建筑材料协议 档

第一篇：建筑材料协议 档

建筑材料供货协议书

甲方： 乙方：

甲方因

工程建设需要，决定由乙方供给建筑材沙子和碎石。甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：

一、货物数量及价款

甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货初步商定材料沙子

元/立方米和碎石

元/立方米（含发票），如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。

二、货物质量

1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按材料质量标准执行，以现场所进材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。

2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

三、交货方式

1、乙方对其供应的建材应汽车运输至甲方指定的施工

地点，费用由乙方自行承担。

2、乙方应当及时供货以保障甲方正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失。

3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。

四、货款支付

1、货款支付方式为人民币结算。

2、自甲方接到货物并验收合格后，凭甲方所出具的收料单，按

立方米结账，甲方将货款一次性付清。

五、违约责任

乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。

六、争议的解决方式

本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

八、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效

九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。

甲方（签字盖章）：

代表人：

****年**月**日

：

代表人：

****年**月**日

乙方（签字盖章）

第二篇：工资保密协议档

工资保密协议

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及有关规定，甲、乙双方在遵循诚实信用、平等自愿的原则下，经协商就甲方公司薪酬体

系保密事项达成协议条款如下：

一、甲方的工资薪酬体系设置属于甲方公司的管理信息内容之一，并经甲方采取保密措施，属于甲方公司的商业秘密。

二、乙方必须严格遵守甲方的保密制度，不得刺探他人的工资薪酬福利待遇，不得泄露自己的工作待遇，不得评论他人薪资等情况；非本人原因知悉他人情况者，应及时向甲方报告，并采取有效措施防止泄密进一步扩大，不得传播、散布、比对。

三、双方解除或终止劳动合同后，依照诚实信用原则，乙方仍然不得向甲方公司就职人员及其有关亲朋好友披露自己曾在公司就职的工作待遇情况。

四、主办核薪人员（厂长、经理、总经理，人力资源人员）或财务算薪发薪人员等，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏情事，予以开除处理。

四、违约责任约定

1、如果乙方违反本协议第二条、第三条、第四条所约定的保密义务，应当承担违约责任，一次向甲方支付违约金人民币一个月薪资总合，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括因追究该违约责任所产生的合理费用等。

2、在劳动合同期限内，乙方违反本协议约定或有关法律规定，甲方据乙方情况给予降薪、降职甚至作出开除的决定。

五、争议解决办法：

因履行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决。协商不成时，提交甲方所在地人民法院处理。

六、本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、本协议经甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(盖章)乙方：(签名)主要负责人：

年月日年月日

第三篇：档口转让协议

档口转让协议

甲方:（转让方）

乙方：（承接方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致，达成档口转让协议如下：

一、甲方同意将座落在鞍山市铁东区文化街四隆集团景子街1号楼租赁的4F722#小百区档口（档口使用面积为4.19平方米）转让给乙方，转让价格为23000元（其中含保证金838元，三个月租金2270元，所含租金从2011年3月1日起至2011年5月31日止）。甲方保证转让给乙方的档口是合法的直接租赁者,并具有合法的转让权利。

二、乙方首付给甲方档口转让费壹万捌仟元人民币，（从乙方交付甲方转让费之日起开始计算，甲方应在3日内将档口倒出，并将档口交付给乙方使用）。乙方的转让费余额（伍仟元人民币），待甲乙双方更名过户后一次性付清。

三、如果甲方不能按期将档口交付乙方使用，并不能及时更名过户，所发生的一切后果及经济损失由甲方负责。如果甲方违反本转让协议悔约，须按转让成交价格的二倍赔偿乙方的损失。

四、本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

第四篇：餐饮档口出租协议

餐饮档口出租协议

甲方： 乙方：

经甲、乙双方协商一致，由乙方租凭甲方菜馆档口经营果木烤鸭一事，达成如下协议：

一、经营地址：

二、档口出租协议期限：年月日至年月日。

三、租凭方式：由乙方向甲方租凭场地和基础设施（如场地、冰柜、水电、烤炉及甲方提供的部分材料葱丝、黄瓜）；乙方自行承担烤鸭设备、原材料、用具（白条鸭、燃料柴火、鸭饼技术等烤鸭一切用料、设备）及人工。除果木烤鸭外，未经甲方同意乙方不得在店内经营其它产品。

四、经营及结算方式：

甲、乙双方每日对账，每月结算一次，次月15日前由甲方向乙方支付上月费用。乙方未按时结算的，按总金额每日5％向乙方支付违约金。

甲、乙双方经协商，将烤鸭菜品定价约为。

五、如果最终确定做果木烤鸭，烤炉制作技术指导相关费用由甲、乙双方各自承担一半，烤鸭炉由甲方进行制作。

六、乙方应严格服从甲方的相关管理制度，因违反店内管理制度经甲方三次警告（并可按甲方管理制度给予处罚）仍然不改正的，甲方有权终止本协议，租凭保证金不予退还。

七、乙方的销售收入统一由甲方的收银系统进行收银结算，乙方不得擅自销售、不得在日常经营过程中将烤鸭带出门店，当日未售完的烤鸭乙方可在店铺当日经营收班后带走处理。凡有违反本约定一次，由甲方给予乙方一次警告，同时每次扣罚乙方违约金200元。

八、正常经营过程中，乙方应保质保量在顾客下单后及时向顾客供应烤鸭菜品，当日乙方歇业或未正常全天经营由甲方每次警告一次并扣罚乙方违约金500元每天；乙方应在顾客下单（以档口菜品下单打印小票时间为准）10分钟内将菜品交由店内传菜员，未按时出菜的，每次由甲方扣罚乙方违约金20元。

九、甲方只负责提供合适的场地和部分设备租凭给乙方经营果木烤鸭。乙方自行制作烤鸭应全面保证烤鸭的质量，同时应自行做好健康检查等政府监督部门的相关要求，如因烤鸭质量造成的恶劣影响、食物中毒等一切责任由乙方全责承担。因烤鸭质量产生的顾客有效投诉或退菜，视情况承担相应损失，且每次由甲方对乙方处50元违约金处罚。

十、乙方不得泄露甲方的商业机密或故意扰乱甲方的正常经营，如有泄露商业机密或扰乱甲方经营的直接终止本协议，不予退还和结算乙方任何费用；导致甲方经营造成损失的还应由乙方全责承担赔偿。

十一、本协议一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：

第五篇：木工班组劳务协议档

木工班组劳务分包协议

发包方：浙江杜班建筑工程有限公司

(以下简称甲方）

承包方

身份证号码

(以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合本工程的实际施工特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现将东光世丰家园6#、7#楼及相应范围的地下室工程的木工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，以资共同遵守。

一、工程名称：东光县世丰家园6#、7#楼

二、工程地点：河北省东光县东南营村

三、承包范围及工作内

6#楼、7#楼及相应范围的地下室工程基础至结顶的一切模板工程（其中括预制构件模板、空调板、窗台板）；后浇带钢丝网片的制作、安装；后浇带的回顶、止水钢板的焊接；物料提升机通道板的铺设及临时设施、施工全过程文明标化施工要求的所有工作（甲方负责提供止水钢板、钢丝网片、地下室止水螺栓，其余的辅材如螺杆、步步紧、PVC管、铁丝、铁钉、双面胶、脱模剂相关辅材及其施工所需的机械设备均由乙方自备）。

1、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理（清洗）、分类堆放整齐、场内运输，保养、预留钢筋摸板钻孔、预埋铁件安放、卫生间反口、预留洞口的模板安拆、保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。支模承重架必须按照专项方案施工，设置扫地杆、剪刀撑、水平支撑杆。

2、及时与泥工班、钢筋班联系预埋筋的模板钻眼；施工放样用的内控点及砼泵管洞的开孔。

3、场内卸模板、场内运输、二次搬运、场内分类堆放和落手清的文明施工义务。

4、支模引起轴线移位或炸模，按粉刷要求凿除炸模，并作粉刷处理、修补。

5、负责本工种所有材料进场的卸车、码放等工作。

以上内容包括一切相关的辅助工作和内容，从开工到主体结顶的验收的工作内容完工为止。小部分图纸或甲方更改，不存在任何签点工。

四、承包形式

本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。

五、承包单价及付款方式：

1、承包单价：自施工区按上述第三条承包范围及工作内容包干； ① 综合单价按模板砼接触面

元／㎡。

② 乙方服从甲方管理按甲方工期、质量、安全文明施工要求顺利完成该工程，无打架闹事等，按建筑面积甲方支付乙方每平方米2元作为对乙方的奖励。③ 甲方提供垂直运输设备、螺杆等主材外，另外所有的辅材及木工所用的机械设备又乙方自理。

2、付款方式：

①、本工程生活费有乙方自行解决。

②、本工程施工至地上五层结构封顶（2013年春节前），15日内支付至已完成工程量的70%；主体结构封顶后30天内付至经甲方项目部审核后已完成总工程款的95%，余款在工程整体竣工验收合格后三个月内支付清。

六、施工进度

乙方的施工进度必须符合甲方计划要求，保证工程月进度平均不少于六层。由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划，乙方必须无条件服从。

七、质量标准

工程质量工程质量标准：沧州市优良工程。（争创省优质工程奖）。安全：确保沧州市安全生产，文明施工双标化工地。

强制要求：无论优质、优良或合格，必须严格控制平顶的水平和标高（包括阳台平顶），其标准是：

1、平顶披灰不粉刷。如支撑掌握不好，造成需粉刷时，其工时、材料均由乙方支付；

2、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内，即控制号梁底、平板底标高，板底标高不准确造成板厚超过规范的，损耗砼由乙方照价赔偿，如板厚少于规范的，以后加固检测费由乙方支付。

1、具体要求详见施工图纸，乙方应该按甲方技术交底内容，对班组施工人员做好技术交底工作。按照国家规定的质量检验评定标准评定，质量的验收评定按照国家或地方最新的有关规定和标准执行。特别是柱抱箍间距，梁板支撑，垫档间距控制在30-50公分以内；严禁炸模，特别是制模接头，撑模接头，柱梁接头，梁梁接头，梁板接头，板缝接头必须严格掌握好平整度，高差控制在2mm内（一般操作中严禁接缝高差，特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm）。（特别警示）（1）柱子的平直度，垂直度必须逐只验收校正，确保误差在5mm以内，否则除按实际测评分降级计算产值外，每只柱子罚款200元；特别警示（2）梁侧模必须两头用托线板挂垂线固定，中间拉线固定，彻底杜绝梁侧板不垂直，扭曲或不直线）；特别警示（3）外围墙柱必须保证从基础到屋面垂直度误差不超过8mm,每层接缝必须保证平直不漏浆。必须要在下层砼施工时预埋螺杆，上一层支模是木板接到下层已施工砼墙柱上并黏贴双面胶一次保证接缝平直不漏浆。

2、方木档根据进料的尺寸规格，对厚度不均匀的，影响支模标准的，必须先经刨加工均匀后使用。

3、质量验收登记最后以建设单位，甲方，质检站评定为准。

4、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照质量要求的施工方案，方法，工艺操作，不可有为难，反对心情，勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员，及时进行自检，互检，交接检工作。

5、楼梯间尺寸，无垛构造柱，现浇厨厕，走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。

6、立模必须牢固，平整，稳定，缝隙严禁过大而漏浆。

7、柱头墙身立模前，必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾，浇水冲洗后才可立模，否则返工自负。

8、符合泥工，钢筋工标高，尺寸等，要求操作一致。

9、不允许炸模，如果发生炸模，则每处罚款100元，大面积的则处以200元/m²的罚款，并承担凿补的材料费，人工费。

10、对质量达不到要求甲方提出整改，乙方必须迅速及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整改，甲方有权按一下方法处理：（1）拆除（2）组织另外人员整改，所有费用由乙方承担，在乙方当月工资中扣除。

（3）因返工整改延误工期，则按每天500~1000元进行处罚，并赔偿返工造成的损失材料费，如导致下道工序不能施工时，乙方应承担停工损失及后续班组的施工损失。

（4）令其停工，整顿，直至种植协议，乙方无条件退场。

11、钢筋施工前清理好模内木屑等杂物，（肩背式排风机吹理，而后浇水湿润）钢筋验收的同时自觉做好当次撑模的落手清工作，剩余扣件、木头等分类堆放；在浇砼时至少2人守模，以确保模板在施工中的质量；（特别警示:每次砼拆模后，必须拔钉处理（木模需清理）一遍、上油一次，分类堆放待用，拆模后，平顶或梯板斜面的铁丝，铁钉及时凿除，如不按规定做到，每层赔偿模板损失费500元）

12、对甲方、监理单位因木工支模质量问题，实施处罚的，乙方无条件接受。

13、做好成品保护工作，不得随意践踏钢筋等劳动成果。

八、甲方责任

1、提供乙方作业及管理员宿舍。

2、协调好与配合单位的关系。

3、组织安全技术交底，并做好相关记录。

4、派驻施工现场的代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查，负责隐蔽工程的验收和签证。

九、乙方责任

1、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排，保质保量如期完成各项工作；

2、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物质、施工人员进场，并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。

3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。

4、乙方在必须合理安排进驻现场的施工人员，承诺无带家属职工住宿现场。

5、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排：合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。

6、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需要变更图纸时，必须先交甲方、监理，审核同意后，由甲方提交设计修改。

7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，钢管、扣件分类堆放，分类施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。

8、在施工过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准尽享施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场、派驻代表的监理和协调。

9、乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。如果班组未服从项目部安排做好文明施工工作，项目部安排其他人员完成，全部按20元/小时，在乙方工程款中扣除。

10、乙方必须按甲方有求做好IS09001、IS014001、OHSAS18001质量、环境、职业安全体系的各种资料；

11、分包班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向本工程项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和住宿；

12、乙方班组负责人必须进驻工地，每月到位率保证在20天以上，乙方承包人必须参加项目例会每月不少于2次，否则按2000元/次向甲方承担违约金；

13、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损甲方单位形象的行为；

14、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的反生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚；

15、双方约定的其他义务：（1）乙方对本班组人员的计划生育请况应全面了解，班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明，进场后5天内应交甲方备案，如发生违反计划生育管理条例的，责任有乙方和当事人承担。（2）进人本工地施工人员必须按规定向甲方出具身份证和一寸照片四张，以便及时办理暂住人口登记手续，进工地超过3日未上交的，甲方有权清退。甲方在办理暂住人口登记后（到当地派出所），应将身份证及时退还给乙方的工作人员。（3）根据政府有关规定，对参加施工的人员必须到当地政府部门办理就业登记，计划生育验证及暂住人口登记，甲方根据上交的身份证、照片和计生证明负责统一办理，所以办理费用有乙方承担。（4）乙方进场施工人员必须持上述四证并接受上岗教育，才能上岗。无身份证、计生证人员甲方有权拒绝其进场。其他二证（就业证、暂住证）待进场后办理，费用由乙方自理。如因“四证”原因被有关部门检查罚款的，费用由乙方自行承担。

十、安全生产

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除试过隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担；

2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外以承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项。

3、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽，特殊工种必须持证上岗，违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责；

4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通，施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自负；乙方应编制施工现场管理制度，施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火，违者重罚。

5、机械操作固定人员，出熟练工操作。遵守安全操作规程，圆盘锯乙方必须派专人操作，塔吊驾驶，人货电梯驾驶等严禁无证操作，否则一切损失由乙方自负。

十一、施工机具、成本管理

1、甲方除提供垂直运输机械和耳机动力照明配电箱。乙方自带平刨机，圆盘锯，移动配电箱，劳保用品，请利用（扫把）等本工种所用的小型机械机具。

2、对甲方负责提供的机具，乙方应认真保管爱护。

3、乙方自带机械必须符合有关规定并确保安全，进场时须经甲方门卫仓库人员登记备案，完工退场时凭备案表出场。

4、甲方负责二级配电，三级配电由乙方负责；按规定配置三级配电的电缆，配电箱由甲方统一购置，其费用由乙方承担。

5、安全帽由甲方负责购买统一发放，工程结束后全部归还仓库，如有遗失按原价赔偿。

6、乙方根据甲方提供的是施工进度计划，提前十天上报材料用量计划单，并设专人向甲方办理专项用料申报和限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，及时做好仓库领用登记手续，所有铁钉及时拔除敲直利用。

7、楼层模板支好以后，及时清理完毕交下道工序作业（不准将多余的木模，扣件留在楼层及外架上）。

8、配模中，全部采用九合模板，进行幢号或楼层翻用。

9、施工中做到“大材大用，小材小用，废材利用”的原则，严禁浪费周转材料。

10、严禁随地乱丢材料，废弃物，对每个施工层或阶段发现管理不善，保养不好的，甲方有权进行处罚或派员整改，工资在乙方当月工资中扣除。

11、主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净，上油，按甲方指定地点堆放整齐。

十二、协调工作：

1、周转材料垂直运输，尽量利用休息时间使用塔吊，人货电梯或井架。

2、特别警示：对炸模处砼及时凿除，及时做好湿加工，并要求凿面观感良好，湿加工体现一次成型，拆模二天内未处理的，处以200元/处罚款，并强制及时处理或另派人处理。

3、特别警示：绑扎钢筋钳和每次浇砼钳，分二次做好落手清工作，并把模板冲洗干净。

4、及时修好较大的模板缝隙，接缝毛躁（但必须平整）可用透明胶带粘贴接缝处。

5、施工层楼面和建筑周围指定区域及时做好落手清。日用日清，工完场清，保持现场整洁。

6、及时提供采供清单。

十三、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位，甲方有权清退，其一切经济损失由乙方自负。

十四、违约责任

1、乙方分包的工程项目，不得再行分包，如发现由此类情况，甲方可没收保证金并作清退处理；合同签订后如乙方不经甲方同意单方解除合同的，保证金没收，由乙方赔偿给甲方造成的经济损失。

2、乙方必须按合同第六条及甲方规定的工期完成，否则每逾期一天，应尝付给甲方2000元/天的逾期违约金。

3、乙方如违反第九条、第十条、第十一条约定及项目部安全生产条例，乙方应向甲方承担1500元/次的违约金。

4、乙方不服从项目部管理人员或对管理人员的督促拖拉的，应向甲方承担800元/次的违约金，并赔偿甲方的损失。

5、如发现乙方职工在生活区或施工区有问题不找办公室，擅自辱骂、打架、斗殴、闹事、不论对错，由乙方向甲方承担3000-10000元/次的违约金。

6、乙方职工因工资发放或其他问题向有关部门投诉、告状，由乙方向甲方承担每次10000元的违约金，并甲方有权单方解除本合同。

7、因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，由乙方向甲方承担2000元/次的违约金。

8、竣工验收由于乙方原因不能一次通过的，乙方应在七个工作日内无偿返工整改完毕，如在该期限内第二次验收仍未通过的，按清包工结算总造价的10%向甲方支付违约金，如造成相应工期延误或给甲方造成损失的，相关责任由乙方负责并赔偿甲方损失。

9、乙方在施工过程中不得以任何理由擅自停工或变相停工，否则乙方应向甲方偿付每天10000元的违约金，并承担由此造成的一切后果和经济损失。

10、甲方如不能按约付款，按《中华人民共和国合同法》论处。

十五、其他约定

1、本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字、盖章后生效，财务结算后失效。

2、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，协商不成由杭州仲裁委员会裁决。

3、如因乙方原因提前中止合同的，则保证金作为违约金支付给甲方；工程款的结算按合同单价的70%结算，工程款结算依据按合同结算方式结算；30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。

甲 方： 乙 方： 电 话：

****年**月**日

电 话 年

月

日