第一篇:光伏电站合同协议书能源管理协议
光伏电站合同协议书能议 源管理协议
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089 合同编号: : **************
光伏发电项目合同能源管理协议 甲方:*******************(以下简称“甲方”)
乙方:*******************(以下简称“乙方”)
第 1 节总则
本协议依照中华人民共和国 2010 年 8 月颁布的“合同能源管理技术通则”(GB/T24915-2010)起草编制。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。
鉴于本协议所称项目的实际情况,双方可采用以下两种合作方式:
①甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20 年内,按照元/平方×实际租赁面积,每年一结算。
②乙方以优惠电价供给甲方用电(即项目节能效益分享型),甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。本项目采用第种合作方式。
第 2 节项目主要内容
项目名称:********************光伏发电项目(以下称“本项目”)
甲方配合乙方进行该项目的实施,乙方负责就该项目的实施建设
项目主要技术方案:分别在甲方产权项下的建筑物屋顶上建设屋顶(以建成运营的实际容量为准)光伏发电站,所发电能作为甲方的补充用电,甲方支付用电电费且实现企业节能降耗。
项目建设方案
项目实施目标
第 3 节项目实施期限本项目实施期限为本协议正式签订生效之日起,至项目节能效益分享期满时终止。
项目总建设周期为 2 个月:自 2017 年 11 月始至 2017年 12 月止。
项目节能效益分享期为 20 年(以下简称“效益分享期”或“项目运行期”),自项目建成正式投运并正常发电运行日开始计算。在项目建成且国家相关部门并网验收通过之后,甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。
第 4 节项目方案设计实施和项目的验收
甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。
乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。
项目建设设计方案完成后需提交甲方工程部门进行复核确认,乙方提交之日开始 3 个工作日内甲方未提出书面意见视为自动同意,项目设计方案一经甲方认可,除非双方另行同意,或者依照本协议第 8 节的规定修改之外,不得修改。由于该项目属于国家获批光伏示范工程,项目验收由国家组织,因此乙方应确保项目顺利通过国家验收,甲方应对验收工作予以配合协助。
第 5 节节能效益分享方式
节能量的实际数据均以单元光伏电站出口双向电能计量表的计量为准;该双向电能计量表按电网公司相关规定进行定期校验或委托电网公司管理。
如涉及到光伏电站发电量反送上公共电网,则上电网部分的电量对应电费由乙方单独与当地供电公司结算。
效益分享期内,甲方、乙方享受的节能效益的如下:
在效益分享期内,甲方向乙方定期支付电费元/kWh,每月一结算,且由乙方开具增值税发票。
第 6 节甲方的权利义务
甲方确认对提供给该项目使用的整体建筑物拥有完全的所有权,无产权纠纷。
甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的政府的许可文件、电网接入批复等。甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸至少提供 1份,图纸应标注清晰,保证资料内容正确。
甲方按设计方案提供建筑屋面作为电站建设平台,并为乙方施工提供必要的条件,如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计,产生费用由乙方负担。
甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收,甲方同样认可国家相关部门出具的该项目验收文件。
排除不可抗力因素,甲方应优先使用本项目所产生电能,前提是本项目产生电能的单位电价始终低于公共电网的电价,不足部分再从公共电网输入。
甲方有权在取得乙方同意并由乙方技术人员现场陪同的情况下,安排甲方客户在乙方指定的参观区域参观该项目。
甲方为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利,保证乙方经甲方同意后合理地接触与本项目有关的设施和设备。在节能效益分享期间,甲方有责任帮助乙方顺利的进行相关维护工作保证电站安全运行,甲方应对项目设备妥善关注,如因甲方的故意或者过失造成设备故障、损毁、丢失的,甲方应承担乙方损失;如设备发生非甲方责任的故障、损坏和丢失,甲方应在得知此情况后及时通知乙方,配合乙方对设备进行维修和监管。
甲方应当按照本协议条款的规定向乙方付款。
甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方。
施工结束后,乙方资产设备所占用建筑的屋面正常维修、维护发生的费用由甲方负责,但是如果该项维修、维护是由乙方原因造成损坏引起的,则乙方应负责承担相应的维修、维护费用。
为维护乙方合法权益,甲方应对本协议中所涉及的相关经济数据做好保密工作。
建筑物变更与设立他项权利:
1、协议期间,甲方如将房产所有权转移给第三方,应提前一个月书面通知乙方(无需征得乙方同意)。房产转移给第三方,该第三方即成为本合同的当然协议方,享有甲方的权利和承担甲方的义务,甲方不再履行本合同约定的权利和义务;
2、协议期间,甲方如将建筑物出租给第三方,应向第三方申明本合同内容同时保障乙方在本合同项下的各项权利不受妨碍、行动不受干扰,甲方提前一个月书面通知乙方(无需征得乙方同意)。
3、协议期间,甲方欲对建筑物设立抵押权,应向抵押权明确乙方的权利和义务,并提前一个月通知乙方(无需征得乙方同意),乙方有涉及己方利益内容的知情权,合法保护己方权益的主张权。若乙方在接到甲方通知 30 个工作日内无异议或不作为,则视为认可甲方的行为;
4、甲方对建筑物设立其它权利,可以不征得乙方同意,但应提前一个月书面告知乙方并保障乙方在本合同项下的各项权利。
5、协议期间,如甲方建筑物需要拆迁等,乙方应享受相应的拆迁补偿。
第 7 节乙方的权利义务乙方负责办理本项目实施所必需的各级政府许可文件、电网接入批复,如需要甲方配合的部分,甲方应予以全力配合,共同推动项目早日开工和顺利验收。
乙方应严格按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本协议的规定,如《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》,并聘请有国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计,并按设计方案按期完成项目建设,做好项目运营以及维护管理。
乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定,并听从甲方合理的现场指挥。施工中,如由于乙方或乙方工作人员和其聘请的第三方的过错或疏忽给甲方/第三方的财产和人员造成任何损失和损害的,乙方应对甲方进行全额赔偿,包括但不限于甲方因此承担的诉讼、仲裁费用和合理的律师费。乙方应确保工作人员和其聘请的第三方已拥有相应的足额保险,足以补偿因施工中发生的意外所造成的损失和损害(特别是人员意外伤害)。
设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。在接到甲方关于项目运行故障的通知之后,乙方应在 24小时内快速响应,进场抢修,及时完成相关维修或设备更换。
项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度,乙方应严格执行。
项目建成后,在项目运行期内,项目设备所涉及的检修维护和故障处理工作全部由乙方负责,发生的维护费用也全部由乙方负责。
乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规,以及甲方的相关规章制度。
项目运行期内,乙方应每月 25 号前向甲方递交项目的运行数据,并就项目运行和维护有关事宜进行讨论。
系统的接入性能应满足国网公司 2011 年 5 月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》(国家电网科【2011】663 号文件)要求,保证甲方用户侧电气设备的安全运行;系统应设置足够的防雷设施,防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。在项目竣工后,由国家相关部门负责组织验收,乙方应确保项目建设施工的质量合格。
乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求,保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。
乙方保证项目所产生的电量优先供应甲方。
当乙方原因的设备故障,造成甲方/第三方财产损坏或人身伤害的,乙方应承担损失,包括但不限于甲方因此承担的诉讼、仲裁费用和合理的律师费
光伏电站变更与设立他项权利:
1、协议期间,乙方如将光伏电站所有权转移给第三方,应将本合同的继续履行作为光伏电站所有权转移的条件之一,并提前一个月书面通知甲方,该第三方有以本合同价继续租赁权。光伏电站转移给第三方后,该第三方即成为本合同的当然协议方,享有乙方的权利和承担乙方的义务,由甲方与电站受让方签订变更合同的协议方,乙方不再履行本合同约定的权利和义务;
2、协议期间,乙方欲对光伏电站设立抵押权(该抵押权不应涉及甲方的土地和厂房等不动产),应向抵押权的受让方明确甲方的权利和义务,并提前一个月书面通知甲方,甲方有涉及己方权益的知情权,合法保护己方权益的主张权。若甲方在接到乙方通知十五个工作日内无异议或不作为,则视为认可甲方的行为;
3、乙方对光伏电站设立其它项权利(不应涉及甲方的土地和厂房等不动产),可以不征得甲方同意,但应提前一个月书面告知甲方.
第 8 节项目的更改
如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况,从而导致原有项目方案需要修改时,则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案,但应事先征得甲方书面同意,且前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。在此情况下,乙方对原有项目进行修改而产生的所有费用由乙方承担,但若该情况的出现是由于甲方过错造成的除外。
在本项目运行期间,乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造,包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造,或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核,所有的改造费用由乙方承担。在本项目运行期间,甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地,甲方应事先书面通知乙方,各方共同协调,将对乙方产生的不利影响降到最小。
第 9 节资产所有权、后续收益权以及风险责任
本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产(简称“项目资产”)的所有权属于乙方。资产分界点以双方所确认的竣工图所标识为准,本协议 20 年顺利履行完毕之后,相关条款可参照本协议继续履行。如甲方不再需要该项目的优惠电价,则项目资产仍由乙方负责拆除、取回或者双方自行协商。
项目资产清单作为乙方项目资产凭证,在项目完成建设并投产后 1 个月内由乙方提供给甲方并经甲方书面确认,资产清单必须与现场实际实物相符。
项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间及质保期等。
项目资产的所有权不因任何一方违约或者本协议的提前解除而转移。在本协议提前解除时,项目资产依照第条的规定处理。在本项目运行期间,项目资产非因甲方过错而遭受灭失、被窃、人为损坏的风险责任由乙方承担。
在本项目运行期间,出现以下任一情况(因气象部门认定的重特大自然灾害造成的情况或者其他经认定的不可抗力因素除外)之一时:
(1)乙方资产设备或部件的故障、损坏或其他非正常运转行为造成的甲方线路失电、设备损坏等;
(2)由于乙方设施原因,造成所使用的建筑、屋面损坏或渗漏、固体坠落等;
(3)由于乙方设施原因、操作及维护程序和方法不规范等原因造成甲方、乙方或第三方人员人身伤害的;
出现以上任一情况并由此造成甲方、乙方或相关第三方财产损失、人身伤害等,由此而产生的所有损失均由乙方承担。若由此引起相关第三方向甲方提出法律诉讼赔偿请求,乙方承诺将与甲方共同参与诉讼;若法院或仲裁判决(或裁决)由甲方向受害者进行赔偿的,乙方将无条件将甲方已支付的赔偿费用,全额支付给甲方。乙方应于赔偿金额确定后 15 天内向受害方或甲方支付全额赔偿款。但如该等损失是由甲方故意或者过失造成的,则乙方不承担责任;由第三方故意或者过失造成的,追究第三方责任。
第 10 节违约责任
如一方违反本协议约定的义务,造成对方损失的应赔偿直接损失,若该违约构成根本违约的,则另一方有权依照第条的规定与该方解除协议,并要求该方赔偿直接损失。
一方违约后,另一方应采取适当措施,防止损失的扩大,否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
第 11 节不可抗力
不可抗力按《合同能源管理技术通则》GB/T24915—2010 定义。
如果一方(“受影响方”)由于不可抗力事件的发生,无法履行协议下的义务,受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的 5 日内向另一方(“非影响方”)提交书面通知,提供不可抗力事件的细节。
受影响方必须采取一切合理的措施,以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。在不可抗力事件持续期间,受影响方的履行义务暂时中止,相应的义务履行期限相应顺延,受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后,受影响方应该尽快恢复履行本协议下的义务。
如果因为不可抗力事件的影响,受影响方不能履行本协议项下的任何义务,而且非影响方在收到不可抗力通知后,受影响方的不能履行义务持续时间达 60 个连续日,且在此期间,各方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目,任何一方可向另一方提供书面通知,解除本协议,而不用承担任何责任。
第 12 节协议解除
本协议可经由甲乙双方协商一致后书面解除。
本协议可依照第条(不可抗力)的规定解除。
本协议解除后,本项目应当终止实施。项目资产由乙方负责拆除、取回或者双方自行协商,甲方应对乙方提供必要的协助。
本协议的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向其他方寻求赔偿的权利,也不影响任何一方在协议解除前到期的付款义务的履行。第 13 节其它
人身和财产损害和赔偿:
“侵权方”)的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害,侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求,则侵权方应当负责为另一方抗辩,并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。
施工安全方面的相关要求在乙方施工进场前由甲方提供。
第 14 节争议的解决
因本协议的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷,本协议各方应友好协商解决。
如不能协商解决,向被告所在地人民法院提起诉讼。
第 15 节协议的生效及其他
项目联系人职责如下:甲乙均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作:1、负责协调项目工程进度、工程质量;
2、协调项目运营维护及节能量确认等相关事宜;
3、甲乙双方赋予的其他职责。
一方变更项目联系人的,应在 5 日内以书面形式通知其他方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的,责任方应承担相应的赔偿责任。
本协议自双方盖章之日起生效。协议文本一式壹份,具有同等法律效力,双方各执 1 份。
本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,如本协议与双方之前所签订的框架协议内容有不一致的以本协议为准。
甲方同意乙方为此项目成立专门项目公司履行本协议,具体名称以工商局核名为准。
本协议由甲乙双方于年月日在签订。
甲方(盖章):
授权代表签字:
乙方(盖章):授权代表签字:
第二篇:光伏电站施工合同
光伏电站施工合同1
甲方:_________________合同编号:_________________
乙方:_________________签订地点:_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容:
工程名称:_________________
工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式:
2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价:_________________
暂定总价:_________________小写:_________________(元)
大写:_________________(元)
施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
2.2价格调整
除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
2.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。
2.2.2甲方代表签证的工程量的增减。
2.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。
2.4上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。
2.5除2.2款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
2.6工期要求:_________________
1.开工时间:_________________根据甲方书面通知为准
2.竣工时间:______年_____月______日
3.质量标准:
工程质量应满足以下要求:
3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。
3.2本合同工程质量目标:_________________合格,达到甲方要求。
3.2.1工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定,服从甲方代表的质量监督;
3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。
4.合同文件及解释顺序:
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.总(分)包合同:
6.图纸:
6.1甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。
6.2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下:_________________
6.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。
6.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;
6.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。
7.甲方义务:
7.1按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;
7.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7.3提供完成本合同协议书上约定的.材料。
7.4指定现场代表,协调处理相关现场事务。
7.5编制本工程的施工组织设计,审核施工技术措施与技术资料;现场工程管理、监督与检查,协助乙方搞好同其他工序的配合;
7.6编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;
7.7提供测量控制基准点。
7.8甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。
7.9在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。
8.乙方义务:
8.1对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;
8.2未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;
8.3自觉遵守法律法规及有关规章制度;
8.4乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求,施工前向甲方项目经理提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
8.5严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,如未按甲方要求及时处理,甲方有权委托其他分包商代为完成,其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除便利。
9.安全施工与检查:
9.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用,均由乙方承担;
9.2乙方项目经理应严格管理劳务人员,不得在施工工地酗酒,不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴,不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作,不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害;
9.3乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;
9.3.1不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。
9.3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
9.3.3不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
9.3.4达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
9.4本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:_________________
9.4.1《中华人民共和国安全生产法》
9.4.2国务院《建设工程安全生产管理条例》
9.4.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
9.4.4国家经贸委《电力建设安全工作规程》(DL5009.1)
9.4.5国家部委办相关安全的规定
9.4.6国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
9.4.7国家电网公司《电力安全工作规程》
9.4.8国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程
9.4.9建设工程所属的地方安全、环境法规
9.4.10建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
9.5甲乙双方的安全文明施工权利和义务
9.5.1认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全技术交底,收集、提供地下管线、设施等相关资料,并提出保护措施要求。
9.6.4组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议,督促上下道工序各自做好安全措施。
9.6.5编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业,落实专人监护。
9.6.6建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全设施等管理制度,按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
9.6.7定期召开安全工作例会和安全专题会议,组织安全监督网络活动,协调解决现场的安全问题。
9.6.8组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
9.6.9组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审,报送监理审定签认。
9.6.10按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费,并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。
9.6.11建立应急处置组织机构,组织编制应急预案,开展演练。
9.6.12按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。
9.6.13如可能对其他施工单位或人员造成安全影响,乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业,甲方应做好组织协调工作。
9.7乙方的安全文明施工权利和义务:_________________
9.7.1按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。
9.7.2遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理,配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。
9.7.3按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。
9.7.4按照国家电网公司的有关管理要求,建立完善相关安全记录台帐。
9.7.5按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施的全员交底,并由双方签字确认。
9.7.6按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;
9.7.7严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。
9.7.8定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9.7.9开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
9.7.10对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
9.7.11对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查,对发现的问题及时纠正和整改。
9.7.12为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。
9.7.13建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测,并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。
9.7.14按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案,报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
9.7.15对危险性较大的施工项目,应经安全验算,编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。
9.7.16落实现场施工环境保护要求,对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
9.7.17按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法,落实相应的安全设施。
9.7.18建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
9.7.19土石方开挖应按相关规定报甲方批准和备案,并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施,周边应设置围栏和警示标志,防止水土流失。(不包括爆破作业)
9.7.20落实土方开挖、运输的防尘措施,工地出入口必须采取措施,防止污水和污土污染周边环境。
9.7.21施工废水经处理合格后排放。
9.7.22现场一旦发生事故,必须立即进行救援,及时报告甲方,并按要求报告地方安全生产监督和管理部门,做好善后处理工作。
9.8对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
9.9安全文明施工措施补助费
9.9.1甲方按规定向乙方提供万元的安全文明施工措施补助费,在合同价款中单独列支,并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。
9.9.2乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出,不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方,并接受甲方的检查和监督。
9.10安全文明施工考核标准:_________________
9.10.1发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
9.10.2甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。
9.10.3乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。
10.安全防护:
10.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临路交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施;未经甲方同意擅自施工造成的任何损失及安全检查事件均由乙方承担全部责任;
10.2实施工程工作期间(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施;
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
光伏电站施工合同2
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。
第一条 甲乙双方责任
一、根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。
二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件,分布式光伏电站度电补贴0.42元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站,也可以有偿委托甲方管理其电站,需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
第二条项目工期
本项目自 年 月 日开始施工,至 年 月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案,等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定,其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。
第三条项目承包方式
分布式光伏电站项目,由甲方提供一站式服务,其项目静态投资为10元/瓦,按合同要求分步付款。如需开具发票,需要乙方提供税赋,普通发票为项目静态投资额的6%,增值税发票为项目静态投资额的17%。
第四条项目质量
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准,光伏电池组件寿命可达20xx年,其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的`供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
第五条 项目容量方式及合同价格
一、项目容量:
根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,根据电业管理部门分布式电源接入方案要求,乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打“√”选择):
1、发电自发自用
2、发电自发自用余电上网
3、发电全部上网
二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为:¥ 万元,大写为:¥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。
第六条 付款方式和付款时限
一、付款方式(方框内打“√”选择):
1、现金
2、支票
3、汇款
二、付款时限:签订本合同时,乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%,设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%,项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。
第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内
第八条 违约责任
在本合同履行期间,甲乙双方如有违约造成的经济损失,由违约方负责赔偿违约金,即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则处理,补充商榷协议。如无法解决,甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。
第九条 合同文本数量
本合同一式六份,甲乙双方各一份,其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定(或委托)代表人: 法定(或委托)代表人:
单位地址: 单位地址:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
联系电话: 联系电话:
合同签订地点:
时间: 年 月 日
光伏电站施工合同3
委托方(甲方):
受托方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》,结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,XXXXXX公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同:
一、咨询服务内容、咨询要求:
按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对XXXXXX期XXMWp工程进行并网安全性评价咨询服务,并写出《XXXXXXX期XXMWp工程并网安全性评价报告》,上报西北电监局。
二、合同总价款:
金额:XXXX万元整(¥XXX,000.0元),包括:专家咨。
三、付款方式:
合同签订后付合同总价的50%,评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。
四、甲方责任:
1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》,以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度,对XXXXXXXMWp工程进行并网安全性评价自评查,并完成《XXXXXMWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局,同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会。
2、积极配合乙方组织的.专家组开展并网安全性评价工作,被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作,如有需要,应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识,并要有一定的协调能力,还应相应固定。
3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。
五、乙方责任:
1、聘请专家组成专家组,组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;
2、根据甲方要求进点,严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对XXXXXXXXXXXXXXXX期XXMWp工程进行并网安全性评价,并对本期工程做出总体评价;
3、现场查评工作结束后,及时向甲方反馈查评情况和整改意见;
4、查评工作完成后,10个工作日内完成《XXXXX期XXMWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;
5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。
六、查评工作依据:
1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;
2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度。
七、违约责任:
1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实,而造成的咨询结果偏差及错误,乙方不负法律和经济责任。
2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时,而造成无法按时履行合同,应顺延或另行商定履行时间,因此而造成的经济损失由甲方负责。
3、由于乙方责任造成失密,乙方应以合同价款为限,赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重,责任人应承担法律责任。
八、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,双方盖章、签字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
光伏电站施工合同4
委托方(甲方):
受托方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》,结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,_公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同:
一、咨询服务内容、咨询要求:
按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对_期__MWp工程进行并网安全性评价咨询服务,并写出《_期__MWp工程并网安全性评价报告》,上报西北电监局。
二、合同总价款:
金额:_万元整(¥,000.0元),包括:专家咨
三、付款方式:
合同签订后付合同总价的50%,评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。
四、甲方责任:
1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》,以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度,对__MWp工程进行并网安全性评价自评查,并完成《__MWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局,同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会;
2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作,被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作,如有需要,应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的.具体人员应具备相应的专业知识,并要有一定的协调能力,还应相应固定;
3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。
五、乙方责任:
1、聘请专家组成专家组,组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;
2、根据甲方要求进点,严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对_期__MWp工程进行并网安全性评价,并对本期工程做出总体评价;
3、现场查评工作结束后,及时向甲方反馈查评情况和整改意见;
4、查评工作完成后,10个工作日内完成《_期__MWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;
5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。
六、查评工作依据:
1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;
2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度。
七、违约责任:
1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实,而造成的咨询结果偏差及错误,乙方不负法律和经济责任。
2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时,而造成无法按时履行合同,应顺延或另行商定履行时间,因此而造成的经济损失由甲方负责。
3、由于乙方责任造成失密,乙方应以合同价款为限,赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重,责任人应承担法律责任。
八、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,双方盖章、签字后生效。
甲方:__________________乙方:__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
第三篇:光伏电站施工合同
太阳能电力工程施工合同
甲方:
合同编号: 乙方:
签订地点:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和 诚 实 信 用 的 原 则,甲 方 与 乙 方 就 建 设 太 阳 能 光 伏 发 电 站 工 程 施 工 事 项 协 商 达 成 一 致,订 立 本 合 同 :
1.建设工程施工对象及内容:
工程名称:
工程地点:甲方指定地点
施工范围:制做水泥底坐、填埋、支架安装、组件安装、线路连接、安装配电房电器及协助并网等施工,并自行购买辅材。
2.工程计价方式:
2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价:
每瓦
暂定总价:根据每个项目装机容量确定
工 程 结 算 价:工 程 结 算 价 =甲 方 确 认 的装机量*固定综合单价 +(-)工程量增减变更部分费用
工程结算时间:每单个项目并网验收合格后进行结算 2.2价格调整: 除下列情况之一者可作调整 2.2.1甲方代表确认的工程量增减
/ 6
2.2.2施工难度有较大程度的增加或安装工程量有明显的减少
上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。未经甲方确认的甲方不支付任何增加费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。2.3 工期要求:
开工时间:根据甲方通知为准 竣工时间: 根据甲方要求
3.质量标准:
工程质量应满足以下要求:
3.1 本合同工程质量目标:合格,达到甲方要求,能正常并网(设备质量问题除外)。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直达到规定合格要求,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
3.2所有立柱按设计要求安装,间距符合图纸或通知要求,水平一致,高度一致,方位角度符合要求,每阵列组件水平一致,间距一致,所有斜撑按设计要求装在同一高度,所有螺丝必须拧紧到位,所有支架必须接地防雷;支架切口与非热镀锌螺丝垫片必须喷镀锌漆;光伏组件安装要平直,压块锁到位,按要求进行串并连接,电线插头插紧到位,并检测每串电压正常,整理好线材,阳光能照射到的线材需外加保护设备;变压器与塑壳断路连接必须用接线端子通过液压钳压紧进行连接,接地良好,接地角铁(50*50)需插入地下2米以上;所有螺丝、垫片用热镀锌或不锈钢材料,确保不生锈,水泥底座必须固定稳固,不下沉,不
/ 6
被大风吹起。
4.甲方义务:
4.1按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;
4.2负责与业主方、设计及有关部门联系,协调现场工作关系,为乙方施工协调符合要求的施工场地,由于业主方或甲方的原因造成误工甲方对乙方给于误工补偿;
4.3 提供完成项目所要的主材料(组件、支架、逆变器、隔离变压器、配电箱、开关、汇流套件、线材);
4.4 指定现场代表,协调处理相关现场事务;
4.5现场工程管理、监督与检查,协助乙方搞好同其他工序的配合; 4.6编制本工程的整体进度计划,并且对乙方的施工计划提出明确要求;
5.乙方义务:
5.1 乙方需具有电力工程施工资质与安全生产许可证,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,按国家规定为所有施工人员购买意外安全保险,定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,操作人员持有效证件、持证上岗;
5.2 采购符合规格符合质量的辅材(包括螺栓螺母、垫片、pvc管材、桥架、水泥沙子等主材以外的材料);
5.3严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工程按时完成;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门
/ 6
及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;
5.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;与现场其他单位协调配合,照顾全局,服从甲方转发的业主方及工程师的指令; 5.5配合甲方及业主进行质量检验、办理交工验收与保修期内的维护工作;
5.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失;
5.7乙方负责提供材料存储场地与保管,协助大件材料的卸装与所有材料的二次转运,合理使用甲方供应的材料、设备。当天没有用完的材料在不能确保安全的条件下要拉回工厂保管,不能故意丢弃损坏甲方的材料。光伏板按每50KW 2片的损耗率计算,多出部分按成本价在工程费中抵扣;
5.8施工管理及进度应服从甲方对整个工程的总体要求,积极接受甲方的生产指挥和调度,准时参加甲方通知的生产调度会及有关的生产会议,按照甲方的计划安排,积极组织施工,如期完成所承担的施工任务;
6.安全施工与检查:
6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工人员的一切安全责任由乙方负责,与甲方无关。
6.2乙方项目管理人员应严格管理劳务人员,不得在施工工地酗酒,不
/ 6
得在工地参与赌博吸毒、寻衅滋事、打架斗殴、下河(水库)游泳,不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作,不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害;
6.3按照国家有关规定,为员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具(安全帽等),并监督、教育员工正确使用,高空作业必须系安全带;
6.4乙方按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责,按规定对员工进行安全教育,对新进人员进行安全教育和考核;
6.5严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。对地下管线、架空线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
7.施工验收:
7.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定及行业质量标准。7.2 工程经验收不符合质量标准规定的部分,乙方应在限定时间内修改后重新验收,直至验收符合质量标准。由此发生的修改费用全部由乙方承担,工期不予顺延;
7.3甲方的检查和验收并不减小或排除乙方对工程质量应承担的责任。
8.争议
8.1甲方和乙方在履行合同时发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉解决;
8.2因该工程相关的任何形式事故或质量纠纷,双方同意提交甲方所在 5 / 6
地的鉴定机构或质检机构进行鉴定,鉴定结果对双方均具有法律效力。
9.批准文本:
本协议以打印文本为准,对本协议的任何手工添加或单方面的更改无效,变更须以双方签字盖章后的书面合同或盖章后的书面承诺为准; 如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商后以补充协议方式规定,补充协议与本协议具有同等法律效力。合同签订份数及生效本合同一式两份,甲方持一份,乙方执一份;本合同经双方签字并盖章后生效,未经甲方书面同意,乙方不得转让本合同的任何权利和义务。
10.附件:
1、县城施工材料由甲方把主材发物流至当地县城,再次转运至工地由乙方负责;
2、项目地在县城的综合单价在原基础上增加0.1元每瓦。
甲方:
乙方: 地址:
地址: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人:
订立时间:
****年**月**日
订立时间:
****年**月**日
/ 6
第四篇:光伏电站贷款合作协议书
分布式光伏发电协议合作协议
协议编号:()
甲方(生产商/授权经销商):*****新能源科技有限公司(以下简称甲方)
法定代表人或授权代理人: 联系电话: 经营/通讯地址: 乙方(户用):(以下简称乙方)
身份证号码: 联系电话: 经营/通讯地址: 开户行及账号(发电收入指定账户):
为积极响应《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发(2013)24号)和《关于分布式光伏发电项目补助资金管理有关意见通知》(国家电网财(2014)1515号)等文件规定,明确双方权利、义务,甲乙双方本着平等、互利、自愿原则,并经过充分协商,现将相关事宜达成如下协议:
一、贷款金额、发电并网方式
1、甲方提供给乙方的光伏发电设备单价每瓦 人民币,经甲方考察,乙方提供的场地可安装装机容量为 千瓦。整体设备及后期维护总价为人民币 元/套。安装位置位于 ;
2、款项由乙方从银行贷款,贷款金额为人民币 元(大写:人民币)。贷款期限9年。该笔贷款采取受托支付方式,乙方同意由贷款银行支付至甲方指定账户。户名:******新能源科技有限公司账号:60*****70***888***8。
3、贷款情况以《借款合同》为准。
4、并网方式(2)。(1)自发自用、余电上网;(2)全额上网。
二、双方权利义务
1、甲方承诺做好分布式光伏发电项目的设计、运输、安装、调整、培训、维护等服务,并按照规定为乙方提供维护服务,以及保证设备的正常运行。
2、甲方承诺提供额电池组件、支架、逆变器、配电箱和电缆等设备质量标准符合国际电网中要求的10年工艺质保、25年功率有限质保及25年抗紫外线老化质保等标准。
3、甲方负责协助乙方办理并网申请,政府补贴申请等相关手续,确保乙方成功并网,并为乙方做好售后服务工作。
4、乙方承诺出资按照贷款行要求对分布式光伏发电整体设备投财产保险,保险费率由甲方负责与保险公司协商确定。
5、项目竣工及并网发电后,甲方负责给乙方办理并网合同。
6、乙方负责自行协商解决用于光伏发电设备安装所需的用地、用房并保证无产权及使用纠纷;安装光伏发电设备所用屋顶符合国家电力部门要求,若经甲方考察认为乙方有产权纠纷或者不符合安装、使用要求标准、无法通过并网验收的,甲方可提前解除或终止合同,结合银行停止发放贷款或提前偿还贷款。
7、乙方在产品使用过程中严格按照用户手册进行使用,非专业人员不得擅自操作设备。乙方负责整套光伏发电系统设备的完整性和安全性,如人为因素损坏、破坏、丢失不在保修范围之内,由乙方自行承担损失,不可抗力除外。如光伏发电系统出现故障,乙方要求及时通知甲方,维修响应时间为48小时。
8、乙方同意在贷款银行开立结算账户,用于销售收入和财政补贴收入结算、发放贷款和扣款本息,并保证该账户为唯一的售电收入和财政补贴收入汇款账户,账号为:。并同意以账号内收到的售电收入和财政补贴收入优先偿还贷款,在贷款本息未结清之前不得擅自变更售电收入和财政补贴收入账户,如擅自变更结算账户,甲方可以诈骗为由,向公安机关报案,如有违约追究相应法律责任。
9、贷款续存期间,甲方全权代理以售电及补贴收入偿还贷款,如乙方电站售电收益及补贴不足还清银行贷款,不足部分由甲方承担;如乙方电站售电收益及补贴还银行贷款有剩余,剩余部分归甲方所有。
10、乙方在贷款期间,如遇到房屋装修,需拆迁光伏发电设备的可选择以下方式
(1)提供新屋顶安装电站的,甲方负责有偿拆装服务,合同继续履行;(2)无法再安装的,则电站拆迁所获得补偿款在甲方扣除乙方应付款项后剩余部分归乙方所有,补偿款不足部分由甲方与拆迁方协商。
11、贷款存续期间乙方同意该光伏发电设备反担保于甲方,乙方按约偿还贷款后,该光伏发电设备解除反担保。
12、乙方以光伏电站抵押形式获得银行贷款。
三、违约责任
1、甲乙双方均应按照约定履行协议,任何一方违约均应赔偿因此给对方造成的损失;如发生纠纷,违约方除赔偿对方损失外还应承担对方为实现债权而发生的诉讼费用、代理费、交通费等费用。
2、本协议在履行过程中若产生纠纷,应协商解决,协商不成的,应到甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本协议经双方盖章后生效,本协议书一式二份,甲方执一份,乙方执一份。
四、其他约定事项
甲方(公章):****新能源科技有限公司
法定代表人或授权代理人(签章):
乙方(签字/盖章): 身份证号:
配偶(签字/盖章): 身份证号:
年 月 日
第五篇:光伏电站项目合作开发协议书
光伏电站项目合作开发协议书 1 甲方:
乙方:新能源投资有限公司
为充分开发利用
区域丰富的太阳能资源,强化绿色低碳品牌,充分开发未利用荒山、荒坡地等资源,加快经济结构优化升级步伐,促进当地新能源产业经济快速发展,有限公司(以下简称甲方)利用自身在本区域的优势,引进(北京)新能源投资有限公司(以下简称乙方)建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利,共同发展的原则,在自愿、平等、协调一致的基础上,达成如下协议:
一、主要内容
(一)项目投资主体:新能源投资有限公司
(二)项目建设内容:拟建装机容量为 MW的太阳能光伏并网电站,以最终适合建设的地址确定最终安装容量。
(三)项目拟建地点:(适合地面电站建设的场地)。
(四)项目占地:
(五)项目计划总投资:
亿元人民币。
(六)建设工期: 个月。
二、双方责任和义务
(一)甲方责任和义务
1.甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地,并采用征、租结合的方式,配合乙方完善用地手续,确保用地合法,符合国家土地、林业等有关使用政策。
2.甲方成立项目协调小组,负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务,帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题,为乙方营造一个良好的投资环境。
3.甲方协调其他土地拥有者,以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续,甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。
4.甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。
5.甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项目,享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。
6.甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。
7.甲方承诺协助办理投资项目的前期手续,积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。
(二)乙方责任和义务
1.乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金,负责所有与项目有关的工程类工作,包括项目前期工作。
2.乙方要按属地管理和属地纳税的原则,将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。3.在甲方的协调下,乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续,直至完成项目核准及电网接入手续。
4.在甲方的配合下,乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策,以期最终获得国家优惠电价补贴。5.乙方必须依法依规建设和生产经营,按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。
6.乙方设立项目公司时,同意甲方作为该光伏项目的投资方参股项目公司,股权比例不得高于30%。
7.乙方承诺在该项目具备开工建设条件后,按照国家和行业规定通过招投标方式,同等条件下选用乙方举荐的施工建设单位。
三、双方约定
1.由于自然灾害(包括火灾,水灾,地震,风暴,飓风或其他自然灾害),战争,侵略,外国战斗人员,恐怖分子的行为,军事或其他侵占的行为,政治没收,国有化,政府的制裁或禁运等不可抗力因素,致使本协议有关条款不能履行,双方协商后,自动终止本协议。2.协议签订后,双方成立联合工作领导小组,开展前期工作。3.双方如有争议,应协商解决,协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项
1、本协议书一式肆陆份,双方各执贰叁份。
2、本协议为框架协议,具体事宜另行签订合同,本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲 方:
签字代表:
签约地点:乙 方: 签字代表:
签约时间:2013年 月 日