第一篇:工程劳务分包承诺书
工程劳务分包承诺书
致:南通宏仁建设工程有限公司
为了明确责任,提高企业经济效益,强化财务管理,确保工程质量,加强安全及文明施工管理,调动工人的积极性,在平等自愿的前提下,我自愿向公司作出以下承诺:
一、工程劳务分包的经济责任
1、经本人申请,公司研究决定,将大东汽车部件(南通)有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给(具体内容见合同副本)。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期,及公司管理费用全额;确保工地安全文明施工,确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任,按有关法律法规,市、县、区、公司规定条款执行。
2、工程质量实行分包人终生制,工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务,按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量
本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工,建立质量管理体系和质量管理制度,健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制,确保工程施工质量达到合同要求标准,若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工
1、本人在工程施工过程中,保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度,确保施工安全。
2、本人在施工过程中,必须按相关要求采取安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用
3、非施工有关人员严禁进入施工现场,一旦进入施工现场并发送事故,由本人承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中,严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定,确保文明施工,若不执行则产生的罚款及后果由本人承担。
四、应承担的责任和义务
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工,包质量、工期、安全。杜绝安全事故,争创文明工地。
2、遵守公司的财务管理制度,承担本工程的一切经济责任,自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程款,否则视为个人行为,由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字,属个人行为,公司不承担任何责任。
3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同(协议),在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失,公司可向本人追偿。
4、由本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司,公司有权向本人追偿经济责任及经济损失,本人会主动承担经济责任,与公司无关。本人向公司承诺:凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷,本人将主动承担经济责任,与公司无关。按时支付人工工资,做到不拖欠,保证工人不闹事上访,确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故,其损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工,保证遵守合同条款规定,不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失,由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发送重大事故、安全责任,公司有权调换施工队伍,本人承建的工程收入属另外队伍所得,所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督,服从公司的管理,执行公司各项规章制度。
五、本工程所有费用
工程款的垫资均我本人承担。
六、工商,税务,安检等部门到现场检查出现的问题,一切由本人自行处理,所有费用自理。
七、农民工工资保证金由本人承担。
八、本承诺一式三份,均具有法律效力,不能单方终止和取消
承诺人: 身份证号码:
****年**月**日
第二篇:劳务分包承诺书
承诺书
我服务有限公司(分包单位)为规范我单位劳务人工费和劳务工工资的支付行为,保障劳动者的合法权利不受侵害,促进建筑市场健康有序的发展,根据《国务院办公厅关于切实解决建筑领域拖欠工程款问题的通知》、劳动和社会保障部、建设部联合发出的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》(劳社部发[2004]22号)、《劳动合同法》等文件规定,对于北京港源建筑装饰工程有限公司(发包单位)做如下承诺:
1、我单位严格按照劳动合同约定向劳务工人发放劳动工资,不管在任何情况下,决不拖欠劳务工人工资,每次发放工资经劳动者本人签字,发放工资由招标人监督直接发放到劳务人员手中。
2、我单位接受总承包单位的监督与管理。执行总承包单位劳务用工和工资支付的相关规定,在总承包单位项目经理部的直接监督管理下,做好劳务工资支付工作。
3、如我单位发生资金矛盾时无条件优先行支付劳务工工资。
4、我单位成立劳务工资支付纠纷处理领导小组,法定代表人是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人,并有专人负责此项工作,保证把纠纷化解在本单位,决不以任何借口进行推诿、拖延。一旦发生上访事件,我单位及时向地方政府汇报,主动做工作,争取最大限度化解矛盾,减小负面影响。
5、杜绝拖欠农民工工资问题,如有拖欠,一切责任由我公司承担。
务有限公司
2013-9-25
第三篇:工程劳务分包
附件三(1401):
合同编号:
工程劳务分包
甲方: 建平太平建设有限公司茂名高新区项目部 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程名称: 茂名石化工业工业区景观工程
二、工程地点: 广东省茂名市石化工业区
三、工程承包范围及内容: 乔木绿化、灌木地被绿化、照明工程
四、承包方式:
1、承包及结算方式:本工程采取结算包工、包料,施工图预算加签证结算方式。园林绿化按总造价下降14%(不含税),照明及喷淋系统按总造价的14%计算。
2、预(接)算编审原则
(1)园林绿化工程执行2010版《广东省园林绿化综合定额》。
(2)照明及喷淋系统执行2010版《广东省安装综合定额》。
(3)单项工程绿化及安装部分材料价格执行茂名市建委颁布的相应的时期信息价,缺项部分的材料在购买前询价报甲方审签后作为采购及结算的依据。
五、合同工期
1、开工日期: 2013年12月5日,完工日期: 2014年1月30日。
2、施工期间如遇自然灾害等不可抗力,经甲方工程部及项目负责人、监理、业主签字认可后,工期可相应顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
六、工程质量标准: 合格
七、合同价款
1、本合同工程总价款暂定人民币 1300万 元(大写: 壹仟叁佰万元);实际工程总价款以业主方: 茂名市高新区管委会 最终结算审计为准。
2、工程数量为暂定量,实际数量以工程竣工后监理,业主最终签字确认的工程量为准。本工程综合单位一次包定,本合同所列综合单价为完成该项目的包含的人工费,材料费,机械费,间接费,利润,措施费等的全部费用单价。
3、施工期间若涉及合同外工程变更及增加工程量的须报甲方部门,监理,甲方签字:
第页
共
页
乙方签字:
业主同意方可实工。合同外变更工程量发生后七日内必须上报甲方工程部及项目负责人,监理,业主签字确认,否则甲方有权不予认可。
4、合同一经签订,不受市场价格变化影响,按合同约定标准进行结算。
八、付款方式
合同生效后,工程施工期间,乙方上报工程资料,甲方给予审核。以完成工程量的30%支付,每季度结算一次;项目竣工,并检测合格后,甲方需在项目竣工后第二年支付乙方全部工程款的30%;第三年全部结清。
九、设备供应
乙方负责对乙方自购材的质量把关,若使用不合格的设备和构配件,造成的损失及由此引起的一切后果由乙方负责。
十、工程质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第六条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保修期 3 年。
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场,所完验收合格工程产值按 60% 结算,余额作为甲方损失补偿。
3、分项工序验收,必须经监理、业主签字验收后方可进行下道工序施工。
4、甲方平时定期或不定期抽查,发现质量问题时,乙方必须按甲方要求限期整改,所发生的一切返工费用均由乙方自行承担,并由乙方承担由此给甲方造成的损失。若多次发现质量问题,甲方有权终止合同,乙方无条件退场,按已完验收合格工程量的 60% 办理工程结算,余额作为甲方损失补偿。
6、乙方平时上报工程资料一式 肆 份,项目部留存 贰 份。
十一、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方有权责令限期改进,乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。若造成工期延误,每拖延一天按 元承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。若乙方明显无力按约定工期完工(连续两周不能按甲方确认的计划完成,或进度滞后达30%)时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在接到甲方退场通知的十日内无条件退场,并且按已完合格工程量的 50% 办理工程结算,余额作为甲方
甲方签字:
第页
共
页
乙方签字:
损失补偿。
3、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:食宿、工具、水电等施工设施由乙方自行解决,甲方予以协助。
十二、安全及文明施工
1、合同签订生效后,乙方将应投入的人员,包括合法证件,特殊工种上岗证报甲方审查、备案。凡参加乙方施工的人员,包括管理、临时聘请或雇佣人员等与乙方是劳动关系,乙方负责其培训、安全教育、社会保险金的缴纳、工资发放等一切事宜,并负责因上述人员作业不当给第三人造成的人身、财产等损失的赔偿。
2、乙方要对进场施工工人进行安全三级教育,不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象等违法行为,如果发生以上事件无论什么原因,除甲方对乙方处以 5000元/次的罚款外,乙方还必须承担由事件带来的一切综合损失。
3、乙方对施工安全负责,由于施工过程防护措施不当和施工质量原因造成人身生命或财产损害,乙方须承担全部经济和法律责任。
4、甲方要求乙方按照国家施工安全操作规程及现场安全制度施工,因乙方不遵守现场安全文明施工和各项管理规定,造成的一切罚款均由乙方承担。
5、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员、童工及其他国家法规明令禁止的用工,否则后果自负。
6、乙方严格遵守和执行上级主管部门及当地政府对施工队伍管理的有关规定,做到标化管理,文明施工,因甲方企业文化建设需要或其他需要,乙方人员使用甲方标志时,负责保管、维护甲方设备,否则造成的损失均由乙方承担,标志、设备的所有权归甲方。
7、乙方须选择证照手续齐备的车辆,运输途中发生的一切事故均与甲方无关。
十三、甲方责任和义务
1、按约定提供施工图纸,及时进行技术交底。
2、协助乙方施工现场的对外协调工作。
3、按合同约定进行工程全过程管理,工程完工后及时组织工程验收。
4、为保证工程的顺利进行,乙方对本工程的工程款须专款专用,且须提供专款专用证明;甲方有权对乙方的工程款支付、乙方在本工程的财务情况进行监管、督查,乙方必须配合。
十四、乙方责任和义务
1、按合同约定的工期及质量要求完成项目施工任务,承诺为完成该工程投
甲方签字:
第页
共
页
乙方签字:
入不少于 元的资金,否则由此造成的一切损失由乙方承担,并按已完验收合格工程产值的 结算退场,余额作为甲方损失补偿。
2、服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反合同内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、乙方未经甲方书面认可,不得以任何理由擅自停工或消极怠工,否则,甲方有权责令其退场,由此导致一切后果及损失由乙方承担。甲方有权要求乙方按照已完验收合格工程产值的 50% 予以结算退场,余额作为甲方损失补偿。
4、在工程签证、结算等往来联系函中,未征得甲方同意,乙方不得直接联系业主,乙方与业主之间的往来文件对甲方没有约束力。
5、未经甲方的书面认可,乙方不得将其承包的工程转包或分包。如乙方将其承包的工程转包或再分包,甲方有权终止合同,并承担由此给甲方带来的工期和经济损失,按照已完验收合格工程产值的 50% 予以结算退场,余额作为甲方损失补偿。
6、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 7 日内进场维修,10 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
7、乙方承诺准备不少于 元解决农民工工资,否则由此造成的一切后果均由乙方承担,甲方有权要求乙方按照已完验收合格工程产值的 50% 予以结算退场,余额作为甲方损失补偿。
8、乙方严禁以甲方名义发生一切与工程相关的经济往来,乙方承诺在对该工程施工中发生的一切经济往来,如材料供应、机械租赁、用工等,与甲方无任何关系,在此期间发生的一切经济纠纷,乙方自行解决,否则由此造成的一切后果均由乙方承担,甲方有权要求乙方按照已完验收合格工程产值的 50% 予以结算退场,余额作为甲方损失补偿。
十五、风险划分
在工程通过业主竣工验收合格之前,材料设备及工程毁损、灭失的风险由乙方承担;在验收合格后由甲方承担。
十六、附则
1、本合同经双方签字签章后生效。
2、本合同于 2013 年 12 月 28 日在 签署。
3、本合同一经签字,双方应严格遵守,如因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方签字:
第页
共
页
乙方签字:
以下无正文。
甲方:(签章)代表:(签字)电话:*** 开户银行:茂名中国农业银行 账号:6228481***4 潘璐 签字日期:2013年12月28日 说明:附
1、授权委托书(如果有)
2、乙方法定代表人、授权代理人(如果有)身份证复印件
3、乙方公司的营业执照、税务登记证、资质证书(如果有)、组织机构代码证
乙方:(签章)代表:(签字)电话: 开户银行: 账号:
签字日期:2013年12月28日
甲方签字:
第5
页
共
页
乙方签字:
第四篇:劳务分包履约承诺书
履约责任承诺书
致:公司
我公司作为工程的劳务分包方,参加该工程劳务承包﹙包括人工、周转材料、耗材、机械等﹚,向贵司作如下承诺:
1、我司对本合同各条款已充分考量,为双方洽商一致后的真实结果,对前期的资金投入已有充分准备,合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我司保证不以任何理由中途停工,忠实全面的执行本合同。
2、为了保质保量的完成该项目,合同签订后本司项目经理(姓名)、技术负责人(姓名)作为本工程的主要管理人员,自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。
3、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的施工进度、质量、安全和文明施工全权负责,并愿意承担由于施工进度、质量达不到合同要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。积极承担质量保修期内的维修责任。
5、同意按20元/m交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。
6、保证将按贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷,若因我司负责经营管理的所有项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我司承担,并以履约保证金及该项目的应收款项作为担保。
7、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的工程施工协调会议,对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告,不得有所隐瞒,双方相互沟通。如因现场施工中出现的各类问题遭投诉,同意一次扣罚 500 元的履约保证金。
承诺方:(公章)
项目负责人:(签名)
年月日 2
第五篇:工程分包、劳务管理制度
工程分包、劳务管理制度
第一条 工程分包管理规定
事先未报经监理审查并取得业主批准,承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。若监理发现承包人有违法分包和转包现象,应立即指令承包人予以整改,清退相应队伍和人员,并报知业主。
第二条 分包审批、登记程序
对于承包人提出的劳务分包,分包人应具有相应的劳务分包资质,报经监理审查并报业主核备。
第三条 劳务管理
承包人应按监理规定的格式和间隔时间,向监理提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表,这些人员和装备必须满足或超过在投标书中所列的数量和质量。若监理认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求,应向承包人发出增加人员和装备的指令,承包人在接到指令后14天内,必须按指令要求增加人员和装备。
第四条 工程分包、劳务协作管理
工程分包、劳务协作应符合??规定;并根据合同文件规定建立农民工工资支付保证金,避免劳务纠纷。
第五条 违规分包的处理
1、若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位;或合同中未有约定,又未经业主批准,承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成;或承包人将建设工程主体结构或关键性工作的施工分包给其他单位;或分包人将其承包的建设工程再行分包的,按招标文件63.1款承包人违约处理。
2、若监理发现或明知承包人有违法分包和转包现象,应及时清退并报业主,如未指令承包人清退相应队伍或未及时报知业主,每次对监理课以10000元违约金处罚。