2018年一建经济真题答案解析

第一篇：2018年一建经济真题答案解析

2018年一建经济真题答案解析

一、单项选择题

1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。A.8.8% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 参考答案：B 解析：（1+8%/4）4-1=8.24% 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。

A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 参考答案：C 3.对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。

A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率

参考答案：B 解析：斜率最大最陡的最敏感

4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。

A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 参考答案：D 解析：转换成表格，累计净现金流量为0的点为静态投资回收期。4+[4/（4+5）]=4.44年 5.施工图预算审查时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层,等工程量进行审查的方法,属于（）。

A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法

【参考答案】A一建学习备考群436912626 6.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放,其置存的目的是为了满足()需要。A.交易性 B.投机性 C.预防性 D.风险管理 答案：A 解析：交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。

7.2017年某施工企业施工合同收入为2000万元,兼营销售商品混凝土收入为500万元,出租起重机械收入为80万元,代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元,则2017年该企业的营业收入为()万元。

A.2680 B.2580 C.2500 D.2000 答案：B 解析：营业收入=主营业务收入+其他业务收入=2000+500+80=2580，不包括代收的。8.国际工程投标报价时,在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应包括材 料设备市场价、运输费和()。A.港口费 B.样品费

C.银行手续费

D.采购保管损耗费

答案：D一建学习备考群436912626 解析：在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式 计算：预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗

9.实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为()。A.项目所在地定额基价中的价格 B.预测的项目建设期的市场价格 C.当时当地的实际价格 D.定额编制时的市场价格 答案：C 解析：用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套 取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。

10.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。

A.14752 B.204.12 C.216.37 D.400.00 答案：C 解析：-1000+200/（1+6%）+400/(1+6%)2+800/（1+6%）3=216.38 11.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日发布招标公告,规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日,在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)。对此情况招标人应采取的做法是（）。

A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 D.宣布此次招标失败,重新组织招标 答案:C 解析：招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时 间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长提交投标文件的截止时间。

12.招标方编制工程量清单时有以下工作:①确定项目编码:研究招标文件,确定清单项目名称:③确定计量单位;④计算工程数量:③确定项目特征,正确的顺序是（）。

A.①②③④⑤ B.①②⑤③④ C.②③⑤④① D.②①⑤③④ 答案：B 解析：分部分项工程项目清单的编制：包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。

13.施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨,运费为400元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为5%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为（）元/吨。

A.4176.9 B.4173.0 C.3748.5 D.3745.0 答案：A 解析：材料单价+（原价+运费）*（1+损耗率）*（1+采购保管费率）=（3500+400）*（1+2%）*（1+5%）=4176.9 14.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。A.生产费用 B.财务费用 C.管理费用 D.间接费用 答案：B 15.某施工企业2017年的经营业绩为营业收入3000万元,营业成本1800万元,税金及附加180万元,期间费用320万元,投资收益8万元,营业外收入20万元。则该企业2017年的利润总额为()万元。

A.908 B.720 C.728 D.700 答案：C 解析：营业利一建学习备考群436912626润=营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用+收益-损失=3000-1800-180-320+8=708；利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=708+20=728 16.采用ABC分析法实施存货管理时,A类存货的特点是()A.品种多且应用广

B.品种少但占用资金多 C.品种多但占用资金少 D.数量少且占用资金少 答案：B 17.根据《建设工程工程量清单计价规范》,一般情况下编制招标控制价采用的材料 优选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价 B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 D.当时当地市场的材料里价 答案：C 解析：—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。

18.某工程采用工程量清单招标,招标人公市的招标控制价为1亿元。中标人的投标价为8000万元,经调整计算错误后的中标价为9100万元,所有合格投标人的价平均为9200万元,则该中标人的报价浮动率为（）。

A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0% 答案:B 解析：招标工程：承包人报价浮动率L =(1-中标价/招标控制价）x 100%=1-9100/10000=9% 19.某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给余业带来经济利益的一套设备,在会计核算中应归属的会计要素是（）。

A.负债 B.资产 C.费用 D.收入 答案：B 20.某拟建单位工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制该单位工程概算宜采用的方法是()。

A.概算定额法 B.概算指标法 C.预算单价法

D.类似工程预算法 答案：B 21.某技术方案设计年产量为12万吨,已知单位产品的销售价格为700元(含税价格).单位产品税金为165元,单位可变成本为250元,年固定成本为1500万元,则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是()元/吨。

A.540 B.510 C.375 D.290 答案：A 解析：0=p*12-（65+250）*12--1500，P=540 22.囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是（）。

A.专业要求高的技术密集型工程 B.支付条件好的工程 C.竞争对手少的工程 D.工期要求急的工程 答案：B 23.能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是().A.资产负债率 B.权益乘数 C.流动比率 D.产权比率 答案：D 解析:产权比率表明每1元股东权益相对于负债的金额。

24.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是（）。A.增量投资收益率法 B.费用现值法 C.加权评分法

D.劳动生产率比较法 参考答案：C 解析：新技术应用方案的技术经济综合分析方法：简单评分法和加权评分法

25.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程项目的钢筋由发包人在施工合同

与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是（）。

A.甲投标人自行采购价格 B.4200元/吨

C.预计招标采购价格 D.3650元/吨 参考答案：B 26.按照收付实现制编制的企业财务报表是()。A.资产负债表 B.利润表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表 答案：C 27.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和国外运输保险费为22.53万元,银行手续费为15万元,关税税率为22%,增值税税率为16%,则该进口设备的增值税为()万元。

A.362.14 B.361.61 C.356.86 D.296.40 参考答案：B 解析：进口产品增值税额=组成计税价格x增值税率；组成计税价格=到岸价x人民币外汇牌价+进口关税+消费税;进口关税=到岸价x人民币外汇牌价x进口关税。

到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险费=1830+22.53=1852.53，关税=到岸价*税率=1852.53*22%=407.56，增值税=（到岸价+关税+消费税）*税率=（1852.53+407.56）*16%=361.61 28.某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()。

A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担

D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担 答案：B 29.某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价,已知不调值部分占合同价的比例为15%,可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表,若结算当月完成的合同额为1000万元,则调整后的合同金额为().A.1050 B.1034 C.1017 D.1000 30.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（）。

A.总承包服务费 B.现场管理费 C.企业管理费 D.暂列金额 参考答案：A 解析：总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）；对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理；对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。

31.根据《建设工程工程量清单计价规范》,在编制工程量清单时,招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在()中。

A.其他项目清单的暂列金额 B.施项目清单的项目特征

C.可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D.工程量清单编制总说明

32.在合理的劳动组织和正常的施工条件下,完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日,其中个别班组可以在0.50工日完成,多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时,人工消耗宜为()工日。

A.1.00 B.0.80 C.0.77 D.0.50 答案：B 33.某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3,施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开控量1600m3，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m3,则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100 B.10600 C.9000 D.8000 答案： 34.—般情况下竣工结算审查应采用的方法是()。A.抽样审查 B.重点审查 C.全面审查 D.对比审查 答案：C 解析：除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分 析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。

35.根据(建设工程工程量清单计价规范》,招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和()。

A.放坡的坡度系数 B.槽底钎探 C.土壤类别

D.排地表水的方式

36.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中,属于资金占用费的是（）。A.债券代理发行费 B.债券公证费

C.债券发行广告费 D.债券利息 答案：D 37,企业某时点所有者权益资本为1000万元,企业长期债务资本为800万元,短期负债为500万元,则应列入资本结构管理范畴的金额为()万元。

A,2300 B.1800 C.1500 D.1000 答案：C 解析：通常情况下，企业的资本由长期债务资本和权益资本构成，因此资本结构指的是长期债务资本和权益资本各占多大比例，不包括短期负债。

38.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是（）。A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用

C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算 D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用 参考答案：C 解析：AB错，该费用是建设单位支出；D错，大型土石方工程费用应计入工程费用的总图运输费用中

39.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。

A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 参考答案：A 解析：单位清单工程量=投标人确定的挖土方量/清单挖土方量=112000/5800=1.93 40.某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元,该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表,若间接费采用间接费用定额加权分配,则甲项目3月份应分摊的间接费用为()万元。

A.12.00 B.14.63 C.15.36 D.16.00 41.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列可能引起合同解除的事件中,属于发包人违约的情形是（）。

A.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 B.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作

D.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知 参考答案：D 解析：在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工 作或转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

42.某工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月:预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付:每月再单独支付安全文明施工费50万元:质量保证金按进度款的3%逐月扣留:预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。

A.850.0 B.826.0 C.824.5 D.776.0 43.有确凿证据表明合同折扣与多项非全部屐约义务相关的在估计各项履约义务对应商品的单独售价时合同折扣的处理方法应为（）。

A.在相关多项履约义务之间平均分摊

B.将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C.在相关多项履约义务之间按比例分摊

D.将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目 答案：C 解析：对于合同折扣，企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，企业 应当将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。

44.人防工程设计时,在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。

A.改进型 B.双向型 C.节约型 D.牺牲型

45.某项目建设期为2年,共向银行借款10000万元,借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用,建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为()万元。

A.609 B.459 C.450 D.300 46.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法,正确的是()。A.工程保修期从交付使用之日起算

B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自开始使用之日起算 C.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担

D.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定,但不得低于法定最低保修年限 答案：D 解析：A错，应为验收合格之日；B错，应为转移占有之日；C错，应限于承包人原因造成的 47.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费

C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费 答案：C 解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。

48.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A.由于水源或电源终端引起的停工时间

B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D.由于材料供应不及时引起的停工时间 答案：A 解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。前一种情况在拟定定额时不应该计算，后一种情况定额中则应给予合理的考虑。

49.关于周转性材料消耗及其定额的说法,正确的是（）。

A.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 B.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关

C.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标 D.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大 参考答案：D 50.某施工企业编制投标报价时,对可以分包的室内空气污染测试措施项目,其报价 适宜采用的计算方法是()。

A.分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B.根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C.以定额分部分项工程费乘以系数计算

D.分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金 答案：A 解析：分包法计价，在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可 以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

51.资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。A.金额从小到大 B.流动性从大到小 C.购置时间从先到后 D.成新率从高到低 参考答案：B 52.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人的投标总价编制的说法,正确的是（）。A.为降低投标总价,投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费,税金合计金额上做出优惠 C.开标前投标人来不及修改标书时,可在投标者致函中给出优惠比例,并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中 答案：D 53.某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间,项目所在地省级造 价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效,该工程在颁布通 知当月完成的合同价款为300万元,其中人工费为60万元(已知该人工费单价 比发布的指导价高出30%)则该工程当月人工费纳算的做法是()。A.不予上调

B.按照通知要求上调10% C.由总监理工程师确定新的单价 D.由发承包双方协商后适当调整 答案：A 解析：人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

54.技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是（）。A.经营成本=总成本费用-工资福利费-摊销费-利息支出 B.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

C.经营成本=外购原材料、燃料及动力费+折旧费+财务费用+摊销费 D.经营成本=外购原材料费用+利息支出+修理费+其他费用 答案：B 解析：经营成本=总成本-折旧-摊销-利息=外购原材料燃料动力费+工资福利费+修理费+其他 55.某施工企业拟租赁一台设备,该设备价格为100万元,寿命期和租期均为6年，每年年末支付租金,折现率为6%,附加率为3%,则按附加率法计算每年租金为（）万元。B.22.67 C.25.67 D.36.00 答案：C 解析：100/6+100*6%+100*3%=25.67 56.某企业年初资产总额为500万元,年末资产总额为540万元,当年总收入为900万元,其中主营业务收入为832万元,则该企业一年中总资产周转率为()次。A.1.80 B.1.73 D.1.60 D.1.54 参考答案：C 解析：总资产周转率=主营业务收入/资产总额=主营业务收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]=832/[（500+540）/2]=1.6 57.根据《建设工程工程清单计价规范》,某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。

A.分部分项工程项目清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单 参考答案：B 58.某项目建设投资为9700万元(其中:建设期贷款利息700万元),全部流动资金 为900万元,项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元,则该项目的总投 资收益率为（）.A.10.56% B.9.79% C.9.60% D.8.96% 答案：D 解析：950/（9700+900）=8.96% 59.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是()A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用 B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用 D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用 答案：B 解析：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。

60.关于施工图预算编制内容和要求的说法,正确的是()。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内

B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额

D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 答案：A

二、多项选择题

61.企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有（）。A.收回投资收到的现金 B.吸收投资收到的现金 C.收到的税费返还 D.购买商品支付的现金 E.偿还债务支付的现金 参考答案：CD 解析：A投资活动，B筹资活动，E筹资活动

62.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。A.证券买卖等非正常经营项目 B.新开发刚投入生产的经营项目 C.已经或将要停止的营业项目 D.目前处于亏损状态的经营项目 E.会计准则变更带来的累积影响 参考答案：ACE 解析：企业的盈利能力只涉及正常的营业状 况。因此，在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：（1)证券买卖等非正常经营项自；(2)已经或将要停止的营业项目；（3)重大事故或法律更改等特别项目；（4)会计准 则或财务制度变更带来的累积影响等因素。

63.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》,关于投标人其他项目费编制的说法,正确的有（）。A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定

C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动

D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价 E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定 参考答案：ACDE 64.某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为360万元:当折现率为8%时，财务净现值为30万元,则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有（）。

A.内部收益率在8%～9%之间

B.当行业基准收益率为8%时,方案可行 C.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 D.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 E.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率 答案：BD 65.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有（）。A.安全文明施工费 B.工程排污费

C.工程定位复测费 D.工伤保险费 E.增值税销项税额 参考答案：BD 解析：规费为“五险一金+排污”

66.企业购置一套达到固定资产标准的设备,则下列支出中应计入该项固定资产原值 的有（）。

A.企业采购人员基础工资 B.设备联合试运转费 C.设备购买价格 D.设备运杂费 E.设备安装费 答案：CDE 67.造成设备无形磨损的原因有（）。A.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B.自然力的作用使设备产生磨损

C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备

D.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E.设备使用过程中实体产生变形 参考答案：CD 68.机械台班使用定额的编制内容包括()。A.拟定机械作业的正常施工条件

B.确定机械纯工作一小时的正常生产率 C.拟定机械的停工时间 D.确定机械的利用系数 E.计算机械台班定额 答案：ABDE 69.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价项目中风险及其费用的说法,正确的有()。A.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑 B.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑

D.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定

E.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动 参考答案：ABDE 解析：单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和 确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整应按合同中“市场价格波动引起的调整” 条款约定执行。

70.技术方案的偿债能力评价指标有()。A.资产负债率 B.投资回收期 C.财务净现值

D.生产能力利用率 E.速动比率 答案：AE 71.按照造价形成划分的建筑安装工程费用中,暂列金额主要用于（）。A.施工中可能发生的工程变更的费用

B.总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C.施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用

D.工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E.在高海拔特殊地区施工增加的费用 答案：ACD 解析：暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

72.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（）。A.银行存款增加 B.预付账款增加 C.库存现金减少 D.应收账款增加 E.预收账款减少 参考答案：ABDE 73.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于变更权的说法，正确的有（）。A.发包人和监理人均可以提出变更

B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D.变更指示均通过监理人发出

E.设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续

参考答案：AD 解析：B错，未经发包人允许，承包人不得变更；C错，未经发包人许可，监理人不得发出变更；E错，应是发包人而非承包人

74.计算一般纳税人增值税应纳税时,不得从销项税题中抵扣的进项税额有（）。A.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额 B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 C.非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额

D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 参考答案：BCD 解析： 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和 交通运输服务；国务院规定的其他项目。

75.技术方案资本金的出资方式除现金外,还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。

A.实物

B.工业产权 C.非专利技术 D.土地使用权 E.股票

答案：ABCD 解析：资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。

76.关于施工图预算对建设单位作用的说法,正确的有（）。A.是确定建设项目筹资方案的依据

B.是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 C.是编制进度计划,统计完成工程量的依据 D.是确定工程招标控制价的依据

E.可以作为拨付工程进度款及办理结算的基础 答案：BDE 解析：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。(2)施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。(3)施工图预算是确定工程招标控制价的依据。(4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

77.设备安装工程概算的编制方法有()。A.预算单价法

B.类似工程预算法 C.概算指标法 D.扩大单价法 E.单位估价表法 答案：ACD 78.企业作为筹资主体时,内源筹资资金的来源有（）。A.留存收益 B.债券筹资 C.优先股筹资 D.普通股筹资 E.应收账款 答案：AE 解析：企业内源筹资资金来源主要包括企业自有资金、应付息税以及未使用或者未分配专项 基金。其中，自有资金主要包括留存收益、应收账款以及闲置资产变卖等；未使用或未分配的专项基金主要包括更新改造基金、生产发展基金以及职工福利基金等。内源筹资由于 源自企业内部，因此不会发生筹资费用，具有明显的成本优势，同时内源筹资还具有效率 优势，能够有效降低时间成本。BCD是外源筹资资金来源

79.某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为3000m3。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为300万元，管理费为45万元，利润为40万元，风险费用为3万元，措施费（不含增值税进项税额）为60万元（其中：安全文明施工费为15万元），规费为30万元，税金为10万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（）。

A.综合单价为1293.33元/m3 B.为了中标，可将综合单价确定为990.00元/m3 C.若竞争激烈，标书可将各项费用下调10% D.安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定 E.投标总价为488.00万元 答案：AD 解析：A正确，综合单价=（人料机+管理费+利润+风险）/清单工程量=（300+45+40+3）/3000=1293.33元/m3；B错，措施费中除了安全文明施工费意外的45万可调；C错，规费及安全文明费不可竞争；E错，应为428万元

80.关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法,正确的有（）。A.具有可靠定额标准的企业必须采用定额估价法进行单价分析计算 B.匡算估价法适合于工程量较大并且所占费用比例较大的分项工程

C.机械搁置时间过长又无法在定额估价中给予恰当考虑时,采用作业估价法计 算机械费用更合适

D.采用作业估价法进行单价分析,估价师的实际经验直接决定估价的准确程度

E,为保证估价的正确与合理性,作业估价法的内容应包括制定施工计划和计算各项作业的资源费用等

答案：CE 解析：A错，一般拥有较可靠定额标准的企业，定额估价法应用较为广泛；B错，匡算估价法适合工程量不大、所占费用比例较小的分项工程；D错，匡算估价法，估价师的实际经验直接决定了估价的准确程度；

第二篇：2015年一建法规真题及答案解析

2015年一建《建设工程法规》真题及答案解析

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题 的备选项中，只有1个符合题意)

1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工节能的规定。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。参见教材P199。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：请节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。参见教材P227。

3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程，作业过程中，体肓馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。参见教材P249。

4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。参见教材P219。

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。参见教材P265。

6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从軎建设活动的说法，正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。参见教材P207。

7.某高速公路项目进行招标，开标后允许()

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄凊含义不明确的内容

B.投标人再增加优恵条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是招标基本程序。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄情或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材P87。

8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部□报告。参见教材P189。

9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见教材 P133.10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【标准答案】

【答案解析】本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项BCD属于著作权。参见教材P26、30～3111.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20曰

D.2015年10月20日

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计箄。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个 月。参见教材P126。

12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当 立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。参见教材P252。

13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是无效合同。惡意串通，损害国家、集体或者第三人利 益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。参见教材 P129。

14.关于租赁合同的说法，正确的是()。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。参见教材 P170。

15.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。参见教材P268。

16.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15曰内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项A是正确的。参见教材P96。

17.某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期幵工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在()幵工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1曰

D.2014年11月1曰

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工许可证延期幵工、核验和重新办理批准的规定。

《建筑法》规定，建设单位应当自领职施工许可证之曰起3个月内幵工。因故不能按朗幵工的，应当向发证机关由请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不幵工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。参见教材P55。

18.关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是物权的保护。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。参见教材P22。

19.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁 损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【标准答案】B

【标准答案】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P165-166。

20.某幵发商在一大型商场项目的幵发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全II

D.工程重大安全事故罪

【标准答案】D

【标准答案】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。参见教材P48。

21.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召幵专家论证

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性校大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。参见教材P228。

22.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.事故发生地

B.单位所在地

C.污染影响地

D.单位登记地

【标准答案】A

【标准答案】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。参见教材P189。

23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由(〉组织。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行 睃工验收。参见教材P295。

24.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。参见教材P305。

25.关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照 同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A 错误;经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确;劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。参见教材P147。

26.人民法院亩理行政案件，不适用()。

A.调解

B.幵庭审理

C.公幵亩理

D.两审终审制

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是行政诉讼的亩理、判决和执行。法院亩理行政案件，不适用调解。参见教材P357。

28.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P280。

29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的.由第三人和行为人负连带责任。参见教材P17。

30.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。因此为 5000x2%=100万元。参见教材P92。

31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【参考答案】D

【答案解祈】本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。参见教材P236。

32.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是行政诉讼的法院管辖、起诉和受理。因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。参见教材P356。

33、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应尾于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

【参考答案】C

【答案解祈】本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款 视定，职工或者其直系亲尾认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。困人单位应承担证明工伤軎实不成立的举证责任，如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认 定工伤，则将承担于己不利的后果，这是一种举证责任的倒置。教材中没有具体的内容。

34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附看于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【参考答案】A

【答案解祈】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的 徐外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规 定：(1)当軎人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当軎人约定，但不得超过建设用 他使用权的剩余期限。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附看于该土地上的建筑物、构 筑物及其附属设施一并处分。庄宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法 律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归尾，有约定的，按照约定;没有约定或者约定不 明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证 书。参见教材P21-

35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工单位组织召开专家论证会。参见教材P229。

36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

【参考答案】D

【答案解祈】本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可軎项外，国 务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。当未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可;尚未制定法律、行政法规和地方性 去规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以 设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大 会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定 歪当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可;不得设定企业或者其组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业 到本地区从軎生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进人本地区市场。以上规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。参见教材P349-P350。

37.下列法律中，尾于宪法相关法的是(〉^

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

【参考答案】C

【答案解祈】本题考查的是法律体系的基本框架。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府 迫织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍 去》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。参见教 WP1.38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的 【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;(2)鉴定程序严重违法的;(3)鉴定结论明显依据不足的;(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见教材P319。

39下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了 10年，但期间曾离幵过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制 度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3〉连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和 40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之曰起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。参见教材P139。

40.某建筑公司与某幵发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20% 的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法 院，要求幵发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付 利息的，不予支持。

41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。参见教材P273。

42.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的 【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋职中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。参见教材P110。

43下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。选项B不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。参见教材P216。

44.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。参见教材P339。

45.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。参见教材P83。

46.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是无效合同。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。参见教材P66?67。

47.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采职适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是赔偿损失的限制。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大;没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。参见教材P128。

48.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P32。

49下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书

D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。建筑施工企业取得 安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规意制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全主产教肓培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意 外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用 具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防泊措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见教材P211。

50.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30曰以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。参见教材 P144。

51.仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：

(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。参见教材P335。

52.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定。选项A，正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有”;选项B，正确的表述：“确 因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治 区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”;选项C,正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。参见教材 P201。

53.******，说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。参见教材P183。

54.下列法规中，属于部门规意的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是部门规意。部门规意规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规;选项B和C是地方性法规;选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规 意。参见教材P5。

55.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。参见教材P29。

56.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。参见教材P237。

57.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是施工质量检验制度。《建设工程质量管理条例》第30 条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”参见 教材P281。

58.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程共同承包的规定。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。参见教材P105。

59.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是合同的订立与合同成立。《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖意时合同成立。”第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖意之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”参见教材P119。

60.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项亩业主住所地

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为 合同履行地。”参见教材P315。

61.根据《固体废物污染环境防泊法》，下列处S危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是施工现场固体废弃物污染环境防泠的规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设罝危险废物识别标志。以填埋方式处S危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费危险废物排污费用于污染环境的防泊，不得挪作他用参见教材P190。

62.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【参考答案】C

【答案解祈】本题考查的是民事诉讼时效的规定。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：支付存款本金及利息请求权;兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;基于投资关系产生的交付出资请求权;其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。参见教材P323。

63.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既主张约定违约金，又主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。而违约后，可以索赔双倍的定金，为8万，所以要求双倍定金返还更能保护自己的利益。参见教材P137。

64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作朗间，不必接受定作人必要的监督检猃

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。选项A，承揽人发现不符合约定，应当及时通知定作人更换、补齐或者采职其他措施;选项B，共同承揽人对定作人承担连带责任;选项D,承揽人在工作期间，要接受定作人必要的监督。参见教材P160。

65.关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误;工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误;依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误;实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理，D正确。参见教材P292。

66.下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除 外。参见教材P1TO。

67.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P112。

68.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，A正确;《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得并罚款，B错误;企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，C错误;建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动，D错误。参见教材P212。

69.根据《建设工程质重保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是质量责任的损失略偿。全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结箄总额5%左右的比例预留保证金。参见教材P308.70.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质重承担连带责任。参见教材P277。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分)

71.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【标准答案】ABD

【答案解析】本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人;选项E错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。

72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之曰起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有()。

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的工程转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑业企业资质证书

E.惡意拖欠分包企业工程款

【标准答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。取得建筑业 企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之曰起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(2)与建设单位或企业之间相互串 通投标，或以行贿等不正当手段谋职中标的;(3)未职得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准的;(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(7)惡意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(8)隐_或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员为取得上岗证书上岗的，情节严 重的;(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(12)其他违反法律、法规的行为。选项ABDE是正确的。参见教材P64。

73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【标准答案】BCE

【答案解析】本题考查的是企业法人和项目经理的法律关系。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担，AD错误;项目经理部不具备独立的法人资格。项目经理部是施工企 业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。所以选BCE。参见教材P11~12。

74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

【标准答案】AC

【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。参见教材P240。

75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件幵发者

C.两个以上法人合作幵发的软件，其著作权的归属由合作咅方书面合同约定

D.幵发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对幵发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

【参考答案】BCE

【答案解析】本题考查的是计算机软件的法律保护。自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31曰;软件著作权属于软件幵发者;由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作幵发的软件，其著作权的归属由合作幵发者签订书面合同约定;幵发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对幵发软件的自然人进行奖励;软件著作权制虔也存在合理使用，即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。参见教材P31。

76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地

【参考答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是历史文化名城名镇名村的保护。2008年4月额布的历史文化名城名镇名村保护条例》进_步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：(1)保存文物特别丰富;(2)历史建筑集中成片;(3)保留着传统格局和历史风貌;(4)历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。参见教材P206。

77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

【参考答案】BD

【答案解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：(1)一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等;③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;④一方当事人中请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。(2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。(3)一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。(4)诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。(5)有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。参见教材P322。

78.根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【参考答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。参见教材P255。

79.关于债权相对性的说法，正确的有()。

A.债权客体的相对性

B.债权期限的相对性

C.债权主体的相对性

D.债权内容的相对性

E.债权责任的相对性

【参考答案】CDE

【答案解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。参见教材P23。

80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是建设工程分包的规定。《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。参见教材P107。

81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。

A.钱某职得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后串请变更注册

D.周某申请在两个单位分别注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【参考答案】BD

【答案解析】本题考查的是建造师考试、注册和继续教肓的规定。《注册建造师管理规定〉〉中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教肓要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之曰起至申请注册之曰止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之曰起至申请注册之曰止不满3年的;(7)被吊销注册证书，向处罚决定之曰起至申请注册之曰止不满2年的;(8)在由请注册之曰前3年内担任项@经理期间，所负责项@发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P74。

82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是建设工程保险的主要种类和投保权益。《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。选项ABCE都可自愿投保。参见教材P45。

83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

【参考答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。参见教材P280。

84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.任意压缩合理工朗的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E.欠付工程款数额较大的 【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：(1)迫使承包方以低于成本的价格竟标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者亩查不合格，擅自施工的;(5)建设项@必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工猃收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。参见教材P289。

85.根据《全国建筑市场咅方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B以欺骗手段职得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的 【参考答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准A属于注册建造师不良行为记录，不应选，其余选项都属于施工单位不良行为。参见教材P110。

86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的B行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的 【参考答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜，所以CDE正确;行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外，所以B正确。参见教材P113。

87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。

A.勘察、规划、设计等通用的综合标准

B.施工、猃收等重要的通用的质量标准

C.重要的通用的实猃和评定方法等标准

D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E.重要的通用的信息管理标准

【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是工程建设国家标准。国家强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及猃收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试猃、检猃、和评定方法等标注;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。参见教材P269-P270。

88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用

【参考答案】ABC

【答案解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的。参见教材P197。

89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。

A.获得防护用品权

B.获得保险赔偿权

C.拒绝违童指挥权

D.安全生产决策权

E.紧急避险权

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员应当享有的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违意指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权。选项ABCE是正确的。参见教材P221-P222。

90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

【参考答案】BDE

【答案解析】本题考查的是融资租赁合同的法律规定。选项A:出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。选项C:出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。参见教材P172-174。

91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设M专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业 安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违意违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制虔。选项B不属于建筑施 工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责?参见教材P216。

92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理、重作，更换

E.消除影响、恢复名誉

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是民事责任的承担方式。承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修 理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼 道歉。参见教材P46。

93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【参考答案】ACE

【答案解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。参见教材P153。

94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【参考答案】AC

【答案解析】本题考查的是无效合同和效力待定合同的规定。〈< 合同法〉〉规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)惡意串通，损害国家、集体或者第三人利(3)以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利 益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。B、D未损害国家利益，属于可撤销合同，E为重大 误解也属于可撤销合同。参见教材P129-134。

95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【参考答案】CE

【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修制虔。基础设施工程、房屋建筑的 地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必 须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。参见教材P306。

96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有(〉。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.猃收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

【参考答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。发包人应承担的赔偿损失 有：未及时检查隐蔽工程造成的损失;未按照约定提供原材料、设备等造成的损失;因发包人原 因导致使工程中途停建、缓建造成的损失;提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损 失;中途变更承揽工作要求造成的损失;要求压缩合同约定工期造成的损失;猃收违法行为造成 的损失。参见教材P128。

97.根据《民事诉讼法》,下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.亩判员

【参考答案】ABD

【答案解析】本题考查的是民事诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原 告、被告、共同诉讼人和第三人。参见教材P316。

98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。参见教材P55。

99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

【标准答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。参见教材P230。

100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的 【标准答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是合同的终止。发包人请求解除建设工程施工合同的情形：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内设有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。参见教材P135。

第三篇：2018年一建建筑工程真题及答案解析

2018年一建建筑工程真题及答案解析

一.单选题

1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单

2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm

答案：C简单 重复2017年考点

3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单

4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A

5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。A.6% B.7% C.8% D.9%

答案：D 简单

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C

7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A

8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D

9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始

D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础 案例分析一 背景资料

某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。

在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些?

3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?

4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案：

1、还应包括的内容：

确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本1A422021 施工进度计划编制P223

2、(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装

修施工工艺使其作业时间缩短为4个月并通过总监理工程师的确认,因此为22个月

2个月,自由时差是:0个月。

(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。

参见1A422012 P218

3、(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。

(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度。

4、否,施工单位提出的工期索赔不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。案例分析二 背景资料 某新建高层住宅工程建筑面积16000地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。

“后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。

监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。

3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构**钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些? 案例分析三 背景资料

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作呈的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程昰清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费

82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033:B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。

2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。

3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标? 2.对总包合同实施管理的原则有哪些?

3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双档在工程量清单计价管理中应遵守的枪指向规定还有那些? 4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后三位),并确定选择哪个方案。

5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。案例分析四 背景资料

一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。

施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。项目部在”X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。

在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。

在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。

图5:标准层临时消防设施布置示意图

问题

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些?

2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些?

3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些?

4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些? 5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。

答案

2018一级建造师建筑工程真题答案参考： 1-5 BCBAD 6-10 CADBD 11-15 CCAAB 16-20 AABCA 21：BDE 22：ABCD 23：CDE 24：ABE 25：BC 26：BD 27：BCDE 28：ABCE 29：ACDE 30：BE

案例一第1问： ①②③临时房屋

④⑤⑥⑦仓库、堆场、大型机械设备 ⑧加工厂或者存放危险品类的仓库 ⑨大门与围墙

⑩临时水、电管网和其他动力设施 案例一第2问： 1.平面布置科学合理，施工场地占用面积少 2.合理组织运输，减少二次搬运

3.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰

4.布置仓库、堆场，一般应接近使用地点，其纵向宜与现场临时道路平行，尽可能利用现场设施装卸货

5.存放危险品类的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m

6.布置加工厂，应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用;工作有关联的加工厂适当集中

7.布置临时房屋，办公用房宜设在工地人口处，作业人员宿舍一般宜设在现场附近，方便工人上下班

8.布置临时水、电管网和其他动力设施，临时总变电站应设在高压线进人工地最近处，尽量避免高压线穿过工地 案例一第3问：

1.施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应设置施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工和管理人员名单及监督电话牌等制度牌

2.施工现场必须实施封闭管理，现场出人口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周 连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m

3.施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传 案例二第1问：

单位工程进度计划的编制步骤还应该包括： 1.确定施工顺序

2.计算劳动量或机械台班需用量 3.确定持续时间

4.绘制可行的施工进度计划图 第2问：

1.总工期是23个月

2.管道安装的总时差是2个月，自由时差是0

3.除工期优化外，网络计划的优化目标还有：费用优化和资源优化、工期目标、费用目标和资源目标 第3问：

1.监理工程师的建议合理

2.网架安装方法还有：滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法

3.网架高空散装法施工的特点有：

(1)高空散装法是指小拼单元或散件(单根杆件及单个节点)直接在设计位置进行总拼的方法。

(2)根据测量控制网对基础轴线、标高或柱顶轴线、标高进行技术复核。

(3)当全支架拼装网架时，支架顶部常用木板或竹脚手板满铺，作为操作平台。这类铺板易燃，故如为焊接连接的网架,全部焊接工作均在此高空平台上完成，必须注意防火。

(4)悬挑法拼装网架时，需要预先制作好小拼单元，再用起重机将小拼单元吊至设计标髙就位拼装。悬挑法拼装网架可以少搭支架，节省材料。但悬挑部分的网架必须具足够的刚度，而且几何不变。(5)螺栓球节点各种类型网架结构可采用此方法安装，焊接空心球节点网架也可采用此方法安装。

(6)高空散装法脚手架用量大，高空作业多，工期较长，需占建筑物场内用地，且技术上有一定难度 案例二第4问： 索赔不成立

甲供电缆电线未按计划进场，属于甲方原因，但是电线电缆安装工作总时差4个月，自由时差4个月，电线电缆安装工程最早开始时间推迟1个月，不影响紧后工作最早开始时间，不影响总工期，所以索赔不成立 案例三

1.PDCA工作方法内容 第一步 分析现状，找出存在的问题。第二步，找出并分析产生问题的各种影响因素 第三步 找出各种原因中的最关键因素。第四步针对主要影响因素，制订计划和措施，提出质量改进的活动计划。第五步执行所制订的计划和措施。第六步根据计划的要求检查执行的情况。第七步总结经验，巩固成绩，把效果好的纳入各项标准。第八步提出遗留问题，并将其转入到下一个PDCA循环予以解决。

A表示总结再优化。对总结检查的结果进行处理。案例四

1.偿债能力评价指标包括 ： 流动比率 速动比率 现金流动负债比率 资产负债率 或有负债比率 已获利息倍数(利息保障倍数)带息负债比率

2.总包合同实施管理的原则 ：公正原则 科学原则 统一原则 控制原则 协调原则。

第四篇：2017年一建法规真题及答案解析-修订版

2017年一建法规真题及答案解析

（按教材页码重新排序）

一、单项选择题

1.在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度 【答案】B 【解析】P1，部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。2.关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 【答案】A 【解析】P5，在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。

3.下列主体中，属于法人的是（）。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院D.某乡人民政府 【答案】D 【解析】P11，选项D属于机关法人。4.关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任 【答案】A 【解析】P15-18，B选项，代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。C选项，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。但是，法律规定用书面形式的，应当用书面形式。D选项代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。

5.下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权 【答案】A 【解析】P19-20，物权包括所有权、用益物权和担保物权。BC属于所有权，地役权属于用益物权。

6.根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。A.划拨 B.登记 C.支付出让金 D.转让 【答案】B 【解析】P21，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。

7.建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任 A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业 【答案】C 【解析】P24，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。

8.甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲间债的产生根据属于（）。

A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理 【答案】A 【解析】P24，不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

9.2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。

A.2024年6月12日B.2024年6月15日 C.2034年6月12日D.2035年6月16日 【答案】C 【解析】P27－P28，国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

10.某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（）。

A.张某B.设计院

C.建设单位D.建设单位和设计院共同所有 【答案】B 【解析】P31，在建设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

11.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。

A.丙先行代为清偿B.甲和丙同共支付 C.甲先行支付D.甲和丙协商支付 【答案】C 【解析】P37，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

12.根据《担保法》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同 【答案】C 【解析】P40，《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

13.甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。

A.80万 B.60万 C.40万 D.30万 【答案】B 【解析】P40，《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

14.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 【答案】C 【解析】P41，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。

15.关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通如保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 【答案】C 【解析】P42。投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。

16.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之一 【答案】B 【解析】P47，A错误，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式：一是参照无效合同中的约定价款；二是按当地市场价、定额量据实结算。C错误，行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。D错误，罚款是行政处罚的承担方式之一。

17.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续 【答案】A 【解析】P54，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。

18.根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收，（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查 【答案】C 【解析】P56，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

19.关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续 【答案】A 【解析】P57，B选项，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

20.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 【答案】D 【解析】P60，企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。

21.可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 【答案】C 【解析】P65，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。

22.注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的 【答案】B 【解析】P77，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

23.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。A.取消投标资格B.降低资质等级 C.责令限期改正D.吊销企业资质证书 【答案】C 【解析】P80，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以l万元以上3万元以下的罚款。24.关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序 【答案】B 【解析】P89-90，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

25.根据《招投标标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 【答案】A 【解析】P94-P95，有下列情形之一的，视为投标人相互串通反投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项BCD为“视为”的要求，而选项A为“属于”。

26.关于联合体共同承包的说法，正确的是()。

A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同 【答案】A 【解析】P97，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

27.关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标 C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】D 【解析】P98，《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人．也可以重新招标。

28.关于工程总承包的说法，正确的是（）。

A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 【答案】A 【解析】P106，B选项，工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。C选项，设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

29.关于工程再分包的说法，正确的是（）A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 【答案】B 【解析】P109，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。

30.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 【答案】D 【解析】P114-115，超越本单位资质承揽工程的行为属于资质不良行为；工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程质量不良行为；委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于工程安全不良行。

31.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告 【答案】B 【解析】P116，《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得；（4）暂停或者取消招标代理资格；（5）取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；（6）取消担任评标委员会成员的资格；（7）暂停项目执行或追回已拨付资金；（8）暂停安排国家建设资金；（9）暂停建设项目的审查批准；（10）行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。

32.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的正确说法，正确的是（）。

A.甲3月2日的行为属于要约邀请B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立 【答案】D 【解析】P122，有下列情形之一的，要约不得撤销：1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

乙在3月5日前做出了承诺，故合同成立。

33.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

【答案】D 【解析】P130-131，利息从应付工程价款之日计付。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中同人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

34.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.效力待定B.有效 C.部分有效D.可撤销 【答案】B 【解析】P137，乙施工企业无权出售甲建设单位的设备，乙丙之间设备买卖合同效力属于效力待定，但是经甲建设单位追认，属于有效的合同。

35.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 【答案】B 【解析】P138，《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。

36.劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作 【答案】B 【解析】P149，《劳动合同法》第 39 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第 26 条第 1 款第 1 项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。

37.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是（）。

A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬 【答案】B 【解析】P153，有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有劳动合同法第 40 条第 3 项、第 41 条规定情形的；(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；(3)劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。被派遣劳动者有劳动合同法第42 条规定情形的，在派遣期限届满前，用工单位不得依据上述第(1)项规定将被派遣劳动者退回劳务派遣单位；派遣期限届满的，应当延续至相应情形消失时方可退回。

38.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是（）。

A.可随时解除合同B.享有留置权

C.不得单方变更设计D.可请求法院撒销合同 【答案】A 【解析】P169，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。39.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切制机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切制机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。

A.简易交付B.拟制交付 C.指示交付D.占有改定 【答案】C 【解析】P171，指示交付，合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。

40.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同规定：签约一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权逾期提取或提前提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费 【答案】A 【解析】P185-P186，选项B和D，正确的说法应为“存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”；选项C正确的说法应为“仓储合同及自成立时生效，不易仓储物是否交付为要件”。故选项A正确。

41.根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确的是()。A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 【答案】A 【解析】P196，禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水；B选项，在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，不得新建排污口；C选项，排放含低放射性物质的废水，应符合国家的规定和标准。

42.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意 【答案】B 【解析】P199，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

43.根据建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求。

A.企业标准B.地方标准

C.施工图设计文件D.建筑节能任意性标准 【答案】C 【解析】P206，按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。

44.经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产、储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划 【答案】C 【解析】P215-216，《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；(4)在历史建筑上刻划、涂污。

45.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

【答案】D 【解析】P216，《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

46.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 【答案】B 【解析】P221，选项A，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动；选项C，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，选项D，施工企业具备了安全生产许可证中标后，建设单位才能申请施工许可证。

47.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律处罚说法，正确的是()。

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B.令停止生产，并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 【答案】A 【解析】P223，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

48.根据《建设工程安全生产管理集例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准 【答案】D 【解析】P230，安全生产的约定责任不得与法定责任相抵触。

49.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。

A.建设单位B.总承包单位 C.设计单位D.分包单位 【答案】B 【解析】P242 50.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。A.销售许可证B.安装许可证 C.产品合格证D.安全许可证 【答案】C 【解析】P244，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

51.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。

A.监理单位B.建设单位 C.总承包单位D.分包单位 【答案】C 【解析】P248，《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位统一管理。

52.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报。

A.60日B.50日 C.40日D.30日 【答案】D 【解析】P268，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

53.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员D.安装、拆卸单位的专业技术人员 【答案】D 【解析】P282，安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

54.在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）A.予以修订B.继续有效 C.应当复审D.即行废止 【答案】D 【解析】P288，工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触。对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当自行废止。

55.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制 【答案】A 【解析】P291，《工程建设标准强制性条文》是工程建设现行国家和行业标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益，同时考虑了提高经济效益和社会效益等方面的要求。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

56.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当()。A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议 【答案】D 【解析】P295，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

57.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修 【答案】C 【解析】P299，A选项，返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。B、C选项，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

58.建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前 【答案】D 【解析】P305，《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

59.根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（）。A.为节约投資成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 【答案】C 【解析】P309，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

60.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除 【答案】C 【解析】P322，((最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13 条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

61.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同 B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 【答案】A 【解析】P325，A选项，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的；B选项，合同约定的保修期限不能低于法定保修期限，可以高于；C选项，工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关（地基基础与主体结构）；D选项，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

62.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固、维修和补强 D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任 【答案】A 【解析】P326，建设工程超过合理使用年限后需要继续使用，经过具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期，并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用。但是，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负。

63.关于行政行为特征的说法正确的是（）。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为 【答案】B 【解析】P330，行政机关的行政行为具有以下特征：(1)行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。

64.关于民事纠纷和解的说法中，正确的是()。A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力 C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中 【答案】C 【解析】P331。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。例如，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合。需要注意的是，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。

65.甲建设单位拖欠施工企业工程款，乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长D.改变法定时效期间 【答案】B 【解析】P345，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。所以正确答案为B。

66.关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 【答案】B 【解析】P346-347，A、B选项，简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。CD项，适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。

67.甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 【答案】D 【解析】P359，当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

68.下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 【答案】B 【解析】P362，根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。

69.关于行政调解的说法。正确的是（）。A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 【答案】C 【解析】P365，行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。

70.关于行政许可的说法，正确的是（）。A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证 C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 【答案】D 【解析】P371-373，A选项，部门规章只能设定临时的行政许可。B选项，法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。C选项，被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续。

二、多项选择题

71.关于地役权，下列表述正确的是（）

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同 B.地役权合同应包括解决争议的方法 C.地役权自地役权合同签订时设立 D.地役权自地役权合同生效时设立 E.未经登记，不得对抗善意第三人 【答案】ADE 【解析】P21，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权合同一般包括下列条款：(1)当事人的姓名或者名称和住所；(2)供役地和需役地的位置；(3)利用目的和方法；(4)利用期限；(5)费用及其支付方式；(6)解决争议的方法。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

72.关于施工合同中债权债务的说法，正确的有()。

A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人 【答案】BCE 【解析】P24，施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

73.关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 【答案】ACE 【解析】P26，知识产权的法律特征：财产权和人身权的双重属性、专有性、地域性、期限性。74.根据《担保法》，下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学 【答案】CD 【解析】P37，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：

1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

75.关于法律责任的说法，正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障 【答案】ACDE 【解析】P46，法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。

76.关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法，正确的有（）。A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格 D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 【答案】BCDE 【解析】P53-57，施工许可证的法定批准条件：(一)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(二)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(兰)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(四)已经确定施工企业；(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查；(六)有保证工程质量和安全的具体措施；(七)按照规定应当委托监理的工程己委托监理；(八)建设资金已经落实；(九)法律、行政法规规定的其他条件。

77.下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。A.中国投资的建设项目

B.外资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 【解析】P66，外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程：(1)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程；(2)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目；(3)外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目；(4)由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。

78.根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的 【答案】AD 【解析】P91。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

BCE属于招标人与投标人串通投标。

79.根据《招标投标法实施条例》，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 【答案】AE 【解析】P96，投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：(1)使用伪造、变造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4)提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。

80.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。A.没收财产B.拘役 C.有期徒刑D.罚金 E.管制 【答案】BCD 【解析】P101，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%。以上10%。以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的技标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。

81.设工程施工合同无效，将会产生的法律后果（）。A.折价补偿B.赔偿损失 C.合同解除D.继续履行 E.支付违约金 【答案】AB 【解析】P135，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

82.下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）。A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 【答案】ACD 【解析】P139，《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的。(2)在订立合同时显失公平的。(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选项B属于无效合同，选项E为违法行为，也是无效合同。

83.企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令 【答案】ABE 【解析】P164，《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。

对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15 日内向人民法院提起诉讼。

P147，用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

84.某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品，但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（）。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装 B.托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输 C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用 D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中发生不可抗力灭失，未收取运费的，承运人要求支付运费 【答案】ABCD 【解析】P183，因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担损害赔偿责任。托运人应当按照约定的方式包装货物。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。

85.根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的土地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 【解析】P207-208，施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量用水量。施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜用市政自来水。

86.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保验费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险 【答案】ABCD 【解析】P221，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。

87.根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的 【答案】ABCD 【解析】P222，发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

88.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BCE 【解析】P229，《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

89.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当时修订的情形有（）。A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技术发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 【答案】ABCE 【解析】P266，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：(1)生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；(2)生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；(3)周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；(4)应急组织指挥体系或者职责已经调整的；(5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；(6)应急预案演练评估报告要求修订的；(7)应急预案管理部门要求修订的。

90.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 【解析】P274-275，AE选项是施工单位的安全责任，D选项是设计单位的安全责任。91.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准 E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 【解析】P287，下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

92.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 【答案】CDE 【解析】P297，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

93.关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 【解析】P311，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

94.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程 【答案】ABCE 【解析】P322，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。

95.关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单承担 E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修 【答案】AE 【解析】P326，由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。

96.关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民去院审理，属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必须由房屋所在地人民法去院管辖 C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖 【答案】BCD 【解析】P336，A错误，应属于移送管辖；E错误，专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。

97.关于仲裁裁决的说法，正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 【答案】CDE 【解析】P361。A错误，仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出；B错误，仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。

98.关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力 【答案】BCD 【解析】P366。A错误，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。E错误，调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。

99.关于行政纠纷的说法，正确的有（）A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关

D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 【解析】P371，民事纠纷是平等主体间的有关人身、财产权的纠纷；行政纠纷是行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而产生的纠纷。对行政复议不服的，绝大多数情况下还可依法再提起行政诉讼，但不允许经行政诉讼裁判生效后就同一行政纠纷再提行政复议。

100.工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府 【答案】AE 【解析】P377，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

第五篇：2012年一建机电实务真题答案及解析

2012年一级建造师机电实务真题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.直接埋地敷设的照明电缆，应选用（）型电缆 A.VV B.VV22 C.VV32 D.YJV32 答案：B P4解析：VV22、YJV22型：内钢带铠装电力电缆，能承受一定的机械外力作用，但不能承受大的拉力，可直接敷设在地上。难易程度：★★

2.下列参数中，属于风机的主要性能参数是（）

A.流量、风压、比转速 B.流量、暖气压力、转速C、功率、暖气压力、比转速 D、功率、扬程、转速 答案：A P8 解析：风机的性能参数主要有：流量、风压、功率、效率、转速、比转速。难易程度：★★ 3.大型塔器安装中，测量的控制重点是（）

A.安装基准线 B.安装标高基准点C.垂直度 D.安装测量控制网

答案：C P14 解析：大型静置设备安装测量控制的重点是对垂直度的测量。难易程度：★★

4、其中吊装作业所使用的钢丝绳是由（）制成的。A.高碳钢 B.中碳钢 C.低碳钢 D.合金钢 答案：A P21 解析：钢丝绳是由高碳钢丝制成。难易程度：★★ 5.只适用于长缝焊接的焊机是（）

A.交流焊机 B.直接焊机 C.埋弧焊机 D.气体保护焊机 答案：C P26 解析：埋弧焊可以采用较大的焊接电流。埋弧焊最大的优点是焊接速度高，焊缝质量好，特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。难易程度：★★

6.下列说法中，符合成套配电装置柜体安装要求的是（）

A.成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5% C.成列盘线偏差不应大于3mmD.成列配电柜相互间接缝不应大于2mm 答案：D P42 解析：柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差不应大于1.5%。，相互间接缝不应大于2mm。难易程度：★★★ 7.热力管道两个补偿器之间应设置（）A.活动支架 B.导向支架 C.固定支架 D.弹簧吊架 答案：C P54 解析：两个补偿器之间（一般为20~40m）以及每一个补偿器两侧应设置固定支架。难易程度：★★★ 8.某合分。塔共分为三段，才哟过由下至上逐段组对安装的方法，其第二段（上段）吊装，校正的紧前工 序是（）

A.第一.二段段间环焊缝组对焊接 B.第二段校正C.第二.三段段间环焊缝组对焊接 D.紧固地脚缝栓 答案：A 解析：紧前工序是第一.二段环缝焊接 难易程度：★★★ 9.自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的（）

绝缘电阻 B.额定电流 C.击穿电源 D.线路电阻 答案：A P73 解析：线路敷设完毕，应进行校线和标号，并测量电缆电线的绝缘电阻。难易程度：★★ 10.根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和防护等级》的规定，钢材表面判定为B级的是（）A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀 答案：B P77 解析：B级：刚才表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落难易程度：★★ 11.将配置好的料液倒入异型管件外型设置的模具内，其绝热施工方法的是（）A.充填法 B.喷涂法 C.模糊法 D.浇注法 答案：D P83 解析：浇注法是将配置好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内，使其发泡定型或养护成型的一种绝热施工方法。难易程度：★★

12.工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（）

A.制定烘炉计划 B.进行全国验收C.工业炉内衬施工 D.有关热工仪表安装 答案：B P89 解析：烘炉阶段的主要工作：制定工业炉计划。准备烘炉用机械和工机具，编制烘炉期间筑炉专业的施工计划，按计划进行烘炉期间的配合施工，严格烘炉期间的监控检查工作，烘炉结束后应及时组织生产。难易程度：★★★ 13.室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做（）A.压力试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.稳定性试验 答案：B P95 解析：室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验难易程度：★★ 14.下列建筑电气产品中，属于用电设备的是（）

A.照明配电器 B.电容补偿柜 C.电加热器 D.不间断电源 答案：C P98 解析：用电设备电气部分包括电动机.电加热器.电光源等控制设备。难易程度：★★ 15。标风管配件的制作，施工前应按设计图纸和（）进行放样制图 现场情况 B.防水要求 C.板材厚度 D.工作压力 答案：A P105 解析：通风空调与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，加工前应按设计图纸和现场情况进行放样制图。难易程度：★★

16.光纤布线的检测比例是（）

A.10% B.30% C.50% D.100% 答案：D 解析：管线布线应该全部检测100%难易程度：★★ 17.下列设备中，属于消防工程专用产品的是（）

A.压力表 B.水泵接合器 C.减压阀 D.止回阀 答案：B P118 解析：消防工程专用产品，如自动喷水灭火系统的喷头.水流指示器.消防水泵.报警阀组合水泵接合器等。难易程度：★★

18.电梯的主要参数是（）

A.额定载重量和额定速度B.提升高度和楼层间距C.提升高度和额定载重量 D.楼层间距和额定速度 答案：A P123 解析：电梯的主要参数包括额定载重量和额定速度。难易程度：★★ 19.经国务院计量行政部门。作为统一全国量值最高依据的计量器具是（）A.计量标准器具 B.计量基准器具C.工作计量器具 D.专用计量器具 答案：B P301 解析：计量基准器具：国家计量器具，用以复现和保存计量单位量值，经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。难易程度：★★ 20.35kV架空电电力线路保护区。。是导线边缘向外侧延伸的距离为（）A.3m B.5m C.10m D.15m 答案：C P309 解析：电压在35~110KV的架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为10m难易程度：★★★

二.多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列静置设备中，属于容器类的有（）

A.计量罐 B.高位槽 C.干燥器D.填料器 E.料仓 答案：ABC难易程度：★★★

24.在厂房内吊装大型发电机电子的方法通常有（）

A.大型流动式起重。组合吊装B.液压提升装置吊装C.液压顶升平移吊装D.专用吊装架吊装 E.桥式起重机，装系统吊装 答案：BDE 27.工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有（）

A.检验项目B.施工单位检验结果C.设计单位验收结论D.监理单位验收结论E.建设单位验收结论

答案：ABDE P322 解析：填写的额主要内容：检验项目.施工单位检验结果.建设（监理）单位验收结论难易程度：★★★

28.下列建筑安装工程检验项目，属于主控项目的检验内容有（）A。。。。B 管道压力试验 C 风管系统测定 D 电梯保护装置 E 卫生。。答案：BCD P328 解析：主控项目包括检验内容主要有：如管道的压力试验，风管系统的测定，电梯的安全保护及试运行。难易程度：★★★

29.根据《一级建造师（机电工程）注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有（）A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程B.城镇燃气工程在生产能力为2亿立方米工程 C.投资2亿元的转炉工程D.单项工程合同款1000万元的发电工程 E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程 答案：ACD P335 解析：单项工程造价≥1000万元的电气动力照明工程.城镇燃气工程在生产能力≥3亿立方米工程.投资≥2亿元的转炉工程.单项工程合同款1000万元的发电工程.含火灾报警及联动控制系统>2万平方米的消防工程 为大型工程规模。

难易程度：★★★★

30.根据《注册建造师施工管理签章文件目录》的规定，机电工程的施工进度管理文件包括（）

A.总进度计划报批表B.分部工程进度计划报批表C.单位工程进度计划报审表D.分包工程进度计划批准表E.材料采购总决算表 答案：ABCD P337 解析：施工进度管理文件包括总进度计划报批表，分部工程进度计划报批表，单位工程进度计划的报审表，分包工程计划批准表。难易程度：★★★★

三.案例分析题（共5题，（一）.（二）.（三）题各20分，（四）.（五）题各30分）

（一）背景资料： 某电力建设工程超大和超重设备多，制造分布地域广.运输环节多.建设场地小。安装均衡协调难度大，业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给以专业设备管理公司（以下简称设备公司）。设备安装由一家安装公司承担。

该工程变压器（运输尺寸11.1*4.14*4.9m）在西部地区采购，需经长江水道运抵东部某市后，再经由50Km国道（含多座桥梁）方可运至施工现场。对此，设备公司做了两项工作。首先经与设备制造商.沿途各单位联系妥当后，根据行驶线路中的桥梁状况等因素，进行检测.计算和采取了相关措施；其次变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中，安装公司经二次搬运.吊装.就位.吊芯检查及干燥等工作后，对其。。。一起的直流电阻测量，极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。问题：

1.主变压器。。中设备公司需要与那些单位沟通协调？

2.在主变压器。。除了考虑桥梁的当时状况外，还要考虑哪些因素？需采取哪些主要措施？ 3.充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些？ 4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员？ 5.补充主变压器安装试验的内容。参考答案解析：

1.设备公司需要与：设备制造.设计单位，道路运输，桥梁管理，港口.车站.码头 P2102.还要考虑：按照车辆行走路线，按桥梁的设计负荷，使用年限及当时状况，车辆行驶前对每座桥梁进行检测.计算，并采取相关的修复和加固措施。P198 3.充氮气或充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持正压，气体压力应为0.01～0.03MPa；干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施。P48 4.电工.焊工.起重工.架子工5.变比测量.绕组连同套管一起的绝缘电阻测量.绝缘油的试验.交流耐压试验 P49

（二）背景资料

A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括（1）新建4台50000m3浮顶油罐；（2）罐区综合泵站及管线；

（3）建筑18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机；（4）油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。

A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作： 工作一：A施工单位成立了工程项目部，项目部编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策和应急预案。工作二：根据工程特点，项目建立了消防领导小组，落实了消防责任制和责任人员，加强了防火.易燃易爆物品等的现场管理措施。

工作三：为保证库区原有。检修施工安全，项目部制定了油罐内作业安全措施，主要包括： 1.关闭所有与油罐相连的。，有害介质管道的阀门，并在作业前进行检查 2.油罐的出.入口畅通

3.采取自然通风，必要时强制通风 4.配备足够数量的消毒面具等 油罐内作业使用电压为36v的行灯照明，且有金属保护罩

工作。：B施工单位编制了用。系统吊装32t桥式起重机吊装方案，由B单位技术总负责人批准后实施。问题： 1.项目部制定的应急预案的主要内容有哪些？ 2.列出现场消防管理的主要具体措施

3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处，并补充遗漏的内容。4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求？说明理由。参考答案解析：

1.(1)应急工作的组织及相应职责；

(2)可依托的社会力量（如消防.医疗卫生等部门）救援程序；(3)内部.外部信息交流的方式和程序；

(4)危险物质信息及对紧急状态的识别，包括物质的危害因素以及发生事故时应采取的有效措施；(5)应急避险的行动程序（撤离逃生路线图）；(6)相关人员的应急培训程序。

2、(1)施工现场有明显防火标志，消防通道畅通，消防设施.工具.器材符合要求；施工现场不准吸烟。

(2)易燃.易爆.剧毒材料必须单独存放，搬运.使用符合标准；明火作业要严格审批程序，电.气焊工必须持证上岗。(3)施工现场有保卫.消防制度和方案.预案，有负责人和组织机构，有检查落实和整改措施。3.不妥：

1.为了减少触电危险，保障安全，规范规定在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V，因此，用电措施中使用36V的行灯电压不妥。

2.背景中所述的第(1)条安全措施不仅要关闭相应的阀门，还必须用盲板使其与有限空间隔绝，且盲板应挂牌标示。遗漏：1)执行“进入有限空间作业票”的相关要求； 2)执行对有限空间容积内的气体取样分析的相关要求； 3)严格执行监护制度。

4.起重量采用非常规起重设备.方法，且单件起吊重量在lOOkN及以上的起重吊装工程；300kN及以上起重设 备安装工程的吊装方案，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证，再经施工企业技术负责人审批。实行 总承包管理的项目，由总承包单位组织专家论证会。

（三）背景资料

某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础.设备钢架（多层）.工艺设备.工业管道和电气仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如下图所示：

上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机（以下简称塔机），其他工作不适用塔机，经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。

在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天（其他工作持续时间不变），建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。施工单位采取。。工艺设备调整工作的持续时间压缩3天。得到建设单位同意，施工单位。出的费用。。如下。建设单位没有全部认可

1.工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元

2.塔机闲置10天。费，1600元/天（含运行费300元/天）*10天=16000元。3.设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置，人员窝工等综合损失费15000元 问题

1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路，该计划的总工期是多少天？

2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天？按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业？说明理由。

3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。

4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理？计算建设单位应补偿施工单位的总费用。参考答案解析：

1.关键线路：1-5-6-10-11-11-12 总工期191天 可以索赔28900元（工期只有三天可索赔，并且要扣除300元的那个费用那个300是施工损失，没施工至计算窝工耽误的机械费 ；）

理由：塔机按原计划应为第37天进场。因为工艺设备吊装的紧前工作第36天完成，使用塔机的工艺设备吊装作业第37天开始，第68天完成，而塔架吊装开始时间为第76天，故不能连续作业3.钢架制作工作的总时差7天，延迟了10天，超过其总时差3天，将使总工期拖延3天，压缩后续线路上的关键工作3天即可。4.（一）赶工索赔合理，10000，（1）赶工是由于前期停工（2）前提停工是建设单位的责任（3）赶工征得建设单位同意

（二）窝工索赔不合理。可以索赔，但金额不合理，有7天的总时差，只能补偿3天的费用，窝工的应按停滞 台班费或租赁费索赔，但不包括运转费。（1600-300）*3=3900

（三）合理，停工待图是建设单位的责任。（另一种答案，不合理，7天总时差，赔3天，4500），15000 总：10000+3900+15000=28900

（四）背景资料

A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工，主要监控设备有，现场控制器.电动调节阀.风阀驱动器.温度传感器（铂电阻型）等。大楼的空调工程由B安装公司施工，合同约定，全部监控设备由A公司采购，其中电动调节阀，风阀驱动器由B公司安装，A公司检查接线，最后由二家公司实施对空调系统的联动试运行调试。A公司项目部进场后，依据B公司提供的空调工程施工方案，空调工程施工进度计划（见下表）。设计单位提供的空调机组监控方案（见下图），编制了监控系统施工方案.监控系统施工进度计划和监控设备采购计划。因施工场地狭小，为减少仓储保管，A公司项目部在制定监控设备采购计划中，采取集中采购，分配到货，使设备采购进度与施工进度合理。。在监控系统的施工过程中，A公司及时雨B公司协调，使监控系统施工进度符合空调工程的施工进度，监控系统和空调工程安装完成后，A.B公司进行了空调系统的联动试运行调试，空调工程和监控系统按合同要求竣工

问题

1.A公司项目部在编制监控设备采购计划时应考虑哪些市场现状？ 2.A公司项目部在实施监控系统施工进度计划过程中会受到哪些因素制约？ 3.A公司采购的电动调节阀最迟的到货时间是哪天？安装前应检验哪几项内容？

4.依据空调工程施工进度计划，指出温度传感器可以安装的起止时间，说明温度传感器的接线电阻的要求。5.空调机组联合试运转应由哪个安装公司为主实施？试运转中主要检查哪些参数？ 参考答案解析：

1.要分析市场现状，注意供货商的供货能力和设备制造商的生产周期，确定采购批量或供货的最佳时机。考虑货物运距及运输方法和时间，使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量，以减少仓储保管费用。

2.机电工程施工迸度计划安排受工程实体现状.机电安装工艺规律.设备材料进场时机.施工机具和作业人员配备等诸因素的制约，协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件，使进度计划安排衔接合理.紧凑可行，符合总进度计划要求。

3.压力吹洗试验以前 电动风门驱动器安装要求风阀控制器安装前应检查线圈和阀体间韵电阻.供电电压.输入信号等是否符合要求。宜进行模拟动作检查。

4.5月6-5月20日。理由：由图可知温度传感器安装在风管上，安装时间：风管保温层安装完成后，试运行前（5月21日开始试运行）。该工程用的铂温度传感器：接线电阻小于1欧姆。另：镍温度传感器：接线电阻小于3欧姆。

5.B主要负责，因为B是空调的施工单位。（书上原话：通风与空调系统联合试运转及调试由施工单位负责组织实施）

空气温度，相对湿度.气流速度.噪声.空气洁净度。

（五）背景资料 某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸气管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。项目部需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工.材料.机械台版价格编制了每10t型钢支架工程的直接工程费单价，经工程所在地综合人工日工资标准测算，每吨型钢支架人工费为1380元，每吨型钢支架工程用各种型钢1.1t，每吨型钢材料平均单价5600元，其他材料费380元，各种机械台班费400元。由于管线需用钢管量大，项目部编制了两套管线施工方案，两套方案的计划人工费15万元，计划用钢材500t，计划价格为7000元/t，甲方案为买现货，价格为6900元/t，乙方案为15天后供货，价格为6700元/t，如按乙方案实行，人工费需增加6000元，机械台班费需要增加1.5万元，现场管理费需增加1万元，通过进度分析，甲.乙两方案均不影响工期。安装工程公司在坚持项目部工地时，发现以下问题： 与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，该段管的质量证明。和。手续齐全。壁厚外，其他项目均满足设计要求 架空蒸气管道坡度.排水装置.放气装置.疏水器安装均不符合规定要求。

检查后要求项目建立。。采取措施，确保质量.安全.成本目标，按期完成任务。问题

1.按《特种设备按期监督条例》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？ 2.问题1应如何处理

3.问题2安装应达到规范的什么要求 4.计算没10t型钢支架工程的直接工程费单价

5.分别计算两套方案所需费用，分别比较项目部决定采用哪种方案？

参考答案解析：1.书面告知应提交的材料包括：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案；工程合同；安装改造维修监督检验约请书；机电类特种设备制造单位的资质证件2.（1）由原设计单位进行核算，如能满足结构安全和使用功能，方可验收；否则，应予以更换。（2）更换管道后，应重新进行验收。

3.室外架空蒸汽热力管道的坡度为0.003，室内的0.002，坡度应与介质流向相同，以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。补偿器竖直安装时，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。4.直接工程费=人工费+材料费+机械费 人+材+机=83200 5.计划成本365万 方案甲成本360万 方案乙成本353.1万，因都满足工期要求，但是乙方案成本费用低 因此选用乙方案