海德教育2018年一级建造师工程经济模拟卷及答案3

第一篇：海德教育2018年一级建造师工程经济模拟卷及答案3

http://www.xiexiebang.com

2018年一级建造师《工程经济》模拟卷及答案

一、单项选择题

1、在A．B产品的生产过程中，每月购买原材料发生费用20万元，其中A．B产品分别消耗8和12万元；为了生产A产品，企业以36万元的总租金租赁了周转材料，在6个月租赁期满时支付。则A产品第3个月的生产成本是（）万元。A．8 B．11 C．14 D．20 【参考答案】 C 【答案解析】每月购买原材料发生费用20万元需要在A．B产品中分摊，其中A产品分摊8万元/月；36万元的租金需在6个月内分摊计入生产成本，并在第6个月实际发生时计入生产费用。因此，A产品第3个月的生产成本=8+6=14（万元）；同期，A产品的生产费用=8+0=8（万元）。

2、（）是一种通过每年折旧额的变化，实现加速折旧的折旧方法。A．年数总和法 B．平均年限法 C．工作量法

D．双倍余额递减法 【参考答案】 D 【答案解析】双倍余额递减法是利用账面价值（余额、净值）乘以双倍折旧率，并计算折旧额的方法。由于早期折旧率较高，可体现出加速折旧。

3、在工程成本核算过程中，间接费用的第二次分配是将有关费用在（）之间进行分配。A．直接费 B．人工费

C．已完工程和未完工程 D．各成本核算对象 【参考答案】 D 【答案解析】 在工程成本核算过程中，间接费用的第一次分配以人工费为基础将全部费用在不同类别的工程以及对外销售之间进行分配；第二次分配是将第一次分配到各类工程成本和产品的费用再分配到本类各成本核算对象中。至于直接费（建筑工程）、人工费（安装工程）属于分配的标准。

4、会计核算中，企业支付的借款利息属于（）。A．资本性支出 B．投资性支出 C．期间费用支出 D．营业外支出 【参考答案】 C 【答案解析】企业的利息支出属于财务费用，财务费用是期间费用的一部分。期间费用包括营业费用、财务费用和管理费用三部分。

5、分析机会成本、管理成本、短缺成本并追求现金持有总成本的最低，属于确

http://www.xiexiebang.com

定目标现金持有量的（）。A．成本分析模式 B．存货模式 C．随机模式 D．ABC分析模式 【参考答案】 A 【答案解析】最佳现金持有量的成本分析模式，通过分析机会成本、管理成本、短缺成本并追求持有现金成本的最低，进而确定目标现金持有量。

6、银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指（）。A．借款人要对贷款限额末使用部分支付补偿费

B．借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额 C．银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人支付补偿金 D．借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金 【参考答案】 B 【答案解析】补偿性余额是银行要求借款企业在银行中保持按贷款限额或实际使用额一定百分比的最低存款余额。

7、下列会计要素中，属于流动负债的是（）。A．短期投资 B．预付账款 C．应付账款 D．应付债券 【参考答案】 C 【答案解析】短期投资、预付账款均属于流动资产；应付债券属于长期负债。

8、某承包商于2011年11月1日签订了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2011年底已确认合同收入300万元，2012年12月31日工程完成程度为80％，2012年累计收到工程款3300万元。则2012年应确认合同收入（）万元。A．4700 B．4000 C．3700 D．3300 【参考答案】 C 【答案解析】2012年的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计年度累计已确认的收入=5000×80%-300=3700万元。

9、施工企业从银行借款50万元用作工程的投标保证金，该借款产生的利息属于（）。

A．营业外支出 B．期间费用 C．资本性支出 D．投资性支出 【参考答案】 B 【答案解析】借入的投标保证金，实际上是融资成本的一部分，应该计入财务费用。

http://www.xiexiebang.com

10、企业固定资产使用寿命的确定因素不包括的是（）。A．预计生产能力或实物产量 B．预计无形损耗

C．法律对资产使用的限制 D．固定资产最后残值的大小 【参考答案】 D 【答案解析】企业固定资产使用寿命应当考虑的因素有：预计生产能力或实物产量；预计有形损耗和无形损耗；法律或类似规定对资产使用的限制。

第二篇：海德教育2018年一级建造师考试工程经济习题2

http://www.xiexiebang.com

2018年一级建造师考试《工程经济》习题

一、单项选择题

1．根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（）计量。

A．均摊法

B．凭据法

C．图纸计量法

D．估价法

2．施工合同履行期间，出现设计图纸与工程量清单对项目特征描述不符的，处理方式是（）。

A．按设计图纸施工，不调整价款

B．按设计图纸施工，并重新确定综合单价

C．按工程量清单描述施工，不调整价款

D．按工程量清单描述施工，并调整价款

3．根据发包人与承包人签订的施工合同，某分项工程招标工程量为3000m3，单价为200元／m3，合同约定，当实际工程量与招标工程量偏差超过10%时可进行调价，调整系数为0．9或者1．1，该项工程实际工程量为3500m3，则总价应为（）万元。

A．60．080

B．69．600

C．69．000

D．77．000

4．价值工程应用中，如果评价对象的价值系数Vi<1，可采取的策略是（）。

A．提高现实成本

B．剔除过剩功能

C．降低功能水平

D．不作为价值工程改进对象

5．设备磨损的类型中，（）的程度与使用强度和使用时间长度有关。

A．第一种有形磨损

B．第二种有形磨损

C．第一种无形磨损

D．第二种无形磨损

6．折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是（）。

A．平均年限法

B．双倍余额递减法

C．年数总和法

D．工作量法

7．在价值工程分析中，（）是功能的实现程度。

A．功能价值

B．功能定义

C．功能分析

D．功能水平

8．一般来说，在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下，（）

http://www.xiexiebang.com

应是选择新技术方案的主要原则。

A．先进适用

B．经济合理

C．技术可靠

D．客观科学

9．建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算（）来判断。

A．盈亏平衡点和临界点

B．评价指标变动率

C．不确定因素变动率

D．临界点和敏感度系数

10．《企业会计准则》规定，盈利性企业应当按照交易或者事项的经济特征确定（）。

A．会计要素

B．会计假设

C．会计对象

D．会计主体

参考答案

1．A

【解析】工程计量有多种方法，题目背景中的宿舍属于临时设施的组成部分，为监理工程师提供的宿舍一般是业主的责任(除非其由监理工程师自备)，若由承包商提供宿舍等临时设施，应支付相关费用。作为临时设施的宿舍，可以是建成时，计算并支付总的费用，也可以分期支付费用，如果仅仅从获取宿舍使用权的角度看，备选答案中计量方法均可能使用，但是背景强调的是现场宿舍，现场宿舍一般由承包人统一搭建，同时强调按月计量，因此宜选择答案A。对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量，如：为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。这些项目都有一个共同的特点，即每月均有发生，所以可以采用均摊法进行计量支付。

2．B

【解析】招标工程量清单由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。项目特征是构成清单项目价值的本质特征，单价的高低与其具有必然联系。因此，发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合，否则，承包人无法报价。而当项目特征变化后，发承包双方应按实际施工的项目特征重新确定综合单价。答案为B。

3．B

【解析】实行清单计价时，实际工程量与估计工程量差别较大时，应调整合同单价，这是单价合同的一般原则，背景明确了此类原因可以调整单价并约定了单价调整的方法。背景中，实际工程量与估计工程量差别为16．7%，超过10%，并且是增加工程量。根据常规情况，工程量增加，应调低单价，因此系数取0．9。还应注意的是，所谓超过部分，应是指超过范围以外的部分。在本题中，仅仅是

http://www.xiexiebang.com

指超过3000×(1+10%)的部分调整价格，计算式为3000×(1+10%)×200+[3500-3000×(1+10%)]×200×0．9=69．6万元。正确答案为B。4．B 【解析】本题涉及的考点是功能价值系数分析。功能的价值系数不外以下几种结果：Vi=1，表示功能评价值等于功能现实成本。这表明评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明评价对象的价值为最佳，一般无须改进。Vi<1，此时功能现实成本大

于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高，一种可能是存在着过剩的功能；另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。Vi>1，说明该评价对象的功能比较重要，但分配的成本较少，即功能现实成本低于功能评价值。应具体分析，可能功能与成本分配已较理想，或者有不必要的功能，或者应该提高成本。

5．A 【解析】本题涉及的考点是第一种有形磨损。设备在使用过程中，在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏，称为第一种有形磨损，这种磨损的程度与使用强度和使用时间长度有关。

6．C 【解析】本题涉及的考点是固定资产折旧方法。年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法。逐年递减分数的分子为该项固定资产年初时尚可使用的年数，分母为该项固定资产使用年数的逐年数字总和。这个分数因逐年递减，为一个变数。而作为计提折旧依据的固定资产原值和净残值则各年相同。

7．D 【解析】本题涉及的考点是价值工程分析。在价值工程分析中，功能水平是功能的实现程度。

8．B 【解析】本题涉及的考点是选择新技术方案应遵循的原则。一般说来，选择新技术方案时应遵循以下原则：①技术上先进、可靠、适用、合理；②经济上合理。在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下，经济合理应是选择新技术方案的主要原则。

9．D 【解析】本题涉及的考点是敏感因素的确定。敏感性分析的目的在于寻求敏感因素，这可以通过计算敏感度系数和1临界点来判断。

10．A 【解析】本题涉及的考点是会计要素。对盈利性企业来说，《企业会计准则》规定，企业应当按照交易或者事项的经济特征确定会计要素。会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。

第三篇：海德教育2018年一级建造师考试工程经济习题5

http://www.xiexiebang.com

2018年一级建造师考试《工程经济》习题

一、单项选择题

1．施工机具使用费用不包括（）。

A．施工机械折旧费

B．施工机械租赁费

C．仪器仪表使用费

D．施工管理车辆保险费

2．建筑安装工程按照工程造价组成划分，属于其他项目费的是（）。

A．安全文明施工费

B．夜间施工增加费

C．二次搬运费

D．总承包服务费

3．国家计量规范规定应予计量的措施项目，其措施项目费的计算公式是（A．∑(措施项目工程量×工料单价)

B．∑(措施项目工程量×综合单价)

C．计算基数×费率

D．∑(计算基数×费率)

4．建设工程定额中分项最细、定额子目最多的定额是（）。

A．预算定额

B．施工定额

C．概算定额

D．概算指标

5．编制砌筑墙体预算定额人工消耗量指标时，基本用工包括（）。A．砂浆调制用工

B．原材料超过定额规定搬运用工

C．筛砂子用工

D．人工幅度差

6．编制材料消耗定额时，不应计人定额的是（）。

A．材料净消耗量

B．材料现场加工不可避免的损耗

C．施工现场运输不可避免的损耗

D．材料场外运输不可避免的损耗

7．土建工程概算属于概算级次中的（）概算。

A．单位工程

B．单项工程

C．建设项目

D．分部工程

8．某建设项目概算由三级概算组成，其中单项工程概算等于（）。A．其所属单位工程概算之和

B．其所属建筑工程和安装工程概算之和

C．其所属单位工程概算和流动资金之和

D．其所属建筑工程、安装工程和工程建设其他费用之和

9．编制建筑单位工程概算时，精确度最高的方法是（）。）。

http://www.xiexiebang.com

A．生产能力指数法

B．预算单价法

C．概算指标法

D．概算定额法

10．工程量清单计价模式下，工程量计算规则是（）统一的。

A．全国

B．地区

C．部门

D．企业

参考答案

1．D

【解析】施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费，包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。施工机械使用费的内容包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费、燃料动力费、施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。所以，答案A是施工机械的使用费，答案C是施工机具使用费用中的仪器仪表使用费，而答案B只是施工机械通过租赁获取并支付的费用，也属于施工机具使用费范畴，答案D是施工管理用车的费用，不属于施工机械范畴，其费用属于企业管理费。正确答案是D。

2．D

【解析】本题考核建筑安装工程造价的组成。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。备选答案所列出的费用中，显然不属于分部分项工程费用，也不属于规费、税金。回答该题的关键是区分措施项目费和其他项目费。

措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用，内容包括、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费等，而其他项目费主要包括暂列金额、计日工、总承包服务费等项目，从费用项目的概念不难看出，答案A、B、C均属于现场施工必须采取的措施，其费用属于措施项目费用；而总承包服务费不是直接属于项目实施的措施费用，列入其他项目费用。正确答案为D。

3．B

【解析】项目措施是指为完成建设工程施工，该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面采取的各种技术手段，如安全文明施工，成品保护，二次搬运等。具备一定现场经验的人员知道，现场的技术措施，有些可以按照工程量计量、有些不宜按照工程量计量，因此计价规范中规定措施项目应予计量和不宜计量的措施项目，两种项目采用不同的计量方法。备选答案中，A、B属于应予计量项目的计算原理，C、D按照一定基数计算，适用于不宜计量的措施项目。比较A、B可见，主要差别是工料单价还是综合单价。根据工程量清单计价

http://www.xiexiebang.com

规范，单价采用综合单价，因此，最适合的答案是B。

4．B

【解析】回答本题需要正确认识各种建设工程定额的编制对象，施工定额是以工序为对象编制的。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。从各种定额的编制对象不难理解，预算定额是以施工定额为基础编制的，概算定额是在预算定额的基础上编制，概算指标比概算定额更综合。综合程度越高，子项目就越少，所以在列出的选项中，划分最细，也就决定了子目最多的是施工定额，也是建设工程定额中的基础性定额。因此正确选项是B。

5．A

【解析】预算定额中人工消耗量指标包括完成该分项工程必需的各种用工量。包括

(1)基本用工，指完成分项工程的主要用工量。例如，砌筑各种墙体工程的砌砖、调制砂浆以及运输砖和砂浆的用工量。(2)其他用工，按其工作内容不同又分以下三类：超运距用工；辅助用工，指材料需在现场加工的用工，如筛砂子、淋石灰膏等增加的用工量；人工幅度差用工。指人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工。备选答案中，除调制砂浆外，其余均为其他用工。所以应选择答案A。

6．D

【解析】本题考核材料消耗定额的构成。有一定经验的人不难理解，工程材料从采购到用于工程实体，进行场外、场内运输发生损耗都是不可避免的，而材料二次加工发生损失也是不可避免的，因此，题目备选答案项中，关键是哪些计入消耗定额，其实只要对材料采购和保管使用以及责任的划分有一定了解，本题应该能够比较容易做出选择。材料消耗定额主要考虑现场的消耗问题，因此，备选答案A、B、C都是属于现场材料消耗不可避免的部分，均计入定额。而场外运输损耗虽然也是必需和必然的，但其属于材料采购管理中必须考虑的，不属于材料消耗定额本身的消耗，因此正确选项是D。

7．A

【解析】本题需要熟悉概算的分级和层次关系。工程概算分为建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算三级。单项工程概算又分为建设单位工程和安装单位工程概算两类。土建工程是对房屋建筑工程中单位工程划分的一个类别，与给排水工程、通风空调工程等同属于建筑单位工程概算。尽管其概算要汇总进入单项工程综合概算和建设项目总概算，但题目问的是层次归属，因此，最合适的选项是A。至于答案D，由于没有分部工程概算这一级，所以是错误答案。

8．A

【解析】首先明确了该工程概算分为三级，即单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算。单项工程概算到底包括哪些费用?这是本题的考核点。正确选择要注意概算三个层次及其关系，概算编制的基本思路是从工程费用逐步汇总，加上工程建设其他费用，形成完整的概算费用。概算划分为三级时，工程建设其他费用计入建设项目总概算，单项工程概算只包括工程费用。分析四个答案可见，B答案也是建筑工程和安装工程概算之和，但其缺少了设备工器具部分投资(属于工程费用)。同样地，答案D没有计算设备及工器具投资，但多计算了工

http://www.xiexiebang.com

程建设其他费用。而答案C多计算了流动资金(不计入工程费用)，因此最符合题意的答案是A。

9．D

【解析】编制建筑单位工程概算的方法包括概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等方法，从精度而言，按前述顺序是依次降低的。当然，这些方法要求的条件也不相同，在背景材料中没有涉及条件，应选择答案D。答案B是预算编制方法，初步设计阶段，建筑工程精度难以达到编制需要的条件，不能使用。答案A生产能力指数法是投资估算中使用的方法，在一般意义上，其精度更低，所以也不宜选择为答案。

10．A

【解析】工程量清单计价模式下，定额消耗量和工程量计算规则统一规定，清单计价规范是国家标准，并且明确应按照计价规范执行，因此，本题应该选择A。

第四篇：2018年一级建造师《工程经济》模拟练习题

2018年一级建造师《工程经济》名师精选试题

1Z103080 计量与支付

一、单项选择题

1．关于工程计量，下列说法错误的是（）。

A．工程量的正确计量是发包人向承包人支付合同价款的前提和依据

B．工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算

C．工程计量周期可选择按月或按工程形象进度分段计量

D．总价合同的工程量清单不具备合同约束力

233网校名师答案：D

2．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于工程计量的说法，正确的是（）。

A．发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14天核实

B．总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C．所有工程内容必须按月计量

D．单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

233网校名师答案：D

3．监理工程师进行工程计量项目一般不包括（）。

A．工程量清单中的全部项目

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/

B．合同文件中规定的项目

C．超出设计图纸范围的工作

D．工程变更项目

233网校名师答案：C

4．下列各项中，承包人只能得到费用的补偿而不能得到工期补偿的是（）。

A．承包人遇到不利物质条件

B．发包人要求承包人提前竣工

C．异常恶劣的气候条件

D．不可抗力

233网校名师答案：B

5．因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是（）。

A．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并应承担相应费用

B．承包人停工导致的人工窝工和机械窝工损失，应由发包人承担

C．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，应由发包人承担

D．工程所需清理、修复费用，应由发包人承担

233网校名师答案：B

6．已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/ 的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归（）。

A．承包人

B．审计部门

C．发包人

D．管理部门

233网校名师答案：C

7．关于承包人对原设计进行变更，下列说法错误的是（）。

A．施工中承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更

B．承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计

C．承包人提出的合理化建议导致的费用应由承包人承担

D．未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用

233网校名师答案：C

8．索赔费用的组成中的人工费，包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费计算应按照（）。

A．计日工费

B．平均日工费

C．窝工费

D．平均窝工费

233网校名师答案：A

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/

9．某工程合同总额400万元，工程预付款为48万元，主要材料、构件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点是（）。

A．48万元

B．240万元

C．320万元

D．400万元

233网校名师答案：C

10．安全文明施工的措施必须在施工前予以保证。因此，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的一定比例，该比例是（）。

A．30%

B．50% C．60%

D．80%

233网校名师答案：C

11．竣工结算时，关于质量保证金的说法错误的是（）。

A．发包人应按照合同约定的质量保证金比例从结算款中预留质量保证金

B．承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复的各项支出

C．在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人应按照合同中最终结清历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/ 的相关规定，将剩余的质量保证金返还给承包人

D．剩余质量保证金的返还，可以免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务

233网校名师答案：D

12．因不可抗力导致双方解除合同，发包人应支付价款的原则包括（）。

A．发包人暂停向承包人支付任何价款

B．已实施或部分实施的措施项目应付价款

C．按合同约定核算发包人应支付的违约金

D．给承包人造成损失或损害的索赔金额费用

233网校名师答案：B

13．工程预付工程款的额度最高不得超过（）

A．合同金额（扣除暂列金额）的20% B．合同金额（扣除暂列金额）的30% C．合同金额（不扣除暂列金额）的20% D．合同金额（不扣除暂列金额）的30% 233网校名师答案：B

14．某混凝土工程招标清单工程量为200m³，综合单价为300元／m³。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为250m³。合同约定当实际工程量增加超过15％时可凋整单价，调价系数为0.9。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/

A．6.00 B．7.44 C．7.50 D．8.25 233网校名师答案：B

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/

第五篇：海德教育2018年一级建造师工程法模拟题2

http://www.xiexiebang.com

2018年一级建造师考试《工程法规》模拟题及答案

一、单项选择题

1、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质价格出售给建筑公司使其蒙受损失，则该建筑公司不可以（）。A．申请法院或仲裁机构变更该合同 B．申请法院或仲裁机构撤销该合同 C．申请法院确认该合同无效 D．继续认可该合同 【参考答案】 C 【答案解析】根据题意，该合同是以欺诈的手段订立的，但未损害国家利益，因此属于可撤销、可变更合同。建筑公司可以申请法院或仲裁机构撤销或变更该合同，也可以继续认可该合同。参见教材P140。

2、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册。在此期间未能提出申请的，可以给予（）的宽展期。A．3个月 B．6个月 C．9个月 D．12个月

【参考答案】 B 【答案解析】在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。

3、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）年。A．10 B．20 C．30 D．50 【参考答案】 D 【答案解析】公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。

4、以下有关计算软件的法律保护的说法中，不正确的是（）。A．一般情况下，软件著作权属于软件开发者

B．接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有

C．为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬

D．自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日 【参考答案】 B 【答案解析】委托开发的软件，如无约定或约定不明，其著作权属于受托人。

5、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保护方式为一般保证，但未约定保证期间，施工承包合同约定最后付款期为2013年6月1日，后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

http://www.xiexiebang.com

A．在2013年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任 B．在2013年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款 C．施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款 D．强制执行建设方后,尚欠50万元工程款,要求商业银行支付 【参考答案】 D 【答案解析】因合同中明确是一般保证方式，所以施工单位必须先向建设单位要求付款，只有建设单位确实不能付款时（如起诉强制执行后），才能由保证单位承担。

6、甲向乙借款20万元做生意，由丙提供价值15万元的房屋抵押，并订立了抵押合同。甲因办理登记手续费过高，经乙同意未办理登记手续。甲又以自己的一辆价值6万元的汽车质押给乙，双方订立了质押合同。乙认为将车放在自家附近不安全，决定仍放在甲处。一年后，甲因亏损无力还债，乙诉至法院要求行使抵押权、质权。本案中抵押和质押的效力分别为（）。A．抵押、质押均有效 B．抵押、质押均无效 C．抵押有效、质押无效 D．质押有效、抵押无效 【参考答案】 B 【答案解析】本题中，房屋抵押合同成立，但未办理登记手续，抵押合同未生效。动产质押是实践合同，质押合同自质物移交于质权人占有时生效。出质人代质权人占有质物的，质押合同不生效，本题中的质押合同因未转移占有而无效。因此正确的选项为B。

7、当事人以机动车作为抵押物时，抵押合同（）。A．自双方达成合议时生效 B．自双方签订书面合同时生效 C．自登记时生效

D．自转移占有时生效 【参考答案】 B 【答案解析】交通运输工具，抵押权自抵押合同生效时设立。

8、开工报告审查的主要内容不包括（）。A．资金到位情况 B．资项目市场预测 C．施工方入场情况

D．现场条件是否具备“三通一平” 【参考答案】 C 【答案解析】开工报告审查的主要内容（发改委批准）：（1）资金到位情况；（2）投资项目市场预测；（3）设计图纸是否满足施工要求；（4）现场条件是否具备“三通一平”等要求。

9、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。

A．承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B．抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

http://www.xiexiebang.com

C．普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D．全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人 【参考答案】 D 【答案解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。

10、监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A．5 B．7 C．10 D．12 【参考答案】 B 【答案解析】监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。