锅炉安装工程施工合同书[全文5篇]

第一篇：锅炉安装工程施工合同书

锅炉安装工程施工合同书

工程发包方（以下称甲方）：

工程承包方（以下称乙方）：

就甲方购买乙方锅炉并安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

一、供货范围（详见附件）

二、安装范围

1、由乙方负责进行锅炉设备运输及锅炉就位；

2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

3、锅炉房水电（含总配电箱）由乙方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。

三、设备装备、调试、验收

1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。环保审批手续由乙方协助甲方办理，乙方协助代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等手续，但办理审批手续费用由甲方自理；

2、乙方负责锅炉设备调试工作，并现场指导锅炉使用的有关操作方法，确保甲方员工至少两人熟练操作。调试所需水、电、气由甲方提供；

3、锅炉及系统的质量验收，应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、设计图纸及其他有关规定，乙方负责向当地的技术监督部门、锅炉检验所进行质量验收。

四、工程总价及结算方式

1、工程预算总价16500元（壹万陆仟伍佰圆整）；

2、合同签订时甲方付给乙方5000元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方5000元，余款6500元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

五、其他约定

1、施工期限年月日至年月日。

2、服务承诺：乙方对所售、所安装的产品保质三年，自安装调试并验收合格之日起计算，对甲方实行免费技术指导。质保期内非使用不当，故障免费修理。就同一故障三次维修后仍不能正常使用的，甲方有权要求乙方更换锅炉本体，就同一故障五次维修后仍不能正常使用的，甲方有权解除本协议，乙方应及时返还所有货款及工程费用；质保期后的维修仅核收配件的成本费，不另收人工费。乙方接到保修电话后三小时内赶到现场，直至排除故障，并长期跟踪服务。

3、锅炉房内部系统及蒸汽管道连接至蒸饭车和消毒柜的所有配件及安装由乙方负责。拆装吊顶由乙方负责。

4、消防和环保手续由甲方办理。

六、解决纠纷方式

1、解决协议纠纷，如协商不成，可由苏州市仲裁委员会仲裁。

2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。

第二篇：锅炉安装工程施工合同书

锅炉安装工程施工合同书

工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 工程承包方（以下称乙方）：

就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

一、供货范围（详见附件）

二、安装范围

1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；

2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。

三、设备装备、调试、验收

1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。

2、乙方负责锅炉设备调试工作。调试所需水、电、气由甲方提供。

3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。

四、工程总价及结算方式

1、工程预算总价________ 元（______ 圆整）；

2、合同签订时甲方付给乙方________ 元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________ 元，余款 ________ 元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

五、其他约定

1、施工期限_____年____月 ____日至_____年 ____月 ____日。

2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。

六、解决纠纷方式

1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。

2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。甲方：（印章）乙方：（印章）

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

联系电话： 联系电话： 联系人： 联系人： 开户行： 开户行： 账号： 账号

签约时间： 年 月 日

第三篇：锅炉安装工程施工合同书

锅炉安装工程施工合同书

工程发包方（以下称甲方）： 工程承包方（以下称乙方）：

就甲方购买乙方锅炉并安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

一，拆除与安装

1、由乙方负责进行锅炉设备（2吨锅炉和1吨立式锅炉）运输，拆除，吊装，安装，修理，砌筑；

2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

3、锅炉房水电（含总配电箱）由乙方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。

三、设备装备、调试、验收

1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。环保审批手续由乙方协助甲方办理，乙方协助代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等手续，但办理审批手续费用由甲方自理；

2、乙方负责锅炉设备调试工作，并现场指导锅炉使用的有关操作方法，确保甲方员工至少两人熟练操作。调试所需水、电、气由甲方提供；

3、锅炉及系统的质量验收，应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、设计图纸及其他有关规定，乙方负责向当地的技术监督部门、锅炉检验所进行质量验收。

四、工程总价及结算方式

1、工程预算总价160000元（壹拾陆万圆整）；

2、合同签订时甲方付给乙方

元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方

元，余款

元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

五、其他约定

1、施工期限

****年**月**日至

****年**月**日。2 甲方负责乙方安装人员吃宿。

3、锅炉房内部系统及蒸汽管道连接至蒸饭车和消毒柜的所有配件及安装由乙方负责。拆装吊顶由乙方负责。

4、消防和环保手续由甲方办理。

六、解决纠纷方式

1、解决协议纠纷，如协商不成，可由呼和浩特市仲裁委员会仲裁。

2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。

甲方签字；

乙方签字；

第四篇：锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案

锅炉资料：

产品名称 有机热载体炉

制造厂 江苏某某加热炉有限公司 产品型号 YYW-1900Y(Q)额定输出功率 1900KW 产品编号 2006-198 最高工作压力 0.8 米Pa 制造日期 2007.03 介质最高温度 330℃

工业锅炉安装质量的优劣，关系到人民的生命和财产的安全，同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量，使安装工作有计划、有步骤的顺利进行，特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据

1、《有机热载体炉安全技术监察规程》；

2、《热水锅炉安全技术监察规程》；

3、《压力管道安全管理与监察规定》；

4、GB50235-98《工业金属管道工程施工及验收规范》；

5、GB50236-99《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》；

6、GB50275-99《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》；

7、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料，包括： ⑴ 锅炉总图（盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”）； ⑵ 质量证明书；

⑶ 有机热载体燃油锅炉强度计算书；

8、本公司的安装施工图；

9、对接接头的射线探伤应按GB3323-88《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行；

10、苏劳锅炉函[1998]314号文件要求；

11、工程合同书。

二、施工程序及监检

1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队队长及队质检员进行工程项目交底，并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等，做好技术移交登记。

2、安装队队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。

3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点，锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全；对锅炉本体及部件作详细的检查，并做好记录；队质检员参加监督检查，如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方（必要时上报技术监督局监察机构），并与有关单位商讨处理方法，确保安装工作的质量。

4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检，做好记录，发现问题及时向使用单位提出，共同协商处理，使设备基础符合安装要求。

5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录，填写有关的登记表，有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格，必须由用户及有关单位代表签名认可。

三、施工的安全措施

1、安装队长对施工的安全全面负责。

2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度，确保安装现场无事故，保证安装工作的顺利进行。

四、锅炉本体就位及水平调校 该炉为卧式炉。

锅炉本体按设计布置准确就位后，左右均应保持水平，左右高差≤2毫米，本体前后可选定相应的基准点进行水平校正，并将炉体支架垫实固定，并做好现场记录。

五、供热管道系统安装

1、管道及阀门附件材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定，按国家标准进行外观检查，不合格者不能使用。

2、各类受压阀门安装前必须进行壳体耐压试验，其试验压力不得少于公称压力的1.5倍。严密性试验其试验压力为公称压力的1.25倍，试验介质为清洁水，时间不少于6分钟，壳体及填料无渗漏为合格，并做好记录。

3、主油管应按平面布置就位，按工艺流程设计图施工。主油管弯头最小弯曲半径应在1.6DW以上，本体出入口直管段应不少于510毫米。

4、管路主材采用22#（GB8163）无缝钢管，并有相应的材质证明书；管线应采用焊接连接，不允许使用螺纹连接；受压元件必需用PN1.6米pa的平面平焊钢法兰焊接，密封垫采用PN1.6米pa金属缠绕石墨垫片。压力表应在校验合格后，方进行就位安装。排污管必须加以固定，并引至室外安全处或排污池。

管路布置应合理，走向美观，阀门和仪表的操作、拆卸必须方便，循环泵、注油泵入口处应安装过滤器；管路的最低点必须安装排污阀。

5、导热油管（供油管及回油管）的布置沿供油管导热油的流动方向保证有2~3‰的上升坡度进行安装，且在管段的最高点应设排汽口，最低点设排污口、排汽口，排污口必须加以固定，并引至安全处。膨胀管需要转弯时，其弯曲角度不宜＜125°。

由于介质温度高，故供热管道上必须装设伸缩器（伸缩器数量、管径大小、安装位置见工艺施工图），有利于管道补偿作用，并做好记录。

6、锅炉安全附件：装设温度表、液位计、压力表时，应使刻度盘面垂直；垂面上最好画出最高许可工作压力和最高使用温度红线（压力表考虑旋转灵活，不得漏油，输油应畅通）；压力表管不得保温。安装完毕按表9要求进行检查，做好记录。

六、焊接施工工艺：

1、焊接材料：

l 焊条：E4303，规格：Ф3.2毫米、Ф2.5 毫米；焊条烘干温度105℃±10℃、时间3小时，烘干后保温使用，并做好烘干保温记录。l 管材：20(GB 8163)φ135×6毫米 φ160×6毫米

2、砂轮机把管子端口加工成“V”型坡口，角度75±5°，钝边1毫米，如右图所示。

3、焊接方法：手工电弧焊；采用交流焊机焊接；电流80~140A，电压32~38V。

4、焊件在焊接前，应将焊口表面及内壁11毫米的油污、铁锈清理干净，并检查有无裂纹、夹层与缺陷；

5、焊接场所，应采取防风、防雨、防雷等措施。

6、焊件对口应做到内壁平齐，错口单面焊不应超过壁厚的15%，对接管口端面应与管子中心线垂直，端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%。

7、焊接引弧应在坡口内并用倒退引弧法，不得在受压元件及管子的外焊接位置上引弧。

8、施焊中，应特别注意接头和收弧的质量，两层焊缝的接头应错开，经自检合格后方可进行第二层焊接。

9、管子对接点固焊时，对φ135 毫米、φ160 毫米外径管用四点固焊，点固焊长度为11 毫米 ；点固焊如有裂纹时，必须清除重焊。

10、焊缝焊接完后，应将焊渣、飞溅物清理干净，在离焊缝55毫米处打上焊工代号钢印（钢印数目应与焊缝垂直）。

11、对所有受压管道的焊接，应由持相应合格项目的焊工负责现场施焊。焊缝外观检查合格，抽样15% 进行X 射线拍片探伤，其质量不低于Ⅱ级片为合格。探伤合格后，才能进行液压试验；探伤不合格的焊缝必须进行返修，如仍不合格需进行第二次返修，返修时先制定返修方案，经焊接责任人审核、质保总责任人批准后方能进行返修，返修后用同一方法进行探伤。同一焊缝只允许返修三次。（焊接焊缝部位及X射线探伤位置做好记录）

七、贮油罐、膨胀槽按“锅炉房设备布置平面图”定位安装

1、贮油罐应尽可能放在加热系统最低位置，以便放净锅炉中的有机热载体，储油罐与有机热载体炉之间应砌墙隔开。

2、贮油罐应装一只液位计，贮油罐上部应装有排气管，排气管应接至室外安全地点，其直径应比膨胀管大一档次。

3、膨胀槽上应装有溢流管，溢流管应接到贮油罐上。溢流管的直径与膨胀管直径等径，且溢流管上不允许安装阀门。

4、膨胀槽一般不得安装在有机热载体炉的正上方，以防因膨胀而喷出的有机载体引起火灾。膨胀槽的底部与有机热载体炉顶部的垂直距离应不小于1.6米。

八、供油系统安装要求

1、日用油箱（约0.95米3）应采用闭式油箱，应装有排气管、进油管、出油管、溢流管及排污管（最低处）。日用油箱出油口应高于燃烧机进油口约510毫米。

2、日用油箱至燃烧机之间应设过滤器。

九、锅炉附机的安装（包括：鼓风机、燃烧机、循环泵、注油泵），单项试运转应在锅炉总体验收前进行。锅炉附机按“锅炉房设备布置平面图”定位安装。循环泵、注油泵安装应保持水平，安装完毕进行检查，做好记录。

十、烟囱的安装

1、烟囱安装前由队长及队质检员做好吊装方案，确保烟囱吊装安全。

2、烟囱安装应尽量在无风雨的天气中进行，风力大于6级情况不应进行。

3、烟囱整体吊装时，采用吊垂线方法检查烟囱的垂直度，烟囱应另设支架支撑其重量，不得直接由锅炉承重。烟囱用固定码固定在锅炉房天面及车间墙壁上。

4、烟囱应装设有防雷装置，并接入建设单位厂区防雷地网（避雷地网由建设单位负责）。

十一、电器控制及仪表的安装

1、安装前检查电器控制柜外表面有无碰损，内部元件和线路是否有损坏及乱接现象。

2、与电器控制柜配套的仪表、导线、导管是否齐全无损坏。

3、按工艺施工图就位，再按图纸、说明书要求安装接线，箱壳需接地。

4、安装完毕，经检查后在绝对绝缘和安全情况下，可送电进行调试。

十二、液压试验

在所有设备、管道阀门仪表安装完毕后，除膨胀槽、贮油槽以外，应进行有队质检员、公司质检员参加的锅炉及导热油管供热管线进行液压试验自检，做好 记录。自检认可合格后，报请深圳市锅炉压力容器检验所及建设单位派员参加对锅炉、导热油管供热管线等进行液压试验。液压试验前应对炉和供油管路进行空气吹扫：

空气吹扫过程中，其流速不宜小于20米/s。当目测排气无烟尘时，应在管道终点排气口位置设置铝制靶板进行吹扫6分钟，若靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物，即为合格。

1、将手动试压泵给锅炉及供热管道缓慢加压至0.4米Pa时停止升压。进行升压后第一次检查，发现问题及时处理。若正常时继续加压至额定工作压力0.8米pa，进行第二次检查；若无异常，则继续加压至试验压力1.2米pa（0.8米pa×1.5倍=1.2米pa），保持25分钟，降回工作压力进行全面检查，期间压力保持不变，受压元件金属壁和焊缝上没有液珠和液雾，无可见残余变形说明液压试验合格，可进行保温。试验合格后可进行保温。

2、试验合格后，将膨胀管法兰联接口盲板拆除，炉前压力表安装回原位置。

3、整个系统液压试验结束。

液压试验必须有深圳市锅炉压力容器检验所、建设单位派员参加。液压试验合格，各方代表应在安装质量证明书上签名认可。

十三、电器控制仪表调试

1、检查线路电压是否符合要求，各种开关位置是否正常。

2、将控制系统调至“手动”位置，启动注油泵，燃烧机方向是否正确。

3、点火程序和熄火保护装置是否灵敏、可靠。

4、检查锅炉阀门、仪表等是否正常。

十四、试运行、总体调试，运行验收

1、试运行、总体调试，运行验收详见yy系列有机热载体燃油炉产品说明书。

2、调试正常、试运行合格后，报请深圳市质量技术监督局锅炉处、锅炉压力容器检验所、当地技术监督部门及建设单位派员与公司质检员、锅炉安装责任人一起进行总体验收。

能保证下列项目安装质量合格，则总体验收合格： 所有阀门启闭灵活，无渗漏； 压力表、温度计指示清晰、准确； 液位控制器、报警系统灵敏、安全、可靠； 排污系统畅通安全，无震动； 注油泵、循环泵、燃烧系统运转正常； 电气设备，准确安全可靠。

3、总体验收时应对各部件、附属设备进行认真观察检查，做好详细记录；验收完毕后，将所有技术数据如实填写入《安装质量证明书》内，参加总体调试、验收的有关单位代表签名认可。

十五、手续移交

1、现场实物移交：由安装单位锅炉工艺责任人及公司质检员将整个锅炉从给油、排污、燃油系统等工艺流程、工作原理、操作方法、注意事项、故障处理一一向用户交底，并做示范表演。

2、图纸资料移交：将锅炉系统的图纸资料（包括工艺流程图、平面布置图、本体资料）以及安装质量证明书（一式两份：安装单位及使用单位各一份，里面各项目均应有有关单位签名盖章）一并移交使用单位入库存档，以备查验。此方案由队质检员负责监督实施，公司质检员、质检责任人全面检查实施结果，以保证安装工程按质按量完工。

第五篇：水电安装工程施工合同书

水电安装工程施工合同书

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条列》及有关规定，为明确双方是施工过程中的权利、义务和责任，平等、自愿、互利的原则，签订本合同。

第一条：工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料的形式。

4、工程造价：以/平方米，总面积为：约实际竣工验收面积为准）。

5、承包方式：包工、包质量、包安全、包工期。

第二条：承包工范围：

1、栋以修改设计参照原图的室内、室外给排水、强弱电以及生活水泵、集水坑水泵安装工程。

（1）包含监控及楼宇自动化，高低压配电室，户内弱电配线管安装不穿线。

（2）消防工程安装除外。

2、避雷接地，避雷网带、避雷针焊接安装。

第三条：工程期限：

1、本工程自年月日开工，自年月日完工。

2、如遇下列情况，工期本目应顺延。

（1）凡甲方负责供应的材料，设备或半成品，未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

（2）不属包干系数范围内的重大设计变更，致使原定设计方案，改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

（3）在施工中如因停电、停水连续间歇性停水、停电3天以上依然正常施工。

（4）人力不可抗拒的因素而延误工期（如战争、台风、暴雨、自然灾害等）。

第四条：双方责任

（一）甲方的责任：

1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2）甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。

3）如施工过程中因甲方要求设计变更或甲方其它的原因造成停工，甲方应采取措施。

4）组织对水电安装工程竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2）乙方委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量，安全等工作。

3）接受甲方、监理等有关人员的检查、监督和施工管理。

4）遵守安全生产操作规程，确保施工安全，负责购买工人的人生保险。

5）乙方所有人员服从甲方有关人员的指挥和管理，不得在施工现场和生活场所喝酒闹事，不得打架斗殴，若有其事，一次罚款5000元，严格执行文明施工条例规定。、6）做好施工原始记录。

7）施工中因乙方责任造成的停工、返工、损失等均由乙方负责承担。

8）施工中如发现设计错误或不合理时，因以书面通知甲方。

9）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

10）工程完工后，乙方必须绘制完备的竣工图纸，按有关部门规定整理成套竣工材料。

11）乙方在施工过程的一切工伤事故、由乙方负责与甲方无关。

第五条：工程验收

工程竣工前3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后3天内验收完毕，工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方在限定的期限内行进补建或返修后完成在进行验收，如果乙方不执行，甲方有权根据工程量的加倍罚款。

第六条：工程保修按有关规定执行，保修期为一年（不包括正常损耗、人为破坏和不可抗力因素）。保修期自竣工验收签字之日起计算，保修期过后，乙方为甲方提供长期跟踪服务。

第七条工程款交付与结算：

甲方在合同签订后，按以下规定额度向乙方支付合同款。第一次付款：在主体完成第五层楼封顶后，支付按实际完成工程量的60%。

第二次付款：在主体完成第十五层楼封顶完工后，支付按实际工程完成量的70%。

第三次付款：工程主体完成封顶完工后5天内支付按实际完成工程量的80%。

第四次付款：安装工程完工验收合格后15天内支付按实际完成工程量的95%，余5%为质保金，保质期为一年，甲方应在保质期满三天内，将质保金付给乙方（不计银行利息）。

第八条：争议未尽事宜解决方式，由甲乙双方协商解决，或按合同有关法条款处理。

第九条：本合同双方签字盖章后生效，付清工程尾款付完，保修期过，本合同自动失效。

第十条：本合同一式肆份，甲乙双方各执2份，具同等效力。

甲方（公章）乙方（公章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）时间：时间：