建设工程设计委托书

时间:2019-05-13 22:17:33下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《建设工程设计委托书》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《建设工程设计委托书》。

第一篇:建设工程设计委托书

建设工程设计委托(要求)书

QR/SJS-702-0/B

十堰建筑设计研究院

建设工程设计委托(顾客要求)书

全面实行ISO9001—2000版国际质量管理

委托单位: 十堰高度房地产有限公司

工程名称:郧西财富公馆

联系人: 贺兴中 电话:

前言

尊敬的顾客:

我院热情欢迎您的光临,感谢你在建设工程勘察设计中对我院的选择。

我院成立于1979年,是经建设部批准的甲级建筑工程设计、甲

级岩土工程勘察的建筑工程勘察设计科研单位,设有建筑、结构、给

排水、电气、暖通、动力、建筑经济、岩土工程专业,技术力量雄厚、专业配置合理、设备先进,能完成各类工业与民用建筑工程勘察及设

计。

我院注重技术质量管理,于2003年9月,通过北京中设质量认

证,获得ISO9001:2000认证证书,在全院实行国际质量标准管理。

在您认为我院的服务满足您的要求时,请选择委托我院,我们将

安排优秀的设计人员为你服务,向你提供优质的建筑工程勘察设计产

品,为你提供设计、施工中全过程的服务,对你的产品实行终身质量

负责。你们的满意就是我们最大的追求。

我院的经营理念是:视质量为组织生命,以顾客为关注焦点。我院的质量方针是,严谨求实、锐意创新、诚信服务、奉献精品。今日

成功合作,我们将成为终身的朋友。

十堰市建筑设计研究院

建设工程设计委托(顾客要求)书

根据中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、第293号令《建设工程勘察设计管理条例》,为了使我们的勘察设计质

量达到国家标准,更好地为建设单位服务,特制订本委托(顾客要求)书。

一.委托单位:十堰高度房地产有限公司

二.工程名称:郧西财富公馆

三.建设地点:郧西县滨河东路

四、工程概况

1、建筑类别:(属哪一类建筑在相应方框内打“√”)

公共建筑□综合楼□ 办公楼□住宅□工业厂房□商住楼□

2.建设规模:建筑面积 2;建设总投资 4000万元。

3.建筑层数及特殊要求层高:

4、所需专业:建筑√ 结 构√ 给排水√ 电气√ 暖通√

经济□ 动力√燃 气√弱电√供氧□吸引□幕

墙□ 人防□

5、其它要求:

五.顾客应提供的基础资料(有资料则在方框内打√)

1、地形图√

3、岩土工程勘察报告√

2、规划图□

4、城市供水、电、外网资料□

5、工艺、设备资料□

六、报规划局方案出图时间 2010年 9月 30日(包括图审,抗震)

七、使用功能方面,顾客提出的基本要求:

1、建筑专业:

1、建筑外墙:全部采用外墙漆施工,2、楼地面:住宅楼不做找平层,商业另外约定。公共部分地面(找平层施工根据

具体情况确定)详二次装修。

3、住宅楼、商业墙面、顶棚抹灰,不做面层。楼梯间及公共部分墙面、顶棚面层

乳胶漆。

4、楼梯栏杆采用木扶手铁艺栏杆。

5、外墙面装饰装修中在迎风面采用什么样防水防潮措施。外墙保温层是否考虑20

㎜厚,能不能满足要求。

6、根据保温节能要求,外墙部分窗是否考虑单层普通玻璃未尽事宜均按规范设计。

2、结构专业:

1、±0.000以上墙体全部采用200㎜厚混凝土空心砌块,±0.000以下采用240

㎜厚粉煤灰砖,卫生间、厨房及部分隔墙采用120粉煤灰砖。

2、1#、2#楼结构采用框支结构,框支柱控制在6.6×6.6(但要完全考虑商业的布

局)。3#、4#楼结构采用框架结构,框架柱(但要完全考虑框架柱在停车场的布局)。

住宅楼客厅、商业部分现浇板厚度120㎜,其它100㎜。建议地下室做混凝土底

板、剪力墙以及室外防水层。

3、住宅楼卫生间降板300㎜(主卧室卫生间除外)。

4、全部钢筋按设计力学考虑采用几级钢筋。现浇板钢筋及框架梁、柱箍筋采用冷

轧带肋钢筋。

5、外墙装饰线条采用砖砌体。未尽事宜均按规范设计。

特别说明:根据岩土工程勘察报告,确定结构工程钢筋含量。

3、给排水专业:

排水管道安装到位,3、外墙排水管道考虑到室内。其它按常规设计。

4、电气专业:

1、电气做到每户门口(室内预埋线管)电话、电视、宽带。考虑单元大门口到

每户的对讲系统

其它按常规设计。

5、暖通、动力、燃气专业:

八.说明:

1、不详之处按有关规范设计。

2、特殊要求者或填不下可另附页。

3、本委托一式两份,委托单位、院各一份。

4、本委托书与该项目建设工程设计合同具有同等法律效力。

建设单位签章:法人代表:

联系人: 贺兴中电话:***

2010年12月8日

第二篇:工程设计委托书

国家电网公司STATE GRID ##电力勘察设计有限公司

工程设计委托书福州**工程设计有限公司:

根据2011年110千伏项目前期工作计划表,拟计划建设##电厂~尼葛脱开##电厂改接入兴平变110kV线路工程、##电厂~##牵引变脱开##电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程,为了确保此项工作能按时完成,特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

##电力勘察设计有限公司

二〇一一年八月十日

第三篇:工程设计委托书

工程设计委托书

我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上,自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。

受委托单位(盖章):

负责人(签字):

委托单位(盖章):负责人(签字):委托日期: 委托单位联系人: 联系电话:

第四篇:工程设计委托书

工程设计委托书

被委托人在行使委托书上的合法权力时,被委托人不承担任何法律责任。在发展不断提速的社会中,委托书在处理事务上的使用频率越来越高,你知道委托书怎样才能写的好吗?以下是小编精心整理的工程设计委托书,欢迎阅读与收藏。

工程设计委托书1

委托设计方(以下简称: “甲方”)

受委托方(以下简称: “乙方”)

甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

一、设计明细:

甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积平方米。

二、设计费收取:

第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写)万 仟 佰 拾 元整。

第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写)万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。

第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

三、设计周期:

第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

四、甲方权利及义务:

第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

五、乙方权利及义务:

第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。

第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。

第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。

六、设计方案修改及版权:

第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。

第二条:对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。

第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

七、违约责任:

第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。

八、纠纷解决方法:

第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。

1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

九、其它:

第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。

第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

甲方: 乙方:装饰设计有限公司

代理人签字: 代理人签字:

联系电话: 联系电话:

日期: 日期:

工程设计委托书2

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况:

1、建设单位:。

2、项目名称: 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点:。

二、总图规划:

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为、建筑容积率、绿化率。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型:

1、单体类型及结构类型:

1)、1#厂房,采用 结构;2)、2#厂房,采用 结构;

3)、3#厂房,采用 结构;4)、宿舍楼,采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

四、设计条件:

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

委托单位:(盖章)

日 期: 年 月 日

工程设计委托书3

设计管理研究院:

我处拟建机电设备仓库(扩建)工程已经集体公司核准委员会核准(第四批),现委托贵院进行设计,内容如下:

一、项目基本情况:

1、工程名称:机电设备仓库(扩建)

2、项目建设单位:地质勘探工程处

3、项目建设地点:地质勘探工程处院内

4、设计依据:

1)本工程设计委托书

2)我矿提供相关工程资料

3)集体公司第四批核准文件

二、设计阶段

施工图设计、施工图预算

四、设计原则和具体要求

新建机电设备仓库位于现有仓库南侧,长约XX米,宽XX米,面积约1100平方米,内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

三、完成时间

请于20xx年X月X日前完成施工图设计(含施工图预算)请贵院在设计过程中深入现场,我单位愿与贵院紧密合,按时完成设计任务。

二OXX年六月十二日

工程设计委托书4

甲方: _________

乙方:_________

甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

1.在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图,明确设备容量等;作为乙方设计的依据。

2.在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。

3.在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。

4.协议变更终止(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处

5.付费方式(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。

6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表(签字):

代表(签字):

年____月____日

工程设计委托书5

福州____工程设计有限公司:

根据20__年110千伏项目前期工作计划表,拟计划建设___电厂~尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂~___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程,为了确保此项工作能按时完成,特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

___电力勘察设计有限公司

二〇________年八月十日

工程设计委托书6

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人:____________________________________________________________________________________

设计人:____________________________________________________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的.内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:___________设计人名称:___________

(盖章)(盖章)

法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

住所:___________住所:___________

邮政编码:___________邮政编码:___________

电话:___________电话:___________

传真:___________传真:___________

开户银行:___________开户银行:___________

银行帐号:___________银行帐号:___________

建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

(盖章)(盖章)

备案号:___________经办人:___________

备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

工程设计委托书7

我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上,自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。

受委托单位(盖章):

负责人(签字):

委托单位(盖章):

负责人(签字):

委托日期:

委托单位联系人:

联系电话:

签订日期:

工程设计委托书8

xxx设计咨询有限公司:

xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复,根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件,具体要求如下:

一、工程名称:xxx工程,工程编号:xxx。

二、工程概况:

三、工程投资、规模及范围:

四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。

五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况,进行细致的查勘、调研工作,提出设计方案和工程实施方案。

六、请各市分公司给予必要的协助。

七、进度要求:请你公司于x年x月x日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

八、本工程联系人:

部门xxx,姓名xxx,电话xxx,邮件xxx,传真xxx

部门xxx,姓名xxx,电话xxx,邮件xxx,传真xxx

委托人:

20xx年x月x日

工程设计委托书9

委托单位(公章):

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽(米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。

二、各层功能要求:

三、各层层高及檐地高:

四、屋面形式:

五、建筑物内外装修要求:

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

结构专业

本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料:

二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

四、场地其它情况:

五、基础上部结构要求:

1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。

(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:

二、是否要求供应热水及其它要求:

三、消防供水情况:

四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

五、给水调节间位置:

六、给排水专业其它要求:

采暖专业

一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:

二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

三、是否有特殊通风要求:

四、其它要求:

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

(3)做好了每周一次的机房卫生清理工作,保证了机房的卫生清洁,给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

第五篇:建筑工程设计委托书

建筑工程设计委托书范本

委托单位(公章):

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽(米)

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

二、各层功能要求:

三、各层层高及檐地高:

四、屋面形式:

五、建筑物内外装修要求:

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

4、地面:

5、门窗:

6、其它:

结构专业

一、工程地质勘察资料:

二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

四、场地其它情况:

五、基础上部结构要求:

1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:

2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:

xiexiebang.com范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM)

二、是否要求供应热水及其它要求:

三、消防供水情况:

四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

五、给水调节间位置:

六、给排水专业其它要求:

采暖专业

一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:

二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

三、是否有特殊通风要求:

四、其它要求:

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

下载建设工程设计委托书word格式文档
下载建设工程设计委托书.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    建筑工程设计的委托书[五篇]

    今委托建筑设计研究院有限公司进行我公司项目的总图规划及单体工程施工图设计。接下来是小编为你带来收集整理的建筑工程设计的委托书,欢迎阅读!一、工程概况:1、建设单位:。2、......

    建设工程设计合同书

    建设工程设计合同书 建设工程设计合同书1 发包人:__________________ 设计人:___________________发包人委托设计人承担__________________________工程设计,工程地点为_______......

    建设工程设计合同——

    建设工程设计合同工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程地点:浙江省杭州市 发 包 人:XXXXXXXXXXXXXX社区 设 计 人:浙江XX建筑设计有限公司杭州第二分公司 签订日期:2010年7月19......

    建设工程设计合同

    建设工程设计合同〔民用建设工程设计合同〕工程名称:___________工程地点:___________合同编号:___________(由设计人编填)设计证书等级:_________发包人:____________设计人:____________签订日期:___________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制XX年三月发......

    建设工程设计合同

    建设工程设计合同范本1 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合......

    建设工程设计合同

    合同编号:__________(由承接方编填)委托方:____________________________________承接方:____________________________________签订日期:__________________________________项目......

    建设工程设计合同

    军情观察室最新一期网址:http:/// 建设工程设计合同范文 项目名称: 项目建设地点: (由承接方编填)委托方(甲方): 承接方(乙方): 甲方委托乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合......

    建设工程设计合同[模版]

    建设单位(甲方):______________地址:__________________________邮码____________________________电话____________________________法定代表人:____________________职务______......