土方工程施工合同

第一篇：土方工程施工合同

XXX项目土方工程

施工合同

工程名称： 项目土方工程

发 包 人：XX公司

承 包 人：

土方工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在土方工程承包中的权利、义务与责任，确保土方工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

工程名称：。

工程地点：。

工程范围：包括但不限于施工图纸及清单范围内的所有机械挖土方、外运土方、场外回填土方、场内开挖短驳以及短驳回填等内容及甲方要求的其他工作。甲方有权随时对乙方施工范围进行调整，乙方均无任何异议且无权向甲方提出任何索赔。

二、工程期限

1、开工日期： 年 月 日，具体开工日期以甲方通知为准。

2、竣工日期： 年 月 日。

3、基坑开挖合同总工期为 日历天，以甲方发出的开工令为工期起算时间，乙方必须组织好施工，确保本合同工期及甲方总工期目标的实现。如若甲方要求工期提前的，乙方应采取赶工措施确保按照甲方要求竣工验收合格，由此产生的赶工费用由乙方自行承担。发生不可抗力时，乙方应在三天内书面上报甲方要求工期顺延，经甲方加盖公司公章书面同意后工期可予顺延，逾期未上报的视为放弃工期顺延权利，无论甲方是否给予工期顺延，乙方均不得向甲方提出任何费用及索赔。

4、本合同签订后3日内，甲、乙双方进行现场施工交底。乙方在施工交底后7天内，乙方人员必须到达现场施工。

三、工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及施工过程中发出的书面通知进行施工，确保工程一次性通过政府验收，取得合格备案证明。

在施工过程中，乙方施工质量不符合法律规定或合同约定的质量要求、质量检验标准、施工验收规范等有关质量标准的，甲方有权要求乙方限期无偿修理、返工、改建直到达到验收标准，其费用损失由乙方承担，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失；若乙方拒不返工或返工仍达不到前述要求的，由乙方承担赔偿责任及由此造成甲方的全部损失，同时甲方有权给予10000元/次的罚款。工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿甲方的全部损失，同时甲方有权单方解除合同并立即清退乙方出场。

四、工程价款结算与付款方式

1、结算方式

本合同暂定总价为 元（人民币大写： 元），本合同为固定综合单价合同，固定综合单价不因任何因素调整，工程量是暂定数量，按甲乙双方确认的合格工程量据实结算作为最终结算金额。

工程固定综合单价（含税）：土方挖土外运 元/立方米，土方回填 元/立方米，场内挖土短驳 元/立方米，大挖机 元/小时，大挖机破碎 元/小时，小挖机 元/小时。

上述固定综合单价包括但不限于以下内容及风险：

（1）乙方必须按甲方提供的施工图、现场放线图完成所承包整个工程的挖、填、运土方及本工种范围内文明施工等工作，乙方在施工现场配备不少于 台挖机，视现场具体情况进行增减，最终满足甲方要求。

（2）包括协助施工员放线，基坑修坡、坑底铲土、桩间挖土、挖出土方运到甲方指定地点、基础施工完工后基坑回填、挖土时场内清理；地下室或地库挖土时对于反梁或承台挖机斗能抻得下的地方必须挖掘，人工修土和挖机挖出的土方必须带离基坑。

（3）包括大门口及道路清理，保持施工车辆驶离工地后行驶的公共道路的清洁，必须负责清除施工车辆沿途散落的尘土，若由于未保持公共道路的清洁而受到有关主管部门罚款处分，否则，乙方承担全部责任及费用，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（4）包括各种大、小型机械费：如挖沟机、推土机、装载机、运输工具等机具的购置费用、维修及配件费用、进退场费。以上机械用汽油、柴油已包含在合同价款中。

（5）包括支付给乙方施工人员和班组长的工资及加班费、劳保、福利用具费用、医疗保险、养老保险、失业保险应缴的费用（甲方应付部分和乙方部分的总和均包含在内）、及劳务公司的各种规费等。

（6）劳务公司的各种收费、市/省安全文明工地标准技术措施费、企业管理费、税金、利润、风险以及其它为完成本工程而发生的全部费用。

（7）为创建 文明工地和标化工地，在施工前期、施工过程中、施工完成后期要做的各时段文明清理工作，质量达标工作。

（8）本工程相关的全部税金。

（9）人工、材料、机械设备等的全部市场价格的波动风险。

（10）非甲方原因导致的现场施工条件的改变。

（11）工程造价管理部门出台的价格调整政策。

（12）作为一个有经验的承包人能够预见的各种因素风险。

（13）外运土方御点由乙方自行负责，一切责任与风险与甲方无关。

（14）甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》中甲方义务与本合同施工相关的全部费用，以及建设单位提出要求与本合同施工相关的全部费用。

（15）乙方已充分理解“包括但不限于”的含义，不得以任何理由提出任何费用增加或索赔。

2、付款方式

（1）本合同无预付款；工程全部完工且验收合格，甲方支付已完工程造价的 %；甲乙双方结算完成后，甲方应在 年年底前支付至结算总价的 %；余款在 年年底前付清。

（2）在甲方付款前，乙方须向甲方提供工程款全额的增值税专用发票（税率为9%）。如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或合同约定，或不能通过税务认证的，或因逾期送达造成甲方无法抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担相应责任。甲方有权延期付款且不承担延期付款责任，直至乙方提供的发票符合合同约定。

五、双方责任

1、甲方责任：

（1）组建与工程相适应的项目经理部，对工程的工期、质量、安全、保卫全面监管。

（2）编制施工组织设计和方案，向乙方提供承包范围内有关图纸 套，对施工过程中的图纸变更及时转达乙方，并组织图纸会审，进行技术交底。

（3）负责对施工现场平面管理和分项工程的竖向管理。主要包括：施工进度控制、工程分部分项质量检查、隐蔽工程检查、安全防护、文明施工、计量检测及试化验等。对存在的问题，提出整改意见及措施，限期整改落实。

（4）及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、材料计划，办理工程款拨付。组织审定乙方编制的工程竣工结算。

（5）负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会，协调解决工程中出现的问题。

（6）对乙方未能按照合同条款约定执行，在施工中对甲方的整改指令不执行，甲方将采取措施进行处罚，直至单方解除合同，由此发生的全部费用和损失均由乙方承担，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失。

2、乙方责任

（1）乙方应服从甲方的领导和统一指挥，按照甲方编制的施工组织设计和方案编制施工作业计划，精心组织施工。对本合同承包范围内的工程对甲方负责，乙方不服从甲方指令的，应当向甲方支付1000元/次的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（2）乙方应及时组织人力、物力、机械等，按照施工进度计划主要进度控制点进行施工，确保工期按期完成，并承担由于劳力不足和机械不配套造成的损失和罚款。乙方未按甲方要求组织人力、物力、机械等，甲方有权另行指定第三方完成，由此产生的全部费用及甲方的全部损失均由乙方承担。

（3）乙方应当严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范及技术要求进行施工，严格按照甲方提供坐标、高程施工，按甲方要求合理配合人工清槽，所有基坑内的沟槽、坑、反梁的土方，乙方必须配备小挖机施工，确保质量目标的实现，承担由于质量不符合约定或质量事故造成的返工费用、损失、罚款及由此造成甲方的全部损失。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付1000元/次的违约金；乙方发生本条款违约累计超过3次（含本数）的，甲方有权单方解除本合同。

（4）乙方应当按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好防护和安全文明施工，必须确保周边建筑物、构筑物、居民的人身财产安全，杜绝一切伤亡事故及财产损失，接受政府部门和甲方的安全监督检查。为施工人员及农民工购买社保（五险）及人身意外保险，并承担出现的一切安全事故造成的经济损失和行政罚款，及由此造成甲方的全部损失。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付10000元/次的违约金；乙方发生本条款违约累计超过3次（含本数）的，甲方有权单方解除本合同。

（5）乙方应当严格按照施工现场布置图要求，对进入现场的机械、工具、材料、进行堆放，对施工过程中出现的土石方按要求堆放，及时外运。每天安排专人对路面进行清理，始终保持现场清洁、干净、安全文明。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付1000元/次的违约金。

（6）乙方工程负责人要及时参加甲方组织定期召开的现场生产会、协调会。在合同质量保修期（自工程项目整体竣工验收之日起两年）内，对属于乙方施工责任造成的工程质量问题进行及时到位的维修并承担全部费用，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（7）本工程现场土方运输铺设钢板所需材料和机械费用由乙方负责，并免费提供对甲方局部浇筑混凝土所需临时道路的钢板铺设。现场临时道路土方运输车辆不允许在路面行驶，如避免不了必须行驶，可与甲方协商后采用钢板保护方法后再行驶车辆。

（8）乙方须向甲方提供企业资质、营业执照、法人委托、企业简介、业绩一览表、建筑材料备案证、质检报告等加盖乙方公章的资料。

（9）乙方负责协调周边社会关系，按照规范要求施工，因乙方施工因素（运输、爆破、挖运等）造成的损失、纠纷，由乙方负责。如因乙方原因造成的停工或给甲方带来不良社会影响（示威、上访、闹事、打架斗殴等）的，甲方有权解除、变更、中止或终止合同。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付10000元/次的违约金。

（10）乙方应承担政府规定的费用，负责协调办理道路运输、交通、市政、交警、城管、垃圾管理处、环卫、爆破等相关手续并承担相关费用，由此引起的罚款由乙方负责。外运土石方倾倒地点由乙方自行负责联系并承担相应的费用，并确保倾倒地点符合政府有关部门规定，由此引发的全部责任由乙方自负，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付10000元/次的违约金。

（11）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：除树木、电缆、电线外的构筑物、障碍物均由乙方清除，全部费用由乙方负责。

（12）乙方承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任及费用。

（13）乙方禁止转包或分包，否则应向甲方支付工程总造价30%的违约金，同时甲方有权单方解除合同。

（14）关于农民工管理：

①乙方施工人员及农民工进场当天，须向甲方项目部提供施工人员花名册、身份证、实名制卡（银行卡）、暂住证、联系方式、施工人员的劳动合同及社会保险缴纳证明等，并配合甲方项目部完成工人进场三级教育及项目施工相关的安全、技术及文明施工交底工作。在进场当天三级教育时，打卡录入系统，如未打卡，考勤无效，工人每天必须打卡，项目负责人每日当天将日考勤记录呈报到甲方项目部，每月底将当月考勤记录汇总到甲方项目部。

②严格执行甲方公司的有关农民工工资管理的有关规定，否则由此造成的一切损失由乙方承担。乙方人工工资清单、考勤纪录除每月报甲方备查外，年度工资支付清单及结算完工完成后支付清单一并报甲方备查，否则视为乙方违约，甲方有权暂缓支付或暂扣乙方部分工程款项，乙方未按时发放工人工资时，甲方有权在合同约定应付给乙方的工程款范围内代扣代发，不足的且甲方实际支出的全部费用均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。

③如若后续施工及最后竣工结算有发生任何劳务或劳动纠纷，甲方有权按《施工现场劳务人员月度工资发放登记表》及考勤记录代乙方向工人结算工资，甲方有权直接将此部分工资汇至工人银行卡账户，此部分金额直接从乙方工程款中予以扣除，过程中所产生的一切费用（个人所得税、劳务发票费等）由乙方承担，从工程款中直接扣除；并且由于此事所导致的甲方被建设单位、总包单位、监理单位及政府相关部门处罚的罚款均由乙方承担。

④如发生施工人员向甲方主张认定劳动关系、工伤或工亡索赔等，或向有关部门投诉、起诉、仲裁的，乙方应自行出面解决，并承担50000元/人/次的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失，且甲方有权单方解除合同。若甲方出面解决，甲方与索赔方达成的赔偿内容，全部费用从应付乙方的款项中直接扣除，无须征得乙方同意且乙方无条件接受。构成犯罪的，依法移交相关部门处理。

⑤乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付50000元/次的违约金。

（15）乙方发生工期延误，工期每拖延1天，乙方应按工程总造价的万分之五向甲方支付违约金并赔偿由此造成甲方的全部损失。工期拖延超过15天的，甲方有权单方解除本合同。

（16）本合同项下的联系单、信函以及其他各类文件需发送至下述地址或邮箱或传真方为有效：

甲方项目经理权限：

审批施工计划及劳动力安排计划、检验和验收工程材料和施工质量、监督工程进度及施工现场、下发工程指令，但有关工期顺延、增加工程量、增加费用或导致甲方应付价款、费用增加或免除、减轻乙方违约责任的书面文件必须经甲方加盖公司公章后方为有效。

除非甲方项目经理及其他人员在项目部发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，甲方项目经理的签名或其他人的签名（即使其他人签署意见），仅表示甲方对该份文件的签收，不能作为甲方意见或结算的依据。

乙方项目负责人权限：

以乙方的名义处理对内与对外相关事务，受托签署有关合同、签署签证、签发文件、调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素，乙方项目负责人被视为乙方在本工程项目的全权代表。

（17）乙方应于工程验收后30天内向甲方提交竣工结算报告及完成的竣工结算资料，并及时配合甲方完成向建设单位提交的竣工资料，乙方逾期提交的，甲方有权单方进行结算，乙方对甲方单方结算均予认可，此金额作为最终结算金额。

（18）工程结算严禁乙方高估冒算，如乙方提交的报审价，经双方核对后，核减率超过5%（含本数），按核减金额的10%收取审计费，计算方式为：（乙方报审价一审定结算价×1.05）×10%；此费用直接从工程结算款中扣除。

（19）乙方承诺不以任何理由、授意任何人以任何方式（包括但不限于围堵甲方大门或政府部门、冲击甲方办公场所、上访等）干扰甲方正常经营或影响甲方声誉；否则，乙方应向甲方支付100000元/次违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失，同时甲方有权单方解除合同。

（20）乙方施工期间不得因资金原因或付款时间原因而影响正常施工，必须确保材料款支付，确保不出现材料商索款、闹事，否则甲方有权按参与事件的人数，对乙方处以5000元/人/次罚款并由乙方承担由此造成甲方的全部损失，同时甲方有权单方解除合同。

（21）乙方施工质量不符合合同约定的质量要求或甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》条款中的质量检验标准、施工验收规范等有关质量标准的，甲方有权要求乙方限期无偿修理、返工、改建直到达到合同约定标准，乙方承担全部费用及合同暂定总价5‰的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（22）乙方存在本合同中未约定具体违约金的其他违约情形，应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（23）甲方根据本合同约定及法律法规规定解除本合同的，或乙方解除本合同的，或乙方擅自退场的，甲乙双方按已完成合格工程量的70%进行结算，乙方还应承担工程结算总价30%的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（24）乙方已经完全理解并知悉甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的全部内容及权利义务，且乙方承诺履行甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》中甲方义务与本合同施工相关的全部义务，以及建设单位提出要求与本合同施工相关的全部义务。

（25）除非甲方或行政主管部门要求停工，乙方不以任何理由停工或缓工，否则，乙方向甲方支付10000元/次的违约金并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（26）如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》终止的，甲方有权通知乙方终止本合同。甲方除支付乙方已完履行部分的合同款项外不承担其他责任及费用。

（27）本合同中止/解除的，乙方应于收到甲方通知后2天内无条件退场并承担全部清场费用。乙方未在上述约定期限内退场，乙方除按1000元/天向甲方支付违约金外，甲方有权代为履行上述清场工作，所需费用均由乙方承担；乙方遗留在现场的所有设备物品均视为无主物，甲方有权自行处置且无须承担任何费用及责任；甲乙双方按已完成合格工程量的70%进行结算。

六、争议解决

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种（再所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）：

1、提交 / 仲裁委员会（×）。

2、依法向工程所在地人民法院起诉（√）。

七、附则

1、本合同自双方盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

2、本合同如有未尽事宜，双方可根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本合同以打印版本为准，手写改动无效。

八、附加条款

1、乙方应自行选择弃土地点，全部费用由乙方自行承担。按甲方指定地点、指定数量、指定形式预留回填土，确保甲方能正常完成回填工作，并确保倾倒地点符合政府有关部门规定。

2、甲方提供水、电源（至一级电箱）接驳点，乙方自行设水、电表，全部费用由乙方负责，水电费用按实扣除。

3、临时设施由乙方自行解决并承担全部费用。

4、施工期间乙方车辆所发生的一切问题（包括但不限于交通事故、财产损失等）及费用由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

5、本合同中“甲方的全部损失”包括但不限于第三方索赔、甲方因此产生的停窝工损失（包括但不限于人工、机械设备、项目管理人员费用、企业管理费等）、甲方另行委托第三方施工产生的费用增加、行政处罚、甲方的预期利益损失、甲方因诉讼/仲裁所产生的律师费、诉讼/仲裁费、保全费及保全担保保函费用、执行费、鉴定费、公证费、调档费、差旅费等一切费用。

6、乙方承诺本合同约定应当由乙方承担的全部损失及费用、罚款、违约金等甲方均可直接从应支付给乙方的任一笔款项或履约担保中直接扣除。

（以下无正文）

第二篇：土方工程施工合同

土 方 工 程 施 工 合 同

发包方：___________________________________________（以下简称甲方）承包方：___________________________________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况

（一）工程名称：_______________________________________________

（二）工程地点：_______________________________________________

（三）工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖、外运，地表清理，平整场地；弃土外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；

本合同挖运土方工程量约为________________ M3。第二条 工程价款及工期

（一）合同价款：

本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：

1、挖掘外运土方，不论运距远近，按_35_元（含税）/M3包干价执行。

2、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

（二）开工日期：______年_____月_____日；竣工日期：_______年_____月_____日；合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第三条 工程质量及技术要求

本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：

1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。

2、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM；边坡齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。第四条 工程价款结算

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结 算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

（二）工程价款结算与拨付办法：

工程价款的结算，采取月进度预结，土方回填经验收合格后进行最终结算，1、乙方在第一层施工完成经甲方验收合格，甲方依据验收实际完成工程量，对乙方进行中间结算，乙方开具发票后，在甲方收到业主按合同支付的当月工程进度款后，付乙方已完工程量的60%；

2、第二层土方开挖外运施工完成，乙方开具发票后，付乙方已完工程量的80%；

3、土方回填完成，业主按合同拨付工程款后，拨付至甲方确认的乙方结算造价的100%

4、甲方只在收到乙方提供相应的增值税发标后方有义务付款，乙方任何一次不及时提供合法发票的行为，都将导致甲方有权拒绝付款而不承担任何责任。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。

2、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。

3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在_3___日内进行验收。

（二）乙方责任

1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

2、乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。

3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守长春市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。

4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担本工程总价款20％的违约金。

5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。

6、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

第六条 附则

（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。

（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

发包方：（章）签约时间：

年 月 承包方：（章）签约时间： 5

年 月

日 日

第三篇：土方工程施工合同

土方工程施工合同书

甲方： 建筑工程公司（发包人）乙方：（承包人）法定代表人： 身份证号： 地址： 地址： 联系电话： 联系电话：

根据我国《合同法》的相关规定，甲方将自行承包的工程中的施工基础土方分包给乙方，双方经协商一致达成如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：来宾市汇金.宏福农贸市场

2、工程地点：来宾市西小路与飞龙路交叉口东南角

二、合同工期 : 按甲方施工组织方案执行，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

三、承包范围及内容

1、承包范围：来宾汇金.宏福农贸市场项目施工总平面图纸红线以内所有的土石方工程。该场地自然标高在开挖前须测量。

2、承包内容包括：从自然地面标高至地下室筏板底挖土方（含於泥、地下障碍物等及电梯、柱基、地梁、集水坑、排水沟、条基等底板下基坑的零星土方）; 边坡修整、修复；土方开挖按施工组织方案分段开挖，而完成面的坡度乙方要负责修整、修复到符合边坡规范要求;场内驳运及推土、土方外运、土方内运、场外堆土及弃土场地、消纳（包括整个工程的渣土排放消纳费用、环卫交通费用、排水排污费用、环境保护费用）;④应急事故处理：在土方开挖过程中如果发生基坑边土方塌陷事故，必须按甲方要求迅速作业，直到排除险情;⑤地下管线保护、现场安全防护、文明施工、各种土方机械的进出场。

四、承包方式：实行土石方工程总承包制。工程用的材料、机械、油料、人工等均由乙方以包工包料的形式负责施工(外运土方运距不限）。

五、工程质量

1、土方施工要求：每一段土方开挖的厚度、位置及施工时间：土方开挖分段进行，而每挖每段的深度、位置由甲方在开挖前向乙方书面交底，按照甲方的要求开挖，如果违反发生的事故以及超挖导致费用增加均由乙方负责承担;

2、乙方开挖后成型的基坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、平整度、垂直度、标高和持力层等应符合设计图纸及甲方的要求，偏差控制在施工规范允许范围内，质量符合GB502-2002验收标准要求;

3、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求及甲方提出的要求。

4、土方挖完后须经设计、甲方、监理、质监站、地质检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、承包综合单价

1、承包综合单价：①土方开挖（含片石基础）、外运及倒土按20.00元/m3(按实方计量);②场内挖土3.50元/m3(按实方计量),每甩土一次3.50元/m3(按实方计量);④场内运输回填(地下室周边)9.00元/m3,以上单价均为含税单价。

2、综合单价的内容：包括承包范围及内容所涉各项工作的全部费用。内容包括：挖土的人工费、机械费、土方运费（运距不限）、土方堆置费、机 械进出场费、现场安全文明施工措施费、场内运土用临时道路费、夜间施工增加费、消纳费（包括整个工程的渣土排放消纳费用、环卫交通费用、排水排污费用、环境保护费用）、清洁车辆及运输道路费、机械及油料价格变动风险费、管理费、利润、税金、各级行政部门收取的规费、违章罚款、为按时完成工作而采取所有措施的费用等。

3、钢筋砼旧基础破除和地下障碍物体积超大必需用风机（或爆破）破除时由乙方负责施工，破除工程量按现场实际签证，单价按当地行价计;破除出来的钢筋归甲方所有。

4、工程量：约28000立方米，按乙方实际完成工程量结算。

5、有关机械台班单价：90勾机： 170 元/小时;120勾机: 187.50元/小时;300勾机: 600.00 元/小时。（所用钩机型号台班按市场单价结算）

七、工程结算方式

本工程没有预付款，根据乙方实际完成工程量，经甲乙双方确认工程造价后，乙方同意业主以汇金宏福农贸市场的商铺（一楼）冲抵乙方的工程款，销售价格为甲方开盘价 9.8 折（按建筑面积）。

八、双方责任

（一）甲方责任

1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、甲方负责提供土方施工方案，并负责监督施工。

3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，否则造成的经济 损失由甲方承担并相应顺延工期。

4、甲方负责派技术人员在工地进行技术指导、质量监督、检查、办理有关施工测量和签证及验收手续等。

5、土方开挖前，甲方技术人员应进行详细的技术交底，并做好书面记录，乙方操作人员应在记录（或书面技术交底）上签字。

6、甲方现场技术人员应现场跟踪监督乙方操作人员施工，实时监测挖土的标高、土方开挖的深度情况，严防超挖和破坏持力层。

7、做好相关工程资料的收集整理工作，以备工程验收时查验。

（二）乙方责任

1、乙方应按照经甲乙双方审核通过的施工方案严格组织施工，并听从甲方技术人员的指挥调度，按甲乙双方审核通过的施工方案及技术、安全交底要求施工。

2、乙方应制定安全和文明施工措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

3、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

4、乙方负责土方堆场（弃土），装运土方的车辆出场须冲洗干净，掉落在道路上的泥土要有专人清扫，保护环境、做到文明施工，否则由此产生的一切费用乙方自理。

5、乙方应理顺与地方交警、交管、城管、环保等政府职能部门的关系，提前办理相关手续，保证工程顺利进展，乙方应负责交纳政府有关部门的一切规费(包括违章罚款)。

6、乙方负责向甲方提交机械操作人员上岗证原件及复印件。

7、乙方应负责工人宿舍区的清洁卫生，生活垃圾要按甲方指定的地方堆放，不得随地大小便，保持宿舍区内空气清新。

8、工人每间宿舍用电按60度/月计，超过部分从进度款中扣除。每月电费次月扣出。

9、严禁在工地饮酒猜拳划码，饮酒后发生事故自行负责。

10、严禁在工地赌博、从事一切违法活动。

11、乙方撤离宿舍时，须将宿舍清扫干净后交付甲方，否则甲方另行安排，产生人工费从乙方工程款中双倍扣出。

12、负责施工人员的劳动保护及社会保险费用；

13、乙方施工人员必须办妥工程所在地公安、劳动、计生等有关部门的手续，并接受甲方的监督与管理，承担由于手续不全而发生的经济损失。

九、安全施工

1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，一概由乙方负责。

3、遵守甲方工地规章制度，服从甲方、监理现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告甲方工地负责人，并做好排水防水和其他措施。

6、遵守交通规则，严禁一切机械操作人员酒后操作机械或驾驶运土车辆。

十、违约责任

1、乙方开工前必须做好相关方面的工作，施工过程中不得出现民扰或扰民 事件，一旦出现民扰或扰民事件，严重影响工程进展，甲方可以终止合同，另行安排其他施工单位进场施工，但由此产生的一切经济损失由乙方承担。

2、非甲方原因，乙方连续三天停工的，甲方可以终止合同，另行安排其他施工单位进场施工，乙方必须无条件退场，且赔付甲方的损失。

3、乙方正常施工，但不能按期完成，每延期一天按1000元/天罚款。

4、违章违规操作、野蛮施工，甲方有权终止合同，由此造成的一切责任及后果均由乙方承担。

5、终止合同后而乙方已完成的工程量则按承包综合单价的70%价款结算，乙方要按甲方的安排及时无条件退场。

6、土方运输过程中的一切交通安全事故，均由乙方自理，且不得影响工程进度。

十一、合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可向来宾市人民法院起诉。

十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

发包方：（章）

承包方：（章）

法定代表人：

法定代表人：

****年**月**日

****年**月**日