通风系统安装工程施工合同书

第一篇：通风系统安装工程施工合同书

通风系统工程承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将天盛商城2#、3#楼消防通风系统工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。第一条：工程概况及承包范围 1．工程名称： 2．工程地点：

3.工程规模：新建：2栋。4．承包范围：

①.消防排风系统安装； ②.按图施工，不得偷工减料；

③.各单台风机控制箱及至风机间电缆安装； ④.负责做整体消防系统的验收资料；

⑤.负责整体消防系统报检测验收，含检测费用；

⑥.负责办理整体消防系统验收，直至验收合格，领取合格证为止。第二条：承包方式

承包方式：包工包料。第三条：合同价款；

合同价款：元）。含检测费，验收费用。以上报价不包含税金。第四条：材料供应：

1.本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

2．乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第五条：工程期限

本工程 年 月 日开工，工期 年 月 日前乙方必须完成所有约定的工程量并组织验收。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方营运，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。第六条：工程质量及验收交工

1.工程质量应全部达到设计要求和符合消防排风规范及工程验收标准。2．本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸。

3．工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

4．工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。第七条：工程款（进度款）支付结算

1．乙方按图纸要求做完每一层风管后甲方应付每一层工程量的80%给乙方； 2．乙方做完全部工程量后甲方应付总工程量的85%给乙方。3．乙方验收后，甲方应付总工程量的97%工程款给乙方。4．剩余总价3%待保修期满过后7天内结清。第八条：竣工验收

工程施工完毕，甲方现场确认，并以消防部门验收合格通过即视为竣工验收。消防部门验收过程甲方必要参加。第九条：产品设备保修

1.质量保修：乙方对所有的通风设备保修一年（从工程竣工消防验收合格之日起正常运行一年），消耗品及易损件不在保修范围，详细保修办法参照生产商《维修保养手册》。未经乙方技术人员或授权人调试开通的系统不在保修之内。

2.问题处理：如设备发生故障时，乙方应接到甲方设备管理员的电话或书面通知后24小时内派人到现场维修并及时解决问题。如乙方不及时处理以上问题，甲方派人处理所产生的费用从乙方总工程款扣出。产品在安装过程和使用过程产生事故时，任何乙方不得擅自销毁记录数据，否则违约方承担全部责任。保修期内属设备质量问题由乙方负责，需要更换的零备件由乙方承担费用；属甲方使用不当而损坏的零备件由甲方承担费用，但乙方负责免费维修。

第十条：双方职责

（一）甲方职责；

1．派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

2．根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户或乙方公司委托的账户上。

3．如建筑设计变更，增加项目造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

4．协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

5．因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

（二）乙方职责；

1．施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。2．按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。

3．严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。4．已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。

5．及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

6．在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。7．严格遵守行业标准安装施工。并按照相关的操作规程操作，确保安全。8．工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。第十一条：违约责任和仲裁

双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙及时双方协商解决。协商不成时任何一方均可申请有关部门进行调解，调解不了的，可向当地人民法院提起诉讼。

第十二条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。第十三条：其他条款

1.在本合同份数及有限期限及双方签字后，双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力；

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

4、本合同双方签字盖章后生效，保修期满、付清工程余款后合同自行失效。

甲方： 乙方： 法定代表人 : 法定代表人： 委托代理人 ： 委托代理人: 日期 ： 年 月 日 日期： 年 月 日

第二篇：通风工程施工分包合同书

人防通风工程施工分包合同书

总包人(以下简称甲方):

分包人(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》以及省、市建委的有关文件规定，为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，经双方协商同意，签定本合同。

一、工程名称：

二、承包方式：

三、承包范围及内容：

1、管道制作及安装，送排风系统设备安装；

2、设备调试、系统测试验收；

3、技术培训及保修服务；

4、相关协调、报审及验收。

四、本工程所采用设备由甲方提供

五、工程造价及结算：

1、按上述承包范围及内容完成，镀锌薄钢板通风管道制作安装按125元/平方米计算，以实际工程量为准。风机、风阀安装按投标定额人工下浮10%计算总价。物价调整或市场物价变动不作任何调整。

2、总造价包干已包含营业税。

3、工程变更及增减工程按实结算。

六、付款方式：

本工程无预付款，当月完成工程量的60%付款，安装完成后经调试合格后付至合同总价款的70%，竣工验收合格、办理完结算，向甲方提供竣工图，并通过验收后付至合同总价款的95%，余下5%作为保修金在保修期满一个月内付清。

七、工程工期： 按业主要求

八、工程质量：

1、乙方在施工中应采取科学的施工手段，确保工程质量，如施工中出现质量问题，需无条件返工修复达到合格，由此产生的一切费用由乙方自行负责。

2、按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或行业的质量检验评定标准为依据，质量标准为合格，竣工后由甲方、建设单位、物业公司、监理、政府相关部门进行验收。

九、使用材料、设备的质量要求：所有的材料、设备进场必须经监理、业主验收后才能使用、十、保修期：按国家有关规定执行。

十一、双方的权利与义务

（一）、甲方责任

1、向乙方提供施工用水、电接口，并协调移交相应的施工场所；

2、按合同约定按时支付工程款；

3、协调土建等相关专业工程的关系和作业次序；

4、有权对乙方分包工程进行全面监督和管理。

（二）、乙方责任

1、施工中的仓库、工人宿舍、现场办公等由乙方自理；

2、保证在工程竣工10天内办理竣工验收手续；并保证一次性通过有关政府部门验收；

3、服从接受甲方的现场管理和质量监督；乙方应积极配合甲方的相关工作，甲方所发生的指令乙方必须执行。按时参加甲方、监理组织召开的各种会议，服从甲方的各项规章制度和管理制度。

4、采购的材料、设备必须是高质量的优质产品，其性能安全，可靠、型号、规格必须满足设计要求及相关技术规范要求；所使用的材料必须经甲方、监理单位对质量认可后才能采购，质量必须要达到合格以上。

5、安全及文明施工：按国家建筑安全生产管理条例，建筑法有关要求，确保安全事故为零。如出现安全伤亡事故，一切责任均由乙方承担。

6、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按图纸及规范施工，做好各项工程质量检查记录。

7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物及设备管线。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。

8、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

9、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品保护。

10、负责工程资料整编的及时性，有效性，接受甲方和监理的检查。

11、工程竣工后，向甲方提供竣工资料和图纸一式六份，其中三份为原件。

12、负责办理本工程的施工有关证照及其它手续，费用已含在总包价内。

十二、合同的生效

1、本合同未尽事宜，双方应协商解决，并签订补充协议，其与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式 肆 份，甲、乙双方各持 贰 份。

3、本合同经双方代表签字并加盖公章后方为有效。

十三、合同的争议

1、本合同履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成的提交当地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

甲方（盖章）：乙方（签章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 委托代表人（签章）：委托代表人（签章）： 日期：日期：

第三篇：水电安装工程施工合同书

水电安装工程施工合同书

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条列》及有关规定，为明确双方是施工过程中的权利、义务和责任，平等、自愿、互利的原则，签订本合同。

第一条：工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料的形式。

4、工程造价：以/平方米，总面积为：约实际竣工验收面积为准）。

5、承包方式：包工、包质量、包安全、包工期。

第二条：承包工范围：

1、栋以修改设计参照原图的室内、室外给排水、强弱电以及生活水泵、集水坑水泵安装工程。

（1）包含监控及楼宇自动化，高低压配电室，户内弱电配线管安装不穿线。

（2）消防工程安装除外。

2、避雷接地，避雷网带、避雷针焊接安装。

第三条：工程期限：

1、本工程自年月日开工，自年月日完工。

2、如遇下列情况，工期本目应顺延。

（1）凡甲方负责供应的材料，设备或半成品，未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

（2）不属包干系数范围内的重大设计变更，致使原定设计方案，改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

（3）在施工中如因停电、停水连续间歇性停水、停电3天以上依然正常施工。

（4）人力不可抗拒的因素而延误工期（如战争、台风、暴雨、自然灾害等）。

第四条：双方责任

（一）甲方的责任：

1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2）甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。

3）如施工过程中因甲方要求设计变更或甲方其它的原因造成停工，甲方应采取措施。

4）组织对水电安装工程竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2）乙方委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量，安全等工作。

3）接受甲方、监理等有关人员的检查、监督和施工管理。

4）遵守安全生产操作规程，确保施工安全，负责购买工人的人生保险。

5）乙方所有人员服从甲方有关人员的指挥和管理，不得在施工现场和生活场所喝酒闹事，不得打架斗殴，若有其事，一次罚款5000元，严格执行文明施工条例规定。、6）做好施工原始记录。

7）施工中因乙方责任造成的停工、返工、损失等均由乙方负责承担。

8）施工中如发现设计错误或不合理时，因以书面通知甲方。

9）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

10）工程完工后，乙方必须绘制完备的竣工图纸，按有关部门规定整理成套竣工材料。

11）乙方在施工过程的一切工伤事故、由乙方负责与甲方无关。

第五条：工程验收

工程竣工前3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后3天内验收完毕，工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方在限定的期限内行进补建或返修后完成在进行验收，如果乙方不执行，甲方有权根据工程量的加倍罚款。

第六条：工程保修按有关规定执行，保修期为一年（不包括正常损耗、人为破坏和不可抗力因素）。保修期自竣工验收签字之日起计算，保修期过后，乙方为甲方提供长期跟踪服务。

第七条工程款交付与结算：

甲方在合同签订后，按以下规定额度向乙方支付合同款。第一次付款：在主体完成第五层楼封顶后，支付按实际完成工程量的60%。

第二次付款：在主体完成第十五层楼封顶完工后，支付按实际工程完成量的70%。

第三次付款：工程主体完成封顶完工后5天内支付按实际完成工程量的80%。

第四次付款：安装工程完工验收合格后15天内支付按实际完成工程量的95%，余5%为质保金，保质期为一年，甲方应在保质期满三天内，将质保金付给乙方（不计银行利息）。

第八条：争议未尽事宜解决方式，由甲乙双方协商解决，或按合同有关法条款处理。

第九条：本合同双方签字盖章后生效，付清工程尾款付完，保修期过，本合同自动失效。

第十条：本合同一式肆份，甲乙双方各执2份，具同等效力。

甲方（公章）乙方（公章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）时间：时间：

第四篇：锅炉安装工程施工合同书

锅炉安装工程施工合同书

工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 工程承包方（以下称乙方）：

就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

一、供货范围（详见附件）

二、安装范围

1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；

2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。

三、设备装备、调试、验收

1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。

2、乙方负责锅炉设备调试工作。调试所需水、电、气由甲方提供。

3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。

四、工程总价及结算方式

1、工程预算总价________ 元（______ 圆整）；

2、合同签订时甲方付给乙方________ 元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________ 元，余款 ________ 元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

五、其他约定

1、施工期限_____年____月 ____日至_____年 ____月 ____日。

2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。

六、解决纠纷方式

1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。

2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。甲方：（印章）乙方：（印章）

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

联系电话： 联系电话： 联系人： 联系人： 开户行： 开户行： 账号： 账号

签约时间： 年 月 日

第五篇：锅炉安装工程施工合同书

锅炉安装工程施工合同书

工程发包方（以下称甲方）： 工程承包方（以下称乙方）：

就甲方购买乙方锅炉并安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

一，拆除与安装

1、由乙方负责进行锅炉设备（2吨锅炉和1吨立式锅炉）运输，拆除，吊装，安装，修理，砌筑；

2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

3、锅炉房水电（含总配电箱）由乙方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。

三、设备装备、调试、验收

1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。环保审批手续由乙方协助甲方办理，乙方协助代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等手续，但办理审批手续费用由甲方自理；

2、乙方负责锅炉设备调试工作，并现场指导锅炉使用的有关操作方法，确保甲方员工至少两人熟练操作。调试所需水、电、气由甲方提供；

3、锅炉及系统的质量验收，应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、设计图纸及其他有关规定，乙方负责向当地的技术监督部门、锅炉检验所进行质量验收。

四、工程总价及结算方式

1、工程预算总价160000元（壹拾陆万圆整）；

2、合同签订时甲方付给乙方

元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方

元，余款

元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

五、其他约定

1、施工期限

****年**月**日至

****年**月**日。2 甲方负责乙方安装人员吃宿。

3、锅炉房内部系统及蒸汽管道连接至蒸饭车和消毒柜的所有配件及安装由乙方负责。拆装吊顶由乙方负责。

4、消防和环保手续由甲方办理。

六、解决纠纷方式

1、解决协议纠纷，如协商不成，可由呼和浩特市仲裁委员会仲裁。

2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。

甲方签字；

乙方签字；