第一篇：车库买卖合同
车库买卖合同 15篇
随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的车库买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
车库买卖合同 1甲方（人）：________________
电话：________________
乙方（买受人）：________________
电话：________________
根据《一、乙方通过公开拍卖竞得______小区______幢______号，属______结构。
二、乙方按规定付清成交款______（大写：______），拍卖佣金______（大写：______）。
三、甲方统一办理《产权证》，面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取物管费，即每平方建筑面积______元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对设施提供有偿维护、修理。
1、不准将以经营用途使用；
2、不准将出售、租赁或以其它方式转让给______小区以外的住户或单位使用；
3、乙方在购得后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、编号在物管做统一登记；
4、禁止将车辆停放在以外的楼前、楼后及其他公共场地；
5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；
6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；
7、严格遵守物业管理条例及物管对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。
乙方须与小区物管签订《物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理有权制止或处理。
七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方：____________乙方：____________
日期：___________年______月______日日期：___________年______月______日
车库买卖合同 2甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20xx年4月1日前支付，在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。
本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。
一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方(卖方)： 身份证号：
电话：
年 月 日
乙方(买方)： 身份证号：
电话：
年 月 日
证明人： 年 月 日
车库买卖合同 3出卖方（甲方）：_____________
买受方（乙方）：_____________
甲方将其所有的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：
1、甲方将位于 大唐智能花园 小区号的车位卖于乙方。
2、车位的具体情况：位置：_____________ ,四邻:_____________，面积：_____________，产权方式为：_____________。
3、甲方出卖车位的价格为：_____________人民币元，大写_____________元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。
4、自本合同签订之日起，该车位的所有权归乙方所有，甲方将该车位及所有手续交付乙方，并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。
5、甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。
6、在车位转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。
8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
11、合同附件：车位平面图
甲方（签字盖章）：_____________
物业单位（签字盖章）：_____________
日期：__年__月 __日
乙方（签字盖章）： _____________
日期：__年__月 __日
车库买卖合同 4出卖人(以下简称甲方)_____________________
买受人(以下简称乙方)_____________________
经甲、乙双方协商，甲方决定把位于________的________栋________号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。
1、甲方出售此车库的价格为人民币________元整，签本合同时，乙方付给甲方定金________元，余款于日之内交房时付清。
2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。
4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。
1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式份，各方各执份。
五、未尽事宜，协商解决。
甲方签字：________________
甲方配偶签字：________________
乙方签字：________________
乙方配偶签字：________________
________年________月________日
车库买卖合同 5甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
根据《中华人民共和国合同法》、《房地产管理法》及其它相关法律法规之规定，买受人和出卖人协商一致就买卖车库达成如下协议。
一、买受人所购买车库位于银都花园怡景XX南面，首层由东至西第11间，共一户，建筑面积约24.89平方米(套内户型尺寸长6米、宽3.3米、结构层高2.1米，限微型车存放)。
二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟元整(48000元)，房款一次性结清，有收据为凭。
三、本协议签订后，如乙方中途悔约，购房款甲方不退，甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。
四、甲方必须保证车库无任何纠纷和遗留问题，如乙方在房期间，因甲方原因出现的问题，造成乙方的损失，应由甲方承担。
五、上述车库无法办理产权证，一切手续以甲方购房时的原始收据及合同为据。
六、甲方与房产公司之问的一切原始凭据及原始购房合同全部交与乙方。
七、乙方向中介人交中介费五百元整，中介费交后不退 回，如有一方违约，由违约方承担中介费。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
车库买卖合同 6甲方(出卖人)：
住址：
身份证号：
乙方(买受人)：
住址：
身份证号：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整(9000 元)。
三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。
四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
年 月 日
车库买卖合同 7出卖人：_________________________
法定代表人：______________________
注册地址：________________________
营业执照注册号：__________________
联系电话：________________________
买受人：__________________________
身份证号码：______________________
住 所 地：________________________
联 系 电 话：_____________________
风险告知：出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。
双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。
风险告知：很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。
出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。
如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;
2、遭遇非技术所能解决的.问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;
1、逾期时间，分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;
(2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。
买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决：
1、提交______仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。
附件：车库平面图
出卖方(盖章)：___________________ 买受方(盖章)：___________________
法定代表人(签字)：_____________ 法定代表人(签字)：_____________
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
车库买卖合同 8卖方：_______________________________（以下简称甲方）
买方：_______________________________（以下简称乙方）
根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：
一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____号车库卖给乙方所有；甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币_____________________元整。
合同签定时，乙方已付甲方___________万元整(人民币)为预付款；余款________万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清；
三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失，支付相当于购款_____%的违约金。
四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。
五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续，若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还购款，并支付相当于购款_____%的违约金。
七、本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。
甲方（签名或盖章)：___________ 乙方（签名或盖章）：___________
______年____月____日 ______年____月____日
车库买卖合同 9出卖人(以下简称甲方)姓名： 身份证号：
买受人(以下简称乙方)姓名： 身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。
1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整，签本合同时，乙方付给甲方定金 元，余款于 日之内交房时付清。
2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。
4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。
1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式 份，各方各执 份。
五、未尽事宜，协商解决。
甲方签字： 电话：
甲方配偶签字： 电话：
乙方签字： 电话：
乙方配偶签字： 电话：
年 月 日
附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。
车库买卖合同 10______（下称卖方）与______（下称买方）就有关___（船名）船的买卖事宜达成协议，于____年__月__日正式订立本合同。
船级：_____________。
建造年份及厂家：_______年由______船厂建造。
悬挂旗帜：________。呼号：_______。
登记号：_______。登记地点：______。
登记吨位：________。
本合同的条款如下：
1、船价
船价为__________。
2、保证金
为了确保全合同的严格履行，买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上，如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。
3、付款
在船舶移交时，上述买价应由___银行以___支付给____银行。
该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。
4、船舶检查
买方有权查阅船上的船级记录，并在___（时间）内宣布是否予以承认。卖方应在____（地方）为买方安排船舶检查。
买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，保证金应立即释放，本合同宣告无效。
5、交船时间和地点
船舶应在___进行交接。
移交时间/解除合同日期：___年__月__日。
卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。
交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同宣告无效，保证金应立即释放给买方。6。进坞
为了便于船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至___1）对上述水下部分完全满意为止2）。
船舶在坞期间，在买方或船级社代表的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则卖方应自费将其新换或修复直至
船级社完全满意为止。
尾轴的抽出和换新之费用由买方承担，除非尾轴的抽出（无论损坏与否）、换新或修复系出于船级社的要求，在该情况下，上述费用应由卖方承担。
倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，或者船级社有抽出尾轴之要求（无论损坏与否），则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下，上述费用应由买方承担。
船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等
船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨，凡是在船舶检查时属于船舶的物品，无论是否曾使用过，是否在船上，都应成为买方的财产。但是，正在订购的备件不包括在内，倘若发生转运费用问题，则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充，但是，被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中，无须另外付款，只要它们确系卖方财产。
卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸，只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内，卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中：______、┅┅等。
船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。
本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。
8、文本
作为对买方支付买价的交换，卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书，证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连，经公证机关认可，并由____出具船舶无债务证书。交船时，卖方应注销船舶登记，并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。
交船时，卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求，卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存，但买方有复印的权力。
9、债务
卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前，倘若发生任何有关所售船舶的索赔要求，卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。
10、税款
任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担；与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。
11、交船条件
卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止，但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交，自然损耗除外。
船舶应按现有船级移交，船级上不得有船级社的批注。交船前，卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则，一经船级社获悉，将取消船级或在船级上另加批注。
12、船名与标记
船舶移交时，买方应负责更换船名和烟囱标记
13。买方违约责任
倘若买方未能按前述规定支付保证金，卖方有权取消合同，并对所造成的损失和涉及的全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。
倘若买方未能按前述规定支付买价，卖方有权取消合同，保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的损失，卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。
14。卖方违约责任
倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方，买方有权取消合同，全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿，如果证实确系卖方过失所致。
15、仲裁
在本合同的解释和履行上如发生纠纷，则应在___按___（国）3）的有关法律进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。
倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由__4）指派。
倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责，则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人（无论是初始仲裁人还是替代仲裁人），且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传，则在指派方的请求下，指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁，对双方都有约束力。必要时，该仲裁可与法院的判决一样，由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。
甲方：乙方：日期：
车库买卖合同 11出卖方：(甲方)身份证：
买受方：(乙方)身份证：
甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：
1、甲方将位于沙子口街道XX西XX龄青年房(三期)1号楼西边号的车库卖于乙方。
2、车库的交易总价为：人民币元整(大写：)。乙方一次性付清。
3、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
4、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担相应的法律责任。
6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。
8、如遇拆迁，所有补偿归乙方所有，如需办理相关手续由甲方积极配合。
8、未尽事宜甲乙方协商解决。
11、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
甲方：(签字盖章)
乙方：(签字盖章)
证明人：(签字盖章)
________年____月____日
车库买卖合同 12甲方：
乙方：
为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下：
第一条经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于 市 号 栋 单元楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售给乙方，其中：住宅建筑面积为平方米，车库杂物房建筑面积平方米。
第二条上述住宅及车库杂物房的出售价为人民币 万元整。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
第三条付款方式：实行分期付款，首期支付 万元整，第二期支付 万元整。具体支付时间及方式如下：
乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付万元整。
第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的十五日内，与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续，并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续，房屋的产权及使用权归乙方所有，甲方不再拥有产权及使用权，原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。
第五条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权，仅取得车库杂物房的《使用权出让证》，而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况，该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付清上述购房款之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。
第六条上述住宅及车库杂物房的交易金额不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费，此项税费由乙方承担。
甲方：_________乙方：_________
______年___月___日______年___月___日
车库买卖合同 13甲方(出卖人)：______________
乙方(买受人)：______________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库
一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于 号车库(建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整(元)。乙方在年 月 日前一次性付款。
三、甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。
五、甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。
六、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
七、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：_______________________
乙方(买受人)：_______________________
_____年 _____月_____日
车库买卖合同 14甲方（出卖人）：
身份证号：
电话： 乙方（买房人）：
身份证号：
电话：
甲乙双方就车库买卖事项经过协调，一致同意订立合同条款如下，以便双方共同遵守。
___号楼___库，房产证面积_________平方米)出售给乙方。
二、车库价款经双方议定为人民币______________元整。甲方收到房款后出具收据。
三、车库价款支付方式。在双方签订买卖合同之日，乙方一次性支付甲方人民币___________（________________）元整，房款付清后，此车库归乙方所有，甲方办理房产证时（办理房产证费用甲方自付）应协助乙方到房产部门办理过户登记。
四、甲方收到乙方应交的全部房款之后交付给乙方使用（交付房屋前发生的水、电、供热、物业等费用均由甲方承担）。
五、甲方如不按合同规定办理过户手续，乙方可解除本合同。解约时，甲方除将已收的房屋价款全部退还乙方外，另支付乙方已收房屋价款等额的违约金。
六、甲方保证其出卖给乙方的车库，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷，属于准予使用的建筑。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，纠纷概由甲方负责处理，以致影响乙方权利的行使，造成乙方损失的并赔偿乙方损失。
七、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，可向建三江法院起诉。
八、本合同经双方签字即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
车库买卖合同 15甲方（出卖人）： ____________身份证号：____________住址：____________
乙方（买受人）：____________ 身份证号：____________住址：____________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，（实测建筑面积平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整（元）。乙方在___年 ___月___日首付 万元（元）,余款于 年 月 日结清。
三、甲方在___年 ___月___日前将上述车库交付乙方使用。
四、该车库如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方（出卖人）：_____________
乙方（买受人）：_____________
___年 ___月___日
第二篇：车库买卖合同
车库买卖合同范本1
甲方(车库卖方)： 电话：
乙方(车库买方)： 电话：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议： 买方所购车库的.基本情况：车库位置： 车库编号： 建筑面积：平方米，总价： 元。有关事项：
一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。
二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。
四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。
六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。
七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
证明人签字：
年 月 日
车库买卖合同范本2
甲方(出卖人)： 住址： 身份证号：
乙方(买受人)： 住址： 身份证号：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于 号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整( 元)。乙方在 年 月 日前一次性付清。
三、甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
年 月 日
车库买卖合同范本3
出让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
根据《合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本协议,协议内容如下:
鉴于:甲方和正大五星房地产开发有限公司于20xx 年12月13日共同签署的《正大五星XX花园补充协议书》(见附件一)约定:正大五星房地产有限公司将正大五星XX花园地下车库32个车位(见附件二)作价抵扣上交利润,作价标准为每个车位710万元,由甲方自行处理变现,正大五星房地产开发有限公司须无条件配合甲方办理相关手续。
一、甲方将位于贵港市正大五星XX花园地下车库的B5车位,(见附件二)转让给乙方,由乙方自行处置。
二、甲方保证对以上车位享有合法的.占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保本协议之附件一、附件二的客观真实,并符合法律有关规定。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
三、甲、乙双方约定车位转让价款为人民币 元(大写)。
四、乙方须在本协议签定后三日内支付价款,按时划款到甲方银行账户。经甲、乙双方确认,甲方收款银行帐户为: 。
五、本协议自甲、乙双方签字或盖章且乙方将价款划入甲方上述收款银行帐户时即行生效。
六、本协议生效后,甲、乙双方分别向XX公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲、乙双方按国家有关政策规定各自承担)。
七、因甲方原因导致上述车位不能办理落名、产权登记等相关手续或发生债权债务纠纷的,由甲方承担责任;乙方有权解除本协议,甲方须按转让价款双倍赔偿。
八、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。
九、因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。
十、本协议的附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
十二、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
附:一、合作开发正大五星XX花园补充协议书的有效复印件
二、车库明细图的有效复印件
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
车库买卖合同范本4
合同编号______
出卖人：____
注册地址：____
营业执照注册号：____
企业资格证书：_____
法定代表人：____
买受人姓名：____
联系电话：____
身份证：_____
地址：______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书范本。
买受人所购车库的基本情况：
一、本人系____小区__幢__单元__的`业主，购买__号车库，属__结构，价款_____。
二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准。
三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。
五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定：
1、不准将车库以经营用途使用；
2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用；
3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；
4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；
5、文明驾驶，安全行车。在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；
6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
7、本车库买卖合同书范本一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方：____
日期：____
乙方：____
证明人签字__________
__________年__________月__________日
车库买卖合同范本5
卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)
根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。
二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。
三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。
四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。
五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
________年____月____日
车库买卖合同范本6
出卖人(以下简称甲方)姓名：
身份证号：
姓名：
身份证号：
买受人(以下简称乙方)姓名：
身份证号：
姓名：身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。
一、甲方出售房屋情况
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。
二、房屋价格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于____日之内交房时付清。
2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后，应及时清理原来的'各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。
4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。
三、违约责任
1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式份，各方各执份。
五、未尽事宜，协商解决。
甲方签字：电话：
甲方配偶签字：电话：
乙方签字：电话：
乙方配偶签字：电话：
附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。
________年____月____日
车库买卖合同范本7
甲方：
乙方：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县《康宁家园》28平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整，(大写玖万捌千元整)。乙方在20xx车库买卖合同范本年 5月 7日前一次性付清。
三、甲方在 20xx年 5 月 7 日前将上述车库交付乙方使用。
四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
车库买卖合同范本8
甲方：
联系住址：
联系电话：
身份证：
乙方：
联系住址：
联系电话：
身份证：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。
甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：
一、转让车位使用权内容
乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。
二、付款方式
1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。
2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。
三、车位
本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。
四、使用管理
1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。
2、乙方对所受让的.车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。
4、乙方使用该停车位，须服从和遵守 物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。
5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。
五、联系方式
双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。
六、违约责任
本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。
八、本合同经双方签字后生效。
甲方： 乙方：
签约日期： 签约日期：
车库买卖合同范本9
卖方：________________
买方：________________
经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。
一、双方买卖的位于 ，面积平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。
二、的买卖价格为币 元整，于本合同签订之日由买方交付卖方；及钥匙由卖方交付买方。
三、卖方应保证对的拥有所有权，有权处置该，卖方及第三人没有在该上设定抵押，等机关没有对该采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的`损失应当予以赔偿。
四、合同生效后，所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。
五、目前，潍坊市房管部门不对确权登记；若潍坊市房管部门能够对买卖进行登记时，卖方应当配合买方（或者第三方）办理过户登记手续。
六、为使服务于本小区的物业管理知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。
七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。
卖方（手印）：________________买方（手印）：________________
身份证号：________________身份证号：________________
卖方（手印）：________________
身份证号：______年______月____日
物业（盖章）：______年______月____日
本合同买方持有件需附加下列附件：
1、卖方（夫妻双方）的身份证复印件；
2、款项收到条；
3、卖方购买时取得的交款凭证；
4、物业相关登记表。
车库买卖合同范本10
甲方（出卖方）：________________身份证号：________________
乙方（买受方）：________________身份证号：________________
甲方有座落于________________
并保证属于个人所用的合法财产，本人具有独立的处份权，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就买卖这一车位达成如下协议：
1。车位价款人民币____________万元_________整，乙方在签订此协议时一次性支付。
2。双方在签订协议时未办理过户手续，因此乙方要求甲方协助办理车位过户手续时甲方负责有协助的义务。
3。虽然现在双方未办理更名过户手续，但该车位所有权双方同意转移给乙方，乙方对该车位享有完全的'占有、使用、收益、处分的权利。
4。甲方在更名过户之前，不得再将对该车位进行处份（包括抵押、买卖），由此给乙方造成的损失负有赔偿义务（包括直接与间接损失）。
5。在乙方要求甲方办理过户时，甲方不得以车位升值或显失公平或其他理由要求解除合同。
6。在双方签订此协议后，因该车位产生的一切权益都归乙方所用，与甲方无关。
7。甲方应将与车位有关的一切证照交付给乙方，在乙方需以该车位设定权利义务时，甲方应予协助办理。
8。甲方法定车位手续证照下来时应第一时间交由乙方办理过户手续，如因甲方的原因导致合同解除，乙方的损失由甲方按照相关法律法规提请法院裁决。
9。此协议一式两份，自签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
证明人：________________
___________年___________月__________日
车库买卖合同范本11
合同编号：__________
甲方(出售方)：__________
地址：__________
电话：__________传真：__________
乙方(购买方)：__________
地址：__________
电话：__________
身份证号码：__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况
乙方所购车位(库)位于_____第_____号单位。该车库套内面积约为_____平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) _____拾_____万_____仟_____佰_____元整。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____元整。
四、交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。
如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;
2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
五、出卖人延期交房的违约责任
除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;
1、逾期时间，分别处理(不作累加)
(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;
(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的.，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、交接
车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。
七、其他
买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_____种方式解决：
1、提交__________仲裁委员会仲裁。
2、向__________人民法院起诉。
九 、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十 、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。
十一、本合同自双方签订之日起生效。
十二、附件：车库平面图
出卖人(签章)：__________ 买受人(签章)：__________
【法定代表人】：_____ 【代表人】：_____
签于_____年____月____日 签于_____年____月____日
车库买卖合同范本12
甲方(出卖人)：
住址：
身份证号：
乙方(买受人)：
住址：
身份证号：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。
三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。
四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
年 月 日
车库买卖合同范本13
甲方（出卖人）： 身份证号：
住址：
乙方（买受人）： 身份证号：
住址：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，（实测建筑面积平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整（ 元）。乙方在年 月 日首付 万元（ 元）,余款于 年 月 日结清。
三、甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、该车库如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
七、补充条款：____________________________________________________________________________________
甲方（出卖人）： 乙方（买受人）：
年 月 日
车库买卖合同范本14
甲方（人）：________________
电话：________________
乙方（买受人）：________________
电话：________________
根据《一、乙方通过公开拍卖竞得______小区______幢______号，属______结构。
二、乙方按规定付清成交款______（大写：______），拍卖佣金______（大写：______）。
三、甲方统一办理《产权证》，面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取物管费，即每平方建筑面积______元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对设施提供有偿维护、修理。
六、乙方在使用时，须遵守以下规定：
1、不准将以经营用途使用；
2、不准将出售、租赁或以其它方式转让给______小区以外的住户或单位使用；
3、乙方在购得后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、编号在物管做统一登记；
4、禁止将车辆停放在以外的楼前、楼后及其他公共场地；
5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；
6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；
7、严格遵守物业管理条例及物管对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的'管理。
乙方须与小区物管签订《物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理有权制止或处理。
七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方：____________乙方：____________
日期：___________年______月______日日期：___________年______月______日
车库买卖合同范本15
卖方：__（简称甲方）
身份证号码：
买方：（简称乙方）
身份证号码：
甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、车库的基本情况
乙方同意购买甲方所有的位于称__小区__号楼__单元__室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第__号，该车库未办理产权证。
第二条、销售价格
上述车库售价__元
第三条、费用交接的`时间
l、车库电费的交接日期为__年__月__日，此日之后的费用由乙方承担。
2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。
第四条、保证条款
甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权，需给乙方提供上述车库的有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。
第五条、争议的解决
本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。
第六条、合同的生效
本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
__年__月__日
__年__月__日
第三篇：车库买卖合同
车库买卖合同范本1
甲方（车库卖方）：____________电话：____________
乙方（车库买方）：____________电话：____________
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议，
买方所购车库的基本情况：
车库位置：____________车库编号：____________
建筑面积：____________平方米总价：____________
有关事项：
一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于____壹间出售给乙方。
二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式：一次性结清。在甲乙双方签订本协议书后，甲方先交付车库钥匙，由乙方检查电动升降器及内部设施无异后，支付相应款项，甲方出具车库权属证明和收据后，车库所有权归乙方。
四、乙方在取得车库钥匙、车库权属证明和收据后，对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。
五、因车库未办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明或因政策要求需要办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
六、此协议收以甲方先交付车库钥匙，出具车库权属证明和收据，乙方付款为条件，一方不履行协议，对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明，并解除合同。甲乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿元人民币。
七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。
甲方签字：____________乙方签字：____________
____________年____________月____________日
车库买卖合同协议书怎么写
出卖方：____________（甲方）
买受方：____________（乙方）
甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：
1、甲方将位于__________小区__________号的`车库卖于乙方。
2、车库的具体情况：位置：__________，四邻：_________，面积：————，产权方式为：———————。
3、甲方出卖车库的价格为：—————元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。
4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。
6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。
8、未尽事宜甲乙方协商解决。
9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
甲方：____________（签字盖章）
乙方：____________（签字盖章）
____________年____________月____________日
车库买卖合同范本2
甲方(车库的所有权登记人)：_________ 身份证号：
乙方(车库的实际所有人)：___________ 身份证号：
丙方(车库的购买人)： _____________ 身份证号：
现甲、乙、丙三方就位于___________________，建筑面积共_________平方米的车库达成如下协议：
第一条上述车库实际所有人为乙方，甲方为所有权登记人。该车库的占有、使用、收益、处分权利及相关义务均由实际所有人乙方享有或承担。甲、乙双方对此事实均予以认可，并无异议，丙方亦知晓该事实。
第二条上述车库由乙方售给丙方，全部价款共计人民币(大写)：_________元。
第三条本合同签订之日起_________内，丙方应将上列价款付与乙方，乙方收到全部价款后，应将车库在_________之内交付给丙方。
第四条若乙方逾期___日，自约定的交付期限第二天起至实际交付之日止，乙方按日向丙方支付已交付价款万分之____的违约金，合同继续履行;逾期超过___日后，丙方有权解除合同。丙方解除合同的，乙方应当自丙方解除合同通知到达之日起__天内退还全部已付款，并按丙方已付购款的___%向丙方支付违约金。丙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付期限第二天起至实际交付之日止，乙方按日向丙方支付购款___%的违约金。
第五条甲方和乙方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲乙双方或任意一方的上述原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由实际责任人单独或连带承担全部责任。向丙方赔偿损失，并支付相当于购款______%的违约金。
第六条乙方须确保上述车库适宜使用。在交付之前，丙方有权对车库的质量、装修及附属设施等进行检查，若发现有损坏、安全隐患或不适宜使用的.问题，乙方应当在______之内予以维修、更换或其他措施予以解决。若情况严重的或乙方在约定期限内无法解决上述问题，经协商仍不能达成一致的，丙方有权利解除合同，乙方应在______内返还购款。
第七条在甲方取得上述车库的产权证之日起______之内，到相关部门办理更名过户手续，将车库产权更名至丙方名下。所发生的更名相关费用由_______承担。
第八条乙方须确保甲方在取得上述车库产权证之日起______之内，能够履行本合同第四条之义务。若甲方违反约定，迟延或拒绝履行更名过户义务，乙方对丙方承担违约责任。
第九条若甲方迟延或拒绝履行约定的更名过户义务，丙方有权单方解除合同。丙方解除合同的，乙方需全额返还丙方的购款及自交付购款之日起至合同解除通知到达乙方之日止的利息，并由______方向丙方支付相当于购款______%的违约金。若乙方要求继续履行合同的，由______方向乙方按日支付，自约定的办理更名手续最后期限第二天起，相当于购款______%的违约金。
第十条自合同签订之日起至车库产权更至丙方名下之日止，在此期间甲方、乙方非因不可抗力、情势变更或行政行为，均不得单方面提出解除合同、不得私自将该车库另行转卖给他人或其他任何损害丙方合法权利之行为。且乙方须对甲方行为负担保义务。若甲方有上述侵犯丙方合法权利之行为，甲、乙双方须对丙方连带承担违约责任。若乙方单独为上述侵犯丙方合法权利之行为，由乙方单独对丙方承担违约责任。
第十一条若发生第十条所述违约行为，应按第十条约定，由相应的责任主体对丙方承担相当于合同价款______%的违约金，同时责任主体必须继续履行合同义务。若发生第三人善意取得情形，致使无法将该车库更名至丙方名下，相关责任主体须向丙方返还购款及利息，赔偿相应损失，并支付相当于购款______%的违约金。
第十二条上述车库的相关权利义务自交付后均归丙方享有，丙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利，并由乙方承担管理和维修方面的有关费用及相关的义务。
第十三条乙方须保证上述车库能够办理产权登记。若上述车库无法办理产权登记，丙方有权单方解除合同，乙方须返还购款，并支付相当于购款______%的违约金。若丙方主张继续履行合同的，乙方须保障丙方对该车库的合法权益不受侵犯，并向丙方支付相当于购款______%的违约金，双方另有约定的除外。
第十四条本契约一式四份，甲、乙双方各执一份，丙方两份(其中一份作产权登记附件)。
甲方(签章)：_______________年____月____日
乙方(签章)：_________ ______年____月____日
丙方(签章)：_________ ______年____月____日
车库买卖合同范本3
甲方（出卖人）：地址：身份证号：
乙方（买受人）：地址：身份证号：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车位一事达成如下协议：
（一）甲方自愿将其名下位于号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
（二）甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币万元整（元），乙方在年月日之前一次性付清。
（三）甲方在年月日前将上述车位交付乙方使用。
（四）因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购车位款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车位产权及使用权。
（五）本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
（六）本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
车库买卖合同范本4
出卖方：_________公司(以下简称甲方)
地址：_________
法定代表人：_________
购买方：_________公司(以下简称乙方)
地址：_________
法定代表人：_________
根据国家有关规定，甲乙双方经协商一致，就_________部分停车场地买卖一事签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地，上述停车场地出售面积为_________平方米(建筑面积)，具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆，售卖车票之用。
第二条上述停车场地售价为_________元人民币/平方米，总售价为_________元人民币(上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。)
第三条付款时间与办法：
1、本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。
2、本合同签订后_________个月内，乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的重要组成部分)。
3、本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为：乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的_________%(含定金)，_________年_________月前付总售价的_________%，交付使用时会总售价的._________%。该计划一经乙方作出、甲方认可，即产生法律效力，乙方必须严格遵守。
第四条甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起，乙方对该停车场地享有50年使用权。
第五条税费分担
甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。
第六条违约责任
1、本合同生效后，如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约，乙方已交定金甲方不予退还，且甲方有权将停车场地转售他人，乙方不得有任何异议，如甲方反悔将停车场地售于乙方，则视为甲方违约，甲方应向乙方双倍返还定金。
2、本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后，乙方如未能按计划付款，则视为乙方违约，按付款计划里所规定的违约条款处理。
3、甲方必须按期将停车场地交付乙方使用，否则，每逾期一天，愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。
第七条甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议，应首先协商解决，如双方未能达成一致意见，应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。
第八条本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第九条本合同一式四份。甲乙双方各执两份，在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。
第十条本合同附件：乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________代表(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
车库买卖合同范本5
甲方(出卖人)：身份证号：
住址：
乙方(买受人)：身份证号：
住址：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整(元)。乙方在年月日首付万元(元),余款于年月日结清。
三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。
四、该车库如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
七、补充条款：____________________________________________________________________________________
甲方(出卖人)：乙方(买受人)：
年月日
车库买卖合同范本6
甲方（出卖人）__________身份证号码___________
乙方（买受人）__________身份证号码___________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库（建筑面积平方米），出售给乙方。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。
三、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。
四、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本协议签订之日后所产生的`一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。
五、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。
七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字__________乙方签字__________
证明人签字__________
__________年__________月__________日
车库买卖合同范本7
出卖人(以下简称甲方)姓名：
身份证号：
姓名：
身份证号：
买受人(以下简称乙方)姓名：
身份证号：
姓名：身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。
一、甲方出售房屋情况
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的.水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。
二、房屋价格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于____日之内交房时付清。
2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。
4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。
三、违约责任
1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式份，各方各执份。
五、未尽事宜，协商解决。
甲方签字：电话：
甲方配偶签字：电话：
乙方签字：电话：
乙方配偶签字：电话：
附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。
________年____月____日
车库买卖合同范本8
甲方（出卖方）：________________身份证号：________________
乙方（买受方）：________________身份证号：________________
甲方有座落于________________
并保证属于个人所用的合法财产，本人具有独立的处份权，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就买卖这一车位达成如下协议：
1。车位价款人民币____________万元_________整，乙方在签订此协议时一次性支付。
2。双方在签订协议时未办理过户手续，因此乙方要求甲方协助办理车位过户手续时甲方负责有协助的义务。
3。虽然现在双方未办理更名过户手续，但该车位所有权双方同意转移给乙方，乙方对该车位享有完全的占有、使用、收益、处分的权利。
4。甲方在更名过户之前，不得再将对该车位进行处份（包括抵押、买卖），由此给乙方造成的损失负有赔偿义务（包括直接与间接损失）。
5。在乙方要求甲方办理过户时，甲方不得以车位升值或显失公平或其他理由要求解除合同。
6。在双方签订此协议后，因该车位产生的一切权益都归乙方所用，与甲方无关。
7。甲方应将与车位有关的'一切证照交付给乙方，在乙方需以该车位设定权利义务时，甲方应予协助办理。
8。甲方法定车位手续证照下来时应第一时间交由乙方办理过户手续，如因甲方的原因导致合同解除，乙方的损失由甲方按照相关法律法规提请法院裁决。
9。此协议一式两份，自签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
证明人：________________
___________年___________月__________日
车库买卖合同范本9
车库出卖人：
住址：
身份证号码：
(以下简称甲方)
车库受卖人：
住址：
身份证号码：
(以下简称乙方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议：
买方所购车库的.基本情况：
车库位置：
车库编号：
建筑面积：平方米，
总价：元车库买卖协议书车库买卖协议书。
有关事项：
一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。
二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权。
四、车库交付期限：甲方应于本合同签订之日将该车库交付乙方，交付后该车库风险转由乙方承担。
五、甲方保证在交易时该车库没有产权纠纷，符合房屋出售的法定条件。车库交付使用之前的有关费用包括水、气、物业费用由甲方承担。由此引发的纠纷由甲方自行处理，于乙方无关。车库交付后所有费用由乙方自行承担，甲方不再承担任何责任
六、如甲、乙双方任意一方违反合同约定，自愿承担违约金人民币10,000.00元
七、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
八、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由该车库所在地人民法院管辖。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。对甲、乙双方具有同等效力
甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：
年月日年月日
车库买卖合同范本10
出卖人(以下简称甲方)姓名： 身份证号：
姓名： 身份证号：
买受人(以下简称乙方)姓名： 身份证号：
姓名： 身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。
一、甲方出售房屋情况
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。
二、房屋价格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整，签本合同时，乙方付给甲方定金 元，余款于 日之内交房时付清。
2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的.各种费用。
4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。
三、违约责任
1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式 份，各方各执1份。
五、未尽事宜，协商解决。
甲方签字： 电话：
甲方配偶签字： 电话：
乙方签字： 电话：
乙方配偶签字： 电话：
附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。
年 月 日
车库买卖合同范本11
甲方（出卖人）：
身份证号：
电话： 乙方（买房人）：
身份证号：
电话：
甲乙双方就车库买卖事项经过协调，一致同意订立合同条款如下，以便双方共同遵守。
一、甲方自愿将自有车库(
___号楼___库，房产证面积_________平方米)出售给乙方。
二、车库价款经双方议定为人民币______________元整。甲方收到房款后出具收据。
三、车库价款支付方式。在双方签订买卖合同之日，乙方一次性支付甲方人民币___________（________________）元整，房款付清后，此车库归乙方所有，甲方办理房产证时（办理房产证费用甲方自付）应协助乙方到房产部门办理过户登记。
四、甲方收到乙方应交的全部房款之后交付给乙方使用（交付房屋前发生的水、电、供热、物业等费用均由甲方承担）。
五、甲方如不按合同规定办理过户手续，乙方可解除本合同。解约时，甲方除将已收的房屋价款全部退还乙方外，另支付乙方已收房屋价款等额的违约金。
六、甲方保证其出卖给乙方的.车库，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷，属于准予使用的建筑。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，纠纷概由甲方负责处理，以致影响乙方权利的行使，造成乙方损失的并赔偿乙方损失。
七、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，可向建三江法院起诉。
八、本合同经双方签字即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
车库买卖合同范本12
卖方： 身份证号码： （简称甲方）
买方： 身份证号码： （简称乙方）
甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、车库的基本情况
乙方同意购买甲方所有的.位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号，该车库未办理产权证。
第二条、销售价格
上述车库售价 元
第三条、费用交接的时间
l、车库电费的交接日期为 年 月 日，此日之后的费用由乙方承担。
2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。
第四条、保证条款
甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权，需给乙方提供上述车库的有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。
第五条、争议的解决
本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。
第六条、合同的生效
本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
车库买卖合同范本13
甲方(出卖人)__________ 身份证号码___________
乙方(买受人) __________ 身份证号码___________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的.基础上，就买卖车位一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于_____小区_____楼_____号车位(建筑面积_____平方米)，出售给乙方。
二、甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币_____元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。
三、甲方于签订协议之日，将该车位交付乙方使用。
四、乙方在购得车位后，对本车位享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。
五、因车位没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。
七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：__________
乙方签字：__________
证明人签字：__________
_____年_____月_____日
车库买卖合同范本14
出卖人：（以下简称甲方）
买受人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方出卖给乙方车库的相关事项协议如下：
一、甲方出卖车库的位置。甲方出卖给乙方的车库位于_____________________，编号为2号至15号和77号，共15个，（含所购车库进出口通道用房），总建筑面积约______________平方米。（附图红线标示内）
二、车库价格：甲、乙双方协商车库单价人民币____________元，共计人民币____________元。
三、付款方式：甲、乙双方签订本合同书后，乙方预付定金元。余款乙方接收车库时一次性付清。
四、相关约定
1、甲方出卖给乙方的地下车库不办理产权登记，以甲、乙双方签订的本购买车库合同书和甲方出据的收款凭证为乙方购买甲方地下车库的永久有效依据，将来并不受物业持有人变更的影响。
2、甲方出卖给乙方的地下车库售前产权必须是属于甲方，且产权清晰，无债务抵押。若售后发生产权、经济纠纷均由甲方按合同书违约协定负全责。
3、乙方购买甲方的地下车库及为车库配套的过道物权和使用权永久归乙方所有，并与该小区地上建筑物享有同等的相关权力，今后若发生该地上建筑物附带地下车库拆迁改建，相关协商处Z，收益权利均归乙方所有。
4、地下车库公用设施及通道的'使用权。乙方所购甲方地下车库和地下车库进出口通道共用使用权。地下车库进出口通道及相关配套设施为全体地下车库购买人共有，乙方同样享有永久的通行权力，任何人不得以任何理由封闭、阻挠、改变用途和堆放杂物等影响乙方车辆通行的行为。
5、为了便于乙方对所购车库的管理和利用，甲方同意乙方根据自身停车需要，在所购车库进出口安装门栏，门栏以内的物业处Z权、使用权，由乙方自行策划、管理和维护。甲方不得干预。
五、车库交付条件。车库内四边墙壁和屋顶为搓沙抹平刮白，地面为豆石地面，护墙底部应做好排水沟。为乙方所购车库的进出口各安装卷帘门一扇，单独安装电表一只，通道安装照明5盏。甲方统一提供门岗和安装监控设备，消防设施等，并进行物业管理。
六、车库交付时间：______年___月____日。
七、违约责任。如一方违约，违约方除赔偿另一方总金额30％的违约金外，还应赔偿因违约所造成的相关经济损失。
八、车库保修按照国家相关保修条例执行。物业管理费由乙方另行与物业管理公司协商。
九、本合同经甲乙双方签字后即生效。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
_____年___月____日
车库买卖合同范本15
卖 方： ______________(以下简称甲方)
身份证号：__________________
买 方： ______________(以下简称乙方)
身份证号：__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有车库，达成如下协议：
第一条 甲方所售车库座落位置、面积：
1、甲方所售车库位于 ;
2、甲方所售车库建筑面积平方米。
第二条 车库售价、付款方式：
1、甲方所售车库总金额为(人民币) 整。
2、签定本合同时，乙方向甲方一次性支付购买车库全款。
第三条 车库交付、相关手续及物品交付：
本合同签定之时，甲方向乙方交付车库，同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。
第四条 相关责任约定
甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该车库在交接前既已存在的.产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。车库交付后，由乙方负责办理车库更名过户等手续，甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料，证明材料交付时间由双方另行约定。
第五条 本合同未尽事宜
由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
第六条 本合同在履行中发生争议
由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。
第七条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(代签人)： 乙方(签字)：
______年____月____日
第四篇：车库买卖合同
车库买卖协议
卖方（以下简称甲方）：身份证号：
买方（以下简称乙方）：身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》、《长春市房地产交易市场管理条例》等有关法律、法规、规章的规定，就房屋买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下协议，共同遵守：
一、甲方自愿将座落在小区栋号车库自愿转让给乙方，建筑面积为平方米。
二、经甲乙双方协商该房屋成交价格为人民币大写元整，￥元整，更名费用由方负责。
三、付款方式：
四、该房屋在转让期间自年月日前由此房屋引起或遗留的各种经济纠纷、家庭纠纷及各种欠费，全部由甲方负责，自年月日后所发生的各种经济纠纷、家庭纠纷及各种欠费由乙方自行负责。
五、甲方在转让该房屋前必须保证此房的真实、有效、合法性，更名期间甲方应无条件配合乙方，如有虚假要负法律责任。
六、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方当事人签字后生效。
甲方（签字）：联系电话：
乙方（签字）：联系电话：
年月日
第五篇：车库买卖合同
车库买卖合同范本1
甲方(车库卖方)： ________电话：________
乙方(车库买方)：________电话：________
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议，
买方所购车库的基本情况：
车库位置：________车库编号：________
建筑面积：________平方米总价：________
有关事项：
一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于____壹间出售给乙方。
二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式：一次性结清。在甲乙双方签订本协议书后，甲方先交付车库钥匙，由乙方检查电动升降器及内部设施无异后，支付相应款项，甲方出具车库权属证明和收据后，车库所有权归乙方。
四、乙方在取得车库钥匙、车库权属证明和收据后，对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。
五、因车库未办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明或因政策要求需要办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
六、此协议收以甲方先交付车库钥匙，出具车库权属证明和收据，乙方付款为条件，一方不履行协议，对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明，并解除合同。甲乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿20______元人民币。
七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。
甲方签字： ________乙方签字：________
________年________月________日
车库买卖合同范本2
甲方(车库卖方)：________身份证：________
乙方(车库买方)： ________身份证：________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。
一、甲方自愿将_______________小区_____幢______单元______号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币_______万元整。
二、付款方式：合同签定时，乙方已付甲方_______万元整(人民币);余款______万元整(人民币)于该车库有关更名手续办好后付清;
三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷，因甲方的原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任，并向乙方赔偿损失。
四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。
五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记，并协助乙方办理车库更名手续，在更名过程中产生的费用由甲方承担。若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还全部购款。
六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。
七、本合同经双方签章后生效，如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。
甲方：________________(签字盖章)乙方： ________(签字盖章)
物业公司(盖章)：________
证明人签字：________
________年________月________日
车库买卖合同范本3
甲方(出卖人)：________
住址：________
身份证号：________
乙方(买受人)：________
住址：________
身份证号：________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下位于_号车库(实测建筑面积_平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币_万元整(_元)。乙方在20__年__月__日前一次性付清。
三、甲方在_年_月_日前将上述车库交付乙方使用。
四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：________
乙方(买受人)：________
20__年__月__日
车库买卖合同范本4
甲方(出卖人)：
住址：
身份证号：
乙方(买受人)：
住址：
身份证号：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：
一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。
三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。
四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
年 月 日
车库买卖合同范本5
甲方(出卖人)：________
地址：________
电话：________
乙方(买受人)：________
住址：________
电话：________
身份证号码：________
根据《民法典》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、乙方所购车位(库)位于 ________小区地下车库第 ________号位(具体位置见合同附车位图)。
二、该车位使用权期限与________小区的房屋所有年限一致。
三、乙方所认购车位单价为________万 ________仟 ________佰________元整。
四、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。
五、交付期限
出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。
六、出卖人违约责任
出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理：
1、逾期时间，分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过____日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之 ________的违约金，合同继续履行;
(2)逾期超过____日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在____日内退还全部已付款，并按总价款的百分之 ________向买受人支付违约金。
七、买受人义务
1、车位(库)达到使用条件后，出卖人应当通知买受人办理交付手续。
2、买受人在接到交车位通知____日内办理交接手续，否则拖延天数按日向出卖人支付总车位款万分之的违约金及看管费。逾期____日，出买人有权因买受人违约而解除合同，而买受人应向出卖人从购车位之日起到解除合同之日止按天数支付每日总车位款万分之的违约金。
3、出卖人交付给买受人的车位(库)是能正常使用的车位(库)，买受人无须装修即可正常使用。买受人在使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。如违反本条约定，买受人应当负责恢复原状，并承担因此而造成的全部损失。
八、其他约定
1、在合同有效期内，属于大修理范围的维修费用，应由买受人筹集。
2、买受人应遵照物业公司的管理规定缴纳停车位管理费。如买受人拖欠停车位管理费，物业公司有权采取适当之措施催缴。
3、买受人停泊在停车场内的任何车辆因任何原因而导致损毁、被盗，出卖人及物业管理公司不承担赔偿责任。
4、买受人如损坏停车场内的设施和结构，将负一切赔偿责任。若因不遵守停车场使用规定而引起任何其他之赔偿责任，亦须由买受人负责。
5、买受人所购停车位，只可停泊买受人指定的一部车辆。如买受人需停泊不同牌号之其他车辆，应事先知会物业公司并登记备案。物业公司在没有得到事先知会的情况下，有权拒绝与买受人车牌号码不符之车辆进入停车场。
6、买受人同意遵守该停车场的一切使用守则。如有违反，物业管理公司有权通知有关部门采取锁车或将车辆拖至合适地方等处理措施、并知会买受人。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可向有管辖权的人民提起诉讼。
十、本合同一式贰份，具有同等法律效力。出卖人持贰份，买受人持壹份。
十一、本合同自双方签订之日起生效。
十二、附件：车位(库)平面图
出卖人(签章)________买受人(签章)________
法定代表人________;代表人________;
签于________年____月____日签于________年____月____日
车库买卖合同范本6
卖方：________________
买方：________________
经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。
一、双方买卖的位于 ，面积平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。
二、的买卖价格为币 元整，于本合同签订之日由买方交付卖方；及钥匙由卖方交付买方。
三、卖方应保证对的拥有所有权，有权处置该，卖方及第三人没有在该上设定抵押，等机关没有对该采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿。
四、合同生效后，所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。
五、目前，潍坊市房管部门不对确权登记；若潍坊市房管部门能够对买卖进行登记时，卖方应当配合买方（或者第三方）办理过户登记手续。
六、为使服务于本小区的物业管理知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。
七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。
卖方（手印）：________________买方（手印）：________________
身份证号：________________身份证号：________________
卖方（手印）：________________
身份证号：______年______月____日
物业（盖章）：______年______月____日
本合同买方持有件需附加下列附件：
1、卖方（夫妻双方）的身份证复印件；
2、款项收到条；
3、卖方购买时取得的交款凭证；
4、物业相关登记表。
车库买卖合同范本7
出卖方：________ (甲方)
买受方：________(乙方)
甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：
1、甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。
2、车库的具体情况：位置：__________,四邻:_________，面积：________，产权方式为：________。
3、甲方出卖车库的价格为：—————元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。
4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。
6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。
8、未尽事宜甲乙方协商解决。
9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
甲方：________(签字盖章)
乙方：________ (签字盖章)
________年________月________日
车库买卖合同范本8
甲方（出卖方）：________________身份证号：________________
乙方（买受方）：________________身份证号：________________
甲方有座落于________________
并保证属于个人所用的合法财产，本人具有独立的处份权，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就买卖这一车位达成如下协议：
1。车位价款人民币____________万元_________整，乙方在签订此协议时一次性支付。
2。双方在签订协议时未办理过户手续，因此乙方要求甲方协助办理车位过户手续时甲方负责有协助的义务。
3。虽然现在双方未办理更名过户手续，但该车位所有权双方同意转移给乙方，乙方对该车位享有完全的占有、使用、收益、处分的权利。
4。甲方在更名过户之前，不得再将对该车位进行处份（包括抵押、买卖），由此给乙方造成的损失负有赔偿义务（包括直接与间接损失）。
5。在乙方要求甲方办理过户时，甲方不得以车位升值或显失公平或其他理由要求解除合同。
6。在双方签订此协议后，因该车位产生的一切权益都归乙方所用，与甲方无关。
7。甲方应将与车位有关的一切证照交付给乙方，在乙方需以该车位设定权利义务时，甲方应予协助办理。
8。甲方法定车位手续证照下来时应第一时间交由乙方办理过户手续，如因甲方的原因导致合同解除，乙方的损失由甲方按照相关法律法规提请法院裁决。
9。此协议一式两份，自签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
证明人：________________
___________年___________月__________日
车库买卖合同范本9
甲方（出卖人）：地址：身份证号：
乙方（买受人）：地址：身份证号：
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车位一事达成如下协议：
（一）甲方自愿将其名下位于号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
（二）甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币万元整（元），乙方在年月日之前一次性付清。
（三）甲方在年月日前将上述车位交付乙方使用。
（四）因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购车位款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车位产权及使用权。
（五）本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
（六）本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
车库买卖合同范本10
(合同编号______)
出卖人：____ 注册地址：____ 营业执照注册号：____ 企业资格证书：_____
法定代表人：____ 联系电话：____
买受人姓名：____ 身份证：_____ 地址：______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书范本。
买受人所购车库的基本情况：
一、本人系____小区__幢__单元__的业主，购买__号车库，属__结构，价款_____。
二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准。
三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。
五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定：
1、不准将车库以经营用途使用;
2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用;
3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;
4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;
5、文明驾驶，安全行车。在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;
6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
7、本车库买卖合同书范本一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方：__ 乙方：____
日期：____ 日期：____
车库买卖合同范本11
出让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
根据《合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本协议,协议内容如下:
鉴于:甲方和正大五星房地产开发有限公司于20xx 年12月13日共同签署的《正大五星XX花园补充协议书》(见附件一)约定:正大五星房地产有限公司将正大五星XX花园地下车库32个车位(见附件二)作价抵扣上交利润,作价标准为每个车位710万元,由甲方自行处理变现,正大五星房地产开发有限公司须无条件配合甲方办理相关手续。
一、甲方将位于贵港市正大五星XX花园地下车库的B5车位,(见附件二)转让给乙方,由乙方自行处置。
二、甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保本协议之附件一、附件二的客观真实,并符合法律有关规定。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
三、甲、乙双方约定车位转让价款为人民币 元(大写)。
四、乙方须在本协议签定后三日内支付价款,按时划款到甲方银行账户。经甲、乙双方确认,甲方收款银行帐户为: 。
五、本协议自甲、乙双方签字或盖章且乙方将价款划入甲方上述收款银行帐户时即行生效。
六、本协议生效后,甲、乙双方分别向XX公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲、乙双方按国家有关政策规定各自承担)。
七、因甲方原因导致上述车位不能办理落名、产权登记等相关手续或发生债权债务纠纷的`,由甲方承担责任;乙方有权解除本协议,甲方须按转让价款双倍赔偿。
八、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。
九、因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。
十、本协议的附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
十二、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
附:一、合作开发正大五星XX花园补充协议书的有效复印件
二、车库明细图的有效复印件
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
车库买卖合同范本12
甲方(车库卖方)： 电话：
乙方(车库买方)： 电话：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议： 买方所购车库的基本情况：车库位置： 车库编号： 建筑面积：平方米，总价： 元。有关事项：
一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。
二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。
四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。
六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。
七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
证明人签字：
年 月 日
车库买卖合同范本13
出卖方：(甲方)身份证：
买受方：(乙方)身份证：
甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：
1、甲方将位于沙子口街道XX西XX龄青年房(三期)1号楼西边号的车库卖于乙方。
2、车库的交易总价为：人民币元整(大写：)。乙方一次性付清。
3、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
4、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担相应的法律责任。
6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。
8、如遇拆迁，所有补偿归乙方所有，如需办理相关手续由甲方积极配合。
8、未尽事宜甲乙方协商解决。
1
1、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
甲方：(签字盖章)
乙方：(签字盖章)
证明人：(签字盖章)
________年____月____日
车库买卖合同范本14
卖方： ________(简称甲方)
买方：________(简称乙方)
甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、车库的基本情况
乙方同意购买甲方所有的位于称 ________小区 ________号楼________单元________室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第________号，该车库未办理产权证。
第二条、销售价格
上述车库售价________元
第三条、费用交接的时间
1、车库电费的交接日期为 ________年 ________月 ________日，此日之后的费用由乙方承担。
2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。
第四条、保证条款
甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权，需给乙方提供上述车库的有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。
第五条、争议的解决
本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。
第六条、合同的生效
本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：________乙方：________
________年 ________月________日________年________月________日
车库买卖合同范本15
出卖人：（以下简称甲方）
买受人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方出卖给乙方车库的相关事项协议如下：
一、甲方出卖车库的位置。甲方出卖给乙方的车库位于_____________________，编号为2号至15号和77号，共15个，（含所购车库进出口通道用房），总建筑面积约______________平方米。（附图红线标示内）
二、车库价格：甲、乙双方协商车库单价人民币____________元，共计人民币____________元。
三、付款方式：甲、乙双方签订本合同书后，乙方预付定金元。余款乙方接收车库时一次性付清。
四、相关约定
1、甲方出卖给乙方的地下车库不办理产权登记，以甲、乙双方签订的本购买车库合同书和甲方出据的收款凭证为乙方购买甲方地下车库的永久有效依据，将来并不受物业持有人变更的影响。
2、甲方出卖给乙方的地下车库售前产权必须是属于甲方，且产权清晰，无债务抵押。若售后发生产权、经济纠纷均由甲方按合同书违约协定负全责。
3、乙方购买甲方的地下车库及为车库配套的过道物权和使用权永久归乙方所有，并与该小区地上建筑物享有同等的相关权力，今后若发生该地上建筑物附带地下车库拆迁改建，相关协商处Z，收益权利均归乙方所有。
4、地下车库公用设施及通道的使用权。乙方所购甲方地下车库和地下车库进出口通道共用使用权。地下车库进出口通道及相关配套设施为全体地下车库购买人共有，乙方同样享有永久的通行权力，任何人不得以任何理由封闭、阻挠、改变用途和堆放杂物等影响乙方车辆通行的行为。
5、为了便于乙方对所购车库的管理和利用，甲方同意乙方根据自身停车需要，在所购车库进出口安装门栏，门栏以内的物业处Z权、使用权，由乙方自行策划、管理和维护。甲方不得干预。
五、车库交付条件。车库内四边墙壁和屋顶为搓沙抹平刮白，地面为豆石地面，护墙底部应做好排水沟。为乙方所购车库的进出口各安装卷帘门一扇，单独安装电表一只，通道安装照明5盏。甲方统一提供门岗和安装监控设备，消防设施等，并进行物业管理。
六、车库交付时间：______年___月____日。
七、违约责任。如一方违约，违约方除赔偿另一方总金额30％的违约金外，还应赔偿因违约所造成的相关经济损失。
八、车库保修按照国家相关保修条例执行。物业管理费由乙方另行与物业管理公司协商。
九、本合同经甲乙双方签字后即生效。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
_____年___月____日
![下载车库买卖合同 [合集五篇]word格式文档](http://static.xiexiebang.com/skin/default/images/icon_word.png){kind=icon}
点击咨询 