企业近三年的无诉讼情况承诺书

第一篇：企业近三年的无诉讼情况承诺书

企业近三年的无诉讼情况承诺书

致：

我司承诺无以下情况：

（1）同一项目因施工承诺的项目劳务人员不到位或施工现场质量安全管理不善或其它不履行施工承诺的行为受到有关行政主管部门通报；

（2）除不可抗力外，因承包人原因放弃承包或不能按规定与发包人 签订合同或不能履行合同；

（3）因劳务单位不履行施工承诺引起的合同中止、纠纷、争议促裁 和诉讼记录的；

（4）因劳务单位原因造成工程质量达不到承诺标准或工期延误的；（5）因拖欠劳务工人工资款被有关部门通报。

以上承诺情况属实，如有虚假，服从甲方处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

第二篇：近三年无行贿犯罪行为承诺书

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本公司、公司法定代表人及其项目经理近三年无行贿犯罪行为，愿以接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：河南华隆建设工程有限

公司

2018年8月23日

第三篇：近三年企业无不良记录承诺书

近三年企业无不良记录承诺书

焦作金叶醋酸纤维有限公司 : 本人 董春立系 河南华隆建设工程有限公司 的法定代表人，现承诺我公司近3年内无重大质量、安全事故，无重大经济纠纷，无商业贿赂、行政处罚等不良行为记录。

如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位： 河南华隆建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

2018年6 月1日

第四篇：近三年诉讼及仲裁情况说明

近三年诉讼及仲裁情况证明

本 所 是 **************聘 请 的 常 年 法 律 顾 问 , 处 理 **********的 法 律 事 务。经本所适当调查,本所郑重声明:

一、本所自 2015年 6 月 1日至 2018 年 6 月 1日期间未代理任何该公司因经济行为作为被告的案件。

二、本所自 2015年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 1日期间未代理该公司因履行合同中发生商业纠纷、严重违约或属投标人及其分包商的原因而终止合同而被诉讼的案件,且未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态。

律师事务所名称:*****(盖章)签

字 : **** 出具日期:2018年 6月 1日 办公地址:********路7号 电

话:*************

第五篇：企业无诉讼情况说明

企业无诉讼情况说明

国网河南省电力公司：

开封光利高科实业有限责任公司是国家电力工程总承包贰级资质企业，在以往工程施工中严格按照业主合同的要求进行施工，遵守国家法律，法规，企业信誉良好近三年未发生经济和工程质量的经济纠纷。

特此证明！

河南智言律师事务所 二〇一五年一月十五日