第一篇：2012年一建市政真题及答案解析
2012年一级建造师市政工程真题答案解析
一、单选题
1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙，属于（B）挡土墙。A.恒重式； B.重力式； C.自立式； D.悬臂式；
【P42】重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力。
2、下列指标中，不属于沥青路面使用指标的是（C）A.透水性； B.平整度； C.变形量； D.承载能力；
【P5】路面使用指标：承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。
3、下列原则中标，不属于土质路基压实原则的是（B）A.先低后高； B.先快后慢； C.先轻后重； D.先静后振；
【P16】先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠；
4、水泥混凝土路面在混凝土达到（D）以后，可允许行人通过。A.设计抗压强度的30%； B.设计抗压强度的40%； C.设计弯拉强度的30%； D.设计弯拉强度的40%；
【P36】在混凝土达到设计弯拉强度40%以后，可允许行人通过。
5、关于装配式梁板吊装要求的说法，正确的是（C）A.吊装就位时混凝土强度为梁体设计强度的70%； B.调移板式构件时，不用考虑其哪一面朝上；
C.吊绳与起吊构件的交角小于60度时，应设置吊架或吊装扁担； D.预应力混凝土构件待孔道压浆强度达20Mpa才能吊装。
【P69】吊绳与起吊构件的交角小于60度时，应设置吊架或吊装扁担。
6、关于箱涵顶进的说法，正确的是（D）。A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%.B.当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动，应立即停止顶进。
C.箱涵顶进必须避开雨期；
D.顶进过程中，每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程； 【P81】每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程。
7、在松软含水地层，施工条件困难地段修建隧道。且地面构筑物不允许拆迁，宜先考虑（B）。A.明挖法； B.盾构法； C.浅埋暗挖法； D.新奥法；
【P90】在松软含水地层、地面构筑物不允许拆迁，施工条件困难地段，采用盾构法施工隧道能显示其优越性。
8、当基坑开挖较浅且未设支撑时，围护墙体水平变形表现为（A）。A.墙顶位移最大，向基坑方向水平位移； B.墙顶位移最大，背离基坑方向水平位移； C.墙底位移最大，向基坑方向水平位移； D.墙底位移最大，背离基坑方向水平位移；
【P101】当基坑开挖较浅，还未设支撑时，不论对刚性墙体还是柔性墙体，均表现为墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布。
9、隧道线性控制的主要任务是控制（A）。A.盾构姿态； B.盾尾密封； C.注浆压力； D.拼装质量。
【P126】线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态。
10、喷射混凝土应采用（A）混凝土，严禁选用具有碱性集料。A.早强； B.高强； C.低温； D.负温；
【P140】喷射混凝土应采用早强混凝土。
11、在渗水量不大、稳定的黏土层中，深5m，直径2m，的圆形沉井宜采用（B）。A.水力机械排水下沉； B.人工挖土排水下沉； C.水力机械不排水下沉； D.人工挖土不排水下沉；
【P150】排水下沉干式沉井方法适用于渗水量不大、稳定的黏性土。
12、关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法，错误的是（C）。
A.强度较预制壁板应提高一级； B.宜采用微膨胀混凝土； C.应在壁板间缝较小时段灌注； D.应采取必要的养护措施；
【P159】浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。
13、GCL主要用于密封和（A）。A.防渗； B.干燥； C.粘接； D.缝合；
【P203】GCL主要用于密封和防渗。
14、下列构筑物中，平面间距1m之内可以种植灌木的是（B）。A.天桥边缘； B.建筑物外墙； C.警亭； D.交通灯柱；
【P215】表4正文第6行。
15、行道树树干中心距离道路路面边缘的间距，应大于（C）m.A.0.5； B.0.8； C.1.0； D.1.2；
【P215】表4正文第1行。
16、下列胸径200mm的乔木种类中，必须带土球移植的是（D）。A.悬铃木； B.银杏； C.樟树； D.油松；
【P221】裸根挖掘，这种方法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木，如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杏等。
17、下列路面中，适合于园林车行主干路的是（A）路面。A.水泥混凝土； B.卵石； C.炉渣； D.碎石；
【P223】整体路面包括水泥混凝土路面和沥青混凝土路面，可用园林主道。
18、最常用的投标技巧是（C）。
A.报价法； B.突然降价法； C.不平衡报价法； D.先亏后盈法；
【P243】最常用的投标技巧是不平衡报价法。
19、钢筋混凝土管片不得有内外贯通裂缝和宽度大于（B）mm的裂缝及混凝土剥落现象。A.0.1； B.0.2mm； C.0.5； D.0.8；
【P330】管片表面出现大干0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷时，必须进行修补。20、下列污水处理构筑物中，需要进行严密性试验的是（D）。A.浓缩池； B.调节池； C.曝气池； D.消化池；
【P395】掌握水池气密性试验的要求：消化池会产生有害气体，顶盖板需封闭。
二、多选题
21、新建城镇燃气管道中，必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统的有（BC）A.超高压； B.高压； C.次高压； D.中压管，E.低压管。
【P169】要点，一是钢管，二是埋地。根据《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》：新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道，必须采用防腐怪辅以阴极保护的腐蚀控制系统。（中压管道PE居多属有条件采用。）
22、盾构法隧道始发洞口土体常用的加固方法有（ABE）A.注浆法； B.冻结法； C.**W法； D.地下连续墙法； E.高压喷射搅拌法；
【P116】常用加固方法主要有：注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。
23、现浇施工水处理构筑物的构造特点有（ACD）A.断面较薄；
B.配筋率较低； C.抗渗要求高； D.整体性要求高；
E.满水试验为主要功能性试验
【P102】特点是构件断面较薄，属于薄板或薄壳型结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。
24、下列管道补偿器中，热力管道中，属于自然补偿的有（BC）。A.球形补偿器； B.Z型； C.L型； D.套筒补偿器； E.波纹补偿器；
【P186】自然补偿器分为L型和Z型。
25、关于燃气管道穿越河底施工的说法，错误的有（AC）。A.管道的输送压力不应大于0.4MPa； B.必须采用钢管；
C.在河流两岸上、下游宜设立标志；
D.管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定。E.稳管措施应根据计算确定。
【P195】随桥梁跨越河流的燃气管道压力不应大于0.4MPa；在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。哈哈，这道考定语，是语文题。
26、燃气管道附属设备应包括（ABC）A.阀门； B.放散管； C.补偿器； D.疏水器； E.凝水器；
【P200】这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。凝水缸好阴险，确定不是。
27、垃圾卫生填埋场的填埋区工程的结构物主要有（ABE）。A.渗沥液收集导排系统； B.防渗系统； C.排放系统； D.回收系统； E.基础层；
【P206】垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为渗沥液收集导排系统、防渗系统和基础层。系统结构形式如图1K416013所示。
28、道路路基压实度的检测方法有（ACD）A.灌水法； B.蜡封法； C.环刀法； D.灌砂法； E.钻芯法；
【P311】路基、基层：环刀法；灌砂法；灌水法。
29、根据GB/T8923，工具除锈的质量等级包括（AC）A.St2； B.St2.5； C.St3； D.St3.5； E.St4；
【P337】将工具除锈的质量等级分为彻底的手工和动力工具除锈（St2）和非常彻底的手工和动力工具除锈（St3）两种。
30、根据估算伤害的可能性和严重程度进行施工安全风险评价，下列评价中属于中度风险的有（BCE）。
A.可能+伤害； B.可能+轻微伤害； C.不可能+伤害； D.不可能+严重伤害； E.极不可能+严重伤害； 【P344】表141 案例一（20分）
1.将背景资料中工序按常规流程进行排序（用序号排列）。2.沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成？（不需计算）。
3.根据清单计价规范，变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定？ 4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整？
5.根据有关事故处理原则，继续张拉施工前还应做好哪些工作？ 参考答案：
1、①安装模板、②绑扎钢筋、④安装预应力筋、③浇筑混凝土、⑤张拉预应力。
【解析】存争议，主流观点还有②绑扎钢筋、①安装模板、④安装预应力筋、③浇筑混凝土、⑤张拉预应力。
2、浸湿面积由池壁（不含内隔墙）、池底两部分组成。【P163】水池渗水量计算
3、变更后的综合单价的确定原则：（1）合同已有适用项目综合单价的，执行原合同综合单价；（2）合同中有类似项目综合单价的，参照合同中的综合单价执行；（3）合同中既没有适用项目又没有类似项目综合单价时，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确定后执行。
本例中，（1）沉淀池底板不变，按原有单价。其它类似施工参照水泵房定价。（2）池壁现浇，可参照本项目的同类工程曝气池确定。（3）电热预应力施工单价需要目部重新提出，经建设方确认。
【P163】别以为背景提到曝气池、进水泵房只是摆设。一定要写后一段，否则一半分。
4、措施费的确定：（1）合同中已有适用项目措施费的，按合同中的执行；（2）合同中没有适用项目措施费的，由承包人提出合理的措施费，经发包人确定后执行。且措施费计算中，如果能准确计算工程量的，应按综合单价计价，如果不能准确计算工程量或不能计算工程量的应按“项”计价。
本例中，装配改现浇，应调整（1）新增现浇模板费用。（2）新增预应力的费用。（3）调整原装配的吊具费。
【P163】措施费本来就是开口清单可调整。一定要写后一段，否则一半分。
5、组织张拉前事故处理还应做的工作：事故处理应执行四不放过原则：事故原因未查明不放过、事故责任者没有得到处罚不放过、相关人员没有得到安全教育不放过、没有制定整改措施不放过。因此针对本例，组织张拉前还应（1）针对 查明的事故原因，对原先没有考虑或考虑不足的安全隐患制定更为系统的防护措施；（2）对直接作业人员进行更深层的安全技术交底；（3）重新组织安全培训，考核合格后持证上岗。
【解析】后一段具体也要点明。案例二（20分）背景资料
某小区新建热源工程，安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序发包给A公司，并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。
A公司制定了详细的施工组织设计，并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况：
（1）A公司征得建设单位同意，将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司，并在建设行政主管部门办理了合同备案。
（2）设备安装前，B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。
（3）在设备安装过程中，当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续，违反了有关规定。燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。
（4）B公司已委托第三方损检测单位进行探伤检测。委托前已对其资质进行了审核，并通过了监理单位的审批。
问题
1.B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续？
2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续，并写出手续名称。3.燃烧器出厂资料中，还应包括什么？
4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。参考答案：
1.B公司与A公司应办理的交接手续（1）技术资料交接： A向B提供总包合同复印件；各种批件、设计图纸、水文地质资料；安全技术交底等；
（2）现场交接：施工组织设计、施工方案、提供场地通道界定；现场坐标及绝对高程基准点等；（3）工序交接：吊点的数量及位置，设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量，预留孔洞的位置、尺寸及标高、地脚螺栓等共同交验。
【解析】似乎问B公司与A公司，而不是A公司与B公司有谁主动的猫腻。有人说这个考试是考语文，那么咬文嚼字干吗，殊不知考的就是你审题咬文嚼字和表达的能力，重要考试无不如此。
2.建设方应到监察机构（当地技术监督局）办理《特种设备使用申请》手续，登记备案，接受定期检验审核。
【解析】锅炉、电梯等属于特种设备监察范围，锅炉制造厂需具备“特种设备制造许可证”，维修单位需具备“特种设备安装维修许可证”。现在是建设方新购了锅炉，就像车主应去车管所申请牌照，作为设备拥有者（建设方）应该到技术监督局办理登记备案，目的是为了到年限实行监督检验。这不是装完就撤的施工方的事，新锅炉也不需要维修，但施工方有查看新锅炉是否具备制造许可证的义务。不能混淆。
【关于超纲】据说以后每年都会有20分左右超纲题，目的是别让太多的只会下“书房棋”、像武侠小说天龙八部中的“口头招式高手王语嫣”们进入门槛。这题看似超纲，其实有用。热源工程工地来了安监、技监的人提了类似问题，你作为项目经理应知道这事不归我方派人去做，提醒施工方人员就行了。
3.燃烧器出厂资料除了使用说明书，还应包括：①产品质量合格证书②性能检测报告③型式试验报告（复印件）④安装图纸⑤维修保养说明⑥装箱清单⑦其它资料。
【解析】除了常规的生产厂家自己文件以外，最特别的是，特征设备的配件需要提供第三方做的“型式试验报告”和“检测检验报告”。因为这些配件事关安全，但未达到需要提供“制造许可证”的级别。比起上面小题超纲还不是太难，这题难度更大些。
4.B公司应审核无损检测单位及其人员的资格审核：①营业执照②企业代码证③无损检测单位资质证书（B级以上）④无损检测人员资质证书⑤业务经验和检验业绩⑥技术人员配备等级⑦设备和技术条件、ISO质量体系证明⑧专门人员培训记录等。
【解析】这题不是问施工方自己焊工的资质，而是前来检验焊缝的专业检测单位应该具备的条件。注意不必查人家的劳动合同有没有之类的内容。这题要接触过类似型式试验和焊接工艺评定的人才会回答，我运气好以前做过。
案例三（30分）背景资料
A公司中标某市污水管工程，总长1.7公里。采用φ1.6-1.8m混凝土管，其埋深为-4.1～-4.3m，各井间距8-10m.地址条件为粘性土层，地下水位置在距离地面-3.5m.项目部确定采用两台顶管机同时作业，一号顶管机从8#井作为始发井向北顶进，二号顶管机从10#井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置（施工位置如下图），编制了顶管工程施工方案，并已经通过专家论证。
施工过程中发生如下事件：
（1）因拆迁原因，使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28天。
（2）在穿越施工条件齐全后，为了满足建设方要求，项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井，向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。
问题
1.本工程中工作井是否需要编制专项方案，说明理由。2.占小区绿暂存设备，应履行哪些程序或手续？ 3、10#井改为向8#井顶进的始发井，应做好哪些技术准备工作？ 4.项目经理批准施工变更方案是否妥当？说明理由。
5.项目部就事件（1）的拆迁影响，可否向建设方索赔？如可索赔，简述索赔项目。参考答案：
1、需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井改造的，其埋深为4.1-4.3m，最浅处深度都达到5.7m，混凝土管直径1.6-1.8m，带水顶管作业，属于危险性较大的分部分项工程，方案须经专家论证。
【解析】此题不谈深基坑危险，强调井内的危险。
2、占用小区绿地：①任何单位和个人都不得擅自更改城市绿地规划性质和改变城市绿地的地形、地貌、水体、植被。如果需要占用的，应经过城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并办理临时用地手续。②本例中，占用绿地前，应先经过城市绿化行政主管部门批准，征得小区业主委员会和管理处同意（补偿协议），限期归还，恢复原貌。③现在应补办手续。
【解析】大型泥水式顶管机如图 3、10#井改为向8#井顶进的始发井，应做的技术准备工作：①必须执行变更程 序。②开工前必须编制专项施工方案，并按规定程序报批。③技术负责人对全体施工人员进行书面技术交底，交底资料签字保存并归档。④调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线，本例中如近接的桥梁桩基和地下管线等。⑤对检查井进行加固，布置千斤顶、顶柱、后背。⑥工作井上方设截水沟和防淹强，防止地表水流入工作井。⑦交通导行方案，工作井范围内设围挡，警示标志，夜间红灯示警。⑧对桥梁监测变形量。
【解析】这题关键是穿越，技术上准备井的改动，如何过桥。
4、项目经理批准施工变更方案不妥。理由：施工方案的变更必须报企业负责人和总监理工程师批准后方能实施。本案例中的顶管工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，编制的施工方案必须组织专家论证，根据论证报告修改完善施工方案，报企业负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，由专职安全员监督执行。执行总承包的，还应有总包单位和分包单位技术负责人的签字。
【解析】这题简单，不会均占6分。
5、项目部可以向建设单位索赔工期和机械窝工费。理由：因为拆迁不是项目部的责任，因拆迁延期导致施工受到影响，理应索赔。可以索赔的项目包括：工期、机械窝工导致的窝工费（机械设备在保管过程中发生的费用也应索赔）、人员窝工费、利润。
【解析】是否、如何赔利润无定论。
第二篇：2018年二建市政实务真题及答案解析
2018年二建市政实务真题及答案解析
一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，中有1个最符合题意）
1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，粘聚力也较高的结构组成是（）。A.骨架-密实结构 B.骨架-空隙结构 C.骨架-悬浮结构 D.密实-悬浮结构 【答案】A
【解析】骨架-密实结构：较多数量的粗集料形成空间骨架，相当数量的细集料填充骨架间的空隙形成连续级配，这种结构不仅内摩擦角较高，黏聚力也较高。
2.改性沥青混合料所具有的优点中，说法错误的是（）。A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨能力 C.较大抗弯能力 D.良好的低温抗开裂能力 【答案】C
【解析】改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。3.商品混凝土的（）应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 【答案】B
【解析】混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求。4.在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用（）固定。A.剪力撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 【答案】D
【解析】安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件连接牢固，上部应采用拉杆固定。
5.关于无底套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是（）。A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 【答案】C 【解析】无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作，内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。
6.关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是（）。A.涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm B.填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土
D.现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 【答案】B
【解析】涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。
7.在基坑放坡开挖时，下列做法错误的是（）。A.坡面设置土钉
B.坡项1.5m范围内堆放应急土袋 C.坡面挂网喷射混凝土 D.土工织物覆盖坡面 【答案】B
【解析】放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的保护措施。常用的保护措施有：叠放沙包或土袋、水泥抹面、挂网喷浆或混凝土等。也可采用其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。
8.对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是（）。A.水泥土搅拌法 B.压密注浆法 C.换填材料加固法 D.格栅式加固法 【答案】C
【解析】换填材料加固处理方法，以提高地基承载力为主，适用于较浅基坑，方法简单操作方便。
9.下列基坑放坡要求中，说法错误的是（）。A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主 B.放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响 C.上级放坡坡度宜缓于下坡放坡坡度 D.分级放坡时，宜设置分级过度平台 【答案】C
【解析】下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。
10.污水三级处理是在一级、二级处理之后，进一步处理可导致水体富营养化的（）可溶性无机物。A.钠、碘 B.钙、镁 C.铁、锰 D.氮、磷 【答案】D 【解析】三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理难降解的有机物及可导致水体富营养化的氮、磷等可溶性无机物等。11.塑料或橡胶止水带接头应采用（）。A.热接 B.叠接 C.咬接 D.对接 【答案】A
【解析】塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得采用叠接。
12.在不含地下水的软士层中，控制精度低的柔性管道施工，一般采用（A.顶管法 B.盾构法 C.定向钻 D.夯管法 【答案】C
【解析】控制精度低的柔性管道施工采用定向钻。13.在我国压力管道分类中，供热管道级别划分为（）。A.GB1 B.GB2 C.GB3 D.GB4 【答案】B）。【解析】在我国压力管道分类中，供热管道属公用管道，级别划分为GB2。14.有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是（）支架。A.固定 B.滑动 C.导向 D.弹簧 【答案】D
【解析】弹簧支架：管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载。
15.室内燃气管道安装中，公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用（）。A.焊接 B.法兰连接 C.钎焊 D.螺纹连接 【答案】D
【解析】公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接，煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料。
16.城市地下雨污水管疏浚检查时，常会从井内冒出一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体是（）。A.硫化氢 B.二氧化碳 C.氮气 D.沼气 【答案】A
【解析】厌氧分解后的产物中含许多喜热细菌并会对环境造成严重的污染;其中明显含有有机脂肪酸、乙醛、硫醇(酒味)、硫化氢气体。还夹杂着一些化合物及有害混合物。如硫化氢是一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体，能很快地与一部分废弃有机质结合形成黑色有异味的混合物。
17.施工作业过程中，不需要及时修改或补充施工组织设计的情形是（）。A.工程设计有重大变更 B.施工环境有重大变更 C.主要施工设备配置有重大调整 D.管理人员有变更 【答案】D
【解析】施工作业过程中发生下列情况之一时，施工组织设计应及时修改或补充：
（1）工程设计有重大变更。（2）主要施工资源配置有重大调整。（3）施工环境有重大改变。
18.水泥混凝土面层常规施工中，振捣器的振动顺序为（）。A.插入式振捣器→振动梁（轻）→平板式振捣器→振动梁（重）B.插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁（重）→振动梁（轻）C.平板式振捣器→振动梁（轻）→插入式振捣器→振动梁（重）D.平板式振捣器→振动梁（轻）→振动梁（重）→插入式振捣器 【答案】B 【解析】振动器的振动顺序为：插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁（重）→振动梁（轻）→无缝钢管滚杆提浆赶浆。应使混凝土表面有5〜6mm的砂浆层，以利于密封和抹面。
19.在雨季施工时，明挖基坑安全风险控制的重点是（）和雨水淹没。A.边坡坍塌 B.高空坠落 C.临边防护 D.机械伤害 【答案】A 【解析】明挖基坑工程安全风险：
（1）明挖基坑多系临时工程，但其造价高，开挖土石方数量大；且基坑工程具有明显的地域性，不同地质条件时其设计和施工方法有很大的不同。（2）基坑工程应根据现场实际工程地质、水文、场地和周边环境情况及施工条件进行设计和组织施工。
（3）基坑工程的主要风险是坍塌和淹没，是基坑工程安全控制的重点。20.下列说法中，不属于控制性进度计划内容的是（）。A.和季度施工计划是总进度的重要节点目标 B.总工期跨越三个的进度计划 C.按计划编制季度施工计划
D.发现进度计划执行受到干扰时应及时采取调整措施 【答案】D 【解析】控制性计划：和季度施工进度计划，均属控制性计划，是确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。计划总工期跨越一个以上时，必须根据施工总进度计划的施工顺序，划分出不同的施工内容，编制施工进度计划，并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划。D选项属于进度计划调整的内容。
21.关于现浇水泥混凝土路面对原材料要求的说法，正确的是（）。A.城镇快速路可采用矿渣水泥
B.粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、粒径不得大于31.5mm C.外加剂应符合国家标准并有合格证 D.传力杆、滑动套材质、规格应符合规定 E.海砂不得用于混凝土面面层 【答案】BCD 【解析】A选项错误，城镇快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；其他道路可采用矿渣水泥。
B选项正确，粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石，碎石不得大于 31.5mm。
C选项正确，加剂应符合国家标准《混凝土外加剂》GB 8076—2008的有关规定，并有合格证。
D选项正确，传力杆（拉杆）、滑动套材质、规格应符合规定。
E选项错误，海砂不得直接用于混凝土面层。淡化海砂不得用于城镇快速路、主干路、次干路，可用于支路。
22.特重交通水泥混凝土路面宜选用（）基层。A.水泥稳定粒料 B.级配粒料 C.沥青混凝土 D.贫混凝土 E.碾压混凝土 【答案】CDE 【解析】根据交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层。
23.下列选项中属于施工技术方案的主要内容有（）。A.施工机械 B.施工组织 C.作业指导书 D.网络技术 E.施工顺序 【答案】ABE 【解析】施工技术方案主要内容：包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定，还应包括季节性措施、四新技术措施以及结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取的相应方法与技术措施等方面的内容。
24.预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑前端底板和桥面高程的确定，是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑（）。A.挂篮前端的垂直变形 B.预拱度值
C.施工人员的影响 D.温度的影响
E.施工中已浇筑段的实际高度 【答案】ABDE
【解析】预应力混凝土连续梁，悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑：（1）挂篮前端的垂直变形值。（2）预拱度设置。（3）施工中已浇段的实际高程。（4）温度影响。因此，施工过程中的监测项目为前三项；必要时结构物的变形值、应力也应进行监测，保证结构的强度和稳定。
25.关于地下连续墙维护结构的说法，正确的由（）。A.刚度大、强度大 B.适用于所有地层 C.隔水性好
D.导墙结构对地基无特殊要求 E.可兼做为主体结构的一部分 【答案】ABCE
【解析】地下连续墙特点：（1）刚度大，开挖深度夫，可适用于所有地层；（2）强度大，变位小，隔水性好，同时可兼作主体结构的一部分；（3）可临近建、构筑物使用，环境影响小；（4）造价高。26.关于沉井刃脚垫木的说法，正确的有（）。
A.应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高要求 B.平面布置要均匀对称 C.每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合 D.定位垫木的布置应试沉井有对称的着力点 E.抽除垫木应按顺序依次进行 【答案】ABCD
【解析】垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉高程的要求；平面布置要均匀对称，每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合，定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点。27.城市管道全断面修复技术主要有（）。A.内衬法 B.缠绕法 C.喷涂法 D.密封法 E.灌浆法 【答案】ABC
【解析】全断面修复包括：内衬法、缠绕法、喷涂法。28.关于建、构筑物内部燃气管道安装，说法正确的是（）。A.不得产国配电室、变电室、电缆沟
B.敷设在有腐蚀性介质的房间必须采取防腐措施 C.穿过地下室时必须采取焊接连接
D.在有车通行的地方，敷设高度不用小于3.5m E.当使用铜管时应采用承插式硬钎焊连接 【答案】ABCE 【解析】室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当必须敷设时，必须采取防腐蚀措施。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时，必须采取焊接连接方式，并必须设在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。在有车通行的地方，敷设高度不应小于4.5m。铜管应采用承插式硬钎焊连接，不得采用对接钎焊和软钎焊。29.市政工程开工前的测量准备工作包括（）。A.对测量仪器、仪器、工具进行符合性检查 B.办理桩点交接手续
C.对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核 D.按施工方案编制工程测量方案 E.根据测量成果绘制竣工图 【答案】ABC
【解析】市政工程开工前的测量准备工作：（1）开工前应结合设计文件、施工组织设计，提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。（2）对测量仪器：设备、工具等进行符合性检查，确认符合要求。严禁使用未经计量检定或超过检定有效期的仪器、设备、工具。（3）根据填埋场建（构）筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案，编制工程测量方案。（4）办理桩点交接手续。粧点应包括：各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级。施工单位应进行现场踏勘、复核。（5）开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时，应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果。30.下列分项工程中，需要编制安全专项方案并进行专家论证的是（）。A.跨度为30m的钢结构安装工程 B.开挖深度5m的基坑降水工程 C.架体高度20m的悬挑式脚手架工程 D.单件起吊重量为80KN的预制构件 E.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程 【答案】BCE
【解析】需要专家论证的工程范围： 1)深基坑工程：
①开挖深度超过5m(含5m)的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。③开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2)模板工程及支撑体系：
①工具式模板工程；包括滑模、爬模、飞模工程。
②混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
③承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。
3)起重吊装及安装拆卸工程：
①采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
②起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。4)脚手架工程：
①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。5)拆除、爆破工程： ①采用爆破拆除的工程。
②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散的部位。
③易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
④可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建（构）筑物安全的拆除工程。
⑤文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。6)其他：
①施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
②跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
③开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。④地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
三、案例分析题（共4题、每题20分）
（一）背景资料 某公司承包一座雨水泵站工程，泵站结构尺寸为23.4m（长）×13.2m（宽）×9.7m（高），地下部分深度5.5m，位于粉土、啥图层，地下水位为地面下3.0m。设计要求基坑采用明挖放坑，每层开挖深度不大于2.0m，坡面采用**喷射混凝土支护，基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路，围挡施工占用部分现况道路，项目部编制了交通导行图（见图1）。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区6个区段，配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。基坑周边地下管线比较密集，项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管线保护措施，设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施；基坑土方开挖等安全专项施工技术方案，经审批后开始施工。2.为了能在雨期前完成基坑施工，项目部拟采取以下措施：
（1）采用机械分两层开挖；（2）开挖到基地标高后一次完成边坡支护；（3）机械直接开挖到基地标高夯实后，报请建设、监理单位进行地基验收。
问题：
1.补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。2.交通导行示意图汇总，A、B、C功能区的，名称分别是什么？
3.项目部除了编制地下管线保护措施外，在施工过程中还需具体做哪些工作？ 4.指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处，写出正确的做法。5.地基验收时，还需要哪些单位参加？
【答案】
1.季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施。
2.A:警告区、B：缓冲区、C：终止区。
3.a,基坑周边构建筑物沉降监测,b,基坑变形监测,c,基坑底变形监测 4.不妥之处一：机械分两层开挖。正确做法：按照开挖方案执行开挖作业。不妥之处二：开挖完成一次支护。正确做法：边开挖边支护。不妥之处三：机械开挖到基底。
正确做法：预留20厘米，人工开挖，避免扰动。
5.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人也应参加相关分部工程验收。
（二）背景资料 某桥梁工程项目的下部结构已全部完成，受政府指令工期的影响，业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段，将B段重新招标。桥面宽度17.5m，桥下净空6m。上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁（三跨一联），共40联。原施工单位家公司承担A标段，该标段施工现场既有废弃公路无需处理，满足支架法施工条件，甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整；新中标的乙公司承担B标段，因B标施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，满足支架法施工部分条件，其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段。新建桥下净空高度达13.3m（见图2），甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公司利用既有公路作为支架基础，地基承载力符合要求。乙公司为赶工期，将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作，很快进度超过甲公司。支架全部完成后，项目部组织了支架质量检査，并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检査中发现乙公司施工管理存在问遐，下发了停工整改通知单。
问题：
1.原施工组织设计中，主要施工资源配置有重大变更调整，项目部应如何处理？重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作？ 2.满足支架法施工的部分条件指的是什么？
3.B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力？应如何处置？
4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作？桥下净高13.3m部分如何办理手续？
5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题？支架拼接间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形？
6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续？ 【答案】
1.施工组织设计应及时修改或补充。经修改或补充的施工组织设计应按审批权限重新履行审批程序。具备条件的施工企业可采用信息化手段对施工组织设计进行动态管理。项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底和安全交底。2.地基条件较好，地势平坦，3.不满足，需作以下处理，1.对地基基础进行预压，2.对支架基础进行硬化，3.对指甲基础要做排水处理，4.准备工作：1.编制专项施工方案并进行安全验算，2.技术交底并形成记录，3.如何处置:组织专家论证, 5.预压，非弹性变形。6.市政道路部门和交通部门。
（三）背景材料
某公司承建一项城市污水处理工程，包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构，结构尺寸为40m（长）×20m（宽）×5m（高），结构混凝土设计等级为C35，抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑，施工缝处安装金属止水带，混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一：施工单位对施工现场进行封闭管理，砌筑了围墙，在出入口处设置了大门等临时设施，施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。事件二：调蓄池基坑开挖渣土外运过程中，因运输车辆装载过满，造成抛洒滴漏，被城管执法部门下发整改通知单。
事件三：池避混凝土浇筑过程中，有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞，混凝土运至现场时间过长，坍落度损失较大，泵车泵送困难，施工员安排工作向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四：金属止水带安装中，接头采用单面焊搭接法施工，搭接长度为15mm，并用铁钉固定就位，监理工程师检查后要求施工单位进行整改。
为确保调蓄池混凝土的质量，施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制，以确保实现设计的使用功能。问题：
1.写出“五牌一图”的内容。
2.事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止抛洒滴漏的措施？
3.事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确？应如何处理？ 4.说明事件四中监理工程要求施工单位整改的原因？
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量？ 【答案】
1.五牌：工程概况牌，管理人员名单及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产（无重大事故）牌，文明施工牌。一图：施工现场总平面图，2.采用封闭、覆盖的措施，3.事件三中施工员安排向罐内加水的做法不正确，混凝土运输过程中严禁向拌合物中加水，正确做法是对混凝土拌合物进行二次快速搅拌，并按规定检测其塌落度，塌落度应符合设计要求和施工工艺要求。4.金属止水带搭接长度不得小于20mm。
接头应采用折叠咬接或搭接的方式并采用双面焊接。不得采用铁钉固定就位的方法，不得有钉孔。
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护还应注意原材料计量、混凝土的搅拌、混凝土运输。
（四）背景资料：
某公司项目部施工的桥梁基础工程，灌注桩混凝土强度为C25直径1200mm,桩长18m承台、桥台的位置如图所示4-1所示，承台的桩位编号如图4-2所示。
图4-1 承台桥台位置示意图
图4-2承台钻孔编号图
事件一：项目部依据工程地质条件，安排4台反循环钻机同时作业，钻机工作效率（1根桩/2d）。在前12天，完成了桥台的24根桩，后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域，见图4-3.并提出要求：1.每台钻机完成10根桩2.一座承台只能安排1台钻机作业，3.同一承台两桩施工间隙为2天，1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示
事件二：项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识，并且设置了桩顶定位吊环连接筋，钻机成孔、清孔后，监理工程师验收合格，立即组织吊车吊放钢筋笼和导管，导管底部距孔底0.5m。
事件三：经计算，编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am³，商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球、导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土，经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
图4-4 1#钻机、2#钻机工作进度安排示意图
问题： 1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划，用图4-4的形式表示。（将此图复制到答题卡上，在试卷上答题无效）2.钢筋笼标识应有哪些内容？
3.事件二中吊放钢筋笼入口时桩顶高程定位连接筋长度如何确定，用计算公式（文字）表示。
4.按照灌注桩施工技术要求，事件三中A值＆首罐混凝土最小用量各为多少？ 5.混凝土灌注桩前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作？ 【答案】
1.第一排由左到右是5-
6、15-
16、13-
14、第二排11-
12、19-20、9-
10、17-
18、7-8 2.桩号、位置、规格、长度、检查人、检验状态 3.连接的平台标高-桩底标高-0.5=钢筋笼长度
4.3.14*0.6* 0.6*19* 1.1=23.63方 首灌量-3.14* 0.6* 0.6* 2.5* 1.1=3.11方 5.配合比通知单、质保单、坍落度、做式样
第三篇：2018年一建建筑工程真题及答案解析
2018年一建建筑工程真题及答案解析
一.单选题
1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单
2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm
答案：C简单 重复2017年考点
3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单
4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A
5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。A.6% B.7% C.8% D.9%
答案：D 简单
6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C
7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A
8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D
9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始
D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础 案例分析一 背景资料
某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。
在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。
项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。问题：
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些?
3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?
4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案：
1、还应包括的内容：
确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本1A422021 施工进度计划编制P223
2、(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装
修施工工艺使其作业时间缩短为4个月并通过总监理工程师的确认,因此为22个月
2个月,自由时差是:0个月。
(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。
参见1A422012 P218
3、(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。
(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度。
4、否,施工单位提出的工期索赔不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。案例分析二 背景资料 某新建高层住宅工程建筑面积16000地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
“后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构**钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些? 案例分析三 背景资料
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作呈的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程昰清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费
82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033:B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：
1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。
2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。
3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。问题
1.偿债能力评价还包括哪些指标? 2.对总包合同实施管理的原则有哪些?
3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双档在工程量清单计价管理中应遵守的枪指向规定还有那些? 4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后三位),并确定选择哪个方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。案例分析四 背景资料
一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。项目部在”X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。
图5:标准层临时消防设施布置示意图
问题
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些?
2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些?
3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些?
4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些? 5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。
答案
2018一级建造师建筑工程真题答案参考： 1-5 BCBAD 6-10 CADBD 11-15 CCAAB 16-20 AABCA 21：BDE 22：ABCD 23：CDE 24：ABE 25：BC 26：BD 27：BCDE 28：ABCE 29：ACDE 30：BE
案例一第1问： ①②③临时房屋
④⑤⑥⑦仓库、堆场、大型机械设备 ⑧加工厂或者存放危险品类的仓库 ⑨大门与围墙
⑩临时水、电管网和其他动力设施 案例一第2问： 1.平面布置科学合理，施工场地占用面积少 2.合理组织运输，减少二次搬运
3.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰
4.布置仓库、堆场，一般应接近使用地点，其纵向宜与现场临时道路平行，尽可能利用现场设施装卸货
5.存放危险品类的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m
6.布置加工厂，应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用;工作有关联的加工厂适当集中
7.布置临时房屋，办公用房宜设在工地人口处，作业人员宿舍一般宜设在现场附近，方便工人上下班
8.布置临时水、电管网和其他动力设施，临时总变电站应设在高压线进人工地最近处，尽量避免高压线穿过工地 案例一第3问：
1.施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应设置施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工和管理人员名单及监督电话牌等制度牌
2.施工现场必须实施封闭管理，现场出人口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周 连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m
3.施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传 案例二第1问：
单位工程进度计划的编制步骤还应该包括： 1.确定施工顺序
2.计算劳动量或机械台班需用量 3.确定持续时间
4.绘制可行的施工进度计划图 第2问：
1.总工期是23个月
2.管道安装的总时差是2个月，自由时差是0
3.除工期优化外，网络计划的优化目标还有：费用优化和资源优化、工期目标、费用目标和资源目标 第3问：
1.监理工程师的建议合理
2.网架安装方法还有：滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法
3.网架高空散装法施工的特点有：
(1)高空散装法是指小拼单元或散件(单根杆件及单个节点)直接在设计位置进行总拼的方法。
(2)根据测量控制网对基础轴线、标高或柱顶轴线、标高进行技术复核。
(3)当全支架拼装网架时，支架顶部常用木板或竹脚手板满铺，作为操作平台。这类铺板易燃，故如为焊接连接的网架,全部焊接工作均在此高空平台上完成，必须注意防火。
(4)悬挑法拼装网架时，需要预先制作好小拼单元，再用起重机将小拼单元吊至设计标髙就位拼装。悬挑法拼装网架可以少搭支架，节省材料。但悬挑部分的网架必须具足够的刚度，而且几何不变。(5)螺栓球节点各种类型网架结构可采用此方法安装，焊接空心球节点网架也可采用此方法安装。
(6)高空散装法脚手架用量大，高空作业多，工期较长，需占建筑物场内用地，且技术上有一定难度 案例二第4问： 索赔不成立
甲供电缆电线未按计划进场，属于甲方原因，但是电线电缆安装工作总时差4个月，自由时差4个月，电线电缆安装工程最早开始时间推迟1个月，不影响紧后工作最早开始时间，不影响总工期，所以索赔不成立 案例三
1.PDCA工作方法内容 第一步 分析现状，找出存在的问题。第二步，找出并分析产生问题的各种影响因素 第三步 找出各种原因中的最关键因素。第四步针对主要影响因素，制订计划和措施，提出质量改进的活动计划。第五步执行所制订的计划和措施。第六步根据计划的要求检查执行的情况。第七步总结经验，巩固成绩，把效果好的纳入各项标准。第八步提出遗留问题，并将其转入到下一个PDCA循环予以解决。
A表示总结再优化。对总结检查的结果进行处理。案例四
1.偿债能力评价指标包括 ： 流动比率 速动比率 现金流动负债比率 资产负债率 或有负债比率 已获利息倍数(利息保障倍数)带息负债比率
2.总包合同实施管理的原则 ：公正原则 科学原则 统一原则 控制原则 协调原则。
第四篇：2015年一建法规真题及答案解析
2015年一建《建设工程法规》真题及答案解析
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题 的备选项中，只有1个符合题意)
1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是施工节能的规定。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。参见教材P199。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()
A.1个月以上3个月以下
B.3个月以上1年以下
C.3个月以上2年以下
D.6个月以上1年以下
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：请节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。参见教材P227。
3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程，作业过程中，体肓馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。参见教材P249。
4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。参见教材P219。
5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。参见教材P265。
6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从軎建设活动的说法，正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。参见教材P207。
7.某高速公路项目进行招标，开标后允许()
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄凊含义不明确的内容
B.投标人再增加优恵条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是招标基本程序。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄情或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材P87。
8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.单位所在地
B.污染影响地
C.单位登记地
D.事故发生地
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部□报告。参见教材P189。
9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需经债务人同意，但需通知债务人
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见教材 P133.10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
【标准答案】
【答案解析】本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项BCD属于著作权。参见教材P26、30～3111.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20曰
D.2015年10月20日
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计箄。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个 月。参见教材P126。
12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当 立即向()报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。参见教材P252。
13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是无效合同。惡意串通，损害国家、集体或者第三人利 益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。参见教材 P129。
14.关于租赁合同的说法，正确的是()。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。参见教材 P170。
15.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。参见教材P268。
16.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15曰内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。所以，选项A是正确的。参见教材P96。
17.某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期幵工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在()幵工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1曰
D.2014年11月1曰
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是施工许可证延期幵工、核验和重新办理批准的规定。
《建筑法》规定，建设单位应当自领职施工许可证之曰起3个月内幵工。因故不能按朗幵工的，应当向发证机关由请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不幵工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。参见教材P55。
18.关于物权保护的说法，正确的是()。
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任
C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是物权的保护。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。参见教材P22。
19.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁 损、灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.标的物交付
B.合同成立
C.合同生效
D.支付贷款
【标准答案】B
【标准答案】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P165-166。
20.某幵发商在一大型商场项目的幵发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全II
D.工程重大安全事故罪
【标准答案】D
【标准答案】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。参见教材P48。
21.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召幵专家论证
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性校大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。参见教材P228。
22.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.事故发生地
B.单位所在地
C.污染影响地
D.单位登记地
【标准答案】A
【标准答案】本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。参见教材P189。
23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由(〉组织。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行 睃工验收。参见教材P295。
24.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收合格后
D.交付使用时
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。参见教材P305。
25.关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照 同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A 错误;经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确;劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。参见教材P147。
26.人民法院亩理行政案件，不适用()。
A.调解
B.幵庭审理
C.公幵亩理
D.两审终审制
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是行政诉讼的亩理、判决和执行。法院亩理行政案件，不适用调解。参见教材P357。
28.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P280。
29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的.由第三人和行为人负连带责任。参见教材P17。
30.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。因此为 5000x2%=100万元。参见教材P92。
31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。
A.5天
B.15天
C.20天
D.1个月
【参考答案】D
【答案解祈】本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。参见教材P236。
32.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是行政诉讼的法院管辖、起诉和受理。因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。参见教材P356。
33、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应尾于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。
A.职工本人
B.工伤治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
【参考答案】C
【答案解祈】本题考查的是工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款 视定，职工或者其直系亲尾认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。困人单位应承担证明工伤軎实不成立的举证责任，如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认 定工伤，则将承担于己不利的后果，这是一种举证责任的倒置。教材中没有具体的内容。
34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。
A.建设用地使用权流转时附看于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权期间届满的，自动续期
D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记
【参考答案】A
【答案解祈】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的 徐外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规 定：(1)当軎人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当軎人约定，但不得超过建设用 他使用权的剩余期限。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附看于该土地上的建筑物、构 筑物及其附属设施一并处分。庄宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法 律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归尾，有约定的，按照约定;没有约定或者约定不 明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证 书。参见教材P21-
35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工单位组织召开专家论证会。参见教材P229。
36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
【参考答案】D
【答案解祈】本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可軎项外，国 务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。当未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可;尚未制定法律、行政法规和地方性 去规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以 设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大 会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定 歪当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可;不得设定企业或者其组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业 到本地区从軎生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进人本地区市场。以上规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。参见教材P349-P350。
37.下列法律中，尾于宪法相关法的是(〉^
A.《中华人民共和国行政法》
B.《中华人民共和国民法通则》
C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》
【参考答案】C
【答案解祈】本题考查的是法律体系的基本框架。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府 迫织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍 去》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。参见教 WP1.38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的 【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;(2)鉴定程序严重违法的;(3)鉴定结论明显依据不足的;(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见教材P319。
39下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了 10年，但期间曾离幵过公司的赵某
D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制 度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3〉连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和 40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之曰起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。参见教材P139。
40.某建筑公司与某幵发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20% 的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法 院，要求幵发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。
A.对该诉讼请求全部予以支持
B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
C.对该诉讼请求全部不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付 利息的，不予支持。
41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。参见教材P273。
42.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的 【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋职中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。参见教材P110。
43下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全事故的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。选项B不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。参见教材P216。
44.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。参见教材P339。
45.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。选项C可以不进行招标。参见教材P83。
46.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是无效合同。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。参见教材P66?67。
47.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采职适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是赔偿损失的限制。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大;没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。参见教材P128。
48.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是保证的基本法律规定。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P32。
49下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书
D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。建筑施工企业取得 安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规意制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全主产教肓培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意 外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用 具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防泊措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见教材P211。
50.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30曰以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。参见教材 P144。
51.仲裁协议应当具备的内容是()。
A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会
B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项
C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会
D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：
(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。参见教材P335。
52.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有
B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续
C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘
D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定。选项A，正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有”;选项B，正确的表述：“确 因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治 区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”;选项C,正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。参见教材 P201。
53.******，说法正确的是()。
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。参见教材P183。
54.下列法规中，属于部门规意的是()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是部门规意。部门规意规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规;选项B和C是地方性法规;选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规 意。参见教材P5。
55.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。
A.10年，自申请之日起计算
B.10年，自核准注册之日起计算
C.20年，自申请之日起计算
D.20年，自核准注册之日起计算
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。参见教材P29。
56.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。
A.专职安全员
B.法定代表人
C.专职消防安全员
D.施工项目负责人
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。参见教材P237。
57.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是施工质量检验制度。《建设工程质量管理条例》第30 条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”参见 教材P281。
58.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是建设工程共同承包的规定。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。参见教材P105。
59.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是合同的订立与合同成立。《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖意时合同成立。”第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖意之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”参见教材P119。
60.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项亩业主住所地
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为 合同履行地。”参见教材P315。
61.根据《固体废物污染环境防泊法》，下列处S危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。
A.填埋
B.热解
C.堆肥
D.焚烧
【参考答案】A
【答案解析】本题考查的是施工现场固体废弃物污染环境防泠的规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设罝危险废物识别标志。以填埋方式处S危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费危险废物排污费用于污染环境的防泊，不得挪作他用参见教材P190。
62.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
【参考答案】C
【答案解祈】本题考查的是民事诉讼时效的规定。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：支付存款本金及利息请求权;兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;基于投资关系产生的交付出资请求权;其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。参见教材P323。
63.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
【参考答案】B
【答案解析】本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既主张约定违约金，又主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。而违约后，可以索赔双倍的定金，为8万，所以要求双倍定金返还更能保护自己的利益。参见教材P137。
64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作朗间，不必接受定作人必要的监督检猃
【参考答案】C
【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。选项A，承揽人发现不符合约定，应当及时通知定作人更换、补齐或者采职其他措施;选项B，共同承揽人对定作人承担连带责任;选项D,承揽人在工作期间，要接受定作人必要的监督。参见教材P160。
65.关于建设工程监理的说法，正确的是()。
A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督
B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系
C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理
D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误;工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误;依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误;实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理，D正确。参见教材P292。
66.下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()。
A.买卖合同
B.运输合同
C.借款合同
D.租赁合同
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除 外。参见教材P1TO。
67.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P112。
68.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。
A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，A正确;《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得并罚款，B错误;企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，C错误;建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动，D错误。参见教材P212。
69.根据《建设工程质重保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是质量责任的损失略偿。全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结箄总额5%左右的比例预留保证金。参见教材P308.70.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质重承担连带责任。参见教材P277。
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分)
71.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。
A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标
B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求
C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
【标准答案】ABD
【答案解析】本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人;选项E错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。
72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之曰起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有()。
A.与建设单位之间相互串通投标
B.将承包的工程转包或违法分包
C.发生过一起一般质量安全事故
D.非法转让建筑业企业资质证书
E.惡意拖欠分包企业工程款
【标准答案】ABDE
【答案解析】本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。取得建筑业 企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之曰起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(2)与建设单位或企业之间相互串 通投标，或以行贿等不正当手段谋职中标的;(3)未职得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准的;(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(7)惡意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(8)隐_或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员为取得上岗证书上岗的，情节严 重的;(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(12)其他违反法律、法规的行为。选项ABDE是正确的。参见教材P64。
73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是()。
A.其行为的法律后果由项目经理承担
B.不具备法人资格
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担
E.其行为的法律后果由企业法人承担
【标准答案】BCE
【答案解析】本题考查的是企业法人和项目经理的法律关系。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担，AD错误;项目经理部不具备独立的法人资格。项目经理部是施工企 业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。所以选BCE。参见教材P11~12。
74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。
A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发
B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤
E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
【标准答案】AC
【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。参见教材P240。
75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件幵发者
C.两个以上法人合作幵发的软件，其著作权的归属由合作咅方书面合同约定
D.幵发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对幵发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
【参考答案】BCE
【答案解析】本题考查的是计算机软件的法律保护。自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31曰;软件著作权属于软件幵发者;由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作幵发的软件，其著作权的归属由合作幵发者签订书面合同约定;幵发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对幵发软件的自然人进行奖励;软件著作权制虔也存在合理使用，即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。参见教材P31。
76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。
A.保存文物特别丰富
B.历史建筑集中成片
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色
E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地
【参考答案】ABDE
【答案解析】本题考查的是历史文化名城名镇名村的保护。2008年4月额布的历史文化名城名镇名村保护条例》进_步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：(1)保存文物特别丰富;(2)历史建筑集中成片;(3)保留着传统格局和历史风貌;(4)历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。参见教材P206。
77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
【参考答案】BD
【答案解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：(1)一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等;③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;④一方当事人中请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。(2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。(3)一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。(4)诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。(5)有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。参见教材P322。
78.根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
【参考答案】ABDE
【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。参见教材P255。
79.关于债权相对性的说法，正确的有()。
A.债权客体的相对性
B.债权期限的相对性
C.债权主体的相对性
D.债权内容的相对性
E.债权责任的相对性
【参考答案】CDE
【答案解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。参见教材P23。
80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。
A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位
【参考答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是建设工程分包的规定。《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。参见教材P107。
81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。
A.钱某职得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后串请变更注册
D.周某申请在两个单位分别注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
【参考答案】BD
【答案解析】本题考查的是建造师考试、注册和继续教肓的规定。《注册建造师管理规定〉〉中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教肓要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之曰起至申请注册之曰止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之曰起至申请注册之曰止不满3年的;(7)被吊销注册证书，向处罚决定之曰起至申请注册之曰止不满2年的;(8)在由请注册之曰前3年内担任项@经理期间，所负责项@发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P74。
82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
【参考答案】ABCE
【答案解析】本题考查的是建设工程保险的主要种类和投保权益。《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。选项ABCE都可自愿投保。参见教材P45。
83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。
A.工程名称
B.取样部位
C.工程地点
D.样品名称
E.取样日期
【参考答案】ABDE
【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。参见教材P280。
84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.任意压缩合理工朗的
C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的
D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E.欠付工程款数额较大的 【参考答案】ABCD
【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：(1)迫使承包方以低于成本的价格竟标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者亩查不合格，擅自施工的;(5)建设项@必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工猃收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。参见教材P289。
85.根据《全国建筑市场咅方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的
B以欺骗手段职得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的 【参考答案】BCDE
【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准A属于注册建造师不良行为记录，不应选，其余选项都属于施工单位不良行为。参见教材P110。
86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的B行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的 【参考答案】BCDE
【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜，所以CDE正确;行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外，所以B正确。参见教材P113。
87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。
A.勘察、规划、设计等通用的综合标准
B.施工、猃收等重要的通用的质量标准
C.重要的通用的实猃和评定方法等标准
D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E.重要的通用的信息管理标准
【参考答案】ABCD
【答案解析】本题考查的是工程建设国家标准。国家强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及猃收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试猃、检猃、和评定方法等标注;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。参见教材P269-P270。
88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告
D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求
E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用
【参考答案】ABC
【答案解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的。参见教材P197。
89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。
A.获得防护用品权
B.获得保险赔偿权
C.拒绝违童指挥权
D.安全生产决策权
E.紧急避险权
【参考答案】ABCE
【答案解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员应当享有的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违意指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权。选项ABCE是正确的。参见教材P221-P222。
90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力
B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意
D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产
E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任
【参考答案】BDE
【答案解析】本题考查的是融资租赁合同的法律规定。选项A:出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。选项C:出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。参见教材P172-174。
91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设M专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业 安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违意违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定
E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定
【参考答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制虔。选项B不属于建筑施 工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责?参见教材P216。
92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。
A.停止侵害
B.没收非法财物
C.排除妨碍
D.修理、重作，更换
E.消除影响、恢复名誉
【参考答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是民事责任的承担方式。承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修 理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼 道歉。参见教材P46。
93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
【参考答案】ACE
【答案解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。参见教材P153。
94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【参考答案】AC
【答案解析】本题考查的是无效合同和效力待定合同的规定。〈< 合同法〉〉规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)惡意串通，损害国家、集体或者第三人利(3)以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利 益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。B、D未损害国家利益，属于可撤销合同，E为重大 误解也属于可撤销合同。参见教材P129-134。
95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。
A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任
D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
【参考答案】CE
【答案解析】本题考查的是建设工程质量保修制虔。基础设施工程、房屋建筑的 地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必 须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。参见教材P306。
96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有(〉。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.偷工减料造成的损失
C.猃收违法行为造成的损失
D.中途变更承包工作要求造成的损失
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
【参考答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。发包人应承担的赔偿损失 有：未及时检查隐蔽工程造成的损失;未按照约定提供原材料、设备等造成的损失;因发包人原 因导致使工程中途停建、缓建造成的损失;提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损 失;中途变更承揽工作要求造成的损失;要求压缩合同约定工期造成的损失;猃收违法行为造成 的损失。参见教材P128。
97.根据《民事诉讼法》,下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.亩判员
【参考答案】ABD
【答案解析】本题考查的是民事诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原 告、被告、共同诉讼人和第三人。参见教材P316。
98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.限额以下的小型住宅工程
E.利用国际组织贷款的工程
【参考答案】ABCE
【答案解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。参见教材P55。
99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口
B.配电箱
C.塔吊
D.基坑底部
E.施工现场出口处
【标准答案】ABCE
【答案解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。参见教材P230。
100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人明确表示不履行合同主要义务的
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的 【标准答案】ABDE
【答案解析】本题考查的是合同的终止。发包人请求解除建设工程施工合同的情形：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内设有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。参见教材P135。
第五篇：2015年一建市政真题及参考答案
2015年一建市政真题及参考答案
一、单选题
1.将现状沥青路面耙松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为(A)。A.现场冷再生 B.现场热再生 C.长拌冷再生 D.厂拌热再生
2.路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是(D)。A.翻土晾晒，当含水量接近最佳含水量时压实 B.换填含水量适当的素土，碾压密实 C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀碾压密实 D.换用大吨位压路机碾压至密实
3.桥台后背0.8～1.0m 范围内回填，不应采用的材料是(A)。A.黏质粉土 B.级配砂砾
C.石灰粉煤灰稳定砂砾 D.水泥稳定砂砾
4.城市主干道沥青路面不宜采用(C)。A.SMA B.温拌沥青混合料 C.冷拌沥青混合料 D.抗车辙沥青混合料
5.关于桥面防水施工质量验收规定的说法，错误的是(D)。A.桥面防水施工应符合设计文件要求
B.从事防水施工检查验收工作的人员应具备规定的资格 C.防水施工验收应在施工单位自行检查评定基础上进行 D.防水施工验收应在桥面铺装层完成后一次性进行
6.地下水位以下土层的桥梁桩基础施工，不适宜采用成桩设备是(C)。A.正循环回旋钻机 B.旋挖钻机 C.长螺旋钻机 D.冲孔钻机
7.水中圆形双墩柱桥梁的盖梁模板支架宜采用(C)。A.扣件式钢管支架 B.门式钢管支架 C.钢抱箍桁架 D.碗扣式钢管支架
8.沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构(A)A.拉锚式结构 B.钢板桩支护 C.重力式水泥土墙 D.地下连续墙
9.地下连续墙的施工工艺不包括(D)
A.导墙墙工 B.槽底消淤 C.吊放钢筋笼 D.拔出型钢
10.下列盾构类型中，属于密闭式盾构的是(A)。A.泥土加压式盾构 B.手掘式盾构
C.半机械挖掘时盾构 D.机械挖掘时盾构
11.喷射混凝土必须采用的外加剂是(B)。A.减水剂 B.速凝剂 C.引气剂 D.缓凝剂
12.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是(D)。A.可采用补偿收缩混凝土
B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系 C.采用泵送入模浇筑
D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝
13.钢筋混凝土结构外表面需设保温层和饰面层的水处理构筑物是(C)。A.沉砂池 B.沉淀池 C.消化池 D.浓缩池
14.桥墩钢模板组装后，用于整体吊装的吊环应采用(A)A.热轧光圆钢筋 B.热轧带肋钢筋 C.冷轧带肋钢筋 D.高强钢丝
15.地上敷设的供热管道与电气化铁路交叉时，管道的金属部分应(B)。A.绝缘 B.接地 C.消磁 D.热处理
16.在供热管网补偿器的俩侧应设置(C)支架。A.滑动 B.滚动 C.导向 D.滚珠
17.随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于(A)。A.0.4MPa B.0.6MPa C.0.8MPa D.1.0MPa 18.施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为(B)A.水准仪 B.全站仪 C.激光准直仪 D.激光测距仪
19.草坪铺植方法中，铺完后就有良好景观效果的是(A)。A.密铺 B.间铺 C.碘铺 D.茎铺
20.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列措施项目费中不能作为竞争性费用的是(C)A.脚手架工程费 B.夜间施工增加费 C.安全文明施工费 D.冬、雨期施工增加费
二、多选题
21、热拌沥青混合料面层质量检查与验收的主控项目有（BC）A平整度 B压实度 C厚度 D宽度 E纵断高程
【解析】教材原文
22、水泥混凝土路面的混凝土配合比设计在兼顾经济性的同时应满足的指标要求有（ACD）A弯拉强度 B抗压强度 C工作性 D耐久性 E安全性
【解析】趋向于中规中矩
23、现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括（ABD）A模板、支架自重 B现浇箱梁自重
C施工人员、堆放施工材料荷载 D风雪荷载
E倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载 【解析】
24、关于生活垃圾卫生填埋场HDPE腊的施工要求，正确的有（ACDE）A铺设应一次展开到位
B应为膜尺寸变化留出伸缩量 C应对膜下保护层采取防、排水措施 D应防止膜受风力影响破坏 E膜应全部展开后统一焊接 【解析】
25、基坑内被动区加固土体布置常用的形式有（ACDE）A 墩式加固 B岛式加固 C裙边加固 D抽条加固 E满堂加固 【解析】
26、下列施工工序中，属于无粘结预应力施工工序的有（BCE）A预留管道 B安装锚具 C张拉 D压浆 E封锚
【解析】张拉是必须的
27、关于预制拼装给排水构筑物现浇板缝施工说法，正确的有（ABCD）A板缝部位混凝土表面不用凿毛 B外模应分段随浇随支 C内模一次安装到位 D宜采用微膨胀水泥
E板缝混凝土应与壁板混凝土强度相同 【解析】
28、疏水阀在蒸汽管网中的作用包括（ABD）A排除空气 B阻止蒸汽遗漏 C调节流量 D排放凝结水 E防止水锤
【解析】防止水锤现象是止回阀的功能之一。
29、大树移植后，为提高大树的成活率，可采取的措施有（ABCE）A支撑树干 B平衡株势 C包裹树干 D立即施肥
E合理使用营养液 【解析】
30、关于钢质压力管道对口错边的说法，正确的是（BC）A管道对口时，不允许有错边量 B管道错边可导致焊接应力 C管道错边可导致焊接应力 D根焊道焊接后，方可矫正 E为减少错边，应对厚壁件做削薄处理
【解析】E消薄能否减少错边量是一个逻辑问题，不选更妥当
三、案例题
案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)(一)背景资料
某公司承建一项道路改扩建工程，长3.3km，设计宽度40m，上下行双幅路;现况里面铣刨后埔表面层形成上行机动车道，新建机动车道面层为三层热拌沥青混合料。工程内容还包括新建雨水、污水、给水、供热、燃气工程。工程采用工程量清单计价;合同要求4月1日开工，当年完工。
项目部进行了现况调查：工程位于城市繁华老城区，现况路宽12.5m，人机混行，经常拥堵;两侧密布的企事业单位和民居多处位于道路红线内;地下老旧管线多，待拆改移。在现场调查基础上，项目部分析了工程施工特点及存在的风险，对项目施工进行了综合部署。
施工前，项目部编制了交通导行方案，经有关管理部门批准后组织实施。
为保证沥青便面层的外观质量，项目部决定分幅、分段施工沥青底面层和中面层后放行交通，整幅摊铺施工表面层。施工过程中，由拆迁进度滞后，致使表面层施工时间推迟到当年12月中旬。项目部对中面层进行了简单清理后摊铺表面层。
施工期间，根据建设单位意见，增加3个接顺路口，结构与新建道路相同。路口施工质量验收合格后，项目部以增加的工作量作为合同变更调整费用的计算依据。
问题
1.本工程施工部署应考虑哪些特点? 2.简述本工程交通导行的整体思路。
3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患?针对隐患应采取哪些预防措施? 4.接顺路口增加的工作量部分应如何计量计价? 【案例一参考答案】
1.本工程施工部署因考虑哪些特点？
答：①施工部署包括施工阶段的区域划分与安排、施工顺序、进度计划，工种、材料、机具设备、运输计划等。
②本工程多专业工程交错、综合施工，旧工程拆迁、新工程同时建设，与城市交通、市民生活相互干扰，需要协调多。施组必须全面细致，科学合理安排工序。
③城市中心地段，受拆迁影响，不确定因素多。工期紧张，经历夏季、冬季、雨季，应提前安排，计划留有余地。
④施工用地狭小，露天作业，施工变化大，不安全因素多。要有针对性，保证安全。2.简述本工程交通导线的整体思路。答：本工程的交通导行整体思路如下：
①应分幅、分段施工，根据不同的施工阶段设计交通导行方案，并经过有关部门审批。②先利用周边道路分流，利用原路，通行期间施工新增半幅面层以下；再导行到新路做老路，最后完成整条道路施工。
③交通导行必须满足社会交通流量，保证高峰期的需求。
④交通导行图应与现场平面布置图协调一致，有利于施工组织和管理。
⑤交通导行要确保车辆行人能安全顺利通过施工区域，减少对群众生活的影响。3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患？针对隐患应采取哪些预防措施？
答：①分幅、分段施工中面层后整体摊铺不妥。因为新路与原路的沉降量不一致，会导致道路开裂。
正确做法：40米宽的双幅路中间一般有绿化隔离带，应根据各自路段结构特点和施工顺序及导行的需要，分幅、分段分别完成。
②面层施工受拆迁影响滞后到12月后，施工不当会影响道路质量。正确做法：表面层应考虑冬季施工措施。
③项目部只是简单处理后就摊铺表面层不妥，因为中面层行车之后有杂物和损伤。正确做法：刨除中面层表层后，层面之间需要撒粘层油后摊铺，并考虑增加面层厚度。4.接顺路口增加的工作量部分应如何计价？
答：该路口工作量属于原合同有的工作。合同中已有适用的综合单价及措施费，按合同中已有的综合单价和措施费确定。
(二)背景资料
某公司中标一座跨河桥梁工程，所跨河道流量较小，水深超过5m，河道底土质主要为黏土。
项目部编制了围堰施工专项方案，监理审批时认为方案中以下内容描述存在问题
顶标高不得低于施工期间最高水位;钢板桩采用射水下沉法施工;围堰钢板桩从下游到上游合龙。
项目部接到监理部发来的审核意见后，对方案进行了调整，在为围施工前，项目部向当地住建局报告，征得同意后开始围堰施工。
在项目实施过程中发生了以下事件：
事件一：由于工期紧，电网供电未能及时到位，项目部要求各施工班组自备发电机供电。某施工班组将发电机输出端直接连接到多功能开关箱，将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱，以保证工地按时开工。
事假二：围堰施工需要吊车配合，因吊车司机发烧就医，施工员临时安排一名车司机代班。由于吊车支腿下面的土体下陷，引起吊车侧翻，所幸没有造成人员伤亡项目部紧急调动机械将侧翻吊车扶正，稍做保养后又投入到工作中，没有延误工期。
问题
1.针对围堰施工专项方案中存在的问题，给出正确做法。2.围堰施工前还应征得哪些部门同意? 3.事件一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。4.汽车司机能操作吊车吗?为什么? 5.事件二中，吊车扶正后能立即投入工作吗?简述理由。
6.事件二中项目部在设备安全管理方面存在哪些问题?给出正确做法。
【案例二参考答案】
1.针对围堰施工专项方案中存在的问题，给出正确做法。
答：①围堰顶标高不得低于施工期间最高水位，两处不妥。理由：要考虑年最高水位及储备高度。
正确做法：围堰顶标高不得低于河道一年中的最高水位5-7米，包括浪高。②钢板桩用射水下沉法施工不妥，理由：土质为黏土。正确做法：黏土地址不得用射水下沉。
③钢板桩从上游到下游合龙不妥，理由：逆向难以合龙。正确做法：填土应自上游开始至下游合龙。2.围堰施工还应征得哪些部门的同意？ 答：①河道（海事）主管部门； ②航道交通管理部门； ③公安交通主管部门； ④水利主管部门； ⑤当地政府； ⑥物权业主；
3.事件一中用电管理有哪些不妥之处？说明理由。答：①工期紧电网供电未能及时到位不妥。
理由：项目部应提前做好各项物资准备工作，尽量使用电网供电。②自备发电不妥。
理由：一是自发电往往电压不稳功率不足，二是增加了成本和安全隐患。③输出端直接接到开关箱不妥。
理由：安全不符合规范，应该先接到总控制箱，设总开关和安保器。④将多种设备接入统一控制箱不妥。
理由：存在容易跳闸、相互干扰和功率不足等安全隐患。应根据功率就近分别设立控制箱。4.汽车司机能操作吊车吗？为什么？
答：不能。因为吊车是特种设备，应持特种设备操作证上岗。5.事件二中，吊车扶正后能立即投入工作吗？简述理由。
答：不能。理由①吊车倾覆是事故应按照四不放过原则处理，即事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；相关人员没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。
②应处理好基础核算承载力、并对吊机本身检查维护以后才可投入工作。6.事件二中项目部在设备管理方面存在哪些问题？给出正确做法。答：①起重设备管理制度有缺失。
正确做法：应建立严格的设备管理制度，并监督执行。②特种设备管理工作不到位。
正确做法：应定岗定人定机，并设替补岗人员。③现场安全监督有漏洞。
正确做法：应核算地基承载力，验算设备的强度稳定性，做到六不吊。
(三)背景资料
A公司中标长3km的天然气钢质管道工程，DN300mm，设计压力0.4MPa，采用明开槽法施工。
项目部拟定的燃气管道施工程序如下：
沟槽开挖→管道安装、焊接→a→管道吹扫→b试验→回填土至管顶上方0.5m→c试验→焊口防腐→敷设d→土至设计标高。
在项目实施过程中，发生了如下事件：
事件一：A公司提取中标价的5%作为管理费后把工程包给B公司，B公司组建项目部后以A公司的名义组织施工。
事件二：沟槽清底时，质量检查人员发现局部有超挖，最深达15cm，且槽底土体含水量较高。
工程施工完成并达到下列基本条件后，建设单位组织了竣工验收：①施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容;②监理单位出具工程质量评估报告;③设计单位出具工程质量检查报告;④工程质量检验合格，检验纪录完整;⑤已按合同约定支付工程款„„
问题
1.施工程序中a、b、c、d分别是什么? 2.事件一中，A、B公司的做法违反了法律法规中的拿些规定? 3.依据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005，对事件二中情况应如何补救处理? 4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)，补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。
【案例三参考答案】
1.施工程序中a、b、c、d分别是什么？
答：a为组件安装；b为强度或水压试验；c为严密性试验；d为敷设黄色警示带 2.事件一中，A、B公司的做法违反了法律法规中的哪些规定？
答：①A公司把工程包给B公司不妥。违反规定：主体工程和关键工序不得分包。分包须建设方同意。
②A公司提取中标价的5%作为管理费做法不妥。违反规定：总包和分包应按照分包合同的约定执行。
③B公司组建项目部后以A公司的名义组织施工不妥。违反规定：分包单位应以自己的营业执照正式法人名义组建项目部。
3.依据城镇燃气输配工程施工及验收规范，对事件二中的情况应如何补救处理？
答：槽底超挖小可用挖槽原土回填夯实；基底超挖15cm以上,且含水量较高，应采取换填级配砂石措施，且压实度不应低于原地基土的密实度。
4.依据房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定，补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。
答：应补充下列资料：
(一)基建文件(1)规划许可证及附件、附图；(2)审定设计批复文件；(3)施工许可证或开工审批手续；(4)质量监督注册登记表。
(二)质量报告(1)勘察单位质量检查报告：勘察单位对勘察、施工过程中地基处理情况进行检查，提出质量检查报告并经项目勘察及有关负责人审核签字。(2)设计单位质量检查报告：设计单位对设计文件和设计变更通知书进行检查，提出质量检查报告并经设计负责人及单位有关负责人审核签字。(3)施工单位工程竣工报告。(4)监理单位工程质量评估报告：由监理单位对工程施工质量进行评估，并经总监理工程师和有关负责人审核签字。
(三)认可文件(1)城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件。(2)消防、环保、技术监督、人防等部门出具的认可文件或准许使用文件。(3)城建档案管理部门出具的工程档案资料预验收文件。
(四)质量验收资料(1)单位工程质量验收记录；(2)单位工程质量控制资料核查表；(3)单位(子单位)工程安全和功能检查及主要功能抽查记录；(4)市政公用工程应附有质量检测和功能性试验资料；(5)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
(五)其他文件(1)施工单位签署的工程质量保修书；(2)竣工移交证书；(3)备案机关认可需要提供的有关资料。
(四)背景资料
某公司中标污水处理厂升级改造工程，处理规模为70万m3/D.其中包括中水处理系统。中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构，平面尺寸17.6×14.4，高11.8，设计设计水深9米;底板、顶板厚度分别为1.1m,0.25m。
施工过程中发生了如下事件：
事件一： 配水井基坑边坡坡度1:0.7(基坑开挖不受地下水影响)，采用厚度6 ～10cm的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架，支架剖面如图4-1所示。方案报公司审批时，主管部门认为基坑缺少降、排水设施，顶板支架缺少重要杆件，要求修改补充。
事件二：在基坑开挖时，现场施工员认为土质较好，拟取消细石混凝土护面，被监理工程师发现后制止。
事件三：项目部识别了现场施工的主要危险源，其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料„„。项目部针对危险源编制了应急预案，给出了具体预防措施。
事件四：施工过程中，由于设备安装工期压力，中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工(中水管在道路两侧)。试运行时中水管道出现问题，破开道路对中水管进行修复造成经济损失180万元，施工单位为此向建设单位提出费用索赔。
问题
1.图4-1 中基坑缺少哪些降排水设施?顶板支架缺少哪些重要杆件? 2.指出图4-
2、图4-3中A、B名称，简述本工程采用这种形式螺栓的原因? 3.事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员行为?取消细石混凝土?护面应履行什么手续? 4.事件三中，现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些? 5.事件四所造成的损失能否索赔?说明理由。
6.配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。
【案例四参考答案】
1.图4-1中基坑缺少哪些降排水设施？顶板支架缺少哪些重要杆件？ 答：缺少的降水设施：①井点或管井②集水井③排水泵④排水管道⑤台阶 顶板支架缺少的杆件：①斜撑②水平撑③剪力撑
2.指出图4-
2、图4-3中名称，件数本工程采用这种形式螺栓的原因？ 答：A：止水钢板（或防渗止水片）B：防水混泥土
采用对拉螺栓的原因：①是模板其支撑结构的支点，可平衡两侧模板的压力，②可调剂内外侧模板的间距，提高结构的整体性。3.事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员的行为？取消细石混泥土护面应履行什么手续？ 答：因为①施工中任何人不得擅自改变基坑安全结构。②取消细石混泥土护面容易降低基坑面稳定。
否则应办理设计变更手续，即向监理和建设单位提出变更要求经设计同意，由监理签发变更通知执行。4.事件三中，现场易燃易爆物体危险源还应包括哪些？ 答：还有①木梁②竹胶板③密封材料④预应力材料⑤明火及气割气体⑥模板⑦机械油⑧包装材料等
5.事件四所造成的损失能否索赔？说明理由。
答：不能。理由：未做功能性试验且施工措施不当，属于施工方自己的责任。6.配水井满水试验至少应分几次？分别列出每次充水高度。
答：本配水井满水试验注水至少应分3次进行。每次注水为设计水深的1/3。
第一次：本配水井属于中型池体，第一次应先注至池壁底部施工缝140cm以上，检查底板抗渗质量，当无明显渗漏时，再继续注水至第一次水深3m，即标高490.6+0.14=492cm处。第二次：水深6m,标高492+300=792cm。第三次：水深9m,标高792+300=1092cm。
(五)背景资料
某公路承建城市城市主干道的地下隧道工程，长520m，为单位双重类型钢筋混泥土结构，采用明抢暗做法施工、隧道基坑深10m间隔安全等级为一级，基坑支护与结构设计断面示意图如图5所示，围护桩为钻孔灌注桩：截水帷幕为双排水泥土搅拌桩，两道内支撑中间设立柱职称;基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。
项目部编制了专项施工方案，确定了基坑施工和主体结构施工方案，对结构施工与拆撑、换撑进行了详细安排。
施工过程发生如下事件：
事件一：进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法转移，鉴于水泥土搅拌桩机设备高，距高压线距离处于危险范围，导致高压线两侧计20cm范围内水泥土搅拌桩无法施工。项目部建议变更此范围内的截水帷幕状设计，建设单位同意设计变更。
事件二：项目部编制的专项施工方案，隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为：(1)底板垫层施工→(2)→(3)传力带施工→(4)→(5)隧道中墙施工→(6)隧道侧墙和顶板施工→(7)基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→(8)。
事件三：某日上午监理人员在巡视工地时，发现以下问题，要求立即整改：
①在开挖工作面位置，第二道支撑未安装的情况下，已开挖至基坑底部;②为方便挖土作业，挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平联系梁;当日下午，项目部街道基坑监测单位关于围护结构变形超过允许值的报警;③已开挖至基底的基坑侧壁局部位置出现漏水，水中夹带少量泥沙。
【案例五参考答案】
1.补充本工程应提交专家论证的方案。
答：①暗挖施工方案；②深基坑开挖方案；③大体积混凝土浇筑方案；④预应力张拉方案；⑤吊装运输方案；⑥交通导行方案；⑦基坑降水方案；⑧高压线环境施工安全方案；⑨基坑支撑与监测方案等；
2.事件一中项目部拟变更截水帷幕的形式是什么？说明理由。答：可替换的形式为：地下连续墙。
理由：①地下连续墙强度大，变位小，隔水性好，可满足设计结构要求；②地连墙可分段分结施工，可避开高压线影响范围；③地连墙虽然造价比双排桩高，但设计变更恰当的话可兼作主体结构侧墙，总造价未必增加；④关键点：基坑侧壁与隧道侧墙的净距离为1m,恰好基坑侧壁可兼做隧道侧墙。
3.指出项目部办理设计变更的步骤。
答：①组织相关人员做可行性调查；②向监理和建设单位提交变更报告；③经原设计单位设计同意④由监理下达变更通知⑤项目根据变更调整施组方案，必要时组织专家论证⑥变更执行
4.补充隧道主体结构与拆撑、换撑工艺流程：
答：②底板施工；④防水层施工；⑧拆除支撑、恢复路面； 5.补充本基坑的检测项目
答：补充：地下连续墙顶部、深部的水平位移，周围建筑物、地下管线变形，坑边地面沉降，支撑轴力，地下连续墙内力，支撑立柱沉降，地下水位。6.针对事件三存在的问题，项目部应采取什么措施？
答：1）开挖面第二道支撑未安装开挖到底部做法，项目部应采取的措施：应严格按施工组织设计的顺序和步骤开挖支撑。
2）擅自拆除连系梁造成基坑监测变形超过允许值的报警，项目部应采取的措施：①立即改正挖掘司机的错误做法②应分析原因，必要时重测数据③确定异常情况后，应按照有关规定立即通知建设单位和施工单位等相关单位④启动应急预案，调动人员和设备，并加密监测。3）基坑侧壁漏水中带有少量泥沙，项目部应采取的措施：①如果渗漏不严重可做采用坡顶卸载、增加支撑等一般性处理②如果造成大量水土流失可在缺陷处插入引流管，用双快水泥封堵③如果坍塌或失稳征兆明显时，必须采取回填土、砂或灌水等措施，人员及早撤离现场。
参考答案, 混凝土, 速凝剂, 保温层, 补偿器
单选题
1—5
ADACD
6—10 CCADA
11—15 BDCAB
16—20 CABAC 多选题 BC
ACD ABD
ACDE
ACDE BCE ABCD
ABD
ABCE
BC
点击咨询 