三控真题

第一篇：三控真题

一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）是决定工程项目质量的关键环节。A．勘察质量

B．设计质量

C．施工质量

D．竣工验收质量 2．建设工程施工过程中，分项工程中间产品多、交接多、隐蔽工程多，因此质量存在（）。A．复杂性 B．波动性 C．隐蔽性 D．局限性 3．实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。

A．总承包单位 B．设计单位 C．建设单位 D．监理单位 4．“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高（）。A．有效性和效率 B．科学性 C．管理水平D．创造价值能力 5．施工组织设计(专项)施工方案报审表的附件不包括（）。A．施工组织设计 B．专项施工方案 C．施工方案 D．材料、设备成本 6．下列关于质量管理体系的认证中，说法正确的是（）。

A．认证由授权机构进行

B．认可由第三方进行 C．认可是书面保证

D．认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力 7．项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理体系，体现了项目质量控制系统与质量管理体系的（）。

A．建立的对象不同 B．服务的范围不同

C．控制的目标不同

D．作用的时效不同 8．某家庭装修时买了1000块地砖，每20块一组，现在要抽50块检查其质量。若随机抽取5组，在每组中抽取10块检查，则属于（）的方法。A．系统随机抽样 B．分层抽样 C．简单随机抽样 D．多阶段抽样 9．在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是（）。A．直方图法

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法 10．下列质量管理应用的统计分析方法中，具有动态分析功能的是（）。

A．排列图法 B．因果分析图法

C．直方图法 D．控制图法

11．工程作业开始前，承包单位应向监理机构报送实验室(或外委实验室)的（）。A．正式委托书 B．基本情况 C．资质证明文件 D．设备数量情况 12．对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（）。A．合格证 B．检验报告 C．进口商检证明文件 D．材料复试报告 13．施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）书面通知项目监理机构。

A．8小时

B．12小时

C．24小时

D．48小时 14．特种作业人员不包括（）。A．建筑电工 B．建筑架子工 C．建筑起重机械司机 D．抹灰工 15．施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（）组织实施。A．项目经理

B．业主代表

C．专业监理工程师

D．总监理工程师 16．在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A．抽样 B．全数 C．无损 D．见证取样

17．（）是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法，其他统计方法一般都要与其配合使用。

A．排列图法 B．分层法 C．控制图法 D．直方图法 18．工程质量缺陷的处理方案需经过（）审查，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。A．建设单位 B．监理单位 C．设计单位 D．工程质量监督机构

19．发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。A．总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令 B．施工单位进行质量事故调查 C．项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告

D．施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查 20．质量事故技术处理方案核签后，监理工程师应对技术处理过程进行（）。A．平行检查 B．见证取样 C．抽检 D．跟踪检查 21．在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的错判概

率和漏判概率均不宜超过（）。A．5% B．6% C．8% D．10% 22．在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．施工单位项目负责人 D．建设单位现场代表 23．悬挑结构未进行抗倾覆验算，属于常见质量缺陷中的（）。A．违背基本建设程序

B．地勘数据失真

C．违反法律法规

D．设计差错 24．对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。

A．建设单位

B．项目监理机构 C．质量监督机构

D．质量检测机构

25．质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。A．施工单位有责任 B．监理单位应要求施工单位

C.监理员 D．事故调查小组

26．项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的处理意见后，可要求相关单位完成（）。A．技术论证方案 B．技术处理方案 C．事故调查报告 D．事故处理报告 27．在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是（）。A．总监理工程师指定的检测单位 B．建设单位指定的检测单位 C．政府批准的有资质的法定检测单位

D．监理工程师审查批准的施工单位试验室 28．目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A．详细勘察 B．初步勘察 C．试验 D．可行性研究勘察 29．某建设工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，工程建设其他费500万元，建设期利息80万元，流动资金为1200万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

A．2300 B．550 C．2630 D．2930

30．某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A．6290 B．5890 C．4790 D．6250 31．建设工程总投资包括（）。A．固定资产投资和流动资产投资 B．工程造价和建设期利息 C．流动资产投资和建筑安装工程费用

D．建设投资和流动资产投资 32．建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于（）。A．企业管理费 B．规费 C．措施费 C．税金 33．某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为：第一年50%，第二年50%。在基本预备费率为5%，年平均价格总水平上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费是（）万元。

A．212．6 B．310．0 C．315．0 D．325．5 34．某建设工程项目，建设期为2年，每年贷款额相等，总共从银行贷款960万元。贷款年利率为6%，则该项目建设期利息为（）万元。A．44．06 B．58．46 C．89．24 D．103．95 35．建筑安装工程费用组成中，（）不属于规费。A．养老保险费 B．失业保险费 C．工伤保险费 D．劳动保护费 36．国际工程项目建筑安装工程费用中，（）不属于间接费。A．公司总部管理费 B．现场管理费 C．贷款利息 D．业务费 37．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，工程量清单应由（）编制。A．招投标管理部门认可的代理机构 B．具有相应资质的工程造价咨询人

C．项目管理公司合同管理机构 D．具有招标代理资质的中介机构

38．某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A．承包商漏算工程量 B．材料价格变动 C．不可预见的因素 D．设计变更

39．某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，年贷款复利利率为4%。该笔贷款还本付息总额为（）万元。

A．243．33 B．248．00 C．252．50

D．253．06

40．关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险，下列表述正确的是（）。A．内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险 B．目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊 C．装运港船上交货价是由卖方承担海运风险

D．采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险 41．某项目的建设投资为25000万元，项目资本金为15000万元，流动资金为5000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率(ROE)为（）。

A．15% B．20% C．25% D．30% 42．计算某项目内部收益率，已知当折现率为10%时，净现值为600万元；当折现率为14%时，净现值为400万元，则该项目内部收益率为（）。A．12．6% B．11．5% C．12．4% D．13．4% 43．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，（）不属于材料费的组成内容。A．采购及保管费 B．运输损耗费 C．检验试验费 D．运杂费 44．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（）。A．企业管理费 B．社会保险费 C．规费 D．人工费 45．下列编制设备安装工程概算的算式中，不属于概算指标法的是（）。A．概算价值=设备安装工程量×预算单价

B．概算价值=单位建筑体积×单位安装工程量 C．概算价值=单位安装工程量×概算单价 D．概算价值=单位建筑面积×概算单价 46．施工图预算的审查中，采用（）审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。

A．全面审查法 B．标准预算审查法

C．“筛选”审查法

D．重点审查法 47．关于审查施工图预算的审查方法，不正确的说法是（）。A．全面审查法优点是质量比较高，缺点是工作量大

B．对比审查法是把一单位工程按分部工程分解，再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法 C．标准预算审查法的缺点是适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程 D．分组计算审查法是一种加快审查工程量速度的方法

48．（）应控制在批准的总概算及投资包干限额内。A．工程总费用 B．投标价格 C．标底 D．分包价格 49．下列不属于成本加酬金合同的是（）。A．成本加固定百分比酬金 B．成本加固定金额酬金

C．最高限额成本加可变酬金

D．成本加奖罚 50．根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费中的（）。

A．措施费

B．企业管理费 C．研究试验费 D．材料费 51．下列哪项不属于施工图预算的编制方法（）。

A．定额单价法

B．工程量清单单价法 C．实物量法 D．扩大单价法 52．对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是（）。A．投资规划不当 B．建设手续不全 C．未及时提供场地 D．图纸提供不及时 53．为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有（）。

A．对工期提前给予奖励

B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 C．审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工 D．加强索赔管理 54．项目管理的主要任务是在（）对项目的目标进行控制。A．项目决策阶段

B．项目设计阶段

C．项目实施阶段

D．项目验收阶段 55．横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能（）。A．反映出工作之间的相互搭接关系 B．明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系 C．反映出各项工作的划分 D．直观地反映出建设工程的施工期限 56．在下列施工组织方式中，施工现场的组织、管理比较简单的组织方式是（）。A．平行施工 B．依次施工 C．搭接施工 D．流水施工 57．建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是（）。A．施工段 B．流水强度 C．流水节拍 D．工作面 58．某工程由5个施工过程组成，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。A．4 B．5 C．6 D．7 59．某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。A．22 B．20 C．18 D．16 60．如图所示双代号网络图中，下列说法正确的是（）。

A．虚工作②—⑤是多余的 B．虚工作④—⑤是多余的 C．虚工作⑤—⑥是多余的 D．所有虚工作均为必要的61．在不影响总工期的前提下，一项工作可以利用的机动时间是指（）。A．最迟完成时间 B．最早完成时间 C．总时差 D．自由时差 62．某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作D的总时差和自由时差分别为（）天。

A．1和1 B．1和2 C．2和1 D．2和2 63．已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的完成节点为关键节点，则该工作（）。A．为关键工作 B．自由时差等于总时差 C．自由时差为零

D．自由时差小于总时差

64．当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A．自由时差 B．时距 C．总时差 D．虚工作 65．某工程双代号时标网络计划如下图所示(单位：周)，其中工作B的总时差和自由时差（）。A．均为2周 B．分别为2周和3周 C．均为3周 D．分别为3周和2周 66．某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。其主体工程双代号时标网络计划如下图所示，如果E工作比实际进度延误了4个月，则施工进度计划工期延误（）个月。A．1 B．2 C．3 D．4 67．工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A．资源有限条件下的最短工期安排 B．资源均衡使用条件下的最短工期安排 C．资源使用最少条件下的合理工期安排 D．工程总成本量最低条件下的资源均衡安排

68．某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时间，从图中可以看出（）。

A．第7天内实际进度比计划进度拖后5% B．第4天内计划完成的任务量为10% C．第5天末实际进度比计划进度拖后5% D．该工作实际开始时间比计划开始时间晚1．5天 69．已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的（）。

A．右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t B．右侧，表明此时实际进度比计划进度超前80t C．左侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t

D．左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后80t 70．某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出（）。

2015年监理工程师三控考试真题及答案(完整版)

A．E工作实际进度拖后1周，不影响工期

B．C工作实际进度拖后2周，影响工期1周 C．D工作实际进度超前2周，不影响工期 D．D工作实际进度拖后3周，影响工期3周 71．在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A．地下埋藏文物的处理 B．设计合同的计价方式 C．设计各专业之间的协调配合程度

D．施工承发包模式的选择

72．在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A．各承包单位的资质条件和技术力量 B．各单位工程尽可能同时开工和完工 C．施工顺序与主要生产系统投产次序不相关 D．急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工 73．监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A．资金情况 B．合同条件 C．影响工期 D．实际情况 74．建设工程施工进度控制工作中，编制施工进度控制工作细则的主要内容不包括（）。A．进度控制的方法 B．进度控制人员的职责分工 C．建立进度控制保证体系

D．施工进度控制目标实现的风险分析 75．监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A．建立健全设计技术经济定额

B．编制切实可行的设计进度计划 C．推行限期设计管理模式 D．落实专门负责设计进度控制的人员 76．监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。A．编制物资供应招标文件 B．确定物资供应分包方式及分包合同清单 C．审核物资供应计划 D．办理物资运输及进出口许可证 77．项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（）。A．施工总工期目标是否留有余地 B．主要工程项目能否保持连续施工 C．施工资源供应计划是否满足施工进度需要 D．施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合 78．采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（）。A．实行强有力的调度 B．改善外部配合条件 C．增加每天的工作班次 D．采用更先进的施工机械 79．当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A．拒绝签署工程进度款支付凭证

B．中止施工承包合同 C．延长施工进度计划工期 D．提起误期损失赔偿诉讼 80．编制建设工程物资需求计划的关键是（）。

A．确定需求量 B．制定物资生产和运输计划

C．制定物资招标进度计划 D．制定物资采购成本计划

二、多项选择题(共40题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)81．根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（）。A．不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包 B．不得因赶工而任意压缩合理工期 C．不得对专用设备指定供应商 D．不得暗示参建方违反工程建设强制性标准 E．不得采购未经鉴定的建筑材料 82．关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（）A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式 B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准

C．市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购 D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案 E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商 83．某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有（）。A．到第3周末，实际进度超前 B．在第4周内，实际进度超前 C．原计划第4～6周为匀速进度

D．第6周后半周未进行本工作 E．本工作未完成 84．当质量控制图同时满足（）时，可认为生产过程处于稳定状态。A．点子多次同侧 B．点子分布出现链 C．控制界限内的点子排列没有缺陷 D．点子全部落在控制界限之内 E．点子有趋势或倾向 85．实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有（）A．不可避免、难以测量和控制 B．大量存在但对质量的影响很小 C．质量数据离散过大 D．原材料质量规格有显著差异 E．经济上不值得消除 86．专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（。）A．测量管理制度 B．测量设备检定证书 C．施工高程控制网 D．施工平面控制网 E．施工临时水准点 87．某工程双代号网络计划中各项工作最早开始时间和最迟开始时间如下图所示，该计划表明（）。

A．工作①—③的自由时差为1 B．工作②—④的自由时差为1

C．工作②—⑥的总时差为2

D．工作③—⑥为关键工作 E．工作⑤—⑦的总时差为5 88．某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中关键工作是（）。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E 89．专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（）的要求。A．建设单位

B．设计文件

C．订货合同

D．安装单位 E．相关规范

90．项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（）。A.设备制造单位质量管理检查资料 B．设备订货合同 C．设备制造依据及工艺资料 D．设备制造原材料、构配件的质量记录 E．制造过程的检查验收记录

91．建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A．节能 B．安全 C．环境保护 D．质量评价 E．主要使用功能 92．填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A．施工单位项目技术负责人 B．施工单位项目专业质量检查员 C．施工单位项目专业工长 D．专业监理工程师 E．设计单位项目负责人 93．某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。A．第6天结束检查时，工作B的实际进度不影响总工期

B．第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天

C．第10天结束检查时，工作E的实际进度会影响总工期

D．第10天结束检查时，工作C的实际进度影响工期1天 E．在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天

94．工程质量事故处理的基本要求有（）。

A．正确确定事故性质和处理范围 B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求 D．技术可行

E．经济合理

95．工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A．检查验收 B．定期观测 C．试验验证 D．方案比较 E．专家论证 96．工程保修阶段监理单位的工作有（）。A．协调联系

B．定期回访

C．界定责任

D．检查验收 E．资料归档

97．下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A．施工企业集体福利费 B．施工现场防暑降温费用 C．施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D．混凝土坍落度测试费用 E．施工现场安全文明施工费用 98．某进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，该设备的到岸价除货价外，还应包括（）。A．进口关税 B．边境口岸至工地仓库的运费 C．国外运费 D．国外运输保险费 E．进口产品增值税 99．某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为（）。A．节点编号有误

B．工作代号重复

C．多个起点节点 D．多个终点节点

E．存在循环回路

100．某分部工程双代号网络计划如图所示。图中标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。A．工作①—③为关键工作 B．工作—④的总时差为1 C．工作③—⑥的自由时差为1 D．工作⑥—⑩的总时差为3

E．工作④—⑧的自由时差为1 101．缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合（）。A．缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时问 B．缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间 C．缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D．缩短持续时间的工作能变成非关键工作 E．缩短后对非关键工作无影响 102．根据根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A．工期优化 B．工效优化 C．费用优化 D．资源优化 E．质量优化

103．某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价。承包人×工程×合同总价为300

万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例为30%、40%、25%，第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元／吨，实际消耗310吨，实际单价2100元／吨，第一阶段结算时，正确的有（）。

A．材料消耗增加不调整合同价款 B．材料价格上涨不调整合同价款

C．应结算和支付工程款90万元

D．应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元 E．应结算和支付主要材料价差3．1万元

104．发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A．设计工作程度 B．进度要求的紧迫程度 C．技术复杂程度 D．质量要求的高低 E．施工难易程度 105．关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A．实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定 B．招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准 C．实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同 D．实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定 E．不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程量价款基础上在合同中约定

106．施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（）。

A．工程修复费用由承包人承担 B．承包人的施工机械设备损坏由发包人承担 C．工程本身的损坏由发包人承担 D．发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担 E．工程所需清理费用由发包人承担 107．某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列说法中正确的有（）。A．第1天至第2天的实际进度为匀速进展

B．工作的计划进度为匀速进展 C．工作的实际进度拖后1天 D．第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同 E．工作实际进展中累计停工1．5天 108．下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A．由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费 B．由于施工机械故障导致的机械停工费 C．由于项目监理机构原因导致的机械窝工费 D．由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费 E．施工机具保养费用

109．建设项目总进度纲要的内容有（）。A．项目实施总体部署 B．调查研究和收集资料 C．绘制项目结构分析图 D．确定里程碑事件的计划目标 E．研究总进度目标实现的条件和措施

110．工程项目年度计划的内容包括（）。

A．投资计划年度分配表

B．年度计划项目表 C．年度设备平衡表 D．年度设计出×计划表 E．年度竣工投产交付使用计划表

111．流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A．所采用的施工方法 B．所采用的施工机械类型

C．投入施工的工人数和工作班次

D．施工过程的复杂程度 E．工作的熟练程度 112．根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中依次施工方式的特点包括（）。A．没有充分利用工作面，工期长 B．如果按专业成立工作队，则各专业工作对不能连续作业 C．施工现场的组织管理比较复杂 D．单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡 E．有利于施工段的划分

113．分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误有（）。

2015年监理工程师三控考试真题及答案(完整版)A．多个终点节点

B．多个起点节点

C．工作代号重复 D．节点编号有误

E．存在循环回路

114．某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，图中表明（）。

2015年监理工程师三控考试真题及答案(完整版)A．工作1—4为关键工作 B．工作4—7为关键工作 C．工作1—3的自由时差为0 D．工作3—7的总时差为3 E．关键线路有3条 115．在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A．关键工作两端的节点必为关键节点

B．关键工作的总时差和自由时差均等于零 C．关键工作紧前工作必然也是关键工作

D．关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作 E．关键工作只能在关键线路上

116．某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。

A．第3周末检查时工作B拖后1周，使总工期延长1周

B．第3周末检查时工作F拖后0．5周，但不影响总工期 C．第7周末检查时工作I拖后1周，但不影响总工期 D．第7周末检查时工作J拖后1周，使总工期延长1周 E．第7周末检查时工作K提前1周，总工期预计提前3周117．建设工程进度调整系统过程的主要工程有（）。A．实际进度与计划进度的对比分析 B．**实地检查工期**** C．采取措施调整进度计划 D．分析偏差产生的原因 E．确定后续工作和总工期的限制条件

118．采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（。）A．改变非关键线路上有关工作的逻辑关系

B．优先压缩自由时差大的工作持续时间 C．有关工作的进度拖延时间不能超过总时差 D．采用增加资源投入措施 E．被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上

119．项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的内容有（）。A．施工项目结构分解图 B．施工进度控制人员的职责分工 C．施工项目开、竣工时间及相互搭接关系 D．施工进度控制目标实现的风险分析 E．施工进度控制的具体措施 120．编制单位工程施工进度计划的步骤包括（）。

A．划分工作项目 B．确定关键工作和里程碑 C．确定施工顺序 D．计算劳动量和机械台班数 E．落实专业分包商和材料供应商的进场时间

答案

一、单项选择题 1．B 2．C 3．A 4．A 5．D 6．D 7．D 8．D 9．B 10．D

11．C 12．C 13．C 14．D 15．D 16．D 17．B 18．B 19．A 20．D

21．A 22．B 23．D 24．B 25．A 26．B 27．C 28．D 29．A 30．C 31．D 32．D 33．B 34．B 35．D 36．A 37．B 38．D 39．D 40．A 41．D 42．C 43．C 44．A 45．D 46．C 47．B 48．C 49．C 50．B 51．D 52．D 53．C 54．C 55．B

56．B 57．B 58．C 59．B 60．D 61．C 62．D 63．B 64．A 65．A

66．C 67．A 68．D 69．A 70．B 71．C 72．D 73．A 74．C 75．D 76．C 77．C 78．D 79．B 80．A

二、多项选择题 81．ABD 82．ACDE 83．CDE 84．CD 85．ABE

86．BCDE 88．CE 89．BCE 90．ACDE 91．ABCE 92．BCD 93．ACDE 94．BCDE 95．BCDE 96．ABCD 97．ABD 98．ACDE 99．ADE 100．BDE

101．AC 102．ACD 103．ABC 104．ABCE 105．CDE 106．CDE 107．ADE 108．ACD 109．ADE 110．BCE

111．ABC 112．AB 113．ADE 114．BCD 115．ABD 116．AC 117．CDE 118．DE 119．ABDE 120．ACD

第二篇：2014年监理三控真题及答案

2014年监理工程师《质量、投资、进度控制》答案及解析

一、单项选择题

1．工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A．项目决策 B．工程设计 C．工程施工

D．工程竣工验收 【答案】C 【解析】工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材P3。

2．工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于自控主体的是（）。A．设计单位 B．咨询单位 C．监理单位 D．建设单位 【答案】A 【解析】勘察设计单位、施工单位是自控主体。参见教材P5。

3．工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。A．以人为核心 B．以预防为主 C．质量第一

D．质量达到标准 【答案】B 【解析】工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。参见教材P6。4．法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有（）的性质。A．一般裁定 B．权威裁定 C．最终裁定 D．最高裁定 【答案】C 【解析】法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。参见教材P10.5．在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A．建设单位要求的使用年限 B．设计文件规定的台理使用年限 C．30年 D．50年 【答案】B 【解析】在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。参见教材P12。6．“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之，其核心是提高质量管理体系的（）。

A．有效性和效率 B．管理水平C．科学性

D．制造价值能力 【答案】A 【解析】持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。参见教材P22。7．下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（）。A．总监理工程师任命书 B．监理实施细则 C．监理日志

D．材料设备验收记录 【答案】A 【解析】监理工程师任命书不属于质量管理体系文件。参见教材P28。8．下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是（）。A．总体算术平均数 B．样本算术平均数 C．样本中位数 D．总体标准偏差 【答案】D 【解析】描述数据分布集中趋势的有算术平均数、中位数；描述数据分布离中趋势的有极差、标准偏差、变异系数等。参见教材P55。

9．计数型一次抽样检验方案为(N,n,C)，其中N为送检批的大小，N为**大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当（）时该送检批合格。A．d＝C＋1 B．d＜C＋1 C．d＞C D．d≤C 【答案】D 【解析】当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数c，当d>C，判定为不合格批。当d≤C，则判定该批产品合格。参见教材P60。10．工程质量控制的统计分析万法中，可以用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是（）。A．因果分析图法 B．相关图法 C．排列图法 D．直方图法 【答案】A 【解析】本题考查的是因果分析图法的定义。参见教材P67。11．当混凝土的坍落度大于220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于（），则坍落扩展度试验结果无效。A．20mm B．30mm C．40mm D．50mm 【答案】D 【解析】当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时，用铜尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，当二者的差小于50mm时，用其算术平均数值作为坍落度扩展值。最大最小差大于50mm时，试验结果无效。参见教材P87。12．施工图设计文件审查合格后，（）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。A．建设单位 B．施工单位 C．项目监理机构 D．设计单位 【答案】A 【解析】建设单位应及时主持召开图纸会审会议。参见教材P105。

13．总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（）。

A．设计交底和图纸会审是否已完成 B．施工许可证是否已办理

C．施工组织设计是否已由总监理工程师签认

D．进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求 【答案】B 【解析】总监理工程师签署审查意见报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。满足以下条件：

■设计交底和图纸会审已完成

■施工组织设计已由总监理工程师签认

■施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具 ■备使用条件，主要工程材料已落实

■进场道路及水、电、通信等已满足开工要求 参见教材P115。

14．收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。A．建设单位法人代表 B．建设单位现场代表 C．总监理工程师 D．专业监理工程师 【答案】C 【解析】预验收是总监理工程师组织的。参见教材P151。

15．施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件，应经（）审核签认后方可实施。

A．施工项目经理 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．建设单位代表 【答案】B 【解析】施工组织设计应由总监理工程师签认后报建设单位。参见教材P42或106。

16．项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程财力„„、构配件、设备的（）。A．质量证明文件 B．采购台同 C．设计要求文件 D．考查报告 【答案】A 【解析】项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件。参见教材P111。17．对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A．就地封存

B．重新试验检测，合格后方可使用 C．限期撤出施工现场 D．降低标准使用 【答案】C 【解析】对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。18．项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，应由（）进行审查，并提出具体审查意见。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员

D．总监理工程师代表 【答案】B 【解析】项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室审查。专业监理工程师是具体的审查人，由其提出审查意见。参见教材P111。

19．用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查。并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A．建设单位 B．施工单位 C．安装单位 D．代理商 【答案】A 【解析】建设单位采购的，由建设、施工、监理机构进行开箱检查，三方在开箱记录上签字。教材中仅体现了三方，题干中体现的是四方，但考点都相同。参见教材P115。

20．项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入（）A．巡视 B．旁站 C．见证 D．检验 【答案】B 【解析】旁站的关键词是“关键部位或工序”。参见教材P117。

21．项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计单位施工的，总监理工程师应（）。

A．签发监理通知单 B．签发工作联系单 C．签发工程暂停令 D．提交监理报告 【答案】C 【解析】施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应该发发工程暂停令。参见教材P124。

22．对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取（）的方式实施质量控制。A．巡回监控 B．定点监控

C．设置质量控制点监控 D．驻厂监造 【答案】D 【解析】特别重要设备，应该采用驻厂监造。参见教材P135。

23．监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A．运输安全措施 B．设备包装质量 C．海关及保险手续 D．起重工和加固方案 【答案】A 【解析】在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符台运输、装卸、储存、安装的要求等。参见教材P139。24．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个（）。A．单项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．子分部工程 【答案】C 【解析】具备独立设计文件、独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。参见教材P140。

25．分部工程质量验收应由（）组织相关人员进行。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．建设单位代表 D．施工项目经理 【答案】A 【解析】分部工程应由总监理工程师组织验收。分项专业监理工程师，单位建设单位。参见教材P148。26．暂缺

27．检验批质量验收时，对于一般质量缺陷可通过返修或更换予以解决，施工单位采取相应措施整改完后，该检验批应（）进行验收。A．重新 B．协商后

C．经检测鉴定后

D．在设计单位到场后 【答案】暂缺 【解析】暂缺

28．施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施相关程序进行处理。A．签发监理通知单 B．签发工程暂停令 C．通知设计单位

D．报告政府主管部门 【答案】B 【解析】工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。参见教材P167。29．对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A．质量事故调查报告 B．检测单位的鉴定意见 C．质量事故状况观测记录 D．质量事故处理依据 【答案】A 【解析】事故发生后，施工单位写出调查报告提交项目监理机构和建设单位。参见教材P167。30．为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的（）工作。A．方案比较

B．试验和检验鉴定 C．专家论证 D．定期观测 【答案】B 【解析】质量事故的技术处理是否达到了预期目的，消除了工程质量不合格和工程质量缺陷，是否仍留有隐患。监理工程师应通过组织检查和必要的鉴定，进行验收并予以最终确认。参见教材P169。

34.下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计 B.复核工程付款账单，签发付款证书 C.审核竣工结算

D.编制施工阶段投资控制工作计划 【答案】A 【解析】选项BC属于经济措施，选项D属于组织措施。参见教材P6。

38.下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.拆迁补偿费 B.工程招标费 C.环境影响评价费 D.工程保险费 【答案】B 【解析】建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费。建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、设计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估费用。参见教材P31。

43.价值工程中的全寿命周期费用是指（）。A.生产过程发生的全部成本

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和 C.产品存续期的总成本

D.生产费用、使用费用及维护费用之和 【答案】D 【解析】产品的寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成。参见教材P55。46.下列措施项目中，不作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费 B.冬雨期施工增加费 C.安全文明施工费 D.二次搬运费 【答案】C 【解析】措施项目中不可竞争的费用有安全文明施工费，安全文明施工费又包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费。参见教材P17。47.下列费用中，应列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价 B.安全文明施工费 C.二次搬运费

D.夜间施工增加费 【答案】A 【解析】其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。参见教材P86。

53.根据《建设工程工程量清单计价规范》。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价 B.招标控制价 C.基准单价 D.实际单价 【答案】C 【解析】当承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。参见教材P123。

57.在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是（）。A.临时停水、停电

B.合同签订时遗漏条款或表达失当 C.未考虑设计在施工中实现的可能性 D.施工设备不配套、选型失当 【答案】B 【解析】组织管理因素：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。参见进度控制教材P2。

64.某分部工程的4个施工过程（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21 B.24 C.26 D.27 【答案】C 【解析】工期=3+3+3+3×6-1=26P27。

天。参见进度控制教材

73.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，但该偏差未影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（）。A.大于该工作的总时差 B.小于该工作的总时差 C.大于该工作的自由时差 D.小于该工作的自由时差 【答案】B 【解析】进度偏差未超过总时差，偏差不影响总工期。参见进度控制教材P103。

76.项目监理机构对施工总进度计划审查的基本要求是（）。A.满足施工计划工期

B.施工材料和设备供应合同已签订 C.施工顺序的安排符合搭接要求 D.主要工程项目无遗漏 【答案】A 【解析】进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。参见进度控制教材P120。

80．项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是（）。A．组织对投标文件的技术评价 B．签订物资供应合同

C．确定建设单位推荐的物资供应单位 D．组织编制物资供应招标文件 【答案】D 【解析】监理工程师控制物资供应进度的基本内容包括：1.协助业主进行物资供应的决策；2.组织物资供应招标工作；3.编制、审核和控制物资供应计划。参见进度控制教材P144。

二、多项选择题

81．施工图设计文件经审查后，在施工中因设计原因发生质量事故，下列关于责任承担的说法，正确的有（）。

A．建设行政主管部门应承担监督不力的责任 B．建设单位应承担设计交底组织不力的责任 C．设计单位应承担设计的质量责任 D．审查机构应承担审查失职的责任 E．监理单位应承担图纸会审组织不力的责任 【答案】CD 【解析】工工图设计文件经审查后，如果由于设计原因导致了质量事故，设计单位不能免除其质量责任；而审查机构也应承担审查视失职的责任。参见教材P9。82．下列质量事故中，属于建设单位责任的有（）。A．商品混凝土未经检验造成的质量事故 B．地下管线资料不准确造成的质量事故 C．总包和分包单位职责不明造成的质量事故

D．施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故

E．工程未经竣工验收堆放生产用物品导致建筑结构开裂的质量事故 【答案】BE 【解析】选项ACD均属于施工单位的质量责任。参见教材P12-14。83．工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括（）。A．程序文件 B．质量万针 C．作业指导书 D．质量记录 E．管理制度 【答案】ACD 【解析】工程监理单位的质量管理体系文件包括：(1)质量手册；(2)程序文件；(3)各种作业指导书、工作程序、质量记录。参见教材P28。84．卓越绩效管理模式的实质可以归纳为（）。A．强调“大质量”观 B．提供先进的管理方法 C．是一个符合性标准 D．聚焦于经营结果 E．关注竞争力提升 【答案】ABDE 【解析】卓越绩效管理模式的实质可以归纳为：（1）强调“大质量”观；（2）关注竞争力提升；（3）提供了先进的管理办法；（4）聚焦于经营结果；（5）是一个成熟度标准。参见教材P45~46。

85．工程质量控制中，采用控制图法的目的有（）d．找出薄弱环节 B．进行过程控制 C．评价过程能力 D．进行过程分析 E．掌握质量分布规律 【答案】BD 【解析】控制图的用途主要有两个：(1)过程分析；(2)过程控制。选项A属于排列图的作用；选项CE属于直万图的作用。参见教材P66、68、73。

86．对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构，其纵向受力钢筋的延性应符台（）的规定 A．钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 B．刚劲的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30 C．刚劲的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30 D．钢筋的最大力下总伸长率不应小于9% E．钢筋断后伸长率不应大于5% 【答案】ACD 【解析】对于抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性应满足以下要求：(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；(2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3；(3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。参见教材P78。87．缺

88．项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）A．编审程序应符合相关规定

B．施工进度计划和工程质量保证措施应符台施工合同要求 C．专业分包合同前签订符合有关要求

D．资金、劳动力、材料、设备等供应计划应满足工程需要 E．安全技术措施应符合工程建设强制性标准 【答案】ABDE 【解析】施工组织设计审查应包括下列基本内容：(1)编审程序应符合相关规定；(2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符台施工合同要求；(3)资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；(4)安全技术措施应符合工程建设强制性标准；(5)施工总平面布置应科学台理。参见教材P106。

89．项目监理机构审棱施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料的内容包括（）A．营业执照、企业资质等级证书 B．安全生产许可文件 C．类似工程业绩

D．专职管理人员和特种作业人员的资格 E．分包合同协议条款和分包工程内容 【答案】ABCD 【解析】分包单位资格审核应包括的基本内容：(1)营业执照、企业资质等级证书；(2)安全生产许可文件；(3)类似工程业绩；(4)专职管理人员和特种作业人员的资格。参见教材109。90，项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查（）是否符合标准及规范的要求。A．测量依据 B．测量管理制度 C．测量人员资格 D．测量手段 E．测量成果 【答案】ACE 【解析】专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。参见教材P111。

91． 项目监理机构安排监理人员对工程施工进行巡视的主要内容有（）。A．是否按工程设计文件、工程建设标准和和审批的施工方案施工 B．使用的工程材料、构配件和设备是否合格 C．实际费用支出是否与资金使用计划一致 D．施工现场质量管理人员是否到位 E．特种作业人员是否持证上岗 【答案】ABDE 【解析】巡视应包括下列主要内容：(1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工；（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格；(3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位；(4)特种作业人员是否持证上岗。参见教材P117。

92．项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位退报送的设备采购方案时，审查的重点有（）。

A．依据的图纸、规范标准、质量标准、检查及验收程序 B．采购的基本原则、范围和内容 C．保证设备质量的具体措施 D．质量文件要求

E．供货厂商的生产能力与报价 【答案】ABCD 【解析】对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、范围和内容，依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求，以及保证设备质量的具体措施等。参见教材P134。

94． 当部分工程较大或较复杂时，可按（）将分部工程规划为若干子分部工程。A．材料种类 B．专业系统及类别 C．施工特点 D．施工程序 E．施工工艺 【答案】ABCD 【解析】当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。参见教材P141。

95．工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A．工程及各参建单位名称 B．事故处理的过程及结果

C．事故发生后采取的措施及处理万法 D．质量事故发生的时间、地点、工程部位 E．对质量事故责任人的处理意见 【答案】ABCD 【解析】质量事故书面报告应包括如下内容：(1)工程及各参建单位名称；(2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；(3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；（4）事故发生原因的初步判断；(5)事故发生后采取的措施及处理方案；(6)事故处理的过程及结果。参见教材P167。

96．称当初设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括（）。A．设计工作概况

B．设计深度与设计标准的符合情况 C．设计任务书的完成情况 D．有关部门的备案情况 E．存在的问题及建议 【答案】ABCE 【解析】评估报告应包括下列主要内容：（1）设计工作概况；（2）设计深度与设计标准的符合情况；（3）设计任务书的完成情况；（4）有关部门审查意见的落实情况；（5）存在的问题及建议。参见教材P174。

97．下列费用中，属于动态投资的有（）。A．基本预备费 B．建筑安装工程费 C．设备及工器具购置费 D．涨价预备费 E．建设期利息 【答案】DE 【解析】动态投资部分是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。参见教材P1。

98．下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（）。A．职工教育经费 B．工会经费 C．高空作业津贴 D．节约奖金 E．探亲假期间工资 【答案】CDE 【解析】人工费：是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：

1．计时工资或计件工资：是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬

2．奖金：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞搴奖等 3．津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等 4．加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资

5． 特殊情况下支付的工作：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准一定比例支付的工资。参见教材P13。99.下列费用中，属于建筑安装工程规费的有（）。A.劳动保护费 B.住房公积金 C.工伤保险费 D.医疗保险费 E.工程排污费 【答案】BCDE 【解析】规费：是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括： 1.社会保险费

（1）养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。（2）失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。（3）医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。（4）生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。（5）工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。3.工程排污费：是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。参见教材P16。

103.下列方法中，可以用于编制施工图预算的有（）。A.定额单价法

B.工程量清单单价法 C.扩大单价法 D.实物量法 E.综合单价法 【答案】ABD 【解析】施工图预算编制方法包括单价法和实物量法，其中单价法又包括定额单价法和工程量清单单价法。参见教材P75。

106.下列费用中，承包人可以获得发包人补偿的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费 B.现场承包人仓库被盗而损失的材料费

C.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费 D.设计变更增加的材料费 E.冬雨期施工增加的材料费 【答案】CD 【解析】选项A并不是发包人要求承包人选用高标号的水泥，不能补偿。选项B属于承包人应该承担的风险，所以不能索赔。选项E已经包含在措施费中了，所以不能索赔。参见教材P133。

111.表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有（）。A.流水段 B.流水强度 C.流水节拍 D.流水步距 E流水施工工期 【答案】CDE 【解析】时间参数：流水节拍；流水步距；流水施工工期。参见进度控制教材P24。

117.施工阶段进度控制目标体系可按（）进行分解。A.计划期

B.投资计划 C.施工阶段 D.项目组成

E.设计图纸交付顺序 【答案】ACD 【解析】施工阶段进度控制目标体系可按：项目组成、承包单位、施工阶段、计划期分解。参见进度控制教材P118。

120.在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有（）。A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告 B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实 C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知 D.在作出工程延期批准前与相关方进行协商

E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告 【答案】CD 【解析】选项A是承包单位的工作内容；选项B监理工程师收到申述报告后应及时进行调查核实；选项E待延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。参见进度控制教材P133。

第三篇：村官考试真题 三

大学生村官《公共基础知识》全真模拟试题

（三）第一部分 客观题

一、单项选择题(从下列各题答案中选出一个最符合题意的答案，并将字母符号填入题后括号内，每题1分)1.在哲学史中我们可以看到，各种唯心主义派别之间的差异和矛盾，常常有利于唯物主义的发展，这一事实说明()。

A.矛盾一方克服另一方促使事物发展

B.矛盾一方的发展可以为另一方的发展提供条件

C.矛盾双方中每一方的自身矛盾，可以为另一方的发展所利用 D.矛盾双方的融合促使事物发展

2.“从群众中来，到群众中去”的工作方法和领导方法同辩证唯物主义认识论的哪个原理完全一致?()A.从感性认识上升到理性认识 B.从实践到认识，从认识到实践 C.从理性认识回到实践

D.从认识到实践，从实践到认识

3.实现社会主义从空想到科学的历史性飞跃的是()。A.柏拉图 B.列宁

C.马克思和恩格斯 D.邓小平

4.“一切具体事物和现象的存在、发展都是有条件的”是()。A.形而上学的观点 B.唯物辩证法的观点 C.机械论的观点 D.外因论的观 5.在党的()上，提出“建设有中国特色社会主义”的任务，形成了这一理论的主题。

A.十一届三中全会 B.十二大 C.十三大 D.十四大

6.在经济增长速度与经济效益的关系上应坚持()。A.把经济增长速度放在首位，效益服从速度 B.在提高经济效益的前提下力争尽快增长速度 C.速度与效益并重，两者都应放在第一位 D.速度与效益完全一致，二者是一个问题

7.邓小平理论走向成熟，形成科学体系的标志是()。A.党的十二大 B.党的十三大

C.邓小平南方讲话和党的十四大 D.党的十五大

8.我国改革开放以来，在社会主义可以实行市场经济的理论认识上的重大突破是()。

A.市场经济是法治经济

B.市场机制对资源配置起基础性作用 C.市场经济是由国家宏观调控的经济 D.市场经济不属于社会基本制度的范畴

9.邓小平提出部分先富带动共同富裕的政策()。A.以承认地区之间和劳动者之间的差别为前提 B.是反“平均主义”之道

C.以诚实劳动、合法经营为条件，以最终实现共同富裕为目标 D.是代表富裕阶层提出的

10.为了实现经济增长和社会公平的双重目标，我们在实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的个人收入分配制度耐，必须坚持的一条原则是()。A.部分地区、一部分人先富起来 B.防止两极分化、实现共同富裕 C.效率优先、兼顾公平D.加强调控、稳定物价 11.在我国，专门的法律监督机关是指()。A.人民法院 B.人民检察院 C.公安机关

D.纪律检查委员会

12.在下列收入中，属于按劳分配性质的收入是()。A.个体劳动者的劳动收入 B.集体企业职工的工资收入 C.股份制企业职工的按股收入

D.国有企业工程师业余帮助乡镇企业搞设计获得的收入

13.贯彻“以事实为根据，以法律为准绳”这一原则，适用法律时()。A.就不应以党的政策为指导 B.有时也要以党的政策为指导 C.仍然要以党的政策为指导 D.法律应无条件地服从党的政策

14.司法工作人员故意违背事实和法律，应当依法追究而不追究，不应当追究而追究，或者作出枉法裁判的行为，应判处()。

A.司法工作人员玩忽职守罪 B.司法工作人员徇私舞弊罪 C.徇私枉法罪

D.行政执法人员循私舞弊罪

15.有关法人民事权利能力的下列说法，错误的是()。A.法人在清算阶段仍具有清理所必须的权利能力

B.不同类型的法人，其民事权利能力的大小、范围各不相同，即使同一类型的法人，其民事权利能力也有差异

C.法人和自然人民事权利能力的范围不同 D.法****利能力的范围均由法律直接规定

16.单位行贿罪，是指单位为谋取()而行贿、或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣手续费、情节严重的行为。

A.利益 B.非法利益 C.不正当利益 D.正当利益

17.行政处罚只有()。

A.对有行政隶属关系的人实施 B.由公安机关执行

C.处罚公务员或公民个人，而不能处罚单位或组织

D.是国家特定行政机关对违反行政法的个人或组织依法采取的惩戒措施 18.对于自首和立功的人进行处罚，错误的做法是()。A.对于自首的犯罪分子，不可以从轻或减轻处罚 B.对于犯罪较轻的自首分子，可以免除处罚

C.对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚 D.有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚 19.国家行政权力的载体是()。A.国家权力机关 B.政府机构 C.各级党委

D.审判机关、检察机关以及军事机关

20.下面()在省建委和市建委之间不存在。A.领导关系 D.指导关系

C.上下级关系 D.协作关系

21.我国政府机构与立法机构的关系是()。A.并行关系 B.平等关系 C.从属关系 D.业务关系

22.能使行政监督有的放矢的是()。A.实行政务公开 B.“三令五申” C.加大惩戒力度 D.完善各种监督程序

23.下列各项中，()属于我国行政外部监督体系。A.法制监督 B.财务监督 C.审计监督 D.主管监督

24.当一个人担任多种职务时，在公文书写中应当()。A.各种职务全部列出 B.只列其中一种即可

C.使用最重要的一种职务，并用全称 D.只列出与文件内容有关的职务全称

25.2004年的雅典奥运会中为中国军团夺得首枚金牌的奥运健儿是()。A.双人跳水天亮 B.双人跳水郭晶晶 C.射击手王义夫 D.射击手杜丽

26.2004年的雅典奥运会中中国军团共夺得金牌()。A.35枚 B.32枚 C.27枚 D.17枚

二、多项选择题(在下列各题的选项中，至少有一项是符合题意的，请把所选答案的字母填入题后括号内，每题1分)

1.关于物质运动的绝对性和静止的相对性的辩证统一，正确的说法是()。A.绝对运动是具体物质形态产生的根源，相对静止则是物质存在和分化的条件，二者的统一，说明了物质世界的无限多样和丰富多彩

B.只有承认和肯定相对静止，我们才能具体认识和区分事物，对事物及其运动进行定性定量的分析;也只有承认和肯定物质的绝对运动，我们才能够因势利导，改造事物

C.割裂物质运动和静止的辩证统一，就会导致形而上学的不变论和相对主义的诡辩论

D.正确处理社会改革与社会稳定的关系，注意政策的调整与连续性，符合物质运动的绝对性和静止的相对性的辩证统一原理

2.下列观点属于客观唯心主义的有()。A.世界是上帝创造的 B.物是感觉的复合

C.世界万事万物都是绝对精神源生的 D.意志高于一切

3.马克思主义产生以前唯物主义认识论的主要缺陷是()。A.不懂社会实践的伟大作用 B.不能把辩证法应用于反映论

C.离开人的社会性，离开人的历史发展去观察认识问题 D.不能坚持物质第一性

4.割裂主观和客观、理论和实践的具体的历史的统一，就会导致()。A.“左”倾错误 B.右倾错误 C.教条主义错误 D.经验主义错误

5.我国社会主义新时期统一战线的功能是()。A.团结的功能 B.沟通的功能 C.协调的功能 D.学习的功能

6.社会主义经济制度的特征是()。A.以公有制为主体 B.以按劳分配为主体 C.坚持共产党的领导 D.坚持无产阶级专政

7.我国国民经济自1978年以来发展很快，这期间之所以能够保持长时期的快速增长，其主要原因是()。A.发挥市场机制作用与健全宏观调控体系相结合 B.实施科教兴国战略和可持续发展战略 C.积极推进社会主义精神文明建设 D.坚持改革开放，解放和发展了生产力 8.我国经济体制改革的中心环节是()。A.国有企业改革 B.培育市场体系

C.加强宏观调控体系 D.健全社会保障制度

9.()是社会保障体系中的基本纲领。A.社会福利 B.社会优抚 C.社会救助 D.社会保险

10.社会主义精神文明建设对现代化的重要作用在于，它提供了()。A.经济激励 B.精神动力 C.智力支持 D.思想保证

11.我国的人民民主专政是()。A.新型民主与新型专政的统一 B.是与社会主义民主相对立的 C.是建设社会主义的重要政治保证 D.是建立社会主义生产关系的政治前提 12.对外开放是()。A.我国的一项基本国策 B.权宜之计 C.长期的政策 D.全面的开放

13.在我国司法机关的监督，包括有()。A.审判机关的监督 B.检察机关的监督 C.司法行政机关的监督 D.公安机关的监督

14.我国社会主义法的适用的基本原则主要有()。A.司法机关依法独立行使职权

B.专门机关同群众相结合

C.以事实为依据，以法律为准绳 D.坚持实事求是，有错必纠

15.根据我国民法，下列行为中可适用无过错原则的有()。A.产品质量不合格造成损害

B.国家机关及其工作人员执行职务中造成损害 C.高度危险作业造成损害 D.饲养的动物造成的损害

16.物权和债权的区别体现在()。A.物权是绝对权，债权是相对权 B.物权是支配权，债权是请求权

C.物权的义务主体不特定，债权的义务主体特定

D.物权侧重对权利的静态描述，债权侧重于对权利的动态描述 17.不适用著作权法保护的作品有()。A.国务院《关于实施行政诉讼法的通知》

B.最高人民法院组织编写《行政诉讼案例选编》 C.律师的代理词

D.《少女之梦》(黄色书籍)18.行政复议和行政诉讼活动共同适用的基本原则和规定有哪些()。A.合法性审查原则 B.适当性审查原则 C.不适用调解原则

D.不停止具体行政行为的执行

19.下面哪些是国务院组成机构?()A.国务院办公厅 B.国防部 C.国家海洋局 D.中国人民银行

20.我国行政系统的内部监督是()。A.一般监督 B.特殊监督 C.专门监督 D.司法监督

21.对于国家公务员的轮换，正确的说法有()。A.有利于促进廉政建设 B.有利于得到全面锻炼 C.它是根据公务员个人要求进行的 D.是转任的一种特殊方式

22.公文的签收是由()完成的。A.外收发人员 B.通讯人员 C.内收发人员

D.机关领导人或部门负责人

23.通告的正文部分由哪几部分构成?()A.发布通告的依据和目的 B.通告事项 C.结语

D.执行的具体要求

24.可用来签批和书写公文的字迹材料有()。A.墨汁 B.炭素墨水 C.蓝黑墨水 D.纯蓝墨水

三、判断正误(正确的写“√”，错误的写“×”，每题0.5分)

1.割裂感性认识和理性认识会犯经验主义的错误，但可以避免教条主义的错误。

2.科学实践是从生产实践中产生并分化出来的相对独立的实践活动。3.前后相继的现象之间的联系就是因果联系。

4.社会规律不同于自然规律，它是通过人们有意识的活动而实现的，因此，社会变革的最终原因只能从人们的思想中寻找。

5.认为神主宰世界的观点是客观唯心主义。

6.社会主义初级阶段理论的提出是为了补资本主义的课。7.社会主义民主政治既是手段，又是目的。

8.我国已经形成经济特区一沿海开放城市一沿海经济开发区一内地的对外开放格局。

9.国内外政治环境以及国家的社会经济政策也是影响和决定生产力布局的主要因素之一

10.在我国，确保公有制经济的主导地位是解决社会主要矛盾的根本途径。

11.社会保障具有分配功能。它的分配功能主要体现在国民收入的再分配中。

12.我国经济发展的战略重点是农业、能源、交通、教育和科学。

13.宪法规定，各少数民族居住的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。

14.犯罪方面的故意，不是任何犯罪所必备的犯罪构成的主观要件。15.行政行为需与行政相对方协商和征得同意，方可实施。16.全国人大常委会、国务院、国务院各部委实行首长负责制。

17.刑法上关于避免本人危险的规定，也适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

18.行政监督对行政相对方的权利、义务不产生影响。19.我国的国家公务员制度是新的管理制度，它与西方文官制度没有本质区别。

20.公务员撤职处分一般在三年后由原处理机关核消。

21.我国的公有制目前只有国家所有制和集体所有制两种形式。

22.我国地方各级人民政府都是在国务院统一领导下的国家行政机关，都要服从国务院领导。

23.犯罪构成是指构成犯罪的主观和客观要件的综合。

24.外国人、无国籍人和在华外国企业也可以成为我国行政法律关系的主体。

25.被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，即使如实供述司法机关 未掌握的本人其他罪行，也不能以自首论。

26.政府机构与其他国家机构的关系是协作配合、相互制约的关系。

27.我国公务员不得组织或参加集会、游行、示威活动，不得组织或者参加罢工。

28.因公致残并被确认为丧失工作能力的，应退休。29.国务院各部委的设立，由国家主席决定。

30.公文除注明不得翻印和绝密文件之外，都可以翻印。

31.试行本主要适用于发文机关认为公文内容待一段时间的实践检验后可能将予修订的情况。

32.当文件所涉及的问题容易处理，且对领导采纳自己意见有把握时，可以直接准备复文文稿供领导审核定夺。

第二部分 主观题

一、案例分析题(每题7分)1.某县人民检察院报经县人大常委会批准，于2002年4月6日以贪污、受贿嫌疑将县人大代表李某逮捕，同月26日向县人民法院提起公诉。同年5月20日县人民法院对李某作出一年管制的判决。李某不服，上诉至市中级人民法院。市中级人民法院认为，一审判决认定事实证据不足，于同年7月2日作出撤销原判、宣告李某无罪的终审判决。2004年5月10日李某以对其错误逮捕、判决

为由，向县人民法院请求赔偿，请求赔偿其被限制人身自由期间的误工损失、参与刑事诉讼费用以及精神损害费共计8000元，并要求为其恢复名誉。

问： ①李某是否超过赔偿请求期限?

②李某向县人民法院请求赔偿是否正确?本案的赔偿义务机关是谁? ③李某的赔偿请求是否都能得到实现? ④国家赔偿法规定的赔偿方式有哪些?

2.段某，男，46岁，某单位人事科长。段某在当人事科长期间，于1983年4月15日，在上级主管部门批给的招工指标中，利用职权私自安插其亲友5人。对此，本单位职工潘某向上级纪检部门写信揭发，使段某受到通报批评，其私自安插的5人也被除名。之后，段某借调整工资之机，捏造、散布潘某有流氓行为，致使潘某未升级。潘某向纪律检查机关提出控告，上级主管部门给予段某撤职的行政处分。

问：处分段某的宪法根据是什么?

二、论述题(10分)

为什么说一切从实际出发、解放思想、实事求是是辨正唯物主义的根本要求?

三、公文改错(10分)

1.对待犯错误的同志，是“惩前毖后，治病救人”的方针。2.听说王老师病了，同学们立即奔向王老师的宿舍跑去了。3.在党的培养教育下，使我提高了思想觉悟。

4.为了尽快地发展教育事业，应该大力提高教师的业务水平和新生力量。5.经过一系列的整顿之后，第一车间劳动纪律逐渐走上正规。6.早晨的脑子是人一天中最清醒的时候。

7.你既然这样努力学习科学文化知识，就可能取得优异的成绩。8.如果刻苦学习，就能取得好成绩。

9.行行出状元，不管哪一行也好，都会涌现出一批拔尖的人才。

10.双辽发电厂每年的发电量，除了供给吉林市使用外，还向长春、哈尔滨等地输送。

参考答案

第一部分 客观题

一、单项选择题

1.C 2.B 3.C 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C

11.B 12B 13.C 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.B 20.D 21.C 22.A 23.A 24.D 25.D 26.B

二、多项选择题 1.ABCD 2.AC 3.ABC 4.ABCD 5.ABC 6.AB 7.ABC 8.ABCD 9.BCD 10.BCD 11.ACD 12.ACD 13.AC 14.ABCD 15.ABCD 16.ABCD 17.AD 18.ACD 19.ABD 20.AC 21.ABD 22.ABC 23.ABC 24.ABC

三、判断正误

1.× 2..√ 3.× 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.√

9.√ 10.× 11.√ 12.√ 13.× 14.× 15.× 16.× 17.× 18.× 19.× 20.× 21.× 22.√ 23.× 24.√

25.× 26.× 27.× 28.√ 29.× 30.× 31.√ 32.√ 第二部分 主客题

一、案例分析题

1.①李某未超过赔偿请求期限。国家赔偿法第32条规定：“赔偿请求人请求国家赔偿的时效为两年，自国家机关及其工作人员行使职权时的行为被依法确认为违法之日起计算，但被羁押期间不计算在内。”本案中县人民检察院与县人民法院违法行为的确认依据是市中级人民 法院的二审判决，时间是2002年7月2 日，从这一天算起二年内李某均有权提出赔偿请求。

②李某向县人民法院请求赔偿是正确的。

首先，本案中，县人民检察院和县人民法院为共同赔偿义务机关。国家赔偿法第19条规定：“二审改判无罪的，作出一审判决的人民法院和作出逮捕决定的机关为共同赔偿义务机关。”本案中，作出一审判决的是县人民法院，作出逮捕决定的是县人民检察院，因此他们应为共同赔偿义务机关;其次，李某向县人民法院请求赔偿是正确的。国家赔偿法第10条规定：“赔偿请求人可以向共同赔偿义务机关中的任何一个赔偿义务机关要求赔偿，该赔偿义务机关应当先予赔偿。”

因此县人民法院对李某的请求应当先予赔偿。

③李某的赔偿请求不能全部实现。我国国家赔偿法主要是对当事人的直接损害、物质损害给予赔偿。因此，对李某要求赔偿精神损害费不予支持。

④关于赔偿方式，根据国家赔偿法第25条和第30条的规定，主要有以下几种：

第一，国家赔偿以支付赔偿金为主要方式。

第二，能够返还财产或者恢复原状的，予以返还财产或者恢复原状。

第三，对依法确认有国家赔偿法第3条第(1)、(2)项、第15条第(1)、(2)、(3)项规定的情形之一，并造成受害人名誉权、荣誉权损害的，应当在侵权行为影响的范围内，为受害人消除影响，恢复名誉，赔礼道歉。

本案中，应采用以支付赔偿金为主，并为李某恢复名誉的赔偿方式。2.我国宪法第41条规定：“中华人民共和国对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利，对于任何国家机关和国家工作人员的违法失

职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理，任何人不得压制和打击报复”。申诉、控告、检举权是宪法赋予公民的权利。段某打击报复控告人，是对公民宪法权利的公然侵犯，理当受到处分。

二、论述题

答：从实际出发，就是从客观存在的事实出发，从其中引出规律，作为我们行动的向导。“实事”就是客观存在的事物，“求”就是我们去研究，“是”即事物的内在规律性。解放思想就是要冲破落后的传统的观念的束缚，善于从实际出发努力开拓进取。

它之所以是唯物主意一元论的根本要求主要是因为它体现了以下唯物论、辩证法的原理：第一，它坚持了物质第一性、意识第二性的原理。我们在认识世界和改造世界时，从客观存在的事实出发，去研究客观存在的事物及其内在的规律性，作为我们行动的向导，就要不断解放思想，适应变化了的新情况，而不能因循守旧、故步自封。这正是唯物辨证发展原理所要求的。总之实事求是，从实际出发解放思想，既坚持了世界统一性的原理，又坚持了物质永恒发展的原理。因此，它是马克思唯物主意彻底一元论的根本要求，又是它的具体体现。同时，它又是我们党在长期斗争中形成的优良传统和作风，坚持和发扬它，对于加速我国社会主四个现代化建设有着重要的现实意义。

三、公文改错

1.对待犯错误的同志，要“惩前毖后，治病救人”。2.听说王老师病了，同学们立即奔向王老师的宿舍。3.在党的培养教育下，我提高了思想觉悟。

4.为了尽快地发展教育事业，应该大力提高教师的业务水平和培养新生力量。

5.经过一系列的整顿，第一车间劳动纪律逐渐走上正轨。6.早晨是人一天中大脑最清醒的时候。

7.只要你这样努力学习科学文化知识，就能取得优异的成绩。8.只有刻苦学习，才能取得好成绩。

9.行行出状元，不管哪一行，都会涌现出一批拔尖的人才。

10.双辽发电厂每年发的电，除了供给吉林市使用外，还向长春、哈尔滨等地输送。

第四篇：银行考试真题(三)

海南银行平台交流:363258424（qq群）每日一练,真题共享

银行考试真题

（三）【导读】中公金融人银行招聘网为您提供海南省银行、农信社招聘信息及相关服务，更多信息请关注中公金融人银行招聘网!对于立志在银行考试中金榜题名的童鞋们，中公教育专家特分析整理出海南银行招考每日一练，中公助力，祝各位童鞋考试成功!

多选

1.下列属于固定资产的是()A.现金 B.股票 C.产房 D.车辆

【答案】CD。解析：固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。2.在银行财务报表中，“现金”不属于()A.资产 B.所有者权益 C.负债 D.费用

【答案】BCD。解析：现金属于资产。3.会计的基本职能是()A.会计核算职能 B.会计监督职能 C.法律咨询职能 D.营销职能

【答案】AB。解析：会计的两大基本职能是核算和监督。4.下列会计科目中属于资产类科目的是()A现金 B.银行存款

C.固定资产 D.应交税费

【答案】ABC。解析：应交税费属于负债。5.下列会计科目中属于资产类科目的是()A.现金 B.银行存款 C.固定资产 D.应缴税费

【答案】ABC 解析：应缴税费属于负债类科目。

6.下列会计科目中，贷记‘银行存款’，同时借记的科目有可能是()A.应缴税费 B.管理费用 C.原材料 D.固定资产

【答案】ABCD 解析：贷记“银行存款”表示银行存款的减少，借方科目可以是负债的增加(应缴税费)，费用的增加(管理费用)，资产的增加(原材料和固定资产)即选ABCD。

7.下列各项中，属于会计基本假设的包括()。A.会计主体 B.持续经营 C.会计分期 D.货币计量

【答案】ABCD 解析：会计假设包括会计主体假设，持续经营假设，会计分期假设和货币计量假设四个假设。

8.下列关于权责发生制的说法中，正确的有()。

A.以本期是否有收款的权利或付款的义务为标准来确认本期的收入和费用

地址：海口市大同路24号万国大都会写字楼17楼（从西侧万国大都会酒店招牌和工行附近的入口上电梯）

phone number：0898_66736021

http://hi.jinrongren.net/

海南银行平台交流:363258424（qq群）每日一练,真题共享

B.当期已经发生的收入，如果款项没有收到，就不应当作为当期收入 C.不属于当期的收入，即使款项在当期收到，也不应当作为当期收入 D.不能将预收或预付的款项作为本期的收入或费用处理

【答案】ACD 解析：权责发生制是指按照本期应收的收入进行登记入账，无论款项是否已经到账。

9.会计期间可以分为()。

A.月度 B.季度 C.半 D.

【答案】ABCD 解析：会计期间分为和中期。中期包括月度，季度和半。10.下列项目中，属于费用要素特点的有()。A.企业在日常活动中发生的经济利益的总流入 B.会导致所有者权益减少 C.与向所有者分配利润无关 D.会导致所有者权益增加

【答案】BC 解析：费用是指企业日常活动中发生的，会导致所有者权益减少的，与像所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

更多请关注：银行招聘考试网

海南农信社考试网 中公金融人海南分校微博：海南中公金融人

海南金融人微信：hinoffcn 地址：海口市大同路24号万国大都会写字楼17楼（从西侧万国大都会酒店招牌和工行附近的入口上电梯）

phone number：0898_66736021

http://hi.jinrongren.net/

第五篇：公务员真题答案三

一、单项选择题

1.【答案】B。解析：胡锦涛同志在十七大报告中提出，社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。要加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，保障人民基本生活。要以社会保险、社会救助、社会福利为基础，以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点，以慈善事业、商业保险为补充，加快完善社会保障体系。

2.【答案】A。解析：党的十七大报告进一步重申：中国将始终不渝走和平发展道路。这是中国政府和人民根据时代发展潮流和自身根本利益作出的战略抉择。中华民族是热爱和平的民族，中国始终是维护世界和平的坚定力量。我们坚持把中国人民的利益同各国人民的共同利益结合起来，秉持公道，伸张正义。

3.【答案】D。解析：题干中已经提到“不千篇一律”说明矛盾是普遍存在的;“不相互冲突，和谐以共生共长，不同以相辅相成”说明应正确对待矛盾，面对矛盾，因此选项D是正确的。

4.【答案】D。解析：选项A是唯心主义观点，显然错误。弯道超车是赛车场屡试不爽的事实，它不只是大胆而合理的想象，B不正确。从题干我们无法看出什么现象和本质，C为无关选项。由于同等马力很难在直道线路胜出，而在弯道线路，车手则可以利用自己的技术优势超车胜出，基于这种经验上的认识，形成了弯道超车这一理念，所以它体现的是一种对事物创新性的思考方式。

5.【答案】B。解析：马克思主义哲学是以各门具体学科为基础，进而从中抽象概括出来的。所以说，马克思主义哲学与各门具体学科之间是一般与个别、共性与个性的关系。故正确答案是B。

6.【答案】C。解析：本题考核的知识点是历史事件与历史规律的特征。历史发展规律的重复性是通过一个个不同的历史事件体现出来的。由于每一个具体的历史事件都是历史主客体多种复杂因素相互作用的结果，是一定时间、地点、人物等条件下发生的有重大历史意义的事件，它总是个别的、具体的、不可重复，因此，不能因为社会历史规律的重复性而否认历史事件的具体性，得出历史事件重复出现的错误结论。该题的前提是正确的，但推论却是错误的，没有搞清楚社会历史规律的必然性和历史事件的偶然性之间的辩证关系。因此，本题的正确答案是C选项。

7.【答案】D。解析：在社会主义初级阶段，解放和发展生产力始终是根本任务，改革特别是经济体制改革是解放和发展生产力的基本动力，要不断解放和发展生产力，就必须建立和完善社会主义市场经济体制;同时，社会生产力的不断解放和发展，又为进一步巩固和健全社会主义市场经济体制创造了条件。只有这样，才能实现我国国民经济现代化的宏伟目标。

8.【答案】B。

9.【答案】D。解析：现代企业的基本特征是产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。D是现代政府的基本特征。

10.【答案】B。解析：我国发展对外经济关系必须坚持独立自主,自力更生和平等互利的原则。

11.【答案】B。解析：社会救助一词，有时也称为社会救济。通常来说，救济是一种消极的救贫济穷措施，基于一种同情和慈善的心理，对贫困者行善施舍，多表现为暂时性的救济措施;而救助则更多反映了一种积极的救困助贫措施，作为政府的责任而采取的长期性的救助。因此，政府的责任而采取的长期性的救助，是指国家对于遭受灾害、失去劳动能力的公民以及低收入的公民给予特质救助，以维持其最低生活水平的一项社会保障制度。社会救助主要是对社会成员提供最低生活保障，其目标是扶危济贫，救助社会脆弱群体，对象是社会的低收入人群和困难人群。社会救助体现了浓厚的人道主义思想，是社会保障的最后一道防护线和安全网。司法救助不属于社会救助。

12.【答案】C。解析：“百花齐放、百家争鸣”作为一个完整的方针，是在1956年毛泽东提出以苏为鉴、走自己的建设道路的探索中形成的。它是新中国的文艺工作和科学工作的基本方针，是“发展科学的必由之路”。

13.【答案】B。解析：经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着我国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，我国政府主要有三大经济职能：①宏观经济调控职能;⑧提供公共产品的服务;③市场监管。

14.【答案】B。

15.【答案】B。解析：本题考查的是对无效婚姻的确认程序。《婚姻法》第六条规定：“结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。晚婚晚育应予鼓励。”

本法第十条规定：“有下列情形之一的，婚姻无效：(一)重婚的;(二)有禁止结婚的亲属关系的;(三)婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的;(四)未到法定婚龄的。”

《婚姻法解释一》第八条规定：“当事人依据婚姻法第十条规定向人民法院申请宣告婚姻无效的，申请时，法定的无效婚姻情形已经消失的，人民法院不予支持。”

16.【答案】D。解析：政府向银行贷款属于借贷合同法律关系，在这种法律关系中，政府机关与银行是平等的民事主体。因此该法律关系应当由民法调整。

17.【答案】B。解析：《民通意见》第1条规定：公民的民事权利能力自出生时开始。出生的时间以户籍证明为准;没有户籍证明的，以医院出具的出生证明为准。没有医院证明的，参照其他有关证明认定。

18.【答案】C。解析：《民法通则》第二十三条：公民有下列情形之一的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他死亡：(一)下落不明满四年的;(二)因意外事故下落不明，从事故发生之日起满二年的。战争期间下落不明的，下落不明的时间从战争结束之日起计算。甲下落不明满六年，符合申请宣告死亡的条件。

19.【答案】D。解析：《民法通则》第三十条：个人合伙是指两个以上公民按照协议，各自提供资金、实物、技术等，合伙经营、共同劳动。第三十五条：合伙的债务，由合伙人按照出资比例或者协议的约定，以各自的财产承担清偿责任。合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。

20.【答案】C。解析：法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。我国法实行单一法定代表人制，一般认为法人的正职行政负责人为其惟一法定代表人。

21.【答案】A。解析：我国《民法通则》规定:代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

22.【答案】B。解析：本题涉及表见代理和狭义的无权代理问题，狭义的无权代理和表见代理均属于广义的无权代理，其区别是：表见代理是第三人有理由相信行为人享有代理权。无权代理中的第三人一般不能举证行为人享有代理权。本题中，乙厂能够举证张某享有代理权，因为张某持有盖有甲厂公章的空白合同书，且乙厂为善意，张某的行为构成表见代理，其所订立的合同有效。故本题选项为B。

23.【答案】A。解析：行政许可存在的前提是法律的一般禁止,即非经个别批准、认可或资质确认而不能从事的活动。

24.【答案】B。解析：行政组织法主要是关于行政组织的设置权、编制权、行政权限、国家公务员录用权和管理权的规则。行政组织法是规范行政组织，控制行政组织的法，主要涉及行政机关的设置、性质、隶属关系、职责权限、工作原则以及职务设置的内容。

25.【答案】B。解析：深化行政管理体制和机构改革，是推进政治体制改革的重要内容，是推动我国上层建筑更好地适应经济基础的一项重要的制度建设和创新，也是建立和完善社会主义市场经济体制的客观需要。

26.【答案】C。解析：我们通常所说的“三定”就是指定职能、定机构、定编制。

27.【答案】A。解析：随着我国社会主义市场经济的发展,原有的以“统一”、“服从”为主要内容的公共行政价值观,必将为一种新的即注重民主法制、公平效率、物质利益、平等竞争的价值观所代替。

28.【答案】B。解析：党的十六大报告中提出，要进一步转变政府职能，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。

29.【答案】A。解析：公文在制发的程序上，必须履行法定的审批手续。

30.【答案】B。解析：通报是国家机关、社会团体、企事业单位用以表彰先进、批评错误，传达重要精神或通报有关情况的公文。根据内容不同，通报可以分为表彰性通报、批评怀性通报和情况通报三种。第一表彰性通报。是用来表彰先进单位和个人，介绍先进经验或事迹，树立典型，号召大家学习的通报。第二批评性通报。是用来批评、处分错误，以示警戒，要求被通报者和大家吸取教训的通报。第三情况通报。是在一定范围内传达重要情况和动向，以指导面上工作为目的的通报。

二、多项选择题

31.【答案】ABCD。解析：党的十七大报告提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，有以下五个方面：(1)增强发展协调性;(2)扩大社会主义民主，更好保障人民权益和社会公平正义;(3)加强文化建设，明显提高全民族文明素质;(4)加快发展社会事业，全面改善人民生活;(5)建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。

32.【答案】ABCD。解析：党的十七大报告指出：深化政治体制改革，必须坚持正确的政治方向，以保证人民当家作主为根本，以增强党和国家活力、调动人民积极性为目标，扩大社会主义民主，建设社会主义法治国家，发展社会主义政治文明。要坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平，保证党领导人民有效治理国家;坚持国家一切权力属于人民，从各个层次、各个领域扩大公民有序政治参与，最广泛地动员和组织人民依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业;坚持依法治国基本方略，树立社会主义法治理念，实现国家各项工作法治化，保障公民合法权益;坚持社会主义政治制度的特点和优势，推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，为党和国家长治久安提供政治和法律制度保障。

33.【答案】BCD。解析：党的十七大报告指出：中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。这个理论体系，坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想，凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血，是马克思主义中国化最新成果，是党最可宝贵的政治和精神财富，是全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。中国特色社会主义理论体系是不断发展的开放的理论体系。

34.【答案】BC。解析：本题考查的知识点是：理论与实践的关系。“批判的武器”是指革命理论、精神武器，特指正在形成中的科学共产主义理论和马克思主义。“武器的批判”指的是实际的革命行动、物质武器，特指无产阶级的革命运动。马克思在分析无产阶级的历史使命以及革命理论的作用时说：“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质的力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经群众掌握，也会变成物质力量。”在这里，马克思实际上指出了物质与精神、理论与实践之间的辩证关系，认为理论批判与现实的革命运动都是人类解放所不可缺少的因素，并强调了物质力量对于革命的重要作用，揭示了精神力量转化为物质力量的辩证途径。在马克思看来，武器的批判所需要的现实的社会力量就是无产阶级。因此，本题的正确答案是BC选项。

35.【答案】AB。解析：本题考查的知识点是：感性认识和理性认识的关系。感性认识和理性认识是统一的认识过程中的两个阶段，它们既有区别又有联系。感性认识和理性认识在内容和形式上都有质的区别。所以，“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它”。感性认识和理性认识又是有联系的：首先，感性认识和理性认识相互依存。理性认识依赖于感性认识，这是认识论的唯物论;感性认识有待于发展到理性认识，这是认识论的辩证法。其次，在实际的认识过程中，感性认识和理性认识又是互相交织、互相渗透的。一方面，感性中渗透着理性的因素。人们在获得感性认识时，总是以原有的知识为背景，使用已有的概念和逻辑框架，在理性认识参与和指导下进行。同样接触客观事物，由于理论准备不同，感受就可能大不一样，因此说“只有理解了的东西才能深刻地感觉它”。另一方面，理性中渗透着感性的因素。理性认识不仅以感性认识为基础，而且要通过感性的认识来说明。本题的正确答案为AB。

36.【答案】BC。解析：A项说法错误，我们现在是要大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，但不是说公有制就是指混合所有制经济中的国有成分和集体成分，公有制除了混合所有制经济中的国有成分和集体成分，还有单纯的国有经济和集体经济。

D项说法很明显是错误的。需要由国有资本控股的企业，才应区别不同情况实行绝对控股或相对控股，除此之外，还有很多不需要国有资本控股的企业。

37.【答案】ABD。解析：C项的说法本身就不对。转变政府职能与弱化政府职能是两个不同的概念，转变政府职能是为了实现政府更好的宏观调控，是为了更有效的实现政府职能。

38.【答案】BC。解析：同时同步富裕是对共同富裕的片面理解，共同富裕是社会主义的根本目的，是社会主义市场经济的根本目标，是社会主义区别于资本主义的本质特征，其基本含义为：贫穷不是社会主义，社会主义要实现共同富裕;少数人富，大多数人穷也不是社会主义;共同富裕并非平均主义，要贯彻按劳分配原则;共同富裕不等于同时同步富裕。共同富裕的实现是以生产力的发展为基础和前提的。允许和鼓励一部分地区、一部分人先富起来，根本目的是鼓励竞争，提高效率，促进国民经济的发展。一部分地区、一部分人先富起来后，必然会产生巨大的示范效应，带动其他地区、其他人向其学习，形成未富追先富，先富者向更高目标迈进的大好形势。这种你追我赶的竞争过程，就是大家迈向共同富裕的过程。

39.【答案】AC。

40.【答案】ABCD。解析：我国公民基本权利义务的特征与行使原则包括：

一、公民权利和义务的平等性。

二、公民权利和义务的一致性。

三、公民权利和自由的广泛性。

四、公民权利和自由的现实性。

五、公民行使权利和自由的原则。

41.【答案】ABCD。解析：行政行为的内容：①赋予权益或科以义务。赋予一定的权益具体表现为赋予相对方一种法律上的权能、权利或利益。科以一定的义务是指行政主体通过一定方式命令相对人为一定行为或不为一定行为。②剥夺权益或免除义务。剥夺权益是指使行政相对人原有的法律上的权能或权利、利益丧失，如吊销执照。免除义务，是指行政行为的内容表现为对相对人原来所负有的义务予以解除，不再要求其继续履行义务。③变更法律地位。是指行政行为对相对人原来存在的法律地位予以改变。④确认法律事实与法律地位。确认法律事实是指行政主体通过行政行为对某种法律关系有重大影响的事实是否存在，依法予以确认。确认法律地位是指行政主体通过行政行为对某种法律关系是否存在及存在范围的认定。

42.【答案】ABCD。解析：行政行为的效力：①行政行为具有确定力。它是指有效成立的行政行为，具有不可变更力，即非依法不得随意变更或撤销和不可争辩力。②行政行为具有拘束力。它是指行政行为成立后，其内容对有关人员或组织产生法律上的约束力，有关人员或组织必须遵守、服从。主要表现为对行政主体和行政相对人的拘束力。③行政行为具有公定力。所谓“公定力”是指行政主体作出的行政行为，不论合法还是违法，都推定为合法有效，相关的当事人都应当先加以遵守或服从。这是行政效率原则的要求。④行政行为具有执行力。它是指行政行为生效后，行政主体依法有权采取一定手段，使行政行为的内容得以实现的效力。

43.【答案】ABC。解析：在我国公民享有选举权的基本条件有三:一是具有中国国籍,是中华人民共和国公民;二是年满18周岁;三是依法享有政治权利。

44.【答案】ABCD。解析：我国选举制度的基本原则：(一)选举权的普遍性原则。(二)选举权的平等性原则。(三)直接选举和间接选举并用的原则。(四)秘密投票的原则。

45.【答案】BCD。解析：言论、出版自由属于政治自由。排除A。

46.【答案】AB。解析：我国民法的基本原则：

1、平等原则：平等原则是由民法调整的市民社会关系的平等性决定的，是指民事主体的法律地位平等及适用法律的平等和受到法律的平等保护。法律平等地位，是指权利能力平等，自然人的权利能力平等(相同)，法人有与其自身活动相应的权利能力(不相同)，法律地位也是平等的。适用法律平等是指法律面前人人平等。平等保护是指法律对民事主体的保护规定是相同的，适用法律时不能区别对待，是由法律地位平等，适用法律平等决定的。宪法第12条第1款“社会主义的公共财产神圣不可侵犯”应修改为“财产神圣不可侵犯”。

2、自愿原则：自愿是指在民事活动中体现当事人的意志，排除他人强迫，欺诈及其他不当影响和压力自己作主。这一原则也是由市民关系的平等性决定的。我国民法的自愿原则主要表现为合同自由、婚姻自由、遗嘱自由。

3、遵守社会公共道德原则：社会公共道德，就是广大市民公认的道德准则，与共产主义道德有区别。调整市民社会关系的民法，必然以市民的公共道德为准则。这是由道德和法律的一致性决定的。民法与市民道德精神一致，民事立法、执法、适用法律均不能违背公共道德。在法无规定的情况下，道德可以成为民法的渊源，成为解决法律纠纷的依据。

4、诚实信用原则：诚实信用原则是指按照诚实不欺、信守诺言的道德准则平衡当事人之间及当事人与社会之间的利益的原则。此项原则要求当事人在民事活动中实事求是，自觉履行义务，也赋予法官一种解释法律及法律行为的裁量权，即以一个诚实信用人的理解进行解释。

5、禁止权利滥用原则：权利滥用，是指民事主体在行使权利时超出权利本身的目的和社会所容许的界线。此种行为是违法的，故为法律所禁止。行使权利损害社会公共利益，扰乱社会经济秩序，专以侵害他人为目的，以绝小瑕疵拒绝对方给付，违背权利目的等，均为法律所禁止。故选AB。

47.【答案】ABC。解析：知识产权包括：工业产权和版权(在我国称为著作权)一共两部分。发明专利、商标以及工业品外观设计等方面组成的工业产权。工业产权包括专利、商标、服务标志、厂商名称、原产地名称、制止不正当竞争等。在我国，著作权用在广义时，包括(狭义的)著作权、著作邻接权、计算机软件著作权等，属于著作权法规定的范围。这是著作权人对著作物(作品)独占利用的排他的权利。狭义的著作权又分为发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权和获得报酬权(著作权法第10条)。把著作权分为著作人身权和著作财产权是不妥当的。著作权与专利权、商标权有时有交叉情形，这是知识产权的一个特点。

48.【答案】AC。解析：行政合理性原则的具体要求是：第一，行政行为的动因应符合行政目的;第二，行政行业应建立在正当考虑的基础上;第三，行政行为的内容应合乎情理。

49.【答案】ACD。解析：具体行政行为合法性审查原则，是指人民法院对行政主体作出的具体行政行为拥有司法审查权，审查的内容主要是具体行政行为的合法性，而不是适当性。这一原则的具体要求是：

1、人民法院审理行政案件，审查的对象是行政主体的具体行政行为，不包括行政机关制定行政法规、行政规章及发布具有普遍约束力的命令、决定等抽象行政行为。

2、人民法院审理行政案件，应审查具体行政行为是否合法，对行政主体运用自由裁量权过程中作出的具体行政行为是否合理与适当，原则上不予审查。

3、对具体行政行为合法性的审查标准，主要是根据《行政诉讼法》第54条的规定，即主要证据是否充分、适用法律和法规是否错误，是否违反法定程序、是否超越职权和滥用职权、是否不履行或拖延履行法定职责。

4、审查具体行政行为是否合法的依据，是法律、行政法规、地方性法规以及自治条例和单行条例，并参照行政规章。

50.【答案】BC。解析：引用公文先引标题后引字号。公文并不全部是发往外部的文件。

三、判断题

51.【答案】B。52.【答案】A。53.【答案】A。

54.【答案】A。解析：“三农”问题的根子是在历史上形成的城乡二元结构;解决“三农”问题、建设社会主义新农村也要从根本上解决城乡二元结构问题。

55.【答案】B。解析：以人为本是科学发展观的基本价值取向，我国经济社会的发展必须以满足人的需要为出发点和落脚点。

56.【答案】B。解析：正确认识中国社会现在所处的历史阶段，是建设有中国特色社会主义的首要问题，是我们制定和执行正确的路线和政策的基本依据。

57.【答案】B。解析：全国建设小康社会的重点和难点在于农村，进一步解决好“三农”问题仍然任重道远。

58.【答案】B。59.【答案】B。60.【答案】A。

四、综合分析题

61.【答案】ABCD。

62.【答案】ABCD。

63.【答案】ABCD。

64.【答案】ABD。

65.【答案】BCD。

66.【答案】A。解析：修改节假日放假是为了调整相关公共政策。

67.【答案】ABC。解析：由材料1第一句话可知公众具有较强的参政意识;第二句话体现了政府注重民意;“在此次调查期间，部分群众还通过电话、电子邮件、书面等形式得出了意见。”体现了形式多样性。D选项无法从题干中得出。

68.【答案】ABD。解析：公民影响政府公共政策的5种途径：(1)以国家主人或主权者身份，对某些重大政策直接行使主权;(2)用间接或代议方式，选出自己的代表者参与公共决策;(3)使用各种威胁性方式反对某些政策，或表达制定新政策的要求;(4)通过参加利益集团，或通过舆论或游说的方式去影响政策;(5)对政府的政策采取合作或不合作的态度，从而影响到决策。

69.【答案】AB。解析：《全国年节及纪念日放假办法》和《职工带薪休假规定》都是国务院为落实职工休假的权利制定的行政法规。行政法规的立法和制定法律、地方性法规一样都要遵循《立法法》中规定的基本原则。故AB两项正确。另据《立法法》第六十一条规定，行政法规由总理签署国务院令公布。第七十六条规定，部门规章由部门首长签署命令予以公布。地方政府规章由省长或者自治区主席或者市长签署命令予以公布。第七十九条规定，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。故CD两项是错误的。

70.【答案】ABD。解析：国家的相关政策调整体现了政府“以人为本”的价值取向和对传统文化的重视。

71.【答案】D。解析：CPI即居民消费价格指数，英文缩写为CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标。

72.【答案】ABCD。解析：CPI通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。如果CPI升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。因此，该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3%，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3%。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.70元的货品及服务。一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为Inflation，就是通货膨胀;而当CPI>5%的增幅时，我们把它称为Serious Inflation，就是严重的通货膨胀。

73.【答案】BCD。解析：我国从1951年就开始编制CPI了，以前叫“职工生活费用价格指数”，1994年更名为“居民消费价格指数”。计算方法一直在调整，目前的这套计算方法是从2001年开始采用的。

CPI居住类价格中包括的是建房及装修材料价格、租房价格和水、电、燃料价格。房价不计入CPI是国际惯例，也是联合国推荐的计算方法。房屋属于一次购买、多年使用的商品，与当年的消费价格指数计算不能同步。所以，国际上通行的标准，把商品房价格不放在CPI当中，也不算居民消费，而是算作投资。另外，根据国民经济核算分类，商品房购买属于投资行为，而CPI关注的是消费，只能反映与居民即期消费密切相关的消费品及服务项目的价格变动，不必要也不可能反映房地产和股票等资产类价格的变动。

价格与价格指数不同，价格是绝对数，价格指数是相对数，价格的高低不等于价格指数的高低。

CPI反映价格总水平的变动趋势和程度，而不是价格平均水平的变动趋势和程度。

74.【答案】BC。解析：房价上涨有着复杂深刻的成因，不是某一种因素决定的，也不是一朝一夕形成的。房价上涨，主要原因仍然是供需之间的矛盾。

房价上涨，还与有些地方政府落实宏观调控政策不力有关。房价上涨，与房地产相关的税收也会增加，并会推动地价上涨，增加土地转让收益。因此从某种意义上讲，一些地方政府特别是城市政府是房价上涨的直接受益者，他们对房地产宏观调控政策的执行是缺乏内在动力的，这就导致中央的调控政策在实践中往往得不到充分落实。比如，对于保障性住房建设，有的城市政府没有真正将其作为自己的职责，而是当做负担。据统计，近几年来，全国经济适用房的投资增长率一直是负增长，而廉租房保障资金也远未充分利用。

房价上涨，与房地产业市场化程度不高、市场秩序比较混乱有关。由于我国市场经济体制还不太完善，不同行业的市场化程度不一，房地产市场中还存在着许多权利不对等、信息不对称、竞争不充分的因素，消费者处于弱势地位，知情权、选择权严重缺失，而几个大的房地产商往往很容易操控、哄抬房价。同时，地方政府既是市场中土地的所有者和出卖人，又要承担市场监控人和仲裁者的角色，导致在土地协议转让以及土地招拍挂中容易出现违反公平竞争的权钱交易、暗箱操作。此外，某些房地产商无视市场法律法规，假按揭、骗钱、骗贷行为层出不穷;通过虚报销售量、瞒报供应量，误导市场;通过捂盘惜售、囤积居奇，操纵实际供应量;通过投入巨额广告费用操纵媒体，经常发布一些不实的判断、预测，以期让买房者产生恐慌心理，如“地荒论”、“供不应求论”、“房价永远都上涨论”等。

75.【答案】ABC。解析：《产品质量法》所称的“产品”是指经过加工、制作，用于销售的产品。

建设工程不适用《产品质量法》规定;但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，适用本法规定。

商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。