2016年一建法规考前模拟题（精选合集）

第一篇：2016年一建法规考前模拟题

2016年一级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》考前第一次模拟测试

考试时间：180分钟 考试总分：130.0分 姓名：________性别：____

一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合提议）

(1).根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

(2).某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

(3).根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。A.须经债权人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.无需经债权人同意，但需通知债务人

(4).根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。· A.10日 B.15日 C.20日 D.30日

(5).根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录》，属于承揽业务不良行为的是（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的

(6).关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

(7).当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院应予准许重新鉴定。A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的

(8).根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.部门规章

(9).特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天 B.15天 C.20天 D.1个月

(10).人民法院审理行政案件，不适用()。A.调解 B.开庭审理 C.公开审理 D.一两审终审制

(11).某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.危害公共安全罪 D.工程重大安全事故罪

(12).根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收合格后 D.交付使用时

(13).包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。· A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款 C.合同有效，应按照合同约定支付工程款 D.合同有效，应参照合同约定支付工程款(14).某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已构成（）。

A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪

(15).关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建筑材料设备的采购不得委托代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理

(16).下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C.参加生产安全施工的调查和处理工作 D.协调配备项目专职安全生产管理人员

(17).关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位 B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围 D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

(18).关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。· A.10年，自申请之日起计算 B.10年，自核准注册之日起计算 C.20年，自申请之日起计算 D.20年，自核准注册之日起计算

(19).根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水

(20).某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。A.80 B.100 C.150 D.200(21).根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。A.购货发票 B.检测合格证明 C.产品使用说明书 D.相应的图片

(22).仲裁协议应当具备的内容是（）。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项 C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会 D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

(23).甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。· A.乙水泥厂承担 B.双方连带责任 C.双方按比例承担 D.甲施工企业承担

(24).甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。·

A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元(25).下列法规中，属于部门规章的是（）。· A.《建设工程质量管理条例》 B.《北京市建筑市场管理条例》 C.《重庆市建设工程造价管理规定》 D.《招标公告发布暂行办法》

(26).某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业工程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.特别重大事故 B.重大事故 C.一般事故 D.较大事故

(27).甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A.一般保证 B.效力待定保证 C.连带责任保证 D.无效保证

(28).建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。· A.施工行为地 B.施工合同签订地 C.施工单位所在地 D.施工项目业主住所地

(29).关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有 B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施(30).关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

(31).某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤，则应由（）承担举证责任。A.职工本人 B.工伤治疗机构 C.用人单位

D.社会保险行政部门

(32).根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门 D.本单位负责人

(33).在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任 B.行为人自行承担 C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

(34).甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。· A.无效 B.成立 C.可变更 D.可撤销

(35).某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。A.2014年3月1日 B.2014年5月1日 C.2014年8月1日 D.2014年11月1日(36).在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.标的物交付 B.合同成立 C.合同生效 D.支付贷款

(37).关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D.单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

(38).某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日

(39).根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。A.监理单位和检测机构 B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构 D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

(40).根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A.兑付国债本息请求权 B.支付存款本金及利息请求权 C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

(41).根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位

(42).根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A.单位所在地 B.污染影响地 C.单位登记地 D.事故发生地(43).下列法律中，属于宪法相关法的是（）。A.《中华人民共和国行政法》 B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》 D.《中华人民共和国政府采购法》

(44).承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。· A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换 B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料 D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

(45).甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

(46).根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。A.1个月以上3个月以下 B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下 D.6个月以上1年以下

(47).根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖 A.原告住所地 B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地 D.不动产所在地

(48).根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年

(49).关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效 B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人来采用的，视为租赁合同未生效 D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

(50).根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3% B.5% C.10% D.15%(51).对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位

(52).根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于墙体混凝土使用的掺加剂 C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件 D.用于防水工程的水泥制品

(53).下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。A.买卖合同 B.运输合同 C.借款合同 D.租赁合同

(54).根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。· A.按照首席仲裁员的意见作出 B.按照多数仲裁员的意见作出 C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

(55).依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。A.15 B.20 C.30 D.60(56).关于在城市市区噪音，说法正确的是（）A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外(57).关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任 C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发(58).下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。A.施工企业研发的新技术 B.施工企业研发的计价软件 C.施工企业编制的投标文件 D.监理企业编制的监理大纲

(59).施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。A.予以拒绝

B.征得设计单位同意 C.征得监理单位同意 D.与相关各方协商一致

(60).根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。· A.填埋 B.热解 C.堆肥 D.焚烧

(61).甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。A.有效 B.可变更或撤销 C.无效 D.效力待定(62).关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标 D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

(63).根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80% B.70% C.60% D.50%(64).下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

(65).乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。· A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿(66).关于劳务派遣的说法，正确的是()。A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

(67).下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。· A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备 B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格 C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

(68).根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）· A.专职安全员 B.法定代表人 C.专职消防安全员 D.施工项目负责人

(69).某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

(70).关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，建筑物及附属设施应一并处分 B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C.建设用地使用权限届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

二.多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

(1).当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应以自己的（）完成主要工作。A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力

(2).根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处

(3).关于工程建设缺陷责任期正确的说法，正确的有（）。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计(4).关于外商投资建筑业企业承揽工程的说法，正确的有（）。

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包

B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

(5).根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业 B.建筑施工企业

C.日用化学品生产、经营、储存单位 D.危险化学品生产、经营、储存单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业

(6).根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A.对施工质量负责

B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度

E.审查批准高大模板工程的专项施工方案

(7).施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的

(8).根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水 B.市政自来水作为冲洗用水 C.中水搅拌 D.中水饮用 E.收集雨水养护

(9).下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害 B.没收非法财物 C.排除妨碍

D.修理、重作，更换 E.消除影响、恢复名誉

(10).关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.依法对设计文件进行技术交底 B.依法保证使用的建筑材料等符合要求 C.依法审查施工图纸设计文件 D.依法办理工程质量监督手续 E.依法承揽工程的勘察、设计业务

(11).根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动(12).必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重机构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料

E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

(13).生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次的现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练

(14).根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。

A.双方当事人均不满意仲栽结果 B.没有仲栽协议

C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.栽决事项超出仲栽委员会权限

(15).根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定(16).在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为

D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的

(17).根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程 B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程D.限额以下的小型住宅工程 D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程

(18).根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失 B.偷工减料造成的损失 C.验收违法行为造成的损失 D.中途变更承包工作要求造成的损失 E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失(19).有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.仲裁地点

B.选定的仲裁委员会 C.仲裁事项

D.请求仲裁的意思表示 E.选定的仲裁员

(20).下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的

(21).根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员

(22).施工作业人员享有的安全生产权利有（）A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险

E.对施工安全生产提出建议

(23).根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分

E.属干人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

(24).建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任(25).当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出。A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间

C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前

(26).根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人

(27).在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）A.继续按照工程图纸施工 B.按照技术标准修改图纸 C.按照标准图集施工 D.及时提出意见和建议

E.通过建设单位要求设计单位予以修改

(28).下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同 B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

(29).根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）

A.编制施工安全生产规童制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

(30).关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

第二篇：一建法规

1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 解析：

 法律体系的基本框架（归类）

民法：如《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《招标投标法》等；

行政法：如《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可证法》、《环境影响评价法》、《建筑法》等；不包含《行政诉讼法》；

经济法：如《标准化法》、《审计法》、《节约能源法》、《政府采购法》等； 社会法：如《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》/《劳动合同法》等； 诉讼与非诉讼程序法：如《行政诉讼法》、《仲裁法》等；  法的形式（识别）

宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方规章、国际条约 如：行政法规（条例）地方性法规（**地方条例）、部门规章（规定、办法、实施细则）地方规章（**地方规定、办法） 下列事项只能制定法律

对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；对非国有财产的征收；民事基本制度。 效力层级

 宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞地方规章  注意：部门规章与地方政府规章同等效力 (1)由制定机关裁决：

 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致 (2)国务院裁决：

部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致；

地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为应当适用地方性法规的；

(3)全国人大裁决：地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为适用部门规章的  审计的效力

1、审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位合同效力。

2、建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。

3、只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。

4、审计的行政复议是行政诉讼的前置程序，非经复议，不得提起行政诉讼。 无权代理和表见代理

表现形式：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同  后果：

无权代理的后果：只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。

表见代理的后果：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。1Z301040 建设工程物权制度  物权的法律特征

支配权、绝对权、财产权、排他性  物权的主要种类

所有权：占有权、使用权、收益权、处分权，处分权是核心

用益物权：对他人所有的不动产或者动产，享有占有、使用和收益的权利。包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。 建设用地使用权



1、设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式



2、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让 

3、建设用地使用权自登记时设立



4、建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押规定：

5、采取书面形式订立相应的合同

6、使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

7、应当向登记机构申请变更登记

8、附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

9、住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期  物权的设立、变更、转让、消灭和保护

1、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；

2、不动产物权的合同自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力继承或遗赠的不动产物权从继承或接受遗赠开始产生效力

1Z301050 建设工程债权制度  债的基本法律关系

相对权：主体、内容、责任的相对性。 建设工程债的发生根据

合同、侵权、无因管理、不当得利 1Z301050 建设工程债权制度  侵权之债

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。

施工噪声或者废水废弃物排放等，由施工单位或者建设单位承担责任。

建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害。难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

1Z301060 建设工程知识产权制度  知识产权的法律特征

财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性  建没工程知识产权的常见种类  专利权

种类：发明专利、使用新型、外观设计专利 授予条件

专利权的发明和实用新型：新颖性、创造性和实用性 专利权的外观设计：新颖性、富有美感、适于工业应用

期限：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。 商标专用权

 商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。 注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。可以无数次提出续展申请。 著作权

 单位作品：如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有

 职务作品：一般的职务作品，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

 利用单位条件的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有

 委托作品：著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定  合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人

1Z301070 建设工程担保制度  担保与担保合同的规定

担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效  建设工程保证担保的方式和责任 担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金 1Z301070 建设工程担保制度  保证

合同订立：保证人与债权人以书面形式订立

保证方式：一般保证连带责任保证，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任

不能作为保证人：国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门

担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用需保证人书面同意情形：保证期间，债权人许可债务人转让债务的；债权人与债务人协议变更主合同的

保证期间：主债务履行期届满之日起6个月  抵押权

 抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 可以抵押物（有权处分）

(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

(3)抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；

(5)抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

(6)依法可以抵押的其他财产。 不得抵押财产

(1)土地所有权；

(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。 需要登记的抵押财产

土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆  抵押的效力

抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况  抵押权的实现

与抵押人协议或向人民法院提起诉讼按抵押物登记的先后顺序或按照合同生效的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿

定金 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。（罚则）

定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。

1Z301080 建设工程保险制度

 建设工程保险的主要种类和投保权益

建筑工程一切险(及第三者责任险)投保人：工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。保险责任范围：自然事件和意外事故。

除外责任：如设计错误引起的损失和费用；因原材料缺陷或工艺不善；非外力引起的机械或电气装置的本身损失；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失等。

第三者责任险：在保险期限内，因发生与所保工程直

接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。

保险赔付额：不超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额，最高赔偿责任不得超过本保险明细表中列明的累计赔偿限额

保险期限：自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

 安装工程一切险(及第三者责任险)(与建筑工程一切险不同之)除外责任：(1)因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(2)由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；(3)施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。

保险期：一般应包括一个试车考核期，一般不超过3个月，对于旧机器设备不负考核期的保险责任。

1Z301090 建设工程法律责任制度  建设工程刑事责任的种类及承担方式

工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果

1Z302000 施工许可法律制度 1Z302010 建设工程施工许可制度  施工许可证的适用范围

 基本规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 不需要办理施工许可证的建设工程：

1、限额以下的小型工程（30万元以下或者建筑面积在300平方米以下）

2、抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅

3、批准开工报告的建筑工程

4、军用房屋建筑工程  施工许可证的法定批准条件

(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；

(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证（建设用地规划许可证和建设工程规划许可证）

(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求实行监理的建设，一般要由监理单位查看后填写“施工场地已具备施工条件的证明”，并加盖单位公章满足建设工程开始施工和连续施工的要求

(4)已经确定建筑施工企业（强调依法性：资质、招标形式、不得肢解发包）(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料（强调审查通过）； (6)有保证工程质量和安全的具体措施

有安全生产许可证

制定相应质量、安全技术措施； 编制了专项质量、安全施工组织设计； 按规定办理了工程质量、安全监督手续。(7)建设资金已经落实

额度要求：建设工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价的50％，建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的30％。

证明：提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

(8)法律、行政法规规定的其他条件

按照规定应该委托监理的工程已委托监理 需消防设计审核的建设工程审核合格  延期开工、核验和重新办理批准的规定

延期开工：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

重新核验：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

重新办理：因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。 违法行为应承担的法律责任

 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1％以上2％以下的罚款。

1Z302020 施工企业从业资格制度  施工企业资质的法定条件

注册资本：如特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3．6亿元以上；一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上；二级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上

专业技术人员：如特级企业注册一级建造师(一级项目经理)50人以上；一级、二级企业一级资质项目经理不少于12人。

技术装备：如特级企业省部级及以上的企业技术中心；企业具有国家级工法3项以上；近5年具有与工程建设相关的，能够推动企业技术进步的专利3项以上，累计有效专利8项以上，其中至少有1项发明专利等。

工程业绩：如一级企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包：(1)25层以上的房屋建筑工程；(2)高度100米以上的构筑物或建筑物；(3)单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；(4)单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；(5)建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体；(6)单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。

 施工企业资质证书的申请及变更

 企业合并的，合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件。

 企业分立或企业改制的，根据实际达到的资质条件。

 不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定（申请之日起前1年）

(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的

(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；(3)未取得施工许可证擅自施工的；(4)将承包的工程转包或违法分包的；(5)违反国家工程建设强制性标准的；

(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；(7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

(8)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；(12)其他违反法律、法规的行为。 禁止无资质或越级承揽工程的规定

无资质承揽劳务分包工程，常见的是作为自然人的“包工头”

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。 违法行为应承担的法律责任  无资质承揽工程应承担的法律责任

建设单位：处50万元以上100万元以下的罚款

施工单位：处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；有违法所得的予以没收。超越资质等级承揽工程、以欺骗手段取得资质证书承揽工程施工单位：处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；有违法所得的予以没收。

允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程施工单位：处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；有违法所得的予以没收。

建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任. 转包或者违法分包

对施工单位处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

1Z302030 建造师注册执业制度  注册的规定  初始注册条件

1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；

(4)无《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。 不予注册情形

(1)不具有完全民事行为能力的；

(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；

(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；

(7)被吊销注册证书自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；

(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；

(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。注册证书和执业印章失效情形(1)聘用单位破产的；

(2)聘用单位被吊销营业执照的；

(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的；(5)注册有效期满且未延续注册的；(6)年龄超过65周岁的；

(7)死亡或不具有完全民事行为能力的；(8)其他导致注册失效的情形。 受聘单位和执业岗位范围

受聘单位：一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理；二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。

执业岗位范围：不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。 建造师的基本权利和义务

 权利：如在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章 质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师,负责该工程施工管理文件签章 分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章，分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章

 义务：如不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

1Z303000 建设工程发承包法律制度 1Z303010 建设工程招标投标制度  必须招标的范围

(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 必须招标的规模标准

(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；

(2)重要设备、材料等货物的采购．单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

 可以不进行招标的建设工程项目（施工）

(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原标人仍具备承包能力的(6)法律、行政法规规定的其他情形  招标方式

 公开招标：重点及国有项目  邀请招标：3个以上

(1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；(2)受自然地域环境限制的；

(3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；(4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；(5)法律、法规规定不宜公开招标的。 招标条件（施工）

(1)招标人已经依法成立；

(2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；(4)有相应资金或资金来源已经落实；(5)有招标所需的设计图纸及技术资料。 招标文件

不得要求或者标明特定的生产供应者及含有倾向或排斥潜在投标人的内容。

对招标文件必要的澄清或者修改的，应在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。 资格审查

(1)具有独立订立合同的权利；

(2)具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力、资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；

(3)没有处于被责令停业，投标资格被取消。财产被接管、冻结，破产状态；(4)在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；(5)法律行政法规规定的其他资格条件。 开标

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

不予受理的情形：(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；(2)未按招标文件要求密封的。 评标

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术，经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 废标

(1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(2)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

(4)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；(5)未按招标文件要求提交投标保证金的；(6)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 重新招标

重新招标情形：依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的；投标人少于3个的。重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 中标

中标人范围：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。排名第一的中 标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

中标人条件：(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。

备案：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。 投标保证金

 形式及额度：除现金外，可以是银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。 投标保证金被没收：

(1)在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；

(2)中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。 联合体投标

1、两个以上法人或组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

2、是一个临时性的组织，不具有法人资格

3、联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

4、联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

5、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6、资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。

 违法行为应承担的法律责任

 对招标人处中标项目金额(合同价款)5‰以上10‰以下的罚款

1、在推荐的中标候选人外确定中标人的；

2、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的；

3、肢解发包的（对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付）；

4、招标人擅自提高履约保证金或强制要求中标人垫付中标项目建设资金的；  对投标人处中标项目金额(合同价款)5‰以上10‰以下的罚款

1、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

2、投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

3、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

4、违法分包和转包的。

1Z303020 建设工程承包制度  工程总承包

含义：工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。

资质：我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可以依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。

施工总承包

1、取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程

2、建设工程实行总承包的，总承包单位应对全部建设工程质量负责

3、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程质量向总承包单位负责

4、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任  工程分包的规定  违法分包

(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件单位；

(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。 转包

承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务

将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

 违法行为应承担的法律责任（参考案例P106） 发包单位违法责任： • 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 承包单位违法责任： • • •

1Z303030 建筑市场信用体系建设  建筑市场诚信行为信息的分类及公布 • • • • 告

 建筑市场主体诚信评价 • • 政府对市场主体的守法诚信评价：评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制社会中介信用机构的综合信用评价：以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。

用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价。包括优良和不良行为记录。

1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度 1Z304010 建设工程合同制度  合同的原则

平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则，如：平等原则：法律地位建筑市场诚信行为信息:良好行为记录和不良行为记录两大类

建筑市场诚信行为的公布：公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公未取得资质证书承揽工程的；超越本单位资质等级承揽工程的；允许其他单位或者个人转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，建筑施工企转包或者违法分包的处0.5%~1%罚款，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。以本单位名义承揽工程的——2%~4% 业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年

删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜 一律平等；权利义务对等；协商一致（不强加、不强迫、不胁迫）；公平原则：权利和义务公平；风险的合理分配；违约责任公平诚实信用原则：通知、保密、减损、协助、照管义务  合同的分类

建设工程合同属于：有名合同、双务合同、诺成合同、要式合同、有偿合同、主合同； 定金合同属于：实践合同、从合同。主合同无效，从合同无效  合同的订立

 要约：希望和他人订立合同的意思表示；内容具体明确；经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束；如投标。

 要约邀请：希望他人向自己发出要约的意思表示。内容不具体，不具有法律约束力，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等  承诺：受要约人同意要约的意思表示；强调实质性同意  要约及承诺的生效：到达时生效  要约到达受要约人时生效。

 要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。

 要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。 承诺通知到达要约人时生效。 施工合同的法定形式 • • 建设工程合同采用书面形式订立

采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立

 施工合同承发包双方的主要义务 • • 发包人的主要义务：如不得违法发包；提供必要施工条件；及时检查隐蔽工程；及时验承包人的主要义务：如不得转包和违法分包工程；自行完成建设工程主体结构施工；接收工程；支付工程价款等

受发包人有关检查；交付竣工验收合格的建设工程；建设工程质量不符合约定的无偿修理等  建设工程工期  开工延期 • • 承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推出延期开工的理由和要求，工程师同意延期要求的工期顺延。

迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失．并相应顺延工期。 暂停施工 • • • 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工

因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 工期顺延（非承包商原因）的损失，相应顺延工期(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；(4)设计变更和工程量增加；

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况  竣工日期

(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 工程价款  结算争议的规定 • • • • 按备案合同结算，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认

拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息；利息没有约定计息时间： 结算文件的 的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息(1)建设工程已实际交付的，交付日

(2)建设工程没有交付的，提交竣工结算文件日(3)建设工程未交付也未结算的，当事人起诉日  竣工结算支付程序 • • • 工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料 承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人

工程竣工验收合格后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料的，造成工程竣工结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支付的，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任  工程价款优先受偿权 • • • • 排序：买受人＞建筑工程价款＞抵押权人

期限：自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算6个月 实质：

违反法律、行政法规、强制性规定和社会公共利益 类型：

(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益  无效合同(3)以合法形式掩盖非法目的(4)损害社会公共利益

(5)违反法律、行政法规的强制性规定

免责条款无效： • • • • • • • • • • • • •(1)造成对方人身伤害的

(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的 建设工程无效施工合同的主要情形：

(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级（借用有资质）的(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的(4)非法转包、违法分包的 无效施工合同的工程款结算：

(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人可以得到工程价款(2)验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费(3)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人 请求支付工程价款的，不予支持。效力待定合同

限制民事行为能力人订立的合同：经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合无权代理人订立的合同：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人无权处分行为：无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同可撤销合同 • • • • • • 实质：意思表示不真实 表现形式：

(1)因重大误解订立的(2)在订立合同时显失公平的

(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危

当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销 同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。后取得处分权的，该合同有效。用的，应予支持

 合同的变更与转让

 变更：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。 合同权利的转让——通知债务人，出现新的债权人 • 同 • 从权利、抗辩权一并转让

 合同义务的转让——经债权人同意，出现新的债务人 当事人基于信任关系订立的委托代理合同、最高额抵押的主合同债权等，不得转让的合 合同权利和义务的一并转让——经对方同意  合同解除  约定解除合同 • • • • • • 当事人协商一致或约定的解除合同的条件成熟时，可以解除合同(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；

(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。 法定解除合同

 主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。 违约责任

 承担违约责任的种类：

1、继续履行；

2、采取补救措施；

3、停止违约行为；

4、赔偿损失；

5、支付违约金或定金等  赔偿金 • • • • • • • • • 承担赔偿损失责任的构成要件：(1)具有违约行为(2)造成损失后果

(3)违约行为与财产等损失之问有因果关系

(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。赔偿损失额度：损失赔偿额应当相当于因违约所造成损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一

方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

减损措施：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。 违约金 • • 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。条款。（选高的） 违约责任的免除 • • • 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的有规定的除外。

不能避免并不能克服的客观情况。损失，并应当在合理期限内提供证明。

1Z304020 劳动合同及劳动关系制度 劳动合同的种类

固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同 无固定期限劳动合同：

(1)劳动者在该用人单位连续工作满l0年的；

(2)用人单位重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；

(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有法定辞退情形，续订劳动合同的；(4)用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的(视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同)。

订立劳动合同应当注意的事项  劳动关系的建立

 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系

 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同；  劳动试用期

 劳动合同期限3个月以上不满l年的，试用期不得超过1个月；  劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；  3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月；  同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期；

 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期；

 劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

无效的劳动合同

(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；

(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。

劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。 劳动合同的解除

 劳动者单方解除劳动合同

 提前30日书面通知（试用期内提前3日）的情形： (1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 (2)未及时足额支付劳动报酬的 (3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的

(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的 (5)因欺诈胁迫致使劳动合同无效的 (6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形  立即解除的情形：

 用人单位以暴力、威胁或非法限制人身自由手段强迫劳动者劳动的；  用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。 用人单位单方解除劳动合同  随时解除

(1)劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；

(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害；

(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因欺诈胁迫致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。用人单位单方解除劳动合同

提前30日书面通知（额外支付劳动者1个月工资）：

(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行（注：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行） 用人单位单方解除劳动合同  经济性裁员

 裁减人员20人以上或10％以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况  在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。

 不得解除劳动合同的情形

(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；

(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的； (3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的； (4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；

(5)在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年； (6)法律、行政法规规定的其他情形。

 用人单位违反规定解除或者终止劳动合同，应依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。 劳动合同的终止  工伤的规定

(1)劳动者因工致残被鉴定为l级至4级伤残的，即丧失劳动能力的。保留劳动关系，退出工作岗位．用人单位不得终止劳动合同；

(2)劳动者因工致残被鉴定为5级、6级伤残的，即大部分丧失劳动能力的，经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，否则，用人单位不得终止劳动合同；

(3)职工因工致残被鉴定为7级至10级伤残的，即部分丧失劳动能力的，劳动合同期满终止。

 终止劳动合同的经济补偿

 补偿情形：如用人单位问题劳动者可以单方解除劳动合同的；用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；用人单位预告解除劳动合同的；劳动合同期满用人单位解除劳动合同的；用人单位破产终止劳动合同的；用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的。

 补偿标准：按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付；6个月以上不满l年的，按l年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过l2年。

 经济补偿适用条件：《劳动合同法》施行之日（2008年1月1日）存续的劳动合同在本法施行后解除或者终止，应当支付经济补偿的，经济补偿年限自本法施行之日起计算；2008年1月1日前劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止不补偿。 用工方式  劳务派遣

 三方关系：即派遣企业作为用人单位与劳动者建立的劳动关系，实际用工企业与派遣劳动者之间建立用工关系。

 劳务报酬：由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用；被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。 劳务分包

 施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险。施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，必须签订劳动合同并办理工伤、医疗或综合保险等社会保险。对施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，不签订劳动合同，或只签订劳动合同不办理社会保险，或只与“包工头”签订劳务合同等行为，均视为违法分包进行处理。 劳务保护  工作时间

 用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或变相强迫劳动者加班。

 加班费——延长时间：工资的150％的工资报酬；休息日:工资的200％的工资报酬；法定休假日:300％的工资报酬。 劳动安全卫生设施——三同时。

 对女职工和未成年工实行特殊劳动保护（适当区别） 社会保险

 保险的缴纳：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险：用人单位和职工共同缴纳；工伤保险：用人单位缴纳

 养老金领取：达到法定退休年龄时累计缴费满l5年的，按月领取基本养老金。达到法定退休年龄时累计缴费不足15年的，可以缴费至满15年，按月领取基本养老金

 工伤保险基金支付：如生活不能自理的，经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费；一次性伤残补助金和1至4级伤残职工按月领取的伤残津贴等。（注：5级、6级伤残职工按月领取的伤残津贴由用人单位支付）

 失业保险金领取：累计缴费满1年不足5年的，12个月；累计缴费满5年不足10年的，l8个月；累计缴费l0年以上的，24个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取合并最长不超过24个月。 劳动争议

 方式：调解、仲裁、提起诉讼

 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。——具有司法性质行政机构  劳动仲裁应自劳动争议发生之日起60日内提出书面申请。

 对劳动仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

1Z304030 相关合同  承揽合同

 定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权  定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

1Z304030 相关合同  买卖合同

 合同条款约定不明的处理：

 没有约定或者约定不明确的，可以协议补充

 不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

 对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，或遵从如下规定：

 交付期限约定不明的

 债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间；  交付地点约定不明的

 需要交付的，交付给第一承运人；不需交付的，在卖方所在地  质量标准约定不明的

 按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；  价款约定不明的  按照订立合同时履行地的市场价格履行；

 执行政府定价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期（罚）——逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行

 出卖人的义务：如权利和物的瑕疵担保义务  标的物毁损灭失风险

 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。 试用买卖

 试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。 借款合同

 自然人之间借款可以口头形式

 自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效（实践合同）民间借贷的利率最高不得超过银行同类贷款利率4倍  融资租赁合同  合同关系：

 出租人的义务：向出卖人支付价金；保证承租人对租赁物占有和使用；协助承租人索赔；尊重承租人选择权。

 出卖人的义务：向承租人交付标的物；标的物的瑕疵担保。（由于出卖人没有提供租赁物的相关文件，由承租人直接向出卖人主张，而不享有不履行支付租金的抗辩权）承租人的义务：支付租金；妥善保管和使用租赁物；租赁期限届满返还租赁物  运输合同

 货物毁损灭失的赔偿义务 • 承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任

 因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务  案例P178 • • 货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风运费的，托运人可以要求返还。险自合同成立时起由买受人承担。• 自将货物交运输公司时起，货物毁损灭失风险由买受人承担，不可抗力导致货物毁损仅消灭了其支付运费的义务，并未消灭其买卖合同的付款义务。 仓储合同

 存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。

 因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。 委托合同

 委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，应当赔偿损失。

 委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止。

 因委托人死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、法定代理人或者清算组织承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。

 因受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止的，受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人作出善后处理之前．受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当采取必要措施。

1Z305000 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度 1Z305010 施工现场环境保护制度  基本原则

建设项目可能产生环境污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。未经批准的，不得开工建设。

环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

环境保护设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。 施工现场噪声污染防治

 环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。 噪声限值 • • • • • 土石方施工阶段(主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等)，噪声限制是昼问75分贝，打桩施工阶段(主要噪声源为各种打桩机等)，噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工； 结构施工阶段(主要噪声源为混凝土施工、振捣棒、电锯等)，噪声限制是昼间70分贝，装修施工阶段(主要噪声源为吊车、升降机等)，噪声限制是昼间62分贝，夜间55分贝。夜间：指晚22点至早6点之间的期间 夜间55分贝；

夜间55分贝；

 禁止夜间进行产生环境噪声污染施工的规定 • • 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内（医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅），抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；

须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 施工现场废气、废水污染防治  大气污染防治 • • • 在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环境保运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体护的规定，采取防治扬尘污染的措施。防护措施。的物质。 水污染防治 • • • 建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域直接或者间接向水体排放污染物的，应当向县级以上地方人民政府环境保护主管部门申禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。管理机构同意。报。

 施工现场固体废物污染防治

 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

1Z305020 施工节约能源制度  基本原则 • • • • 在工程建设领域，节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面。

循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。

施工图审查机构的节能义务：按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审称。

各节能主体的节能义务

查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。• 建设单位的节能义务：不得明示或者暗示其他单位违反民用建筑节能强制性标准；采购的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的应当符合施工图设计文件要求；组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。• 设计单位、施工单位、工程监理单位的节能义务：按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理；未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。• • • • 既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。

节材：禁止生产、销售和使用黏土砖；施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占 节水：非传统水源利用（如中水使用）；

节能：临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备 施工节能的规定

建筑材料总重量的70％以上；

宜采用自动控制装置；采用声控、光控等节能照明灯具；照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。• •

1Z305030 施工文物保护制度  受国家保护的文物范围 • • • • • • • • • 国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。

属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。

文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。

承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位：具有文物保护工程资质证书和相 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。

进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行 在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立 任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

在施工过程中发现文物时，首先应当保护现场，停止施工，立即报告当地文物行政部 节地：临时设施占地面积有效利用率大于90％。

财政安排节能专项资金、税收优惠、信贷支持、价格政策、表彰奖励  施工节能激励措施

 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定 应等级的资质证书。

 施工发现文物报告和保护

政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。即报告当地文物行政部门。

门；其次，配合考古发掘单位，保护出土文物或者遗迹的安全，在发掘未结束前不得继续施工。

 1Z306000 建设工程安全生产法律制度  1Z306010 施工安全生产许可证制度

 1Z306020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度  1Z306030 施工现场安全防护制度

 1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理

 1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1Z306010施工安全生产许可证制度  适用范围

 矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

 申请领取安全生产许可证的条件

 制度；资金；机构及人员（专职安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；特种作业人员持证上岗；管理人员和作业人员每年至少进行l次安全生产教育培训并考核合格）；保险（工伤和意外伤害）；场所；防护；预案（应急和救援）

 投入：安全设施、设备支出；救援支出；防护用品支出；检查评价支出；评估整改支出；培训支出；救援演练支出；其他支出。 安全生产许可证的有效期

 3年。期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

 未发生死亡事故的，届满时前，经原颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年。 违法行为应承担的法律责任

 未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处l0万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

 转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度  基本制度：施工安全生产责任制和安全生产教育培训制度  施工单位的安全生产责任

 施工单位主要负责人：对安全生产工作全面负责（有生意经营决策权的人，即为主要负责人）

 施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员：  管理机构：

(1)宣贯法规和标准；(2)编制更新管理制度并监督实施；(3)组织或参与预案的编制及演练；(4)组织培训；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业检查计划并组织实施；(7)监督项目安全生产费用的使用；(8)参与专项施工方案专家论证会；(9)通报违规违章情况；(10)组织评优；(11)建立在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理；(14)企业明确的其他安全生产管理职责。 专职安全生产管理人员职责：

(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况 (2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 (3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况 (4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 (6)对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 (7)对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告 (8)企业明确的其他安全生产管理职责  项目负责人的安全生产责任 (1)对工程安全施工负责； (2)落实制度； (3)确保费用使用； (4)制定安全施工措施； (5)及时、如实报告

 施工总承包和分包单位的安全生产责任



1、包合同应当明确总分包双方的安全生产责任；



1、统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。



3、由总承包单位负责上报事故



4、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工



5、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 

6、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理



7、分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任  施工作业人员安全生产的权利和义务  权利



1、知情权和建议权 

2、安全防护用品的获得权



3、批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权 

4、紧急避险权



5、获得意外伤害保险赔偿的权利 

6、请求民事赔偿权  义务

 守法遵章；接受培训；隐患报告

 注意: 施工作业人员应由安全生产自我保护意识  安全生产教育培训  施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职

 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训

 新（新岗位、新现场、新技术、新工艺、新设备、新材料前）的安全生产教育培训  特种作业人员的持证上岗（垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、建筑电工、建筑架子工等）

 消防安全教育培训：(1)施工前的消防安全教育；(2)安全宣传；(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育；(4)组织灭火和应急疏散演练。

1Z306030施工现场安全防护制度  安全技术措施、专项施工方案的编制

 施工现场临时用电方案：设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计；以下为安全用电和电气防火措施。 安全专项施工方案

 危险性较大的分部分项工程：编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程等涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

 实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人、项目总监理工程师签字。 施工现场安全防护

 危险部位设置安全警示标志

 不同施工阶段等采取相应的安全施工措施

 现场暂时停止施工的，施工单位做好现场防护，所需费用由责任方承担  现场临时设施的安全卫生：如未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍 现场周边的安全防护措施：封闭围挡

 危险作业的施工现场安全管理: 安排专门人员进行现场安全管理  施工起重机械设备安全管理:

 安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质

 安拆单位需编制拆装方案、制定安全措施和现场监督；出具自检合格证明、进行安全使用说明

 经具有专业资质的检验检测机构检测；验收合格方可使用  现场消防安全措施

 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

 重点工程现场：(1)确定消防安全管理人；(2)建立消防档案；(3)每日防火巡查；(4)岗前消防安全培训，组织演练。 办理意外伤害保险（强制险） 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员（如高处作业、深基坑作业、爆破作业等）办理意外伤害保险。

 伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 因延长工期的，应当办理保险顺延手续。（费用由施工单位支付） 投保应实行不记名和不计人数的方式。

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理  事故的等级划分

(1)特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(2)重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(3)较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理 生产安全事故的等级划分标准

(1)特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(2)重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(3)较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故

 施工生产安全事故应急救援预案

 类型：施工单位的生产安全事故应急救援预案和施工现场生产安全事故应急救援预案。单位的应急预案又分为综合应急预寨、专项应急预案和现场处置方案。

 评审：施工单位组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。经评审后，由施工单位主要负责人签署公布。

 备案：中央管理的总公司的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案。

 演练：每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

 修订：每3年修订一次；有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：(1)兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；(2)生产工艺和技术发生变化的；(3)周围环境发生变化；(4)应急组织指挥体系或者职责已经调整的；(5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；(6)应急预案演练评估报告要求修订的；(7)应急预案管理部门要求修订的。

 施工生产安全事故报告及采取相应措施  报告

 事故现场有关人员立即向本单位负责人报告；

 单位负责人接到报告后，1小时内向事故发生地县级以上政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；

 政府安全生产监督管理部门2小时内向上级报告。 可以越级报告

 不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；可以不报（30日或7日内） 施工生产安全事故报告及采取相应措施  措施

 立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救；  妥善保护事故现场  不得擅自离守  调查

 特别重大事故：国务院调查。

 重大事故、较大事故、一般事故：省级人民政府

 未造成人员伤亡的一般事故：县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故凋查  处理

 “四不放过”：事故原因未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，事故责任人和周围群众未受到教育不放过，防范措施未落实不放过。 违法行为

如：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40％至80％的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)不立即组织事故抢救的；(2)迟报或者漏报事故的；

(3)在事故调查处理期间擅离职守的。

事故发生单位主要负责人有下列行为之一的； 处上一年年收入60％至l00％的罚款； 属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)谎报或者瞒报事故的；

(2)伪造或者故意破坏事故现场的；

(3)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；(4)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

(6)事故发生后逃匿的。

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度  建设单位相关的安全责任



1、依法办理有关批准手续，如：爆破作业的审批手续 

2、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 

3、不得提出违法要求和随意压缩合同工期 

4、编制工程概算时应当确定建设工程安全费用



5、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等  申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料 • • • • 在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

开工报告的，应自开工报告批准之日起l5日内，将保证安全施工的措施备案。将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位

在拆除工程施工l5日前，将下列资料报县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者 依法实施装修工程和拆除工程

其他有关部门备案：

(1)施工单位资质等级证明；

(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 建设单位相关的安全责任

一、依法办理有关批准手续

(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；

(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；

(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 向施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，保证所提供资料的真实、准确、完整，并应能满足施工安全作业的需要。

三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期

四、编制工程概算时应当确定建设工程安全费用

五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等不得明示或者暗示

六、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

七、依法实施装修工程和拆除工程 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前进行备案：(1)施工单位资质等级证明；

(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

八、建设单位违法行为应承担的法律责任

责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故、构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；

(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；

(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。 勘察、设计单位相关的安全责任

 按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察设计

 对涉及施工安全的重点部位和环节及采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

 工程监理的安全责任



1、对安全技术措施或专项施工方案进行审 

2、依法对施工安全事故隐患进行处理



3、发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；



4、情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；



5、施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 检验检测单位相关的安全责任  具有相应检测资质

 特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重事故隐患或者能耗严重超标的，应当及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告。 机械设备等单位相关的安全责任

 提供机械设备和配件单位的安全责任：配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置  出租机械设备和施工机具及配件单位：应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

 施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任（见前述）。 政府部门安全监督管理

 审核发放施工许可证应当对安全施工措施进行审查

 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

 1Z3070000 建设工程质量法律制度  1Z307010 工程建设标准

 1Z307020 施工单位的质量责任和义务

 1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务  1Z307040 建设工程竣工验收制度  1Z307050 建设工程质量保修制度

1Z307010 工程建设标准  分类

 标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

 强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为“GB／T”。 标准复审一般在标准实施后5年进行1次。

 行业标准不得与国家标准相抵触。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。

 地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触。对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当自行废止。工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案。 强制性标准，必须执行

 协会标准、地方标准均为推荐性标准  推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。 工程建设强制性标准的实施

 建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计质量负责。

 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

 对工程建设强制性标准的监督检查  监督机构 • • • • 建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督； 施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施督； 监督； 监督。

 监督方式：重点检查、抽查和专项检查的方式  监督检查内容

(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；

(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定： (3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定； (4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；

(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

1Z307020 施工单位的质量责任和义务  施工单位对施工质量负责  总分包单位的质量责任



1、工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

2、按照工程设计图纸和施工技术标准施工 

3、按图施工，遵守标准，不得偷工减料 

4、防止设计文件和图纸出现差错 

5、对建筑材料、设备等进行检验检测



6、谨慎选择生产供应厂商；实行进场二次检验（如混凝土构件制作的资质要求）

7、对于未经检验或检验不合格的，不得在施工中用于工程上



8、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 施工质量检验和返修  严格工序质量检验和管理  强化隐蔽工程质量检查 • • 隐蔽前，及时通知建设单位(监理单位)和建设工程质量监督机构；

具备隐蔽条件的，进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。 工程的返修 • •

1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务  建设单位的质量责任和义务  依法发包工程 • • 发包给具有相应资质等级的单位

不得将建设丁程肢解发包 对施工中出现质量问题的或者竣工验收不合格的，应当负责返修。

对于非施工单位原因造成的质量问题，也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。•

根据规定进行招标

 依法向有关单位提供真实、准确、齐全的原始资料  限制不合理的干预行为 • • • • • • • • • • 不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

不得任意压缩合理工期

不得明示或者暗示违反工程建设强制性标准 依法实行工程监理 依法办理质量监督手续

在领取施工许可证或者开工报告前，办理工程质量监督手续 依法保证建筑材料等符合要求

符合设计文件、合同、强制性标准要求 依法进行装修工程

涉及主体和承重结构变动的装修工程，应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。 勘察、设计单位相关的质量责任和义务

 依法承揽工程的勘察、设计业务（资质等级许可范围内承揽业务，不得转包、违法分包等）

 必须执行强制性标准  成果必须真实、准确

 设计深度要求，注明工程合理使用年限

 依法规范设计对建筑材料等的选用（不得指定厂商和供应商）

 依法参与建设工程质量事故分析（对设计造成的质量事故提出处理方案） 工程监理单位相关的质量责任和义务

 依法承担工程监理业务（资质等级许可范围内承揽业务，不得转让监理业务） 对有隶属关系或其他利害关系的回避

 监理依据：法律、法规；有关技术标准；设计文件；建设工程承包合同等  监理形式：旁站、巡视和平行检验  监理的职责和权限 • • 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收 工单位不得进行下一道工序的施工  政府部门工程质量监督管理

 质量事故报告制度：发生质量事故，有关单位应在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

1Z307040建设工程竣工验收制度  竣工验收的主体和法定条件  主体：建设单位  条件：实体+文档 • • • • •

1Z307040建设工程竣工验收制度

档案移交  层层移交

 工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案  施工单位提交的档案

(1)工程技术档案资料(2)工程质量保证资料(3)工程检验评定资料(4)竣工图等

 规划、消防、节能、环保等验收  建设工程竣工规划验收 • • • • 建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料(1)大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格 建设工程竣工消防验收 消防验收； 构应当进行抽查。的，应当停止使用。 建设工程竣工环保验收 • • • • • 自建设项目投入试生产之日起3个月内进行配套建设的环境保护设施竣工验收 建筑工程节能验收

对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。建筑节能工程应按照分项工程进行验收 建筑节能分部工程验收的组织(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。

(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；

(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；

(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。 竣工验收报告备案

 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

1Z307050 建设工程质量保修制度  建设工程质量的最低保修期限

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。质量责任的损失赔偿

 施工单位负责修，费用由责任方承担

(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。

(2)由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。

(3)因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，由采购方承担经济责任。

(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。

(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。

(6)因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。 注意

 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 质量保证金

 预留保证金的比例：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。

 发包人在接到承包人返还保证金申请后，核实无误28天退还。

 1Z308000 解决建设工程纠纷法律制度

 1Z308010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径  1Z308020 民事诉讼制度  1Z308030 仲裁制度

 1Z308040 调解、和解制度与争议评审  1Z308050 行政复议和行政诉讼制度

1Z308010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径  建设工程纠纷的主要种类

 建设工程民事纠纷：如合同纠纷，侵权纠纷

 建设工程行政纠纷：如行政许可、行政处罚、行政奖励、行政裁决引起的行政纠纷  民事纠纷的法律解决途径：和解、调解、仲裁、诉讼  行政纠纷的法律解决途径：行政复议、行政诉讼

行政复议：对行政行为的合法性、适当性进行审查

行政诉讼：对行政行为的合法性进行裁判 和解

和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。

和解达成的协议不具有强制执行力。调解：

如人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解及专业机构调解  仲裁

 自愿性——以仲裁协议为前提  专业性

 独立性——与行政机关没有隶属关系  保密性——以不公开审理为原则  快捷性——一裁终局  诉讼

 公权性——人民法院代表国家意志行使司法审判权

 程序性——一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段，二审终结制  强制性——无需协议

1Z308020 民事诉讼制度

民事诉讼的法院管辖：级别管辖和地域管辖  地域管辖 • • • 一般地域管辖：原告就被告，在被告住所地（经常居住地）或主营地

特殊地域管辖：如施工合同纠纷，不约定在工程所在地，但也可约定

专属管辖：如不不动产纠纷，在不动产所在地 民事诉讼当事人和代理人  当事人 • • 包括原告、被告、共同诉讼人和第三人

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 诉讼代理人 • 诉讼代理人代为承认、放弃、变更、斥讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权

 民事诉讼证据的种类、保全和应用

 证据的种类：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录 • • • 书证：如合同文件

物证：如对建筑材料、设备以及工程质量进行鉴定的过程中所涉及的各种证据

视听资料：未经对方同意私自录制其谈话取得的资料，只要不是以侵害他人合法权益(如侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的，仍可以作为认定案件事实的依据 • • 证人证言：无正当理由未出庭作证的证人证言．不能单独作为认定案件事实的依据 鉴定结论

 重新鉴定：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。 对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。• • • • • • • • • • • • • 勘验笔录：应由勘验人、当事人和被邀参加人签名或者盖章 证据的保全

诉讼参加人可以向人民法院申请，人民法院也可以主动采取保全措施 申请的，不得迟于举证期限届满前7日

采用仲裁形式进行争议解决的，当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申证据的应用

举证时限：在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其民事诉讼时效的规定

一、诉讼时效的概念

诉讼时效，是指权利人在法定的时效期间内，未向法院提起诉讼请求保护其权利时，二、不适用于诉讼时效的情形(1)支付存款本金及利息请求权；

(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权； 请提交证据所在地的基层人民法院

主张的基础事实的期限，该期限不得少于30日。

依据法律规定消灭其胜诉权的制度。• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

三、诉讼时效期间的种类 1．普通诉讼时效：2年。

2．短期诉讼时效：1年，如：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质 3．特殊诉讼时效：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年；就 4．权利的最长保护期限。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，四、诉讼时效期间的起算

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算 诉讼时效期间的计算方法，如：

1．人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算；伤害当时未曾发 2．当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计

五、诉讼时效中止和中断(一)诉讼时效中止

在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时(二)诉讼时效中断

诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉民事诉讼的审判程序

审判程序是人民法院审理案件适用的程序，可以分为一审程序、二审程序和审判监督程一审程序普通程序：在立案之日起6个月内审结；

第二审程序：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。

现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的．从伤势确诊之日起算。算。

效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

讼时效期间重新计算。

序。

内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。• • • • • 二审法院对上诉案件的处理：

(1)原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；(2)原判决适用法律错误的，依法改判；

(3)原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发(4)原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； 法院重审。• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • 民事诉讼的执行程序 执行根据

(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；

(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。执行措施

被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，应当书面报告当前以及收到执行通知被执行人拒绝报告或者虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定裁定或裁决的裁定；

之日前一年的财产情况

代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。

1Z308030 仲裁制度 仲裁协议的规定

一、仲裁协议的形式

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

二、仲裁协议的内容(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；

(3)选定的仲裁委员会。

仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。

• 仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。• • • • • • • 仲裁协议仅约定纠纷适用的仲裁规则的，视为未约定仲裁机构，但当事人达成补充协议中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁规则》规定：凡当事人约定按照本规则进行仲裁但

三、仲裁协议的效力(一)对当事人的法律效力

发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向(二)对法院的约束力

当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一或者按照约定的仲裁规则能够确定仲裁机构的除外。

未约定仲裁机构的，均视为同意将争议提交仲裁委员会仲裁。

法院提起诉讼

方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •(三)对仲裁机构的法律效力

没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。

仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定(四)仲裁协议的独立性

仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。

三、仲裁中的和解与调解

调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

四、仲裁裁决

仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁申请撤销裁决(1)没有仲裁协议的；

(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；

(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；

(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。

当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人仲裁裁决被撤销的法律后果

当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。1Z308040 调解、和解制度与争议评审 调解

调解方式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。人民法院依法确认的人民调解协议有强制执行效力。

行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。

仲裁庭的调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律范围的其他争议无权仲裁。

庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

民法院提出。

效力。

1Z308050 行政复议和行政诉讼制度

行政复议范围和行政诉讼受案范围 一、行政复议范围 不能提起行政复议的情形：

(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院法规的规定提起申诉； 提起诉讼。• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

二、行政诉讼

不能提起行政诉讼的情形：(1)国防、外交等国家行为；

(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。行政复议申请

自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请； 申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请； 在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为。

当事人对县级以上地方各级政府工作部门的具体行政行为不服的，可选择该部门的本级行政诉讼管辖

（一）级别管辖

中级人民法院管辖第一审行政案件：

(1)确认发明专利权的案件、海关处理的案件；

(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的(3)本辖区内重大、复杂的案件。

高级人民法院和最高人民法院只管辖本辖区范围内重大、复杂行政诉讼案件。(二)一般地域管辖

行政案件由最初作出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。

二、起诉

行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定若行政复议机关逾期不作复议决定的，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。行政处罚不服，救济途径有（参见P343案例）

①向该市人民政府或者上级建设行政主管部门提起行政复议； 人民政府申请行政复议，也可以向上级主管部门申请行政复议。

案件；

辖。院管辖。

政行为之日起3个月内起诉。书之日起15日内起诉； • • • • ②不经提起行政复议，可直接向行政机构所在地基层人民法院提起诉讼；

③经行政复议且复议机关维持市行政机构的行政处罚决定，建筑公司仍不服的，有权向④经行政复议且复议机关改变市行政机构的行政处罚决定，若仍不服的，有权向市行政公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的规定不合法，在对具体市行政机构所在地基层人民法院以市行政机构为被告提起行政诉讼

机构所在地或者复议机关所在地基层人民法院以复议机关为被告提起行政诉讼。

行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请，但是不含国务院部、委员会规章。• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令，不属于人民书中重点案例及相关知识点 P8-审计效力 • P23-债的发生根据 • P38-抵押责任 • P66-劳务分包资质 • P106-承发包环节违法责任 • P123-备案合同 • P137-无固定期限合同 • P145-劳务派遣合同 • P167-物权设立及合同 • P178-运输合同 • P203-节能材料检查 • P215-安全生产许可证 • P246-事故及救援 • P265-工程标准 • P274-隐蔽工程验收 • P278-建设单位质量责任 • P309-实际施工人起诉 • P327-仲裁协议• P343-行政纠纷

P17-表见代理 P34-著作权归属 P56-施工许可 P91-投标文件受理 P122-竣工结算程序 P129-无效合同支付 P140-劳动合同解除 P155-劳动合同经济补偿 P169-自然人借款 P192-环境保护 P211-文物保护

P225-施工单位安全职责 P254-拆除工程备案 P270-总分包连带责任 P276-施工单位质量责任 P295-违法竣工验收 P325-强制执行 法院受理行政诉讼范围。

第三篇：财经法规模拟题一

一、单项选择题

1.按（）可将会计法律制度分为：会计法律、会计行政法规、国家统一的会计制度和地方性会计法规。

A.内容结构

B.法律架构

C.核算内容

D.管理内容

2.会计法律制度是指（）制定的各种会计规范性文件的总称。

A.国家权力机关

B.行政机关

C.国家权力机关与行政机关

D.司法部门 3.国家统一的会计制度是由（）制定并发布的

A.人大

B.国务院

C.国务院财政部门

D.注册会计师协会 3.财政部发布的属于综合性的国家统一会计制度的是（）

A.《小企业会计制度》

B.《行业会计制度系列》

C.《金融企业会计制度》

D.《企业会计制度》 4.会计的基本职能是（）

A.会计核算

B.会计监督

C.会计管理

D.会计核算和监督 5.会计档案移交清册一式（）份 A一

B两

C三

D四

6.会计人员每年菜价继续教育的时间不得少于（）A 68小时

B 72小时

C 48小时

D 24小时

7.因私设会计账簿被吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销会计从业资格证书之日起（）内不的参加会计从业资格考试

A 一年

B两年

C 三年

D 五年 8.国有大中型企业（）设置总会计师

A 应该

B 必须

C 可以

D 酌情 9.主管会计工作的财政部门指的是（）A 省级以上的B 市级以上的 C 县级以上的D 镇级以上的 10.申请成立代理记账机构，需经县级以上（）部门审查批准 A 劳动

B 工商

C 人事

D 财政

11.从事代理记账业务的机构应至少有（）名持有会计从业资格证书的人员 A 两

B 三

C 四

D 一

12.会计档案销毁清册的保管期限为（）A 3年

B 5年

C 永久

D 15年

13.国务院财政部门与国家档案局联合制定的国家统一的会计制度是（）

A《企业会计制度》

B《小企业会计制度》

C《会计档案管理制度》

D《会计档案管理办法》 14.会计档案保管期限从（）算起

A会计第一天

B会计最后一天

C会计终了后第一天

D会计期间 15.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户属于（）

A单位银行结算账户

B个人银行结算账户

C基本账户

D一般存款账户

16.存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户是（）

A单位银行结算账户

B个人银行结算账户

C基本账户

D一般存款账户 17.存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户是（）A单位银行结算账户

B个人银行结算账户

C基本账户

D一般存款账户

18.中国人民银行应于（）个工作日内对银行报送的基本存款账户的开户资料的合规性予以审核 A2个

B3个

C5个

D10个

19.出票人签发票据并将其交付给收款人的行为称为（）A出票

B背书

C承兑

D保证 20.对按照规定不需要在工商行政管理机关办理变更登记，或者其税务登记的内容与工商登记内容无关的从事生产、经营的纳税人，应当自有关机关批准或者宣布变更之日起（）日内，持有关证件到原登记机关申报办理变更登记。A5

B10

C20

D30 21.税务机关应自收到纳税人填报的税务登记表等有关资料之日起（）日内审核完毕，并作出予以登记或者不予以登记的决定。A10

B15

C20

D30 22.存款人的主办账户是（）

A基本存款账户

B临时存款账户

C专用存款账户

D一般存款账户 23.甲企业生产不固定、账册不健全，其适用的税款征收方式是（）A查账征收

B查定征收

C查验征收

D定期定额征收 24.（）税款征收方式主要适用于零星、分散的高税率产品 A查账征收

B查定征收

C查验征收

D定期定额征收

25.（）税款征收方式适用于生产规模小，有确无建账能力，经主管税务机关审核批准可以不设置账簿或者暂缓建账的小型纳税人。

A查账征收

B查定征收

C查验征收

D定期定额征收

26.（）是指受托单位按照税务机关核发的代征证书的要求，以税务机关的名义向纳税人征收一些零散税款的一种税款征收方式

A代扣代缴

B委托代征

C查账征收

D定期定额征收

27.（）是指专门用于结算销售货物和提供加工、修理修配劳务使用的一种发票 A普通发票

B专用发票

C增值税专用发票

D专业发票 28.增值税专用发票由（）确定

A国家税务总局

B省、自治区、直辖市国家税务局

C国务院税务主管部门

D省、自治区、直辖市地方税务局

29.企业自领取营业执照之日起（）日内，应向税务机关申报办理税务登记。A30

B60

C10

D15 30.增值税专用发票由（）指定的企业印制

A国家税务总局

B省、自治区、直辖市国家税务局

C国务院税务主管部门

D省、自治区、直辖市地方税务局

二、多项选择题

1.我国现行《会计法》的特点有

A权威性

B重要性

C根本性

D不可违背性 2.国家统一会计制度包括（）

A会计法

B会计规章

C会计规范性文件

D会计法规 3.《会计法》对会计人员规定的法律保护措施有（）

A规定单位负责人为本单位会计行为的责任主体

B规定任何单位和个人不得对会计人员打击报复 C规定对做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励

D规定要保证会计人员依法履行职责，任何单位或个人不得以认为和方式授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告

4.《会计基础工作规范》规定：国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度。单位负责人直系亲属不得担任本单位的（）

A会计机构负责人

B会计主管人员

C一般会计人员

D出纳人员

5.《会计基础工作规范》规定：国家机关、国有企业、事业单位人用的会计人员应当实行回避制度。需要回避的直系亲属包括（）A夫妻关系

B直系血亲关系

C三代以内旁系血亲关系

D近姻亲关系 6.以下（）属于会计规章

A《财政部门实施会计监督办法》

B《会计师事务所审批和监督暂行办法》 C《会计从业资格管理办法》

D《代理记账管理办法》 7.下列（）人员不属于会计岗位

A医院、商场收费员

B单位内部审计人员

C会计师事务所注册会计师

D出纳人员 8.取得会计从业资格证书的基本条件（）

A坚持原则，具备良好的道德品质

B遵守国家法律、法规 C具备一定的会计专业知识和技能

D热爱会计工作、秉公办事

9.因有下列（）违法行为，被依法追究刑事责任的人员，不得取得或者重新取得会计从业资格 A提供虚假财务会计报告

B做假账

C隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告

D贪污、挪用公款、职务侵占 10.会计法律制度按内容来分，可分为（）

A综合类法律制度

B核算类法律制度

C管理类法律制度

D其他类法律制度 11.同时符合下列（）条件的，会计从业资格部分考试科目免试

A符合基本条件

B具备教育部门认可的中专（含中专）以上会计类专业学历

C具备教育部门认可的职业高中以上会计类专业学历

D自毕业之日起两年内（含两年）12.会计从业资格考试科目为（）

A财经法规与会计职业道德

B会计基础

C初级会计点算化

D财务管理

13.取得会计从业资格证书的人员，因下列（）情况发生变更时，应当持有效证明，按会计从业资格管理部门的有关规定办理变更登记手续

A工作单位发生变更时

B学历发生变更时

C会计专业技术资格发生变更时

D职称发生变更时 14.从事下列（）会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书

A稽核

B资本、基金核算

C收入、支出、债权债务核算

D工资、成本费用、财务成果核算 15.从事下列（）会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书

A稽核

B资本、基金核算

C工资、成本费用、财务成果核算

D收入、支出、债权债务核算 16.属于核算类法律制度的有（）

A《会计法》

B《企业会计准则》

C《小企业会计制度》

D《会计从业资格管理办法》 17..从事下列（）会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书

A财产物资的收发、增减核算

B总账

C财务会计报告编制

D会计机构内会计档案管理 18.会计类专业包括（）

A会计学

B会计电算化

C注册会计师专门化

D审计学 19.会计类专业包括（）

A财务管理

B会计电算化

C注册会计师专门化

D理财学 20.申请会计从业资格证书时，应当填写《会计从业资格证书申请表》，并持（）材料

A考试成绩合格证明

B有效身份证件原件

C近期同一底片一寸免冠证件照两张

D学历证明

三、判断

1.会计法律是由全国各地人民代表大会或者其常务委员会制定的。（）2.总会计师是单位的行政领导，但同时属于会计岗位。（）3.档案管理部门的管理会计档案人员，属于会计岗位。（）4.会计行政法规是由国务院批准发布的。（）5.在会计档案正式移交档案管理部门之前，在会计机构内会计档案管理工作，也不属于会计岗位。（）6.会计工作岗位，可以一人多岗。（）7.会计工作岗位，可以一岗多人。（）8.《会计法》对单位会计机构负责人（会计主管人员）的任职资格规定：具有会计从业资格证书，并且应当具备会计师以上专业技术资格。

9.《会计法》对单位会计机构负责人（会计主管人员）的任职资格规定：具有会计从业资格证书，并且应当具有从事会计工作三年以上经历。

10.《会计法》对单位会计机构负责人（会计主管人员）的任职资格规定：具有会计从业资格证书，具备会计师以上专业技术资格或者从事会计工作三年以上经历。

11.会计规章是根据《会计法》规定的程序，由财政部制定并以财政部长签署命令的形式公布的制度办法。

12.《会计法》规定：对单位会计机构负责人（会计主管人员）的任职资格规定是，具有会计从业资格证书即可。

13.《会计法》规定：从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。会计人员从业资格管理办法有国务院规定。

14.会计从业资格证书一经取得，在全国范围内有效。

15.因有与会计职务有关的违法行为，被依法追究刑事责任的人员，不得取得或者重新取得会计从业资格。

16.具备教育部门认可的职业高中会计类专业学历，可免试部分会计从业资格考试科目。17.任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。

18.具备教育部门认可的中专（含中专）以上的学历，可免试部分会计从业资格考试科目。19.会计从业资格证书，由县级财政部门负责编号。

20.会计从业资格证书，由省级以上财政部门负责颁发和管理，并同时建立有关会计从业人员的各种资料和信息。

第四篇：二建考前法规秘籍

法规考前2小时内看一遍

民法

1、民事法律关系客体：财、物、行为、智力成果

2、民事法律行为主体成立的要件：A具有相应的民事权利能力和行为能力 B行为人意思表示真实 C行为内容合法 D行为形式合法

3、只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任，未经追认的行为，由行为人承担民事责任

4、债的发生根据：合同、侵权行为、不当得利、无因管理、债的其他发生根据

5、债的消灭：因履行、抵消、提存、混同、免除、当事人死亡而消灭

6、发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，执行本单位的任务或者利用本单位的物质技术条件完成的发明为职务发明，专利权属于该单位

7、诉讼时效的种类：A普通诉讼时效 B短期诉讼时效 C特殊诉讼时效

8、普通诉讼时效的期限为2年

9、短期诉讼时效的期限为1年，身体受到伤害要求赔偿，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失活毁损的10、在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗拒力或者其他障碍不能行使请求权的诉讼时效中止

11、诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，为诉讼时效中断

12、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权、和担保物权

13、所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产依法享有占有、使用、收益和处分的权利

14、用益物权是指当事人依法规定，用益物权人对他人所有的不动产或者动产依法享有占有、使用和收益的权利

15、担保物权是指担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保物财产优先受偿的权利

16、建设用地义务包括：履约的义务、支付出让金的义务、不得改变土地用途的义务、登记的义务

17、建设用地的权利：A对建设用地上的物享有所有权 B建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与、抵押权 C获得赔偿的权利 D住宅用地期满续期的权利

建筑法

1、申请施工许可证的条件：A已经办理该建筑工程用地批准首席 B已经取得所在规划区的规划许可证 C其拆迁进度符合施工要求 D已经确定施工企业 E有满足施工需要的施工图及技术资料 F有保证工程质量和安全的具体措施 G建设资金已经落实 H法律、行政法规规定的其他条件

2、未取得施工许可证擅自开工的后果：A将被责令整改 B对不符合开工条件的责令停止施工，可以进行罚款（没有说必须罚款）C对于符合开工条件的不需要停工，也不可以罚款

3、不需要申请施工许可证的工程类型：A国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（30万以下，300平米以内）B作为文物保护的工程 C抢险救灾工程 D临时性建筑 E均用房屋建筑 F根据国务院规定的权限和程序批准开工报告的工程

4、建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并对工程维护和管理

5、施工合同无效：A承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 B没有资质的实际施工人借用他人资质的 C必须进行招标的工程而没有招标的6、《建设工程质量管理条例》违法分包界定如下：A 将工程分包给不具备资质条件的单位 B总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，将部分工程交由其他单位完成的 C总包将工程的主体结构分包给其他单位 D分包单位进行再分包的7、当工程出现质量、安全、进度等方面的问题时，建设单位可以根据总包合同向总包追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担赔偿责任，分包单位不得拒绝

8、工程监理的依据：A法律法规 B有关的技术标准 C设计文件 D建设工程承包合同

9、工程监理的内容：进度、质量、成本的控制，安全、合同、信息的管理和沟通协调

10、监理人员如发现工程设计不合格，应当报告建设单位要求设计院改正。做到独立监理、公正监理

招投标法

1、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则

2、必须招标的是：单项合同在200万以上、设备 材料款估算在100万以上的、设计 监理 勘察单项合同在50万以上的、低于以上规定但合同总价在3000万以上的3、下列情形可以不进行施工招标：A涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而不适宜招标的 B属于利用扶贫资金行驶工代赈要使用农民工的 C施工主要技术采用特定的专利或者专有的技术 D施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的 E在建工程追加的附属小型工程或者主体加层，原中标人仍具备承包能力的 F法律行政法规规定的其他情形

4、招标人以不合理的条件限制或者排斥在投标人的，对潜在投标人实行歧待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，曾令整改，可以处1-5元罚款

5、招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标的的，给予警告，并处1-10万元罚款，对单位直接负责人或其他直接负责人依法给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任

6、投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、套兑支票、银行汇票和现金支票，一般不得超过总价的2%，最高不超80万

7、投标截止日期前，投标文件可以补充、修改、撤回，并书面通知招标人

8、在截止时间后到投标有效期终止之前，不得补充、修改、撤回投标文件，如撤回投标文件，保证金被没收

9、联合投标体各方的责任：A履行共同投标协议中约定的责任 B就中标项目承担连带责任 C不得重复投标 D不得随意改变联合体的构成 E必须有代表合体的牵头人

10、投标人串通投标：A投标人之间互相约定抬高或者降低报价 B投标人之间互相约定在招标中分别以高中低价位报价 C投标人之间先进行内部竞价，内定中标人然后再投标 D投标人之间其他串通投标报价行为

11、招标人与投标人串通：A招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告诉其他投标人，或者协助投标人更换投标文件，更改报价 B招标人向投标人泄露标底 C招标人与投标人商定投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿 D招标人预先内定中标人 E其他串通投标的行为

12、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，5人以上单数组成，其中经济 技术专家不得少于总数的2/

313、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，最迟应在投标有效期结束日30个工作期前确定

14、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件截止时间少于15日前，以书面形式通知投标单位

15、自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于20日

16、投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算

安全生产法

矿山、建筑施工单位和危险物品的生产 经营 存储单位，应当设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员

安全生产的经济保障措施：A保证安全生产所必需的资金 B抱枕安全设施所需要的资金 C保证劳动防护用品 安全生产培训所需要的资金 D保证工商社会保险所需要的资金

安全生产保障措施：A组织保障措施 B管理保障措施 C经济保障措施 D技术保障措施

不满足安全生产资金投入的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人，导致发生生产安全事故，构成犯罪的要依照刑法有关规定追究刑事责任，不构成刑事处罚的，对经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处2-20万的罚款

生产单位的主要负责人依照法律受刑事处罚或者撤销处分的，自刑法执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

未配备合格安全生产人员的单位要限期改正，如不改正责令停业整顿，可以处2万以下罚款

不符合安全设施 管理设备的单位要限期改正，如不改正责令停业整顿，可以处5万以下罚款，造成严重后果，构成犯罪的要追究刑事责任

安全生产从业人员的权利：知情权、批评权和检举控告权、拒绝权、紧急避险权、请求赔偿权、活的劳动防护用品劝、活的安全生产教育和培训劝

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理

特大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿以上直接损失

重大事故：10-30人死亡，或50-100人重伤，或5000万-1亿直接损失

较大事故：3-10人死亡，或10-50人重伤，或1000-5000万直接损失

一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万以下直接损失

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后应当1小时内向事故发生地的县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 特大、重大事故逐级至国务院安全生产监管部门

较大事故逐级上报至省自治区直辖市人民政府安全监管部门

一般事故上报至设区的市级人民政府安全监管部门

安全监管部门上报事故情况每级上报时间不得超过2小时

重大、较大、一般事故政府部门应当在15日内作出批复，特大事故30日内批复

发生一般事故的，处10-20万罚款

发生较大事故的，处20-50万罚款

发生重大事故的，处50-200万罚款

发生特大事故的，处200-500万罚款

发生一般事故的，处一年年收入30%罚款

发生较大事故的，处一年年收入40%罚款

发生重大事故的，处一年年收入60%罚款

发生特大事故的，处一年年收入80%罚款

对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内作出处理决定

建筑工程安全生产管理条例

1、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心

2、安全生产检查制度是预防为主

3、建设单位应当在拆除工程施工15日前将下列资料送至县级以上政府建设行政主管部门或其他有关部门备案：A施工单位资质等级证明 B拆除建筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C拆除施工组织方案 D堆放、清楚废弃物的措施

4、建设单位有下列行为之一的责令限期整改，处20-50万罚款：A对勘察、设计、施工、监理单位提出不符合安全生产法律法规和强制性标准的要求的 B要求施工单位压缩合同约定工期的 C将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位

5、监理单位在实施监理工程中，发现存在安全事故隐患的应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停工，施工单位拒不整改或者停工的，监理应当及时向有关主管部门报告

6、经施工单位技术负责人、总监理师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：A基坑支护与降水工程 B土方开挖工程 C模板工程 D起重吊装工程 E脚手架工程 F拆除、爆破工程 G国务院建设主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程

7、施工现场暂时停工的，施工单位应当做好现场防护，费用由施工方承担，或按合同约定执行

8、施工现场使用的装配式活动房屋应当有产品合格证

9、施工单位使用起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，由总包、分包、出租单位和安装单位共同验收

10、出租的机械设备和施工机具及配件，应当有生产制造许可证、产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件和安全性能进行检测，出具检测合格证明

11、取得安全生产许可证的条件：A建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和错做规程 B保证本单位安全生产条件所需的资金投入 C设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产

管理人员 D特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

12、建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，施工图设计文件未经审查批准，不得使用。不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任，要依法组织竣工验收配件和的责任

13、验收应具备下列条件：A完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B有完整的技术档案和施工管理资料 C有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告 D有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E有施工单位签署的工程保修书

14、勘查、设计文件内容需要做重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改

15、设计单位的质量责任：A科学设计的责任 B选择材料设备的责任 C解释设计文件的责任 D参与质量事故分析的责任

16、生产者的产品质量责任和义务：A为产品质量负责的义务 B确保标识规范的义务 C确保包装质量合格的义务 D其他禁止性义务

17、工程建设标准分类：A国家标准 B行业标准 C地方标准 D企业标准

劳动法

不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动，怀孕7个月以上不得安排延长工作时间和夜班劳动

女职工生育享受不少于90天的产假

不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动和哺乳期禁忌的其他劳动，不得安排加班和夜班

用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼、也可协商解决

劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖，申请仲裁的由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖

劳动争议申请仲裁的时效期间为一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算

当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起15日内，可以向人民法院起诉，期满不起诉的，裁决书即发生法律效力

追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议；以及因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议，仲裁裁决为终局裁决

用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者支付两倍的工资。

劳动合同的类型：固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、完成一定工作任务为期限的劳动合同

3个月-1年的，试用期不得超过1个月，1-3年的，试用期不得超过2个月，3年以上固定和无固定的劳动合同，试用期不得超过6个月

以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得有试用期

劳动合同的无效：A以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的 B用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的 C违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付报酬

劳动者可以解除劳动合同的情形：A未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 B未及时足额支付劳动报酬的 C未依法为劳动者缴纳社会保险费的 D用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的 E以欺诈 胁迫签订的合同，使劳动合同无效的 F法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需要事先告知用人单位

劳务派遣的合同由劳务派遣单位与劳动者签订

劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付工资

纳税人应当自办理工商变更登记之日起30日内或办理工商注销登记前，向税务机关申报办理变更或者注销税务登记

建设工程法律责任

特殊侵权行为是指由法律直接规定，在侵权责任的主体、主观构成要件、举证责任的分配等方面不同于一般侵权行为的，应适用民法上特别责任条款的致人损害的行为

承担民事责任的方式：A停止侵害 B排除妨碍 C消除危险 D返还财产 E恢复原状 F修理重做更换 G赔偿损失 H支付违约金 I消除影响、恢复名誉，赔礼道歉

行政处罚包括：A警告 B罚款 C没收违法所得、没收非法财物 D责令停产 停业 E暂扣或者吊销许可证、执照 F行政拘留 G法律、行政法规规定的其他行政处罚

重大责任事故罪构成及其特征是：A犯罪客体 B犯罪的客观方面 C犯罪主体 D犯罪的主观方面

工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为

合同法

不受合同法调整的主要关系类型：A有关身份关系的合同 C有关政府行使政管权利的行政合同 C劳动合同 D政府间协议

合同的分类：A有名合同与无名合同 B双务合同与单务合同 C有偿合同与无偿合同 D承诺合同与实践合同 E要试合同与不要式合同 F格式合同与非格式合同 G主合同与从合同

双务合同例如：买卖合同、租赁合同、结款合同、加工承揽合同与建设工程合同等

单务合同如：赠与合同、借用合同等

承诺合同例如：委托合同、勘查设计合同

工程建设合同即属于要试合同

主合同是指不需要其他合同存在即可独立存在的合同，从合同就是以其他合同为存在前提的合同要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约到达受要约人时生效

要约撤回应在发生效力之前，要约撤销应实在产生法律效力之后

以下要约不得撤销：A要约人确定了承诺期或者以其他方式明示要约不可撤销 B受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了工作

要约邀请也称要约引诱，是指行为人做出的邀请其他方向自己发出要约的意思。如招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等

承诺超期是指受要约人主观上超过承诺期限而发出承诺导致承诺迟延到达要约人

承诺的撤回是指承诺发出后，承诺人阻止承诺发生法律效力的意思表示

承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人

无效合同的原因：A一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益 B一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 C恶意串通，损害国家、集体或者第三人的利益的合同 D以合法形式掩盖非法目的 E损害社会公共利益 F违反法律、行政法规的强制性规定

导致合同变更与撤销的原因：A重大误解 B显示公平C因欺诈、胁迫而订立的合同 D乘人之危而订立的合同未损害国家利益

撤销权消灭：A具有撤销权的当事人自知道撤销事由一年内没有行使撤销权 B当撤销权的当事人知道撤销事件后明确表示或以自己行为放弃撤销权的承包人违反下列条件发包人请求解除合同的条件：A明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的 B合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的 C已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 D将承包的建设工程非法转包、违法分包的发包人违反下列条件承包人请求解除合同的条件：A未按约定支付工程价款的 B提供的主要建筑材料、构配件和设备不符合强制性标准的 C不履行合同约定的协助义务的发包人具有下列情形之一的，造成工程质量缺陷，应当承担过错：A提供的设计有缺陷 B提供或者指定购买的材料、配件、设备不符合强制性标准 C直接指定分包人分包专业工程

21、各种形式的担保特点：A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金

建设工程纠纷处理

调解的形式：A民间调解 B行政调解 C法院调解 D仲裁调解

下列几类人不能作为证人：A不能正确表达意志的人 B诉讼代理人 C审判员 陪审员 书记员 D鉴定人员 E参与民事诉讼的检察人员

合议制度是指由3人以上单数人员组成的合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度，实行少数服从多数原则

合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖

委托权限分一般授权与特别授权

财产保全有两种：诉讼前财产保全、诉讼财产保全

对判决不服提起上诉的时间为15天，对裁定不服提起上诉的期限为10天

仲裁协议法律效力表现为：A对双方当事人的法律效力 B对法院的法律效力 C对仲裁机构的效力

当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

仲裁协议无效的情形： A以口头方式订立的仲裁协议 B约定的仲裁事项超过法律规定的仲裁范围 C无民事行为能力人或者限制行为能力人订立的仲裁协议 D一方采取胁迫手段迫使对方签订的仲裁协议 E仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不明确的仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并根据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼

不得申请行政复议的事项：A行政机关的行政处分或者其他人事处理决定 B行政机关对民事纠纷作出的调节或者其他处理

人民法院作出一审判决可分为四种形式：A维持原判 B撤销裁决 C履行裁决 D变更判决

第五篇：PMP考前模拟题一最终

答题时最大的忌讳就是仅用实际工作经验作答，一定要调整到“答题”思维模式，搞清楚题目在考什么，找到题眼

一定要把四个选项看完整再作答，因为考试都是单选题，要选择最本质，最合适，最贴切的答案 一定要结合PMBOK的相关知识点作答，PMBOK中未提到的选项通常都不是正确答案

一定要从PMI的价值观和思维方式来作答特别注意题目的最后一句话如果问“做什么”，就是在问“最先做什么”“最应该做什么”“最关键要做什么”等等太绝对的选项通常是错误的如“总是”“所有”“完全”

1.任务完工时间表

这三个任务形成了项目完成的最长可能路径和最短可能持续时间。根据这些信息，项目预期完工时间是多少? A．7.25 B．15 C．14.5 D．15.5

解答：B.按照PERT计算公式，分别计算出A，B，C的期望时间，然后相加可得15

2.风险评估是在下列哪一个过程中使用的技术?

A．制定风险管理计划 B．识别风险 C．监控风险 D．开展定性风险分析

解答：D.识别风险仅仅是列出风险清单以及潜在措施，从定性风险分析才开始评估风险的发生概率以及排序，风险紧迫性评估等等

3.项目经理被要求执行一次复杂的采购，为完成项目的最后阶段。项目经理应该使用什么工具来开始采购以及选择合适的卖方? A．建议书评价技术B．互联网搜索C．专家判断D．采购谈判

解答：A.互联网搜索不适合复杂的采购，见PMBOK第四版331页建议书评价技术： 加权系统和筛选系统是常用方法

4.下列哪种情况应采用控制图工具?

A．说明过程随时间发展的趋势以及预测未来结果 B．以非预测方式说明两个变量的关系

C．根据指定界限监控并改进随时间可重复出现的过程D．识别问题的根本原因

解答：C.答案A的前半句是对的，控制图说明了过程随时间发展的趋势，但不能预测未来结果；B是散点图；D是因果图；C是对控制图的本质说明见PMBOK第四版196页控制图

5.项目发起人要求项目经理提前一个月完成项目。若要满足这个要求，应该使用什么? A．进度控制 B．范围控制 C．变更控制 D．资源控制

解答：C.提前一个月可能会带来除进度外的其他方面的变更，所以变更控制更准确

6.项目经理负责个系统集成项目。执行项目质量保证需要哪些文件?

A．质量测量指标，工作绩效信息和项目管理计划B．项目管理计划，经验教训文件和范围说明书

C．成本绩效基准，项目管理计划和进度绩效指数 D．项目管理计划，偏差分析和风险登记册

解答：A.实施质量保证的输入

7.一名供应商是根据成本加固定费用合同雇佣的。时薪设定为100美元，直接成本预计为50，000美元，合同费用设定为100，000美元。如果工作总时数为241小时，实际直接成本为42，000美元，那么该合同的总成本是多少? A．仅凭这些数字无法确定总成本B．66，100美元 C．100，000美元 D．166，100美元 解答：D.买方一共需要支付（也就是对于买方的总成本）：241X100+42000+100000 =166100 8.在一个数据中心施工项目的执行阶段，项目经理了解到电信基础设施不能确保数据中心和客户之间的连通性。客户己在第一次项目会议时要求实现连通性。是什么原因导致项目范围出现差距? A．在项目启动阶段，客户的项目期望没有正确记录在项目章程中

B．由于预算有限，预算控制员将连通性从项目范围中删除C．项目经理未获知连通性是项目的一项需求 D．数据中心的选址阻碍了必要基础设计的建设

解答：A.BCD都可以明显排除，另外收集需求和定义范围都要求项目章程作为输入

9.项目处于执行阶段。成本绩效指数为1.2，进度绩效指数为0.8。下列哪一项最恰当的描述了项目实际情况? A．超出预算，超前于进度 B．未超出预算，超前于进度 C．未超出预算，落后于进度 D．超出预算，落后于进度

解答：C.10.在项目启动期间，项目经理记录了团队成员关心的问题，包括潜在的人员冲突、语言障碍和项目期限的可行性等。这些问题都属于下列哪一项的实例?

A．高层次风险B．历史数据C．干系人D．沟通规划

解答：A.题眼是“启动”期间，题干所述内容属于项目章程中的主要风险，属于高层次风险

11.项目经理正在为项目创建沟通计划，意识到除了总共六个项目团队成员以外，计划中还应包含11名干系人。这个项目的沟通渠道有多少个?

A．21个 B．55个C．136个D．153个

解答：C 沟通渠道的计算

12.项目经理审查了职责分配矩阵，确定在项目执行阶段某个特定资源将会出现冲突。为了优化资源可用性，项目经理希望保持资源的平衡利用。项目经理应该使用下列哪种方法? A．资源平衡B．PERT C．关键路径D．赶工

解答：A.13.在项目的结束阶段，项目经理需要引导一个团队进行绩效评估。项目经理首先想要去评估特定成员的绩效。为了掌握绩效考核的所有权，项目经理需要针对这些个体做什么? A．与其他成员比较他们的绩效 B．马上召开全组的绩效考评会议 C．重点对特定行为案例的批评 D．执行审核去处理群组和个人行为

解答：B 这题很难有绝对标准答案，从题干中看，要掌握考核的所有权，他必须以领导者的姿态来做此事，另外评估要尽量360度评估。C可以排除，A有些片面，D不知所云，剩下B的做法可以满足题干。

14.项目经理通知客户，一个关键路径任务被遗漏了。客户在回应时要求项目经理提供新的项目交付日期。这属于下列哪一项风险应对的例子?

A．接受B．转移 C．避免 D．减轻 解答：A

15.项目经理被要求估算项目成本。成本和时间估算必须准确，要求详细说明每个工作包的成本。下列哪项技术应该被使用?

A．自上而下估算B．量级估算C．自下而上估算D．参数估算

解答：C

16.项目经理注意到各工作组不协作，因为他们没有获知导致某些活动延迟的最新消息。项目经理接下来应该怎么做? A．修订沟通管理计划 B．将每周状态报告分发给各工作组C．安排一次项目会议，分享最近的信息更新D．将该问题上报给项目发起人

解答：A 选项A是最本质的回答

17.项目的进度绩效指数为1.15。进度的状态是什么?

A．比计划好B．比计划差C．按计划进行D．根据提供的信息，无法预估 解答：A.18.项目的挣值（EV）为1，530美元，计划价值（PV）为1，630美元。团队成员建议去除一个可交付成果，有助于改善项目进度，并积极影响关键路程。记录这些详情之后，项目经理应该进行下列哪一项活动? A．提交变更请求B．更改项目管理计划 C．重新计算PV D．进行储备分析

解答：A.走变更流程

19.A公司要求B公司比计划日期提前完成工作.若要在增加最少项目成本的情况下完成工作，B公司的项目经理应该采用什么方法?

A．加班 B．增加更多资源 C．快速跟进项目D．赶时间线

解答：C 20.在一个复杂的项目的早期阶段，项目经理接受到一个请求，要为某产品提供宏观要求。项目经理可以从哪里获得这个信息?

A．工作说明书B．项目管理计划C．合同 D．项目章程

解答：D.题眼是“宏观”要求

21.关键干系人被识别完后，项目经理应如何识别其他干系人?

A．向发起人询问所有干系人 B．审验需求规范 C．查阅公司的组织图D．访问每个干系人

解答：D.见PMBOK第四版248页，识别干系人。先识别主要干系人，再对已识别的干系人进行访谈，来识别其他干系人，扩充干系人名单，直到列出全部干系人

22.某项目未能达到原工期要求，新项目经理正在接管项目并要审查项目时间 表，以确保项目如期完工，应针对下图的关键路径采用何种方法? A．压缩路径A-G-C-D上的进度 B．压缩路径A-B-C-D上的进度

C．针对路径A-G-C-D实施参数估算 D．针对路径A-E-F-D实施参数估算

解答：A.AGCD为关键路径

23.未来情况包含不确定结果时，项目经理可以利用下列哪一项统计分析技术来计算平均结果? A．敏感性分析 B．预期货币价值分析C．蒙特卡洛分析 D．专家判断

解答：B.关键词是“统计分析”和“平均结果”，满足这两点的只有B，见PMBOK第四版298 页预期货币价值分析。C满足统计分析，但不是计算平均值

24.供应商签约完成某个可交付成果，合同规定买方将支付卖方的成本，并且卖方每提前一天完成，买方还将支付1%的费用。与供应商签订的合同属于什么类型?

A．时间与材料合同 B．总价加经济价格调整合同 C．成本加激励费用合同 D．成本加奖励费用合同 解答：C.25.有一部分项目工作将从外部资源采购。项目团队制订采购计划，并向多个供应商发出建议邀请书。团队从潜在供应商那里获得关于工作的询问。为向潜在供应商提供响应，项目团队应该怎么做? A．向每一供应商发送单独回复B．在项目团队中为每一供应商指定单个联系人来处理问题

C．修订建议邀请书，将对所有问题的回复包含在内，并分发给所有供应商D．召开投标人会议，澄清所有供应商的全部问题

解答：D.AB是不符合投标人会议的相关原则的，C是在D之后做的，单选题应该选择最先应该做的

26.项目落后于进度，并超出预算。问题的根本原因是工程师根据客户抄送给项目经理的书面电子邮件，在设计中添加了功能。下列哪一项可以预防该问题?

A．沟通计划B．风险管理计划C．项目管理计划D．变更控制系统

解答：D 范围蔓延属于范围变更未控制的结果，所以应该通过变更控制系统来预防

27.一项修改主要可交付成果的变更请求已获得批准，这否定了多项任务并引起其他任务返工。但在开始执行时，工作并没有按照计划进行，项目团队之间也产生了冲突。执行变更时项目经理应该怎么做?

A．为团队增加更多资源，这对执行变更变有利B．将绩效差的负面后果通知团队，让他们可以执行变更

C．向团队解释为什么需要变更，确保他们仍可以受到激励来执行变更D．向干系人提供变更文件来评估和计划执行变更 解答：D 变更流程中说明：变更得到批准后，需要及时通知受变更影响的干系人

28.因为完成可交付成果1和2需要额外的资源技能。I期的实际成本为55，000 美元。项目的可交付成果和质量是不可协商的。在II期开始前，项目经理应该怎么做?

A．确保具有批准增加20，000美元预算的变更管理文件B．验证II期资源需求的项目计划

C．确定如何从II期或III期削减20，000美元D．确定干系人应重新考虑II期或III期的哪些可交付成果

解答：A.29.为了识别和分析项目干系人，项目经理制订了干系人管理策略。完成初稿后，项目经理应该如何处理干系人分析? A．检查信息是否正确，在与干系人分享之前，过滤出敏感信息B．查看项目团队是否具有应加到该策略的详细内容 C．与项目发起人一起查看，寻找他们对于该策略的批准

D．检查计划是否完成，并将其作为每周状态报告的组成部分分发给关键干系人

解答：A.见PMBOK第四版251页干系人管理策略：与干系人管理策略相关的某些信息可能太敏感，不宜纳入公开的文件中

30.在项目执行期间，团队成员通知项目经理，有一个工作包未达到质量标准。为了分析这种情况，项目经理希望与项目所有相关方开会。项目经理是在参与质量管理过程的哪一部分? A．监察质量B．监控项目工作C．实施质量保证D．实施质量控制

解答：D.具体的可交付成果是否符合质量要求，属于质量控制；工作包属于可交付成果的一部分

31.一个处于执行阶段的多年期项目失去一位关键团队成员。目前团队短缺一名成员，项目经理利用资源平衡的方法，尽可能减少影响，直至找到替代人为止。项目经理应该从哪一个活动中重新分配一名团队成员? A．时间最提前的活动B．时间最落后的活动 C．最具浮动时间的活动 D．关键路径上的活动 解答：C.应该从非关键路径上抽调资源，确切的讲是浮动时间最多的路径上抽调资源

32.已经识别到一个可能性很高的风险将会是缺乏掌握项目中所使用特定系统相关知识的资源。这个风险的潜在应对是决定从一家外部咨询公司获得专家。在项目后期，一名关键资源突然辞职。项目经理接下来应该怎么做? A．确定是否发生风险 B．将工作重新分配给其它团队成员

C．立即联系咨询公司的资源 D．减少该专家负责的可交付成果范围 解答：C 对于已知-已知风险，如果发生就实施应对计划的具体行动

33.一名新项目经理被任命管理一个目前落后于进度的项目。新项目经理应该使用挣值技术来确定下列哪一项? A．资源分解结构B．与进度延迟有关的风险C．项目中的范围蔓延D．基准偏差

解答：D.挣值技术用来考核绩效，是基于基准来考核的，所以选择D基准偏差见PMBOK第四版82页，绩效测量基准用于挣值测量中

34.非一个为期10个月的项目进入第4个月时，项目经理意识到项目落后于进度。进度偏移使合同项目预算超支25%，为此项目经理创建了变更请求。但当项目经理寻求变更请求获得批准时，管理层却不愿意批准。管理层不愿意批准的理由可能是什么?

A．缺乏项目管理计划批准B．缺乏风险管理计划批准C．缺乏沟通管理计划批准D．缺乏变更管理计划批准

解答：A.项目管理计划必须是经过批准的综合的正式的计划，任何子管理计划都不能等同于项目管理计划。实施整体变更控制必须有批准的项目管理计划作为输入

35.随着竞争的陡然加剧，一家知名公司的业务开始流失。公司聘请了一名项目经理分析情况并提供纠正措施建议。项目经理研究发现，项目实施过程尤其是风险管理方面存在差距，没有可用的风险管理计划。项目经理首先应该采取下列哪项行动?

A．头脑风暴并识别风险B．增加风险预算C．实施定性风险评估D．制定风险管理活动实施计划

解答：D.没有风险管理计划需要规划风险管理，A是识别风险，C是定性风险分析，B 是风险应急储备（风险应对规划），D选项是关于风险管理规划的，见PMBOK 第四版276页规划风险管理

36.在签署项目章程的会议之前，项目经理又识别出项目的额外需求。若要确保所有需求都被考虑到，项目经理应该? A．推迟会议，直至所有需求均已澄清并包含在项目章程中为止B．按原定计划召开会议，让项目章程获得签署同意

C．推迟会议，并让项目章程保持在开放状态，直至完成规划阶段为止D．将问题上推给一线经理，询问是否召开会议

解答：A.项目章程应能记录并反映干系人需要和期望的初步要求，见PMBOK第四版73页

37.在下列哪一个过程组中，项目可交付成果被分解为更小的和易于管理的组成部分？

A．启动 B．计划 C．执行 D．监控

解答：B

38.若无应急计划，项目经理将会怎么做?

A．对未知风险进行主动管理B．采用风险应对矩阵 C．接近实施补救的决定 D．通知客户有关影响

解答：A 对于已知-未知风险，应该进行主动干预管理，也就是主动接受策略

39.项目经理怀疑可交付成果中存在一个质量问题。若要确定并回应问题，项目经理应该使用下列哪一项工具? A．趋势图 B．甘特图C．决策树图D．专家判断

解答：A 只有A属于质量控制工具

40.在创建过程改进计划时，项目经理需要确定什么?

A．利害关系者 B．提升价值的活动C．行业专家D．市场条件

解答：B 根据过程改进计划可知是实施质量保证，而实施质量保证要创造增值活动见PMBOK第四版203页，过程改进计划：详细说明过程分析各步骤，以便识别增值活动

41.一名高层干系人让项目经理提供某个在执行项目的更新信息。干系人偏向于该信息能够以干系人有时间时就能阅读的形式提供。项目经理应该在下列哪一项提供该信息? A．绩效报告B．汇总备忘录C．过程审查D．沟通计划 解答：A.执行项目的信息包含在工作绩效信息中，更新后的与基准相比较的信息则包含在工作绩效测量结果中，前两者都包含在绩效报告中。绩效报高以各干系人所要求的详细程度，向他们提供项目状态和进展信息

42.项目经理可以根据团队成员的不同动机对他们的行为进行激励，这种激励行为是基于：

A 麦克利兰（McClelland）的双因素理论，保健因素和激励因素

B 赫兹伯格（Herzberg）的成就动机理论，成就需求、权力需求和亲和需求

C 麦克雷格（McGregor）的XY理论 D 麦克利兰（McClelland）的成就动机理论，成就需求、权力需求和亲和需求

解答：D.麦克利兰（McClelland）的成就动机理论包括了成就需求、权力需求和亲和需求

43.某项目要建设一条1.2公里的跑道，项目预算为100万美元，预计每个月建设100米跑道。高级管理层要求项目经理使用挣值管理(EVM)每月向项目发起人汇报状态。六个月后，已经完成了600米的跑道，且已经支出600，000美元项目经理应该向项目发起人汇报下列哪一项?

A．项目的成本绩效指数为0.6.进度绩效指数为1。依照S-曲线，项目有可能按时按预算完成。B．工作进展良好，挣值为600，000美元，预算将按时完成。

C．项目的成本绩效指数为0.83，进度绩效指数为1。项目能按时完成，但是有可能超出预算。

D．工作进展良好，但是，项目有可能超出预算。没有足够的信息来使用EVM创建预算。

解答：C 6个月后按照计划应该完成600米，实际也完成了600米，所以SPI=1 AC=600000，EV=500000（实际完成工作量的预算值），CPI=5/6=0.83

44.在项目启动阶段，项目经理邀请一名财务分析师、一名法律顾问、一名采购员以及一名电气工程师，来创建一份项目风险清单。会议期间，专家们在便签纸中记录风险，并将便签纸贴在墙上，让项目经理可以收集和分析风险。项目经理使用了下列哪一项技术来识别风险?

A．访谈B．风险分析C．头脑风暴 D．德尔菲技术

解答：C.题目中并未强调匿名或背靠背，所以不宜选德尔菲，选择C更好

45.在与新干系人召开的第三次约会上，项目经理发现一些干系人未收到会议纪要和其他关键文件。为防止这种情况再次发生，会后项目经理应该怎么做?

A．审查沟通管理计划B．重新分发会议纪要和关键文件C.签发变更请求，修订沟通过程D.道歉并索取联系信息 解答：A.46.项目团队完成对项目风险的评估，并识别一个权变解决方案，来减少其中一个风险项的潜在影响。下列哪一项是这个提议解决方案的准确描述?

A．转移Transfer B．回避Avoid C．缓解Mitigate D．接受Acceptance 解答：C.关键词是“减少潜在影响”，应该为减轻或缓解

47.项目经理处于一个长期项目的中间，这里研发团队发现了一个重大失误。这个失误可以通过对项目范围执行较大的变更来解决，但该变更可能同时影响到时间和预算计划。项目经理首先应该做什么? A．分析变更请求，并将其提交给变更控制委员会 B．实施变更请求，并在之后通知干系人 C．实施变更请求，并在之后提交给变更控制委员会D．分析变更请求，并将提交给指导委员会 解答：A.走变更流程

48.某公司计划举行一个区域会议。上次的类似会议没有成功。指定负责该会议的项目经理希望会议能够圆满成功。为了分析上次会议的问题以及确定成功举行本次会议的步骤，项目经理应采用何种工具或方法? A．直方图B．石川图C．控制图D．帕累托图 解答：B.要进行根本原因分析，找出上次会议的问题。石川图又叫做因果图

49.项目经理了解到一份获得批准的新标准将导致范围变更。为了确定谁应该接收变更请求的相关信息，项目经理应该参考?

A．干系人登记册B．沟通方法登记册C．沟通管理计划D．变更控制文件 解答：C.50.客户索取在某个项目中正在开发的产品相关信息，但是可提供的产品信息极少。项目经理接下来应该制定什么? A．工作分解结构Work breakdown structure B．干系人登记册Stakeholder register C．工作说明书Project Scope Statement D．项目管理计划Project management plan 解答：C 题眼是“产品信息”，SOW记录了产品特征以及产品范围描述

51.一个产品开发项目关键部件遭遇供应链的中断。未来的部件交付将会延迟几个星期。作为结果，生产线将会被停止。有一个替代供应商能够提供相同质量的部件，但是使用该替代供应商需要变更技术规范。变更技术规范以及证明该部件合乎质量要求的成本为260万美元，而且需要8周时间。原来供应商的部件将会无限期延迟的可能性有50%。项目经理应该怎么办?

A．推迟项目直至规定部件继续供应为止 B．开展更换供应商对项目成本影响的定量风险分析 C．放弃风险分析，立即开始采用替代供应，保持项目的进度

D．采用替代供应商，并在一旦原来供应商能继续交付时，平衡两家供应商的交付量

解答：B.D选项看似正确但不是PMI倡导的，现在已知原来供应商部件延期的概率为50%，说明已经进行了定性分析，下一步要进行定量分析

52.在状态会议上，项目经理注意到项目超出预算。项目经理觉得应该早点发现这个问题。什么才能有助于提前发现这种情况?

A．使用德尔菲技术，专门识别与成本有关的风险 B．项目开始之前，编制一份定义明确的项目章程 C．在监控流程中使用成本管理计划D．定期计算进度偏差 解答：A.德尔菲技术也是识别风险的工具

53.项目经理被批准执行一个价值1200万美元且为期三年的项目。6个月后，25%项目已完成，项目团队开支为400万美元。计划完进度绩效指数和成本绩效指数后，下一步应该做什么? A．要求更多资金B．进行偏差分析C．制定绩效预测D．提交变更请求

解答：B.偏差分析用来发现实际绩效与基准要求之间的偏差，以便找到问题和原因

54.当新进公司的发起人B替代发起人A时，项目已接近完工。项目经理首先应该怎么做? A．更新干系人登记 B．与发起人B会面，确定是否需要任何项目变更 C．根据发起人A的目标完成项目D．开始变更控制程序 解答：A.55.政府法律的变更对现有项目产生潜在影响，项目风险减轻计划用于解决潜在影响以及要求的行动。在政府法律变更发生之后，执行了必要措施，但是导致了新的风险。这是属于哪一种风险类型? A．触发风险B．残余风险 C．次生风险D．减轻风险 解答：C.见PMBOK第四版441页，次生风险的定义

56.在监控风险过程中，谁应该负责汇报风险应对计划的有效性、未曾预料到的后果以及为合理应对风险所需采取的任何纠正措施?

A．风险应对负责人B．项目经理 C．发起人 D．合同管理员

解答：A.规划风险应对过程中产生风险责任人，并在后续过程中实施风险应对计划

57.在开发一个新产品时，耐久性测试是关键路径上的一项重要活动。然而，测试设施被一个优先级较高的项目占用，且占用时间比原计划长。项目经理接下来应该怎么做?

A．为延迟的项目开展根本原因分析B．审查风险登记册中的适当响应

C．将延期情况通知项目干系人D．将问题上报给高级管理层

解答：B.对于已知风险如果已经有风险应对策略，一旦发生就执行风险应对计划

58.项目团队遵循过程改进计划中说明的步骤来识别必须的改进。该任务应在哪一个过程组中执行? A．执行 B．计划C．监控D．收尾

解答：A.过程改进属于实施质量保证的工具，实施质量保证属于执行过程组

59.信息技术总监采购了一款将用于多个项目的软件包。这属于哪一种成本类型? A．已确定的在每个项目中发生的间接成本B．与项目相关的间接成本，根据公司政策折旧 C．与未来项目相关的直接成本D．与当前项目相关的直接成本 解答：B.60.由于业务需求发生变更，项目计划获得批准后二周，在设计中增加了新的功能。一名干系人让项目经理在原始设计上实施新功能。项目经理首先应该怎么做?

A．变更项目范围 B．修订项目章程，包含新的业务需求

C．提交变更请求，并获得变更控制委员会的批准D．更新时间计划包含这些更新 解答：C.走变更流程

61.项目经理接手一个会议项目，在此之前公司有过类似项目但以失败告终，为了避免再次失败，四位项目经理边吃午餐边讨论他们的项目，大部分时间他们都在抱怨公司里项目如何难管理。有些抱怨干系人及其引起的变更，其他则抱怨很难使项目人员相互协作。其中一位项目经理想关注于他们所从事项目的矩阵组织结构的优势。那么，以下哪项被提及了？

A 提高了项目经理对资源的控制B 项目团队有多个老板 C 沟通变得更容易D 报告变得更容易

解答：A 项目经理在矩阵架构中对资源的控制权限

62.项目经理感觉到项目会议的成效很差。与会者都没有做好准备，无法遵照会议议程。项目经理应该怎么做来改变项目团队的态度?

A．首先开始改变个人行为，更好地为下一个会议做准备B．填写一份关于会议文化和会议规矩的备忘录 C．在下一次会议开始时讨论做好会议准备的重要性D．开展较少但更为重要的会议 解答：B 建设项目团队需要基本规则，开会也要制定相关基本规则提高效率

63.一个复杂项目将在六个不同城市的15个商店中部署。项目发起人希望项目立即 开始。项目经理接下来应该怎么做?

A．确定客户期望，并排列顺序B．确定团队运作原则C．访问所有城市，识别初步项目风险 D．选择核心项目团队成员

解答：A 这是收集需求的体现，C访问所有城市通常是识别具体的风险的行动，初步风险可以根据干系人的沟通来获得

64.在项目施工阶段，供应商发生火灾，导致原材的供应延迟了一周。项目经理己经识别到延迟的风险，并包含在计划当中。发生这个事件后，项目经理首先应该怎么做?

A．执行风险应对计划B．由于材料延误，要求项目延期 C．更新项目基准 D．更新风险登记册

解答：A 对于已知-已知风险，一旦发生马上实施应对计划

65.天气是一个众所周知的会影响户外节日成功的风险。节日的天气预报预测未来十天内不会下雨。项目经理接下来应该怎么做?

A．执行风险审计B．通知干系人C．修改风险保证矩阵D．更新风险登记册 解答：D.66.项目关系人出9人增加到18人，请问项目的潜在沟通渠道变化是?

A．由36条到153条 B．由18条到36条 C．由18条到153条 D．由18条到36条

解答：A.沟通渠道的计算

67.为了限制与变更有关的风险，项目经理执行了一个审计，确保新的最小/最大限值要求能够被正确执行，测试将会进行10次，测试结果将会用图表表示，用于可视化分析。下列哪一项质量工具将帮助项目经理判断测试是否成功? A．控制图B．统计抽样C．帕累托图D．散点图

解答：A 题眼是“最大最小限值”，选择控制图

68.项目经理确定，由于范围蔓延，设计工作落后于进度并超出预算。导致这种情况的原因是？

A．过分浮动B．不确定的管理计划C．未执行变更控制过程 D．资金限制 解答：C 范围蔓延的本质是没有对范围变更进行有效控制

69.当项目进入执行阶段时，项目经理了解到团队成员在没有变更范围的情况下，加班进行预期之外的工作。出现这种情况的最大可能原因是什么?

A．工作分解结构不充分B．沟通管理计划不明确C．活动持续时间估算不准确D．资源计划差 解答：A 四个选项中只有A与范围管理相关

70.项目经理接管了一个目前处于设计的项目，而且还从许多来源收到变更请求。在这种情况下，下列哪一项最有帮助? A．参与项目的项目发起人B．定义明确的范围管理计划 C．变更控制委员会D．变更评估系统Change control system 解答：D.不是所有的变更都需要CCB审核批准的

71.在项目执行阶段，一个已识别风险成为问题。根据更新的风险登记册，一个已定义的权变措施可以解决这个问题。该权变措施是有效的，而且能够在无需额外成本的情况下，由某个项目团队成员在执行期间快速实施。项目经理首先应该怎么做?

A．实施风险登记册定义的权变措施 B．将变更请求带到变更控制会议上

C．与客户讨论权变措施，因为有可能会改变项目范围 D．力图避免对范围基准的任何变更

解答：A.72.公司获得了一个价值数百万美元的合同，如果能按时完成，利润将十分可观。项目团队急切盼望开始他们所分配的工作任务。为取得项目成功，下一步应采取什么措施?

A．召开项目启动大会B．识别风险C．开始进行WBS方面的工作D．开展团队建设活动

解答：A.启动会议(Kick-off Meeting)的主要内容是1）项目团队成员互相认识2）介绍项目背景和计划3）项目定义、目标，组织结构、环境4）确定个人和团队职责范围5）获得团队成员的承诺此时项目管理计划已经完成，对项目的范围、进度、成本、风险等等进行确认，并在干系人之间达到共识, 处于规划阶段末期或执行阶段初期

73.项目经理认识到可交付成果必须经过一名网络设计专家审查，但该专家目前不在公司。项目经理需要搜集一名提供商来协助这项任务。若要说明这些项目需求，建议邀请书中应包含下列哪一项? A．风险分解结构B．组织分解结构C．工作分解结构D．工作说明书

解答：D.采购工作说明书用来给供应商判断是否有能力提供相关产品或服务。建议邀请书属于采购文件。四个选项中只有D在采购文件之内

74.某个产品的生产线存在多个缺陷。高级经理让项目经理按类别管理缺陷数量，并按照缺陷辨别优先顺序。高级经理向项目经理要求的是哪种质量控制工作?

A．散点图 B．原因影响分析图C．鱼骨图 D．帕累托图

解答：D 关键词是辨别“优先顺序”

75.项目团队就某活动历时进行了三轮专家问卷调查，专家预估活动工期如下:(单位:小时)采用德尔菲技术，如果每小时花费40美金，问一共需要多少钱? A．1000 B．800 C．840 D．760

解答：B 德尔菲技术的特点是匿名多轮趋向一致，应该以最后一轮的结果来计算 Peter第二轮估算有些问题，第三轮按delphi的原理，如果专家估算结果趋于集中且有相同的结果就可以取该值

76.项目进行过程中，发生了一个预期之外的风险事件。项目经理必须对这个未计划的事件实施一个响应。这个响应称作什么?

A．应急 B．触发 C．权变措施D．纠正

解答：C.77.在一个大型基础设施项目快结束时，紧张状态上升，团队成员之间越来越经常发生冲突。这影响到 团队生产效率，关注的重点是完成工作范围。为了恢复秩序，项目经理开除了两名团队成员，并让其他人代替他们。项目经理使用的是哪种策略?

A．妥协 B．回避 C．强迫 D．交换

解答：C.78.项目已准备部署。质量测试显示存在一些严重问题，但项目经理有信心在部署日之 前解决这些问题。下列哪一个干系人应做出部署/不部署的决定? A．供应商 B．员工代表C．项目管理办公室D．项目发起人 解答：D.79.在风险识别会上，项目经理怀疑一名团队成员严重影响到其他团队成员。若要避免不适当的影响，应首选哪一种信息收集方法?

A．头脑风暴法B．德尔菲技术C．访谈 D．SWOT分析

解答：B.根据题意适合采取匿名的方法，也就是德尔菲法

80.下列哪一项包含了与偏差原因、选择纠正措施原因以及质量控制有关的信息? A．质量控制测量 B．验证的可交付成果 C．经验教训总结D．完成的检查清单

解答：C 见PMBOK第四版214页经验教训文档 81.控制图会向项目经理提供什么信息?

A．指出偏差分析的需求B．说明流程是如何随着时间表现的C．帮助项目经理改变项目范围D．识别项目风险

解答：B.控制图是对过程的控制

82.客户同意接受项目可交付成果，项目经理将这个进展汇报给高级管理层。项目经理应该分发下列哪一项? A．状态报告 B．完工预算 C．详细的验收文件 D．风险管理计划

解答：A.见PMBOK第四版270页绩效报告，其格式可以从简单的状态报告到详细的描述报告

83.一个为期两年的项目完成了50%，进度绩效指数为1.05和成本绩效指数为1.02。一个新的项目进入项目组合，被视为一个优先级并且高于当前的项目。因此，目前项目失去了三个关键资源。尽管资源紧张，但是高级主管仍然要求项目经理按时完成项目，并且按照预算且不会有额外的资源补给。项目经理应该怎么办? A 执行资源平衡B 赶工C 变更项目基准D 实施偏差分析

解答：D.关键资源的缺失往往不能通过资源平衡来解决。截止到完工50%，项目仍然成本略有结余，进度也略有超前，此时不宜马上进行赶工，更不宜变更基准。应该进行偏差趋势分析。见PMBOK第四版269页偏差分析

84.项目经理向指导委员会提交了一个变更请求，请问这属于什么活动范畴? A．推式沟通B．预防措施 C．公开沟通 D．纠正措施

解答：A.85.关于合同和卖方评估的信息可以在下列哪一份文件找到?

A．项目整体计划 B．变更管理计划 C．采购管理计划 D．项目计划

解答：C 只有选项C和采购管理直接相关

86.在产品规划会上，营销团队告知项目经理，由于竞争对手在市场上的活动，某些产品的发布日期必须提前三个月。项目经理应该将这项请求过程记录在哪里?

A．项目章程B．工作分解结构C．变更管理计划D．风险登记册 解答：C 需要分析题目是在讲变更请求的过程应该记录在哪里

87.一个项目处于收尾阶段，项目发起人和客户最终验收了项目可交付成果，确认已经满足项目的目标。在获得财务、法律和行政收尾之前，项目经理应该做什么?

A．向所有干系人分发最终项目报告，提供项目的最终状态 B．与干系人沟通项目状态，获得他们的反馈

C．总结经验教训，并更新组织的知识库D．将可交付成果的所有权转移给指定干系人，推动项目收尾

解答：D 行政收尾的第一件事是产品核实，在此之前要先完成产品或可交付成果的移交。B不是项目收尾要做的，AC都是行政收尾要做的，但在D之后

88.项目中的拒绝变更通常通过利用下列哪一项来克服?

A．国际技巧International skill B．问题升级流程Problem escalation C．重组过程Restructuring process D．人际关系技巧Interpersonal skill 解答：D D选项是PMBOK最倡导的

89.项目经理开始项目的收尾工作。项目经理应该采用下列哪种工具和技术? A．专家判断 B．组织过程资产 C．核实范固 D．可交付成果

解答：A.90.在项目执行阶段，项目经理注意到需要返工的数量越来越多。若要解决这个问题，项目经理下一步应该怎么做? A．审查质量管理计划B．与客户共同更新质量要求C．与项目团队审查质量核对表D．更新质量测量指标

解答：A.见PMBOK第四版200页，应该在早期就对质量管理计划进行评审，以确保决策是基于准确信息的。这样做的好处是，减少因返工而造成的成本超支和进度延误

91.团队成员在团队建设五阶段的哪一阶段中调整习惯和行为，并开始相互信任? A．成熟 B．解散 C．规范 D．形成

解答：C 见PMBOK第四版233页，团队建设五大阶段

92.指导委员会因重大成本超支而终止项目。利害关系者不赞同该决定，因为他们认为项目目标的真实价值无法以金钱衡量。指导委员会主席让项目经理为主要利害关系者、赞助人和指导委员会的联席会议准备一场经验教训报告。主席希望借此缓解部门间的紧张气氛。项目经理必须前往公司的总部报告。项目经理应更新哪一项内容? A．项目范围说明书 B．风险管理计划 C．组织过程资产 D．项目管理计划

解答：C.题眼是“经验教训报告”，属于组织过程资产

93.如果项目中使用了应急储备，在项目绩效的S曲线图中，实际成本往哪个方向移动? A．上B．下 C．左 D．右

解答：A.见PMBOK第四版183页，S曲线

94.异常的天气状况危及到一个关键可交付成果的时间线。在这个时候，下列哪一份项目文件对项目经理有帮助? A．风险登记册告 B．工作分解结构C．项目进度表D．风险分解结构 解答：A.95.客户要求项目经理在一星期内让系统上线。系统仍然有些小缺陷，但是项目经理希望满足客户的愿望，让系统按时上线。项目经理应该选择以下哪个风险策略? A．缓解 B．接受 C．转让D．避免

解答：B.96.项目群经理在实施项目审计时，发现问题日志中各项均为项目经理所有。该情况可否接受?

A．不可接受，项目经理不得作为问题及其解决方案的所有者B．可接受，根据要求，所有问题均有指定的所有者 C．可接受，项目经理必须是所有问题及其解决方案的所有者，D．不可接受，项目团队必须是所有问题及其解决方案的负责任的所有者 解答：D.项目经理也属于项目团队

97.在执行质量保证时，项目经理能够随机或者有计划地应用什么技术? A．质量控制 B．质量规划 C．质量审计D．变更控制

解答：C 质量审计和过程改进是实施质量保证的工具，而这两个工具是质量控制没有的

98.项目具有高失败风险。然而，如果项目成功，将会使公司进入一个新的业务领域。项目开始后，商业环境气氛发生了变化，项目变成了公司优先业务的首选。若要识别哪些人在项目中存在业务利益，应参考下列哪份文件? A．人力资源计划B．风险登记册C．干系人登记册 D．沟通计划 解答：C.99.项目团队制作了一张图表，将已识别风险的类别和子类别联系起来。请问项目团队正在制作下列哪一项? A．风险分解结构 B．风险登记册 C．定性风险分析 D．定量风险分析 解答：A.见PMBOK第四版280页风险类别，风险分解结构

100.在项目期间，提交了许多变更请求，有两项特定的变更请求获得批准。项目经理接下来应该怎么做? A．立即通知团队成员着手于受影响的活动B．更新项目管理计划中受影响的部分 C．评估变更请求的影响D．更新项目进度

解答：B.变更请求的批准往往带来项目管理计划的更新

101.项目团队加班工作来补偿资源制约条件。项目经理注意到两名团队成员之间的矛盾正在导致项目团队精神动力的分散。项目经理首先应该怎么做来解决矛盾并恢复项目团队的注意力?

A．给导致矛盾的两名团队成员签发口头警告B．重新分配资源，避免将来产生的冲突-C．团队开会，确定关键问题所在，并允许公开讨论解决D．上报给项目发起人 解答：C.冲突管理中的面对和解决问题

102.项目经理观察到项目团队成员在项目开始时感觉没有什么信心。在项目启动会上与团队成员开展头脑风暴法会有什么帮助?

A．让消极的个人从团队中离开B．从一开始就识别到风险C．有助于计划沟通D．让每个团队成员灌输信心 解答：D.开工会的一个重要目的是明确项目管理计划，给团队树立信心

103.项目进度落后于计划，项目团队找到了根本原因，采取措施使项目回到了正常的进度轨道。以下哪一份图表将会显示这段时间的进度变化趋势?

A．运行图Run chart B．帕雷托图Pareto chart C．直方图Histogram D．散点图Scatter diagram 解答：A.运行图就是趋势图

104.项目要求为关键路径上多个任务制定资源。整个项目工期的资源是充足的，但是在某个特定月份不能始终充足。项目经理应使用哪种技术在风险最低的情况下延迟非关键任务? A．资源平衡B．赶工C．快速跟进D．制定受资源制约的进度表 解答：A.快速跟进会带来一定的风险，根据题意是要优化资源分配

105.买方向卖方提供了项目的工作范围。项目经理召开投标人会议。这是在下列哪一个过程中执行的活动? A．实施采购 B．计划采购C．管理采购D．结束采购 解答：A.实施采购的工具

106.以下哪种定量风险分析及模型方法有助于确定对项目影响最大的风险? A．敏感性分析B．净现值法 C．决策树分析 D．模型与模拟

解答：A.定量风险分析工具，敏感性分析又称龙卷风图

107.由于缺陷，某公司的最近产品受到客户的负面评价。若要减少缺陷，项目经理应该使用下列哪一项工具和技术? A．风险登记册和问题日志 B．质量成本和控制图C．变更日志和性能报告 D．质量测量指标和质量控制测量结果

解答：B.只有B选项都是工具，其余三个选项都有输入输出

108.影响指数: 项目团队识别了一些风险并评估了每项风险发生的可能性及其对成本、进度和绩效的潜在影响。该信息参见所示表格。若实现进度目标为本项目的首要考虑问题，则项目团队应处理的最关键风险是什么? A．A风险最关键B．C风险最关键C．B风险最关键 D．D风险最关键

解答：B.风险概率乘以后果就是风险的严重性，就进度而言，C风险的严重度最高

109.项目经理遇到了项目预算的挑战。在项目开始，他得到了一百万美元的项目预算。这些预算分别如下: 200，000美元用于材料支出 100，000美元用于差旅 100，000美元用于资本折旧 项目开始后，新的需求可能导致额外的50，000美元的人工支出。由于预算的制约，项目经理不能为项目获得额外的资金。因为项目进度十分紧张且不能延期，项目经理应该怎么做?

A．与项目发起人协商，继续项目之前获得足够的预算B．与项目团队协商，继续项目之前获得一份意见 C．要求更多的时间来交付项目 D．接受预算短缺作为一项风险，并继续项目

解答：D

110.在项目执行阶段，供应商选择团队收集评估资料，做出选择客户关系管理体系的决策。对于这项工作，项目经理会使用下面哪一项?

A．建议评估表 B．自制或外购分析C．采购工作说明书D．挣值分析 解答：A BC都是规划采购的输出，从题意可知在问实施采购的工具，选择A

111.由于还有未解决的问题，项目经理十分担心项目的可行性。项目经理接下来应该怎么做?

A．向管理层沟通问题B．探讨问题的不同解决方案C．创建变更请求D．记录并量化风险，并与干系人沟通 解答：B 问题通常是已经发生的风险，接下来是解决问题

112.一个项目涉及来自一个知名供应商的硬件。在项目的中间阶段，项目经理注意到硬件的质量下降。一名团队成员希望立即开展质量检查。哪一份文件中包含检查规定? A．质量测量指标B．风险登记册C．绩效报告D．采购合同

解答：D 合同中包含相关条款，而且也只有D选项和采购管理相关，见PMBOK第四版334 页，合同中包含检查和验收标准

113.项目经理完成了项目章程。项目经理需要做的下一个活动是什么?

A．创建详细的干系人登记册 B．创建需求文件C．创建干系人管理策略D．创建质量管理计划 解答：A.四个选项都是后续要做的，但要先做A

114.项目经理确定候选人，主要是基于他们的能力是否能够完成既定的项目。那么接下来项目经理应怎么做呢? A．与职能经理协商，为项目分配资源 B．与确定的资源协商让其加入项目 C．立即将资源需求上报给项目发起人D．将能力需求更新到风险管理日志中 解答：A.115.一个制造项目是在有限的时间约束条件下开展的。交付时，一大批部件必须废弃，因为它们不满足最低要求。若要防止这个问题，项目经理应该做什么?

A．调查行业标准和企业环境因素B．启动质量审计，确保遵循计划的质量保证活动 C．提高对风险识别、减轻和应急的关注D．获得发起人对延长项目工期的批准 解答：B 只有B选项是和质量管理直接相关的

116.若要管理不确定性的成本，项目资金应包括下列哪一项? A．额外成本 B．应急储备 C．缓冲 D．估算成本

解答：B.对于已知-未知风险，需采用应急计划，动用应急储备

117.某项目经理受命负责一个处于规划阶段的咨询项目，并应开始制定人力资源计划。但项目经理在阅读项目章程和项目的成本效益分析后发现，已任命了三名资深分析师。该例属于下列哪一项? A．预分派 B．项目人员分配C．组织分解结构D．团队列表 解答：A.见PMBOK第四版227页预分派

118.项目团队正在制定风险管理计划。本过程采用何种工具和方法来确定风险成本因素，并为项目预算和时间表覆盖的活动安排进度?

A．规划会议和分析B．经验教训C．信息采集方法 D．风险数据质量评估 解答：A.规划风险管理的工具

119.在计划阶段，项目经理尝试识别可能会在生产过程影响产品和工艺参数的因素。使用统计方法，项目经理能够通过利用下列哪一项来确定适当的测试及其对质量戚本的影响? A．成本效益分析 B．实验设计C．统计过程控制 D．控制图

解答：B.120.一个外包项目的可交付成果预计需要数年时间才能完成。项目经理应该建议哪类合同?

A．总价加激励费用合同B．成本加激励费用合同C．成本加奖励合同D．按经济价格调整的总价合同 解答：D.121.在项目期间发生了多个计划内的风险，导致25%的应急预算被使用，而计划内工作只完成了15%。项目经理所使用什么技术来评估剩余的应急补助是否足够应对风险? A．挣值管理 B．风险审计 C．风险重新评估D．储备分析 解答：D.监控风险的工具，储备分析

122.由于在公司首选供应商工厂发生爆炸，供应商通知项目经理为项目订购的产品不能按时交付。由于这些产品可容易地使用其他产品替换，项目经理使用了风险管理计划中说明的次选供应商。这属于下列哪一项范畴? A．一个应急计划B．一个弹回计划C．一个可能的变通方法D．一个应急津贴

解答：B 弹回计划又称为备用计划

123.某项目经理目前带领团队开发一项新产品。公司的技术专家审查了规范，并对只能在系统中检测产品质量表示担忧，这可能导致进度延迟和预算超支。项目经理得知该信息后应该怎么做?

A．更新项目管理计划，对进度延迟和预算超支加以反映B．将这种潜在延迟告知利害关系者 C．更新项目时间表，使之覆盖潜在延迟D．更新风险登记册，使之包含验收测试和缓解计划 解答：D 规划风险应对之后的风险登记册更新

124.项目经理与团队成员A发生一些问题。团队成员A能够胜任他的职位，但是看起来比其他团队成员的产出少。项目经理注意到，在团队会议上，团队成员A十会疏远和冷淡。需要解决这个情况，项目经理应该怎么办? A．开展公开和直接的沟通，确定问题所在，并解决B．等到直至高级团队成员先解决问题为止 C．询问其他团队成员，他们是否知道问题所在D．什么也不做，等待情况自己解决 解答：A.冲突管理中的面对和解决问题

125.在一个工程项目中，项目经理应用了在之前更为复杂项目中成功应用的项目管理方法。项目团队成员抱怨说这类项目的每份文件同行评审需要花费太多的精力。若要确保质量成本满足项目特征，项目经理应该怎么做? A．省略同行评审B．查询测量指标C．执行质量审查D．在计划中考虑质量成本 解答：D.预防和评估都属于质量成本中的一致性成本

126.项目成功结束，并迁移到公司的一个部门。项目的许多资源成为了公司职能结构的组成部分。这种项目终止类型称为下列哪一项?

A．内包 B．外包C．添加

127.项目团队面临积极和消极风险。下列哪种应对策略可以用来处理这二类风险? A．回避 B．开拓，C．接受 D．减轻

解答：C.128.项目团队审查了他们的每月质量测量指标。干系人要求新产品的投产废品率必须<1%。项目经理应该使用下列哪个方法或过程来满足这个要求?

A．统计抽样B．过程分析C．计划-实施-检查-行动 D．标杆对照

解答：C 本题是问用什么流程来满足废品率小于1%这样的质量政策。四个选项中C（也就是戴明环）最本质最全面。如果题目改为用什么样的工具或技术能够测试出废品率小于1%的结果，那么A就比较合适了。

129.项目经理主持一个项目，包含来自客户、供应商以及供应商分包商的各方资源。在项目执行阶段，客户通知项目经理，出于消减成本目的，其中一些分配给供应商的任务应重新分配给客户自身。项目经理接下来怎么做?

A.请求管理层的帮助B．参考变更管理计划 C．参考作为采购管理计划组成部分的合同D．按照要求改变任务分配 解答：C 只有C选项和采购管理直接相关

130.项目经理为客户领导一个产品开发项目。该项目由外部资金赞助，具有严格的付款计划和期限。在项目执行阶段，项目经理发现项目落后于进度。项目经理应该做些什么? A．压缩执行进度，以达到所规定的期限B．更改请求和批准客户 C．在合同中没有确定为延迟交付产品的处罚规则D．按时交付产品 解答：A.进度压缩

131.一个为期12个月的项目进入第3个月时，进度绩效指数(SPI)为0.99。三个月后，SPI 显示项目明显落后于进度。项目经理认识到客户没有对新的需求做决定。产生这种结果的原因是什么?

A．没有整体管理计划B．没有质量管理计划C．没有风险管理计划D．没有变更管理计划

解答：D.题眼是新的需求未能确定

132.项目选择委员会必须在项目A和项目B之间做出选择。项目A的投资回报期为21个月。项目B的成本为175，000美元，第一年的预期正现金流为75，000美元，之后每季度的正现金流为50，000美元。项目经理应该推荐哪一个项目? A．项目A或项目B，因为两个项目的投资回报期相同B．项目B，因为项目A的投资回报期更长 C．项目A，因为项目B的投资回报期更短D．项目B，因为项目B的投资回报期更长 解答：B.B项目的投资回报期为一年半，也就是18个月，小于A项目的投资回报期

133.项目团队完成了所有可交付成果，并根据质量管理计划执行质量保证和质量控制。测试时，成本绩效指数为0.9，进度绩效指数为1.12。为获得用户批准，已有最终产品提交给客户。客户发现其中一个业务需求未执行。然而，客户己经非正式地要求了这项需求。项目经理应该怎么做?

A．要求客户创建变更请求 B．不接受变更，因为没有在初期范围中被同意

C．实施变更，因为对业务很关键，而且项目有缓冲时间D．审查干系人管理策略，要求内部管理层为项目提供额外资金 解答：A 即使是客户要求也要走变更流程

134.您正在对项目新产品执行质量控制和质量保证工作，希望在生产层面和客户层面均能避免产品返工成本。为了降低质量成本，您对质量团队有何期望?

A．建立质量控制程序 B．制定质量计划C．确认并消除造成产品性能不良的原因 D．实施质量审计

解答：D 见PMBOK第四版204页质量审计，采取后续措施纠正问题可以带来质量成本的降低

135.根据干系人登记册和项目章程，项目的业务需求必须从组织的各职能组获得。为了最终确定业务需求，要求这些职能组的意见需取得一致。应该使用哪一种工具和技术来收集需求? A．焦点小组D．德尔菲法C．推动研讨会D．德尔菲法 解答：C 引导式研讨会，强调“跨职能”，“达成一致”

136.团队成员转移到新项目上，项目经理转移到组织中的不同项目上。在检查组织项目的状态时，项目管理办公室通知说，该项目的合同未正常收尾，要求项目经理纠正这个问题。项目经理应审查下列哪一项? A．范围管理计划 B．审计采购C．记录管理系统D．范围核实

解答：C 见PMBOK第四版339页，记录管理系统用来管理合同采购文件和相关记录。该系统包含可检索的合同文件和往来函件档案

137.项目团队成员识别项目质量需求，并记录项目应该如何遵守这些需求。他们应该使用哪一项工具和技术? A．流程图，控制图和因果图 B．流程图，成本效益分析和趋势图 C．流程图，成本效益分析和控制图D．流程图，控制图和散点图

解答：C.规划质量的工具，趋势图/因果图/散点图都是质量保证和质量控制的工具，不是规划质量的工具

138.由于出现了未在风险登记册中识别的意外变更请求，项目范围和成本在项目执行过程中发生变更。该成本将由哪项预算储备承担?

A．管理储备B．意外开支储备 C．酌情储备D．应急储备

解答：A.权变措施应该动用管理储备

139.在项目会议中，二名工程师就向客户提交的设计方案发生争执。在他们争论过程中，项目经理决定结束会议。这是使用了哪种冲突解决技术? A．包容 B．合作 C．面对 D．回避 解答：D

140.从风险管理的观点来看。项目后评审提供了下列哪一项机会?

A．让项目经理能够确定能够向团队分发多少风险应急资金B．能够在产品初步设计时实施纠正措施 C．提供预期并尽可能减少未来项目风险的远见 D．为项目经理提供下一个项目任务的初始风险登记册 解答：C.项目后评审要进行经验教训总结，目的是减少未来项目风险

141.项目经理正在执行某个项目的质量保证，应该使用下列哪一项技术? A．流程图 B．散点图 C．根本原因分析D．帕雷托图

解答：C 只有C是质量保证的工具（过程分析），其他三项既是质量保证的工具，也是质量控制的工具

142.产品开发需要外包一部分内容，项目经理制作了一份文件，将会向供应商提供足够的细节来确定他们是否能够提供要求的外包部分。项目经理制作的是下列哪一部分文件? A．范围说明书B．信息邀请书C．产品规格书D．工作说明书

解答：D.采购工作说明书。注意C选项在PMBOK从来没有出现过，这样的选项一般不要选

143.某个一年期项目，在进行6个月后SPI为0.5，根据合同条款，合同被终止了。以下哪一个过程处理合同的提前终止? A．结束项目或阶段B．报告项目绩效C．结束采购D．实施质量保证 解答：C

144.在为一个大型项目开展风险分析时，项目团队创建了一个用于模拟的项目模型。计算与成本估算和活动工期等输入值迭代。然后从这些迭代中计算出概率分布。这属于哪一项技术的描述? A．趋势分析 B．赫茨伯格的模拟方法 C．德尔菲技术D．蒙特卡洛分析 解答：D.统计和模拟是蒙特卡洛的特点

145.项目处于执行阶段，若要减少项目中的威胁，项目经理应该怎么做? A．更新风险管理计划 B．实施行动减轻项目风险

C．执行蒙特卡洛分析，并确定影响 D．将风险因素报告给项目责任人，并征求决策

解答：B.实施风险应对措施

146.项目经理召集团队会议，解释项目并明确正式角色与责任。项目经理执行的是团队建设的哪一阶段? A．形成B．集会 C．面对 D．规范

解答：A

147.干系人感觉他们收到的信息十分复杂，难以理解。因此，不能正确做出决定。若要解决这个问题，应该怎么做? A．审查沟通需求B．减少报告数量C．包含一个常用术语表D．添加解释性附件

解答：A.规划沟通的工具，沟通需求分析：确定项目干系人的信息需求，包括信息的类型和格式，以及信息对干系人的价值。见PMBOK第四版253页，沟通需求分析

148.项目目标是为汽车行业开发改进部件，对原型的测量发现，这些通常都超出技术规定界限。分析显示造成这些差异的原因有多种。项目团队如何确定应首先解决哪个原因? A．鱼骨图 B．控制图 C．帕累托图D．趋势图

解答：C.帕累托图有助于找到关键问题，80/20法则

149.施工项目的项目经理获得提供额外混凝土基础的变更通知单批准。这个变更使用蒙特卡罗模拟来分析，但是忽略了天气条件。此外，项目团队成员户外工作的身体伤害风险没有考虑进去。项目必须按时完成，作为当地某个节日举办会场的部分基础。项目经理接下来应该怎么做?

A．接受项目进入违约，并为未按合同规定时间完成范围支付赔偿金B．坚持原始计划，并启动变更撤销程序

C．咨询项目发起人，并与主要干系人会面，寻找替代方案D．将这个新情况保留在项目团队内部，并希望天气发生变化允许完成项目

解答：C.ABD三个选项都可以明显排除

150.团队成员记录了某产品的每小时不合格品数量。若要评估质量并确保不合格品范围处于规定限值范围，应使用下列哪一项工具?

A．控制图B．检查 C．随机抽样 D．帕累托图

解答：A.题眼在于“规定限值范围”

151.项目团队发现项目有可能暴露于重大财务风险当中。若要管理这类风险，应使用何种策略? A．回避 B．分享 C．转移D．接受

解答：C.题眼是“财务风险”

152.项目启动大会计划安排在下周召开，且项目的进度较紧。然而，一名关键干系人拒绝批准项目管理计划，因为对产品性能需求的意见及其不一致。项目经理下一步该怎么办?

A 与关键干系人会面，并在启动大会前解决问题B 召开启动大会，并在之后调整性能需求 C．承认关键干系人的意见，并获得大多数人的批准D．准备变更请求，并提交给关键干系人

解答：A 项目经理应该积极主动地解决问题，问题出在一名关键干系人身上，所以应在启动会议之前和这名关键干系人进行沟通并解决问题

153.控制上下限以外几点表明过程失控? A．1 B．5 C．7 D．9 解答：A.154.某个施工项目的网络实施持续的不稳定，即使花了一些精力来纠正部分安装工作。项目经理指定一支特别工作小组来确定根本原因并解决问题。特别工作小组应使用下列哪项技术? A．统计抽样B．蒙特卡洛分析C．石川图D．帕累托图 解答：C.石川图又称为因果图

155.项目范围已明确定义，且项目团队之间执行过此类工作。进度绩效指数为0.7，在调查完差异之后，项目经理了解到，在现场工作的其中一名团队成员被项目发起人要求去执行确认为对项目很重要的额外活动。若要避免这种情况，项目经理应采取下列哪一项行动?

A．改进项目沟通，确保所有需求都得满足B．根据新的需求对项目范围进行变更

C．给同事提供明确的说明，停止范围蔓延D．开展变更必须通过变更控制委员会进行的沟通 解答：C.题眼为“范围已明确定义”，“额外活动”，可以判断为范围蔓延

156.在正式建议邀请书发出后，潜在供应商提交了投标文件，所有供应商的投标包括两个信封，一个是技术提案，另一个是财务提案。项目采购人员收到了三份报价： A供应商，120万美元；B供应商，140万美元；C供应商，100万美元。项目采购人员向项目经理通报了选择提案的困难。项目经理忘记向项目采购人员提供什么? A．资源选择标准Source selection criteria B．合格卖方名单C．卖方提案D．自制或外购决定 解答：A.实施采购过程的输入供方选择标准，另外可以根据题意排除BCD三个选项

157.项目经理估算开发新产品的成本。在最有可能的情况下，成本将会是10，000美元。在最好的情况下，成本将会是9，000美元。在最坏的情况下，成本将会是17，000美元。如果利用PERT加权分析法，项目的预期成本将会是多少? A．9，000美元 B．10，000美元 C．11，000美元D．12，000美元.解答：C 通过PERT可以计算出预期成本为C

158.项目经理收尾一个新客户的项目，有可能与客户建立长期关系。项目经理应该怎么样做来加强这种关系? A．开展客户满意度调查B．确定可交付成果的正确性 C．评估挣值绩效D．开展审计调查

解答：A BCD都是为了达成项目目标绩效要做的，但不是为了巩固客户关系而做的； 根据题意选择A

159.初始项目管理计划确定项目预算（BAC）为200万美元。一项审计审查显示实际成本为500万美元，实际挣值为100万美元。该项目的剩余部分期望能按时在预算内(on time and on budget)继续完成。预计的完工预算（EAC）为多少? A．1，000万美元B．700万美元 C．800万美元 D．600万美元 解答：D 根据题意可以判断为非典型偏差，EAC=BAC-EV+AC=600万

160.项目经理为客户管理一个重要项目。项目进度和成本都在控制当中，一名关键团队成员离开，项目经理无法找到具有相当技能和经验的替代人选。项目经理首先应执行下列哪一项?

A．继续张贴招聘广告，直到招到合格人员B．使用技能较低的资源继续项目执行

C．获得客户的授权终止该项目D．跟职能经理协商，强行留下关键因队成员，直到做完为止 解答：B A是很被动的做法；CD可明显排除；

161.下列哪一项属于了解过程绩效是否处于规定限值的方法? A．趋势图 B．流程图 C．控制图D．帕累托图

解答：C.162.某项目经理受命承担一个项目，并且目前通过团体活动制定该项目的需求基准。可采用何种团体活动方法? A．头脑风暴法和亲和图法B．一致同意和大多数原则C．原型和需求文件D．基准和控制图

解答：A.收集需求的群体创新技术。B属于群体决策。群体创新技术通常需要组织一些群体活动来识别需求，见PMBOK第四版108页群体创新技术

163.建立项目模型时，项目经理希望确定总体风险影响，并进行重复模拟，以便查看统计效果。

项目经理应使用下列哪一项技术?

A．敏感性分析B．决策树分析C．预期货币价值分析D．蒙特卡洛分析 解答：D 统计和模拟是蒙特卡洛的特点

164.项目需求已经充分定义。然而，执行组织没有资源来开发项目，希望使用一家提供所有管理服务的提供商。项目经理指的是哪种合同类型?

A．固定价格合同B．成本补偿合同C．工料合同D．成本加奖励合同

解答：A 范围明确的前提下，固定总价合同对于买方风险最小

165.项目可交付成果获得批准，且项目经理收到最终发票的付款。目前正在执行采购审计。谁会提供项目收尾的正式授权?

A．项目团队B．主题专家C．项目发起人 D．项目联络员 解答：C 谁有权批准发起项目，谁就有权批准收尾项目

166.在项目过程中，发生了一个事件。该事件影响了项目成本，但是未影响到时间。该事件之前被组织团队识别为一项潜在风险。若要限制该事件对于项目成本的影响，项目经理应该怎么做?

A．查看风险登记册，并确定适当和既定的应对措施B．分析该事件，包括对成本和时间的影响，并创建变更请求 C．制定权变措施，并立即实施，尽可能减少成本超支 D．执行敏感性分析，确定不同应对的成本超支灵活性 解答：A.对于已知-已知风险，一旦发生应该马上采取行动执行风险应对措施

167.项目经理接管了公司的新项目。公司没有这类项目的以往经验，项目团队集中精力于风险管理，并开始识别风险的过程。下列哪一项是风险识别方法?

A．专家判断，头脑风暴法和蒙特卡洛分析B．德尔菲技术，头脑风暴法和访谈 C．头脑风暴法，专家判断和经验教训总结D．风险登记册，德尔菲技术和干系人分析

解答：B.A中蒙特卡洛分析属于定量风险分析，C中的经验教训总结不是工具，D中的干系人分析是识别干系人的工具，B中三项均为识别风险的工具

168.施工工地受到风暴破坏。因此，项目经理授权采购替代材料以及获得额外的资源，确保使项目保持进度。项目经理做此决定时，使用了下列哪一个文件? A．风险管理计划B．库存管理计划C．采购计划D．质量管理计划 解答：A.只有A选项和风险管理相关

169.项目风险已被识别，井已经制定详细的响应计划。最终进度和成本预算也已完成。项目经理接下来应该怎么做? A．设计一份有效的沟通B．执行项目，因为所有资料都已齐全 C．获得干系人对项目计划的批准D．制定项目的关键路径

解答：C.本题有两个知识点，1.规划风险应对之后通常要对其他各个知识领域进行更新并最终确定；2.最终的项目管理计划一定要经过批准才能执行

170.下列哪一个配置管理活动属于执行整体变更控制过程的组成部分? A．将实际项目绩效与项目计划对比 B．更新范围管理计划

C．确定并记录项目产品的功能特性和物理特性D．核实可交付成果的完成程度

解答：C 选项D属于核实范围，A是局部控制，B也属于局部控制C选项的关键词是“确定”产品功能特性和物理特性

171.在项目绩效审核期间，项目经理确定由于团队绩效较差，某些活动未能按时完成。下一步采取的措施是什么? A．为愿意加班的团队成员提供奖励、满足项目需求B．寻找可能影响团队绩效的根本原因 C．审查进度，调整进度与当前的团队绩效相符D．推动培训课程，提高团队绩效 解答：B

172.由于干系人的进度制约条件，项目发起人要求项目经理放弃项目启动大会。下列哪一个项目管理过程被忽视了? A．规划沟通 B．识别干系人 C．管理干系人期望 D．管理项目团队

解答：A.173.项目经理创建了工作分解结构(WBS)和WBS词典。应该使用下列哪一个因素来确定工作包详情和层次? A．项目的复杂性B．自上而下法C．WBS结构的格式 D．单个的工作组成部分

解答：A.一般情况下WBS根据项目复杂性可分解4-6层

174.某一大型项目可对整个城市造成影响。该项目的项目经理收到了有关项目实施和预期结果的不同反映，某些人对项目预期结果感到满意。而其他人则相反，并威胁称，如不更改项目范围将诉诸法律。项目经理未采取下列哪项行动? A．利害关系者分析B．沟通需求分析C．风险分析 D．偏差分析

解答：A.175.项目经理己经计算出到目前为止项目的以下各值: 计划价值=10，000美元实际成本=12，000美元进度绩效指数=1.3 项目经理计算项目的成本绩效，从这些数据中项目经理能够获得哪些信息? A．成本绩效指数大于1.0，表明目前为止所完成的工作成本超支

B．成本绩效指数大于1.0，表明目前为止所完成的工作未超支

C．成绩绩效指数小于1.0，进度绩效指数大于1.0，表明项目进度正常

D．成绩偏差为1，000美元，目前为止项目超支 解答：B EV=SPI*PV=13000，所以CPI=EV/AC>1

176.一家公司的一个部门最近实施了一项新工具。项目经理必须估算在另一个部门大量推广此工具的成本。项目经理应使用下列哪一项估算技术?

A．类比估算B．启发式估算C．三点估算D．自下而上估算 解答：A

177.一家信息技术门口公司正在竞争一份合同，IT公司必须准备一份建议书。然而，买方的需求没有明确定义。下列哪一项将有助于IT公司定义买方的需求?

A．自制或外购分析B．参与投标人会议C．采购谈D．编制工作说明书

解答：B.根据题意IT公司是供方，采购中SOW是买方定义的，不能由供应商来编制，所以不能选择D。投标人会议有助于澄清需求

178.下列哪一份文件能跟踪整个项目生命周期的需求?

A．项目章程 B．需求文件 C．需求跟踪矩阵D．项目可交付成果

解答：C.见PMBOK第四版111页，需求跟踪矩阵

179.在执行一个实施法规变更的项目时，根据专业技术专家的建议，项目经理发现新流程不符合法规指导方针。一个项目变更要求额外的资源，否则项目会受到负面的影响。项目经理首先应该怎么做? A．更新项目质量管理计划B．评估变更，并提交更新的资源计划以供批准 C．修改沟通管理计划时D．进行成本效益分析 解答：B.变更流程

180.项目经理分析后得出结论，项目的成本绩效指数(CPI)为80%。到目前为止，项目的实际成本为100，000美元，但是预计到目前的成本应为120，000美元。项目的进度绩效指数(SPI)是多少? A．0.96 B．0.83 C．0.76 D．0.67

解答：D.已知CPI=0.8，AC=100000，PV=120000，可以求出EV=80000，所以SPI=EV/PV

181.在一个复杂的项目中，干系人有着不同的信息需求。下述哪项可以帮助项目经理满足干系人的期望? A．沟通模型B．沟通管理计划 C．沟通矩阵 D．沟通范围 解答：B 见PMBOK第四版256-257页，沟通管理计划

182.项目预算为825，000美元，管理储备为10，000美元。那么项目成本基准是多少? A．815，000美元 B．805，000美元 C．820，000美元 D．825，000美元

解答：A 总预算=成本基准+管理储备

183.某项目在一个大型操作环境中使用生产性基础设施。发生了一次事故，但是实施了一个技术解决方案来解决问题。在这种情况下，一名项目干系人仍然投诉，这是因为?

A．项目发起人未得到通知，且未批准所选择的方案B．风险未识别，未评估且未在风险日志中更新 C．变更控制委员会未得到通知，且事故未进行评估D．变更造成了一个可能已经导致重大操作影响的风险 解答：D B不一定完全成立，这个风险不排除前期已被识别后依然发生。另外ABC选项 比较绝对化，D是”可能”的原因

184.一位客户致电项目经理，要求对项目做微小变更以激活报告功能。项目经理通知开发队实施该报告功能。在测试阶段，发现该报告功能未能满足客户期望。项目经理本应执行下列哪一项? A．让开发团队提供详细的功能需求B．拒绝实施该变更，因为项目所处阶段较晚

C．针对微小变更制定项目变更请求D.通知开发团队并与客户探讨功能详情 解答：C 题目还是在强调要走变更流程，哪怕是微小的变更

185.一家公司为不同客户实施了多个类似项目，所有项目都遇到了同样问题。若要提高新项目的绩效，避免返工和无法达成项目目标，应该怎么办?

A．为所有项目制定一个风险分析团队，避免问题再次发生B．记录并审查整体变更控制 C．培训项目团队，与客户召开需求会议D．记录并沟通经验教训' 解答：D.186.在一个软件开发项目的执行阶段，两名团队成员对谁应该做测试意见分岐。项目经理应该参考人力资源管理计划的下列哪一部分?

A．角色与职责 B．项目组织图C．人员配备管理计划D．项目人员配备

解答：A.其实最佳答案应该是RAM，但题目没有给出，那就要选择一个最接近的；人力资源管理计划包括ABC三项内容，其中A最接近RAM

187.制定项目章程需要下列哪项输入?

A．预测 B．组织过程资产 C．范围定义D．项目管理计划 解答：B

188、要确定导致最大数量缺陷的原因，应该用以下哪项工具? A．帕累托图B．因果图 C．控制图 D．流程图

解答：A.189.在采购规划过程中，主办单位表示，项目经理必须创建一个风险最小的采购计划。以下哪种合同类型表明买方风险最小?

A．成本加激励费用合同B．总价加激励费用合同C．成本加固定费用合同D．工料合同 解答：B.190.在识别对项目预算会产生负面影响的风险发生之后，项目经理需要确定剩余的应急储备是否足够。项目经理应该采用下列哪一项工具或技术?

A．储备分析 B．偏差和趋势分析C．应急分析D．SWOT分析

解答：A.191.当项目接近完工时:

A．就不再需要风险管理 B．变更成本一般会增加C．高风险项的可能性会增加 D．不再需要应急储备

解答：B.项目接近完工时，变更成本会增加；风险发生的概率会降低，但一旦发生的影响会增加

192.A公司发现一项技术可以提高盈利，并开始一个概念验证项目。为了提高项目成功的可能性，项目经理雇佣了一名高级开发人员。这属于下列哪一项正面风险的策略实例? A．提高 B．分摊C．开拓D．接受

解答：A.193组织内的办公室政治曾对之前的项目造成负面影响，并因此占用了利害关系者的大量时间。防止办公室政治影响当前项项目经理在项目开始时应该怎么做?

A．向高级管理层寻求赞助B．推荐一个具有实际能力的新项目经理处置办公室政治

C．聘请一名第三方项目经理，以避免组织内政治D．让利害关系者为项目选择合适的项目经理 解答：A.题目的关键点在于项目经理本不应该处理政治问题，大多数情况下也无权处理政治问题 194.在绩效审核期间，项目经理发现项目的进度绩效指数大于1.0，这说明什么? A．比原计划完成更多的工作B．比原计划完成更少的工作

C．项目按计划顺利进展 D．只完成了计划在这个时间点完成的工作

解答：A

195.在交付一个关键产品期间，识别到一个问题将会延迟项目两周时间。在评估该问题时，很清楚的是，某个团队成员一个月前已经注意到这个风险，但是没有告诉项目经理。谁该为没有识别到这个项目风险负责? A．项目团队成员B．项目发起人 C．项目风险经理 D．项目经理

解答：A

196、在项目启动阶段，项目经理得知干系人可能以多种积极和消极的方式影响项目。在这种情况下，项目经理应该怎么做?

A．给高级管理层和项目发起人分配任务，让其减少干系人的人数 B．执行一项干系人分析，并按照权力、利益方格给干系人分组 C．将管理行动集中在关键干系人上D．更新风险登记册 解答：B.见PMBOK第四版248页，干系人分析

197.寻求项目计划获得批准之前，项目经理准备了一份干系人分析。项目经理应该识别下列哪一项? A．传达项目计划的方法或技术B．每位识别的干系人参与度

C．根据谈判和专业知识识别干系人D．干系人的角色、兴趣、期望和影响

解答：D.见PMBOK第四版248页干系人分析，通过干系人分析识别出干系人的利益期望和影响，并把它们和项目目的联系起来

198.项目经理向客户提交可交付成果以供批准。客户称可交付成果没有达到验收标准，并要求项目经理对可交付成果进行返工。客户还希望查看返工进度的相关信息。项目经理接下来应该执行哪一项活动? A 配置识别。B 配置核实与审计C．配置状态记录D．配置控制

解答：B.配置管理活动中，配置核实与审计能保证项目配置项的正确性，见PMBOK第四版95页配置管理活动

199.下列哪个团队组建阶段最不可能发生团队成员之间的冲突? A．形成阶段B．震荡阶段C．规范阶段D．成熟阶段 解答：D.200.下列哪项工具与技术运用在采购规划中?

A．储备分析 B．自制或外购分析 C．投标人会议 D．供应商投标分析

解答：B.CD都属于实施采购的工具，A和采购管理没有关系祝大家一次通过PMP！华夏智诚李琼提前恭贺