第一篇:土建合同模板
土建合同模板合集八篇
在人们越来越相信法律的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的土建合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
土建合同 篇1发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本协议。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
建筑面积:约M2。
二、工程承包范围:
土建、装饰、水暖、电气及审图变更、图纸会审记录、发包人要求的变更、洽商记录等。
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
四、质量目标
工程质量标准:合格。
五、合同价款及调整
1、本合同价款采用
依据20xx界预算定额及相关文件,依据甲乙双方约定的《附表一:工程洽商施工做法及精装修标准一览表》,依据施工设计图纸内容(含洽商施工做法及精装修标准一览表的内容,不含施工图审查、图纸会审内容和变更),依据《附表二:工程发包控制材料一览表》,依据《附表三:工程单独分包的分项工程一览表》,经双方协商将预算价调整为平方米包干造价为每平方米建筑面积 元(元/M2),合计工程总价款为 元整),结算时依据建设部公告第326号《建筑面积计算规则》核准的建筑面积(阳台、阁楼计算全面积),依据《双方约定合同价款的其他调整因素》进行调整。
2、双方约定合同价款的其他调整因素:
设计变更、施工图设计文件审查合格书、图纸会审记录、发包人要求的变更、工程洽商记录、发包控制材料一览表中材料规格型号及价格的变更、常规施工做法及精装修的变动等,执行20xx界预算定额及政策性调整文件,按预算加材调不计取规费的方式结算。附属工程按承建的工作内容经双方协商将工程价格一次性包死,如发生变更按上述调整的办法进行。
六、发包人工作
1、提供制定施工现场,负责划分场地并达到“三通一平”,提供三套设计图纸,组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底,办理工程开工招标、竣工验收及相关备案手续。
2、及时拨付工程款,按形象进度订购发包控制施工材料并使之及时进场,对工程变更及洽商记录及时给予签证。
3、派驻质量责任单位和发包代表协调有关事宜,监管材料和工程质量,签证有关材料,制止未经许可产品进入施工现场。
4、发包人承担并交纳社保费、定编费,并承担按规定发包人应该承担的相关费用及因发包控制材料检测不合格而产生的相关费用,同时向承包人提供相关发票手续。
5、发包人替承包人交纳安全设施保证金,由承包人原因造成的关于此方面的处罚由发包人帮助协调,一旦发生罚款由承包人承担,以票据结算。
七、承包人工作
1、承包人严格按照图纸设计要求及附表一组织施工,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用(用承包人责任造成的罚款除外)。
2、协助发包人办理有关工程的其他事宜,负责清点检查验收卸运发包方控购的施工材料,对发包方提供材料入库单据。
3、承包人承担并交纳水电费、材料检测费、农民工保证金、意外伤害险,发包方控制材料及单独分包项目造价之外所有工程价款的税金。
八、安全施工
1、承包人应严格执行上级主管部门的安全管理规定,承担由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用
2、发包人应对自己派驻在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,承担由于发包人原因导致安全事故的责任及发生的费用。
九、发包方订购的材料及单项分包项目
发包方控制材料及单项分包项目按甲乙双方约定的附表二及附表三的价格,由承包方的项目部提前15天提供进场数量或分包工程量,结算时按结算使用数量或工程量依据控制价格多退少补。
发包方控购材料及单独分包项目,承包方不承担相关税金缴纳及出据发票,其税金及相关票据由发包方或单独分包方负责。
十、关于承包方自购材料的约定
发包方控购材料一览表及单独分包的分项工程一览表以外的材料或分项工程,均由承包人自行采购并施工,承包方自购材料价格标准见附表四。发包人不参与订购的材料不调整,一旦参与采购,其市场价格应经承包人同意方可采购。
十一、工程款支付、结算与违约责任
二层封顶拨付平方米承包总价格的20%;主体验收完成拨付平方米承包总价的20%,进入安装和装修阶段,按其形象进度所需材料款项拨付至平方米承包总价的80%(含发包方控购垫付的材料款);工程竣工验收完毕十日内拨付至平方米承包总价的95%;工程竣工验收完毕的二十八天内,尾留 元作为质量保证金外的余下工程价款应全部支付给承包人,尾留质量保证金竣工满一年整支付给承包人 元,余下的 元作为水电质保金,在竣工满两年整支付给承包人。待发包方控购材料全部进场完毕之日起,发包人即应委托相关人员与承包人进行结算,在工程验收竣工完毕后二十八天内出据结算总价款。
发包人无正当理由却不按本协议约定之日及时间进行结算并支付工程款,从约定之日起,按承包人同期向银行贷款利率计算拖欠工程价款的利息并承担违约责任,即发包人用未出售的住宅楼以每平方米建筑面积元(/M2)的价格抵拖欠的工程款,发包人拖欠的工程款不足整户金额的,其差额承包人以现金的形式支付给发包人。
十二、奖惩办法
承包方对所承包工程未按竣工交付使用,每延误一天发工程款500元,提前一天奖500元。因发包方控制材料未按时提供所延误的工期可以顺延,并承担给承包人造成的损失。在施工中发生质量事故或施工进度缓慢,不服从管理,不按时完成与发包方约定的其他施工的项目部,发包方有权终止或清除该项目部,已施工的工程按预算价下浮50%,转与其它项目部。施工项目部未按约定时间完成发包方委托施工的附属及其他工程,决算时按决算条款方式造价再下浮50%做为工程造价款。
十三、完工清理:
承包人必须在工程竣工预验前十天内将所有材料、机械运出施工现场,塔机座清理到设计地坪—20厘米,施工现场清理到设计地坪10厘米(包括室内外各类管线及管网的剩余渣土),不计费用。
本协议一式两份,双方签字盖章生效,如有与本工程其它合同有冲突之处,包干价及结算方式以此协议为准。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土建合同 篇2发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋,建筑面积165,甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方,有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。
楼房一共两层,砖混结构,建筑面积165㎡,层高3.6米,建筑总高度7.2米。
甲方以全包工的形式承包乙方,所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆,场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责,甲方提供水、电。
乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工,切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的'安全问题,由乙方负责。
乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光,地面捣制及所有材料的搬运,清理落水灰、施工现场清理等一并在内。
乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工,决不允许偷工减料与浪费材料,如发现上述行为,所造成的一切经济损失概由乙方负责。在施工过程中,如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。在合同解除前,属乙方的工程质量问题,由乙方负责修理。
按国家建筑工程标准面积计算,每平方米单价 八百五十元(小写元整),合计 十四万零贰佰伍拾元整(小写:。
该工程于年月年月工,工程款的结算:工程完工验收通过后支付合同价款的90%,一年保修期满后支付合同价款的10%。
八、本合同一式希共同维护执行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
土建合同 篇3建设(发包)单位:(简称甲方)
施工(承包)单位:(简称乙方)
甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
一、概况
工程名称:
工程地点:
二、范围:
±0。00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)
三、工期
20xx年xx月xx日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:
1、可抗力。
2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。
四、工程价格与工程款支付。
13400m3,综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用,为一次性包干价,在施工期内不作任何调整)。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。
1、土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。
五、工程量:
3400m3。
六、质量要求
1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中,乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。
2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。
3、对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。
4、乙方必须在20xx年xx月xx日退完土,否则每天罚款伍仟元整。
七、甲方责任
1、甲方按合同约定支付工程款。
八、乙方责任
1、服从甲方的监督、指挥和管理。
2、按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。
3、安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金xxx元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金xxx元。
九、其它条款:
1、违约金:由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金xxx元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金xxx元。
2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。
3、未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。
4、争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。
5、本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。
甲方(公章):xxxxxx乙方(公章):xxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxx法定代表人(签字):xxxxxx
xxxxxx年xxx月xxx日xxxxxx年xxx月xxx日
土建合同 篇4甲方:
乙方:
为明确甲、乙双方权利及义务,根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目工程的劳务承包给乙方,经双方友好协商,就劳务承包事项协商达成一致,特订立合同希双方共同遵守。
一、劳务承包内容
工程名称:
建设地点:
建筑面积:
二、承包方式及范围
1、采用包工不包料(包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工)
(1)泥副工部分:桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖(楼、地面,顶棚为结构面)。
(2)木工部分:基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容,包括施工用模板、木方等零星辅材,以及木工所用机械。
(3)钢筋工部分:桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。
(4)架子工部分:桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料,通道口、临边防护等设施。
(5)水电工部分:施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。
2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。
3、乙方负责工程所需耗材:木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。负责工程所需用的机械设备,如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。乙方应负责自身安全防范的用具(如安全帽、手套等)。
其具体劳务分包范围及单价见附件一。
三、分包工作期限
本工程劳务包开工日期自 年 月 日临建动工,为乙方进场日。工程总工期为日历日 天。
四、质量标准
1、工程质量:按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,质量评定 合格 等级。
2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完工后,乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检,并做好记录。
五、图纸
甲方应在乙方签订劳务分包合同后,向乙方提供本工程有关的标准图纸 四 套。
六、甲方的义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同中的相关规定职责。
2、在 年 月日前向乙方交付具备合同项目下劳务作业开工条件的施工场地。完成水、电、电讯等施工管线畅通和施工道路畅通。并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和临时食宿场地,向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审。
4、负责提供乙方独立使用的生产、生活、办公临时设施、施工用水、用电费用归甲方负担,及时交付应供材料和其它应由甲方提供的设备设施等。
5、按本合同约定,向乙方按时支付劳务分包的劳动报酬。
6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调好现场工作关系,工程资料及周边的所有矛盾纠纷一切由甲方协调解决。
7、为乙方办理好上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续,并承担相应费用。
8、负责编制施工组织设计,统一制定各项目标,组织编制年、季、月施工计划,物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计划析测、实验的控制、监督、检查和验收。
乙方义务
1、对本合同承包范围内工程的工期、安全、质量、文明施工等向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
2、根据施工进度计划的要求,每月底向甲方提供下月施工进度计划,严格按照设计图纸、施工验收规范的技术要求及按施工设计方案组织施工,确保工程质量达到约定标准,科学安排作业计划,投入足够的劳动力,保证工期,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,加强安全教育,确保施工安全,加强现场管理,做到文明施工。
3、在施工过程中,乙方应爱护甲方的所有材料,如发现有浪费和损坏材料或者乙方未按甲方要求施工,所有返工而造成的一切经济损失都由乙方负责承担,甲方有权在乙方的工资款中扣除。
4、遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一调度,进入施工现场做好一切防护工作,工人应有安全概念,确保自身安全。
5、做好施工现场已完工程部分的成品与半成品的保护工作。
6、乙方管理人员和技术施工人员应配合甲方测量放线工作,钢筋配料下料工作,搞好现场、安全、质量、进度、文明施工的具体落实工作。
7、食堂由乙方统一安排,食堂的用水用电费由甲方负担。
七、安全文明
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定强行施工。
八、事故处理
1、发生一般事故,不须上报有关部门的,白乙方负责。发生重大伤亡及意外事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规甲方配合乙方对事故进行协调处理。
2、如发生安全事故,费用合计在鱼迁元以下的由乙方承担,超过伍仟元以上的由甲方承担:
九、保险
乙方施工开始前,乙方应获得甲方为旗工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理相应的保险,且不需乙方支付保险费用。
十、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方工程项目经理应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应的图纸和说明。乙方按照甲方(工程项目技术负责人)发出的变更通知及有关要求,进行变更。
2、因变更导致劳务报酬的增长及造成的劳务承包人经济损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
十一、承包单价及结算方式
1、根据本合同第二条的承包内容,本工程劳力报酬按现行建筑法规的规定,单价为:进行结算。税金由甲方负责,设计变更经甲方现场主管施工员签证按实际增加造价。
2、劳务施工承包合同约定的结算建筑面积按《20_年湖南建筑装饰装修工程消耗标准》计算。
十二、劳务报酬的支付时间和方式
1、完成基础部分并验收合格后,支付实际完成工作量。
2、主体工程按每月进度支付,每次支付完成工作量的。(按每月暂定25日为工作量报告日)。
3、装饰内外粉刷部分,甲方按月进度付款的。
4、所有工程量完成后验收合格支付实际工作量的劳务总造价的95%。
5、余款在甲、乙双方办理结算后二个月付至清(双方约定结算时间为二个月)。
6、按照签订合同时乙方提供的开户银行、帐号,由甲方向乙方办理支付(现金或现金支票)
十三、保证金的交纳和退还方式
1、签订本合同后,甲方向乙方提供建筑公司帐号,乙方向甲方(建筑公司)交履约保证金 万元。
2、根据施工进度,甲方在乙方人员机械进场后退还70%,正负零工程完成后退30%。
十四、施工验收
乙方施工完毕,乙方应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方在收到乙方的上述报告后,应在20天内对乙方施工项目进行验收,甲方如在20天内未组织验收,视为乙方已经完成了本合同约定的工作,视为甲方验收合格,乙方以其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任。
十五、违约责任
1、因甲方原因发生停工待料三天以上,由甲方承担乙方的经济损失(基本生活费)、架费、架管、机械、所有材料租赁费。
2、如乙方人员不到位或无故旷工给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
3、甲方在工程款和生活费支付过程中必须按乙方的要求或乙方指定的帐户发放,经乙方项目负责人签订认可由乙方全权支配,甲方如果说单方面与各班组或作业工人发生经济来往单据,乙方有权作为无效单据处理,一切经济责任由甲方全权承担。
4、甲方在工程所需的主、次材料若不能按工程进度所需及时提供使用,造成的工程质量、进度、安全及经济损失由甲方全权承担,如造成误工按实际每人每日元/天由甲方补偿给乙方。
十六、争议
甲方和乙方履行合同时发生争议,双方根据实际情况自行协商解决或请求有关部门协调解决,协调不成并发生争议,但双方都应继续履行合同,保持工作连续,在保证工程进度正常进行的前提下,双方都可提交法律仲裁机关裁定或人民法院判决。
十七、未尽事宜
用补充协议的方式注意事项,由双方签字盖章后附后,补充协议和本合同同样受法律保护。
十八、合同解除
1、甲方双方中的单方未按合同约定履行义务,严重损害对方经济利益,受损害方有权终止合同,违约方应承担在此而造成的所有经济损失。
2、在人力不可抗拒的情况下,双方都可以解除本合同。
十九、合同生效
签订劳务合同自签字之日起生效,合同一式四份,甲乙双方各执二份,本合同受法律保护。
甲方项目负责人: 乙方劳务负责人:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
土建合同 篇5甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本劳务合同。
一、劳务合同内容
1、工程名称:
2、工程地点:
3、乙方承包范围:整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。
二、劳务承包方式
甲方以单做工的方式承包给乙方,施工中甲方只提供合格的材料,乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。
三、劳务报酬
1、砌体单价按每块砖______元/块计算,双方现场清点为准。
2、内墙抹灰每平方米______元,按实际抹灰面积计算,所有洞口扣除,由甲乙双方现场测量为准。
3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序包括在内每平方米______元,所有洞口面积扣除,由甲乙双方现场测量为准。
四、质量要求
乙方应该严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担,甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂______cm、平_______cm,外墙垂______cm、平_______cm。
五、工期要求
在______天完成,即合同签订之日起,除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚______元/天,提前一天奖励______元/天。
六、文明施工与安全
1、乙方必须严格把好安全生产关,采取安全施工的防护措施,杜绝事故发生,施工中的发生大小事故均由乙方负责。
2、乙方必须每天保持现场清爽,不能有任何材料浪费现象。如经发现,甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款。
3、乙方在施工中应与甲方和其他施工队友好团结相处,不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。
七、验收结算支付方式
本工程竣工后,甲乙双方组织相关人员在______天内进行验收,______天内进行结算,在一个月之内付工程款的______%,保质期______个月后付______%,施工期间乙方不得以任何借口要求拨付工程款。
八、纠纷解决方式
因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向__________________仲裁委员会申请仲裁。
九、其他
本合同一式______份,甲乙双方各持______份,双方签字盖章后生效。
甲方:
______年______月______日
乙方:
______年______月______日
土建合同 篇6甲方:
乙方:
依照((中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就安化县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致,订立本合同:
1、工程名称:罗溪水电站土建工程
2:工程地点:安化县长塘镇罗溪村
3、工程造价:约万元(以实际结算为准)
土建工程总承包。
三,承包方式
本工程以建设单位
1、开工日期20xx年____月____日。(以甲方书面通知为准)
2、合同工期,依据国家工期规定,本项目有效工期300日。
1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。
2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工,严格执行施工规范和操作规程,并接受发包方和监理方的监督。
3、承包方采购的材料必须按有关规定
4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据,工程验收时间由乙方提出书面报告,并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。
5、工程竣工移交甲方前,乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题,出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。
6、本工程如达到优良工程,甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。
1、本合同工程按实结算,结算执行《湖南省水利水电建筑工程20xx预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。
2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。
3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。
本合同生效后,甲方发出书面进场通知,乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内,甲方拨付开工项目的造价%作为备料款,以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%,余____%作为保修金,保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。
1、甲方责任
负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作;协助乙方选择工程建设的临时设施场地;准确
2、乙方责任
组织精干人员进行施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划;编制施工
1、本合同签订后,因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务,应按((中华人民共和国经济合同法》承担违约责任。
2、本合同签订后,因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务,乙方应按((中华人民经济合同法》承担违约责任。
1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。
2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元,合同经双方签字或盖章,先交____万元生效,其余____万元乙方接到书面进场通知书后,七日内交清,此款在进场四个月退还,不计息。
3、合同生效之后未尽事宜,经双方协商可签订补充协议作为本合同附件,具同等法律效力。
4、双方在履行合同中发生争议,可协商调解,如协商不成可向安化县人民法院起诉。
5、本合同一式四份,双方各执两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建合同 篇7发包方(甲方):
承包方(乙方):
1、承包事项:工程技术资料
2、承包方式:平米包干,元/m2,建筑面积为:m2(不包含车库面积),3、承包范围:土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷,直至竣工。
4、办公用品归属:电脑、打印机、纸张、由已方提供,竣工装订由甲方负责。
5、工作分工
乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。
②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。
④分包工程技术资料:乙方负责检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。
6、结算
7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。
甲方负责人:乙方负责人:
年月日
土建合同 篇8甲方:
乙方:
1、甲方在厂区内兴建仓库一幢及垃圾池一个,垃圾池约70平方米,现就建房事宜,经双方友好协商达成以下协议:
2、甲方将仓库土建部分以包工包料的方式包给乙方施工。甲方只提供施工中用水用电的方便,其余人工、机械、模板、顶架等全由乙方负责。详见合同附件。
3、乙方必须按甲方的工程合同要求提供合格的建筑材料施工,乙方购回材料进场时须有甲方验收后进行施工,如因材料问题所导致的工程质量问题由乙方负责。
4、乙方在施工过程中必须做好安全防护措施,如在施工中出现任何安全及人员伤亡问题概由乙方负责与甲方无关。
5、乙方自20xx年 4 月 8 日开工之日计。如在正常的天气下施工期为 15 天,乙方不得在此合同天数超出天,如超出15天以外的天数每天按工程总价的3%计取滞纳金赔偿给甲方。
6、乙方必须按质按量进行施工,工程地基及整体结构工程总体质量必须达到国家有关规定的建筑标准。除不可抗力外甲方在正常使用条件下出现质量问题即由乙方负责。
7、工程总价为人民币 28000 元。(开建安发票)工程款待工程完工验收合格后一次付清。
8、此合同壹式两份,甲乙双方各执壹份。经双方签字后生效,合同如有未尽事宜可另行签加补充合同,补充合同和本合同经双方签字盖章后同具法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第二篇:土建合同
分项工程施工协议书
(土建)
甲方:XX公司第X分公司
乙方(承包人):
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合我公司工程任务的需要,经双方共同协商,签订本合同,共同遵守执行,合同条款如下:
第一条 分包工程内容 1.1、工程名称: 1.2、承包范围:
(1)该工程土建除水、暖、电安装,楼梯栏杆、金属构件、水磨石地面、钢筋、油漆、涂料、屋面防水、外墙保温、门窗安装外的全部工程内容,包括落水管安装,内脚手架搭拆。地沟做至室外第一个阀门井,排水管挖至室外第1个检查井。
(2)该工程散水以内全部土建:砼浇筑、砌砖、挖土、填土、抹灰、楼地面、屋面保温材料铺设,屋面找坡、找平、部分上人屋面铺地砖,保护层抹面项目。不包括墙面砖,楼地面砖铺贴。
(3)土建所用的各种材料自装卸(不包括水泥、红砖的装卸,如发生时另按有关规定计价)。
1.3、合同期限:自_______年____月____日起至______年___月___日止。
1.4、质量要求:(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002-7.4、8.1、8.3施工。(2)模板分项工程GB50204-2002-4(4.1、4.2、4.3)施工。(3)砌体工程质量均按GB50203-2002有关标准验收。(4)楼地面工程质量按GB50209-2002有关标准验收。(5)
成的损失。
2.6、可自行决定工资分配标准,每月10日前将上月工资表、考勤表、工程量清单上报(经项目部签字后)做为借款或发放工资的参考依据。
2.7、工期要求:为确保工程进度承包人必须将劳动力控制在 人。承包方必须按进度计划周密安排,合理使用劳动力,确保工程施工形象进度,完成合同工期要求。无故延误工期,每延迟一天罚款2000元,延期超过5天时,甲方有权终止合同,完成的工程量按50%结算。
2.8、文明施工要求,要提高劳务人员的自身素质,说话要文明,态度要和蔼。严禁随地大小便及带家属、小孩进施工现场,无条件接受现场施工人员的指挥和违反现场各项规章制度的处罚。
2.9、安全要求与处罚:承包方在施工时要注意安全生产,要定期对操作人员进行安全生产教育和安全交底,劳务人员进入施工现场必须配戴安全帽,特种工系上安全带。发现有不安全的地方和不安全的操作面,应立即停止施工,并把不安全的因素立即向有关人员汇报,及时整改。若发生工伤事故,后果自负,发生工伤死亡事故和意外伤亡事故,责任自负,并罚款___万元。若发现不戴安全帽者,每发现一次罚款50元。
第三条
承包形式:包工不包料 第四条 结算
4.1、结算单价执行公司内部制定的统一综合单价,不另计其它费用。
4.2、根据承包人实际完成的工程量清单计算后,先经现场项目部审核,然后报请公司审定。
4.3、承包的工程为设计图纸以内全部工程量。第五条
劳务队的连续性
5.1、承包组必须保证施工所需队伍的连续性,如中途撤离施工
第三篇:土建合同 -
土建工程施工合同书
十、合同备案
本合同生效后必须送 备案。
发包人:(公章):
法定代表人:
委托代理人:
法定代表人: 委托代理人:
承包人:(公章):
6承包人代表
6.1承包人的承包人代表是: 联络通讯地址与方式如下:
7进度计划和报告
7.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求:
8工程计量和计价
工程计量和计价的依据:
8.1.建筑工程执行《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价(2008年)》,其中采用自拌浇筑的结构砂子按40元/m3、石子按40元/m3价格调整价差;工程变更、现场签证等工程量计价按照费率执行
8.2.采用商品混凝土浇筑的结构、水泥及钢筋按襄樊市造价信息办颁发的信息价格调整价差(结算按各个单体工程自开工之日起至竣工之日止持续的月份均价作为调整)8.3.除上述规定材料外,其他材料不得再作调整;乙方采用商品砼浇筑和自拌砼浇筑的部位应以联系单注明分开,避免结算过程中发生纠纷。
8.4.以上按工业厂房类别取费,间接费下浮造价的 5 %作为优惠
8.5.工程交工验收合格一个月内将全部结算书及结算资料(原件)报甲方经营部门,乙方结算书除有负责人签字外还要加盖单位公章
8.6.工程量签证必须经监理部门及建设单位代表共同测量签字方能生效,办理时间7d,逾期不予办理。8.7 优惠条件:
8.7.1 不计取安装与生产同时进行施工增加费,不计取在有害身体健康的环境中施工降效费。
8.7.2 材料二次搬运费:不计取二次搬运费。
8.7.3 因图纸提供、设计变更等发包人原因造成的承包人人工机械窝工不计取费用。8.7.4 除上述规定外,不再计取其它费用及调整系数。乙方不得以任何理由调整工程价款。误期赔偿费的约定
(1)每日历天赔付额度:单体工程价款的万分之三 10合同价款与调整
合同签订起不因各种因素(国家、省、市颁发的调整文件等)再作价款调整 11工程价款支付
11.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额:
各个单体工程竣工验收合格后,提交完整的竣工资料,14d内提交工程结算书及相关资料(如签证单原件等),甲方收到结算书之日起60d内审核完,如甲乙双方无异议,按审核值(签字盖章生效)造价的50%支付乙方工程款,余额部分一年后一次性付清。12 双方约定工程款支付的具体时间和金额:
无
13竣工结算与结算款
13.1.变更结算价款按合同中约定的工程计价方式结算。
13.2.承包人在结算前向甲方提供完整齐全的竣工资料,方能办理结算;合同中规定的定额没有适用或类似于变更工程的子项,由双方本着实事求是的原则,友好协商。
13.3.因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
13.4.竣工报告批准后,承包人应按国家有关规定在28天内发包人报出结算报告,发包人在收到结算后应在60天内审核并批准结算报告。14质量保证
14.1质量缺陷责任期:(1)质量缺陷责任期: 口十二个月
口 约定的缺陷责任期: 14.2质量缺陷责任期计算方式: 口按照通用条款的约定。口其他计算方式:
14.3乙方必须按照图纸内容及国家相关规范进行施工,保证建筑工程施工的质量及安全,保证按合同约定的工期完成施工任务,非甲方因素所造成的一切工程质量、工期延误及安全事故由乙方承担责任。15 质量保证的方式 口质量保证金
15.1质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额:
口按通用条款的约定,为工程价款结算总额的5%。15.2质量保证金的扣留:
口按照通用条款的约定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例5﹪。
15.3质量保证金返还的其它约定: 16合同争议
16.1争议或认定机构
口按通用条款本款的约定;
17双方同意选择下列一种方式解决争议: 口 向有管辖权的人民法院提起诉讼。18 保密要求
18.1对承包人保密信息的约定:
保密信息的提供时间: 保密的范围: 仲裁委员会申请仲裁。保密的责任及保密费用:
18合同份数
18.1合同副本的份数:二份,其中发包人 一份,承包人 一份。补充条款 :未经发包方同意,承包人不得进行先填方后挖方的作业,否则不予计量,如事故池、消防池不得先方。
2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下: 1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 1 年。
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为: 1 年。
(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为: 1 年。
(4)供热、供冷系统工程为: 1 个采暖期、供冷期。(5)装饰装修工程为 1 年。
(6)其他项目保修期限约定如下:
。3质量保修责任
3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派
发包人(公章):
承包人(公章):
年 月 日 法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年 月 日
发包人(公章):
承包人(公章):
——年——月——日
法定代表人(签字)法定代表人(签字): ——年——月——日
附件三
湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书
甲方(发包人).——
乙方(承包人).——
工程项目名称:——
工程项目地址:——
为加强廉洁建设,规范承发包双方的活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护当事人的合法权益,根据省政府
(一)乙方作为工程项目的施工责任主体,严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范,依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。
(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等,或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动,提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。
致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与(发包人全称)(下称“发包人”)签订
(工程名称)施工合同(编号,年 月 日签署),并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修本工程的义务和责任;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥ 元)向发包人提供不可撤销的担保。
发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对发包人的身份予以验证后,我行立即予以支付。
我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣工验收证书后
合同中要求发包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿意为发包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥ 元)向承包人提供不可撤销的担保。
承包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对承包人的身份予以验证后,我行立即予以支付。
我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣工验收证书后
预付款银行保函
致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下 称“承包人,)与(发包人全称)(下称“发包人,)签订(工程名称)施工合同(编号,年 月 日签署),并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥ 元)向发包人提供不可撤销的担保。
发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对发包人的身份予以验证后,我行立即予以支付。
我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣工验收证书后
第四篇:土建合同
建筑工程承包合同
建设单位:中峰别院(以下简称甲方)施工单位:李连云(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:中峰别院新建工程
2.工程地点: 峨眉山市黄湾乡大峨村五组
3.工程内容:
1、缘启堂从6轴中分,包含中峰别院全部底层和一层基础土建水电,0-6轴地面4层,如不能一次完工,需按建筑要求预留接口。
2、妙华园全部土建水电。
3、缘启堂6-11轴地面土建水电。
4、施工图纸设计中涉及但未列出的。
5、全部挡土墙施工。
6、底层架空层的外围墙。靠近路里面的采用24墙体,防水处理。其余墙体采用12墙,砂浆低标号,便于二次坼除,不采用防水处理。
7、地下室地面采用防水处理。
8、包含所有的门,暂按1000元/每扇计算。
9、不包含建筑平面外的花台、坡道、栏杆、路面,园林、及水电土建部分(安装及材料已包含部分)。
10、按施工图纸要求完成施工,预算漏项部分视为优惠。工程管理资料,竣工资料的交付等。
二、工程承包方式及范围
1.工程承包方式为:项目工程总价承包,合同一经签订,无论市场价格发生任何变化,项目总价都不作调整。(除经甲方和监理同时确认的增减工程量外)
2.未经甲方同意,乙方承建工程后不得将工程转包或分包给他人承建。3.承包范围: 施工图纸及本约定合同工程内容所载的全部工程范围
4.施工图在施工过程中发生设计变更项目及施工工程量的增减,以甲方书面通知乙方为准,工程量的确认双方确认后开始计算施工工期。以甲方确认的书面签证为准。
三、工程工期:
1.开工日期: 2014年12月17日 竣工日期: 2015年4月30日;合同约定工程总工期135天,乙方必须在此工期范围内完成所有合同内工程项目。否则给甲方造成的一切工期经济损失由乙方承担。
2.如因不可抗力原因需要延长工期,延长原因及延长时间应以双方书面确认为准。
四、质量标准
工程质量标准:
1、符合国家工程质量标准要求,满足工程质量监理要求,经业主组织三方(业主方、承建方、设计)共同验收,工程质量“合格”。
2、水泥采用峨圣、佛光、嘉华三个品牌中的任一个,标号为325R水泥;土建钢材在德胜或威钢中选择。
3、土建进场后实测地坪标高,地坪±0 由发包方现场确认。
五、工程造价及工程款支付形式
1.本项目采用固定总价的形式,施工过程中如工程项目及工程量无增减(以甲方变更通知及签证为准),甲方不再给乙方增加任何费用。
2.结算时涉及增减工程量或新增项目的按09清单定额计算单价(材料价格参考市场价格由双方共同确认)下浮10%进行结算。
3.本合同总价款(含税)为6300000元(人民币),大写:陆佰叁拾万元整。4.付款方式:经双方协商确定,按以下付款方式:
4.1.签订本合同后施工队进场三天内预付合同总价的10%给乙方。
4.2.从乙方进场施工第二个月开始,凭乙方工程量结算清单及甲方现场施工和监理签证单为准,结算当月完工工程量的50%给乙方(扣除30万工程保证金)。
4.3.甲乙双方在工程竣工验收合格后甲方支付合同总价的70%给乙方。
4.4.其余25%货款在工程竣工验收和资料完备交付使用1年后的一个月内,支付给乙方。余款5%在质量保证期满后一个月付清。
六、合同双方的权利和义务 1.甲方:
1.1.提供施工工场,及时指定用水、用电位置,及时提供施工图纸等技术文件(乙方施工用水用电按甲方指定位置接水、接电,自行安装表计,并按实际计量每月结费支付给甲方,费用在工程款中扣减)。
1.2.组织承包人、设计单位及有关人员参加对施工图及技术资料的交底审定,做好交底签字记录,在会后3个工作日内分送有关单位。
1.3.按时办理拨款和按约定进行预决算。
1.4.甲方指派__罗开明_为甲方驻工地代表及监理,负责组织乙方、设计单位对施工图纸技术资料的交底工作,对工程进度,质量进行监督,检查和验收隐蔽工程,配合乙方办理中间工程验收手续,协调解决现场的有关问题。负责有关监理方面的工作。
若甲方代表易人,甲方提前三天以书面形式通知承包人,后任继续前任在合同中约定的权利和义务。
组织工程竣工验收,按照合同约定,及时拨付工程款,办理有关签证和竣工结算。2.乙方:
2.1.按本合同约定,按月向甲方结算水电费用。
2.2.编制并向甲方提供施工组织设计或施工方案,按时向甲方提交开工通告书、施工进度表、施工平面布置图、隐蔽工程验收报告书等。
2.3.于每月底前5天向甲方报送月度施工计划,属甲方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等)。
2.4.隐蔽工程和基础工程完毕,须经甲方驻工地代表及设计人员验收签字,方可进入下道工序。
2.5.严格按施工图与说明书和双方形成的会议记录、备忘录确定的原则进行建设施工,同时符合环保要求,严格依照国家施工验收规范和工程质量检验标准进行申报验收,工程质量应符合国家强制性要求标准。确保工期,按合同规定如期完工和交付使用。
2.6.对完工的建筑在竣工验收前负责成品保护,并及时清理好场地,做到工完场清,在确定的时间内提交完整的竣工验收技术资料,办理验收手续和工程竣工结算,参加竣工验收。
2.7.在合同规定的保修期内,对属于乙方的质量问题负责无偿修理。
2.8.本合同所有工程,乙方须全面服从甲方的统一管理和监督,应主动接受甲方委托的施工监理对工程的监理工作。
2.9.乙方负责工程施工保险、承担工程竣工验收前的全部安全责任。2.10.乙方不提供发票。
2.11.无论任何情况下,乙方须保证工程顺利进行,确保工程进度。涉及拖欠民工工资,因乙方原因造成公司声誉损失或罚款时,甲方从乙方工程款中扣除10万元作为罚款。
2.12乙方在施工过程中,必须无条件的和钢构施工队配合协调处理工程衔接问题。最终验收报送资料均由土建施工方统一整理。
2.13乙方在施工过程中,需严格按国家标准规范和要求施工。涉及弄虚作假的一切行为后果均由乙方自行承担。出现类式行为,甲方视情节可以终止合同或一次处罚乙方伍万元。
2.13乙方在施工前完善相关手续,必须提供工程开工许可证。
3.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。
4.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图纸为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:
4.1.增减变更文件和其他洽商记录。4.2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。
4.3.工程竣工后,应绘制竣工图,由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。
5.电气照明、通风、采暖、卫生安装工程竣工后,必须按照有关规定进行技术检验。
七、工程材料:
1.本工程所使用的建筑材料由乙方负责组织采购,所有费用已包含在合同价款中。2.工程材料必须满足设计要求,提供合格证或质量检验证书等质量证明;并得到甲方和监理方认可;所有材料设备、成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。满足以上条件方可用于工程建设。工程材料未经甲方监理确认使用的,甲方有权不予结算。
八、保险:
1.乙方应按照相关规定办理全额在建工程保险,若乙方未办理保险而发生事故时,损失由乙方全部承担。乙方进场前须购买保险,如未及时购买,甲方有权单方面解除本合同,且不支付乙方任何费用。
2.质保期为两年。
3.在工程保修期内,发现质量问题均由乙方负责维修,并承担一切修理费用(含材料)。乙方应在接到甲方通知后的七个工作日内进行修理,逾期甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的费用由乙方承担,因此工程质量引起责任事故的,由乙方承担相应的刑事责任和民事赔偿责任。
4.为确保在保修期内质量问题得到尽快解决,甲方在付给乙方的总工程款的5%作为质保金,一年后无质量问题,退还乙方预留保修款3%;两年后建筑无质量问题,付清所有款项。
十、违约责任和经济纠纷解决办法:
1.甲、乙双方违约均按《中华人民共和国合同法》有关规定办理。
2.本合同第三条约定的每一个项目的竣工时间必须按期完成,除不可抗拒的因素(战事、地震、百年不遇的自然灾害)外。因甲方造成工期延误的(含未及时支付工程进度款,以工作联系单为准),由甲方负责,并按延续时间累计计算。乙方因故导致工期延误,每延迟一天乙方支付 给甲方违约金:贰仟元整(2000.00)。
3、因甲方原因造成乙方长时间窝工的,经甲方现场施工及监理共同确认后签单,工程竣工后一并决算。
3.工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,单独按合同总价的5%偿付逾期违约金。本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成,双方当事人均可付诸法律诉讼程序。
十一、安全、文明施工:
1.乙方要按照有关建筑工程施工安全和文明施工要求组织施工,加强对施工人员的安全教育,做好安全文明施工,承担在承包施工过程中的施工安全责任。发生重大伤亡事故应按规定主动向有关部门报告,并通知甲方代表。涉及安全责任均由乙方自行承担和处理相关费用。
2.因施工造成的伤、残、亡事故,均由乙方承担全部责任并负责相应的经济赔偿,甲方不承担任何法律和经济责任。
十二、组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十三、其它事项:
1.本工程施工过程中的水电费由乙方承担。
2.工程施工过程中涉及的所有地方事务协调和处理均由乙方自行处理,费用自行承担。
3.未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决。
4.合同所涉及的经济条款不受任何因素变化的影响。
5.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,并具有同等法律效力。合同经双方签字盖 章后生效,工程保修期满,结算工程款后失效。
甲方:(公章)乙方:(公章)
住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话: 电话: 传真: 传真: 邮政编码: 传真:
第五篇:土建合同
土建合同 篇1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:
一、工程概况
1、工程名称:山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目
2、工程地点:山东寿光羊口
二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围:
1、场平:在满足施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填:根据工程项目,根据总包方提供土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元/立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路:场地内需修路约7000m,要求路基础宽4m,石子铺设厚度20cm,路面压实,符合总包方的要求,价格88元/每断面(即22元/平方米),由于场地原因,具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式:
1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的付款方式,甲方(菏泽市
华健岩土工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期:
1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任:
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。
2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。
3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任:
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。
4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责。
土建合同 篇2
发包方(甲方):XXX建筑工程有限责任公司
承包方(乙方):
甲方将XXX中学宿舍、学生食堂新建工程的基础工程、主体工程、屋面工程、内粉抹工程、外墙瓷片工程包工给乙方。其中:工种包含泥工、钢筋工、架子工(含安、拆、开卷扬机;挂装安全网及安全文明标示牌等)。为了明确甲乙双方权利和责任,确保工程质量、工程进度和施工安全,依据《中华人民共和国合同法》及相关政策法规,经双方协商一致同意签订合同如下,以资共同遵守。
一、 工程名称及规模
1、 工程名称为:XXX中学宿舍、学生食堂新建工程。
2、 建设规模:宿舍建筑面积为500.32平方,宿舍食堂建筑面积按实际建筑面积结算。
二、 工程结算及要求
1、乙方严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,同意按总包工每平方米150 元计算(±0以上,基础在外)。其中基础及主体工程钢筋工用的所有扎丝按1200元整包给乙方。
2、根据现场实际情况,双方在工程承包总价范围内就工程相关事项商议如下:
(1)基础工程:清桩头、凿桩头、浇砼桩头,通过甲方开
条零杂用记时工150 元/工日。
(2)浇承台及地脚梁,每立方米砼按60 元计算。
(3)总包工范围:泥工、钢筋工、架子工(含安、拆、开
卷扬机;挂装安全网及安全文明标示牌等)。
三、付款方式
工程付款:
1、基础竣工后支付 总工资款的10%
2、主体工程验收合格后支付总工资款的30%
3、装饰工程验收合格后支付 总工资款的30%
4、竣工验收合格后支付 总工资款的30%
四、工程质量及要求
1、乙方应严格按照XX县建筑设计院设计的图纸及相关规
范施工,不得随意变更图纸进行施工,否则甲方将不予承认并由乙方承担因此产生的一切责任。
2、施工过程中,乙方必须服从甲方所聘监理的施工监督,
由于不服从监督所造成的一切后果均由乙方承担并赔偿由此给甲方带来的`一切损失。
3、工程质保期限按照相关政策规定执行。
五、施工期限
本工程必须在 20xx 年 7 月 10 日前竣工,逾期未 竣工乙方按照500元/天的标准向甲方支付违约金。
六、 安全施工及要求
乙方必须加强施工人员的安全生产知识教育,积极采取各项安全措施,杜绝安全事故的发生,确保施工现场安全。如在施工过程中发生安全事故,概由乙方负责,甲方不承担任何责任及费用。
七、未尽事宜,双方协商解决
八、合同一式三份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
土建合同 篇3
简称(甲方)
被聘用施工班组简称(乙方)
为贯彻执行JG59-99“建筑施工安全检查标准”和《广东省建设工程施工安全评价管理办法》与东莞市建设工程文明施工管理规定,进一步完善施工队安全生产责任,做到安全生产工作班组长亲自负责,事事有人管理,为明确双方责任,经甲乙双方共同协商,特签定如下合同书:
一、 安全施工工作目标:
1. 事故负伤率控制在1.5‰以下;
2. 杜绝死亡、火灾、食物中毒;
3. 交通管线设备等重大事故为零。
二、 施工班组长责任(乙方):
1. 对新进场或交换工种的工人,负责安全思想教育和现场安全操作交底;
2. 按工程要求应负责配齐发给工人个人防护用品;
3. 完善施工现场各项安全防护措施,为工人提供一个安全生产环境;
4. 不违章指挥,不强令工人违章冒险作业。
5. 做好人的不安全因素、物的不安全状态管理工作,发现隐患问题及时整改;
6. 施工班组长对各项安全防护措施和劳动保护用品的发放,监督好工人严格遵守安全操作有关规定;
7. 对新进场工人班组长必须认真进行考核,符合要求才能聘用以及明确以下规定:
①患有癫病、高血压、贫血等症不能从事高处作业,有病在身不得上岗作业,从事者不得隐瞒自己的疾病。
②必须严格遵守各项安全操作规程,不违章冒险作业,对于违反工地规定应接受教育,罚款等处理方式。
③进入施工现场作业必须穿戴好个人防护用品。
④未经班组长、施工管理人员同意,不得私自启动各种机械和拆除现场各项防护措施,如有违反规定罚款处理并负一切后果。
⑤在施工作业中不得开玩笑或随便向建筑物外围抛掷任何物体,不得酒后上班,必须股服从施工管理人员的指挥安排,不得做超越本工种职责范围的工作。
⑥由于本人不遵守安全操作和不能履行自己应尽的责任及自己不小心,所造成工伤事故及后果均由本人负。
三、 甲方向乙方提出整改隐患通知,乙方应认真执行整改。对拖迟不执行者进行罚款,在此其间发生事故或停产等一切经济损失由乙方负责。
四、 因乙方违章蛮干,违反有关安全规定而发生事故,一切损失由乙方完全负责。因甲方违反规定,乙方没有提出意见或采取相应的措施,除甲方应承担的责任外,乙方也应承担一定责任。
五、 甲乙双方必须严格履行各自义务,合同签定后即生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
土建合同 篇4
合同编号:125443
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循自愿平等、诚信务实的原则,甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项,订立本合同。
一、工程施工项目
1、工程施工项目名称:
2、工程地点:
3、承包范围及内容:包工不包料,乙方按图施工,承包本工程范围内的全部钢筋工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量),具体内容如下:
⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作,提前向甲方按序提供所需材料计划,乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理,不得有碍道路畅通,保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留),施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码;
⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具,包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备,例(锄、锹、撮箕、扁担、切割机等),甲方只在每层楼装臵配电箱插座,乙方自行配臵电源。
⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付,按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配臵、生活安排等,甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴(只提供用餐场所)。
二、一般规定
1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯,振捣必须保证密实,无蜂窝麻面等技术通病,且施工后下脚料应随时应用,不得浪费材料,否则,甲方视其场面情节,应返工的部位,其工料费自理,应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除;
2、砌体工程施工前必须先打记垂直线于柱上,每层-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作,再行砌体施工,墙体顶部的砼浇捣必须保证密实,否则,由此产生的外墙渗水后果,其造成返工的工料费及工期延误等经济损失,概由乙方承担;
3、外墙保温层、外墙漆或外贴瓷砖及屋面泥工工程、必须按现行有关施工规范进行施工操作,保质保量,保永久性、保观感,外墙瓷砖粘贴及防水________年内不得掉块和渗漏,否则由此产生的返工及追踪索赔后果,概由乙方承担其经济责任。
三、工程质量要求及奖罚条款
1、乙方必须按规范和技术要求施工,保证各型构件浇筑前和验收时按照国家标准和规范待查,满足合格要求。
2、乙方达不到质量标准与设计要求,必须返工,返工浪费的材料或因质量问题给甲方造成经济声誉损失的,按实酌情处以1-2倍金额赔款,返工延误工期的,按延误工期的实际损失赔偿,乙方达不到上述
1、2条要求的,并处以失职责任罚款,每条罚款____元。
四、安全责任及奖罚条款
1、乙方必须确保本工种施工人员严格遵循《建设工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律,以及国家、建设单位和甲方的各项管理规程,牢固树立安全第
一、质量第一的宗旨,为杜绝各类安全事故发生,乙方还应保证遵守如下几条:
⑴现场施工人员进入施工场地必须配戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋,熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业,酒后或身体状况不佳的工人不得安排进行高空作业和单独派员进行单独作业,情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场;
⑵吊车吊物时,不准用手斜拉吊索吊钩,吊物时必须用双钢绳或铁丝捆钩后吊物,防止物体坠落伤人。架未扎好,脚手架板未铺好不得进行施工,不得随意翻动铺好的脚手架板,严禁脚手架上堆放过多材料和物件,防止脚手架板滑动和塌架伤人。否则,一旦发生安全事故,甲方不负任何责任;
⑶不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人,和人物甩出架外伤人,不得人为损坏安全网,一经发现按情节处以罚款,对人为损网者举报后给予相应奖励;
⑷非专业人员不得自行或胡乱指挥他人操作和拆、安各种机械、电器等,施工中如发现有安全隐患,应及时报告项目部,并适时指挥离开隐患现场;
⑸如发生安全事故,需甲方出面调解付医疗费的,按情节每人每次处罚乙方___元,如发生死亡事件,乙方须从承包利润中承担失职责任费用,____元人次;
⑹乙方包工项目全部完工验收合格,如未发生安全事故,工程完工后甲方奖励现场____元。
五、工程工期要求及奖罚条款
1、乙方保证组织高效率的,足够的工人施工,按甲方要求的工期表完成相应的工程项目内容,在主体施工期内必须24小时待命作业,乙方必须听从项目部所要求的劳动力计划,组织人员进场,如未按计划完成工程技能人员的组织,在不影响工程进度的前提下,不予追究责任,一经发现乙方因人员原因影响进度及下道工序进度,则每差一个人罚款__元。
2、乙方按项目部当时制定的进度计划提前完工,提前一天奖___元,每推迟一天罚___元。
六、甲乙双方的权利与义务及处罚条款
1、甲方的权利与义务
乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更换本工种承包人,另择施工班组长或工人:
⑴对不按图纸设计(工艺、变更、规程、规范要求)进行施工,影响工程进度和质量的;
⑵不遵守工地各项制度和双方合同条款的(包括甲方与建设方相应的各项条款);
⑶不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排和建设方现场委派人员监督管理,违反工地纪律,打架斗殴、造谣生事、盗窃的;
⑷对个别不遵守各项规章制度或技术不过硬操作做事不认真的工人,甲方有权要求乙方将其解除工地,乙方应必须遵照意见配合甲方,并立即结清该人员工资,令其离开工地;
⑸对乙方施工人员不节约用料的,甲方有权按实要求对其所浪费的材料全额赔偿,并在乙方所承包的工程款中扣除。
2、乙方的权利与义务
⑴如甲方不按合同付款,乙方有权停工,直至终止合同;
⑵乙方在设计变更通知前已完成工序量的返工费用,由甲方负责(根据现场情况及时处理);
⑶乙方应照施工图纸至少提前__天向甲方提供各部位的所需材料计划;
⑷乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人入场,从事施工作业,对国家法律规章要求有资格证的技术工种,做到持证上岗;
⑸乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程工种施工班组的作业,不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;
⑹乙方施工时必须保证设计规范,切实做到节约用材料,不浪费,发现达不到本条规定要求的,酌情处以1-2倍赔偿,各构件钢筋完工后做到事完场清,不留余料,乙方每制安一道工序完工后,如不清理场地,甲方有权安排人清理,产生的费用从乙方承包款中按实际发生费用的1-2倍扣除(带惩戒性);
⑺乙方泥工工程全部完后,不成型的砌块必须酌情利用,砌体砂浆落脚料随时筛拌利用,不得散落抛弃,施工中如发现乙方工人有浪费现象,甲方给予警告,屡犯者视其情节轻重酌情予以1-2倍罚款,从乙方工资款中扣除。
⑻乙方必须及时、足额支付工人工资,按要求自行配齐劳保用具和防护设施,安排好工人生活。
3、处罚条款
⑴乙方施工按序的进度、质量达不到甲方要求或视承包范围内分段计划工期未完成的项目,甲方有权另增加施工班组进场施工,其工价由甲方决定,产生的该部分工资甲方从乙方承包款中扣除;
⑵对不遵守合同条款和各项制度,影响了甲方形象和施工质量、安全和进度时,甲方有权采取更换人员的办法,对原承包人按承包工程实际完成量的__%结付包工工程款,其余__%作为乙方给甲方的另择承包人的补偿金,并无条件的服从甲方指令,安排退场,先退场后结算付款,如不遵守,给甲方产生新的一切有碍工期等的经济损失,由乙方承担,并从乙方退场应得承包款中扣除;
⑶各项检查及验收中,乙方施工工人违章被罚款,甲方公布违章事由和罚金后,无需征求乙方同意,该罚款从乙方承包款中扣除。
七、结算价格
本承包范围内的木工包工工程按建筑平方米元计算包干。
结算平方以甲方与建设方的结算平方为准。
八、付款方式
甲方按乙方实际完工工程进度付款。
甲方付款时,乙方须真实完整、准确的提供乙方施工、工人名册及每月用工台帐,工资领条和签字表等有关统计、会计核算资料。
九、其他
合同签订时,乙方交纳履约保证金计:___元,甲方在_____后全额返还。
本合同一式叁份,双方签字之日起生效,并具有同等的法律效力。未尽事宜,双方协商后解决。
发包方:项目部:
发包方项目经理(签字):电话:
承包方:联系方式:
承包方(签字):
承包方身份证号:________年____月____日
土建合同 篇5
甲方建房者:
乙方承包者:XXX
以下简称甲乙双方,经友好协商达成如下协议:1、甲方与乙方商议,甲方计划拆旧建平房工程,以XXX的方式承包给乙方做XXX建房工程。2、具体协议如下:
(1)瓦工部分:基础由自然地面下挖XX公分,打地圈梁为ΦXX,套子为Xcm,地梁主筋X根,套子间隔Xcm;外墙为X墙,屋内隔断为X墙;打顶钢筋为ΦX,间隔Xcm。打顶水泥抹光,不包括防水工程。
(2)装修做法:外墙水泥砂浆抹光。屋内水泥砂浆抹光,大檐水泥砂浆抹光;屋内顶棚用插板;地面镶砖Xcm,价格每平米不超过X元;屋内顶棚和墙面998腻子粉两遍,不包括内墙涂料。屋内灯具只要按上灯泡亮就算完工。其余不包括组合柱、上圈梁、外墙保温、外墙涂料、前脸镶砖等。屋内不包括坐便、洗手池、窗帘、厨房用具等。
3、结算方式:按基础外皮墙体长度乘以宽度计算每平米XXXXXX元结算。
4、付款方式:分三次付清所有款项,
1)工人进场时,甲方预付给乙方材料款占全部的30%。
2)主体长完墙时,甲方需向乙方预支付打顶费用占全部款项的30%。
3)拆模时,甲方需向乙方支付装修预付款以及安装窗户的费用占全部的20%。
4)完工后10日内,甲方需向乙方支付剩余全部款项的20%
5)另注:乙方在承建甲方工程过程中需使用人工费可与甲方商议,临时支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程质量等问题,乙方的施工人员在施工过程中出现事故由乙方负责,甲方不需要承担任何责任。
6、甲方对乙方有质量监督的责任,当发现工程质量问题应及时与乙方进行有效沟通,并核实质量问题,友好协商解决问题,尽量避免施工材料的损失和浪费,并使该质量问题得到有效改善。当乙方尽最大努力达到甲方满意成果时,甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各种费用。
7、甲方在施工过程中,需要自行支付乙方所用铅丝。
此协议一式两份,一经签字,即可生效!加活加钱,减活不减钱!
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日