第一篇:工程施工合作协议书
在不断进步的时代,协议的使用频率呈上升趋势,签订协议后则有法可依,有据可寻。大家知道协议的格式吗?下面是小编为大家收集的工程施工合作协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程施工合作协议书篇1甲方:XXXXXXXX建筑工程有限公司
乙方:XXXXXX建设有限责任公司
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:
第一条、总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条、工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由甲乙双方共同努力承接,工程合同签定后双方视具体工程对象,商定由甲方或乙方施工。
2、施工方负责向另一方交纳管理费(管理费率标准,单列条款约定);并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。
3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳,管理费用收取分别为:
a:结算值为5000万元(含5000万元)以下收取2%管理费用;
b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用,超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用;
c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用,超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用,超过1亿元部分收取1%管理费用。
4、双方在工程所在地设立银行共管账户,共同控制工程款的走向,取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章(皆为银行预留印鉴)共同掌控。工程款到位后,按到位额扣除相应的管理费用,余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。
5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任,施工方不能拖欠农民工工资,承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
第三条、甲方职责
1、甲方负责市场开发,信息跟踪筛选,并承担所发生的费用。
2、为便于双方联系及业务开展,乙方在北京设立XXXX建设有限责任公司办事处,委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围,依托乙方驻京办事处对外开展业务,乙方驻京办事处费用由甲方负责(具体费用另议)。
第四条、乙方职责
1、乙方应充分发挥企业优势,在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,以维护双方的信誉。
3、各方所提供的人员,在合作过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,对方有权撤换,并由提供方更换。
第五条、违约责任
任何方不得违约,否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。
本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方:XXXXX建筑工程有限公司
乙方:XXXXX建设有限责任公司
(盖章)(盖章)
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
年月日
工程施工合作协议书篇2发包单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的`一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意
第六条违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。
发包方: 承包方:
年 月 日 年 月 日
【工程施工合作协议书】相关文章:
1.工程施工合作协议书范文
2.工程施工项目合作协议书范文
3.合作类协议书
4.合作公司协议书
5.合作共建协议书
6.合作的协议书
7.合作买车协议书
8.合作终止协议书
9.合作合同协议书
第二篇:工程施工合作协议书
工程施工合作协议书
甲方:
乙方:
一、工程概况:、工程名称:、工程地点:、工程内容:
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为(小写:),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
l、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
l、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程
保证金人民币为贰佰万元整(小写:2000000.00元),在管理费中扣除。2、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方:乙方
签字(盖章):签字(盖章)
第三篇:工程施工合作协议书
工程施工合作协议书
甲方(工程总承包方):
地址:
法人代表:
乙方(工程土建方):
地址:
法人代表:
为了发挥各自技术优势,完成环境污染防治工程目标,加强工程质量及安全管理,双方决定进行紧密的技术合作;为了明确甲、乙双方的责任、权利和义务,搞好协作配合,促进合同工程保质、保量按期完成,提高经济效益,特签订本协议,以供双方共同遵守。特签定以下合作协议,合作条款如下:
1、甲方负责环保工程项目的前期勘察、工程方案设计及与建设单位的洽谈等工作,将所承接的工程的土建部分委托给有建设资质的乙方进行施工,甲方负责工程的调试和验收工作。
2、乙方应完全按照甲方提供的设计方案和施工图纸施工,做到安全施工、按时完工,价格参照有关规定执行。
3、本协议未尽事宜或履行本协议时发生争议,双方应本着平等互利的原则协商解决。
4、本协议自双方签定之日起生效。本协议正本一式二份,双方各执一份正本。
5、本协议由甲乙双方的代表人正式签字并加盖单位公章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表或法人代表或
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
2010年月日2010年月日
第四篇:工程施工承包合作协议书
工程施工承包合作协议书
甲方:新疆铭碑农业开发有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 委托事务
1、工程期限:开工日期:
竣工日期:
2、施工方式:乙方整体包工包料施工
3、经营方式:工程总价扣除税金(按税务机关规定的纳税标准计算)。管材方面由甲方公司负责承担2根的管材资金垫付。
4、工程内容:本次工程内容为道工程,具体为工程施工图纸及施工方案中所含的工作内容,包含追加和变更,暂定工程量为公里。
5、工程价款:以运营商合同价为标准。
6、付款方式按施工进度每5公里报验,验收完甲方
应及时支付乙方工程款的90%,剩余10%款在工程完毕,一个月内付清。
7、本合同工程价款金额为固定价,并已包括乙方在施工过程中可能产生窝工,材料价格变动等损失工程价款不再因上述因素作调整。
备注:每1根管子每公里单价为4.1万元(肆万壹仟元整),甲方保证5根管子以上,如不够5根管子,甲方按5根管子计算。遇到地面混凝土在15公分以上(含15公分)或横穿柏油路面价格另行计算,如现场施工需拆除马路砖及其他物,工程价双方另行计算,以现场监理及甲方签字为准。
第二条委托事务的要求:程项目,并由乙方在承包期间在甲方监督之下管理该工程项目,施工过程自主经营、独立核算、自负盈亏。
2、乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,必须满足工程施工及验收规范和国家或行业质量检验评定标准进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期施工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上诉问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。乙方应加强安全生产管理,严格履行国家及自治区关于通讯工程施工安全技术规程及相关的法律法规,乙方对该项目在承包期间发生的所有事故承担一切经济责任。
3、承包经营期限:自本合同签订之日起,至该合同项目
由建设方验收合格并交付竣工之日止。
第三条: 甲乙双方的职责
一、甲方的权力及义务
甲方的权力
1、对乙方施工的全过程进行检查和监督;
2、对乙方施工过程进行质量、安全检查,对因乙方原
因出现的质量、安全、工期延误问题有权提出处理意见并追究责任。
3、甲方有权对正在施工的工程项目和施工现场进行全
方位的管理和指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍。
甲方的义务
1、尊重乙方的合法施工主权,保证乙方的合法施工顺利
进行。
2、指导和协助项目工程技术人员解决施工过程中的疑难
问题。
3、甲方应指定专人负责乙方施工中的一切具体事宜。如
乙方在施工中遇到外界因素干扰,不能正常施工,造成的一切停工损失由甲方承担。
二、乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、对参加该项目施工的技术人员有聘用权。
2、施工管理机构设置权。
3、对项目实行约定后的独立核算。
4、自主完成工程的施工和预决算。
(二)乙方的义务
1、必须按照国家有关部门政策、法律、法规组织施工;
严格执行合同中的有关规定。
2、乙方承包经营期间不得有任何拖欠劳务人员工资的情形,否则其责任依法由乙方承担。
3、坚持文明施工,遵守环境保护规定,做到场地整齐,垃圾清除。无酗酒斗殴等违法乱纪行为,维护当地社会治安。
第四条工程质量保修
如乙方未给施工人员缴纳社会办理工伤保险的,施工人员在施工过程中出现事故,全部责任由乙方承担;如因上述事由给甲方造成不利后果,乙方应对甲方承担赔偿责任。
第五条工程验收标准和方法
验收标准及方法:按建设方要求,实地验收。
第六条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争执,双方协议解决,协商不成时,向有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条协议的生效和终止。
本协议书双方委托代理人签字或盖章之日起生效。本协议约定义务履行完毕时协议终止。
第八条其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方单位:
法定代表人:
联系电话:
身份证号:
合同签订地点:
年月
乙方负责人:联系电话:身份证号:日年月日
第五篇:工程施工项目合作协议书
工程合作协议书
协议书
甲方:身份证号码:(以下简称甲方)
乙方:身份证号码:(以下简称乙方)
甲乙双方就由中原核电建设有限公司(以下简称中原建)以BT模式总承包的山东省临沂市罗庄区双月园路等四条道路改造及配套雨污水排水工程改造工程组成施工联合体以完成该项目工程。经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
工程合作协议书
临沂市工程预、结算的有关规定。工程类别按三类取费。材料预决算价格除双方定价材料外其他材料执行2014年《临沂建筑经济信息》
2、工程款按月进度拨款,每月25日上报工程量,次月15日支付已完成工程量的70%,竣工验收合格后付至合同总价的80%,验收后三个月完成结算审核付至审核总价的95%,5%的工程款转换为质保金,质保期为二年。
3、竣工验收后三个月内完成决算审核,超出三个月期限乙方上报决算视为确认。