第一篇：2016年贵州一级建造师《法规知识》：如何运用催告权防止工程款拖欠考试试卷
2016年贵州一级建造师《法规知识》：如何运用催告权防
止工程款拖欠考试试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、建设单位管理人员工资属于 A：建筑工程费 B：安装工程费 C：市政工程费
D：工程建设其他费用 E：玻璃幕墙
2、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括． A：工序的工作量 B：工序的辅助时间
C：参与该工序的人力或机械数量 D：工序的产量定额 E：水平、垂直混合安放
3、支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重，则基坑侧壁安全等级定为（）级。A．1 B．2 C．3 D．4
4、在网络计划中，某工作的最早开始时间和最早完成时间分别为第4天和第10天，则说明该工作实际上最早可从开工后（）。A：第4天上班时刻开始，第10天下班时刻完成 B：第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成 C：第5天上班时刻开始，第10天下班时刻完成 D：第5天上班时刻开始，第11天下班时刻完成
5、按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》，单元工程质量标准项目可分为一般原则和要求、质量检查项目和。A：保证项目 B：基本项目
C：允许偏差项目 D：不允许偏差项目
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
6、下面哪项收入应该征收企业所得税。A：股息、红利等权益性投资收益
B：依法收取并纳入财政管理的政府性基金 C：依法收取并纳入财政管理的行政事业收费 D：财政拨款 E：玻璃幕墙
7、分部工程划分的原则是按性质、建筑物部位来确定。A：建材 B：专业 C：工艺 D：作业
E：中标通知书
8、预算定额的说明包括。
A：定额总说明、分部工程说明及分项工程说明 B：分部工程说明及单项工程说明 C：定额总说明及分部工程说明
D：定额总说明、分部工程说明、分项工程说明及其他工程说明 E：玻璃幕墙
9、冬期开挖路堑必须__开挖。A．从中往外 B．从下向上 C．从上向下 D．上下同时
10、某建筑公司于2013年12月派管理人员去外地签订建造合同时发生差旅费等相关费用共计4万元。根据企业会计准则及其相关规定，差旅等相关费用属于企业的。
A：间接费用 B：期间费用
C：其他直接费用 D：营业外支出 E：玻璃幕墙
11、沉井基础下沉主要通过井孔内除土，消除刃脚正面阻力及沉井壁摩阻力，依靠下沉。A：高压射水 B：炮震 C：压重
D：沉井自重
E：工程月(周、日)报
12、人耳对的声音感觉最灵敏 A：2000—3000Hz B：2000—5000Hz C：30O0-5000Hz D：3000-6000Hz E：安全措施
13、高桩码头叠合板预制件在安装就位以后，要，以使构件稳固。A：用张紧器临时拉条稳住
B：将两根相接的底部伸出的钢筋焊接起来 C：立即浇筑混凝土
D：将接缝处伸出的钢筋焊接起来 E：安装高度
14、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的是（）。A：选择合理的合同结构 B：选择工程承发包模式
C：确定各类进度计划的审批程序 D：优选工程项目设计、施工方案
15、建设工程项目进度计划系统是由多个相互的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。A：独立 B：平行 C：关联 D：搭接
E：速度比率
16、下列炉窑中，属于冶金炉窑的是。A：闪速炉 B：回转窑 C：炼焦炉 D：气化炉
E：中标通知书
17、在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（）描述的方式。A：构造 B：施工图 C：功能 D：规模
18、天轮平台是凿井悬吊设备布置的关键，天轮平台中梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离，并向提升吊桶，以便于吊桶提升改为罐笼提升。A：反向一侧错动 B：靠近
C：正向一侧错动 D：反向一侧靠近
E：水平、垂直混合安放
19、安装公司安装的一段管道，对脱脂要求十分严格，可以断定，这是一段。A：乙炔管道 B：高压管道 C：燃气管道 D：氧气管道 E：中标通知书
20、硐室爆破的安全规定，装药应使用以下的低压电源照明，照明线路应绝缘良好，照明灯应设保护网、灯泡与炸药堆之间的水平距离不应小于。A：36V、1m B：36V、2m C：54V、1m D：54V、2m E：水平、垂直混合安放
21、下列沥青混合料中，属于间断级配的是。A：SMA B：OGFC C：AM D：AC E：招标文件规定的其他条件
22、采用综合单价方式非实体性项目中，更有利于措施费的确定和调整的是。A：室内脚手架工程 B：室外脚手架工程
C：混凝土浇筑的模板工程 D：安全防护工程
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
23、某劳务施工企业为签订W项目建造合同共发生差旅费2万元，该项目于2013年12月完工时共发生人工费40万元，项目管理人员工资10万元。根据企业会计准则及其相关规定．应计人间接费用的是。A：10万元 B：12万元 C：40万元 D：42万元 E：玻璃幕墙
24、根据工程特殊专业技术需要，经水行政主管部门批准，招标人可以指定部分评标专家，但不得超过专家人数的。A：1／2 B：1／3 C：1／4 D：1／5 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
25、建筑硅橡胶防水涂料属于。A：柔性防水 B：刚性防水 C：综合防水 D：自防水
E：水平、垂直混合安放
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、当受均布荷载作用的悬臂钢筋混凝土梁的跨度增大1倍时，其最大变形将（）。A．增大到原来的4倍 B．增大到原来的8倍 C．增大到原来的12倍 D．增大到原来的16倍
2、施工单位自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日之内，应向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A：10 B：15 C：20 D：30
3、甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中甲、乙被法律、法规所禁止的行为有。A：甲建筑公司以自己名义另行单独投标 B：乙建筑公司以自己名义另行单独投标
C：乙建筑公司又与丙建筑公司组成联合体投标
D：甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E：甲、乙建筑公司签订联合体投标协议
4、厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为。A：C15 B：C20 C：C25 D：C30 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
5、专用架桥机可按的不同进行分类。A：移梁方式 B：吊装力式 C：导梁形式 D：缆索形式 E：送梁方式
6、《水利水电工程标准施工招标文件》中必须不加修改引用的部分有。A：投标人须知 B：专用合同条款 C：通用合同条款 D：工程量清单 E：评标办法
7、关于现金流量图绘制的说法，正确的有。A：横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续 B：垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C：对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出 D：箭线长短应能体现现金流量数值的差异
E：箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
8、绞吸式挖泥船进入施工区就位时的安全操作，要求是。A：待船停稳，开始下放钢桩
B：船有一定流速时，下放两根钢桩 C：船有一定流速时，先放桥架再放钢桩
D：如有水流，可先放桥架，船停稳后再下钢桩 E：如有水流，先抛横移锚再下钢桩。
9、电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时，正确的解决办法是__。A．其他工程一律让位于电力设施 B．重新设计以互不妨碍 C．电力设施要让位于公用工程 D．协商达成解决互相妨碍的协议
10、关于设备技术寿命的说法，正确的是。A：完全未使用的设备技术寿命不可能等于零 B：设备的技术寿命一般短于自然寿命
C：科学技术进步越快，设备的技术寿命越长 D：设备的技术寿命主要由其有形磨损决定 E：玻璃幕墙
11、桥面铺装施工的主要检验内容包括。A：垂直度 B：平整度 C：桥面横坡
D：抗滑构造深度 E：铺装层的厚度
12、基坑的支撑结构可分为__两类。A．内支撑和外拉锚 B．外支撑和内拉锚 C．内支撑和内拉锚 D．外支撑和外拉锚
13、在传统计价模式下，编制施工图预算的要素价格是根据确定的。A：企业定额 B：市场价格 C：要素信息价 D：预算定额 E：玻璃幕墙
14、建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用（方式。
A：广域网通信 B：远程数据通信 C：局域网通信 D：城域网通信
15、承包商的索赔要求成立必须同时具备。
A：与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加 B：造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C：承包商在事件发生后在规定的时间内提出了书面索赔意向通知 D：承包商提供的证据足以支持自己的主张 E：按合同规定不应由承包商承担的风险
16、评标工作的内容包括。A：评标委员会由7人以上组成
B：投标人应招标委员会要求就不清楚的问题加以说明 C：评标委员会可就造价问题与投标人商议 D：评标委员会可就施工方案与投标人商讨 E：在中标结果确定前评标委员组成保密
17、在混凝土施工中，掺入粉煤灰的目的是。的）A：减少混凝土后期发热量 B：减少混凝土初期发热量 C：增加混凝土的前期强度 D：增加混凝土的后期强度 E：简化混凝土的温控措施
18、对用电计量装置说法正确的是__。
A．计量装置的设计应征得当地行政部门认可 B．施工单位应严格按施工设计图纸进行安装 C．计量装置安装完毕应由单位有关部门检查确认 D．施工单位应严格按供电需要进行安装
19、通信与广电专业注册建造师执业工程签章文件中，单项工程开工报告属于的内容
A：施工组织管理 B：施工进度管理 C：质量管理 D：安全管理 E：安全措施
20、设备通电过程中的检查应包括
A：先接通机架总保险，观察有无异样情况 B：开启主电源开关，逐级接通分保险
C：加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点不应接触 D：各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查 E：个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因
21、关于岩石性质，叙述正确的是__。
A．含高岭石、蒙脱石等成分的岩石孔隙率小、渗透性差，遇水后极易泥化 B．含有硅质和铁质胶结成分的岩石较坚固，钙质胶结难于溶解
C．深成的侵入性岩浆岩形体大、结晶较均匀，强度高，抗风化能力弱 D．变质岩一般具有结晶和定向排列结构，变质程度越高岩性越差
22、由于承包商原因引起的延误一般是由于其管理不善所引起。比如计划不周密、组织不力、指挥不当等，但不包括（）。A：施工组织不当，出现窝工或停工待料等现象 B：质量不符合合同要求而造成返工 C：资源配置不足
D：未能及时交付施工图样
23、关于技术档案制度的叙述错误的是。
A：基本建设档案资料是指在整个建设过程中形成的应当归档的文件 B：基本建设档案资料包括计算材料、声像材料等 C：项目竣工时应按有关办法将档案资料组卷归档装订
D：装订好的档案资料应在六个月内向建设单位办理移交手续 E：招标文件规定的其他条件
24、依据建设工程项目的特点，建造师划分了个专业。A：11 B：12 C：13 D：14 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
25、国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是决定其用途。A：计入承包商工程总报价，由承包商
B：不计入承包商工程总报价，由项目设计方 C：不计入承包商工程总报价，由业主工程师 D：计入承包商工程总报价，由业主工程师 E：玻璃幕墙
第二篇：2017年海南省一级建造师《工程法规》：运用催告权防止工程款拖欠模拟试题
2017年海南省一级建造师《工程法规》：运用催告权防止
工程款拖欠模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、物资采购合同的合同当事人为（）。A：承包人和发包人 B：供货方和承包人 C：供货方和采购方 D：发包人和采购方
2、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）。A：制造质量证明书 B：起重机械的管理制度 C：检验证书 D：使用说明书
3、交流变压器供电系统应在直流配电屏输出端加装置 A：浪涌吸收 B：防雷保护 C：接地保护 D：整流稳压 E：安全措施
4、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施 A：新建 B：改建 C：扩建
D：技术改造 E：安全措施
5、涂料出厂时下列液态涂料未涂刷成膜时的技术指标是。A：细度 B：硬度 C：涂膜厚度 D：光泽
E：中标通知书
6、当今时代进行信息管理的核心手段是。A：基于网络的信息处理平台 B：委托咨询公司
C：设立信息管理部门 D：信息的分类 E：速度比率
7、根据我国《企业职工伤亡事故分类》GB 6441--1986的规定，下列事故中不属于机械伤害事故的是。A：搅拌机绞伤 B：起重机碰伤 C：机械设备割伤 D：机械设备碾伤 E：速度比率
8、《水库工程管理设计规范》SL 106-96规定，平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为。A：不少于50m B：不少于100m C：不少于150m D：不少于200m E：保证安全和使用功能的重要检验项目
9、《建筑业企业资质管理规定》属于__。A．行政法规 B．一般法律 C．司法解释 D．部门规章
10、职业健康安全管理体系与环境管理体系的审查由组织的（）做出评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效。A：项目经理 B：部门经理 C：基层干部 D：最高管理者
11、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于__。A．5点 B．6点 C．7点 D．8点
12、建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→→竣工验收。A：系统清洗→管道系统试验→防腐绝热 B：管道系统试验→系统清洗→防腐绝热 C：管道系统试验→防腐绝热→系统清洗 D：防腐绝热→系统清洗→管道系统试验 E：中标通知书
13、水利工程施工招标项目中，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起至多日内，按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A：7 B：15 C：30 D：40 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
14、职业健康安全管理体系的17个要素均有其相应的目标和意图。其中，与“鼓励所有受组织运行影响的人员参与职业健康安全事务，对组织的职业健康安全方针和目标予以支持，’这个意图相应的要素为。A：目标
B：职业健康安全管理方案 C：培训、意识和能力 D：协商和沟通 E：速度比率
15、设计方其项目管理主要服务于项目的（）和设计方本身的利益。A：业主的利益 B：施工单位的利益 C：整体利益
D：总承包单位的利益
16、常用来弥补耐火砖砌筑不足之处的材料是。A：水玻璃 B：玻璃纤维 C：硅酸盐水泥
D：不定型耐火材料 E：中标通知书
17、检查屋面是否有渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水h后进行。A：2 B：6 C：12 D：24 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
18、甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”，现大堂出现装修施工质量问题，则责任。A：甲方承担全部 B：乙方承担全部
C：甲方和乙方承担同等 D：甲方和乙方承担连带
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
19、某机场场道工程施工进度网络图如下：若要压缩工期，可缩（）的施工时间。A．土基2或基层3 B．土基1或基层1 C．土基1或基层2 D．基层l或基层2
20、影响作业场所内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素被称为（）。A：职业健康安全 B：劳动安全 C：环境管理 D：环境保护
21、大型塔器安装中，测量的控制重点是。A：安装基准线 B：安装标高基准点 C：垂直度
D：安装测量控制网 E：中标通知书
22、有关专业分包的规定中错误的是。
A：所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备 B：专业分包工程不得再次分包
C：专业分包人应具备相应的专业承包资质
D：专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准
E：招标文件规定的其他条件
23、根据是否具有独立生产功能和独立施工条件，以及预算和结算的条件的不同，矿业工程项目划分为。
A：单项工程、单位工程和分项工程、分部工程 B：矿井建设工程与矿山开采工程 C：地面工程与地下工程
D：矿建工程、土建工程和安装工程 E：水平、垂直混合安放
24、国际工程投标总报价中，分包工程费包括分包价和。A：风险费 B：现场管理费
C：总包管理费和利润 D：总部管理费 E：玻璃幕墙
25、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》
(SL 398—2007)，易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不得小于m。A：30 B：25 C：20 D：15 E：保证安全和使用功能的重要检验项目
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、营业性施工中，1级施工包括。
A：主要干线封锁线路3h以上，影响信联闭4h以上的施工 B：主要干线换梁
C：主要干线更换正线道岔
D：主要干线及枢纽上跨铁路结构物施工 E：对运输影响较大的新线引入
2、下列关于“三废”污染防治与噪声控制的说法，正确的是。
A：混凝土拌合系统废水处理应结合工程布置，废水沉淀池应远离工地 B：引水隧洞的土石方开挖、爆破施工应用喷水，设置通风设施，改善地下洞室空气扩散条件等措施
C：建筑垃圾应进行分类，宜回收利用
D：主要机械设备的布置应远离噪声敏感点
E：为避免爆落物伤人，工程爆破应尽量在夜间进行
3、用实物量法编制施工图预算，其中一些费用的计算是根据当时当地建筑市场供求情况予以具体确定的，这些费用是。A：利润 B：税金 C：措施费 D：规费
E：企业管理费
4、在工程经济分析中，内部收益率是考察项目盈利能力的主要评价指标，该指标的特点包括。
A：内部收益率需要事先设定一个基准收益率来确定
B：内部收益率考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况 C：内部收益率能够直接衡量项目初期投资的收益程度
D：内部收益率不受外部参数的影响，完全取决于投资过程的净现金流量 E：对于具有非常规现金流量的项目而言，其内部收益率往往不是唯一的
5、下列建设工程管理工作中，属于工程使用增值的是（）。A：确保工程建设安全 B：有利于环保
C：有利于成本控制 D：有利于进度控制
6、港口工程地质勘察成果中，用于确定淤泥性土分类的指标有。A：空隙比 B：含水量 C：粘聚力
D：标准贯入击数
E：静力触探试验资料
7、作业活动结束，承包单位的检查顺序依次是。A：自检、互检、专检 B：互检、自检、专检 C：自检、专检、互检 D：专检、自检、互检 E：速度比率
8、临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是。A：最小设备容量 B：平均设备容量 C：辅助设备容量 D：设备总容量 E：中标通知书
9、在施工现场，检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时，应做干燥处理，干燥处理的方法有。A：烘箱干燥法 B：灯泡干燥法 C：电流干燥法 D：电压干燥法 E：变频干燥法
10、SDH传输设备系统级测试的主要项目有 A：输入抖动容限测试 B：误码测试
C：输出抖动测试 D：网管功能测试 E：保护倒换功能测试
11、分项工程质量验收记录应由施工单位填写。A：专业施工员 B：质量检验员 C：工程资料员 D：技术负责人 E：中标通知书
12、在等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。A：可行性研究
B：可行性研究以前阶段的勘测设计 C：可行性研究以前阶段的规划设计 D：初步设计
E：初步设计及以前阶段的勘测设计
13、通信设备的抗震措施应包括
A：通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与不可移动的地面加固 B：机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体 C：地震多发地区列架必须考虑与房柱加固
D：墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固 E：抗震支架要求横平竖直，连接牢固
14、某工程基坑开挖深度为5m，边坡坡度为1：1.25，基坑底面尺寸为60m×24m，则开挖后该基坑的上口尺寸为__。A．64m×28m B．66.25m×30.25m C．68m×32m D．72.5m×36.5m
15、关于土钉墙施工的说法，正确的有。
A：土钉的长度宜为开挖深度的0．5～1．2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5°～20° B：土钉钢筋宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm C：注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10 D：喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm E：坡面上下段钢筋网搭接长度应大于200mm
16、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A：建设单位项目负责人和专业承包单位项目负责人 B：总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C：总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D：总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
17、项目盈亏平衡分析中，若其他条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有。A：提高设计生产能力 B：降低产品售价
C：提高营业税金及附加率 D：降低固定成本
E：降低单位产品变动成本
18、空调工程的风管应与连接。A：出风口 B：风阀 C：风机盘管 D：热泵机组 E：冷水机组
19、工程施工实施阶段监理进行开工条件控制的基本内容有。A：签发进场通知
B：检查承包人的质量保证体系 C：审批开工申请 D：签发工程开工令
E：签发分部工程开工通知
20、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL 62-94，下列灌浆工程在施工前或施工初期应进行现场灌浆试验的是。A：1级水工建筑物基岩帷幕灌浆 B：2级水工建筑物基岩帷幕灌浆 C：3级水工建筑物基岩帷幕灌浆
D：地质条件复杂地区1级水工建筑物基岩固结灌浆 E：地质条件复杂地区2级水工隧洞固结灌浆
21、根据《水利工程建设施工监理规范》，水利工程建设项目施工监理的主要工作制度有。A：周例会制度
B：工程计量付款签证制度 C：旁站监理制度 D：工作报告制度
E：技术文件审核、审批制度
22、分项工程的质量由施工单位组织自检合格后，由监理工程师组织检查确认。A：建设单位 B：质量监督单位
C：施工单位专职质量检查员 D：设计单位 E：安装高度
23、按照建设工程监理规范关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是。A：设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件
B：在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施
C：工程变更应由总监理工程师签发
D：建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查 E：有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件
24、某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的。A：管理措施 B：经济措施 C：技术措施 D：组织措施 E：速度比率
25、建设项目工程总承包项目管理的任务包括。A：安全管理 B：成本控制 C：质量控制 D：合同管理 E：投资控制
第三篇：2015年河南省一级建造师《法规知识》：建筑工程许可证考试试卷
2015年河南省一级建造师《法规知识》：建筑工程许可证
考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列关于项目法人推荐分包人的说法错误的是。
A：由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力时，项目法人可以推荐分包人
B：由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务时，项目法人可以推荐分包人
C：如承包人同意项目法人推荐分包人，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任
D：如承包人拒绝项目法人推荐分包人，则可由承包人自行选择分包人，但需经质量监督单位书面认可
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
2、下列方法中，不属于施工成本分析基本方法的是（）。A：因素分析法 B：成本项目分析法 C：差额计算法 D：比率法
3、在进度控制措施中，属于经济措施的是。A：采用现代化的信息技术
B：改变施工技术、施工方法和施工机械的方案 C：确定资金供应的条件
D：进行有关进度控制会议的设计 E：速度比率
4、某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及使用要求。则该检验批。A：应重新施工
B：应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担 C：可直接予以验收
D：必须进行加固处理后重新组织验收 E：速度比率
5、中、硬底质的一次性维护疏浚工程，设计底边线以内水域。A：严禁存在浅点 B：不得存在浅点
C：允许有不超过10cm的浅点
D：允许存在不超过检查点总数5％的浅点 E：安装高度
6、板桩码头建筑物在岸坡上沉桩时，应控制，对邻近岸坡和建筑物进行监控，如发现异常现象，应及时研究处理。A：桩的偏位 B：沉桩数量 C：沉桩速率 D：桩的倾斜 E：安装高度
7、下列各项中，属于经营活动流出现金的是。A：支付给职工的现金
B：购建无形资产所支付的现金 C：偿还债务所支付的现金 D：分配股利所支付的现金 E：玻璃幕墙
8、部属500万元(含)以上、以下的广播电视建设项目的设计文件，由计划财务司组织审查，报总局审批 A：1000万元 B：2000万元 C：3000万元 D：4000万元 E：安全措施
9、在设备采购合同中，成套设备安装后的试车调试，以下说法不正确的是（）。A：双方应共同参加启动试车的检验工作 B：试验合格后，双方应在验收文件上签字
C：若检验不合格，属于设备质量原因，由供货方负责修理、更换并承担全部费用
D：如果由于工程施工质量问题，由供货方负责拆除后纠正缺陷
10、不属于不应进行爆破作业的危险作业场的是。A：岩体有冒顶或边坡滑落危险的 B：硐室、炮孔温度异常的 C：被爆物体坚固，难以拆除
D：光线不足、无照明或照明不符合规定的 E：水平、垂直混合安放
11、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于管理因素的是。A：人的因素和技术因素 B：人的因素和环境因素 C：决策因素和组织因素 D：技术因素和决策因素 E：速度比率
12、关于项目管理职能分工表的说法，正确的是。
A：项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工 B：业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 C：项目管理职能分工表不适用于企业管理
D：项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 E：速度比率
13、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，最高不超过（）万元人民币。A：80 B：90 C：100 D：120
14、关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是。A：摊铺前应对基层表面进行风干处理，保持基层表面干燥 B：摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间 C：每日工作结束，施工缝宜设置在胀缝或缩缝处
D：因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝 E：招标文件规定的其他条件
15、施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须要在h内向所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告。A：0．5 B：1．0 C：1．5 D：2．0 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
16、通信工程公众照射限值要求：在1天24h内，任意连续按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．02W／kg A：2min B：4min C：6min D：8min E：安全措施
17、在进行预制场场内布置时，预制台座、存梁台座间距应大于倍模板宽度，以便吊装模板。A：1 B：2 C：3 D：4 E：招标文件规定的其他条件
18、自动化仪表工程中塑料绝缘电缆敷设时的环境温度应不低于。A：0℃ B：-℃ C：-10℃ D：-15℃
E：中标通知书
19、石灰岩易溶于含游离CQ2较多的水中，当用于水工建筑物时，应考虑它的__。
A．耐冻性、耐久性 B．抗水性、耐久性 C．耐冻性、抗水性 D．抗渗性、耐冻性
20、已知工作A的紧后工作是B和C，工作A的最早开始时间为2，持续时间为1，工作B的最早开始时间为10；工作C的最早开始时间为14；工作A的自由时差为（）天。A：5 B：7 C：9 D：11
21、成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有。A：实际成本法 B：综合成本法 C：期间成本法 D：完全成本法
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
22、在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（）。
A：招标人个人经济能力调查 B：市场宏观经济调查
C：工程业主方和竞争对手公司的调查
D：工程现场考察和工程所在地区的环境考察
23、光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用 A：G．652 B：G．653 C：G．654 D：G．655 E：安全措施
24、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)第41条规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。A：提供担保的第三人 B：分包方
C：签订担保合同的一方 D：被担保方
25、后张法有粘结预应力施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于。A： B： C： D：
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是（）。A：监理单位对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
B：合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比 C：业主对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
D：政府部门对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
2、当事人双方发生争议，监理工程师协调不成，可进一步。A：请工程所在地的合同管理机构进行行政调解 B：可提请进行仲裁 C：可提起诉讼
D：仲裁不成提起诉讼
E：对诉讼判决不满提请仲裁
3、投标报价原则要求投标报价不得低于成本。A：社会平均 B：平均先进 C：企业个别 D：企业平均 E：玻璃幕墙
4、水运工程施工监理机构在施工期工作的主要内容包括等。
A：工程质量控制、工程进度控制、设备和人员进退场控制和合同管理 B：施工监理交底、审批承包人施工组织设计、审批承包人开工报告 C：工程质量控制、工程进度控制、工程费用控制和合同管理
D：组织或参加图纸会审、设计交底、工程质量控制、工程进度控制 E：安装高度
5、关于地基与基础工程工程实体验收所需条件的说法，正确的有。
A：地基与基础分部验收前，基础墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录
B：混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处提出整改方案
C：楼层标高控制线应清楚弹出，竖向结构主控轴线应弹出墨线，并做醒目标志 D：工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成
E：安装工程中各类管道预埋结束，相应测试工作已完成，其结果符合规定要求
6、对排水构筑物最重要的是保证构筑物的（）。A．强度 B．整体稳定
C．抗渗防冻性能
D．预留孔、预埋件设置准确
7、按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由__组成。A．分部分项工程量清单 B．措施项目清单 C．其他项目清单 D．通用项目清单 E．专用项目清单
8、国际建设项目工程总承包的组织模式有。
A：由一个既具有设计力量又具有施工力量的组织，独立地承担建设项目工程总承包的任务
B：由安装单位和施工单位承接建设项目工程总承包的任务
C：由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成联合体或合作体，以承担建设项目工程总承包的任务
D：由施工单位承接建设项目工程总承包的任务，而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务
E：由设计单位承接建设项目工程总承包的任务，而施工单位作为其分包单位承担其中的施工任务
9、建筑业企业资质等级分为。A：总承包 B：专业承包 C：劳务分包 D：一级企业 E：二级企业
10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2012一0201)，建设工程的投料试车应（）
A：在工程竣工验收前由承包人负责 B：在工程竣工验收前由供货人负责 C：在工程竣工验收后由供货人负责 D：在工程竣工验收后由发包人负责
11、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，关于履约担保的说法正确的有。A：承包人可自行确定提供履约担保的机构
B：除非合同另有规定，承包人提供履约担保的费用应由发包人承担
C：承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效
D：在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后．可以对该担保提出索赔
E：在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质
12、水工建筑物对地基基础的基本要求是__。
A．具有足够的强度，能够承受上部结构传递的应力 B．具有足够的整体性，能够防止基础的滑动
C．具有足够的抗渗性，以免发生严重的渗漏和渗透破坏
D．具有足够的耐久性，以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏 E．具有足够的均一性，能够防止基础的沉陷超过设计要求
13、发生质量事故后，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案的有。A：质量缺陷 B：一般质量事故 C：较大质量事故 D：重大质量事故 E：特大质量事故
14、资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列__条件。A．具有独立订立合同的权利
B．具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员
C．没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 D．在最近一年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 E．法律、行政法规规定的其他资格条件
15、在项目实施过程中，项目目标的动态控制包括__。A．将项目目标分解
B．确定目标控制的计划值 C．收集项目目标实际值 D．将实际值与计划值比较 E．找出实际值与计划值的偏差
16、由于期间费用的发生仅与当期实现的收入相关，因而应当直接计入。A：工程成本 B：当期费用 C：当期损益 D：生产收入 E：玻璃幕墙
17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是。A：工程定位复测费 B：冬雨季施工增加费 C：总承包服务费 D：税金 E：玻璃幕墙
18、在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段设计图纸的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的。A：名称 B：规格 C：负责人 D：出图日期 E：绘制人姓名
19、基本建设项目竣工决算说明书中包括。A：概(预)算批复及调整
B：移民及土地征用专项处理情况 C：交付使用财产情况 D：项目后评价报告
E：项目效益及主要技术经济指标的分析计算
20、不受杂散电流、静电等外来电影响的起爆方法是。A：电力起爆法 B：导火索起爆法 C：导爆索起爆法 D：导爆管起爆法 E：电雷管起爆法
21、可以分包的工程内容是。A：非主体部分的工程设计 B：大型成套设备的采购和安装
C：矿建工程施工、或土建工程施工、或安装工程施工 D：监测装置的标准或检定、设备或材料的特殊检验 E：日常管理及安全管理
22、对基站全向天线要求，应严格执行 A：天线应处于避雷针下60°角的保护范围内 B：天线收、发水平间距应不小于3m C：在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于2．5m D：天线离塔体间距应不小于1.5m E：当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1．5dB之内
23、以下选项属于施工成本管理措施中组织措施的有__。A．实行项目经理责任制
B．编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图 C．检查施工进度计划的协调性
D．明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权力和责任 E．落实施工成本．管理的组织机构和人员
24、对公用电子数据交换业务网(EDI)工程的要求包括
A：应保持文电内容的完整，确保收到的文电在交换过程中不乱序、丢失或篡改 B：保证文电内容的保密，系统应按用户要求将文电加密后存储、转发 C：对数据的收、发、转交应提供证明 D：对数据的检索可提供证明
E：用户身份的正确识别，应确保只有合法用户才能进入EDI系统
25、机会成本的表现形式多种多样，货币形式表现的机会成本是。A：产量 B：建筑面积
C：固定资产规模 D：利润 E：玻璃幕墙
第四篇：一级建造师《法规及相关知识》模拟试卷8
一级建造师《法规及相关知识》模拟试卷8
2008-1-17 13:26
页面功能 【字体：大 中 小】【打印】【关闭】
单项选择题
1、建设工程的供热与供冷系统在正常使用条件下，最低保修期为()。A、1个采暖期、供冷期 B、2个采暖期、供冷期 C、3个采暖期、供冷期 D、4个采暖期、供冷期
2、根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经()通过。A、代表1／2以上表决权的股东 B、代表2／3以上表决权的股东
C、出席股东大会的股东所持表决权的1／2以上 D、出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上
3、当事人对合同变更的内容约定不明确的，以下说法正确的是()。A、当事人可申请撤销合同
B、按提出变更的当事方的意思处理 C、推定为未变更
D、根据合同变更目的推定变更内容
4、B公司授权其采购员去采购A公司的某产品100件，采购员拿着盖有公司公章的空白合同书与A公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后,应当()。A、要求B公司支付200件产品的货款 B、B公司可以向A公司无偿退货
C、由A公司交付100件产品，B公司支付相应的货款 D、由A公司交付200件产品，B公司支付相应的货款
5、甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。A、甲公司 B、乙公司
C、甲公司和乙公司连带 D、建设单位
6、在安全生产中，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可
A、能的应急措施后撤离作业场所，这是从业人员行使()。B、拒绝权 C、紧急避险权 D、求偿权 E、知情权
7、《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建没单位应当将拆除工程发包给()的施工单位。
A、能完成拆除任务 B、具有相应资质等级 C、专业拆除
D、达到拆除施工要求
8、某施工单位因排放污水导致附近几十户人家的井水受到污染，数人严重中毒。下列表述正确的是()。A、若该单位能证明其污水排放标准是符合有关排污标准规定的，则该单位不承担民事责任 B、若该单位能证明自己主观上没有任何过失，则不承担民事责任 C、若造成重大财产损失和人身伤害，可对直接责任人追究刑事责任
D、受害居民提起损害赔偿之诉的时效是2年，自其知道受到污染侵害时起算
9、下面行为中没有违反《安金生产法》的是()A、甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人贯报告，后事故发生 B、某丁没按照本单位的规定在施工现场戴安全帽 C、某项目经理强行要求有“恐高症?的某丙高空作
D、某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场
10、以下不属于消防重点单位的职责的是()。A、建立防火档案，确定消防安全重点部位
B、将员工宿舍设置在仓库楼上，以保证仓库内物品的安全 C、实行每日防火巡查
D、对职工进行消防安全培训
11、根据《合同法》，以下表述正确的一项是()。A、解除合同应当办理批准、登记手续
B、合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止 C、合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同 D、被解除的合同自始没有法律效力
12、在买卖合同中，出卖人多交付标的物的，买受人则()。A、不得拒绝接收多交付部分 B、买受人不得接收多交付部分
C、买受人接收多交部分的，可以不支付价款
D、买受人接收多交部分的，应当按合同价格支付价款
13、对于工程建设业来说，以下标准不属于强制性标准的是()。A、工程建设勘察设计、施工及验收等通用的综合标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的通用的信息技术标准 D、产品质量检验标准
14、建设单位领取建筑施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，但是()。
A、只能申请一次延期 B、可以申请两次延期 C、只能申请两次延期
D、延期以两次为限，每次不超过三个月
15、根据《建设工程安全生产管理条例》，有关设计、监理单位安全生产管理责任和义务说法不正确的是()。A、设计单位对涉及施工安全重点部位和环节应在设计文件中注明，并提出防范安全生产事故的指导意见 B、如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任
C、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 D、监理单位应严格按照法律、法规和强制性标准的要求实施监理，并对建设工程安全生产与施工单位承担监理责任
16、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，在正常使用条件下的最低保修期限为()。A、三年 B、四年 C、五年 D、十年
17、甲公司欠某供应商200万元货款，现甲公司准备将公司的一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于甲公司分立后200万元债务的清偿问题，下列说法正确的是()。A、应当由甲公司承担全部债务 B、应当由乙公司承担全部债务 C、应当由甲、乙公司承担连带责任 D、甲公司与乙公司均不承担清偿责任
18、工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A、招标工程所在地的建设行政主管部门 B、国务院建设行政主管部门
C、工程招标代理机构所在地建设行政主管部门 D、工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
19、个人独资企业解散的，财产应当按照()顺序清偿。A、所欠职工工资和社会保险费用，其他债务，所欠税款 B、所欠税款，所欠职工工资和社会保险费用，其他债务 C、所欠税款，其他债务，所欠职工工资和社会保险费用 D、所欠职工工资和社会保险费用，所欠税款，其他债务 20、关于固体废物污染防治，下列说法错误的是()。A、危险废物的包装物，处置场所必须设有识别标志 B、禁止将危险废物与旅客用同一运输工具载运
C、转移危险废物必须填写转移单向移出地和接受地环保部门报告 D、收集储存危险废物必须混合收集、储存、运输、处置
21、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()进行验收。A、施工总承包单位 B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
22、下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是()。A、办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费 B、对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查 C、对建设单位组织的竣工验收程序实施监督
D、对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚
23、附带投保的土木建筑工程项目可在安装险内附带投保，如果这些土木建筑工程项目超过总价的50％，整个项目则()。A、按安装工程一切险投保 B、按一般财产险投保 C、按建筑工程一切险投保 D、按第三者责任险投保
24、实行施工总承包的，由()支付意外伤害保险费。A、监理单位 B、分包单位 C、总承包单位 D、建设单位
25、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》。这个规定违反了()。A、公开原则 B、公平原则 C、公正原则 D、诚实信用原则
26、我国《合同法》所规定的同时履行抗辩权。是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在()以前，有权拒绝先为给付的权利。A、自己利益未实现之前
B、当事人另一方未为对待给付 C、对方当事人未要求履行 D、对方当事人未应自己的要求开始履行
27、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。A、可以拒绝承扣保证责任 B、应当承担保证责任 C、应当承担债务
D、应当在保证范围内承担保证责任
28、法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力，这是()。A、法律关系撤消 B、法律关系变更 C、法律关系终止 D、法律关系中止
29、我国法律对违约责任实行的是()。A、无过错责任原则 B、过错责任原则 C、过错推定责任原则 D、严格责任原则
30、达到一定标准的工程建设项目必须招标，以下()不属于招标标准之一。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上（源自建设工程教育网）B、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
D、单项合同估算价低于50万元人民币，但项目总投资额在1000万元人民币以上 多项选择题
1、以下关于固体废物污染环境防治规定表述正确的有()。
A、露天堆放冶炼渣、化工渣、尾矿等固体废物，应设置明显的安全警示标志
B、企业事业单位应合理选择，利用原材料、能源，采用先进的工艺设备，减少工业固体废物的产生量
C、禁止进口可以用做原料的废物
D、城市生活垃圾收集、储存、运输应当符合环境保护和环境卫生规定 E、被淘汰的落后工艺设备不得转给他人使用
2、无因管理的成立，必须具备()条件。A、管理他人事物 B、为他人管理的意思 C、无法定或约定的义务 D、不违反本人的意思 E、被管理者支付管理费用
3、关于代理，以下各项表述中不正确的是()。A、书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 B、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任
C、代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任． D、第三人知道行为没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
E、被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任
4、由主管单位监督管理消防工作的单位是()。A、市级以上示范住宅区 B、公益机构 C、军事设施 D、矿井地下部分 E、核电厂
5、重复保险是指()。
A、投保人对同一保险标的分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 B、投保人就同一受益人分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 C、投保人对同一保险利益分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 D、投保人对同一保险事故分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 E、投保人对同一保险金额分别向两个以上保险人订立保险合同的保险
6、建筑工程监理的依据包括()。A、法律、行政法规 B、施工单位的施工计划 C、有关技术标准 D、有关设计文件 E、建筑工程承包合同
7、评标委员会里的专家由招标人从()中确定。A、招标人上级主管部门提供的专家名册 B、国务院有关部门提供的专家名册
C、省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册 D、项目所在地人民政府推荐的专家名册 E、招标代理机构的专家库
8、在履行技术咨询合同、技术服务合同的过程中，顾问方或服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，如没有在合同中约定归属，则该成果应届于()。A、顾问方 B、委托方 C、服务方 D、受益方
E、与受益方有利害关系的第三人
9、以下关于固体废物污染环境防治规定表述正确的有()。A、露天堆放冶炼渣、化工渣、尾矿等固体废物，应设置明显的安全警示标志
B、企业事业单位应合理选择，利用原材料、能源，采用先进的工艺设备，减少工业固体废物的产生量
C、禁止进口可以用做原料的废物
D、城市生活垃圾收集、储存、运输应当符合环境保护和环境卫生规定 E、被淘汰的落后工艺设备不得转给他人使用
10、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生()情况下，诉讼时效中断。
A、发生不可抗力不能行使请求权的 B、承包商提起诉讼
C、承包商向业主发出支付工程款的通知 D、业主书面同意7天后支付工程款 E、发生其他障碍不能行使请求权的
11、根据《合同法》的规定，导致合同终止的原因主要有()。A、债务已经按照约定履行 B、债务互相抵消
C、当事人一方延迟履行债务 D、债务人依法提存标的物 E、债权债务同归于一人
12、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，将受到()处罚。A、取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格 B、对取消投标资格予以公告
C、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5％以上10％以下的罚款 D、由工商行政管理机关吊销营业执照 E、降低资质等级，吊销资质证书
13、根据我国《民事诉讼法》的有关规定，下列关于证据保全的说法错误的有()。A、证据保全只能依当事人申请进行。人民法院不得依职权作出 B、当事人在举证期限内随时可以申请保全证据 C、当事人申请保全证据的应当提供相应的担保
D、人民法院进行证据保全时应有当事人或诉讼代理人在场 E、人民法院可以主动采取诉讼保全措施
14、违反建筑法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，()。A、责令改正，处以罚款 B、责令停业整顿
C、造成损失的，依法承担赔偿责任 D、降低资质等级或者吊销资质证书 E、构成犯罪的，依法追究刑事责任
15、纳税人有下列()情形，税务机关有权核定其应纳税额。A、依照法律、行政法规规定可以不设置账簿的 B、纳税人申报的计税依据有正当理由偏低的 C、擅自销毁账簿或拒不提供纳税资料的
D、成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的 E、依照法律、行政法规的规定应当设置但没有设置账簿的
16、根据《工程建房议项目招标范围和规模规定》，符合必须进行招标的条件是()。A、施工单项合同估算价在200万人民币以上
B、重要设备、材料采购单项合同估算价在50万人民币以上的 C、监理单项合同估算价在50万人民币以上的 D、设计单项合同估算价在50 人民币以上的 E、项目总投资额在3000万人民币以上的
17、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中，()可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据。
A、乙公司在要约中确定了承诺期限 B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作 C、乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复
D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知
E、甲公司的承诺已经到达乙公司后，乙公司才发出撤销要约的通知
18、以下事件属于不可抗力范围的有()。A、水火灾 B、瘟疫 C、因工负伤 D、罢工 E、地震
19、因继承遗产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A、被继承人死亡时住所地 B、被继承人经常居住地 C、主要遗产所在地 D、继承人住所地 E、执行遗产动产地
20、下列情形中，债权人可以向法院请求行使撤销权的是()。A、债务人怠于行使其到期债权 B、债务人放弃其到期债权 C、债务人丧失履约能力
D、债务人无偿将财产赠与他人
E、债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知道该情形
21、某项建设工程的招标人甲公司向社会公开发布招标公告。乙公司向甲公司寄发了投标书。后乙公司中标，甲公司向乙公司寄发了中标通知书。以下表述错误的是()。A、甲公司发出中标通知书之日起，甲公司的承诺开始生效 B、乙公司向甲公司寄发投标书的行为属于要约邀请行为
C、中标通知书寄出后，甲公司如有特殊情况可以修改部分中标项目而无须承担法律责任 D、招标文件要求中标人提交履约保证金的，乙公司可以和甲公司私下商议免交 E、乙公司中标后经招标人同意可以将中标项目分包给他人，并由分包人就分包项目对招标人负责
22、下列关于仲裁的表述，正确的是()。A、当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议
B、仲裁协议可以是在纠纷发生前形成，也可以在纠纷发生后形成 C、仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权 D、仲裁裁决书自双方签字之日起生效
E、仲裁裁决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制执行
23、以下为要约邀请的行为有()。A、拍卖公告 B、招殷说明书 C、寄送价目表 D、招聘广告 E、招标公告
24、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。A、因承包商资质不够导致的纠纷 B、因无权代理与表见代理导致的纠纷 C、因联合体承包导致的纠纷 D、因“挂靠”问题而产生的纠纷 E、因履约范围不清而产生的纠纷
25、甲公司向乙公司订购一批钢材，合同订立时乙公司谎称自己代理的国产钢材为进口钢材。不久甲公司得知实情，但此时盛传进口钢材有质量问题，于是甲仍有意履行合同。而乙公司希望将钢材以高价售给其他公司。下列表述中，正确的是()。A、甲公司向乙公司催告交货，则合同有效 B、甲公司向乙公司交付了预付款，则合同有效
C、甲公司向乙公司送交合同有效的确认通知，则合同有效 D、乙公司以合同存在欺诈事由而主张撤销合同，则合同无效 E、乙公司是欺诈方，无权行使撤销权
单项选择题答案
1：B| 2：D| 3：C| 4：D| 5：C| 6：B| 7：B| 8：C| 9：D| 10：B| 11：C| 12：D| 13：D| 14：D| 15：B| 16：C| 17：C| 18：A| 19：D| 20：D| 21：D| 22：B| 23：C| 24：C| 25：B| 26：B| 27：A| 28：C| 29：D| 30：D| 多项选择题答案
1：BDE| 2：ABCD| 3：AB| 4：CDE| 5：ACD| 6：ACDE| 7：BCE| 8：AC| 9：BDE| 10：BCD| 11：ABDE| 12：ABD| 13：ABCD| 14：ACE| 15：ACDE| 16：ACDE| 17：ACDE| 18：ABDE| 19：AC| 20：BD| 21：BCDE| 22：ABC| 23：ABCE| 24：ABCD| 25：ABCE|
第五篇：2005年一级建造师考试(法规及相关知识)试题及答案
2005年一级建造师考试（法规及相关知识）试题及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。）
1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度
B、质量事故统计报告制度
C、安全生产责任制度
D、安全生产监督制度
2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
A、群防群治制度
B、伤亡事故处理报告制度
C、事故预防制度
D、安全责任追究制度
3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
A、建设单位
B、有关主管部门
C、建设行政部门
D、当地人民政府
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
A、施工单位
B、责任方
C、建设单位
D、暂停决定方
8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。本题前后括号的搭配为（）
A、安全性要求，卫生标准
B、强制性标准，生活标准
C、建设单位要求，规定标准
D、安全标准，最低标准
9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。
A、特殊防护
B、专项防护
C、强制性保护
D、法定保护
10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。
A、检测合格证明
B、生产（制造）许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
13、建设工程质量必须实行（）监督管理。
A、建设单位
B、建立单位
C、工商行政管理部门
D、政府
14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。
A、工程建设各方主体的质量行为
B、主体结构
C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
D、环境质量
15、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.15天
B.30天
C.45天
D.60天
17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A.建设单位的负责人
B.施工单位主要负责人
C.施工单位的专职生产管理人员
D.建设单位的专职生产管理人员
18、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。
A.10天
B.15天
C.20天
D.30天
19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内
20、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.组织竣工验收
B.工程建设完成 C.订立施工监理合同
D.领取施工许可证或者开工报告
21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。
A.变更工程竣工日期
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程一般结构
22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
A.单位负责人
B.勘察人、设计人
C.注册执业人员
D.项目负责人
23、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等
B.建设单位有特殊要求的 C.建设单位申请使用的
D.施工单位申请使用且质量合乎要求的
24、建设工程的保修期，自（）起计算。
A.工程竣工
B.竣工验收合格之日
C.投入使用
D.合同约定
25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。
A.质量缺陷的责任方
B.施工单位
C.建设单位
D.修理方
26、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。
A.国务院
B.国家发改委
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院质量技术监督部门
27、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设的特殊技术术语
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
28、（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.工程建设通用标准
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
29、按属性分类，工程建设标准不包括（）。
A.技术标准
B.工作标准
C.建设定额
D.管理标准
30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告单
C.环境影响登记表
D.环境影响报告表
31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（）。
A.水土保持方案
B.水土安全规划
C.水利用方案
D.水土利用标准
32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。（）。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院发展与改革委员会
C.省级环境保护行政主管部门
D.国务院环境保护行政主管部门
33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。
A.10日
B.15日
C.30日
D.90日
34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。
A.竣工结论
B.环境保护设施竣工验收申请
C.竣工验收申请
D.建设项目竣工验收合格证书
37、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。
A.临时工程，如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。
A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失
B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失
C.一般性盗窃和抢劫
D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（）。
A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
40、建筑工程一切险自（）开始生效。
A.开工之日
B.卸载工程物料
C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准
D.交清保费
41、建筑工程一切险的保险终止日应为（）。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。
A.减法
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付
44、由（）承担的损失额为免赔额。
A.被保险人
B.投保人
C.施工单位
D.损害责任人
45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%--2%，但（）没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.工程完工前半年
47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（）。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
49、劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
51、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的 C.再生利用
D.消除污染的
52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
A.10天
B.15天
C.20天
D.30天
53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国家工程建筑消防技术标准》进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工企业
D.承包单位
54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。
A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。
B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
57、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。
A.作出
B.送达双方当事人
C.双方当事人签收
D.双方当事人同意执行
58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
59、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.甲公司和乙公司按资产比例
60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）
1、建造师的执业范围包括（）。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
3、下列法律事实，应当属于不当得利的是（）
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
4、下列法律事实中，不属于无因管理的是（）
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
5、著作权的主体包括（）
A.作者
B.著作权人
C.职务作品的著作权人
D.作者工作的辅助人
E.出版社
6、专利权的客体包括（）
A.技术秘密
B.计算机软件
C.发明
D.实用新型
E.外观设计
7、发明和实用新型取得专利权的条件是（）
A.具有经济价值
B.创造性
C.实用性
D.新颖性
E.先进性
8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（）。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。
A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）
A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买
B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑
C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块
D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降
11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.经过法定代理人追认的合同
D.纯获利益的合同
E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同
12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（）。
A.有仲裁协议
B.有和解协议
C.有具体的仲裁请求、事实和理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.得到法院的许可
13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（）。
A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的
14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。
A.离婚案件
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）。
A、因承包商资质不够导致的纠纷
B、因无权代理与表见代理导致的纠纷
C、因联合体承包导致的纠纷
D、因“挂靠”问题而产生的纠纷
E、因履约范围不清而产生的纠纷
18、下列行为中，导致中标无效的有（）。
A、招标代理机构与招标人、投标人串通
B、招标人限制投标人之间的竞争
C、以他人名义进行投标、骗取中标的
D、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判E、在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人
19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（）。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
参考答案
一、单项选择题 C； 2 C； 3 C； 4 B；5 B C；B；A；B；
10.A 11 B；A；
D；C；15 B；A；；B 18 B；
C；D；21 B；C；A；B；A；C；
C；
B；
C；D；31 A；
D；
A；
C；
A；
B；
D；
C；
A；
C；41 C；
D；
B；
A；
A；
D；
C；
B；
C；
B；51 D；
B；
B；
D；
D；
B；
A；
D；
C；
B
二、多项选择题
1.ABC
2.ABE
3.AD
4.CD
5.ABC
6.CDE 7.BCD
8.ABC
9.ABD 10.ABC 11.CDE
12.ACD 13.AC
14.BC 15.CD
16.ACDE 17.ABCD 18.ACDE 19.ABCD
20.ABDE
点击咨询 