2018一建法规冲刺试题2

第一篇：2018一建法规冲刺试题2

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

2016年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识模拟试题（2）

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得（）后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地。

A.建设许可证

B.规划许可证

C.施工许可证

D.环境影响报告批准文件 2.在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。A.民法

B.商法

C.行政法

D.诉讼法

3.建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款的（）罚款。

A.1%以上2%以下

B.2%以上4%以下

C.3%以上5%以下

D.5%以上10%以下

4.为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。A.投标保函

B.履约保函

C.预付款保函

D.付款担保

5.国家实行土地用途管制制度，国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为（）。A.建设用地和非建设用地

B.国有土地和农村集体土地

C.农用地、建设用地和未利用地

D.基本农田、耕地、非耕地和建设用地

6.张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（）。

A.甲建筑公司

B建筑设备租赁公司

C.张某

D.张某、王某与建筑设备租赁公司 7.根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效

B.转移登记

C.交付

D.买方占有

8.甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。乙的现场办公用房因使用电炉着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费1000元，则以下叙述正确的是（）。

A.甲、乙之间构成了不当得利之债

B.甲、乙之间构成了无因管理之债 C.甲、乙之间构成了合同之债

D.甲、乙之问没有形成债的关系 9.无资质、超越资质承揽工程的，对施工单位处以合同款的（）的罚款。

A.1%以上2%以下

B.2%以上4%以下

C.3%以上5%以下

D.5%以上10%以下

10.甲公司授权其业务员李某购买一批建材，甲公司向李某签发了授权委托书，但委托书中并没有明确授权委托期限。后来甲公司与李某解除了劳动合同关系，李某怀恨在心，恶意与乙公司签订购买一批价建材的合同，给乙公司造成了经济损失，其法律后果应由（）。

A.李某自行承担

B.甲公司自行承担

C.乙公司自行承担

D.甲公司与李某向乙公司承担连带责任 11.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）

A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B.某施工单位未按照合同约定工期竣工 C.因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

12.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的（）。A.法律依据

B.国家标准

C.计算方法

D.时间限制

13.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先的约定

14.建筑业企业资质证书有效期为5年，应当在资质证书有效期届满前（）申请办理资质延续手续。对在资质有效期内有。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.30日 15.关于一级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

A.施工单位的注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人 B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询 C.可超出聘用单位业务范围执业

D.保证执业成果的质量并承担相应的责任

16.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。

A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工

C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币

D.某福利院工程，其单项施工合同估算价3000万元人民币且施工主要技术采用某专有技术

17.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2015年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元。3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A.1

B.2

C.3

D.4 18.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读

19.招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供（）。A.施工许可证

B.工程款支付担保

C.施工安全保障措施

D.履约保证金

20.未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，可处以（）的罚款。

A.5000元以上1万元以下

B.1万元以上2万元以下 C.1万元以上3万元以下

D.2万元以上4万元以下

21.甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了“承包责任协议书”，约定由王某履行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。对此，王某与甲公司之间关系的性质属于（）。

A.企业内部承包

B.分包

C.转包

D.雇佣

22.按照建设部《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标

B.偷工减料

C.恶意拖欠或克扣劳动者工资

D.出借、转让资质证书 23.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同

24.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A.发出

B.撤回

C.撤销

D.变更

25.施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收。同年10月8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行。10月20 日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20 26.按照《合同法》规定，如果价款或报酬不明确，合同履行中应按（）。A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格 C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

27.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。A.1

B.2

C.3

D.5

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

28.对于建设单位推荐分分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。

53、对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在（）内不得参加违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目。A.3个月

B.6个月

C.10个月

D.12个月 29.下列情况中发包人请求可以解除合同的条件是（）。A.承包人因人事问题，向建设单位表明不能履约的 B.承包人在合同的约定期限内没有完工 C.已经完成的建设工程质量不合格

D.在征得发包人同意情况下，承包人将建设工程分包

30.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（）。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.甲支付违约金6万元

31.某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

32.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳（）。A.噪声排放费

B.超标排污费

C.环境治理费

D.噪声排污税 33.根据《劳动合同法》，派遣单位与用工单位应当订立（）。

A.劳动安全合同

B.劳动合同

C.合作协议

D.劳务派遣协议

34.王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月，公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资是8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，按照2008年1月1日实施的《劳动合同法》的规定，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。A.12万

B.9万

C.4万

D.3万 35.职工参加工伤保险，应由（）缴纳工伤保险费。

A.用人单位

B.职工本人

C.劳动行政部门

D.用人单位和职工共同

36.依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（）。

A.企业职工

B.用人单位代表

C.工会成员

D.劳动行政主管部门代表

37.取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生（）的，暂扣安全生产许可证并限期整改。A.特大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故 38.下列关于承揽合同中的规定，（）是正确的。

A.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿 B.承揽合同具有法律约束力，任何一方不得随时解除合同 C.承揽合同应采用书面形式

D.未经同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

39.未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（）的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.3万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.20万元以上30万元以下

D.10万元以上50万元以下 40.按照《建筑业企业资质管理规定》，二级企业的净资产为（）。A.1000万以上

B.2000万以上

C.3000万以上

D.4000万以上

41.《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A.无害化 B.减轻污染的 C.再生利用 D消除污染的

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

42.根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励和推广使用的工程建筑材料是（）。A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥

43.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）内不予注册。A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

44.根据《文物保护法》规定，以下不属于国家文物保护范围的是（）。A.现代代表性建筑

B.近代建筑

C.古墓葬

D.古文化遗址

45.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在（）小时内赶赴工地现场。A.12

B.24

C.48

D.36 46.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

47.某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后，及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则总、分包单位之间对该安全事故（）。A.总承包单位承担责任

B.幕墙分包单位承担责任 C.总、分包单位承担连带责任

D.分包单位承担主要责任

48.工程监理单位要对危险性较大的分部、分项工程安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在是否符合工程建设强制性标准。对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行（）。A.停止作业

B.不得进入下道工序

C.整改

D.补充完善 49.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当（）。A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

50.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.爆破工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.地下暗挖工程

51.施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般 52.对重大安全隐患治理实行（）制度。

A.综合治理

B.目标责任

C.逐级挂牌督办、公告

D.群防群治 53.建设单位应当在（）之前，办理工程质量监督手续。A.办理安全监督管理报告

B.领取施工许可证或开工报告 C.办理安全生产许可证

D.组织招投标

54.在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007中，其中GB/T符号表示此规范为（）。A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准 C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

55.房屋建筑、水利水电、电力、铁路、城市轨道工程的安全费提取标准是（）。A、1.5%

B、2%

C、3%

D、4% 56.节能工程的检验、批准验收和隐蔽工程的验收应当由（）主持，施工单位相关专业的质量检验员与施工人员参加。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.项目负责人

D.建设单位负责人

57.以下不属于《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收所具备工程技术档案和施工管理资料的是（）。A.工程竣工图

B.质量检验评定资料

C.监理会议纪要

D.施工日志

58.对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

59.建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包方发现工程质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是（）。

A.内墙皮脱落

B.地面墙瓷砖空鼓 C.横梁裂缝超过规范规定

D.自来水管爆裂

60.在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（）。A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

61.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚 62.下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。A.仲裁委员会由当事人自主选定 B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C.仲裁审理以公开审理为原则

D.对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

63.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

64.当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。

A.陈述事实、参加辩论

B.承认、放弃、变更诉讼请求 C.进行和解

D.提起反诉或上诉

65.根据施工合同，甲建设单位应于2015年9月30日支付乙建筑公司工程款。2016年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A.中断

B.中止

C.终止

D.届满

66.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出（）。否则，施工后发生争议的，责任由承包人自负。A、施工签证

B、施工方案

C、合同方案

D、施工组织设计

67.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其先予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是（）。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉 B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉 C.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉 D.公司对此先予支付裁定不得上诉

68.仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷 B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉 D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

69.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。A.由人民调解委员会制作的调解书 B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

70.甲乙双方因工程施工合同款发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决 C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的各选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其（）等技术指标，其质量要求必须符合国家规定标准。A.规格

B.型号

C.性能

D.生产日期

E.有效期 72.下列权利中，属于用益物权的有（）。A.地役权

B.留置权 C.土地承包经营权

D.宅基地使用权 E.建设用地使用权

73.下列关于著作权主体的说法中，正确的有（）。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有 B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人 C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有 D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品 E.委托作品的著作权属于委托人

74.某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。A.机动车辆险 B.建筑工程一切险 C.建筑职工意外伤害险 D.安装工程一切险 E.机器损坏险

75.在人身保险合同法律关系中，涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体，下列主体之中，可能为同一人的有(A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人、被保险人和受益人 E.保险人和受益人

76.甲建设单位改建办公大楼，由乙建筑公司承建，下列有关施工许可证的说法，正确的有（）。

A.该改建工程无需领取施工许可证

B.应由甲向建设行政主管部门申领施工许可证 C.应由乙向建设行政主管部门申领施工许可证 D.申请施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料 E.申请施工许可证时，该工程应当有满足施工需要的施工图纸 77.政府主导制定的标准包括（）

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准 C.推荐性行业标准

D.推荐性地方标准 E.强制性行业标准

78.下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。A.使用注册建造师名称

B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在执业范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务)。

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

79.招标投标违法行为记录公告不得公开涉及（）的记录。A.国家秘密

B.商业秘密

C.个人隐私

D.工程技术

E.设计秘密 E、建设用地使用权

80.工伤保险是面向施工企业全体员工的强制性保险，而意外伤害险则是鼓励企业为从事危险作业的职工办理的保险，其适用范围包括在（）施工现场从事危险性较大的施工人员。A.高处作业

B.深基坑作业

C.爆破作业

D.电焊作业

E.消防作业 81.下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有（）。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务 C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包 D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任 E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包

82.某工程项目的施工总包单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有（）。A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位 B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人 C.将其中的主体结构工程分包给乙公司

D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司 E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司

83.按照住建部的有关规定，下列哪些劳动用工行为视为违法分包进行处理（）。A.不签订劳动合同的

B.只签订劳动合同不办理社会保险的 C.只与“包工头”签订劳务合同的 D.将主体结构工程分包的 E.再分包的

84.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约

85.建筑施工企业负责人在下面情形中应当带班检查（）。A.工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工 B.工程项目出现险情 C.工程项目发现重大隐患 D.工程为外国政府捐资 E.工程为国家大型基础建设项目

86.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 87.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

88.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（）建议。A.保障施工作业人员安全 B.专项施工方案 C.保障施工质量的措施 D.预防安全事故的措施 E.节能环保的措施

89.安全教育培训的形式包括（）。A.安全形势报告会

B.事故案例分析会 C.安全法制教育

D.安全技术交底 E.安全竞赛和师傅带徒弟

90.某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下（）条件，方可进行。A.取得建设单位同意

B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明 C.征得附近居民的同意 D.公告附近居民 E.征得城管部门同意

91.关于工程质量检测机构说法正确的是（）。A.具有独立法人资格的监督管理机构

B.按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 C.质量检测业务由建设行政主管部门委托具有相应资质的检测机构进行检测 D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构 E.检测机构可以依法转包检测业务

92.施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程 B.确保安全生产费用的有效使用 C.组织制定安全施工措施 D.消除安全事故隐患

E.及时、如实报告生产安全事故

93.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场应设置明显的、符合国家标准的安全警示标志的危险部位包括（）。

A.出入通道口

B.孔洞口 C.临时用电设施部位

D.生活区 E.基坑边沿

94.在我国建设工程领域，依照法律规定不属于强制性保险的有（）。A.工伤保险

B.工程设计责任险 C.建筑工程一切险

D.建筑意外伤害险 E.工程监理责任险

95.建设单位安全责任包括（）。A.向施工单位提供资料

B.审查施工组织设计中的安全技术措施

C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的违法要求 D.在施工现场设置明显的安全警示标志

国生教育祝您2016年顺利通过一级建造师考试

E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位

96.以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。

A.地下防水材料

B.承重钢筋连接接头 C.混凝土掺加剂

D.砌筑砂浆的水泥 E.分隔墙的混凝土小型砌块

97.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）A.建筑工程法规

B.建筑材料检验报告 C.工程竣工验收现场录像

D.双方往来的电子邮件 E.代理意见

98.不能单独作为认定案件事实的证据（）。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言 B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言 C.存有疑点的视听资料

D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 E.未出庭作证的证人证言

99.仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效办法，以下说法错误的有（）。A.仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解 B.调解不成的，应当及时作出裁决

C.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书 D.调解书不具备强制约束力

E.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决 100.下列属于电子数据这种法定证据的是（）。

A.网上聊天记录

B.电子邮件

C.电子签名

D.电子数据交换

E.电子录像

第二篇：2018一建法规冲刺试题1（模版）

2016年全国一级建造师执业资格考试

建设工程法规及相关知识模拟试题（1）

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、根据《民法通则》的规定，施工企业的项目经理属于企业的（）。A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.授权的项目管理者

2、在某工程建设过程中，施工企业发现国务院建设主管部门发布的部门规章与工程所在地省级人民政府制定的地方政府规章之间对同一事项的规定不一致。根据《立法法》的规定，应当由（）裁决。

A.国务院

B.全国人大常委会

C.国务院建设主管部门

D.工程所在地省级人民政府

3、无资质承包主体签订的分包合同是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

4、甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定：甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了（）。A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

5、某施工企业于2012年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用我国法律。该套进口设备于2012年11月20日运抵国内某港口，开箱检查时未发现问题。在施工过程中，设备于2012年12月11日出现重大故障，但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为（）。A.2013年9月1日

B.2014年11月20日 C.2015年12月11日

D.2016年12月11日

6、按照《建筑业企业资质标准》的规定，一级企业的净资产为（）。

A.1亿以上

B.8000万以上

C.6000万以上

D.5000万以上

7、某项目的建设单位甲公司将施工工程承包给了具有相应资质的乙公司，建设单位负责提供建筑材料、构配件及其设备。并约定因质量缺陷引起的损失责任由双方各自承担50%。施工中因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，造成工程损失100万元，则以下说法正确的是（）。A.由乙公司负责维修，甲单位承担100万元的损失 B.由乙公司负责维修并承担100万元的损失 C.由甲单位负责维修并承担100万元的损失 D.甲单位和乙公司分别承担50万元的损失

8、买受人发现或者应当发现标的物数量或者质量不符合约定的，应当通知出卖人，自收到标的物之日起（）内未通知出卖人的，视为标的物数量和质量符合约定。

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

9、根据《招标投标法》，下面说法不正确的是（）。A.总投资额在人民币3000万元以上的项目可以不进行招标 B.涉及到公众安全的项目必须招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以不进行招标

D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

10、项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

11、计算机软件属于（）保护的客体。

A、著作权

B、知识产权

C、专利权

D、商标权

12、关于合同变更的叙述中，有误的是（）。A.当事人协商一致，可以变更合同 B.合同变更须遵循法定的程序

C.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

13、施工总承包资质序列设有（）类别。

A.10个

B.12个

C.6个

D.13个

14、电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同，并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，公司与张某约定的工资是2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于（）。A.1500

B.1760

C.2000

D.2200

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任包括（）。A.对达到一定规模的危险性较大的基坑支护工程，应当编制专项施工方案 B.及时提出预防生产安全事故的建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.发现安全事故隐患报告及时向有关主管部门报告

16、企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当（）。A.按照最低资质等级核定

B.按照实际达到的资质核准 C.申请重新核定建筑业企业资质等级

D.根据实际情况予以确定

17、由于设计单位修改其设计缺陷，导致施工现场暂时停工。若合同中没有相应条款，则下列说法正确的是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由建设单位做好现场维护，所需费用由设计单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

18、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位安全责任的是（）。A.对施工现场周边环境采取防护措施 B.向建设行政主管部门报送安全施工措施资料 C.审查专项施工方案是否满足安全生产要求 D.保证施工现场的办公、生活区与作业区分开

19、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是（）。A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施 C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员 D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

20、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门考核合格的人员不包括（）。

A.项目负责人 B.单位主要负责人

C.特种作业人员 D.专职安全生产管理人员

21、建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A.竣工验收合格之日

B.竣工验收合格之日起7日内 C.竣工验收合格之日起15日之内

D.提交竣工验收报告时

22、根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程验收必备的条件中不包括（）。A.有完整的技术档案

B.有完整的施工管理资料

C.主要材料及设备的进场试验报告 D.监理单位签署的工程质量保修书

23、某办公楼未经验收建设单位就提前使用，4年后该办公楼屋面出现漏水问题。根据有关规定，下列说法正确的是（）。A.屋面防水的最低保修期限是2年，施工单位不再承担保修责任 B.屋面防水的最低保修期限是5年，建设单位应当承担保修责任 C.由于建设单位提前使用，施工单位不再承担该保修责任

D.由于建设单位提前使用，该工程所有的保修责任均由其自己承担

24、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位的质量责任，下列说法正确的是（）。A.将施工图设计文件报有关部门审查 B.在设计文件中指明建筑材料的供应商 C.应当参与建设工程质量事故的分析

D.向建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续

25、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A.继续按照设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计 C.及时提出意见和建议

D.追究设计单位违法责任

26、某工程项目于8月1日通过竣工验收，根据有关规定，建设单位应当在（）前向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。

A.7月2日

B.8月1日

C.9月1日

D.11月1日

27、下列建筑业企业资质的许可，应当由国务院建设主管部门负责实施的是（）。A.劳务分包一级资质

B.水利、交通的专业承包序列二级资质 C.专业承包三级资质

D.公路交通工程专业承包不分等级资质

28、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工专业承包二级资质企业应当配备不少于（）人的专职安全生产管理人员。A.2

B.3

C.4

D.6

29、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须由（）批准。A.县级人民政府

B.市级人民政府

C.省级人民政府

D.国务院文物管理部门

30、某建设工程施工现场有临时用电设备5台，设备总容量为40kW，根据《施工现场临时用电安全技术规范》，施工单位应当（）。

A.编制专项施工方案

B.制定安全用电措施

C.编制用电组织设计

D.制定电气防火措施

31、在建设工程施工过程中，施工单位发现文物后立即报告当地文物行政部门。根据《文物保护法》的规定，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）。

A.8小时内赶赴现场

B.48小时内赶赴现场 C.7日内提出处理意见

D.10日内提出处理意见

32、根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。A.职工本人

B.职工的近亲属

C.用人单位

D.用人单位的工会组织

33、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

34、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是（）。A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动 B.女职工生育享受不少于90天的产假 C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动

D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

35、下列施工单位在施工过程中的做法，符合相关法律规定的是（）。A.工业废水处理达标后排入河流

B.在住宅小区附近焚烧施工垃圾

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将危险废弃材料堆放到小区附近的垃圾场

36、国家投资的某工程项目2016年7月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）。

A.2016年8月1日

B.2016年10月1日

C.2016年11月1日

D.2017年1月1日

37、施工企业职工田某因患病住院治疗一年，出院后不能从事原工作，也不能从事施工企业另行安排的其他工作，施工企业决定解除与田某的劳动合同，则施工企业应提前（）日以书面形式通知田某，方可解除劳动合同。A.15

B.30

C.45

D.60

38、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是（）。A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位 C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民政府

39、（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。

A、建筑施工企业

B、监理单位

C、建设行政主管部门

D、安全生产监督管理部门 40、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列行业标准中不属于强制性标准的是（）。A.工程建设重要的行业专用的信息技术标准 B.工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 C.工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准

41、某单项工程竣工后，施工单位向建设单位递交了竣工结算报告及完整的结算资料，其中的工程结算价为1800万元。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，建设单位应从接到竣工结算资料之日起（）天内核对并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

42、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。A.6月1日

B.8月20日

C.9月8日

D.9月10日

43、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

44、某施工企业向某水泥厂发出通知：“我方欲以400元/吨购买425号水泥100吨，有意者请于7日内回复。” 水泥厂在第三天即内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于（）。

A.承诺

B.新要约

C.要约邀请

D.要约撤销

45、根据《合同法》的规定，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.双方订立正式合同之前

B.要约人实际履行合同之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前

46、某施工合同中约定垫资并约定垫资利息按银行同期贷款利率的两倍支付，后来双方因施工合同发生纠纷，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息。根据相关司法解释的规定，下列说法正确的是（）。A.返还垫资但不支付利息

B.认定垫资条款无效，不予支付利息 C.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 D.返还垫资并按银行同期贷款利率的两倍支付利息

47、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

48、高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗，工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经历。A、2个月

B、3个月

C、4个月

D、5个月

49、甲企业于5月1日向乙企业发出签订合同的信函，5月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A.变更

B.撤回

C.撤销

D.调整

50、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（）。A.提前支付所有工程款

B.提高合同价款 C.降低工程质量标准

D.支付逾期利息

51、甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由（）承担。

A.甲公司

B.乙公司自行

C.丙公司

D.李某与甲公司连带

52、在履行合同过程中，由于甲公司违约给乙公司造成了5万元的损失，由于乙公司未及时采取措施，导致损失扩大到8万元。那么，乙公司可以要求甲公司承担（）万元的损失赔偿。A.3

B.5

C.8

D.13

53、下列关于合同权利的转让说法不正确的是（）。A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效 B.债权人转让权利的，应当通知债务人 C.最高额抵押的主合同债权可以转让

D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外

54、甲乙双方于3月1日订立一份材料购销合同，合同约定5月1日交货，价格执行交货时的政府指导价，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。3月1日的政府指导价格为每吨370元，5月1日该商品的政府指导价格为每吨380元，6月1日的政府指导价格为每吨390元。由于原材料紧张，甲实际交货时间为6月1日。根据《合同法》，乙最终应付总款为每吨（）元。

A.360

B.370

C.380

D.390

55、甲水泥制品厂为乙施工单位供应一批水泥，乙支付了全部货款后甲开始送货。由于甲交付运输人丙运输，在运输途中因天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分水泥的损失应当由（）承担。A.甲

B.乙

C.甲与乙

D.乙和建设单位

56、危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，（）应当组织专家论证、审查。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、建设单位和施工单位

57、根据《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。A.土地所有权

B.国有土地使用权 C.集体土地使用权

D.公立医院医疗设施

58、在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是（）。A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理 B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭 C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则 D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则

59、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

60、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。

A.10月15日

B.12月1日

C.12月20日

D.12月25日

61、甲市的某施工企业承建了乙市的某房地产开发公司位于丙市的新楼盘，双方在丁市签订了工程施工合同。由于该房地产开发公司拖延支付工程款，施工企业欲对此提起诉讼，则本案()人民法院管辖。

A.只能由乙市

B.可以由乙市或丙市 C.只能由丙市

D.可以由乙市或丁市

62、合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，这体现的是仲裁协议的（）。A.完善性

B.强制性

C.独立性

D.有效性

63、甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括（）。A.有仲裁协议

B.有明确的被申请人

C.属于仲裁委员会的管辖范围

D.有具体的仲裁请求、事实和理由

64、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据《仲裁法》，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请

B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁 D.和解达成的协议具有强制执行力

65、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。A.对施工合同纠纷进行的调解 B.吊销施工单位施工许可证的决定 C.对内部工作人员给予的行政处分 D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定

66、某工程质量纠纷由仲裁庭合议审理，在赔偿数额上仲裁员意见不一致，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙和丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应按（）意见作出。A.甲

B.乙和丙

C.仲裁委员会主任

D.仲裁委员会所在地中级人民法院

67、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）算起。

A.最后一次付款期限届满之日 B.第一次付款期限届满之日

C.实际起诉之日

D.承包人知道或者应当知道其权利受侵害之日 68、经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满（）的地方。A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

69、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在（）提出。A.提交答辩状期间

B.起诉时

C.收到起诉状时

D.举证期间 70、原告向两个以上有管辖权的法院提起诉讼的，由（）管辖。A、最先收到起诉状的法院

B、最先立案的法院

C、级别高的法院

D、被告住所地的法院

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)71、施工单位对进入施工现场的（）实行检验制度。A.建筑材料

B.建筑构配件

C.商品混凝土

D、设备

E、安全生产设施设备

72、根据《担保法》的规定，下列财产中禁止抵押的有（）。A.国有土地使用权

B.宅基地使用权 C.荒山承包经营权

D.公立学校游泳馆 E.被法院依法查封的货物

73、某大型公益体育馆项目申请领取施工许可证时，建设单位应当具备的条件有（）。A.银行出具投标保函 B.已签订了施工监理合同 C.已取得建设工程规划许可证 D.已签订国有土地使用权出让合同 E.消防设计图纸已通过公安消防机构审核

74、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险 B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格 C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员 D.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书

E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格

75、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于违法行为的是（）。A.某投标人向评标委员会成员行贿 B.招标人对所有投标人进行了资格预审 C.一些投标人之间相互约定压低投标价

D.某投标人的投标报价低于当地建筑市场的平均价格 E.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍

76、排名第二的中标后选人在下列（）情形下，可以成为中标人。A.排名第一的中标人放弃中标

B.招标人因人力不可抗拒的原因无法确定排名第一的中标候选人为中标人 C.排名第一的中标人因不可抗力提出不能履行合同

D.排名第一的中标人未按照招标文件要求在规定的期限内提交履约保证金 E.排名第一的中标人未按照招标文件的要求在规定的期限内提交投标保证金 77、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑施工企业资质分为（）序列。A.施工总承包

B.专业分包

C.劳务分包

D.专业承包

E.施工劳务 78、有关总承包商与专业分包商安全施工问题，下列说法正确的有（）。A.分包工程的安全生产由专业分包商负责，总承包商仅有协调责任 B.建设工程实行施工总承包的，由总承包商对施工现场的安全生产负总责 C.高空作业架子工的意外伤害保险费应由专业分包商支付 D.施工现场的安全事故应由总承包商向建设行政主管部门报告 E.总承包商应为专业工程分包商的工人购买工伤社会保险

79、下列关于工程设计图纸和施工技术标准施工的说法正确的有（）等。A.按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提 B.工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准 C.由施工企业技术负责人提出变更图，经总监理工程师审批后方可施工

D.如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，应该对监理单位承担违约责任 E.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出

80、建筑工程实行总承包的，专项施工方案应当由总承包单位组织编制。其中，（）等专业工程实行分包的，其专项方案可以由专业承包单位组织编制。

A.起重机械安装拆卸工程

B.深基坑工程 C.附着式升降脚手架

D.模板吊装工程 E.爆破拆除工程

81、某体育场馆工程结构设计合理使用年限50年，工程于2015年4月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。

A.装饰装修工程：4年 B.电气及设备安装工程：1年 C.屋面防水工程：7年 D.有防水要求的卫生间：2年 E.主体结构工程：50年

82、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，但是在施工现场设立的项目管理机构的（）不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。A.项目负责人

B.施工作业人员 C.技术负责人

D.安全管理人员 E.质量管理人员

83、根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，下列行为属于承揽业务不良行为的有（）。A.超越本企业资质等级承揽工程 B.以他人名义投标，骗取中标 C.将承揽的工程转包或违法分包 D.不履行保修义务或拖延履行保修义务 E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标 84、工程质量检测报告经（）后方可生效。A.检测人员签字

B.检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署 C.加盖检测机构公章或者检测专用章 D.技术负责人签字 E.总监理工程师

85、根据《合同法》，下列合同中属于无效合同的有（）。A.供应商以优惠价格与某施工企业签订的采购合同

B.承包单位将全部承包的建筑工程转包给他人签订的转包合同 C.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E.项目经理为获得高额回扣购买劣质材料签订的采购合同 86、下列关于承诺的说法正确的是（）。A.承诺到达要约人时生效

B.承诺的内容应当与要约内容完全一致

C.承诺应当以通知的方式作出，担根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外 D.招标公告属于承诺

E.承诺一经发出就不得撤回和撤销

87、关于执行政府指导价的合同，下列说法符合《合同法》规定有（）。A.逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行 B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

88、建设单位与施工单位签订了建设工程施工合同，由于双方在合同中没有约定明确的工程结算款支付时间，后双方因工程欠款利息争议诉至人民法院。关于工程价款的支付日期，法院的下列意见正确的有（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日 B.建设工程没有交付的，为当事人起诉之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为工程完工之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 89、关于表见代理，下列说法正确的有（）。A.表见代理的行为人具有代理权 B.表见代理在本质上属于无权代理 C.表见代理的法律后果由行为人承担 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权 E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为

90、建设单位在办理工程竣工验收备案时，对于住宅工程，除了提交施工单位签署的《工程质量保修书》外，还应当提交（）

A.《住宅质量保证书》

B.《住宅使用说明书》

C.《质量承诺书》

D.《维修保修书》

E.《房屋使用说明书》 91、下列关于债权转让的表述正确的是（）。

A.债权人转让权利的，应当通知债务人 B.债权人转让权利的，应当征得债务人同意 C.经受让人同意，债权人转让权利的通知可以撤销 D.专属于债权人自身的从权利不随主权利一同发生转让 E.债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张 92、建设工程民事责任的主要承担方式包括（）。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.双倍返还定金

E.没收财产

93、甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙向甲交付200吨钢材，货款80万元，甲向乙支付定金10万元;如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。乙因将钢材卖给丙公司而无法向甲交付，给甲造成损失20万元。甲的下列诉讼请求中，能够获得法院支持的是（）。A.要求乙支付违约金20万元

B.要求乙双倍返还定金20万元 C.要求乙支付违约金15万元，同时返还定金20万元 D.要求乙支付违约金15万元，同时继续履行交货义务 E.要求乙双倍返还定金20万元，同时支付违约金30万元

94、施工合同纠纷的审理中，在当事人的下列请求中，能够得到人民法院支持的是（）。A.发包人不履行合同约定的协助义务的，承包人解除施工合同 B.已经完成的建设工程质量不合格，承包人拒绝修复的合同无效 C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的合同无效

D.施工合同无效但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款 E.承包人在工程竣工前取得了相应资质，但发包人请求确认原施工合同无效 95、根据《担保法》的有关规定，下列财产或权利可以抵押的有（）。

A.国有土地使用权

B.汇票、支票

C.集体土地使用权

D.公立学校图书馆 E.交通运输工具

96、在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行（）。A.被申请人认为需要停止执行的 B.行政复议机关认为需要停止执行的 C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的 D.法律规定停止执行的E.申请人认为需要停止执行的

97、法院审理行政诉讼案件时，认为具体行政行为有下列情形之一，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为（）。

A.主要证据不足的B.适用法律、法规错误的

C.违反法定程序的D.具体行政行为不合理的 E.滥用职权的

98、甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙方委托某造价咨询部门作出的鉴定意见有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有（）。A.鉴定程序严重违法

B.鉴定意见没有日期 C.鉴定意见明显依据不足

D.鉴定人员不具备鉴定资格 E.鉴定机构不具备相关鉴定资格

99、在某施工合同纠纷案中，建设单位给其诉讼代理人徐某的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的内容。根据有关规定，徐某在诉讼中不得代为（）。

A.进行和解

B.提起反诉

C.提起上诉

D.提交证据

E.变更诉讼请求 100、以下哪些情形，国家不承担侵权赔偿责任（）。A.行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为 B.因公民自己的行为致使损害发生的

C.行政机关工作人员在行使职务中的过失行为 D.因法人或者其他组织自己的行为致使损害发生的 E.行政机关工作人员在行使职务中的故意行为

第三篇：一建法规

1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 解析：

 法律体系的基本框架（归类）

民法：如《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《招标投标法》等；

行政法：如《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可证法》、《环境影响评价法》、《建筑法》等；不包含《行政诉讼法》；

经济法：如《标准化法》、《审计法》、《节约能源法》、《政府采购法》等； 社会法：如《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》/《劳动合同法》等； 诉讼与非诉讼程序法：如《行政诉讼法》、《仲裁法》等；  法的形式（识别）

宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方规章、国际条约 如：行政法规（条例）地方性法规（**地方条例）、部门规章（规定、办法、实施细则）地方规章（**地方规定、办法） 下列事项只能制定法律

对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；对非国有财产的征收；民事基本制度。 效力层级

 宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞地方规章  注意：部门规章与地方政府规章同等效力 (1)由制定机关裁决：

 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致 (2)国务院裁决：

部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致；

地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为应当适用地方性法规的；

(3)全国人大裁决：地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为适用部门规章的  审计的效力

1、审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位合同效力。

2、建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。

3、只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。

4、审计的行政复议是行政诉讼的前置程序，非经复议，不得提起行政诉讼。 无权代理和表见代理

表现形式：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同  后果：

无权代理的后果：只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。

表见代理的后果：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。1Z301040 建设工程物权制度  物权的法律特征

支配权、绝对权、财产权、排他性  物权的主要种类

所有权：占有权、使用权、收益权、处分权，处分权是核心

用益物权：对他人所有的不动产或者动产，享有占有、使用和收益的权利。包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。 建设用地使用权



1、设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式



2、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让 

3、建设用地使用权自登记时设立



4、建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押规定：

5、采取书面形式订立相应的合同

6、使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

7、应当向登记机构申请变更登记

8、附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

9、住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期  物权的设立、变更、转让、消灭和保护

1、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；

2、不动产物权的合同自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力继承或遗赠的不动产物权从继承或接受遗赠开始产生效力

1Z301050 建设工程债权制度  债的基本法律关系

相对权：主体、内容、责任的相对性。 建设工程债的发生根据

合同、侵权、无因管理、不当得利 1Z301050 建设工程债权制度  侵权之债

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。

施工噪声或者废水废弃物排放等，由施工单位或者建设单位承担责任。

建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害。难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

1Z301060 建设工程知识产权制度  知识产权的法律特征

财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性  建没工程知识产权的常见种类  专利权

种类：发明专利、使用新型、外观设计专利 授予条件

专利权的发明和实用新型：新颖性、创造性和实用性 专利权的外观设计：新颖性、富有美感、适于工业应用

期限：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。 商标专用权

 商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。 注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。可以无数次提出续展申请。 著作权

 单位作品：如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有

 职务作品：一般的职务作品，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

 利用单位条件的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有

 委托作品：著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定  合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人

1Z301070 建设工程担保制度  担保与担保合同的规定

担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效  建设工程保证担保的方式和责任 担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金 1Z301070 建设工程担保制度  保证

合同订立：保证人与债权人以书面形式订立

保证方式：一般保证连带责任保证，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任

不能作为保证人：国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门

担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用需保证人书面同意情形：保证期间，债权人许可债务人转让债务的；债权人与债务人协议变更主合同的

保证期间：主债务履行期届满之日起6个月  抵押权

 抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 可以抵押物（有权处分）

(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

(3)抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；

(5)抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

(6)依法可以抵押的其他财产。 不得抵押财产

(1)土地所有权；

(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。 需要登记的抵押财产

土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆  抵押的效力

抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况  抵押权的实现

与抵押人协议或向人民法院提起诉讼按抵押物登记的先后顺序或按照合同生效的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿

定金 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。（罚则）

定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。

1Z301080 建设工程保险制度

 建设工程保险的主要种类和投保权益

建筑工程一切险(及第三者责任险)投保人：工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。保险责任范围：自然事件和意外事故。

除外责任：如设计错误引起的损失和费用；因原材料缺陷或工艺不善；非外力引起的机械或电气装置的本身损失；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失等。

第三者责任险：在保险期限内，因发生与所保工程直

接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。

保险赔付额：不超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额，最高赔偿责任不得超过本保险明细表中列明的累计赔偿限额

保险期限：自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

 安装工程一切险(及第三者责任险)(与建筑工程一切险不同之)除外责任：(1)因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(2)由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；(3)施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。

保险期：一般应包括一个试车考核期，一般不超过3个月，对于旧机器设备不负考核期的保险责任。

1Z301090 建设工程法律责任制度  建设工程刑事责任的种类及承担方式

工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果

1Z302000 施工许可法律制度 1Z302010 建设工程施工许可制度  施工许可证的适用范围

 基本规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 不需要办理施工许可证的建设工程：

1、限额以下的小型工程（30万元以下或者建筑面积在300平方米以下）

2、抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅

3、批准开工报告的建筑工程

4、军用房屋建筑工程  施工许可证的法定批准条件

(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；

(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证（建设用地规划许可证和建设工程规划许可证）

(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求实行监理的建设，一般要由监理单位查看后填写“施工场地已具备施工条件的证明”，并加盖单位公章满足建设工程开始施工和连续施工的要求

(4)已经确定建筑施工企业（强调依法性：资质、招标形式、不得肢解发包）(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料（强调审查通过）； (6)有保证工程质量和安全的具体措施

有安全生产许可证

制定相应质量、安全技术措施； 编制了专项质量、安全施工组织设计； 按规定办理了工程质量、安全监督手续。(7)建设资金已经落实

额度要求：建设工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价的50％，建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的30％。

证明：提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

(8)法律、行政法规规定的其他条件

按照规定应该委托监理的工程已委托监理 需消防设计审核的建设工程审核合格  延期开工、核验和重新办理批准的规定

延期开工：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

重新核验：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

重新办理：因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。 违法行为应承担的法律责任

 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1％以上2％以下的罚款。

1Z302020 施工企业从业资格制度  施工企业资质的法定条件

注册资本：如特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3．6亿元以上；一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上；二级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上

专业技术人员：如特级企业注册一级建造师(一级项目经理)50人以上；一级、二级企业一级资质项目经理不少于12人。

技术装备：如特级企业省部级及以上的企业技术中心；企业具有国家级工法3项以上；近5年具有与工程建设相关的，能够推动企业技术进步的专利3项以上，累计有效专利8项以上，其中至少有1项发明专利等。

工程业绩：如一级企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包：(1)25层以上的房屋建筑工程；(2)高度100米以上的构筑物或建筑物；(3)单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；(4)单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；(5)建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体；(6)单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。

 施工企业资质证书的申请及变更

 企业合并的，合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件。

 企业分立或企业改制的，根据实际达到的资质条件。

 不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定（申请之日起前1年）

(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的

(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；(3)未取得施工许可证擅自施工的；(4)将承包的工程转包或违法分包的；(5)违反国家工程建设强制性标准的；

(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；(7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

(8)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；(12)其他违反法律、法规的行为。 禁止无资质或越级承揽工程的规定

无资质承揽劳务分包工程，常见的是作为自然人的“包工头”

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。 违法行为应承担的法律责任  无资质承揽工程应承担的法律责任

建设单位：处50万元以上100万元以下的罚款

施工单位：处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；有违法所得的予以没收。超越资质等级承揽工程、以欺骗手段取得资质证书承揽工程施工单位：处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；有违法所得的予以没收。

允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程施工单位：处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；有违法所得的予以没收。

建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任. 转包或者违法分包

对施工单位处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

1Z302030 建造师注册执业制度  注册的规定  初始注册条件

1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；

(4)无《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。 不予注册情形

(1)不具有完全民事行为能力的；

(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；

(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；

(7)被吊销注册证书自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；

(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；

(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。注册证书和执业印章失效情形(1)聘用单位破产的；

(2)聘用单位被吊销营业执照的；

(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的；(5)注册有效期满且未延续注册的；(6)年龄超过65周岁的；

(7)死亡或不具有完全民事行为能力的；(8)其他导致注册失效的情形。 受聘单位和执业岗位范围

受聘单位：一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理；二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。

执业岗位范围：不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。 建造师的基本权利和义务

 权利：如在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章 质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师,负责该工程施工管理文件签章 分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章，分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章

 义务：如不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

1Z303000 建设工程发承包法律制度 1Z303010 建设工程招标投标制度  必须招标的范围

(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 必须招标的规模标准

(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；

(2)重要设备、材料等货物的采购．单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

 可以不进行招标的建设工程项目（施工）

(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原标人仍具备承包能力的(6)法律、行政法规规定的其他情形  招标方式

 公开招标：重点及国有项目  邀请招标：3个以上

(1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；(2)受自然地域环境限制的；

(3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；(4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；(5)法律、法规规定不宜公开招标的。 招标条件（施工）

(1)招标人已经依法成立；

(2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；(4)有相应资金或资金来源已经落实；(5)有招标所需的设计图纸及技术资料。 招标文件

不得要求或者标明特定的生产供应者及含有倾向或排斥潜在投标人的内容。

对招标文件必要的澄清或者修改的，应在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。 资格审查

(1)具有独立订立合同的权利；

(2)具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力、资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；

(3)没有处于被责令停业，投标资格被取消。财产被接管、冻结，破产状态；(4)在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；(5)法律行政法规规定的其他资格条件。 开标

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

不予受理的情形：(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；(2)未按招标文件要求密封的。 评标

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术，经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 废标

(1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(2)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

(4)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；(5)未按招标文件要求提交投标保证金的；(6)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 重新招标

重新招标情形：依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的；投标人少于3个的。重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 中标

中标人范围：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。排名第一的中 标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

中标人条件：(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。

备案：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。 投标保证金

 形式及额度：除现金外，可以是银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。 投标保证金被没收：

(1)在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；

(2)中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。 联合体投标

1、两个以上法人或组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

2、是一个临时性的组织，不具有法人资格

3、联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

4、联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

5、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6、资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。

 违法行为应承担的法律责任

 对招标人处中标项目金额(合同价款)5‰以上10‰以下的罚款

1、在推荐的中标候选人外确定中标人的；

2、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的；

3、肢解发包的（对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付）；

4、招标人擅自提高履约保证金或强制要求中标人垫付中标项目建设资金的；  对投标人处中标项目金额(合同价款)5‰以上10‰以下的罚款

1、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

2、投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

3、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

4、违法分包和转包的。

1Z303020 建设工程承包制度  工程总承包

含义：工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。

资质：我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可以依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。

施工总承包

1、取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程

2、建设工程实行总承包的，总承包单位应对全部建设工程质量负责

3、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程质量向总承包单位负责

4、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任  工程分包的规定  违法分包

(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件单位；

(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。 转包

承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务

将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

 违法行为应承担的法律责任（参考案例P106） 发包单位违法责任： • 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 承包单位违法责任： • • •

1Z303030 建筑市场信用体系建设  建筑市场诚信行为信息的分类及公布 • • • • 告

 建筑市场主体诚信评价 • • 政府对市场主体的守法诚信评价：评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制社会中介信用机构的综合信用评价：以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。

用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价。包括优良和不良行为记录。

1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度 1Z304010 建设工程合同制度  合同的原则

平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则，如：平等原则：法律地位建筑市场诚信行为信息:良好行为记录和不良行为记录两大类

建筑市场诚信行为的公布：公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公未取得资质证书承揽工程的；超越本单位资质等级承揽工程的；允许其他单位或者个人转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，建筑施工企转包或者违法分包的处0.5%~1%罚款，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。以本单位名义承揽工程的——2%~4% 业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年

删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜 一律平等；权利义务对等；协商一致（不强加、不强迫、不胁迫）；公平原则：权利和义务公平；风险的合理分配；违约责任公平诚实信用原则：通知、保密、减损、协助、照管义务  合同的分类

建设工程合同属于：有名合同、双务合同、诺成合同、要式合同、有偿合同、主合同； 定金合同属于：实践合同、从合同。主合同无效，从合同无效  合同的订立

 要约：希望和他人订立合同的意思表示；内容具体明确；经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束；如投标。

 要约邀请：希望他人向自己发出要约的意思表示。内容不具体，不具有法律约束力，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等  承诺：受要约人同意要约的意思表示；强调实质性同意  要约及承诺的生效：到达时生效  要约到达受要约人时生效。

 要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。

 要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。 承诺通知到达要约人时生效。 施工合同的法定形式 • • 建设工程合同采用书面形式订立

采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立

 施工合同承发包双方的主要义务 • • 发包人的主要义务：如不得违法发包；提供必要施工条件；及时检查隐蔽工程；及时验承包人的主要义务：如不得转包和违法分包工程；自行完成建设工程主体结构施工；接收工程；支付工程价款等

受发包人有关检查；交付竣工验收合格的建设工程；建设工程质量不符合约定的无偿修理等  建设工程工期  开工延期 • • 承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推出延期开工的理由和要求，工程师同意延期要求的工期顺延。

迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失．并相应顺延工期。 暂停施工 • • • 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工

因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 工期顺延（非承包商原因）的损失，相应顺延工期(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；(4)设计变更和工程量增加；

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况  竣工日期

(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 工程价款  结算争议的规定 • • • • 按备案合同结算，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认

拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息；利息没有约定计息时间： 结算文件的 的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息(1)建设工程已实际交付的，交付日

(2)建设工程没有交付的，提交竣工结算文件日(3)建设工程未交付也未结算的，当事人起诉日  竣工结算支付程序 • • • 工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料 承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人

工程竣工验收合格后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料的，造成工程竣工结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支付的，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任  工程价款优先受偿权 • • • • 排序：买受人＞建筑工程价款＞抵押权人

期限：自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算6个月 实质：

违反法律、行政法规、强制性规定和社会公共利益 类型：

(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益  无效合同(3)以合法形式掩盖非法目的(4)损害社会公共利益

(5)违反法律、行政法规的强制性规定

免责条款无效： • • • • • • • • • • • • •(1)造成对方人身伤害的

(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的 建设工程无效施工合同的主要情形：

(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级（借用有资质）的(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的(4)非法转包、违法分包的 无效施工合同的工程款结算：

(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人可以得到工程价款(2)验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费(3)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人 请求支付工程价款的，不予支持。效力待定合同

限制民事行为能力人订立的合同：经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合无权代理人订立的合同：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人无权处分行为：无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同可撤销合同 • • • • • • 实质：意思表示不真实 表现形式：

(1)因重大误解订立的(2)在订立合同时显失公平的

(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危

当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销 同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。后取得处分权的，该合同有效。用的，应予支持

 合同的变更与转让

 变更：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。 合同权利的转让——通知债务人，出现新的债权人 • 同 • 从权利、抗辩权一并转让

 合同义务的转让——经债权人同意，出现新的债务人 当事人基于信任关系订立的委托代理合同、最高额抵押的主合同债权等，不得转让的合 合同权利和义务的一并转让——经对方同意  合同解除  约定解除合同 • • • • • • 当事人协商一致或约定的解除合同的条件成熟时，可以解除合同(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；

(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。 法定解除合同

 主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。 违约责任

 承担违约责任的种类：

1、继续履行；

2、采取补救措施；

3、停止违约行为；

4、赔偿损失；

5、支付违约金或定金等  赔偿金 • • • • • • • • • 承担赔偿损失责任的构成要件：(1)具有违约行为(2)造成损失后果

(3)违约行为与财产等损失之问有因果关系

(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。赔偿损失额度：损失赔偿额应当相当于因违约所造成损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一

方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

减损措施：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。 违约金 • • 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。条款。（选高的） 违约责任的免除 • • • 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的有规定的除外。

不能避免并不能克服的客观情况。损失，并应当在合理期限内提供证明。

1Z304020 劳动合同及劳动关系制度 劳动合同的种类

固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同 无固定期限劳动合同：

(1)劳动者在该用人单位连续工作满l0年的；

(2)用人单位重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；

(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有法定辞退情形，续订劳动合同的；(4)用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的(视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同)。

订立劳动合同应当注意的事项  劳动关系的建立

 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系

 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同；  劳动试用期

 劳动合同期限3个月以上不满l年的，试用期不得超过1个月；  劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；  3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月；  同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期；

 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期；

 劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

无效的劳动合同

(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；

(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。

劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。 劳动合同的解除

 劳动者单方解除劳动合同

 提前30日书面通知（试用期内提前3日）的情形： (1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 (2)未及时足额支付劳动报酬的 (3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的

(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的 (5)因欺诈胁迫致使劳动合同无效的 (6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形  立即解除的情形：

 用人单位以暴力、威胁或非法限制人身自由手段强迫劳动者劳动的；  用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。 用人单位单方解除劳动合同  随时解除

(1)劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；

(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害；

(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因欺诈胁迫致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。用人单位单方解除劳动合同

提前30日书面通知（额外支付劳动者1个月工资）：

(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行（注：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行） 用人单位单方解除劳动合同  经济性裁员

 裁减人员20人以上或10％以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况  在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。

 不得解除劳动合同的情形

(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；

(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的； (3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的； (4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；

(5)在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年； (6)法律、行政法规规定的其他情形。

 用人单位违反规定解除或者终止劳动合同，应依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。 劳动合同的终止  工伤的规定

(1)劳动者因工致残被鉴定为l级至4级伤残的，即丧失劳动能力的。保留劳动关系，退出工作岗位．用人单位不得终止劳动合同；

(2)劳动者因工致残被鉴定为5级、6级伤残的，即大部分丧失劳动能力的，经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，否则，用人单位不得终止劳动合同；

(3)职工因工致残被鉴定为7级至10级伤残的，即部分丧失劳动能力的，劳动合同期满终止。

 终止劳动合同的经济补偿

 补偿情形：如用人单位问题劳动者可以单方解除劳动合同的；用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；用人单位预告解除劳动合同的；劳动合同期满用人单位解除劳动合同的；用人单位破产终止劳动合同的；用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的。

 补偿标准：按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付；6个月以上不满l年的，按l年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过l2年。

 经济补偿适用条件：《劳动合同法》施行之日（2008年1月1日）存续的劳动合同在本法施行后解除或者终止，应当支付经济补偿的，经济补偿年限自本法施行之日起计算；2008年1月1日前劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止不补偿。 用工方式  劳务派遣

 三方关系：即派遣企业作为用人单位与劳动者建立的劳动关系，实际用工企业与派遣劳动者之间建立用工关系。

 劳务报酬：由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用；被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。 劳务分包

 施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险。施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，必须签订劳动合同并办理工伤、医疗或综合保险等社会保险。对施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，不签订劳动合同，或只签订劳动合同不办理社会保险，或只与“包工头”签订劳务合同等行为，均视为违法分包进行处理。 劳务保护  工作时间

 用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或变相强迫劳动者加班。

 加班费——延长时间：工资的150％的工资报酬；休息日:工资的200％的工资报酬；法定休假日:300％的工资报酬。 劳动安全卫生设施——三同时。

 对女职工和未成年工实行特殊劳动保护（适当区别） 社会保险

 保险的缴纳：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险：用人单位和职工共同缴纳；工伤保险：用人单位缴纳

 养老金领取：达到法定退休年龄时累计缴费满l5年的，按月领取基本养老金。达到法定退休年龄时累计缴费不足15年的，可以缴费至满15年，按月领取基本养老金

 工伤保险基金支付：如生活不能自理的，经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费；一次性伤残补助金和1至4级伤残职工按月领取的伤残津贴等。（注：5级、6级伤残职工按月领取的伤残津贴由用人单位支付）

 失业保险金领取：累计缴费满1年不足5年的，12个月；累计缴费满5年不足10年的，l8个月；累计缴费l0年以上的，24个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取合并最长不超过24个月。 劳动争议

 方式：调解、仲裁、提起诉讼

 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。——具有司法性质行政机构  劳动仲裁应自劳动争议发生之日起60日内提出书面申请。

 对劳动仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

1Z304030 相关合同  承揽合同

 定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权  定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

1Z304030 相关合同  买卖合同

 合同条款约定不明的处理：

 没有约定或者约定不明确的，可以协议补充

 不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

 对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，或遵从如下规定：

 交付期限约定不明的

 债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间；  交付地点约定不明的

 需要交付的，交付给第一承运人；不需交付的，在卖方所在地  质量标准约定不明的

 按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；  价款约定不明的  按照订立合同时履行地的市场价格履行；

 执行政府定价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期（罚）——逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行

 出卖人的义务：如权利和物的瑕疵担保义务  标的物毁损灭失风险

 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。 试用买卖

 试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。 借款合同

 自然人之间借款可以口头形式

 自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效（实践合同）民间借贷的利率最高不得超过银行同类贷款利率4倍  融资租赁合同  合同关系：

 出租人的义务：向出卖人支付价金；保证承租人对租赁物占有和使用；协助承租人索赔；尊重承租人选择权。

 出卖人的义务：向承租人交付标的物；标的物的瑕疵担保。（由于出卖人没有提供租赁物的相关文件，由承租人直接向出卖人主张，而不享有不履行支付租金的抗辩权）承租人的义务：支付租金；妥善保管和使用租赁物；租赁期限届满返还租赁物  运输合同

 货物毁损灭失的赔偿义务 • 承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任

 因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务  案例P178 • • 货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风运费的，托运人可以要求返还。险自合同成立时起由买受人承担。• 自将货物交运输公司时起，货物毁损灭失风险由买受人承担，不可抗力导致货物毁损仅消灭了其支付运费的义务，并未消灭其买卖合同的付款义务。 仓储合同

 存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。

 因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。 委托合同

 委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，应当赔偿损失。

 委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止。

 因委托人死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、法定代理人或者清算组织承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。

 因受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止的，受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人作出善后处理之前．受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当采取必要措施。

1Z305000 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度 1Z305010 施工现场环境保护制度  基本原则

建设项目可能产生环境污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。未经批准的，不得开工建设。

环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

环境保护设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。 施工现场噪声污染防治

 环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。 噪声限值 • • • • • 土石方施工阶段(主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等)，噪声限制是昼问75分贝，打桩施工阶段(主要噪声源为各种打桩机等)，噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工； 结构施工阶段(主要噪声源为混凝土施工、振捣棒、电锯等)，噪声限制是昼间70分贝，装修施工阶段(主要噪声源为吊车、升降机等)，噪声限制是昼间62分贝，夜间55分贝。夜间：指晚22点至早6点之间的期间 夜间55分贝；

夜间55分贝；

 禁止夜间进行产生环境噪声污染施工的规定 • • 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内（医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅），抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；

须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 施工现场废气、废水污染防治  大气污染防治 • • • 在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环境保运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体护的规定，采取防治扬尘污染的措施。防护措施。的物质。 水污染防治 • • • 建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域直接或者间接向水体排放污染物的，应当向县级以上地方人民政府环境保护主管部门申禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。管理机构同意。报。

 施工现场固体废物污染防治

 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

1Z305020 施工节约能源制度  基本原则 • • • • 在工程建设领域，节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面。

循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。

施工图审查机构的节能义务：按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审称。

各节能主体的节能义务

查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。• 建设单位的节能义务：不得明示或者暗示其他单位违反民用建筑节能强制性标准；采购的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的应当符合施工图设计文件要求；组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。• 设计单位、施工单位、工程监理单位的节能义务：按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理；未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。• • • • 既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。

节材：禁止生产、销售和使用黏土砖；施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占 节水：非传统水源利用（如中水使用）；

节能：临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备 施工节能的规定

建筑材料总重量的70％以上；

宜采用自动控制装置；采用声控、光控等节能照明灯具；照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。• •

1Z305030 施工文物保护制度  受国家保护的文物范围 • • • • • • • • • 国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。

属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。

文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。

承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位：具有文物保护工程资质证书和相 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。

进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行 在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立 任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

在施工过程中发现文物时，首先应当保护现场，停止施工，立即报告当地文物行政部 节地：临时设施占地面积有效利用率大于90％。

财政安排节能专项资金、税收优惠、信贷支持、价格政策、表彰奖励  施工节能激励措施

 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定 应等级的资质证书。

 施工发现文物报告和保护

政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。即报告当地文物行政部门。

门；其次，配合考古发掘单位，保护出土文物或者遗迹的安全，在发掘未结束前不得继续施工。

 1Z306000 建设工程安全生产法律制度  1Z306010 施工安全生产许可证制度

 1Z306020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度  1Z306030 施工现场安全防护制度

 1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理

 1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1Z306010施工安全生产许可证制度  适用范围

 矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

 申请领取安全生产许可证的条件

 制度；资金；机构及人员（专职安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；特种作业人员持证上岗；管理人员和作业人员每年至少进行l次安全生产教育培训并考核合格）；保险（工伤和意外伤害）；场所；防护；预案（应急和救援）

 投入：安全设施、设备支出；救援支出；防护用品支出；检查评价支出；评估整改支出；培训支出；救援演练支出；其他支出。 安全生产许可证的有效期

 3年。期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

 未发生死亡事故的，届满时前，经原颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年。 违法行为应承担的法律责任

 未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处l0万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

 转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度  基本制度：施工安全生产责任制和安全生产教育培训制度  施工单位的安全生产责任

 施工单位主要负责人：对安全生产工作全面负责（有生意经营决策权的人，即为主要负责人）

 施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员：  管理机构：

(1)宣贯法规和标准；(2)编制更新管理制度并监督实施；(3)组织或参与预案的编制及演练；(4)组织培训；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业检查计划并组织实施；(7)监督项目安全生产费用的使用；(8)参与专项施工方案专家论证会；(9)通报违规违章情况；(10)组织评优；(11)建立在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理；(14)企业明确的其他安全生产管理职责。 专职安全生产管理人员职责：

(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况 (2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 (3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况 (4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 (6)对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 (7)对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告 (8)企业明确的其他安全生产管理职责  项目负责人的安全生产责任 (1)对工程安全施工负责； (2)落实制度； (3)确保费用使用； (4)制定安全施工措施； (5)及时、如实报告

 施工总承包和分包单位的安全生产责任



1、包合同应当明确总分包双方的安全生产责任；



1、统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。



3、由总承包单位负责上报事故



4、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工



5、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 

6、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理



7、分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任  施工作业人员安全生产的权利和义务  权利



1、知情权和建议权 

2、安全防护用品的获得权



3、批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权 

4、紧急避险权



5、获得意外伤害保险赔偿的权利 

6、请求民事赔偿权  义务

 守法遵章；接受培训；隐患报告

 注意: 施工作业人员应由安全生产自我保护意识  安全生产教育培训  施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职

 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训

 新（新岗位、新现场、新技术、新工艺、新设备、新材料前）的安全生产教育培训  特种作业人员的持证上岗（垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、建筑电工、建筑架子工等）

 消防安全教育培训：(1)施工前的消防安全教育；(2)安全宣传；(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育；(4)组织灭火和应急疏散演练。

1Z306030施工现场安全防护制度  安全技术措施、专项施工方案的编制

 施工现场临时用电方案：设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计；以下为安全用电和电气防火措施。 安全专项施工方案

 危险性较大的分部分项工程：编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程等涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

 实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人、项目总监理工程师签字。 施工现场安全防护

 危险部位设置安全警示标志

 不同施工阶段等采取相应的安全施工措施

 现场暂时停止施工的，施工单位做好现场防护，所需费用由责任方承担  现场临时设施的安全卫生：如未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍 现场周边的安全防护措施：封闭围挡

 危险作业的施工现场安全管理: 安排专门人员进行现场安全管理  施工起重机械设备安全管理:

 安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质

 安拆单位需编制拆装方案、制定安全措施和现场监督；出具自检合格证明、进行安全使用说明

 经具有专业资质的检验检测机构检测；验收合格方可使用  现场消防安全措施

 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

 重点工程现场：(1)确定消防安全管理人；(2)建立消防档案；(3)每日防火巡查；(4)岗前消防安全培训，组织演练。 办理意外伤害保险（强制险） 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员（如高处作业、深基坑作业、爆破作业等）办理意外伤害保险。

 伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 因延长工期的，应当办理保险顺延手续。（费用由施工单位支付） 投保应实行不记名和不计人数的方式。

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理  事故的等级划分

(1)特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(2)重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(3)较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理 生产安全事故的等级划分标准

(1)特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(2)重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(3)较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故

 施工生产安全事故应急救援预案

 类型：施工单位的生产安全事故应急救援预案和施工现场生产安全事故应急救援预案。单位的应急预案又分为综合应急预寨、专项应急预案和现场处置方案。

 评审：施工单位组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。经评审后，由施工单位主要负责人签署公布。

 备案：中央管理的总公司的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案。

 演练：每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

 修订：每3年修订一次；有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：(1)兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；(2)生产工艺和技术发生变化的；(3)周围环境发生变化；(4)应急组织指挥体系或者职责已经调整的；(5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；(6)应急预案演练评估报告要求修订的；(7)应急预案管理部门要求修订的。

 施工生产安全事故报告及采取相应措施  报告

 事故现场有关人员立即向本单位负责人报告；

 单位负责人接到报告后，1小时内向事故发生地县级以上政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；

 政府安全生产监督管理部门2小时内向上级报告。 可以越级报告

 不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；可以不报（30日或7日内） 施工生产安全事故报告及采取相应措施  措施

 立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救；  妥善保护事故现场  不得擅自离守  调查

 特别重大事故：国务院调查。

 重大事故、较大事故、一般事故：省级人民政府

 未造成人员伤亡的一般事故：县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故凋查  处理

 “四不放过”：事故原因未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，事故责任人和周围群众未受到教育不放过，防范措施未落实不放过。 违法行为

如：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40％至80％的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)不立即组织事故抢救的；(2)迟报或者漏报事故的；

(3)在事故调查处理期间擅离职守的。

事故发生单位主要负责人有下列行为之一的； 处上一年年收入60％至l00％的罚款； 属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)谎报或者瞒报事故的；

(2)伪造或者故意破坏事故现场的；

(3)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；(4)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

(6)事故发生后逃匿的。

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度  建设单位相关的安全责任



1、依法办理有关批准手续，如：爆破作业的审批手续 

2、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 

3、不得提出违法要求和随意压缩合同工期 

4、编制工程概算时应当确定建设工程安全费用



5、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等  申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料 • • • • 在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

开工报告的，应自开工报告批准之日起l5日内，将保证安全施工的措施备案。将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位

在拆除工程施工l5日前，将下列资料报县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者 依法实施装修工程和拆除工程

其他有关部门备案：

(1)施工单位资质等级证明；

(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 建设单位相关的安全责任

一、依法办理有关批准手续

(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；

(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；

(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 向施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，保证所提供资料的真实、准确、完整，并应能满足施工安全作业的需要。

三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期

四、编制工程概算时应当确定建设工程安全费用

五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等不得明示或者暗示

六、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

七、依法实施装修工程和拆除工程 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前进行备案：(1)施工单位资质等级证明；

(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

八、建设单位违法行为应承担的法律责任

责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故、构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；

(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；

(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。 勘察、设计单位相关的安全责任

 按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察设计

 对涉及施工安全的重点部位和环节及采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

 工程监理的安全责任



1、对安全技术措施或专项施工方案进行审 

2、依法对施工安全事故隐患进行处理



3、发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；



4、情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；



5、施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 检验检测单位相关的安全责任  具有相应检测资质

 特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重事故隐患或者能耗严重超标的，应当及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告。 机械设备等单位相关的安全责任

 提供机械设备和配件单位的安全责任：配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置  出租机械设备和施工机具及配件单位：应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

 施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任（见前述）。 政府部门安全监督管理

 审核发放施工许可证应当对安全施工措施进行审查

 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

 1Z3070000 建设工程质量法律制度  1Z307010 工程建设标准

 1Z307020 施工单位的质量责任和义务

 1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务  1Z307040 建设工程竣工验收制度  1Z307050 建设工程质量保修制度

1Z307010 工程建设标准  分类

 标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

 强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为“GB／T”。 标准复审一般在标准实施后5年进行1次。

 行业标准不得与国家标准相抵触。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。

 地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触。对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当自行废止。工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案。 强制性标准，必须执行

 协会标准、地方标准均为推荐性标准  推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。 工程建设强制性标准的实施

 建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计质量负责。

 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

 对工程建设强制性标准的监督检查  监督机构 • • • • 建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督； 施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施督； 监督； 监督。

 监督方式：重点检查、抽查和专项检查的方式  监督检查内容

(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；

(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定： (3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定； (4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；

(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

1Z307020 施工单位的质量责任和义务  施工单位对施工质量负责  总分包单位的质量责任



1、工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

2、按照工程设计图纸和施工技术标准施工 

3、按图施工，遵守标准，不得偷工减料 

4、防止设计文件和图纸出现差错 

5、对建筑材料、设备等进行检验检测



6、谨慎选择生产供应厂商；实行进场二次检验（如混凝土构件制作的资质要求）

7、对于未经检验或检验不合格的，不得在施工中用于工程上



8、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 施工质量检验和返修  严格工序质量检验和管理  强化隐蔽工程质量检查 • • 隐蔽前，及时通知建设单位(监理单位)和建设工程质量监督机构；

具备隐蔽条件的，进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。 工程的返修 • •

1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务  建设单位的质量责任和义务  依法发包工程 • • 发包给具有相应资质等级的单位

不得将建设丁程肢解发包 对施工中出现质量问题的或者竣工验收不合格的，应当负责返修。

对于非施工单位原因造成的质量问题，也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。•

根据规定进行招标

 依法向有关单位提供真实、准确、齐全的原始资料  限制不合理的干预行为 • • • • • • • • • • 不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

不得任意压缩合理工期

不得明示或者暗示违反工程建设强制性标准 依法实行工程监理 依法办理质量监督手续

在领取施工许可证或者开工报告前，办理工程质量监督手续 依法保证建筑材料等符合要求

符合设计文件、合同、强制性标准要求 依法进行装修工程

涉及主体和承重结构变动的装修工程，应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。 勘察、设计单位相关的质量责任和义务

 依法承揽工程的勘察、设计业务（资质等级许可范围内承揽业务，不得转包、违法分包等）

 必须执行强制性标准  成果必须真实、准确

 设计深度要求，注明工程合理使用年限

 依法规范设计对建筑材料等的选用（不得指定厂商和供应商）

 依法参与建设工程质量事故分析（对设计造成的质量事故提出处理方案） 工程监理单位相关的质量责任和义务

 依法承担工程监理业务（资质等级许可范围内承揽业务，不得转让监理业务） 对有隶属关系或其他利害关系的回避

 监理依据：法律、法规；有关技术标准；设计文件；建设工程承包合同等  监理形式：旁站、巡视和平行检验  监理的职责和权限 • • 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收 工单位不得进行下一道工序的施工  政府部门工程质量监督管理

 质量事故报告制度：发生质量事故，有关单位应在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

1Z307040建设工程竣工验收制度  竣工验收的主体和法定条件  主体：建设单位  条件：实体+文档 • • • • •

1Z307040建设工程竣工验收制度

档案移交  层层移交

 工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案  施工单位提交的档案

(1)工程技术档案资料(2)工程质量保证资料(3)工程检验评定资料(4)竣工图等

 规划、消防、节能、环保等验收  建设工程竣工规划验收 • • • • 建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料(1)大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格 建设工程竣工消防验收 消防验收； 构应当进行抽查。的，应当停止使用。 建设工程竣工环保验收 • • • • • 自建设项目投入试生产之日起3个月内进行配套建设的环境保护设施竣工验收 建筑工程节能验收

对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。建筑节能工程应按照分项工程进行验收 建筑节能分部工程验收的组织(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。

(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；

(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；

(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。 竣工验收报告备案

 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

1Z307050 建设工程质量保修制度  建设工程质量的最低保修期限

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。质量责任的损失赔偿

 施工单位负责修，费用由责任方承担

(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。

(2)由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。

(3)因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，由采购方承担经济责任。

(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。

(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。

(6)因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。 注意

 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 质量保证金

 预留保证金的比例：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。

 发包人在接到承包人返还保证金申请后，核实无误28天退还。

 1Z308000 解决建设工程纠纷法律制度

 1Z308010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径  1Z308020 民事诉讼制度  1Z308030 仲裁制度

 1Z308040 调解、和解制度与争议评审  1Z308050 行政复议和行政诉讼制度

1Z308010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径  建设工程纠纷的主要种类

 建设工程民事纠纷：如合同纠纷，侵权纠纷

 建设工程行政纠纷：如行政许可、行政处罚、行政奖励、行政裁决引起的行政纠纷  民事纠纷的法律解决途径：和解、调解、仲裁、诉讼  行政纠纷的法律解决途径：行政复议、行政诉讼

行政复议：对行政行为的合法性、适当性进行审查

行政诉讼：对行政行为的合法性进行裁判 和解

和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。

和解达成的协议不具有强制执行力。调解：

如人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解及专业机构调解  仲裁

 自愿性——以仲裁协议为前提  专业性

 独立性——与行政机关没有隶属关系  保密性——以不公开审理为原则  快捷性——一裁终局  诉讼

 公权性——人民法院代表国家意志行使司法审判权

 程序性——一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段，二审终结制  强制性——无需协议

1Z308020 民事诉讼制度

民事诉讼的法院管辖：级别管辖和地域管辖  地域管辖 • • • 一般地域管辖：原告就被告，在被告住所地（经常居住地）或主营地

特殊地域管辖：如施工合同纠纷，不约定在工程所在地，但也可约定

专属管辖：如不不动产纠纷，在不动产所在地 民事诉讼当事人和代理人  当事人 • • 包括原告、被告、共同诉讼人和第三人

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 诉讼代理人 • 诉讼代理人代为承认、放弃、变更、斥讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权

 民事诉讼证据的种类、保全和应用

 证据的种类：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录 • • • 书证：如合同文件

物证：如对建筑材料、设备以及工程质量进行鉴定的过程中所涉及的各种证据

视听资料：未经对方同意私自录制其谈话取得的资料，只要不是以侵害他人合法权益(如侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的，仍可以作为认定案件事实的依据 • • 证人证言：无正当理由未出庭作证的证人证言．不能单独作为认定案件事实的依据 鉴定结论

 重新鉴定：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。 对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。• • • • • • • • • • • • • 勘验笔录：应由勘验人、当事人和被邀参加人签名或者盖章 证据的保全

诉讼参加人可以向人民法院申请，人民法院也可以主动采取保全措施 申请的，不得迟于举证期限届满前7日

采用仲裁形式进行争议解决的，当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申证据的应用

举证时限：在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其民事诉讼时效的规定

一、诉讼时效的概念

诉讼时效，是指权利人在法定的时效期间内，未向法院提起诉讼请求保护其权利时，二、不适用于诉讼时效的情形(1)支付存款本金及利息请求权；

(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权； 请提交证据所在地的基层人民法院

主张的基础事实的期限，该期限不得少于30日。

依据法律规定消灭其胜诉权的制度。• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

三、诉讼时效期间的种类 1．普通诉讼时效：2年。

2．短期诉讼时效：1年，如：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质 3．特殊诉讼时效：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年；就 4．权利的最长保护期限。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，四、诉讼时效期间的起算

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算 诉讼时效期间的计算方法，如：

1．人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算；伤害当时未曾发 2．当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计

五、诉讼时效中止和中断(一)诉讼时效中止

在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时(二)诉讼时效中断

诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉民事诉讼的审判程序

审判程序是人民法院审理案件适用的程序，可以分为一审程序、二审程序和审判监督程一审程序普通程序：在立案之日起6个月内审结；

第二审程序：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。

现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的．从伤势确诊之日起算。算。

效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

讼时效期间重新计算。

序。

内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。• • • • • 二审法院对上诉案件的处理：

(1)原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；(2)原判决适用法律错误的，依法改判；

(3)原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发(4)原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； 法院重审。• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • 民事诉讼的执行程序 执行根据

(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；

(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。执行措施

被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，应当书面报告当前以及收到执行通知被执行人拒绝报告或者虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定裁定或裁决的裁定；

之日前一年的财产情况

代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。

1Z308030 仲裁制度 仲裁协议的规定

一、仲裁协议的形式

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

二、仲裁协议的内容(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；

(3)选定的仲裁委员会。

仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。

• 仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。• • • • • • • 仲裁协议仅约定纠纷适用的仲裁规则的，视为未约定仲裁机构，但当事人达成补充协议中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁规则》规定：凡当事人约定按照本规则进行仲裁但

三、仲裁协议的效力(一)对当事人的法律效力

发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向(二)对法院的约束力

当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一或者按照约定的仲裁规则能够确定仲裁机构的除外。

未约定仲裁机构的，均视为同意将争议提交仲裁委员会仲裁。

法院提起诉讼

方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •(三)对仲裁机构的法律效力

没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。

仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定(四)仲裁协议的独立性

仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。

三、仲裁中的和解与调解

调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

四、仲裁裁决

仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁申请撤销裁决(1)没有仲裁协议的；

(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；

(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；

(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。

当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人仲裁裁决被撤销的法律后果

当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。1Z308040 调解、和解制度与争议评审 调解

调解方式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。人民法院依法确认的人民调解协议有强制执行效力。

行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。

仲裁庭的调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律范围的其他争议无权仲裁。

庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

民法院提出。

效力。

1Z308050 行政复议和行政诉讼制度

行政复议范围和行政诉讼受案范围 一、行政复议范围 不能提起行政复议的情形：

(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院法规的规定提起申诉； 提起诉讼。• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

二、行政诉讼

不能提起行政诉讼的情形：(1)国防、外交等国家行为；

(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。行政复议申请

自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请； 申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请； 在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为。

当事人对县级以上地方各级政府工作部门的具体行政行为不服的，可选择该部门的本级行政诉讼管辖

（一）级别管辖

中级人民法院管辖第一审行政案件：

(1)确认发明专利权的案件、海关处理的案件；

(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的(3)本辖区内重大、复杂的案件。

高级人民法院和最高人民法院只管辖本辖区范围内重大、复杂行政诉讼案件。(二)一般地域管辖

行政案件由最初作出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。

二、起诉

行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定若行政复议机关逾期不作复议决定的，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。行政处罚不服，救济途径有（参见P343案例）

①向该市人民政府或者上级建设行政主管部门提起行政复议； 人民政府申请行政复议，也可以向上级主管部门申请行政复议。

案件；

辖。院管辖。

政行为之日起3个月内起诉。书之日起15日内起诉； • • • • ②不经提起行政复议，可直接向行政机构所在地基层人民法院提起诉讼；

③经行政复议且复议机关维持市行政机构的行政处罚决定，建筑公司仍不服的，有权向④经行政复议且复议机关改变市行政机构的行政处罚决定，若仍不服的，有权向市行政公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的规定不合法，在对具体市行政机构所在地基层人民法院以市行政机构为被告提起行政诉讼

机构所在地或者复议机关所在地基层人民法院以复议机关为被告提起行政诉讼。

行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请，但是不含国务院部、委员会规章。• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令，不属于人民书中重点案例及相关知识点 P8-审计效力 • P23-债的发生根据 • P38-抵押责任 • P66-劳务分包资质 • P106-承发包环节违法责任 • P123-备案合同 • P137-无固定期限合同 • P145-劳务派遣合同 • P167-物权设立及合同 • P178-运输合同 • P203-节能材料检查 • P215-安全生产许可证 • P246-事故及救援 • P265-工程标准 • P274-隐蔽工程验收 • P278-建设单位质量责任 • P309-实际施工人起诉 • P327-仲裁协议• P343-行政纠纷

P17-表见代理 P34-著作权归属 P56-施工许可 P91-投标文件受理 P122-竣工结算程序 P129-无效合同支付 P140-劳动合同解除 P155-劳动合同经济补偿 P169-自然人借款 P192-环境保护 P211-文物保护

P225-施工单位安全职责 P254-拆除工程备案 P270-总分包连带责任 P276-施工单位质量责任 P295-违法竣工验收 P325-强制执行 法院受理行政诉讼范围。

第四篇：2013《财经法规》冲刺试题

2013《财经法规》冲刺试题(2)

一、单项选择题(每小题1分，共20分，在每小题的四个备选答案中 选出一个正确答案。并将正确答案的序号填在题干的括号内，错选、不选或多选均不得分)

1.我国规定会计核算的记账本位币是()。

A.人民币

B.美元

C.港币

D.欧元

2.《企业内部控制基本规范》自()起在上市公司范围内施行，鼓励非上市大中型企业 执行。

A.2009年1月1日

B.2009年7月1日

C.2008年7月1日

D.2010年1月1日

3.单位会计账簿记录与之相对应的实物、款项实有数核对相符，也称之为()。

A.账账相符

B.账证相符

C.账实相符

D.账表相符

4.一般会计人员离开会计岗位办理交接手续时，由()人监交。

A.一般会计人员

B.会计机构负责人

C.单位负责人

D.单位内部审计人员

5.下列不适用于13%低税率计征增值税的是()。

A.图书、报纸、杂志

B.农药、农机、农膜

C.石油液化气、天然气、煤气

D.提供加工、修理修配劳务

6.在普通发票的开具、使用、取得的过程中，下列说法中，错误的是()。

A.发票要全联一次填写

B.A省的小规模纳税人将其在所属税务机关领用的普通发票借给B省纳税人在B省使用

C.开具发票要加盖财务印章或发票专用章

D.开具发票后，如发生销售折让，在收回原发票并注明“作废”后，重新开具发票

7.违反《会计法》，可以对单位处以3000元以上5万元以下罚款的违法行为是()。

A.私设会计账簿

B.伪造会计账簿

C.隐匿会计账簿

D.故意销毁会计账簿

8.2012年4月10日会计人员在登记账簿前发现本月9日收到甲客户支付8 000元包装物押金，编制了如下的记账凭证：借：银行存款80 000;贷：应收账款一一甲客户 80 000，对此错误应采用的更正方法是()。

A.采用划线更正法将原错误凭证中“应收账款——甲客户”科目更正为“其他应付款——甲客户”，金额更正为“8 000”

B.先填制一张与原凭证内容相同的红字冲销凭证，再填制一张正确的蓝字更正凭证

C.填制一张与原凭证科目相同，金额为多记的72 000元的红字调整凭证

D.重新填制一张正确的蓝字凭证，替换原错误凭证

9.下列各项中，不符合票据和结算凭证填写要求的是()。

A.票据的出票日期使用阿拉伯数字填写

B.中文大写金额数字书写中使用繁体字

C.阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号

D.将出票日期2月12日写成零贰月壹拾贰日

10.出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人 的票据是()。

A.银行汇票

B.银行本票

C.商业承兑汇票

D.银行承兑汇票 11.下列有关对票据的表述中，不正确的是()。

A.票据是由出票人依法签发的有价证券

B.票据所记载的金额由出票人自行支付或委托付款人支付

C.票据都有付款提示期限

D.任何票据都可以用于办理结算或提取现金

12.根据填写票据和结算凭证的基本要求，在填写月、日时，月为()的，不应在其前加 “零”。

A.壹

B.贰

C.叁

D.壹拾

13.根据会计法律制度的规定，下列行为中，属于变造会计资料的是()。

A.以虚假的经济业务编制会计凭证和会计账簿

B.用涂改、挖补等手段改变会计凭证和会计账簿的真实内容

C.预收货款时开具增值税专用发票

D.由于差错导致会计凭证与会计账簿记录不一致

14.纳税人停业期满未按期复业又不申请延长停业的，税务机关应当视为()。

A.自动注销税务登记

B.已恢复营业，实施正常的税收征收管理

C.自动延长停业登记

D.纳税人已自动接受罚款处理

15.接受汇票出票人的付款委托同意承担支付票款义务的人，是指()。

A.被背书人

B.背书人

C.承兑人

D.保证人

16.已开具的发票存根联和发票登记簿，应该保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.永久

17.《企业内部控制基本规范》是由()根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国会计法》和其他相关法律法规制定的。

A.财政部

B.财政部会同审计署

C.财政部会同审计署、证监会、银监会、保监会 D.财政部会同税务局、审计署、证监会、银监会、保监会 18.票据的债务相抵功能，又称为()。

A.支付功能

B.汇兑功能

C.结算功能

D.融资功能

19.单位负责人必须重视和加强本单位会计人员的道德建设，在任用会计人员时，应当审 查会计人员的()，选择业务素质高、职业道德好、无不良记录的人员从事会计 工作。

A.会计从业资格证书

B.会计专业技术资格证书

C.职业记录和诚信档案

D.会计职业道德教育

20.根据《刑法》规定，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款的行为适用的 最高刑罚为()。

A.罚金

B.有期徒刑

C.无期徒刑

D.死刑

二、多项选择题(每小题2分，共40分，每小题有多个答案正确。错 选、漏选均不得分)

1.会计职业道德的产生、发展和完善受到多种因素的影响和制约，具体影响因素 有()。

A.经济发展水平

B.会计的职能作用

C.会计职业关系

D.会计职业规范

2.增值税一般纳税人在下列()情况下不得开具增值税专用发票。

A.向消费者销售产品

B.向大型商场销售产品

C.自产商品用于对外投资

D.生产的产品直接报关出口

3.我国会计工作管理体制包括()。

A.会计工作管理组织形式

B.会计工作管理权限

C.会计工作管理组织机构设置

D.会计核算管理

4.下列各项中，属于政府采购对象的有()。

A.原材料的采购

B.建筑物的拆除

C.设备的采购

D.有偿获得服务

5.单位内部会计监督制度应当符合以下哪些要求()。

A.记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约

B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

6.下列各项中，属于会计人员必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没办清手续不得离职的情况包括()。

A.因病或因故不能工作超过3个月

B.单位撤销、合并或分立

C.撤销会计职务 D.休探亲假

7.下列行为中，不征收营业税的有()。

A.单位无偿赠送不动产的

B.以无形资产投资入股，参与接受投资方的利润分配、共同承担风险的 C.个人无偿赠送不动产的

D.以不动产投资入股，参与接受投资方的利润分配、共同承担风险的 8.下列关于发票的基本联次说法正确的是()。

A.发票的基本联次为三联B.第一联为记账联C.第二联为发票联

D.第三联为存根联

9.根据《会计专业职务试行条例》的规定，下列各项中，属于会计专业职务的有()。

A.总会计师

B.高级会计师

C.会计师

D.助理会计师、会计员

10.某公司是一家生产电子产品的大型国有控股公司。2012年12月，由于产品销售不 畅，公司面临亏损。公司董事长责令财会部经理胡某对会计报表做技术处理，实现当 年盈利目标，并承诺如果做得好，将推荐他作为公司总会计师人选。胡某知道本 公司亏损已成定局，如要落实董事长的盈利目标，只能在会计报表上做假。于是，胡 某通过虚拟交易、向子公司转移广告费支出等方法，将公司会计报表由亏损做成盈 利。分析上述案例中，下列对胡某行为的认定中正确的有()。

A.胡某的行为违背了参与管理的会计职业道德要求

B.胡某的行为违背了坚持准则的会计职业道德要求

C.胡某的行为违背了诚实守信的会计职业道德要求

D.胡某的行为违背了客观公正的会计职业道德要求

11.登账时，为了保证账簿资料的永久性和清晰性，应采用()书写。

A.蓝黑墨水

B.碳素墨水

C.圆珠笔

D.铅笔

12.根据《税收征管法》的规定，下列情况税务机关有权进行检查的有()。

A.检查纳税人的账簿、记账凭证、报表和有关资料

B.检查扣缴义务人代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证和有关资料

C.检查扣缴义务人与代扣代缴、代收代缴税款有关的经营情况

D.检查纳税人托运、邮寄应纳税商品的有关单据、凭证和有关资料

13.关于补缴和追征税款，下列说法正确的是()。

A.因税务机关的责任，使纳税人、扣缴义务人未缴或少缴税款的，税务机关在3年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但不得加收滞纳金

B.因纳税人、扣缴义务人计算错误等失误，未缴或少缴税款的，税务机关在3年内可以追征税款、滞纳金;有特殊情况的(累计数额在10万元以上)，追征期可以延长到5年

C.对偷税、抗税、骗税的，税务机关追征其未缴或少缴的税款、滞纳金或所骗取的税 款，追征延期20年

D.对偷税、抗税、骗税的，税务机追征其未缴或少缴的税款、滞纳金或所骗取的税款，不受期限的限制

14.关于支票叙述正确的有()。

A.单位和个人的各种款项结算，均可使用支票

B.支票适用于异地、同城或同一票据交换区域

C.用于支取现金的支票不能背书转让

D.支票的提示付款期限自出票日起10天

15.必须依照我国《会计法》办理会计事务的主体有()。

A.国家机关

B.社会团体

C.企业

D.事业单位

16.消费税的税率形式有()。

A.从价定率

B.累进税率

C.幅度比例税率

D.从量定额

17.汇票的三个基本当事人是()。

A.出票人

B.付款人

C.收款人

D.背书人

18.以下有关会计的法律制度中，属于会计核算类法律制度的有()。

A.《小企业会计制度》

B.《企业会计准则——基本准则》

C.《企业会计准则——应用指南》

D.《会计基础工作规范》

19.财政部门在开展下列工作时，可将会计人员职业道德情况纳入考核内容的有()。

A.会计从业资格证书年检

B.会计法执法检查

C.会计人员评优表彰

D.会计专业技术资格的考评、聘用

20.企业对外提供的会计报告，应达到的基本要求有()。

A.应当及时提供会计报告

B.会计报告反映的会计信息应当真实、完整

C.向不同的会计资料使用者的会计报告，其编制的基础、依据、原则和方法应该因使用者的不同而有所侧重

D.会计报告应当依次编订页数，加具封面、装订成册，并加盖公章

三、判断题(本大题共20小题，每小题l分，共计20分。请在每小题后面的括号内填入判断结果，表述正确的打“√”，表述错误的 打“×”。)

1.基本存款账户的存款人可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。()2.纳税期限指的就是纳税义务发生时间。()3.代理记账机构为委托人编制的财务会计报告，只需经委托人签名并盖章后，就可以对外提供。()7 4.会计专业职务分为高级会计师(高级职务)、会计师(中级职称)、会计员(初级职务)。()5.购买国家重点建设债券取得的利息收入可以不用缴纳企业所得税。()6.某国有企业因经营业绩滑坡，无法实现当年利润目标，单位负责人对财务负责人说： “我们一定要实现今年的利润目标，既然会计师事务所是我们出钱请的，要他们按我们的要求出具审计报告。”()7.存款人在银行开立的注册验资账户属于专用存款账户，该账户在验资期间只收不付。()8.地方各级政府应当将经批准的决算，报上一级政府备案。()9.因单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整性承担第一责任，所以会计人员对本单位的会计信息失真没有责任。()10.办理异地借款和其他结算可在异地开立一般存款账户。()11.某企业于10月30日签发一张商业承兑汇票。根据《支付结算办法》的规定，对该商业承兑汇票正确填法是零壹拾月零叁拾日。()

12.根据《支付结算办法》第20条规定，中国人民银行总行及各省、自治区和直辖市分行 负责制定统一的支付结算制度，组织、协调、管理、监督全国的支付结算工作，调解、处理银行之间的支付结算纠纷。()

13.已开具的发票存根联和发票登记簿，应该保存10年。()

14.不属于岗位职业道德继续教育范围的是会计电算化教育。()

15.查定征收是指由税务机关根据纳税人的生产设备等情况在正常情况下的生产、销售 情况，对其生产的应税产品查定产量和销售额，然后依照税法规定的税率征收的一种税款征收方式。()

16.承担中级人员继续教育任务的人员，一般应具备副教授以上(含副教授)职称。()

17.用电子计算机进行会计核算的单位，使用的会计软件必须符合国家统一的会计制度 的规定。()

18.会计职业道德调整的对象是会计职业中的经济利益关系。()

19.企业缴纳的税金中，不得在所得税前扣除的是消费税。()8

20.小企业编制的财务会计报表可以不包括利润表。()

四、案例分析题(本题共20分，每小题10分)

1.8月，某市财政局对甲公司执行《会计法》情况进行检查，发现存在如下事项：

(1)为充实会计科力量，公司从外地招聘一名会计人员李某，李某持有外地的会计从业资格证书，其相关的会计档案尚未调入该公司所在地财政部门，经查，李某的会计从业资格业务档案调离原单位已满3个月。

(2)为加强公司财务管理，公司聘请了张某出任公司财务总监，但在公司财务会计报告中未见张某的签章。

(3)为获得较高的银行资信等级，年初董事长王某指使财务部经理孙某虚增数笔销 售收入，使公司去年增加资产2 000万元，增加净利润300万元，该事项调整得到了张某 的默许。

(4)6月，孙某因个人原因辞职，公司重新调整会计工作岗位，决定由副董事长钱某主 管财会工作，张某配合其工作。

根据上述资料，回答下列问题。

(1)李某的会计从业资格证书，此时应当办理的是()。

A.上岗注册登记

B.离岗备案

C.调转登记

D.变更登记

(2)持证人员在同一会计从业资格管理机构管辖范围内调转工作单位，且继续从事会计

工作的，应当自离开原工作单位之日起()内，填写调转登记表，持会计从业资格 证书及调入单位开具的从事会计工作的证明，办理调转登记。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

(3)根据上述事项，该公司及其相关人员可能受到的处罚有()。

A.吊销孙某的会计从业资格证书

B.对该公司违法行为进行通报

C.对王某处以l万元罚款，对公司并处5万元罚款

D.李某未按时办理会计从业资格证书调转手续，予以公告

(4)单位的财务会计报告，应当签名并盖章的主体有()。

A.单位负责人

B.主管会计工作的负责人

C.会计机构负责人

D.总会计师

(5)该公司对财政部门的检查情况进行了反馈，公司提出以下情况说明和理由不符合规 定的有()。

A.会计人员虽调离原单位已满60天，但未超过《会计从业资格管理办法》规定的时限，因此其调转手续符合有关规定，因不予处罚

B.公司财务会计报告上已有董事长和财务科科长的签章，张某不需要签章

C.因为会计师事务所开具了无保留意见的审计报告，因此公司出现的财务上的问题应由会计师事务所承担，公司董事长王某不是会计专业人士，不再承担任何责任

D.由于张某工作业绩不突出，从公司利益出发，由副董事长钱某主管财务工作符合有关规定

2.日方公司某年共实现税前收入总额1 000万元，其中包括产品销售收入800万元，国库券利息收入200万元。发生各项成本费用共计345万元，其中：合理的工作薪金总额180万元，业务招待费l00万元，职工福利费50万元，职工教育经费5万元，工会经费l0万元。税收滞纳金l5万元，提取的各项准备金支出100万元，均未经税务部门批准，其他成本费用支出均符合税法规定。企业所得税税率为25%。

要求：根据上述资料，回答下列问题。

(1)根据《企业所得税法》规定，日方公司的收入总额为()。

A.540万元

B.800万元

C.1 000万元

D.900万元

(2)关于业务招待费，下列说法正确的是().A.允许税前扣除的业务招待费为60万元

B.允许税前扣除的业务招待费为5万元

C.超过允许税前扣除的部分的业务招待费，准予在以后纳税结转扣除

D.超过允许税前扣除的部分的业务招待费，不得在以后纳税结转扣除

(3)关于职工教育经费和工会经费，下列说法正确的是()。

A.允许税前扣除的职工教育经费为5万元

B.允许税前扣除的职工教育经费为4.5万元

C.允许税前扣除的工会经费为10万元

D.允许税前扣除的工会经费为3.6万元

(4)关于税收滞纳金和准备金支出的计算，下列说法错误的是()。

A.企业缴纳的税收滞纳金15万元不得税前扣除

B.企业缴纳的税收滞纳金可以税前扣除9万元

C.未经税务部门核定的准备金支出不得税前扣除

D.符合会计准则规定的准备金支出可以税前扣除

(5)关于所得税的计算，下列说说法中错误的是()。

A.日方公司的应纳税所得额为540万元

B.日方公司的应纳税所得额为581.7万元

C.日方公司的应纳所得税为l35万元

D.日方公司的应纳所得税为l45.425万元

第五篇：2012一建市政冲刺试题一及答案

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

2012 一建市政冲刺模拟试题一

一、单项选择题（每题 1 分，共 20 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）

1、关于基层的施工要求中说法不正确的是（）。A．石灰工业废渣可以作为材料做成稳定类基层 B．使用压路机应先重型后轻型，以使路面更密实、平整 C．应严格控制基层厚度和坡度 D．保证在最佳含水量的条件下碾压

2、沥青的安全性通常用（）来表示。A．延度 B．软化点 C．闪点 D．针入度

3、悬浇梁体的悬浇顺序是（）。

①在0号块段上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段 ②浇筑中跨合龙段形成连续梁体系 ③在支架上浇筑边跨主梁合龙段

④在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结 A．④①③② B．④①②③ C．③②④① D．②③④①

4、沉井封底混凝土采用何种封底方法主要由（）决定。A．沉井大小 B．水位高低 C．渗水量上升速度 D．沉井内基础的形式

5、下面关于盾构法施工说法错误的是（）。A．当隧道曲线半径过小时，施工较为困难

B．盾构施工要求降低地下水位在工作面一下至少0.5米 C．盾构法施工要在始发端和接收端各建一个工作井 D．施工不受风雨等气候条件的影响

6、关于大树移植说法错误的是（）。

A．移植大树前必须做好树木的修剪工作以减少树叶的撒落 B．不干不浇，浇则浇透

C．根据起掘和包扎方式不同可分为土球挖掘、木箱挖掘和裸根挖掘

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

D．由于损伤大树木移植后的第一年不能施肥

7、临时管片的（）直接影响到盾构掘进时管片的拼装精度。A．垂直度 B．真圆度 C．直角度 D．弧度

8、给水管道施工中说法错误的是（）。

A．人工开挖沟槽的深度超过3米时应分层开挖，每层深度不超过2米 B．槽底不得受水浸泡或受冻

C．采用机械挖掘时，沟槽分层深度可不受限制 D．施工人员应由安全梯上下沟槽，不得攀登支撑

9、选择管道顶进方法时应考虑的影响因素不包括（）。A．周围环境温度 B．地下水位 C．管径大小

D．附近地上与地下的各种设施

10、装配式混凝土水池外砂浆保护层的喷射应该在（）条件下进行。A．水池满水 B．一天气温最低 C．一天气温最高 D．混凝土的强度达到75%

11、具体施工中，各工序的过程质量控制应由（）负责。A．承包人 B．项目经理 C．监理工程师

D．每一道工序和岗位的责任人

12、基层材料中，粉煤灰中SiO2、A12O3和Fe2O3的总含量应大于（）％。A．80 B．70 C．60 D．50

13、泥质防水技术的核心是掺加（）的拌合土层施工技术。A．湿陷性黄土 B．膨润土 C．粘土 D．膨胀土

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

14、关于设计概算说法错误的是（250）。

A．设计概算与施工图预算一样具有同等的详细程度 B．初步设计阶段必须编制设计概算 C．设计概算是签订承发包合同的依据

D．建设项目设计概算是设计文件的重要组成部分

15、关于招投标说法正确的是（237）。A．技术标和商务标一般都采用明标

B．投标文件由“商务标”和“技术标”组成

C．公开招标的，无论投标报名人有多少都不得通过资格预审的方式淘汰投标人。D．开标时投标单位的法人代表一定要到场见证开标

16、安全员日常安全检查的重点是（）。A．违章指挥和违章作业 B．安全生产责任制 C．安全保证计划 D．安全组织机构

17、工程竣工后，有关竣工验收说法错误的是（）。A．由施工单位负责组织

B．国家规定市政工程必须严格实行工程竣工验收备案制度

C．工程竣工验收合格之日起15工作日内建设单位提出竣工验收报告并向工程所在地县级以

上政府主管部门备案

D．建设单位应该在工程竣工验收后三个月内将施工技术资料报当地城建档案管理机构归档

18、施工方案不包括（）。A．施工方法的确定 B．施工人员的选定 C．施工机具的选择 D．施工顺序的确定

19、千斤顶使用超过（）或在使用过程中出现不正常或检修以后应重新校验。A．1个月或100次 B．3个月或100次 C．6个月或200次 D．12个月或300次

20、对质量计划的验证，下列说法错误的是（）。

A．项目技术负责人应定期组织具有资质的质检人员和内部质量审核员验证质量计划的实施

效果

B．对重复出现的不合格质量问题，责任人应按规定承担责任 C．当项目控制中存在问题或隐患时，应找责任人索赔

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

D．对重复出现的不合格质量问题，应依据验证评价的结果进行处罚

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得 0.5 分。）

21、沥青路面对沥青材料的一般要求是（）。A．应有适当的稠度 B．应有足够的温度稳定性 C．应有一定的刚度要求 D．应有较好的水稳性 E．应有较大的塑性

22、水泥混凝土路面基层的作用说法正确的是（）。

A．在水泥混凝土板下设置基层，给混凝土提供稳定均匀的支撑 B．能防止面层的变形和裂缝 C．主要承受面层的荷载 D．石灰煤渣不可应用于基层 E．提高道路的抗渗水和抗冰冻能力

23、“新奥法”的特点是（）。A．充分利用围岩的自承作用 B．使围岩成为支护体系的组成部分 C．支护与围岩共同变形，承受形变应力 D．与浅埋暗挖法相同

E．要求初期支护有一定的柔度

24、土压平衡盾构推进过程中依靠（）保持开挖面的稳定状态。A．泥水压力

B．开挖面切削面板的临时挡土结构 C．充满于密封仓内的切削土土压 D．螺旋输送机排土机构的综合作用 E．以上均可

25、开工前测量准备工作包括（）。A．各项内业的计算准备工作

B．对基准点进行登记并抄录基准点的坐标值作为以后的控制值 C．对测量仪器和设备进行符合性检查 D．根据工程测量方案进行精确测量 E．办理桩点交接手续

26、草坪建植之前的准备工作中坪床的准备内容有（）。A．土壤改良 B．草皮的切割整治

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

C．整地翻肥 D．浇水施肥 E．病虫害防治

27、施工项目成本核算的方法有（）。A．会计核算 B．专业核算 C．业务核算 D．分析核算 E．统计核算

28、进度执行情况的综合描述的主要内容是（296）。A．报告的起止期 B．施工项目的变更

C．当地气象及晴雨天数统计

D．施工计划的原定目标及实际完成情况 E．报告计划期内现场的主要大事记

29、投标人的基本条件有（）。A．相应的资质和独立法人 B．没发生过重大质量安全等事故 C．有良好的业绩且财务状况良好 D．能答应招标单位的一切要求 E．具有独立的民事行为能力

30、计算模板、支架和拱架时，应考虑的荷载有（）。A．汽车行驶产生的荷载

B．倾倒混凝土时产生的水平荷载 C．地震产生的荷载

D．模板、支架和拱架的自重 E．振动混凝土产生的荷载

三、案例题（5 题，共 120 分。请根据背景材料，按要求作答）背景资料一（25分）

某承包人承接了一段长为19km 的城市主干道路基工程。该项目位于微丘地区，路基填 料为土方。为确保项目的工期、质量、安全和成本，项目部制定了施工方案和一系列的规章 制度。在路基施工中特别强调了土方路基施工的如下质量控制关键点：(l）施工放样与断面 测量。(2）保证填土材料合格。

承包人严格按照有关规范和要求进行施工。施工期间遇到了雨天，致使在路堤填筑过程 中局部出现了“弹簧”。为了赶工期，施工单位采取了掺生石灰粉翻拌的方法处理，待其含 水量适宜后重新碾压。施工中，实测了压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡项目，且

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

符合相关要求。

在施工过程中进行了成本目标控制。其中以人工单价的市场价格与施工队签订劳务合 同；通过“限额领料”和“量价分离”的方法进行材料的控制。最后在成本核算中发现人工 费严重超支。

问题

1、补充路基施工的质量控制关键点。

2、在土方路基实测项目中，还应实测哪些项目？

3、在道路施工中，如何检测压实度？

4、填土路基雨期施工应该注意什么事项？

5、对路基“弹簧”治理，除了背景资料中给出的方法外，还有哪些方法？

6、分析说明人工费超支的原因。材料控制中的“量价分离”如何理解？

背景资料二（20分）

某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程 由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池，直径40m，基础为现浇混凝土结构，厚 500mm，该基础由四周向中心呈漏斗型，其高点顶面标高22.50m，低点顶面标高22.10m；池 壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为C40。沉淀池现况原地下水位标高 26.50m。

问题：

1.为保证壁板缝施工质量，从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工 序简述如何操作。

2．在浇筑壁板缝混凝土前，工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容：使 用部位：沉淀池壁板缝；混凝土名称：普通混凝土；强度等级：C40，该批混凝土能否用于 浇筑壁板缝？为什么？

3．本工程中，沉淀池何时进行满水试验？满水试验是否要测蒸发量？

4.在沉淀池四周回填土之前，除约请监理单位参加外，是否还要通知其他单位参加？

背景资料三（25分）

某城市地铁工程，采用盾构法施工。承包方在签订合同后进行了合同风险的识别，认为 主要风险是盾构技术的风险，于是承包方A公司将工程的其中一个区间的盾构分包给B公司，并签了分包合同。

1．B公司在初始掘进时发现土层松散，有不稳定迹象，但认为根据已有经验和这个土层 的段落较短，出于省事省钱的动机，不仅没有进行洞口土体加固措施，反而加大了刀盘的压 力，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道衬砌管片垮塌，造成了3人死亡。

2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全 施工条件，但B公司查明了洞口存在的安全隐患并确定了整改措施、确定了整改责任人。

3.施工项目部为了很好地控制施工成本，拟定了如下几条施工成本目标控制的原则：(l）

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

成本最低原则；(2）全面成本管理原则；(3）责权利相结合原则。最后将实际成本与预算成 本、计划成本对比考核。

问题：

1.盾构施工中洞口土体加固的目的是什么？

2.补充A公司对合同风险的识别内容。A公司分包是采取了对合同风险的哪种防范措施？ 258 3.对发生的安全事故，A公司在哪些方面有责任？ 4.B公司对查出的安全隐患做法不全面，请完善。

5.在该案例中，成本目标控制原则是否完善？若不完善请补充。请解释“责权利相结合 原则”的含义。263 背景资料四（25分）

A公司承担了一段36.8km 的四车道城市快速路的土路基工程施工。路基施工段内地质条 件较复杂，有一段大面积软土路基，施工单位采取了强夯法进行了处理。同时指出整个施工 过程的质量控制重点是雨季路基施工。

B公司承包了该段快速路的沥青混凝土路面工程，路面单幅宽11.25m。路面结构形式为： 基层为两层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石；底基层为一层18cm 的石灰粉煤灰稳定碎石；沥青 混凝土面层为7cm 的下面层，6cm的中面层和5cm 的表面层，桥上只铺5cm 的表面层，隧道 内为水泥混凝土路面。项目经理部人员进场后，完成了经理部的建设和设备的进场工作。施 工平面布置见下图。

施工平面布置示意图

合同规定沥青材料由业主提供，地方材料由施工单位自采。材料管理人员在查看过料场、进行了价格比选后，就开始进料。项目经理部按照各项要求，在完成了一系列的准备工作后，开始施工石灰粉煤灰稳定碎石底基层。施工中，施工人员发现其中一段800m长的底基层出现 了大量裂缝和破损，经检查是由于路基质量差所致，路面施工单位拟向路基施工单位提出索 赔。

问题：

1、A公司采取的软土地基处理方法是否合理？一般用什么方法？

2、该公司提出的质量控制重点是否全面？如不全面请补充。

3、B公司需要采购哪几大类地材？项目部材料采购程序存在什么问题？

4、指出石灰质量检验中的两大主要指标。

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

5、上述平面布置方式对稳定料的场内运输费有什么影响？说明理由。

6、由于路基交工推迟，给沥青混凝土路面施工的时间仅有140d，请通过计算（要求列 出计算过程），从生产能力为160t/h、240t/h和320t/h的沥青搅拌站中选择出满足工期要求 的合理设备。已知：沥青混凝土的容重取为2.4t/m3，搅拌站每天有效工作时间按8h计算）（7、路面施工单位的索赔对象是否恰当？说明理由。

背景资料五（25分）

某施工单位承接了一4×20m 简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10m。项 目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远 的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处，施 工用砂均取自这里。项目部拟就排架组织流水施工，见下表 :

（注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成）

根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10d才能施工墩身。施工期间，还发生了如下事件。

事件1：由于施工单位计划购置的大型架桥设备不能按时到货，为了不影响施工进度，项目部采取了其他的架桥方案，由此增加了工程费用，项目部要求建设单位给与费用补偿。

事件2：在桥梁基础开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何 尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收，随即进人下一道工序。

事件3：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应人的失误，将一批不合格的钢筋运到 施工现场，致使墩身施工推迟了10d 开始，承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。

问题

1、计算排架施工的流水工期，并绘制流水横道图。

2、事件1中，承包人的要求是否合理？说明理由。

3、事件2中隐蔽工程检查验收项目是否完善？说明理由。并指出检查方式错误之处。

4、针对事件3，承包人是否可以提出工期和费用索赔？说明理由。

5、指出墩身施工中模板要注意的问题，施工中安全控制的重点是什么？

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

参考答案

参考答案一（25分）

1、路基施工的质量控制关键点还有：路基原路面处理（1分）；每层的松铺厚度、横坡（1 分）；分层填土分层压实（1分）；最佳含水量碾压（1分）。

2、还应实测：弯沉值、平整度、边坡。（4分）

3、压实度的检测应注意的事项有：用重型击实试验确定填土的最大干密度，现场用“环刀 法”等实测填土的干密度，两者进行比较得到压实度（3分）。

4、了解天气正确决定施工内容（1分）；分段填筑快速施工，切忌战线过长（1分）；做好2%~3% 横坡整平压实以防积水（2分）；

5、此外的方法还有：可将其过湿土翻晒，拌和均匀后重新碾压（2分）；或挖除换填含水率 适宜的良性土壤后重新碾压（2分）；参拌水泥。

6、控制方法不对，应该以适当低于考虑补贴的人工费预算收入与施工队签订劳务合同，执 行“量入为出”、“以收定支”。（3分）

“量价分离”：对主要三材价格随行就市，实行高进高出，以预算价格控制地材的采购成本，对材料的数量主要采取“限额领料单”进行严格控制（3分）。

参考答案二（20分）

1.模板安装：板缝内模板一次安装到顶（2分），并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板 缝混凝土随安装（1分），保证不跑模不漏浆（1分），一次安装高度不宜超过1.5m（1分）。

混凝土浇筑：分层浇筑高度不宜超过250mm（1分），注意混凝土和易性（1分）。二次混 凝土入模不得超过混凝土初凝时间（1分）。

混凝土振动：机械振动和人工振动相结合，确保不漏振（1分）、不过振（1分）。混凝土养护：连续湿润养护不少于7d（2分）。

2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝（1分）。首先，该批混凝土为普通混凝土，不是微膨 胀混凝土（1分）。其次，该批混凝土强度为C40，和壁板强度等级一样，而不是大于壁板一 个等级（2分）。

3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕（2分）、喷射水泥砂浆保护层前（1分）进行满水试验。由 于沉淀池为无盖结构（1分），进行满水试验时需测蒸发量（1分）。

4.由于沉淀池属于隐蔽验收（2分），所以在池周围回填土前，按《建设工程质量管理 条例》规定，隐蔽工程在验收前应通知建设单位、设计单位（1分）和建设工程质量监督机 构（1分）。

参考答案三（25分）

1、确保洞口稳定（2分）；防止地下水、砂等流入工作井（2分）；保护周围管线并防止 地层变形和构筑物破坏（1分）。

2、经济法律方面的风险（1分）、业主的资信风险（1分）、外界环境风险（1分）、合同 条款风险（1分）。采取了风险分散和转移的防范措施（1分）。

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

3、A公司没有认真审核B公司施工资质（1分）；没有检查B公司的安保体系（1分）；现场 管理不力劝阻不坚决（1分）；安全交底没落实（1分）；承担连带责任（1分）。

4、五定：定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收 人。（5分）349

5、补充：目标分解原则（2分）、动态控制原则（2分）。责权利相结合原则实质是责权 利三者和谐统一，缺一不可（2分）。

参考答案四（25分）

1、不对（1分）。应先用压密挤密、排水固结、换填等方法（2分）。

2、不全面（1分）。原地面处理（1分）；填方方法（1分）；压实方法（1分）；最佳含水 量的控制（1分）。

3、需采购：石灰、粉煤灰、碎石、砂和矿粉五种（2分）。材料采购中应取样试验，产 品合格后才能采购（2分）。

4、石灰类材料主要需检验：有效钙和氧化镁的含量（2分）。

5、这种平面布置，可以节约场内运输费（2分）,占地面积最小。从稳定土搅拌站到施 工铺筑现场的平均运距为最小。（2分）

6、需要搅拌铺筑的沥青混凝土数量为：

[(36.8×1000－1200－600)×(7+6+5)/100 + 1200×5/100]×11.25×2= 143100(m3)搅拌机每小时至少需要拌和沥青混凝土数量143100×2.4/（140×8）=306.6(t）所以 选择320t/h的拌和站。（3分）

7、索赔对象不恰当（1分）。路面施工单位不应该向路基施工单位索赔。因为他们之间 没有合同关系，路面施工单位应向业主索赔。（3分）

参考答案五（25分）

1、总工期为80天（2分）。横道图如下：

2、不合理（2分）。因为架桥设备是由于施工单位自己的原因没到货，与建设单位无关，同时在修改施工方案时也没有进行变更等程序。（3分）

3、不完善（1分）。检查项目还应有：土质情况、地基处理（2分）。还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。（3分）

4、可以（1分）。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会使工期 延长，并会带来人员、设备的窝工，所以承包商可以提出工期和费用索赔。（3分）

5、要注意：模板的强度、刚度、稳定性、密封性、便于脱模等、高空模板的稳定性（2

（4分）

2012 一级建造师培训材料——内部资料请勿外传

分）。安全控制的重点是：人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理缺 陷。要展开（2分）