第一篇：商品房购销合同纠纷案的上诉状
商品房购销合同纠纷案的上诉状范文
上诉人（一审原告）：
住址：
被上诉人（一审被告）：XX建设发展有限公司
法定代表人：
住所：XX市xx路 号xx大厦 层
上诉人因与被上诉人商品房购销合同纠纷一案，不服XX市XX区人民法院 20 年 月 日（20）*民初字第 号民事判决书，现提出上诉。
上诉请求
1、改判支持上诉人的全部诉讼请求。
2、判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。
事实与理由一、一审判决未予认定被上诉人的违约行为，系属认定事实不清。
依据双方签署的商品房购销合同，被上诉人负有办理房屋权属登记的义务。但是，被上诉人委托不具备资质的机构进行测绘，并将成果提交不动产登记主管机构，此后因相关争议接连发生了一系列的诉讼，直到20 年 月 日才由有权行政机关审核并通过20 年 月 日的测绘成果。最终测绘成果表明，被上诉人原委托机构进行测绘所取得的成果有误，诉争房产实际建筑面积少于原登记建筑面积。
被上诉人未能审慎审查受托测绘机构的资质，无视委托不具备资质机构进行测绘可能导致测绘成果有误的后果，其错误行为有悖于诚实信用原则，已经违反了商品房购销合同中所规定的办理房屋权属登记义务。一审判决未予认定该违约行为，系属认定事实不清。
二、一审判决未判令自上诉人支付购房款之日起算利息损失，系属适用法律错误。
首先，如前所述，被上诉人存在不委托有资质机构进行测绘的违约行为。依据商品房购销合同所确定的办证期限，被上诉人本应至迟在此期限之前提交合法有效测绘资料以充分履行办证义务。
其次，已如一审判决所认定，据合法有效测绘成果，上诉人所购诉争房产实际建筑面积少于原购房面积，并多支付了购房款。相应地，自支付购房款之日起，上诉人便因多支付的购房款而遭受利息损失。
上诉人认为：正是被上诉人的违约行为，才最终导致了上诉人遭受利息损失，因此，依据合同法第107条等有关规定，被上诉人应赔偿上述利息损失。一审判决适用法律错误。至少，一审法院应当判令被上诉人赔偿自办证期限届满之日起的.上诉人利息损失。
三、一审判决认为被上诉人承担上诉人契税损失依据不足，系属适用法律错误。
契税损失确系被上诉人之违约行为造成，自应负相应之法律责任。上诉人维权的请求权基础有多种，有权选择行使其中之一，向税务部门主张退赔的可能性的存在不导致被上诉人违约责任的豁免，上诉人主张权利也不以税务部门不予退赔为前提条件，而且，被上诉人承担赔偿责任后，也可基于有关判决及赔偿的事实向税务部门办理退税。上诉人依据合同法第107条等有关规定主张契税损失及相应利息损失的法律依据充分。
一审判决忽视了上诉人主张的是契税损失赔偿而非超额征收契税的返还，直接以税收单位并非被上诉人为由认定上诉人之诉讼请求没有依据，显然混淆了上诉人与税务部门的税收征管法律关系与诉争双方之间的合同权利义务关系这两个不同的法律关系。上诉人依据合同关系主张损害赔偿并无不妥。
总之，一审判决未能认定被上诉人存在的违约行为，未能判令被上诉人赔偿上诉人的购房款利息损失、契税损失及相应的利息损失，认定事实不清、适用法律错误。上诉人为此向贵院提起上诉，请应予改判支持上诉人的一审全部诉讼请求。
此致
XX市中级人民法院
上诉人：年 月 日
第二篇：商品房购销合同
商品房购销合同
卖方：（以下简称甲方）买方：（以下简称乙方）
根据国家《商品房购销管理办法》规定，兹有乙方自愿购买甲方商品房，本着公平、公正、平等互利的原则，双方达成以下协议：
一、商品房的位置
井研县研城镇来凤村三组共同修建的住房一单元六楼一号，面积约m2。
二、商品房结构砖混，质量为合格，保质期10年。
三、商品房水电闭路户头各一支。
四、气户头由甲方统一办理、安装，乙方共同出资。
五、装饰要求：
1、进户门为普通防盗门；
2、铝合金窗。
六、房产证和土地证，由甲方和乙方一起办理，一切费用和税费由乙方自行负责。
七、乙方在签定合同时，一次性支付甲方全部房款元（大写：元整）。
八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公证人一份，自签字之日起生效，具同等法律效力。
甲方：乙方：公证人：
年月日
第三篇：商品房购销合同
商 品 房 购 销 合 同
（合同编号：）
卖方：拉萨市房地产开发总公司（以下简称甲方）
地址：拉萨市仙足岛开发区内。营业执照号码：000196邮政编码850000委托代理人：索朗顿珠职务：销售部经理联系电话：08916326077 买方：（以下简称乙方）
[本人]、[法定代表人]姓名：。
[身份证]、[护照]、[营业执照号码]：。地址：。邮政编码：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜、达成如下协议：
第一条乙方向甲方订购小区内房屋套（预售房、现房），其位置：区排号，建筑面积：平方米，属结构，建筑层数为层。
第二条价款及结算方法
该商品房，按实得建筑面积计算，每平方米（建筑面积）售价为
（币）元，该商品房的附属院内占地面积约为-1-
平方米，其每平方售价为（币）元，院内厨房建筑面
积约：平方米，其每平方米售价为（币）元，院子围墙长度约为：米，其每米售价为（币）元（两户中间的共用围墙由各自承担50%的费用），每扇宅院大门售价为（币）元，总金额约为（币）元。（注：房
屋正式交付后，按实际面积结算房款）
乙方向甲方订购房屋之日起，在经销部规定的期限内必须付清预
付款（60%）元之后，方可签订正式合同，其余40%的房款，待房屋正式交付之日向甲方付清，同时办理相关交付手续。
第三条乙方向甲方付清全部房款之后，由甲方向乙方正式交
付房屋并登记申办其房屋所有权证书，由乙方承担房屋建筑面积：
3.00元/㎡产权登记费和工本费：30.00元/本，其它税费由甲方承担。
第四条实际面积与预订面积差异的处理
该商品房交付时，房屋实际面积与预订面积的差额不超过有关法
规规定的5%范围时，上述房价保持不变。如实际面积与预订面积的差别超过规定范围时，甲、乙双方同意按下述第种方式处理。
1、乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起，在15天内将乙方预付的房款退还给乙方，并按同期银行的借款利率付给
利息。
2、每平方米价格保持不变，房价款总金额实际面积调整。
3、。
第五条将会期限
甲方须于年月日前，将经竣工验收（包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收）合格，并符合有关销售宣传资料中承诺的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期。
1、人力不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害。
2、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决。
3、其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必须凭有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。
第六条甲、乙双方签订合同之后，不得随意改动房屋类型和结构。如需室内装修和院内附属房修建，必须把整体工程完工验收后方可进行施工。房屋交付后由乙方对该房屋进行装修或另行修缮而导致其结构、用途受到影响，并产生质量问题时，甲方协助解决问题，但一切经济损失与法律后果概由乙方承担。
第七条关于物业管理的约定
该商品房移交后，乙方承诺遵守小区物业公司制定的物业管理规章制度，并在该房屋正式交付之日签订物业管理合同，同时，根据有关物价部门的统一规定缴纳物业管理费。业主如要装修房屋必须事先到物业部办理相关手续，并交纳押金。
第八条在付款方式上，如果乙方选择的是按揭贷款，则此贷款还清之前，乙方不许将该商品房另行转让、抵押、更名、反之，由此引起的一切后果乙方自负。
第九条保修责任
自乙方实际接收该房屋之日起，甲方对该房屋的屋面实行五年保修，墙面及地面保修两年，水电设施保修半年。保修期内，因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏，甲方无须承担责任，但可协助维修，其费用由乙方承担。
第十条违约责任
1、除本合同第五条之规定的特殊情况外，甲方如未能按合同规定的期限将该商品房交付乙方，则乙方有权向甲方追究已付房款10%的违约金，乙方收到甲方支付的违约金起本合同自行解除。
2、若乙方要求退房或该房屋交付之日未能结清房款，则甲方有权由乙方预付的房款中扣除10%视为违约金，并将其房屋另行出售。
其他约定：
（1）。
（2）。
（3）。
第十一条为了便于登记其房屋产权证书之所有权人，甲方原则上不予更名或补签合同，乙方台需本合同来办理银行贷款（包括按揭），则须总公司法人或委托人签字并加盖公章方可有效，否则甲方
不承担相关的任何贷款责任。
第十二条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。
第十三条本合同如发生纠纷，双方应本着友好协商的办法进行解决。如果不能解决时，应提请市仲裁机构仲裁裁决。
第十四条本合同共五页，为一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字（盖章）之日起生效。
拉萨市房地产开发总公司
甲方（盖章）乙方（盖章）
甲方代表（签名）乙方代表（签名）
二OO年月日
注：
第四篇：商品房购销合同
甲方（买方）＿＿＿＿＿＿合同编号：
乙方（卖方）＿＿＿＿＿＿签订地点：
一、成交房屋：签订时间：年月日
┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬──┬─────────────┐
│房屋│ │ │ │ │ ││ ││预 购 价 款│
│座落│类│栋│单│层│房│建筑│单│合计├─┬───┬───┬───┤
│或 │ │ │ │ │间│面积│价│金额│定│第一次│第二次│第三次│
│名称│别│号│元│次│号│()│ │(元)│金│预付款│预付款│预付款│
││ │ │ │ │ ││元││％│ ％ │ ％ │ ％ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼───┼───┼───┤
││ │ │ │ │ ││ ││ ││││
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼───┼───┼───┤
││ │ │ │ │ ││ ││ ││││
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼───┼───┼───┤
││ │ │ │ │ ││ ││ ││││
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼───┼───┼───┤
││ │ │ │ │ ││ ││ ││││
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼───┼───┼───┤
││ │ │ │ │ ││ ││ ││││
└──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴───┴───┴───┘
二、甲方须向乙方提交购房计划平方米。
三、房屋交付日期：年月日。
四、双方协商房屋单价一次包定。
五、代收煤气管道费每户元，电视天线费元。
六、预购付款结算办法。
１．签订合同时，甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行合同，无权请求
返还定金。乙方不履行合同，应当双倍返还甲方定金。合同履行定金可抵
作购房价款。
２．自签订合同后，甲方应在１０日内预付第一次购房价款。工程主体完工后
预付第二次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。
甲方逾期付款，按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。
七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行合同，应提前通知甲方，双方协
商可另行安排房屋，甲方亦可解除合同。乙方在日内返还预收房款，不计利息。
八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式
生效。至乙方给甲方钥匙之日起失效。
九、从交付房屋钥匙之日起，在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的，由乙方在限期内负责维修。
十、产权归属：
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、解决合同纠纷的方式：
十三、本合同正本贰份，副本份。
第五篇：商品房购销合同
（合同编号：）
本合同双方当事人：
卖方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿联系电话：
＿＿＿＿＿＿＿。
委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托代理机构：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿联系电话：
买方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〔本人〕〔法定代表人〕姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿
〔身份证〕〔护照〕〔营业执照号码〕：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托代理人：＿＿＿＿＿国籍＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，甲、乙双方达成如下协议：
第一条 甲方用地依据及商品房座落位置。
甲方以＿＿＿＿＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、编号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的地块的土地使用权。
〔土地使用权出让合同号〕〔土地使用权划拨批准文件号〕为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
划拨土地使用权转让批准文件号为＿＿＿＿＿。
甲方经批准，在上述地块上建设商品房，〔现定名〕〔暂定名〕＿＿＿＿＿＿＿，主体建筑物的性质为＿＿＿＿＿＿＿，属＿＿＿＿＿＿＿结构，建筑层数为＿＿层。工程建设规划许可证号为＿＿＿＿＿＿＿。
第二条 乙方所购商品房的面积。
乙方向甲方购买商品房（以下简称该商品房）建筑面积共＿＿＿＿＿＿平方米（其中实得建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿平方米），共＿＿＿〔套〕〔间〕。（该商品房房屋平面图见本合同附件一，略，房号以附件一上表示为准）。
该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：
第＿＿＿〔幢〕〔座〕＿＿层＿＿＿＿＿号房，
&n
点击咨询 