后压浆施工合同

第一篇：后压浆施工合同

桩基后压浆施工协议

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方 工程桩基后压浆工程施工作业事宜，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议条款：

第一条 工程概况承包内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围及其内容： 1）后压浆注浆管制作。2）后压浆注浆。第二条 施工工期

1、进场计划日期：；

2、施工计划退场完工日期： 年 月 日； 第三条 承包方式：

包人工、包机械、包材料；不含水泥、不含水、电、税费。第四条 工程价款及支付 单桩：.00 元；

1、乙方设备人员进出后预付.00 元作为乙方购买材料费用。

2、甲方依乙方实际完成工作量按月支付80%。

3、后压浆工程施工完毕，甲方一次性支付完毕剩余工程款。

第五条 双方责、权、利

一、甲方工作 甲方代表

甲方施工人员对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，按规定做好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理；负责签证并解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

甲方的要求、请求和通知，以书面形式由甲方代表签字后送交乙方代表。

1、确保场地三通一平。

2、后压浆设备在施工现场移动时，甲方吊机免费配合。

3、确保后压浆管在注浆前完好无损。

4、协调施工现场各施工单位之间关系，保护后压浆管管头，承担因各方配合不到位致乙方产生的二次费用。

5、根据乙方实际履约合同的情况，按本合同约定支付劳务费用。

6、承担以上相关条款的责、权、利。

二、乙方工作 乙方代表：

乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表。

严格按照施工图及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。

1、必须保证进入现场的机械的安全使用及性能完好；

2、配合甲方对现场操作技术、安全措施、现场文明施工等各方面的检查；

3、进场前对施工人员进行安全、技术交底。

4、乙方安排专人负责监督、注意安全，防止出现安全事故，乙方自行负责施工人员人身安全。

5、服从甲方的组织领导和统一安排，维护甲方的企业形象和社会信誉。

9、承担以上相关条款的责、权、利。第六条 工程质量

严格按照后压浆施工方案执行。

第七条 工程验收

在监理、甲方等现场查验工程质量、确认工程量的基础上，根据本合同约定，由甲、乙方负责人签署工程验收报告。

第八条 安全文明施工

1、乙方对其因施工、交通所发生事故而造成的损失负责；

2、乙方应做到安全、文明施工，满足总包现场文明施工的措施和要求；

其他：

非乙方原因造成或因其他原因致后压浆施工引发工程缺陷及安全事故，乙方不承担任何责任。

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。双方因履行合同而引起争议，应尽量协商解决，解决不了的，任何一方均向甲方所在地人民法院起诉。

本合同自甲乙双方代表人签字或单位签章后生效，在甲乙双方结清款项后即告终止。

本合同正本一式4份，甲方2份，乙方2份。

甲方： 乙方：

订立合同时间：

年 月 日

第二篇：浆砌石施工合同1

浆砌石挡土墙工程施工

合 同 协 议 书

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及本工程有关规定，为保证内侧回填土的稳定性，经甲、乙双方协商，达成以下协议，以便双方在施工中遵守。

第一条 工程名称及地点

1、工程名称：

2、工程地点： 第二条 工程量及工期

1、主要工程：M7.5浆砌石挡土墙 m3；结算时以实际完成工程量为准。

2、工期：要求施工人员 年 月 日前进场，全部工程 年月 日前全部完成。

第三条 承包施工内容及承包方式

1、乙方承包施工内容为M7.5浆砌石挡土墙，挡土墙基坑土方清除（挖机开挖剩余土），挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作，基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。

2、乙方承包方式为全部包工。第四条 工程质量及安全

1、挡土墙必须密实,无空洞,块石质地坚硬,水泥有出厂合格证且送检合格后方可使用。

2、挡土墙表面必须平整,勾缝均匀美观.二、施工安全

1、乙方应安排现场安全技术管理人，把安全技术落实的到人，应对全体员工进行相应的安全生产、技术指导及文明施工教育，对发生安全事故的班组，要处罚第一责任者及有关人员。

2、乙方安全技术体系，现场管理人名单开工前报送甲方。

3、乙方施工人员必须戴安全帽，不戴者以相片为准，罚款50元/人。

4、乙方在施工期内，由施工队伍所造成的一切事故（包括人身伤亡、机械损失）均由乙方自负。

第五条 双方职责

一、甲方职责

1、负责监督乙方施工进度和质量。

2、提供电源到施工现场。

3、提供施工图纸和资料一套，负责施工轴线校验。甲方负责挡土墙施工的所有技术指导工作，包括测量放线，高程控制，砂浆配比控制等

4、维护施工场地社会治安秩序，处理与乙方有关的矛盾。

5、及时为乙方办理结算和工程款的支付。

6、及时组织竣工验收。

7、甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。

二、乙方职责

1、及时组织施工机械设备和人员进场施工，在 年 月 日前完成施工任务，并服从甲方的施工调度，指挥和安排。

2、乙方施工人员的食宿由乙方自行解决，施工所使用小机具自己配备。

3、甲方提供挡土墙施工所需的一切材料，并运送至施工现场，乙方将毛石破碎成可施工大小。甲方将所需材料运送至施工点，由乙方进行搅拌，甲方不再另行计费。

4、严格按本合同第四款质量要求和有关施工规范规程施工，确保工程质量。

5、乙方必需无条件听从甲方人员的指挥（有损工程质量和存在安全隐患的除外），所造成的后果由甲方负责，否则，所造成的后果乙方负全部责任。

6、乙方必需按照相关技术规范要求进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。

7、乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故，及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗、抢劫等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。

8、乙方必需约束管理好自已内部人员，严禁与当地村民发生磨擦，如发生打架斗殴的，乙方承担全部责任与甲方无关。

9、乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。

第六条 工程承包单价

1、本工程单价按 75 元/m3 进行结算；单价一次包死，无其它调整因素。

2、工程量以乙方实际施工的数量由甲方验收确认为准。

第七条 付款方式

乙方在完成工程量后，经甲方及监理验收合格予以记价，记价后两个月内将工程款付给乙方。

第八条 验收方法

工程竣工后，由乙方协助丈量实际工程尺寸，并计算出工程量及计算过程，由甲方现场施工员对乙方所计算的工程量核准。本合同自双方代表或委托人签字后生效。

本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲 方：

乙 方：

代 表： 代 表：

年 月 日 年 月 日

第三篇：浆砌挡土墙施工合同(空)

浆砌挡土墙施工合同

甲方：XX（以下简称甲方）乙方：XX（以下简称乙方）

为按期优质完成XX市年产500万羽乌鸡加工项目用地的浆砌石坎工程，明确甲、乙双方在施工中的权利与义务，根据《合同法》及其有关法律，遵循平等、公平、诚实守信的原则，经甲、乙双方协商同意，特签订以下合同条款。

第一条、工程量及工程单价

1、工程量：以实际完成的工程量为计算依据，5米以上挡墙基础为3.5米上2米，（以下基础以甲乙双方现场需要确实。）

2、基础开挖单价为XX元/立方计价，带有运输以XX元/立方计价。

3、工程单价：浆砌石包工包料不含税金XX元/立方计价。

4、甲方负责道路、水、电、到场地，便于正常施工。

5、具体内容：基坑清理、平整；片石砌筑；水泥砂浆沟缝、抹面及养生；砂浆制作；片石、水泥、砂等材料购买及搬运；为完成上述工作项目所必需的其他所有辅助工作项目。水电由乙方负责，甲方负责房租费XX元/月。第二条、施工工期

本工程必须确保不影响正常施工，施工期限为3个月，从 年 月 日至 年 月 日。

第三条、安全防护

1、乙方对所承建的工程安全防护负全部责任。并严格执行安全检查制度和严密的安全防护措施。如有不安全事故发生，责任概由乙方负责，甲方不负任何责任。

2、乙方在施工期间应随时接受甲方管理人员的检查，听众甲方的安排。

3、乙方对所使用人员的劳动安全承担雇主责任，乙方在施工过程中及其他任何情况下必须确保自身安全及他人安全，否则一切安全责任自负。

4、乙方需确保泥土不流入农户家中。第四条、工程质量和检查验收

1、工程质量标准符合国家现行施工规范和设计文件的要求。乙方要确保达到M7.5浆砌石的质量要求。

2、乙方在施工中对所承建的工程质量负责，随时接受甲方技术、管理人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。

3、因质量不合格造成返工的费用及对甲方所造成的损失，由乙方全部承担负责。第五条、工程款支付

经甲方监理现场验收后，在春节前甲方应付乙方工程款全额的50%，余款在春节后三个月内付清，如不按时支付所造成的损失由甲方负责，并罚款全额的10%。

第六条、如在正常施工的情况下，乙方造成停工，甲方有权扣除乙方工程款10%。

第七条、甲方因周边的协调关系造成停工，甲方应赔偿乙方的民工每人每天XX元，机械XX元/天。

第八条、此合同一式二份，甲方双方各执一份，双方签字生效。

甲 方： 乙 方：

身份证号： 身份证号 ：

年 月 日

第四篇：浆砌石挡土墙承包施工合同

浆砌石挡土墙承包施工合同

发包人：石阡县卫生局（简称甲方）承包方：铜仁市顺达建筑工程有限公司（简称乙方）

本工程甲方愿意将本庄镇中心卫生院业务楼建设工程用地的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期顺利完成，明确甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款： 工程内容

1、工程名称：本庄镇砌中心卫生院业务楼建设工程用地的石挡土墙工程。

2、工程地点：本庄镇砌中心卫生院。

3、工作内容：挡土墙基坑土方清除（挖机开挖剩余土），挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。2 承包方式：包工、包料方式 3 承包单价：上述工程内容按贵州《04》定额结算，人工、材料按每方240元计算。4 计算方法：

乙方完成工作量据实计算。由于挡土墙走向落差高低不一，砌筑高度大约在3——4米之间，基础底部宽度1.2米，高度4米，顶部宽度0.6米。砌筑长度约40米，工程量为约140立方米。7 拔款方式：工程结束按现场已完工程量的80%支付给乙方工程款项，剩余款项待本项工程全部完工并通过甲方验收后一次付清。8 工 期：15天； 9 质量标准

按规范要求达到验收合格标准。

八、双方的权利及义务

1、甲方负责协调设计、地勘、监理关系。

2、乙方必需按照相关技术规范要求进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。

3、乙方施工期内，甲方有权利随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不不整改的，甲方有权要求其退场，所产生的一切费用甲方概不负责。

4、乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故，及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。本合同自有同等的法律效力，希甲、乙双方共同遵守； 16 本合同自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效；

甲方代表：石阡县卫生局（代表人或委托代表人）：

乙方代表：铜仁市顺达建筑工程有限公司（代表人或委托代表人）：

2013年3月15日

第五篇：浆砌石挡土墙承包施工合同[推荐]

浆砌石挡土墙承包施工合同

发包人： 石城县残疾人联合会（简称甲方）承包方： 江西龙兴建筑工程有限公司（简称乙方）

本工程甲方愿意将石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期顺利完成，明确甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款： 工程内容

1、工程名称：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的石挡土墙工程。

2、工程地点：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地。

3、工作内容：挡土墙基坑土方开挖、土方清除（挖机开挖剩余土），挡土墙基础砼工程，挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。

2承包方式：包工、包料方式 承包单价：上述工程内容按江西省《04》清单计价结算，人工、材料按工程所在地造价管理中心的信息价计算。4 计算方法：

乙方完成工作量据实计算。5 付款方式：

1、本工程按进度分阶段付款。挡土墙基础完成后，支付基础工程价款的80%，挡土墙主体完成一半后，支付完成工程量价款的80%，挡土墙全部完成后，支付完成工程量价款的80%。

2、结算工程量以乙方经监理签证的并经甲方代表认可的合格工程量为准。

3、工程验收合格后付造价的95%，余款留做工程质量保证金。待工程验收合格运行一年后无质量问题付清。6 工 期：45天 7 质量标准

按规范要求达到验收合格标准。8 双方的权利及义务

1、甲方负责协调设计、地勘、监理关系。

2、乙方必需按照相关技术规范要求进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。

3、乙方施工期内，甲方有权利随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不不整改的，甲方有权要求其退场，所产生的一切费用甲方概不负责。

4、乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故，及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。本合同自有同等的法律效力，希甲、乙双方共同遵守； 本合同一式三份，自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效；

甲方：石城县残疾人联合会 乙方：江西龙兴建筑工程有限公司

（代表人或委托代表人）（代表人或委托代表人）

年 月 日