第一篇:建筑工程劳务施工分包合同协议书(样板)
建筑工程劳务施工分包合同协议书
发包方:(甲方)金
分包方:(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,就本项目部分工程劳务施工承包有关事项:甲乙双方在自愿、平等、互利、协商的基础上达成如下协议: 第一条:工程概况:
1.1工程名称: 结构 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式: 包 清 工
1.5开工日期:。完工日期:。1.6质量标准: 长城杯
1.7现场管理标准: 北京市文明现场 第二条:合同价的确定:
2.1按建筑平米单价承包 元/平方米,建筑面积按北京市2001年预算定额计算规则计算。2.2现场所涉及零工签证大工按 35(元/人工)计算、小工按 28(元/人工)计算。2.3其它方式:达不到以上标准则实行总价向下浮动的原则结算,即:工期 2 元/m,质量 1 /m;文明安全施工 1 元/m。第三条:分包合同涵盖工作内容:
第四条:甲方责任
4.1甲方负责在本工程中行使管理权,对工程实施全面管理及协调工作,承担管理责任。4.2提供本工程必要的施工做法资料及技术安全交底和相应图纸。4.3负责编制本项目施工组织设计、施工进度计划。
4.4按照地方法规及总包方要求对乙方的管理、工作质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行监督。
4.5及时反馈工程变更、洽商记录。4.6负责安排好乙方职工的食宿工作。
4.7如因总包方或业主原因造成的工程停工等,甲方应及时向乙方提出停工通知。
222第五条:乙方责任:
5.1遵守甲方对施工现场的一切管理规定、规章制度,做好施工现场的自身管理工作,服从甲方对施工现场的统一管理和指挥,并做好总包方和其它分包商的配合工作。
5.2乙方所有施工人员必须具有允许在北京施工的一切手续,否则由此发生的责任有乙方负责。5.3乙方必须按有关规定,采取严格的安全防护措施,做好本分包自身职工的安全工作,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5.4对自身所施的现场文明、工程质量、施工进度负全部责任。
5.5乙方应按照标准、规范和设计要求及甲方代表依据合同发生的施工指令施工,随时接受甲方的监督检查,为检查验收提供便利条件,承担因自身原因所造成的返工、修补的全部人工、工期、材料责任费用。
5.6乙方拟定进场施工人数必须满足总包方及业主施工进度要求。
5.7乙方的一切手头生产施工工具用具、办证费、车旅费等已含在合同价内,不得以任何理由提出增加费用要求。
5.8对非甲方原因造成的工程窝工、停工,乙方应予理解,并积极做好配合工作,不得向甲方提出任何索赔和补偿要求。
5.9乙方就自身完成的工作必须按甲方的签证要求及时会签,作为最终结算凭证。5.10其它约定的责任。第六条:材料供应及现场管理
6.1乙方施工所需要的全部材料5.7条除外,均由甲方供应。
6.2乙方所需各种材料均实行领用制,用量依据定额或双方议定用量。超过则罚款。6.3乙方所需各种材料应预先提出计划申请,经甲方有关部门审定后方可领用。6.4各种材料的使用应与图纸相对应,否则损失由责任方负责。第七条:工程质量及施工进度管理
7.1乙方须建立工作质量保证体系设专职质检员控制每道工序,确保达到合同规定的质量标准。7.2施工期间,经甲方检查,如质量达不到要求,甲方有权利对乙方提出返工或停工要求,乙方应负责返修,并承担相应的经济责任,拨付工程款时从工程款内扣减。
7.3乙方必须服从甲方的总体进度计划,乙方确保施工的相对稳定,如因乙方施工人员更换频繁或施工人数不足而影响工程进度,甲方有权根据实际情况对承包范围或劳动力进行调整,所发生的费用及损失均由乙方承担。
7.4当乙方工程施工质量、进度达不到要求时,甲方有权责令乙方限期整改,如乙方依然达不到工期、质量要求,甲方有权提出更换施工队伍,或终止与乙方的劳务合同,乙方应无条件在一周内退场,并承担一切损失。
7.5乙方应严格按照双方协定的工期完成,若有违反,甲方根据分包结算总价进行处罚,每拖 延一天,罚款3000元,最多不超过总价款的10%。
7.6乙方在施工中所受的处罚由财务处在当月的生活费中扣除.第八条:安全及文明施工管理
8.1乙方施工人员进入现场必须进行安全教育,并进行书面安全交底,订立职工安全协议保证书,以及按甲方要求办理各种证件,三级教育卡,职工花名册,安全试卷,不按要求办理按乙方到工地最高峰人员计算,每人120元计算,由甲方代办。
8.2乙方须遵守甲方各级安全部门的安全管理规定,并接受甲方安全管理人员的检查和监督,甲方有权对违反安全生产规定施工的分包单位勒令停工及罚款。
8.3乙方在施工前必须与甲方另行签订安全生产管理协议书,并作为本合同的一部分,具有同样的法律效应。
8.4服从甲方文明施工管理规定,做到文明施工,工完场清。确保施工现场符合北京市《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场文明安全施工补充标准》的要求。
8.5施工过程中严禁打架斗殴及偷窃行为,打架斗殴者处以各方最低2000元及以上罚款。偷盗者每发现一次罚款5000元,由其本人及其所在队组承担,严重者报送公安机关.因所发事由造成大甲方或其他部门的处罚由其所在队组承担。
8.6工程施工现场中发生的工伤事故医疗费在壹万元以内由责任方或乙方自己承担,超过壹万元的由乙方(或责任方)和甲方各承担医疗费的一半。第九条:用工管理
9.1乙方使用的所有施工人员必须持有北京市有关规定的证件。在规定期限内向甲方提供花名册,甲方协助办理有关手续,费用由乙方承担。
9.2所有进场施工人员必须将其签有实名和按有手印的委托书(即:委托乙方发放本队施工人员的生活费及每月、年终工资等)提供给甲方.9.3所有进场施工人员的生活费及每月、年终工资等一切费用必须由其受委托人(即:乙方)发放.9.4乙方在施工过程中不得无故停工、罢工,由此所造成的一切损失有乙方承担。第十条:协议价款的调整
10.1本分包协议价款为固定价,执行第二条款,不因其它任何原因再作调整。
10.2由于乙方要求对施工内容进行更改或变动,经双方协商可作调整并及时办理调整款补充说明,得到有关部门确认。第十一条:工程款(进度)支付
11.1劳务费的支付按月支付工人生活费100元/人,工程全部完工后经总包方监理、业主验收合格后,除保修款外的余款年终一次结清(根据业主付款情况比例留款)。所有付款、甲乙双方用工、用量及其它费用款项均以双方代表签字生效(除罚款及现场物品丢失和回收不全扣款除外)。
11.2乙方所收分包工程劳务费时,必须提交职工签名的劳务工资分配表,否则甲方不予兑现。11.3若乙方在施工中途停工结算,则按合同价款的70%作为最终结算,不能计算建筑面积的按《北 京市2001年预算定额》计算规则计算工程量后,按30元/定额工日结算.第十二条:保修
分包方必须对已完的分包工程按有关法律、法规的规定进行保修(保修期一年),承担保修过程中发生因自身原因造成的一切维修费用,损失及相关责任,若乙方未履行其保修义务,甲方有权自行或委托他人维修,所发生的费用将从预留款的5%保修金中扣除。第十三条:工程分包
13.1由于分包方的原因(施工力量不足,质量、速度达不到所承诺的标准),甲方有权将部分工作量指定给其它施工队伍施工。
13.2本工程乙方所承包范围内(除甲方要求外)工作量,乙方不得再分包,否则乙方将承担违约责任,且再分包部分任何责任和费用甲方均不予承认,并对分包方的再分包部分工作量进行金额不等的处罚。
第十四条:争议解决方式
本工程实施过程中一旦发生纠纷,经双方协商和调解不能达成一致意见时,双方可提交北京仲裁委员会进行仲裁。第十五条:违约责任
15.1乙方应严格按照协议所约定的各项条款执行。对本协议所约定的各条款,乙方如有违反,则应承担由此给甲方造成的一切经济损失,包括社会影响。
15.2甲方应严格按照本协议条款约定支付乙方工程款。第十六条:其它事项的约定
第十七条:合同和签订
17.1本合同自订立签字盖章之日起生效,工程款全部支付后终止。17.2本合同一式二份,甲乙双方各执两份。第十八条:补充条款
本合同未尽事宜,甲乙双方另行约定补充协议。
发包方: 分包方:
合同订立时间: 年 月 日
第二篇:建筑工程劳务分包施工协议书
建筑工程劳务分包施工协议书
发包单位:武汉唐氏厨房设备有限责任公司 甲方代理人: 承包单位:武汉蒙娜丽莎装饰工程有限公司
乙方代理人:
为了保证顺利完成现代投资综合楼工程,双方本着平等、自愿,公平和诚实信用的原则,经双方共同协商一致并明确双方在施工过程中的责任和义务,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、行政法,双方达成以下条款,望双方共同遵守执行。
一、承包范围:现代投资综合楼工程施工图纸所包含的负一层员工厨房、员工餐厅、一层全日制厨房、二层宴会厨房、三层中餐厨房、九层行政酒廊厨房、经济型酒店厨房的装饰施工。甲方负责所需材料,堆放整齐,现场整理保洁等工作内容。甲方提供机械设备,甲方交乙方完好机械,损坏了乙方负责维修,甲方提供备件和机械维修,工地不发生计时工。
二、承包方式:包工不包料。
三、承包价格:300元/㎡。
四、付款方式:土建隔墙完成,付乙方30%,装饰完成,付50%,验收合格后付15%,另5%为质量保证金。
五、质量标准:本工程为合格工程,乙方进场后应组织技术人员认真熟悉施工图纸,严格按照施工图纸以及国家现行施工规范组织施工。各个分项分部工程合格率达到100%,甲方负责技术指导和质量监督,不合格分项工程,应返工及符合要求为止,且材料费由乙方承担。
六、节约材料:乙方在施工过程中要合理调整所需要的各种工程材料,杜绝浪费现象,发现造成的浪费或偷盗材料现象,甲方有权进行经济处罚,并另其赔偿经济损失,严重者交公安部门处理。
七、甲方按照指挥进度计划,乙方提供施工进度计划。
八、乙方现场管理人员必须服从甲方管理人员管理,若有不服或顶撞者每人处罚200元,乙方人员在施工期间必须服从甲方管理,遵守国家和当时施工法律、法规以及项目部的一切规章制度,对违反有关规定的人员,要予以惩罚并清退出场。
九、安全方面:乙方工人进场,甲方负责对乙方工作人员进行安全教育,乙方必须组织全体人员参加并做好记录,签字确认工作,乙方在施工中严格按照国家安全施工规范施工,对因违规、违章操作造成的安全事故,一切后果由乙方负责,甲方概不负责,一切纠纷由乙方负责与甲方无关,不属主体工程所造成的工伤事故,责任属谁就应由谁承担。
十、甲乙双方应在履行合同过程中,如出现争议,应尽量协商解决。
十一、本合同一式四份,经双方签字盖章后生效,工程结束工程款结算完毕自行终止。
甲方代理人(签字盖章):
乙方代理人(签字盖章):
年 月 日
建
筑 工 程 劳 务 分 包 施 工 协 议 书
第三篇:建筑工程劳务施工分包合同
建筑工程劳务施工分包合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:西平县风和日丽家园
2、工程地点:西平县柏城镇网通公司西侧号楼
3、承包价格:每平方米360元。
4、承包形式:大清包、包工、包周转材料、一切机械设备(塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等)
5、建筑面积:按实际施工建筑面积计算,基础屋面加一层,现暂按建筑面积大约平方米。按建筑实际面积为准。
6、工程承包范围:承包分为土建(甲方机械挖土、回填土,乙方人工配合)外墙涂料除外,内墙毛光、毛地(不含内容:楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温)建筑部分,临建劳务由乙方负责。
第二条工期
1、该工程计划于年月日开工,年月日竣工,总日历天数。
如遇到下列情况,经现场监理工程师签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方不能及时供应施工材料(若停工五天以上者,甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费)。
(2)出现影响工期的设计变更。
(3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。
(4)因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。
第三条工程结算
1、主体工程每方360元计算,乙方垫资施工出地面以上8层结顶,支付乙方所完成总工程量的80%。
2、17层结顶,支付乙方所完成工程量的80%。
3、主体封顶结束,验收合格支付乙方总所完成工程量的80%。
4、二次结构加气块结束付工程量的80%,内外粉结束付总工程款的97%。
第四条材料及设备供应
1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应(如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等,不含施工设备)。如不按期提供用料造成乙方停工,由甲方自行承担责任。
2、乙方负责材料
(1)木工程所需机械设备(如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等)一切由乙方负责。
(2)周转材料(如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等)。
(3)施工工具(如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等)。
3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监管,不得浪费。如材料使用超过有关主管部门规定损耗率时超出部分费用有乙方承担。
第五条工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、进行施工,并接受甲方现场监理的监督检查。
2、质量等级:合格工程。
3、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工。
4、工程质量、按图纸、按规范施工,一切工程质量按国家验收标准。
5、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理。
第六条现场管理及安全文明施工
1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作,做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理体制制度、安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及
生产技能。各工程班组长不能任意变动。
2、乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方部分承担,须保证现场清洁卫生,乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准、规范进行。
3、乙方提供的工程所需机具设备、周转材料、质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。
4、施工安全防护设备由乙方自行购买。
第七条双方责任
1、甲方:
(1)及时提供所需建筑材料并及时到位。
(2)合同签订,向乙方提供施工图纸。
(3)派驻现场管理人员代表、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证,图纸变更期间不能影响乙方施工。
2、乙方:
(1)施工现场的平整。除施工界区以内的用电、用水、道路。
(2)乙方在工地施工期间应节约用电。
(3)严格按照施工图与说明书施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和支付。
(4)乙方缴纳工程质保金120万元,先交40万元定金,剩余80万元工人进场后一次付清。保证金返还依甲方大合同走。
3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除,若任何一方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。
第八条争议的解决方式
1、合同执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协商不成可直接向工程所在地方人民法院起诉。
2、其它合同未说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
3、本合同一式二份,双方各执一份,双方以盖章签字生效。未尽事宜,双方共同协商解决。
第九条安全事故责任划分
乙方在施工过程中,严格按照安全施工规范施工,出现人身伤亡事故由乙方承担经济法律责任。
甲方代表:
乙方代表:
年月日
第四篇:建筑工程劳务分包施工合同
建筑工程(土建)劳务分包施工合同 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
甲方将黄陂区长轩岭街中心卫生院综合楼委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》《湖北省建筑工程施工合同》的有关规定,遵循平等、自愿及公平竞争的原则,双方就工程有关事宜进行了充分的协商,同意签订以下条款,保证共同信守执行。
一、工程概况
1、工程名称:黄陂区长轩岭街中心卫生院综合楼。
2、工程地点:长轩岭街新建街258号。
3、结构类型:框架。
二、承包方式:
包工形式,±.000以上按综合建筑面积_______元/m。计算。建筑面积实做实收,如有工程图纸以外的点杂记时工,凭甲方管理人员签字的完工证明分大、小工按当地的现行价格结算。
三、承包范围:
乙方所承包的工程内容包括:
1、±.000上起按甲方提供的设计图纸完成以下的工作内容:
A、所有现浇砼结构(含二次结构)。
B、结构所需模板、木方。
C、所有内外墙砌体及粉刷、外墙线条的水泥砂浆压光和分格嵌条、楼地面找平(不含墙地面砖)。
D、半坡屋面,马头墙砌体,粉刷盖瓦及室内外台阶、散水。E、自备机械设备和所需小型设备工具。
四、双方责任:
1、甲方提供施工图用水、电、道路畅通和施工场地,安排工程
所需材料及时进场,如因材料供应不及时造成停工待料由甲方承担。安排技术人员对各道工序事前交底,并对工程质量随时检查、验收。
2、乙方必须按图纸和规范要求精心施工,自行调节施工劳动力,自备施工所用的一切工具,生活自理。
五、质量要求:’
按《湖北省建设工程质量评定标准》确保各分部分项工程达到合格标准,力争优良。
六、施工管理:
乙方须绝对服从工程负责人和项目部管理人员的指挥和管理,遵守工地项目部制定的各项规章制度,进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁使用童工,乙方在施工中应本着安全生产、文明施工的原则,不得违章操作,发现安全隐患应及时处理,方可施工,否则如出现安全事故由乙方负责,施工中每道工序完工后做到工完料尽,所有原材料都随时清理使用。
七、工期要求:
乙方按甲方制定的总体进度计划积极配合确保该工程在______年____月_____日完工。
八、付款方式:
甲方在底层结构完工后付给乙方人民币______万元,主体结构完工后付总价的60%,余款在工程完工验收合格后付清。
九、本合同壹式贰份,双方分别保存,自签订之日起生效,工程款结清后失效,如有未尽事宜埘职努协商解决。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日
第五篇:建筑工程劳务分包施工合同钢筋
建筑工程劳务分包施工合同 发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将黄陂区长轩岭街中心卫生院综合楼钢筋分项工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》《湖北省建筑工程施工合同》的有关规定,遵循平等、自愿及公平竞争的原则,双方就工程有关事宜进行了充分的协商,同意签订以下条款,保证共同信守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:黄陂区长轩岭街中心卫生院综合楼。
2、工程地点:长轩岭街新建街258号。
二、承包方式:
包工形式:包工、不包料。
三、承包范围:
按甲方提供设计图完成以下的工作内容:
1、主体结构(含二次结构)的模板制作安装、绑扎。
2、自备钢筋工程所需的机械设备、工具及工程所需扎丝。
3、按综合建筑面积 ___________ 元/m计算。
四、质量要求:
按《湖北省建设工程质量评定标准》确保各分部分项工程达到合格标准,力争优良。
五、施工管理:
乙方须绝对服从工程负责人和项目部管理人员的指挥和管理,遵守工地项目部制定的各项规章制度,进入施工现场必须佩戴安全帽严禁使用童工,乙方在施工中应本着安全生产、文明施工的原则,不得
违章操作,发现安全隐患应及时处理,方可施工,否则如出现安全事故由乙方负责,施工中每道工序完工后做到工完料尽,所有原材料都随时清理使用。
六、工期要求:
乙方按甲方制定的总体进度计划积极配合确保该工程在______年_____月____日完工。
七、付款方式:
乙方在完成所有工程量后付工程款的70%,余款工程竣工验收合格后付清。‘
八、本合同壹式贰份,双方分别保存,自签订之日起生效,工程款结清后失效,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日