施工班组内部承包合同(钢筋工)

第一篇：施工班组内部承包合同(钢筋工)

合同号：

重庆柏森建筑劳务有限公司

（钢筋工）班组内部承包合同

甲方（全称）： 重庆柏森建筑劳务有限公司

乙方（全称）： 周勇，男，身份证号：***571

一、工程概况：

1、工程名称：合川区北城沙坪路还建二期5#楼

2、工程地点：合川区北城沙坪路

二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认）

1、承包范围：__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装，焊接（本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围）。

2、承包内容：

①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。

②、所有钢筋制作、绑扎、焊接，以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材，购买花岗石垫块，安装塑料垫块，马凳铁的制作安装。

③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡，配合下车等工作（包括文明施工的突击安排），不发生一切计时工。

④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证），对讲机不少于3部等其它工具。

⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。

三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）：

1、工程单价（按施工图图算量计算）：

±0.00（及地下室顶板）及以下钢筋：依据结施图按照520元/吨计算。

±0.00以上主体、装饰钢筋：按_25_元/m2计算，二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米，本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。

2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐，钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放；墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等，场内钢筋多次转运，浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业，负责检查调效钢筋和保护层厚度，确保结构符合规范相关规定验收时，钢筋扫描全部合格，若结构验收钢筋扫描不合格，钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任，并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。

②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。

③、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备（断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备，对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品）。

④、钢筋损耗不得超过1%，超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。

⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料，所发生的短料必须按甲方要求接长后使用，工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。

6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○

7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。

四、合同价款：

1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。

2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费；自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费；政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费，由甲方代扣代缴（以总产值的1.0%计算），劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。

五、材料机具供应

1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯及操作人员费用

2、乙方自备的机械设备、工具用具：

断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具，配件；二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施（甲方提供至二级配电箱）和满足施工需求的所有其它电器材料；辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中

3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。

4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场，其中钢材及水泥实行限额领用制度，钢材限额为下料单数量+1%的损耗，水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。如超过限额，超过部份的数量钢材按6000元／t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。

5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对租用的甲方机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养，并按甲方规定支付租用费用。

6、周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%，超出部分由班组按市价赔偿。

六、质量标准：

质量要求：根据施工图进行施工，质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求，达到 优良 标准。

1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上，如验收时未达到90分，则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责，并在总工资中扣除。

2、检查要求：①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后，由乙方质量负责人，通知

甲方各幢号工长，并共同检查，合格后报请监理、建设方验收，合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题，如不及时整改，按第3条所列条款处罚，并无条件及时整改，并请监理、建设方复检，如复检还不合格处，处以双倍罚款并责令该小班组换人。

○2在每次质监站验收检查中，如有第3条所列问题，按第3条所列条款双倍处罚。

○3主体竣工验收和本项目自检扫描，如发现第3条所列问题，并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。

3、检查要求： 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格；

3.2钢筋骨架尺寸；

3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件（遗漏、位置、数量）； 3.4钢筋接头位置和数量； 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度； 3.6受力钢筋保护层；

3.7箍筋的间距、数量及位置； 3.8受力钢筋的间距、数量及位置； 3.9钢筋节点构造。

对于3.1、3.2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。

对于3.4—3.9在每次检查中质量问题累计超过5（处）次以上（包含5次）者，超出部分处以每次每处50元罚款。

七、合同工期：

1、±0.00以下基础按照工程总包单位要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任；

2、主体 按工程总包单位的要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方承担与其施工相关的责任 ；

3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款。

4、工期顺延的前提条件：

1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○

2、暴雨、材料供应不到产生的。○

3、政府行为，建设单位及有关单位要求的停工。○注：（其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延；半天以内不作为延期条件）。

5、在施工过程中，乙方若达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员，并在乙方总人工费中扣除，这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容，甲方有权单方面解除乙方的劳务合同，乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。

八、付款方式：

1、本合同付款方式：（1）每月10日之前，乙方将上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项；（2）工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。

3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效，缺以上任何人签字的结算单均无效。

九、安全生产：

1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故，乙方负责事故的统计并上报。

2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于

18周岁者杜绝使用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。

4、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤（包括轻重伤）残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在5000元以下的，乙方自行解决，若超过5000元时，由乙方承担30%，甲方承担70%。

5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由乙方承担，在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。

十、文明施工及住宿、生活区卫生：

1、所有乙方进场人员，必须服从甲方管理，如不服从管理，每发生一次承担违约责任300元/人.次。

2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组承担违约责任金3000元/次，并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担，由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。

3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任。

4、施工现场临时住房要建立卫生责任制，班组宿舍，必须每天派专人打扫干净，保持清洁（清洁用具自理），如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次，工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁，否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居，甲方不提供夫妻同住住房，属夫妻职工的，提倡在工地外租房居住，一切费用自理。

5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。

6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐，不宜在外面就餐，其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。

7、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金以及饭菜票。

十一、双方责任、权利和义务：

（一）甲方责任：

1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份（甲方提供原图，乙方自行复印，费用自理）。

3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活提供方便

4、甲方负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。

5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。

6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。

7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心，其费用在第一次付款时扣出。

8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。

9、应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。

（二）乙方责任：

1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。

2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.3、乙方派________为专职安全员，_________为质量员，负责木工车间有技术要求工人的日常工作。

4、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。

5、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。

6、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间 交接验收，承担成品保护。

7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。

8、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任，并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。

9、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。

11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费，乙方承担保险总金额的100%费用，结算时在班组总工资中扣除。

12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。

13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定，确保每月支付清农民工工资，若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光，甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。

14、乙方合同工程禁止转包和再分包，（乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人），否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同，乙方承担劳动报酬总额10%的违约金，并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。

15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册，若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。

16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件，班组成员自然人必须持有效身份证复印件，签订合同时附在正本合同上。

17、乙方应对工人工资逐月造表发放，工资发放表必须由本人签字，严禁代签，每个月的5号交由项目部存档。

18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后，结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单，甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后，由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字，最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。

19、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及 时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。

十二、保证金及保修金：

1、保证金：

乙方在签订合同时支付50000.00元（伍万元）人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后，由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题，返 工的整改费用超过5000元者，进度总工期超出10天者，违反该合同约定条款者，此保证金不退还乙方。

十三、违约责任：

1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。

2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。

3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。

4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。

5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，其违约责任按上述第2、3条款处理，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。

十四、合同解除：

1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。

2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

十五、其他条款：

1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。

2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。

3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。

4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，甲方（盖章）：

乙方： 代表人（签字）：

本合同签订日期：____ 年_____月______日，本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。

第二篇：钢筋工班组承包合同.

钢筋工承包合同

发包方:（以下简称甲方）

承包方:（以下简称乙方）

根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项钢筋项目承包给乙方施工，双方本着平等

互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双

方共同遵守。

一、承包工作范围和内容

1、工程图纸中的钢筋制作和安装等。

2、做好落手清工作。半成品钢筋和废料应按规格堆放在甲方指定区域内，每天必须经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。

二、承包单价和结算方式

1、钢筋制作和安装单价为：元/吨，该单价包括人工费、钢筋

翻样费、超高费、住宿费、劳动保护费（安全帽、手套、工作服、绝缘鞋）、小

型工具（绑钩、剪刀、锄刀）、小型设备（手拉平板车）、钢筋搭接焊、辅助材料

费（扎丝、电焊条）垫块制作、安装费、养护（铁丝）、三证（暂住证、特殊工

种作业证、上岗证）的管理费和砼浇捣时的值班费等。

2、结算方式：按乙方实际完成的合格工程量以吨为单位据实计算。

3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其

他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。

三、承包款发放办法

1、承包款支付方式：。

2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放

方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定

供料计划。

四、甲、乙双方的权利、义务

（一）甲方的权利、义务

1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。

2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指

导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。

4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施

齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。

5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。

6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有

权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

（二）乙方的权利、义务

1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标

（质量、安全、施工计划、综合管理等）。

2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

3、按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。

4、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。

5、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。

6、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。

7、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。

8、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。

9、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。

10、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。

五、质量、安全管理

1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）

2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。砼浇捣时，必须派专人值班，及时修复钢筋，特别注意柱子插筋的位置，底板钢筋保护层。

3、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣减。

六、考核与奖罚

使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：

1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。

2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。

3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以10000元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。

4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。

5、材料节超奖罚：钢筋用量超过定额规定的，超过部分的损失由乙方全部承担，因乙方的原因导致钢材节约的，节约部分甲、乙双方按6：4分成。

6、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、嫖娼、斗殴等）。

七、其它

1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。

2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担钢筋总承包款15%的违约金。

4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。

5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：乙方担保人：

年月

日

第三篇：钢筋班组施工承包合同

钢筋班组施工承包合同

一、工程名称：**家园17#----22#

二、工程地址：

三、发包方：｛以下简称甲方｝

四、承包方：｛以下简称乙方｝

五、承包工作内容：乙方承包本工程所有钢筋下料、加工、绑扎、成品及半成品的保护等工

作。乙方负责提代详细钢筋料单，按工程部位、分类分项合计。

六、承包费用及结算方式：甲方与乙方按照平等自愿、协商一致的原则为乙方定承包价款，经协商本分项工程定价为：{}。按蓝图图纸标明建筑面积计算，基础底板按标准层面积计算一层。注：不含二次结构。

七、付款方式：按建设单位拨款形象进度，每月付工程量的80%，主体结束验收合格后付工

程量的90%，余款内墙抹灰完成后付清。

八、合同内容：

1、质量：甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照施工规范施工，服从工地质量管理人员的安排，杜绝发生质量事故，在日常质检和分项工程竣工时，该分项工程质量必须达到国家验收规范标准。经建设单位、监理单位检查验收并达到质量验收要求后，方可进行下道工序施工。

2、安全：甲方为乙方提供劳动设施，为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业、杜绝发生各类安全事故。乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度，必须接受工地安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业照成事故，一切责任由乙方负责。

3、文明施工：乙方除保质保量完成本职工作外，还必须做到文明施工。乙方如有下列一项未达到文明施工要求，扣该承包方承包款1000元，（1）乙方必须做到施工场地文明，对工作区内做到工完料净。严禁将施工材料乱放。钢筋损耗必须控制在1%内，绑扎丝用量按绑扎钢筋量每吨3.5公斤提供。（2）乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、文明，保证本组工人宿舍及宿舍院内卫生整洁。（3）甲方提供施工大型机具，小型机具有乙方自己解决。乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且运作正常、保养良好。（4）工地严禁酗酒、打架闹事、盗窃等不良行为。如果出现打闹事件一次，对责任班组每人次罚款1000元，造成后果由责任方自负，甲方概不负责。

4、工期：乙方必须严格按照施工队统一制定的施工进度进行。不得拖期，不影响下道工序施工，如在规定期内未完成要求的工程量，每发生一次，扣罚乙方所承包款的2%，并由乙方承担所有误工和托期损失。中途退场按已完成工程量的50%进行结算。

5、工地要求：（！）甲方根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完工。钢筋进场乙方必须配合卸料。（2）乙方必须服从工地的各项管理规定。（3）乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各口管理人员的具体要求和安排，否则管理人员将对其进行合理处罚。（4）甲方提供床铺、临设，乙方必须爱惜，不得乱划、乱写、乱钉等，若有损坏毁坏的乙方必须照价赔偿。乙方必须节约用电、用水。（5）乙方在签约后的施工过程中，不得中途停工或半路退出，否则不予结算并扣除乙方所有的承包款。

九、本协议一式两份，签字生效。未尽事宜，协商解决。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第四篇：劳务承包合同(钢筋工班组)

钢筋工劳务承包合同

发包方：唐堤慧苑二期一标段工程项目部（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就银设、唐堤慧苑二期一标段XXXX 号楼钢筋部分以劳务分包形式给乙方进行

施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务，双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点

1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段

2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西

3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。

二、承包范围及内容

1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段工程XXXX号楼的钢筋工程包括：基础筏板﹑主体﹑二次结构绑扎﹑拉墙筋培植﹑屋面网筋﹑钢筋连接，甲方只提供钢筋主材及构配件﹑塔吊，乙方施工用一切机械，焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负责；

2、承包具体内容：合同范围内的钢筋工程，地下车库﹑主体结构﹑二次结构﹑腰梁﹑过梁﹑构造柱及挑梁与钢筋有关的全部内容，包括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑除锈﹑垂直及水平运输﹑制作﹑堆码﹑上、下车、伸缩缝止水钢板的加工、焊接、丝连接以及与二次结构有关的拉接筋，施工操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理﹑运输等工作。

3、承包价格及计价方式：本工程所有钢筋工程按建筑面积计算，单价50元∕m2（大写五十元每平方米）；以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全绳、安全带等）；

4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；

5、质量要求：严格按图纸和施工规范及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通

1知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱

放，做好到堆码整齐，条条有序。

三、双方的责任

（一）：甲方责任

1、提供给乙方相关的施工图，将水源、电源接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿；

2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；

3、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；

5、协调与其他工序或工种的合作关系。

（二）：乙方责任

1﹑严格按图纸和现行施工规范及验收规范的要求施工，确保质量达标，未经甲方同意不得进行设计图纸和技术变更。

2、配置工程施工所需足够的人力和物力，并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动，保证其在合法范围内，编制专项施工方案，报项目部同意后方可实施；

3、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行高处作业的操作规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具，若有违者，发现一次罚款50元(从乙方工程款中扣除)，服从项目部相关人员的检查、指导与监督，保证工期和质量，坚决杜绝违章作业和违章指挥。

4、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到现场施工人员指定位置堆放，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料丢失，由乙方全额赔偿并罚款500元。

5、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以

我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；

6、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；

7、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责并罚款1000元。

8、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

四、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用；

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负

责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自

行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系

好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不

是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

五、保险

1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；

2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

六、材料供应和管理

1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；

2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；

3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

七、施工配合1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；

2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

八、违约责任

（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；

（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。

4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

（三）争议

1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；

2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。

九、合同履约保证金及退还

1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元（大写元整）；

2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

十、合同解除

1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求

终止本合同；

2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工

资；

5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责.本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

银行账号：银行账号：

联系电话：联系电话：

银设.唐堤慧苑二期一标段项目部

年月日

第五篇：钢筋班组承包合同

良渚文化村白鹭郡西三期工程

钢筋班组承包合同

浙江华临建设有限公司

良渚文化村白鹭郡西三期项目部

甲方：

乙方： 身份证号：

家庭住址： 电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江华临建设有限公司企业标准》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本劳务承包合同。

一、工程名称：良渚文化村白鹭郡西三期工程

二、工程地点：良渚镇白鹭郡

三、承包方式：包清工（辅材归乙方自理）包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、工程承包分项项目内容：

地下室及主体施工图以及图纸会审纪要，变更联系单，技术交底等等要求完成所有涉及钢筋的分项工程（同时还包括地下室地面、顶板及屋面钢筋网片绑扎；二次结构的预埋；预制构件钢筋制作安装、钢筋对焊、套丝接头材料等小料的加工及制作）及现场标化配套工作。本工程止水钢板焊 元/米，竖向压力焊的焊接费用由项目部承担，但质量、安全、进度管控由其班组负责。小料加工与制作双方同意由张亚军承包，其费用由乙方自行承担。

1、操作工序：钢筋翻样、编制钢筋料单和材料计划单、进场材料卸料按标化要求整齐堆放、二次材料搬运，参加地下室及楼层翻样、钢筋制作、绑扎、焊接、竖向立焊、机械连接、挂保护垫块、操作面完成后清理检查、验收、浇捣砼时守筋工作，保护层垫块插扎丝、现场每天做好落手清。材料要合理使用，控制钢筋损耗率（根据本工程实际情况，废料产生量规定每100吨原材料钢筋为1吨废料）。超过此损耗，乙方按照浪费的钢筋材料量4000元/吨向甲方赔偿并从工程款中扣除。塔吊、井架基础的制作安装，料台预埋件的制作，二次结构钢筋制作及绑扎；各部位垫块的制作和多余钢筋的清理等。

2、施工机具及铺材，甲方电源到二级配电箱及提供钢筋外，其余辅材及机具均由乙方自理。如：钢筋加工机具、电焊机、电焊条、面罩、扎丝、机械接头套（包括垫块扎丝）剪刀切割片，三级配电箱、电缆线、照明、电灯线、灯管、扫帚等由乙方负责。各类机具必须符合万科的相关规范要求（如机具防护罩等）。

3、劳保用品：安检合格的安全帽、手套、雨衣、雨鞋、电焊面罩。防暑物品由乙方负责。（注：安全帽由甲方按安全标准和公司要求统一购买（15元/顶），费用由乙方承担。）

4、对讲机由乙方面自购，但型号必须与项目部要求统一；

5、垂直运输，为乙方提供施工必需的垂直运输，未在塔吊范围的区域，合同签订后，费用不作调整。

五、质量标准及验收要求：

1、严格控制原材料进场质量，钢筋配制前按图放样，精确计算下料尺寸，编制下料单，并由施工员进行认真复核后交钢筋配料车间进行配制。配料时重点控制对焊质量及钢筋弯曲圆心半径，对焊工必须持证上岗，对焊按规定断取焊接试件并送样试验，合格后方可用对焊钢筋配制构件钢筋，梁、柱的箍筋要严格按防震要求配制，配制时控制好弯钩部分的平直长度不少于10d。钢筋绑扎时要按图纸要求有序绑扎，相互交叉的钢筋次序不能错乱，平板双层钢筋设置马凳，均匀分布的钢筋如板筋、箍筋要划线绑扎确保数量及间距均匀，最后要垫好足够数量的保护层垫块，防止钢筋与模板紧贴。对粗钢筋的竖向连接，直接在20mm及以上的三级钢筋采用套丝对接。

2、有关施工人员根据配料单对成型钢筋进行绑扎，班组负责人必须熟悉掌握施工图要求，并按施工图对配料单和半成品钢筋进行全面校对和复核，确认无误后方可根据技术交底要求及施工验收规范规定进行绑扎，完工后通过自检合格交项目质检员复核无误，办理隐蔽工程签证手续，方可进行下道工序的施工。

3、乙方必须保证严格按国家及万科的有关标准规范施工，并确保过程控制中的每一次验收均达到优良等级，由于乙方原因造成的返工，返工的工资不计算外，另依据甲方公司有关制度，赔偿70-100%的材料款。乙方在施工过程中，必须接受监理单位、建设单位及甲方的监督检查。上道工序未达到要求，不准进入下道工序施工。否则，甲方有权处以200--500元/次罚款，由此造成的一切损失由乙方负责。

4、混凝土浇筑时，必须安排责任心强的人员进行守模，发现问题及时整改。

5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质和油污。

六、工期要求：

在施工中必须根据项目部进度任务单要求配备足够的技术力量和施工人员，及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划及临时要求的加班安排，交叉时间，不准以任何理由与借口予以拒绝，抓好工程进度。无故拖延工期视情况罚款500~1000元/天。

七、保证金的交付与退还：

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和万科的有关制度，愿交履约质量、安全、进度保证金共计拾万元，第一次工程款支付中予以扣除，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还（不计利息）。如乙方不能履行合同或出现重大安全事故，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

八、承包单价：

按时保质保量完成工作范围内的所有施工任务，经质量主管部门验收合格，按蓝图标注的建筑面积计算。单价统一按 元/平方米计算,（有斜屋面的房子按下层楼栋面积计算，元/㎡）。承包单价内包括以下费用：

1、涉及工程承包范围内所需的全部费用，一次包死，不作调整。

2、本承包单价为乙方完成本合同施工承包范围内工程按“杭州市标化”要求、施工质量达到标准要求的完全加工（包括农民工所有社会保障及劳动福利待遇）。

3、乙方操作工人及管理人员的养老保险、医疗保险等个人福利及工伤事故中保险公司赔付之外的分担的费用。

4、乙方操作工人及管理人员教育培训、办理各种证件等所需的费用。

5、工地不按排职工住宿及食堂，单价内包括班组对职工的住宿、就餐、车费补贴费用。

九、付款办法：

1、乙方职工每天的工作安排和考勤表在门卫统一公布，接受项目部与职工的检督，每月月底由班组将考勤表上报项目部。

2、全标段±0.00完成，业主工程款到位之后付至产生工程量的60%(扣除乙方的罚款单)。

3、全标段中间结构验收，业主工程款到位之后付至产生工程量的70%(扣除乙方的罚款单)。

4、工程竣工验收合格后，业主工程款到位之后付至工程款的90%(扣除乙方的罚款单)。

5、剩余10%在12个月后结清。(扣除乙方的罚款单)至此，甲乙双方终止合同。

6、乙方每次书面上报工程量，先上报栋号长、安全员核实签字后，施工员签字确认，再上报项目经理、项目负责人审批同意后交财务，财务在上述手续齐全后扣除乙方的罚款单和其他应扣款后在支付给乙方工程款。

7、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算单，须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

8、在万科的各项检查中，乙方应按公司及项目部要求无条件组织人员进行突击清理和整顿施工现场达到符合检查条件为止，乙方不得以任何理由向甲方要求另增费用。

注：罚款单只需项目部管理人员签字后就可实行扣除，且在当月工程款中扣除，乙方具有知情权，但无须签字认可。

十、甲方的责任和义务：

1、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

2、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

3、甲方提供二级分配电箱及水源。

4、全面负责工程质量、进度及文明施工管理工作，按时提供图纸、转发设计变更、建设或监理单位联系单，并进行技术和安全交底。

5、对分部、分项工程进行质量检查和验收，对乙方在施工过程中所出现的质量、进度、文明施工、材料节约、安全隐患、协调配合态度等问题具有处罚权、有权对乙方所派的任何不能够胜任本职工作或劳动态度不端正的人员具有清退权，智商低于正常人的不得进入施工现场。

6、甲方负责提供外墙脚手架。施工层内墙脚手架（不考虑楼层高度）由乙方自行搭拆，甲方提供脚手架用的材料。

7、负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。

8、有权要求乙方无条件加夜班进行施工作业。

9、甲方发现乙方工期赶不上，有权要求乙方增加作业人员，经催促无效的情况下，甲方有权请其它班组进行支援施工，支援每工日按实际支付的工资从乙方合同价款内扣除。

十一、乙方的责任和义务：

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、项目部通知开会，必须到场。如确有事情，必须做好请假，连续请假两次，罚款500元。

4、履行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具，损坏或遗失照价赔偿。

6、服从甲方现场施工员、栋号长、安全员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量，如有延误，甲方有权对乙方进行罚款。

7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。

8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、保持现场整洁文明卫生。对项目部指定的分管范围内的卫生必须保持干净。

9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或办公区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

10、乙方对与确定劳动关系的工人必须认真审查，严禁使用残疾人员和身体不易从事本工种作业的人员；保证施工人员的政治素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于59虚岁，严禁使用童工；乙方人员需持本人身份证（女人还必须有计划生育证），并将其人员登记上花名册（注上身份证号码），必须办理暂住证、就业证、计划生育证及胸卡等，费用乙方自负。

11、宿舍禁止使用无接地的插线板、电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖器等大功率电器，禁止乱拉乱接电源，一旦发现，甲方处以2000元罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

12、每次施工水平放线，钢筋班组必须派专人参加，不计点工，作为技术交底的组成部分。若未能参与放线则每次由班组补偿项目部300元/层，在当月的工资款中扣回。

13、钢筋原材料进场，乙方必须无条件派人进行卸货。

14、如非甲方原因致工地停工（春节期间、建设单位原因等），乙方必须无条件配合，并安排好自身相关的事项工作且不会向甲方提出任何素赔或追加任何费用。

15、甲方如工程进度需要，在春节或节假日需加班，乙方应无条件执行，否则没收保证金。

16、如建设单位因工程款未到位及其他不可抗拒原因而造成停工，甲方不承担任何停工费用。

17、限额用料：乙方在钢筋翻样时必须合理考虑原材料的使用率，钢筋制作、绑扎、机械连接、焊接过程中必须合理使用材料；因乙方施工过程中浪费而造成混凝土浇筑超量，其超量的混凝土由乙方赔偿。

十二、违约责任：

(一)乙方违约责任：

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同文件所述分包内容进行任何形式的转让和分包；不得以甲方名义对外签定经济合同，不得损害甲方经济利益。如乙方违反该规定发生经济纠纷，乙方自行妥善解决，另外甲方予以重罚，直至清退出场。

1、乙方不得与建设方、监理方私下约定任何有可能损害甲方利益的行为，如被甲方发现将予以重罚，直至清退出场。

2、如因乙方原因，致使建设方或第三方遭受损失，乙方应承担由此造成的损失。

3、乙方人员未按约定时间进场，由此延误天数占工期比例扣除工期保证金，乙方在合同约定进场时间三天内仍未进场，甲方可终止合同并提出索赔。乙方无故撤走部分或全部工人并因此对工期造成影响时，甲方有权拒付其未领的劳费，终止合同。

4、乙方进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时甲方有权暂时不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方直至合同终止。

5、乙方责任造成的质量事故和返工重做的，其工料损失费概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除进度保证金。

6、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的等等违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

7、非甲方原因要求退场，扣履约保证金，另完成的工程款按70%结算，如乙方原因未按甲方要求完成施工任务，每延迟一天工期罚500元。

十三、安全质量奖罚制度

项目部每月组织一次由各分包班组一起参加对各分包班组的质量安全进行检查评比，从中评出一个好的班组，找出一个差的班组，对好的班组奖励2000元，以至鼓励，对差的班组进行2000元的罚款处理，以示警告。

十四、治安管理制度

1、机械违章操作发生事故，按公司章程罚款100~1000元。

2、没有按照甲方规定使用材料而造成浪费的视情节给予不低于1000元处罚。

3、发现现场材料堆放乱、不及时做好文明施工的每次罚200元，在项目部规定时间内没完成材料清理归拢的，项目部派人完成的每人200元/每天，在乙方当月工程款中扣除。

4、不戴安全帽（包括不扣帽带）每人每次罚款100元。

5、下班前不整理好机具罚款50元/次。

6、在现场随地大小便罚款100元/次。

7、在楼层内随意烧火罚款100元/次

8、工地发生班组打架斗殴，双方医药费自负外班组各罚款500－2000元。受伤人员乙方自负，当发生群欧时各班组安全保证金归甲方所有。

9、发现现场有违章者而不听现场管理人员指挥者，项目部有权要求乙方清退违章者，乙方负责人对违章者不作为的处以500元罚款。

10、承包班组管理人员不服从项目部管理人员指挥的每次处罚不低于200元。

11、现场检查出的质量问题需要返工的，没有在甲方规定时间内完成的，每次处罚不低于500元。

12、现场发现工人盗窃扣件、钢筋、钢管等物品的，当事人每个扣件罚款200元，钢筋、铁件等按市场价双倍罚款。乙方负责人罚款500~2000元，此款现金付款或在每月工程款中双倍扣除。

13、乙方职工在施工现场外发生的一切事故与甲方无关。

以上罚款权在项目部，乙方具有知情权，但无须签字认可

十五、安全生产及安全事故处理:

1、群体员工进入现场施工所需（身份证或暂住证等）必须齐全，并于进场当天交资料室进行复印登记，如不及时登记被造成工伤事故责任自负，公司概不承担一切责任。每个员工进场当天均需到项目部办理暂住证，不管人数多少，做到进一个办一个的原则，如因此而使项目经理被公安机关约谈或者被停工处理，按公安机关双倍金额进行罚款。每个职工所需的劳保用品费用均由乙方自负。

2、施工人员必须遵纪守法，讲究社会公德。现场严禁随地大小便，必须做到文明施工，达到标化工地及万科的相关规范要求。

3、本项目施工过程中每天必须做到工完场清，多余材料集中归笼堆放。

4、乙方在组织施工过程中，应严格执行安全操作规范，遵守甲方的各项安全规定，不得违章作业，且必须无条件服从甲方的各项安全管理（例如：未戴安全帽及未扣帽带的人员，给予100元/人次的处罚）。承包人应自觉管理好本班组施工人员的人身安全，杜绝重大伤亡事故的发生，如有发生乙方应承担由于违章所引起的责任。

5、配合项目部做好该班组施工人员的登记工作，以及三级安全教育卡和个人安全责任书的签订工作，严禁使用50岁以上人员高空作业。

6、乙方要对设备安全负责；要对机电设备经常检查、维修、防护等。甲方仅配合接电工作，享有对乙方机电设备安全检查的权利，发现安全隐患的，乙方应及时整改，不整改或者整改不到位的，甲方负责整改，费用由乙方承担。

7、乙方必须按安全规范及甲方的安全技术交底施工，杜绝各类安全隐患，在施工过程中，由乙方原因造成安全事故由乙方承担责任。

8、乙方有向甲方报告现场安全隐患的义务，并有权拒绝在不安全的施工段内施工。

9、寝室严禁使用不带接地的插线板，严禁乙方人员在工地生火做饭，或者使用电饭煲，热的快等电器设备（项目部提供插线板，押金30元/个，员工退场时可那插线板退换押金）。

10、乙方应严格做到工完、料尽、场清，经甲方检查达不到规定要求的，甲方负责安排专人进行清理，按实际支付工资金的2倍在乙方当月工资表中扣除。

11、搞好班组间的相互配合和团结工作，遵纪守法，不论何理由，乙方和乙方工人不得在工地内打架斗殴，聚众滋事，喝酒装疯等，否则甲方处以乙方罚款，金额以500元起步，不封顶。情节严重者交当地司法机关处罚。对于班组与班组间，乙方与甲方的摩擦一律以协商解决，坚决杜绝打架斗殴，聚众滋事的行为。

12、对其施工人员的偷盗行为负责，甲方发现一起乙方施工人员偷盗行为，对乙方处罚以500元起步，不封顶，并直接从工程款中扣除。

13、认真做好文明施工工作，爱护现场施工设施，保持施工区和安全区的文明，确保达到文明施工样板工地，清洁员负责走道、厕所，场内外路面及垃圾堆场清洁工作，该费用由甲方承担。

14、保证文明施工，多余钢筋、材料不得堆放在脚手架上，随意堆放在楼面上，严禁从电梯口，楼梯口，预留洞口，楼层边往下抛，必须从货梯上下，并堆放在原钢筋堆放处，否则甲方发现一起按200元每次处罚，现场禁止随地大小便，否则按每次400元处罚。

15、不论任何理由，乙方不得自行停工，否则甲方对乙方处以1000元/天的罚款。

16、安全帽由项目部统一发放，乙方承担15元/只费用。

18、严禁在施工时飞物伤人和落物伤人。如乙方原因发生坠落物伤人或飞物伤人，甲方严查事故原因，根据情节对乙方处以不低于1000元的罚款，并由乙方承担一切相应责任。

19、工伤事故申报：乙方必须及时对每位进场员工向项目部资料科进行登记，如因登记不及时造成的工伤后果由乙方承担。

20、工伤事故处理：工伤事故由乙方出面负责处理，工伤赔偿金费用甲乙承担划分如下：2万元以内的（含2万元）由乙方自行承担。2万元以上的，超出部分，在扣除工伤保险金额后由甲乙双方承担比例6:4。

21、乙方有下列情况之一（工作之余，上下班途中，姿势斗殴，工作中违规违章，饮酒上岗或在工地外就餐食物中毒，带病上岗，没有在甲方处登记注册或未签订劳动合同私自上岗的，非协议中的施工现场，自行拉接电线的，无视规定拆除脚手架，特殊工种未持证上岗作业）造成的安全事故的，由乙方承担一切责任及费用。

十六、乙方不得以任何借口擅自停工、滋事，发生一次甲方对乙方罚款贰万。

十七、乙方承诺：

1、对于因建设单位的原因造成的工程断续施工或者停工，乙方承诺：不会向甲方提出任何素赔或追加任何费用。

2、项目部周、月及监理工作例会内容作为本协议的补充条款，与协议内容具有同等效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自合同签定、保证金收到之日起合同生效。至工程款项结清日起本合同自动失效。

十八其他：

工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训等项费用由乙方自理，若乙方拒绝办理而收到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

甲方： 乙方：

委托代表人： 委托代表人：

年 月 日 年 月 日