址：xx区

成立时间：20xx年3月1日

经营期限：13

姓 名：____xx______，性别：_男________，年龄：41务：工程师 xx法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20xx年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我xx 系xx地产

的法定代表人，现授权委托 xx建筑工程 的 xx 为我公司签署本工程的投标文件的'法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：xx 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20xx年7月6日

第四篇：建筑工程委托书

建筑工程委托书1

委托单位(公章)：

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽 (米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

二、各层功能要求：

三、各层层高及檐地高：

四、屋面形式：

五、建筑物内外装修要求：

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

4 4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

结构专业

本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其它情况：

五、基础上部结构要求：

1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其它要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其它要求：

采暖专业

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其它要求：

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

建筑工程委托书2

一、法定代表人身份证明书

单位名称：xx地产

单位性质：合资企业

地 址：xx区

成立时间：20xx年3月1日

经营期限：13

姓 名：____xx______，性别：_男________，年龄：41务：工程师 xx法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：20xx年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我xx 系xx地产

的法定代表人，现授权委托 xx建筑工程 的 xx 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，

身份证号码：xx 职务：项目经理，

投标人：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：20xx年7月6日

建筑工程委托书3

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的.总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位： 。

2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点： 。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： (盖章)

日 期： 年 月 日

建筑工程委托书4

xx建设工程有限公司：

兹委托xx（姓名）职务：xxx，为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书5

本人：______（姓名）系:______（投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为：______（现委托人）。参加：______（工程名称）投标工作。

委托人姓名：______性别：______年龄：______岁

电话：______

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称：______（盖单位章）

法定代表人：______（签字）

20______年10月21日

建筑工程委托书6

委托单位：

法定代表人姓名

性别

年龄

受委托人姓名

性别

年龄

职务

我系 的法定代表人，现委托 为我代理人，并以我单位名义申请 建筑工程施工许可证，受委托人所填写的一切有关文件，我均予以承认。

受委托人无转让委托权 特此证明

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字、印章）

年 月 日

建筑工程委托书7

授 权 委 托 书

xx建设工程有限公司 ：

兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投标人：（公司全称，盖章）

法定代表人：（姓名 ，签字） 职务：

委托代表人： （姓名 ，签字） 职务：

日 期： 年 月日

建筑工程委托书8

甲方：乙方：

为保证X房地产有限责任公司开发的楼项目的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成以下一致意见：

一、项目概况：

1、项目名称：楼及地下车库

2、项目地点：X市路

二、双方权利与义务：

1、甲方承包的楼及地下车库工程全权委托乙方，由乙方全面负责工程的一切事务。

2、工程实施细则及程序以X房地产有限责任公司与建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效，乙方自觉与建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题（包括拨款、现场技术及安全等），甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

乙方（签字）：身份证号码：联系方式：20xx年XX月XX日

建筑工程委托书9

根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔XX〕124号)等规定，xxxxxx单位xxxxx(法人代表姓名)代表本单位授权xxxxxxxx(被授权人姓名)为本单位xxxxxxxxx(工程项目名称)的项目负责人，该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责，并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

特此授权。

授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

单位名称(公章)：xxx

单位地址：xxx

联系电话：xxx

被授权人(本人签名)：xxx

职称职务：xxx

身份证号码：xxxx

注册师类别及注册证书号：xxx

联系电话：xxxxx

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书10

致：__________

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：____________（被授权人）被委托人：____________

日期：____________年______月______日日期：____________年______月______日

____________年______月______日

建筑工程委托书11

一、授权委托书(工程建设)

本人 (姓名)系 (企业名称)的法定代表人，现委托本单位人员 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件

企业名称： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

联系电话： (固定电话) (移动电话)

年 月 日

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)

企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 (投标人名称)的法定代表人(职务： 电话： )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

企业名称： ( 盖单位章)

年 月 日

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

授权委托书(政府采购)

__________________(采购组织机构名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方合法代表，办理电子备案手续事宜。委托期限从 年 月 日至年 月 日止。特此声明。

授权(委托)法定代表人签字：

授权(委托)法定代表人身份证号码：

被授权代表人签字：

授权代表身份证号码：

投标人名称(盖章)：

日 期：

建筑工程委托书12

本人：xxxx（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为（现委托人）。参加（工程名称）投标工作。

委托人姓名：xxx性别：xx年龄：xx岁电话：xxxxxxx

代理人无转委托权。

特此委托

单位名称xxxx（盖单位章）

法定代表人：xxxx（签字）

20xx年10月21日

建筑工程委托书13

致：xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与xxxxxxxxxx签订了合同号为xxxxxxxxxx的《xxxxxxxxxx合同》，合同总价款为人民币xxxxxxxxxx元。现我公司委托xxxxxxxxxx身份证号为xxxxxxxxxx和xxxxxxxxxx我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为xxxxxxxxxx元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与xxxxxxxxxx由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方xxxxxxxxxx不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

委托人：

20xx年xx月xx日

建筑工程委托书14

兹委托 (身份证号码： )作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理 项目工程款的往来事宜。该工程款转入 本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：

委托期限：

受托人无权再转委托。

委托人：（盖

章）

受托人：（签字并捺印）

年 月 日

建筑工程委托书15

签订时间：

厂房场地平整合同

发包人：

法定代表人： 联系方式：

地址：

承包人：

法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 工程地址： 工程承包范围：

2、合同价格

2。1场地平整工程单价（含税）为每平米人民币 元（大写： 角整），场地平整工程量为平米，合同价格为： 元（大写： 元整）。

（1）此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

（2）合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。

3、支付方式

付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

4、合同工期

4。1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。（或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。）

4。2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素，为不变期间。

4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

5、工程质量

5。1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

5。2工程质量符合 甲方验收 标准。

6、双方一般权利与义务

6。1 发包人的权利与义务

（1）向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

（2）及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。

（3）按合同约定向承包人支付合同价款。

6。2 承包人的权利与义务

（1）在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

（2）边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

（3）承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等）；

（4）承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。

（5）承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

（6）承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（7）承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

（8）承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

（9）承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；凡施工中发生的一切安全事故（包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害），均由承包人负责。

（10）承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

（11）在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

7、安全施工

7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

8、环境控制

承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

9、验收

工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

10、违约责任

10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

10。6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

11、争议解决

因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

12、其他

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

13、附件

附件1 廉洁协议

附件2 营业执照副本复印件

附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件

附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 （以下无正文）

（本页为签字页）

发包人：（签章） 承包人：（签章）

签约代表：

签约代表：

电子信箱：

签约时间：

开户银行：

账 户：

监督电话：

董事长办公室：

电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：

第五篇：建筑工程投标委托书范本

建筑工程投标委托书范本

篇一：建筑业投标授权委托书

授权委托书

本人系（投标人名称）的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方参与（项目名称）投标报名和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：天

代理人无转委托权。

（附法人身份证复印件）（附代理人身份证复印件）

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

201 年月日

篇二：建筑工程投标法定代表人证明及授权委托书样本

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：__________，性别：_________，年龄：_________，职务

：

_________________

系_________________________________________________的法定代表人。特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：____________年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我____________系__________________________的法定代表人，现授权委托__________________________的___________为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，身份证号码：____________________职务：______________，投

标

人

：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：______________年__________月__________日

篇三：建筑工程投标法定代表人证明及授权委托书样本

一、法定代表人身份证明书

单位名称： 赣州市中海地产

单位性质：合资企业

地 址：江西省赣州市章贡区

成立时间：XX年3月1日

经营期限：13

姓 名：____张三______，性别：_男________，年龄：41务：工程师 系赣州市中海地产的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________________(盖章)

日 期：XX年7月6日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我张三 系赣州市中海地产

的法定代表人，现授权委托 赣州市第三建筑工程 的 李四 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，身份证号码：***234 职务：项目经理，投

标

人

：________________________________________(盖章)

法定代表人：______________________________(签字或盖章)

授权委托日期：XX年7月6日

篇四：招投标授权委托书

授权委托书（招投标）

本授权委托书声明：姓名）系投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，参加（招标人）的 的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人： 性别： 职务：

单位：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日

篇五：授权委托书 工程招投标版本

授权委托书

致 ：

本授权委托书宣告：本人系（单位）的法定代表人，现授权委托（职务、姓名）为我单位代理人有权在 工程招标的投标活动中，以我单位的名义参加资格预审、签署投标书和投标文件、与投标人（或业主）协商、签订合同书、办理合同公证手续以及执行一切与此有关的事项。代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本工程结束

代理人无转委托权。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（盖 章）

年月日

射阳县XX年新增千亿斤粮食产能规划

灌区末级渠系工程

投

标

报

名

材

料

建湖县亨泰水利建筑工程有限公司

二O一二年九月二十四日

篇六：工程投标授权委托书(范本)

授 权 委 托 书

县农业综合开发办公室：

兹委托(居民身份证号：)为我单位的委托代理人，代表我单位就（合同编号：)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事物，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位：

法定代表人：

委托代理人：

篇七：建设工程招标代理授权委托书

建设工程招标代理授权委托书

陈湧华(委托人即招标人的法定代表人的姓名)系射阳华泰置业有限公司(招标人名称)的法定代表人,现授权委托 江苏鑫缘项目管理有限公司(招标代理机构名称),就幸福华城三标段（D-

10、12#搂;D-

11、13#搂；地下室2、3#搂）土建、安装(拟招标项目名称)的代理人,以招标人的名义办理以下事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打╳）：

√代拟发包方案； □

√发布招标公告（发出投标邀请书）； □

√编制资格预审文件； □

√组织接收投标申请人报名； □

□审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

√审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； □

√编制招标文件； □

□编制工程量清单；

□编制工程标底；

□组织现场踏勘和答疑；

√组织开标、评标； □

√草拟工程合同； □

√编制招投标情况书面报告； □

√与发包有关的其它事宜： □

招标代理人在代理招标过程中办理上述事宜所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人均予以承认，但发包方案、中标通知书、招投标情况书面报告需经委托人签署。代理人无转委托权。

本授权委托书的有效期为 代理合同签定之日至 代理工作完成时间为止。

特此声明。

委托人：（盖章）

法定代表人：（签字）

篇八：建设工程投标造价咨询委托书

建设工程投标造价咨询委托书

浙江兴阳建设有限公司（以下简称委托人）

一、委托人委托咨询人为以下项目（）提供建设工程造价咨询服务：

织里镇晟舍村史家坝区块室外配套工程

： 年

2．服务类别：

二、咨询人同意按照规定，承担本项目（）议定范围内的建设工程投标造价咨询业务。

三、咨询人承诺不得在同一工程项目中为2家及以上单位提供建设工程招（投）标造价咨询业务。

四、本工程委托的建设工程投标造价咨询业务自XX年01月01日开始实施，至XX年12月31日终结。（委托的填写）

五、本委托书仅限建设建设工程投标时使用。

六，本委托书一式二分，双方各执一份。

委 托 人：（盖章）咨 询 人：（公章）

（咨询成果章）

法定代表人：（签字并盖章）法定代表人：（签字并盖章）

联系电话：2567789 联系电话：2530872 XX年8月29日XX年8月29日

篇九：工程授权委托书样本(共9篇)

篇一：工程委托书(范文及格式)

工程委托书（gc-10）

编号：[]-x-（x）-委-xxxx

致：深圳

#团股份有限公司

2.施工依据： 配合营销部顺利开放

3.工 期：（填写工期及开工日期）

5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：元（人民币：捌萬贰仟

6．保 修： 按照合同第五条有关条款

7．付 款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天

8．违 约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 200 元/天处罚，处罚总金额

9．其 他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，委托单位： 儋州恒

#有限公司工程部被委托单位：深圳######集团股份有限公司 签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）

日 期： xxxx 年 xx月 xx日 日 期： xxxx 年xx月xx日 工程量清单

工程名称：（填写工程名称，同上）

编号：

图片已关闭显示，点此查看

（填写委托编号，同上）

篇二：工程项目授权委托书样本

工程项目授权委托书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方委托乙方工程项目为 双湖泊岸6、7、8楼外墙油漆涂料工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

二、委托授权内容：

1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏；

2、施工流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍；

三、双方的责任和义务

（一）、甲方的责任和义务

（二）、乙方的责任和义务

（2）乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员

四、付款方式

甲方支付乙方该项目的全部费用为 元。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表（签字）：_________法人代表代表（签字）：________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇三：授权委托书范本

授 权 委 托 书

xxxxx建筑工程有限公司：

法定代表人（签字或盖章）：

授权单位（印章）：

委托日期 ：年月 日

（此处附代理人的身份证复印件）

篇四：授权委托书样本

授权委托书

委托人：安徽国通电力建设有限公司

营业执照注册号：34140XX007493 联系电话：0565-2635885 法定代表人：司先荣 受托人：姓名 性别

身份证号码：电话：

我公司全权委托 先生为我公司，负责处理相

委托单位：安徽国通电力建设有限公司

法定代表人：

受托人：

日期：

授权委托书

本授权委托书申明：我（姓名）系（单位名称）

的法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵单位 的投标报名申请并购买标书。

代理人无转委托权。

代理人：性别： 年龄：单 位：部门： 职务：代理人身份证号码：单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

日期： 年月 日

篇五：公司委托授权书范本

公司授权委托书范文

法人授权委托书样本

委托单λ：

法定代表人：

法人授权责任人

姓名：联系电话：

身份证号码：

工作单λ：

委托单λ：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

法人授权责任人：（签名或盖章）

年月日

说明：

法人授权委托书格式

本授权书宣告，在下面签字的xxx公司、总经理、xxx以法定代表人身份合法代表本单位（以下简称“投标人”）授权：xxx为xxx公司的合法代理人，授权代理人在xxxxxxx工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。

投标人（盖章）：xxxxx公司

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

日期：年月日

投标人地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

法人授权委托书样本

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：

联系电话：

身份证号码：

工作单位：

委托单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

法人授权责任人：（签名或盖章）

年月日

说明：

公司委托书范本

公司委托书范本

被委托经办人（或机构）姓名（名称）：******************* 被委托经办人的工作单位和职务：**************************

委托事项：申请公司变更登记

被委托经办人的权限：

1、提交申请材料；□

2、领取公司登记机关的登记决定文件；□

4、领取公司营业执照；□

5、修改申请文件：（以下两项只能任选一项，如同时选择两项则视为该两项授权无效）

（1）不得修改申请材料中的任何内容；□

委托人：公司盖章及法定代表人签字：

***

（公章）

****年**月**日

经办人签名：***身份证件号码：****************联系电话：************** 说明：办理登记的过程中，如变更被委托经办人需另行提交委托书

篇六：工程投标授权委托书(范本)

授 权 委 托 书

县农业综合开发办公室：

授权委托单位：

法定代表人：

委托代理人：

篇七：授权委托书范本模板大全

企业授权委托书(范本1)

xx公司:

兹委托***同志(身份证号码:**********)负责我公司产品的销

售和结算工作，请将我公司货款转入以下开户行帐号内，由此产生的

若有变动,我公司将以书面形式通知贵公司，如果我公司未及时

通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担！

特此申明！

授权有限期：200*年**月**日--200*年**月**日

户名：(电脑打印,不可手写)

帐号：(电脑打印,不可手写)

开户行：(电脑打印,不可手写)xx银行xx支行

公司名称：

法人代表签字：(亲笔签/私章)

200*年**月**日

企业授权委托书

兹授权我公司的，其身份证（护照）号码，作为我公司的合法的授权代表，以我公司的名义

并代表我公司全权处理 杭州龙湖86-1地块项目以下有关事宜：1、2、3、4、在上述授权范围和期限内，授权代表所实施的行为具有法律效

力，本公司予以认可并承担相应法律后果。

特此委托！

授权代表：（签字或盖章）

身份证或护照号码：

职务：

公司签章：

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

通用授权委托书(范本3)

委托人：（公司名称）或（自然人姓名）

受托人姓名：（公司名称）或（自然人姓名）

我（公司／自然人）委托上述受托人办理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 权限范围：1、2、3、委托人签字或盖章：