第一篇：2014年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟试卷A卷
2014年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟试卷A卷
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。A．缺席判决B．视为申请撤诉
C．驳回原告诉讼请求D．拘传原告到庭
2、某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。A．设计单位B．施工单位C．产权人D．建设单位
3、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。A．核对当事人一举证质证一法庭调查一法庭辩论一宣判 B．核对当事人一法庭调查一法庭辩论一举证质证一宣判 C．法庭调查一核对当事人一举证质证一法庭辩论一宣判 D．核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判
4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。A．1 B．2 C．3 D．4
5、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。A．应由施工单位承担维修责任
B．应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔 C．应由设计单位负责维修
D．应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
6、职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A．10 B．15 C．30 D．60
7、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）。A．节能B．节材C．节高D．节地
8、这一属性是知识产权的（）。
A．双重性B．地域性C．专有性D．时间性
9、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A．两者无任何关系 B．两者同时取得
C．施工许可证以安全生产许可证为前提 D．安全生产许可证以施工许可证为前提
10、某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。A．负责工程保修的施工单位B．物业单位C．装修单位D．住户甲
11、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A．向发证机关报告后即可开工
B．应向发证机关申请施工许可证延期 C．应向发证机关重新申请领取施工许可证 D．应当报发证机关重新核验施工许可证
12、以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A．甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元
B．乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元 C．丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元 D．丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
13、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A．支付租金
B．恰当使用租赁物 C．妥善保管租赁物
D．保证无第三人对租赁物主张权利
14、关于调解与和解，以下说法正确的是（）。A．和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B．诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力 C．在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解
D．当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
15、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A．15日 B．60日 C．6个月 D．2年
16、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。A．可以直接申请注册
B．申请注册须一个相关单位认定
C．须持有资格证、学历证和身份证办理注册 D．须经过继续教育合格后方可办理注册
17、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。A．该委托代理行为合法
B．该代理行为的后果应由被代理人承担 C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
18、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。A．3 B．4 C．5 D．6
19、在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。A．被保险人
B．保险合同受益人 C．保险合同投保人 D．保险合同关系人
20、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A．施工单位有维修义务 B．业主自己承担责任
C．施工单位承担保修责任 D．业主可扣减施工单位保修金
21、以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是（）。A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．行业协会的综合信用评价
D．行业协会协助政府部门的综合信用评价
22、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。A．1 B．2 C．1 2 D．24
23、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A．遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 B．遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 C．无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行 D．无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
24、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。A．法庭辩论终结前 B．开庭审理前
C．法院作出判决前 D．最后陈述前
25、以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。A．仲裁实行一裁终局的制度
B．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C．当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理 D．有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
26、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。A．实体权利 B．起诉权 C．胜诉权 D．上诉权
27、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。A．刑事责任 B．违约责任 C．侵权责任 D．行政责任
28、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。A．②①③ B．①②③ C．②③① D．③②①
29、以下不属于专利权的客体的是（）。A．外观设计 B．发明
C．产品设计图纸 D．实用新型
30、下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。
A．第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议
B．第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件 C．招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金
D．对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
31、仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。A．及时通知存货人或者仓单持有人 B．有权随时处理仓储物
C．催告存货人或者仓单持有人及时处置 D．有权随时提取仓储物
32、甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A．应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C．应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请 D．应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
33、下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。A．直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B．直接与该工程项目的总承包企业签订合同
C．可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同 D．受发包单位委托履行工程监理职责
34、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在人场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。A．业主全部承担
B．施工单位全部承担
C．业主和施工单位共同承担
D．工期顺延、费用由施工单位承担
35、关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A．行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止 B．工程建设行业标准实施后也需要复审 C．工程建设地方标准中没有强制性条文
D．工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
36、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行（）。A．初始注册 B．延续注册 C．变更注册 D．增项注册
37、工程监理单位的主要安全义务是（）。A．审查、要求整改或暂时停工、报告
B．平行检验、旁站 C．咨询、监督 D．组织、控制、38、某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。A．属于职务发明创造，甲某有专利申请权
B．属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业 C．甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明
D．甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定
39、提出行政许可申请的法定方式不包括（）。A．电子邮件 B．电话 C．传真 D．信函
40、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。
A．对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件 B．确认发明专利权的案件、海关处理的案件 C．本辖区内重大复杂的案件 D．因不动产提起的行政诉讼案件
41、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。A．法定代表人 B．总经理 C．部门经理 D．项目经理
42、发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当（）。A．不予受理 B．依法受理 C．撤销裁决书
D．重新审理并作出判决
43、关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是（）。
A．分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构 B．项目管理机构应当具有高于承包工程的规模、技术复杂程度的技术、经济管理人员
C．项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员 D．分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员
44、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。
A．对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布 B．全国公布期限比地方确定的公布期限要长
C．司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布
D．通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本区统一公布
45、被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。A．当事人发现可撤销 B．订立 C．被撤销
D．当事人向法院提出撤销合同
46、关于安全生产的说法，错误的是（）。
A．安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施 B．用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价 C．安全设施投入属于预算外工程建设资金
D．建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
47、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）。
A．施工单位不再承担保修责任 B．建设单位自己负责维修 C．施工单位仍须承担保修责任 D．防水材料厂家承担维修责任
48、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年
49、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。A．4月2日 B．4月10日 C．4月20日
50、以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。A．宣读有原告签字的起诉书 B．变更诉讼请求 C．进行和解 D．放弃诉讼请求
51、工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。A．行纪居间 B．技术服务 C．委托代理 D．工程承包
52、工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。A．5日 B．10日 C．15日 D．30日
53、根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。A．动产交付 B．该约定生效 C．登记备案
D．动产转让合同生效
54、属于行政责任种类的是（）。A．留用察看
B．签订履行合同失职罪 C．记大过
D．重大环境污染事故罪
55、某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。A．可以撤销合同
B．有权随时解除合同
C．该合同不具备解除条件
56、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。
A．抵押合同签字盖章
B．房产行政主管部门登记 C．到公证部门公证 D．贷款合同生效
57、以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A．乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解 B．建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C．劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解 D．行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
58、项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）％。A．50 B．60 C．75 D．80
59、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按
工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A．3% B．5% C．8% D．10%
60、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A．工程业绩 B．注册资本 C．技术人员情况 D．技术装备情况
61、在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（A．招标代理机构人员 B．投标人代表 C．招标人
D．评标委员会主任
62、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（A．判决驳回上诉，维持原判 B．裁定撤销原判，发回重审 C．依法改判 D．判决变更
63、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。A．1 B．2 C．3 D．6
64、建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。A．监督检查建筑起重机械的使用情况
B．审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 C．编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字 D．设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
65、下列关于开标的说法正确的是（）。
A．开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行 B．投标人为2人以上的开标有效
C．投标人对开标有异议的应在开标后3 Et内提出
D．招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
66、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。A．技术人员缺乏经验
。））
B．设计错误 C．工人疏忽
D．一般性盗窃和抢劫
67、某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。A．开标由当地建设行政主管部门主持
B．开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证 C．投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 D．开标时不能宣读投标文件
68、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。A．交付 B．登记
C．签订转让合同 D．鉴证
69、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。A．木工 B．钢筋工 C．瓦工 D．电工
70、发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。A．6个月 B．1年 C．3年 D．5年
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0．5分)
71、下列建设工程项目必须实行工程监理的是（）。A．国家南水北调工程 B．住宅工程
C．国际无息贷款援建水利工程
D．城市天然气主管线改造工程E．城市绿化工程
72、按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。A．国家标准 B．行业标准 C．协会标准 D．地方标准 E．企业标准
73、法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。A．被代理人取得或者恢复民事行为能力 B．被代理人或者代理人死亡 C．被代理人丧失民事行为能力
D．指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
E．由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
74、国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。A．技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C．技术复杂，工程量大的项目
D．有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 E．自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
75、劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。A．试用期条款B．保守商业秘密条款 C．劳动保护条款D．劳动纪律条款 E．违反劳动合同的责任条款
76、在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。A．及时检查隐蔽工程 B．参加工程验收 C．提出工期索赔
D．自行完成建设工程主体结构施工 E．对质量不合格的工程无偿修理
77、下列关于联合体投标的说法正确的有（）。A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级
D．联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
E．招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
78、在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。A．顾问方 B．委托方 C．服务方 D．受益方
E．提供咨询的联合体
79、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工l5日前，将（）
报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A．施工企业资质等级证明
B．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C．相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D．堆放、清除废弃物的措施 E．拆除施工组织方案
80、下列关于地役权的说法中，正确的是（）。A．地役权属于不动产用益物权 B．地役权依登记设立
C．土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权 D．地役权不可以单独转让
E．设立地役权应当签订地役合同
81、借款合同中，借款人的义务主要有（）。A．提供担保 B．提供借款 C．提供真实情况 D．不得预扣利息
E．按照约定用途使用借款
82、知识产权的特征包括（）。A．人身权和财产权的双重性 B．专有性 C．地域性 D．绝对性 E．时间性
83、关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A．建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件 B．设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改 C．建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D．设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E．设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
84、对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。A．可以不申请施工许可证
B．属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程 C．必须报国务院建设行政主管部门备案 D．必须办理施工许可证
E．省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
85、我国法的形式主要包括（）。A．宪法 B．刑法 C．国际条约
D．行政法规 E．地方性法规
86、建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A．投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字 B．投标联合体没有提交共同投标协议 C．经评审的投标价格最高 D．投标价格低于成本
E．不同投标人的投标文件由同一个单位编制
87、以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A．认为行政机关侵犯其人身权、财产权 B．国防外交等国家行为
C．行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权
E．行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
88、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。A．项目名称
B．施工场所和期限 C．施工单位资质
D．可能的环境噪声值 E．噪声污染防治措施
89、工程监理单位的安全责任有（）。
A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B．审查专项施工方案
C．对施工安全事故隐患进行处理 D．及时报告安全生产事故 E．组织抢救生产安全事故
90、根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（）。A．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B．不同投标人的投标文件相互混装
C．招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 D．中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的
E．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A．涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行 B．储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内 C．某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业 D．施工企业必须为从业人员办理工伤保险
E．现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
92、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。A．保证 B．抵押 C．动产质押 D．权利质押 E．留置
93、根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。A．合法原则 B．对等原则 C．快捷原则 D．公平原则 E．强制原则
94、下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。A．应以书面形式订立
B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有 C．自合同签订时生效
D．质权人负有妥善保管质物的义务
E．在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
95、建筑业企业资质序列包括（）。A．施工总承包 B．专业分包 C．劳务分包 D．工程总承包 E．专业承包
96、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。A．组织开展安全教育培训与交流 B．监督在建项目安全生产费用的使用
C．检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
D．发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 E．制止违章指挥、违章操作现象
97、首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。A．企业法人营业执照原件 B．企业章程
C．建筑业企业资质申请表及相应的电子文档
D．建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证 E．建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
98、下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C．有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 D．可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E．招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
99、符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）。A．发包人长期拖欠工程价款
B．发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准
C．发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换 D．发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工 E．发包人未能按时提供图纸导致工期延误
100、属于承担民事责任的方式的是（）。A．警告
B．支付违约金 C．解除合同 D．提供抵押物 E．赔礼道歉
答案
1-10
BCDAD CCCCA 11-20 CCDAB DDBAB 21-30 BDDAB CCCCD 31-40 ADCAC CADBD 41-50 AACDB CCDBA 51-60 CABCD ADDBA 61-70 BCCCB BCADC 71-80 ACD ABD ABDE ABDE A BDE BDE ADE ACE ABDE ADE 81-90 ACE ABCE AD
ABE ABCD ABDE BCE ABDE BCD ABCE 91-100 BCDE BCDE AD ACDE ACE CDE BCDE ABC ACD BE
第二篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟
2007一级建造师《法规知识》模拟（3）
一、单选[共70题，每题1分，总计70分]
1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。
A、国务院建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
C、县级以上人民政府建设行政主管部门
D、建设单位的上级主管部门
2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A、30% B、50% C、60% D、70%
3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任
C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例
D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任
4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。
A、招标人指定的其中某一家单位
B、资质等级较高的单位
C、资质等级较低的单位
D、资质等级居中的单位
5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。
A、无效的民事行为，理由为欺诈
B、可撤销的民事行为，理由为欺诈
C、无效的民事行为，理由为违反法律规定
D、有效的民事行为，理由为双方达成合意
6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书
B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书
C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书
D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书
7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。
A、用益物权与担保物权
B、动产物权与不动产物权
C、自物权与他物权
D、抵押权与质押权
8、不属于法律关系终止的情形是（）。
A、自然终止
B、法定终止
C、协议终止
D、违约终止
9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。
A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格
B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理
C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求
D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会
10、下列评标程序合法的是（）。
A、评标委员会成员私下接触投标人
B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门
C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况
D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布
11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、1个月 B、3个月
C、6个月
D、1年
12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。
A、从事相关领域工作满8年
B、具有高级职称
C、有大型建设工程评标经验
D、具有高级职称同等专业水平
13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。
A、以被代理人的名义同自己实施法律行为
B、代理权终止后以被代理人名义订合同
C、代理双方当事人实施同一法律行为
D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益
14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年
B、2年
C、4年
D、20年
15、以下做法符合法律规定的是（）。
A、建设单位将建筑工程肢解发包
B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同
D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包
16、商标权取得的条件是（）。
A、向工商行政管理部门办理登记
B、向商标局申请注册
C、向商标设计者购买该商标
D、向社会公告对该商标的专有
17、下列不属于招标程序的是（）。
A、编制招标文件
B、发布招标通告
C、组织投标机构
D、接受投标书
18、下列权利属于著作人身权的是（）。
A、复制权
B、表演权
C、播放权
D、发表权
19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。
A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司
B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司
C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行
D、甲公司无合同解除权
20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A、10小时
B、15小时
C、24小时
D、48小时
21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。
A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位
B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件
C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续
D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。
A、工程质量监督机构
B、工程监理企业
C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位
23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。
A、《中华人民共和国建筑法》
B、《建设工程质量管理条例》
C、《建设工程安全生产条例》
D、《工程建设标准强制性条文》
24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。
A、建设单位的上级主管部门
B、水土行政主管部门
C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门
D、国务院环保行政主管部门
25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门
D、国家发展和改革委员会
26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。
A、给予警告，没收违法所得
B、并处3000元以上5万元以下罚款
C、取消担任评标委员会成员的资格
D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任
27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。
A、10日
B、15日
C、30日
D、60日
28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。
A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行
C、按照有利于保护债务人的方式履行
D、按照交易习惯履行
29、安装工程一切险的维修期从（）算起。
A、合同规定的竣工日期
B、实际投入使用日期
C、实际完工验收之日
D、实际投入使用或完工验收之日
30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。
A、甲市人民法院
B、乙市人民法院
C、丙市人民法院
D、丁市人民法院
31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。
A、7日
B、10日
C、15日
D、30日
32、外观设计取得专利权的条件为（）。
A、创造性
B、新颖性
C、实用性
D、专有性
33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。
A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上25万元以下
C、中标项目金额的5‰以上10‰以下
D、中标项目金额的5%以上10%以下
34、下列做法不符合法律规定的是（）。
A、在危险废物的包装物上设有识别装置
B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费
C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告
D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运
35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A、1-2年
B、1-3年
C、2-3年
D、2-4年
36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。
A、某公司为其员工购房向银行提供担保
B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿
C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议
37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、县级以上人民政府交通水利等有关部门
C、国务院交通、水利部门
D、国务院建设行政主管部门
38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。
A、1/3以上
B、1/2以上
C、2/3以上
D、3/4以上
39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。
A、审查批准国家建设计划和国家预决算
B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行
D、指导建设单位进行工程承包
40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。
A、由代理人承担责任
B、由第三人承担责任
C、由代理人和第三人承担连带责任
D、由代理人和第三人承担按份责任
41、下列属于物权的客体是（）。
A、物
B、行为
C、事件
D、智力成果
42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督
B、社会舆论监督
C、公众举报监督
D、社区报告监督
43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。
A、5日
B、10日
C、15日
D、30日
44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。
A、自愿注册原则
B、先申请原则
C、优先权原则
D、单一性原则
45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。
A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失
D、甲可以要求乙承担违约责任
46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。
A、施工总承包单位
B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
47、下列权利中可以质押的是（）。
A、股份
B、债券
C、发表权 D、修改权
48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。
A、合同条款空缺
B、协议补充
C、合同条款缺陷
D、法定补充
49、下列做法符合安全生产要求的是（）。
A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程
B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工
C、施工单位将废水直接排放到沟渠中
D、施工单位配备专职安全生产管理人员
50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。
A、施工单位技术负责人
B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师
D、建设单位项目负责人
51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。
A、被代理人或代理人死亡
B、代理期限届满或代理事务完成
C、代理人丧失民事行为能力
D、被代理人取得或恢复民事行为能力
52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。
A、1万员以上5万元以下
B、2万员以上10万元以下
C、违法所得1倍以上10倍以下
D、违法所得1倍以上5倍以下
53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。
A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务
54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局
B.省、自治区、直辖市地方税务局
C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局
D.县级以上国家税务局、地方税务局
55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。
A.指定被审查单位购买产品权
B、现场调查取证权
C.现场处理权
D、查封、扣押行政强制措施权
56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.约定仲裁无效的条款
D.选定仲裁委员会
57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。
A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位
B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料
C.未取得施工许可证而擅自施工
D.验收不合格擅自交付使用
58.下列不属于企业终止原因的是()。
A.违反法律法规给责令撤销
B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散
C.根据法律法规程序被并购
D.依法被宣告破产
59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。
A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务
B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担
C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务
D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务
60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。
A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格
B.鉴定结论存在缺陷
C.鉴定程序严重违法
D.鉴定结论明显依据不足
61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.仲裁判决作出后
B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后
D.仲裁庭首次开庭前
62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.可撤销
63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。
A.质押合同不成立
B.质押合同成立但不生效
C.质押合同生效但不具有对抗效力
D.质押合同生效且具有对抗效力
64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。
A.5万元以上10万元以下
B.10万元以上30万元以下
C.项目合同金额的5%以下
D.项目合同金额的5%以上10%以下
67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。
A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行
B.裁定终结执行
C.裁定宣告该公司破产
D.裁定执行该公司投资人的其他财产
68.邀请招标指的是()。
A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。
A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏
B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂
C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障
70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。
A.2名
B.3名
C.2名以上
D.3名以上
二、多项选择题
1.招标人()确定中标人。
A.根据评标委员会的书面评标报告确定
B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定
C.授权评标委员会直接确定
D.招标人审查投标文件后确定
E.招标人与评标委员会商议后确定
2.招投标活动的基本原则包括（）。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.鼓励交易原则
E.诚实信用原则
3.建筑工程监理的依据包括()。
A.法律、行政法规
B.施工单位的施工计划
C.有关技术标准
D.有关设计文件
E建筑工程承包合同
4.下列属于投标程序的是()。
A.组织投标机构
B.编制投标文件 C.接受投标书
D.开标
E.投标文件的送达
5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。
A.工程设计不符合建筑工程质量标准
B.工程施工不符合工程设计要求
C.工程施工不符合施工技术标准
D.工程施工不符合合同约定
E.工程设计不符合合同约定的质量要求
6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。
A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同
B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为
C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的
D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权
E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权
7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．
A.有编制招标文件的能力
B.有从事招标业务的营业场所
C.有组织评标的能力
D.有从事招标业务的资金
E.有可以作为评标委员会人选的专家库
8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。
A.已提交的投标保证金不予退还
B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任
C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失
D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任
E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还
9.民事法律行为的成立要件包括()。
A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益
E.行为形式合法
10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。
A.商业秘密
B.著作权
C.商标权
D.专利权
E.自物权
11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。
A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格
B.对取消投标资格予以公告
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款
D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书
12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。
A.安全生产设施
B.地基基础
C.主体结构
D.环境质量
E.相关工程建设各方主体的质量行为
13.证据保全的方法有()。
A.向证人进行询问调查,记录证人证言
B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写
C.讯问当事人,制作讯问笔录
D.对证据进行鉴定或勘验
E.对证据经过法庭质证
14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元
B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费
C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费
E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用
15.法律事件包括()。
A.积极事件
B.消极事件
C.自然事件
D.社会事件
E.意外事件
16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。
A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
C有违法所得的,并处没收违法所得
D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格
E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效
17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。
A.当事人之间有仲裁协议
B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由
C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围
D.纠纷已经过诉讼程序
E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解
18.下列权利中属于著作财产权的是()。
A.复制权
B.发表权
C.表演权
D.署名权 E.播放权
19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。
A.乙丙间的合同是无效的
B.乙丙间的合同是效力待定的
C.甲可以向丙要回玉器
D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护
E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权
20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。
A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少
D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加
E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款
21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。
A.责令停止违法行为,没收违法所得
B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款
C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款
D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书
E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
22.承担缔约过失责任的情形包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
C.故意提供虚假情况
D.以合法形式掩盖非法目的
E,因重大过失造成对方财产损失
23.工程竣工验收报告应当包括()。
A.工程报建日期 B.环境影响报告书
C.施工图设计文件审查意见
D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.验收人员签署的竣工验收原始文件
24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。
A.按无效合同处理
B.按可撤销合同处理,理由为欺诈
C.按可撤销合同处理,理由为重大误解
D.按有效合同处理,双方可协商解除
E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失
25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。
A.未在指定的媒介上发布招标公告的
B.邀请招标不依法发出投标邀请书的
C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的
E.收受投标人行贿为其谋取中标的
26.下列属于有效合同的构成要件的是()。
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.合同条款完整明确
C.意思表示真实
D.不违反法律或社会公共利益
E.行为人具有完全的民事行为能力
27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。
A.商品房买卖合同纠纷
B.建设工程合同纠纷
C国际货物买卖纠纷
D技术进出口合同纠纷
E人身损害赔偿纠纷
28.下列做法符合法律规定的是()。
A.将含病原体废水经消毒达标后排放
B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
C设置专用场所露天堆放废物矿石
D在危险废物的包装上设有识别标志
E收集危险废物的场所直接转做厂房使用
29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。
A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品
B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品
C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模
D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利
E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率
30.无权处分合同的特征包括()。
A.行为人没有对他人财产的处分权
B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同
D.无权处分合同属于无效合同
E.无权处分合同属于效力待定合同
答案：
单选：
1、A
2、B
3、D
4、C
5、C
6、B
7、C
8、B
9、C、10、D
11、A
12、C
13、B
14、C
15、D
16、B
17、C
18、D
19、B 20、C
21、B
22、A
23、D
24、B
25、C
26、D
27、B
28、A
29、D 30、A
31、A
32、B
33、C
34、D
35、B
36、C
37、B
38、C
39、D 40、C
41、A
42、B
43、C
44、C
45、B
46、D
47、B
48、A
49、D 50、C
51、B
52、D
53、B
54、C
55、A
56、C
57、B
58、C
59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：
1、ABC
2、ABCE
3、ACDE
4、ABE
5、BCD
6、ABCD
7、AC
8、AB
9、ABCE
10、ABCD
11、ABD
12、BCDE
13、ABD
14、ABDE
15、CDE
16、ABCD
17、ABC
18、ACE
19、BE 20、ABE
21、ABDE
22、ABC
23、ACDE
24、BE
25、ABCD
26、ACD
27、AB
28、ACD
29、BD 30、ABCE
第三篇：一级建造师《法规及相关知识》模拟试卷8
一级建造师《法规及相关知识》模拟试卷8
2008-1-17 13:26
页面功能 【字体：大 中 小】【打印】【关闭】
单项选择题
1、建设工程的供热与供冷系统在正常使用条件下，最低保修期为()。A、1个采暖期、供冷期 B、2个采暖期、供冷期 C、3个采暖期、供冷期 D、4个采暖期、供冷期
2、根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经()通过。A、代表1／2以上表决权的股东 B、代表2／3以上表决权的股东
C、出席股东大会的股东所持表决权的1／2以上 D、出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上
3、当事人对合同变更的内容约定不明确的，以下说法正确的是()。A、当事人可申请撤销合同
B、按提出变更的当事方的意思处理 C、推定为未变更
D、根据合同变更目的推定变更内容
4、B公司授权其采购员去采购A公司的某产品100件，采购员拿着盖有公司公章的空白合同书与A公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后,应当()。A、要求B公司支付200件产品的货款 B、B公司可以向A公司无偿退货
C、由A公司交付100件产品，B公司支付相应的货款 D、由A公司交付200件产品，B公司支付相应的货款
5、甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。A、甲公司 B、乙公司
C、甲公司和乙公司连带 D、建设单位
6、在安全生产中，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可
A、能的应急措施后撤离作业场所，这是从业人员行使()。B、拒绝权 C、紧急避险权 D、求偿权 E、知情权
7、《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建没单位应当将拆除工程发包给()的施工单位。
A、能完成拆除任务 B、具有相应资质等级 C、专业拆除
D、达到拆除施工要求
8、某施工单位因排放污水导致附近几十户人家的井水受到污染，数人严重中毒。下列表述正确的是()。A、若该单位能证明其污水排放标准是符合有关排污标准规定的，则该单位不承担民事责任 B、若该单位能证明自己主观上没有任何过失，则不承担民事责任 C、若造成重大财产损失和人身伤害，可对直接责任人追究刑事责任
D、受害居民提起损害赔偿之诉的时效是2年，自其知道受到污染侵害时起算
9、下面行为中没有违反《安金生产法》的是()A、甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人贯报告，后事故发生 B、某丁没按照本单位的规定在施工现场戴安全帽 C、某项目经理强行要求有“恐高症?的某丙高空作
D、某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场
10、以下不属于消防重点单位的职责的是()。A、建立防火档案，确定消防安全重点部位
B、将员工宿舍设置在仓库楼上，以保证仓库内物品的安全 C、实行每日防火巡查
D、对职工进行消防安全培训
11、根据《合同法》，以下表述正确的一项是()。A、解除合同应当办理批准、登记手续
B、合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止 C、合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同 D、被解除的合同自始没有法律效力
12、在买卖合同中，出卖人多交付标的物的，买受人则()。A、不得拒绝接收多交付部分 B、买受人不得接收多交付部分
C、买受人接收多交部分的，可以不支付价款
D、买受人接收多交部分的，应当按合同价格支付价款
13、对于工程建设业来说，以下标准不属于强制性标准的是()。A、工程建设勘察设计、施工及验收等通用的综合标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的通用的信息技术标准 D、产品质量检验标准
14、建设单位领取建筑施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，但是()。
A、只能申请一次延期 B、可以申请两次延期 C、只能申请两次延期
D、延期以两次为限，每次不超过三个月
15、根据《建设工程安全生产管理条例》，有关设计、监理单位安全生产管理责任和义务说法不正确的是()。A、设计单位对涉及施工安全重点部位和环节应在设计文件中注明，并提出防范安全生产事故的指导意见 B、如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任
C、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 D、监理单位应严格按照法律、法规和强制性标准的要求实施监理，并对建设工程安全生产与施工单位承担监理责任
16、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，在正常使用条件下的最低保修期限为()。A、三年 B、四年 C、五年 D、十年
17、甲公司欠某供应商200万元货款，现甲公司准备将公司的一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于甲公司分立后200万元债务的清偿问题，下列说法正确的是()。A、应当由甲公司承担全部债务 B、应当由乙公司承担全部债务 C、应当由甲、乙公司承担连带责任 D、甲公司与乙公司均不承担清偿责任
18、工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A、招标工程所在地的建设行政主管部门 B、国务院建设行政主管部门
C、工程招标代理机构所在地建设行政主管部门 D、工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
19、个人独资企业解散的，财产应当按照()顺序清偿。A、所欠职工工资和社会保险费用，其他债务，所欠税款 B、所欠税款，所欠职工工资和社会保险费用，其他债务 C、所欠税款，其他债务，所欠职工工资和社会保险费用 D、所欠职工工资和社会保险费用，所欠税款，其他债务 20、关于固体废物污染防治，下列说法错误的是()。A、危险废物的包装物，处置场所必须设有识别标志 B、禁止将危险废物与旅客用同一运输工具载运
C、转移危险废物必须填写转移单向移出地和接受地环保部门报告 D、收集储存危险废物必须混合收集、储存、运输、处置
21、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()进行验收。A、施工总承包单位 B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
22、下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是()。A、办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费 B、对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查 C、对建设单位组织的竣工验收程序实施监督
D、对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚
23、附带投保的土木建筑工程项目可在安装险内附带投保，如果这些土木建筑工程项目超过总价的50％，整个项目则()。A、按安装工程一切险投保 B、按一般财产险投保 C、按建筑工程一切险投保 D、按第三者责任险投保
24、实行施工总承包的，由()支付意外伤害保险费。A、监理单位 B、分包单位 C、总承包单位 D、建设单位
25、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》。这个规定违反了()。A、公开原则 B、公平原则 C、公正原则 D、诚实信用原则
26、我国《合同法》所规定的同时履行抗辩权。是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在()以前，有权拒绝先为给付的权利。A、自己利益未实现之前
B、当事人另一方未为对待给付 C、对方当事人未要求履行 D、对方当事人未应自己的要求开始履行
27、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。A、可以拒绝承扣保证责任 B、应当承担保证责任 C、应当承担债务
D、应当在保证范围内承担保证责任
28、法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力，这是()。A、法律关系撤消 B、法律关系变更 C、法律关系终止 D、法律关系中止
29、我国法律对违约责任实行的是()。A、无过错责任原则 B、过错责任原则 C、过错推定责任原则 D、严格责任原则
30、达到一定标准的工程建设项目必须招标，以下()不属于招标标准之一。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上（源自建设工程教育网）B、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
D、单项合同估算价低于50万元人民币，但项目总投资额在1000万元人民币以上 多项选择题
1、以下关于固体废物污染环境防治规定表述正确的有()。
A、露天堆放冶炼渣、化工渣、尾矿等固体废物，应设置明显的安全警示标志
B、企业事业单位应合理选择，利用原材料、能源，采用先进的工艺设备，减少工业固体废物的产生量
C、禁止进口可以用做原料的废物
D、城市生活垃圾收集、储存、运输应当符合环境保护和环境卫生规定 E、被淘汰的落后工艺设备不得转给他人使用
2、无因管理的成立，必须具备()条件。A、管理他人事物 B、为他人管理的意思 C、无法定或约定的义务 D、不违反本人的意思 E、被管理者支付管理费用
3、关于代理，以下各项表述中不正确的是()。A、书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 B、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任
C、代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任． D、第三人知道行为没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
E、被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任
4、由主管单位监督管理消防工作的单位是()。A、市级以上示范住宅区 B、公益机构 C、军事设施 D、矿井地下部分 E、核电厂
5、重复保险是指()。
A、投保人对同一保险标的分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 B、投保人就同一受益人分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 C、投保人对同一保险利益分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 D、投保人对同一保险事故分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 E、投保人对同一保险金额分别向两个以上保险人订立保险合同的保险
6、建筑工程监理的依据包括()。A、法律、行政法规 B、施工单位的施工计划 C、有关技术标准 D、有关设计文件 E、建筑工程承包合同
7、评标委员会里的专家由招标人从()中确定。A、招标人上级主管部门提供的专家名册 B、国务院有关部门提供的专家名册
C、省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册 D、项目所在地人民政府推荐的专家名册 E、招标代理机构的专家库
8、在履行技术咨询合同、技术服务合同的过程中，顾问方或服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，如没有在合同中约定归属，则该成果应届于()。A、顾问方 B、委托方 C、服务方 D、受益方
E、与受益方有利害关系的第三人
9、以下关于固体废物污染环境防治规定表述正确的有()。A、露天堆放冶炼渣、化工渣、尾矿等固体废物，应设置明显的安全警示标志
B、企业事业单位应合理选择，利用原材料、能源，采用先进的工艺设备，减少工业固体废物的产生量
C、禁止进口可以用做原料的废物
D、城市生活垃圾收集、储存、运输应当符合环境保护和环境卫生规定 E、被淘汰的落后工艺设备不得转给他人使用
10、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生()情况下，诉讼时效中断。
A、发生不可抗力不能行使请求权的 B、承包商提起诉讼
C、承包商向业主发出支付工程款的通知 D、业主书面同意7天后支付工程款 E、发生其他障碍不能行使请求权的
11、根据《合同法》的规定，导致合同终止的原因主要有()。A、债务已经按照约定履行 B、债务互相抵消
C、当事人一方延迟履行债务 D、债务人依法提存标的物 E、债权债务同归于一人
12、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，将受到()处罚。A、取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格 B、对取消投标资格予以公告
C、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5％以上10％以下的罚款 D、由工商行政管理机关吊销营业执照 E、降低资质等级，吊销资质证书
13、根据我国《民事诉讼法》的有关规定，下列关于证据保全的说法错误的有()。A、证据保全只能依当事人申请进行。人民法院不得依职权作出 B、当事人在举证期限内随时可以申请保全证据 C、当事人申请保全证据的应当提供相应的担保
D、人民法院进行证据保全时应有当事人或诉讼代理人在场 E、人民法院可以主动采取诉讼保全措施
14、违反建筑法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，()。A、责令改正，处以罚款 B、责令停业整顿
C、造成损失的，依法承担赔偿责任 D、降低资质等级或者吊销资质证书 E、构成犯罪的，依法追究刑事责任
15、纳税人有下列()情形，税务机关有权核定其应纳税额。A、依照法律、行政法规规定可以不设置账簿的 B、纳税人申报的计税依据有正当理由偏低的 C、擅自销毁账簿或拒不提供纳税资料的
D、成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的 E、依照法律、行政法规的规定应当设置但没有设置账簿的
16、根据《工程建房议项目招标范围和规模规定》，符合必须进行招标的条件是()。A、施工单项合同估算价在200万人民币以上
B、重要设备、材料采购单项合同估算价在50万人民币以上的 C、监理单项合同估算价在50万人民币以上的 D、设计单项合同估算价在50 人民币以上的 E、项目总投资额在3000万人民币以上的
17、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中，()可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据。
A、乙公司在要约中确定了承诺期限 B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作 C、乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复
D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知
E、甲公司的承诺已经到达乙公司后，乙公司才发出撤销要约的通知
18、以下事件属于不可抗力范围的有()。A、水火灾 B、瘟疫 C、因工负伤 D、罢工 E、地震
19、因继承遗产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A、被继承人死亡时住所地 B、被继承人经常居住地 C、主要遗产所在地 D、继承人住所地 E、执行遗产动产地
20、下列情形中，债权人可以向法院请求行使撤销权的是()。A、债务人怠于行使其到期债权 B、债务人放弃其到期债权 C、债务人丧失履约能力
D、债务人无偿将财产赠与他人
E、债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知道该情形
21、某项建设工程的招标人甲公司向社会公开发布招标公告。乙公司向甲公司寄发了投标书。后乙公司中标，甲公司向乙公司寄发了中标通知书。以下表述错误的是()。A、甲公司发出中标通知书之日起，甲公司的承诺开始生效 B、乙公司向甲公司寄发投标书的行为属于要约邀请行为
C、中标通知书寄出后，甲公司如有特殊情况可以修改部分中标项目而无须承担法律责任 D、招标文件要求中标人提交履约保证金的，乙公司可以和甲公司私下商议免交 E、乙公司中标后经招标人同意可以将中标项目分包给他人，并由分包人就分包项目对招标人负责
22、下列关于仲裁的表述，正确的是()。A、当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议
B、仲裁协议可以是在纠纷发生前形成，也可以在纠纷发生后形成 C、仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权 D、仲裁裁决书自双方签字之日起生效
E、仲裁裁决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制执行
23、以下为要约邀请的行为有()。A、拍卖公告 B、招殷说明书 C、寄送价目表 D、招聘广告 E、招标公告
24、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。A、因承包商资质不够导致的纠纷 B、因无权代理与表见代理导致的纠纷 C、因联合体承包导致的纠纷 D、因“挂靠”问题而产生的纠纷 E、因履约范围不清而产生的纠纷
25、甲公司向乙公司订购一批钢材，合同订立时乙公司谎称自己代理的国产钢材为进口钢材。不久甲公司得知实情，但此时盛传进口钢材有质量问题，于是甲仍有意履行合同。而乙公司希望将钢材以高价售给其他公司。下列表述中，正确的是()。A、甲公司向乙公司催告交货，则合同有效 B、甲公司向乙公司交付了预付款，则合同有效
C、甲公司向乙公司送交合同有效的确认通知，则合同有效 D、乙公司以合同存在欺诈事由而主张撤销合同，则合同无效 E、乙公司是欺诈方，无权行使撤销权
单项选择题答案
1：B| 2：D| 3：C| 4：D| 5：C| 6：B| 7：B| 8：C| 9：D| 10：B| 11：C| 12：D| 13：D| 14：D| 15：B| 16：C| 17：C| 18：A| 19：D| 20：D| 21：D| 22：B| 23：C| 24：C| 25：B| 26：B| 27：A| 28：C| 29：D| 30：D| 多项选择题答案
1：BDE| 2：ABCD| 3：AB| 4：CDE| 5：ACD| 6：ACDE| 7：BCE| 8：AC| 9：BDE| 10：BCD| 11：ABDE| 12：ABD| 13：ABCD| 14：ACE| 15：ACDE| 16：ACDE| 17：ACDE| 18：ABDE| 19：AC| 20：BD| 21：BCDE| 22：ABC| 23：ABCE| 24：ABCD| 25：ABCE|
第四篇：2018 一级建造师《法规》模拟试卷(一)
2018 一级建造师《法规》模拟试卷
（一）一、单项选择题（每道题 1 分，共计 70 分）
1． 施工企业的分公司、项目经理部均不具有法人资格，根本原因是其（A． 没有依法成立 B． 没有必要的财产或经费 C． 没有自己的组织机构和场所 D． 不能够独立承担民事责任
2． 建设工程活动中，不可以委托代理的是（）。A．工程项目招标 B．施工合同纠纷诉讼 C．组织和参与竣工验收 D．材料和设备采购
3.下列物权中，属于用益物权的是（）。A．房屋抵押权 B．房屋租赁权 C．建设用地使用权 D．土地所有权
4.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A．占有权 B．使用收益权 C．自由处分权 D．优先受偿权
5.建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。A．转让、互换 B．出资、赠与
C．抵押
D．质押）。
6.某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。A．该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B．该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨
C．如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设
施一定一并抵押
D．如该公司在 3 年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为 70 年 7.关于物权保护的说法，正确的是（）。A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C．侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
0
D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物
8.甲是某产品的专利权人，乙于 2008 年 3 月 1 日开始制造和销售该专利产品。甲于 2009 年 3 月 1 日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售
台，乙共销售侵权产品 300 台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列哪一选项是正确的？（）
A．200 万元 B．250 万元 C．300 万元 D．500 万元 9.关于担保的说法，正确的是（）。A． 担保是用益物权的一种 B． 担保的目的是保障特定债权实现 C． 担保合同是主合同
D． 反担保不适用《担保法》的规定
10.公司甲以其名下的一栋办公楼作为抵押物，为公司乙向银行申请贷款做担保，并在登记机关办理了抵押登记。该担保法律关系中，抵押人为（）。A．公司甲 B．公司乙
C．银行
D．登记机关
11.某工程已投保建筑工程一切险。保险期间，因基坑支护和降水施工工艺不当造成损失，并导致被保险工程危险程度显著增加。施工企业及时通知了保险人，保险人（）。A． 不能增加保险费，但可以解除保险合同 B．不能解除保险合同，但可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D．应当赔偿施工企业的损失
12.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应事先取得的批准文件不包括（）。A．建设用地批准书 B．建设工程规划许可证 C．安全生产许可证 D．消防设计审核批准文件
13.下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A． 某临时建筑未申请领取施工许可证即开工
B． 某工程遭遇洪水，中止施工半年后向发证机关作了报告 C． 某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工
D． 某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证 14.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A． 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B． 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C． 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D． 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
15.甲公司承揽了一项建筑工程，但建设主管部门在施工现场检查发现，施工项目部的项目经理、技术负责人、核算、质量、安全管理人员劳动合同及社保关系均在乙公司。该项目经理部行为的法律后果应由（）
承担。A． 乙公司 B． 甲公司
C． 甲公司和乙公司连带
D． 项目经理、乙公司和甲公司连带
16.注册建造师有下列情形之一的，应当撤销其注册（）。A． 聘用单位破产的
B． 已与聘用单位解除劳动合同的 C． 年龄超过 65 周岁的 D． 以欺骗手段取得注册的
17.刘某是在甲施工企业执业的注册建造师，受企业委派担任一个施工总承包项目的项目经理。属于其合法执业活动的是（）。
A． 为配合业主方尽快办理房产证，在有严重质量缺陷的某分项工程质量验收单上签章 B． 在该项目竣工预验收期间，根据企业安排到另一中标项目上同时担任施工项目经理 C． 对分包企业注册建造师签章的施工管理文件进行修改 D． 在分包工程质量合格文件上签字并加盖执业印章
18.根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A． 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B． 投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C． 投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D． 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回
19.某施工招标文件要求投标人能够采用某特定的专利技术，而该专利技术并非实施该工程所必需。该招标人的行为属于（）。A． 与投标人串通 B． 内定中标人
C． 以不合理条件排斥投标人 D． 指定分包
20.投标人的投标文件，应当（）。A． 包括拟签订合同的主要条款
B． 包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩 C． 包括履约保证金
D． 在投标截止时间前提交评标委员会
21.关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是（）。A． 投标人撤销投标文件的，可以重新投标
B． 投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金
C． 投标人撤回投标文件的，应当以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人 D． 投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标 22.禁止投标人低于成本竞价，其中”成本”是指（）。A．直接费 B．项目施工成本 C．企业个别成本 D．社会平均成本
23.依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起 15 日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A． 发出中标通知书 B． 合同签订 C． 投标有效期结束 D． 确定中标人
24.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A．联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B．如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C．工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D．负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务
25.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A． 允许他人以自己名义承揽工程 B． 以他人名义承揽工程 C． 保修书期限、内容违法 D． 泄露商业机密
26.施工承包合同的从合同是（）。A．监理合同 B．采购合同 C．仲裁协议 D．保证合同
27.下列关于合同效力的说法中正确的是（）。
A．合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力
B．要约和承诺是订立合同必经的阶段，若只停留在要约阶段，合同根本未成立
C．当事人采用合同书形式订立合同的，承诺生效时合同成立 D．合同成立即意味着合同的生效
28.甲乙双方于 2016 年 1 月 1 日在 A 地签订某施工材料采购合同，约定 2016 年 3 月 1 日在 B 地履行。当事
人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市
场价格履行。
A． 2016 年 1 月 1 日 A 地 B． 2016 年 1 月 1 日 B 地 C． 2016 年 3 月 1 日 A 地 D． 2016 年 3 月 1 日 B 地
29.甲公司委托王某购买水泥，王某在建材市场发现钢材价格非常便宜，仅 2000 元/吨，就以甲的名义与供货
商乙签订了 200 吨钢材供货合同。随后乙催告甲予以追认，而甲未置可否。一个多月后，钢材价格飙涨
到 2400 元/吨，甲要求乙按照合同约定供货 200 吨，乙拒绝。下列说法正确的是（A． 乙拒绝供货构成违约
B． 合同已经生效，甲有权要求乙履行合同 C． 王某代签的合同已经失效 D． 王某的行为构成表见代理）。
30.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同
意。针对本案，下列表述中正确的是（）。A． 材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B． 材料商转让自己的债权应经承包人同意
C． 若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D． 即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
31.甲、乙双方于 2012 年 3 月 10 日签订一份固定总价施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了
施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。
乙方欲行使撤销权，则应当在（A．2013 年 3 月 10 日 B．2013 年 3 月 20 日 C．2014 年 3 月 10 日 D．2014 年 3 月 20 日）前行使。
32.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明
D．债权人免除债务
33.某工程在9月10日发生了地震迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日
发包人接
到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》规定，该施工合同解除应为（A． 9月10日 B． 9月15日 C． 9月17日 D． 9月18日
34.施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。该劳动合同属于（）。A． 固定期限合同，可以约定不超过 2 个月的试用期 B． 无固定期限合同，可以约定不超过 6 个月的试用期 C． 以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 D． 非全日制合同，不得约定试用期
35.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（）。A． 劳动关系自转正之日起建立
B． 用人单位最迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同 C． 用人单位不得解除无固定期限劳动合同
D． 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同
36.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定试用期六个月，六个月后再根据王某工作表现，确定劳动合同期限。关于该劳动合同，下列选项中表述正确的是（）。A． 该劳动合同应视为无固定期限合同
B． 该劳动合同没有约定合同期限，属于无效合同
C． 由于双方约定的试用期长度没有超过法律规定，所以该试用期成立 D． 该试用期不成立，六个月应视为劳动合同期限
37.下列做法符合我国《劳动合同法》相关规定的是（）。
A．张某应聘某大型外企任项目经理被录用，企业为方便管理扣押张某建造师注册证书 B．赵某与某公司签订劳动合同，约定试用期一年，转正后再改签订无固定劳动合同
C．王某与某劳务派遣公司签订劳动合同，并被派遣到 A 单位工作，但 A 单位拒绝与王某签订劳动合同
D．李某与某企业签订一份劳动合同，约定的薪水待遇明显低于同行业同岗位薪资水平，该合同显失公平应）。
属无效劳动合同
38.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）。A． 和解 B． 调解
C． 投诉 D． 仲裁
39.甲建筑公司拖欠田某劳动报酬，于 2013 年 10 月 8 日双方发生争议，并于 2014 年 11 月 1 日，劳动 合同终止，则田某最迟应在（）之前提出劳动仲裁。A．2014 年 10 月 8 日 B．2015 年 10 月 8 日 C．2015 年 11 月 1 日 D．2016 年 11 月 1 日
40.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A．合同生效后 B．交付工作成果时 C．完成工作成果 50%时 D．完成全部工作成果前
41.在买卖合同中，标的物所有权自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A．合同生效时 B．合同订立时 C．标的物交付时 D．合同履行时
42.施工设备租赁期间，发生（）事件的，不影响租赁合同的继续履行。A． 设备未按照国家规定配备保险、限位装置，危及承租人安全 B． 承租人无正当理由拖延支付租金，经通知，逾期仍不支付 C． 出租人通知承租人已将该设备转卖他人 D． 承租人未经出租人同意，将施工设备转租他人 43.货运合同的标的是（A．货物本身 B．运输行为 C．财产权利 D．劳务
44.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括（A． 施工场所和期限
B． 施工中可能产生的环境噪声值 C． 施工环境噪声污染防治措施）。）。
D． 施工单位资质
45.市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。A． 建设单位 B． 监理单位
C． 建设行政主管部门 D． 环境保护主管部门
46.根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施正确的是（）。A． 委托个体户运输酸液等建筑垃圾
B． 固体废物出省，向接受地环境保护部门提出申请
C． 危险废物交由有资质单位进行处理，应急预案向环境保护部门备案 D． 建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理
47.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。A．本单位负责人 B．总监理工程师
C．当地建设行政主管部门 D．当地文物行政主管部门
48.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A． 安全 B． 重大死亡 C． 死亡 D． 重伤
49.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
50.建筑施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产
许可证 A．2 B．1 C．3
D．5 51.施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是（）。
A．应当由注册建造师担任 B．应当经企业法人书面授权
C．应及时、如实报告生产安全事故情况 D．在施工前向作业班组做技术交底
52.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A．甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见
B．乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员 C．丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换
D．丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避
53.劳务派遣工的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，由（）负责。A． 劳务派遣单位 B． 劳务用工单位 C． 工会
D． 建设行政主管部门
54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A．由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区
B．经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍 C．施工现场的办公用区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管 D．施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证
55.施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A． 都是强制性险种
B． 被保险人都是现场危险作业人员 C． 保险期间都是从开工到竣工 D． 保费都由企业承担，个人不承担
56.生产经营单位应当制定应急预案演练计划，并根据本单位的事故预防重点，进行（）。A．每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B．每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 C．每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D．每年至少组织一次的现场处置方案演练
57.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应当提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。
A． 建设单位在招标文件中 B． 施工单位在投标文件中 C． 监理单位在监理规划中 D． 设计单位在设计文件中
58.根据《安全生产条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、检测合格证明和（）。A．生产企业资质证明 B．生产企业营业执照 C．生产许可证 D．经营许可证
59.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）属于（A． 强制性国家标准 B． 推荐性国家标准 C． 强制性行业标准 D． 推荐性行业标准
60.施工单位必须按照工程设计要求、（），对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A． 施工技术标准和合同约定 B． 施工组织设计
C． 强制性标准和推荐性标准 D． 监理通知
61.施工单位试验员的取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A． 在甲方技术人员监督下，将砌筑砂浆报送上级公司有相应检测资质的实验室进行检测 B． 在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C． 试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D． 在施工技术人员监督下，对进场的防水材料随机抽取样品
62.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A． 施工单位 B． 建设单位 C． 监理单位 D． 建设主管部门
63.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A． 法定代表人）。
B． 经营负责人 C． 项目负责人 D． 直接责任人
64.关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担 B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务
D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，应当通知施工单位按强制性标准施工 65.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A． 技术档案已经移交城建档案馆 B． 已经办理竣工结算
C． 施工单位已经出具工程保修书 D． 各单位共同签署质量合格文件 66.以下属于行政纠纷的是（）。A．施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款 B．税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道 C．注册建造师王某不服注册机关作出的不予注册的决定 D．建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解 67.关于仲裁特点的说法，正确的是（）。A． 仲裁委员会隶属行政机关 B． 仲裁以公开审理为原则 C． 仲裁员由当事人协商确定 D． 仲裁裁决作出后可以上诉
68.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A． 和解 B． 调解 C． 诉讼 D． 仲裁
69.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A．原告住所地 B．合同签订地 C．仲裁机构所在地 D．标的物所在地 70.以下不属于民事诉讼当事人的是（）。A．原告、被告 B．共同诉讼人
C．无独立请求权的第三人 D．诉讼代理人
二、多选题（每道题 2 分，共计 60 分）
71.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。A． 行政法规的效力低于法律
B． 地方性法规的效力低于地方政府规章 C． 地方性法规在本辖区内的效力高于法律
D． 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E． 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 72.建筑工程一切险的保险范围包括（）损失。
A． 挖掘机挖到坚硬地层过度磨损需要检修 B． 雷电击毁现场施工用配电柜 C． 台风摧毁施工现场内的临时工程 D． 大雨造成现场档案资料损毁 E． 由于设计错误导致部分工程拆除重建
73.根据住建部《建筑工程发包与承包计价管理办法》，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（A． 设有最低投标限价 B． 设有最高投标限价 C． 编制标底 D． 委托招标代理机构 E． 采用工程量清单计价
74.以下（）社会保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。A． 基本养老保险 B． 基本医疗保险 C． 工伤保险 D． 失业保险 E． 生育保险
75.建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（）。A．项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80% B．项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准 C．项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作）。
D． 项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人
E． 项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作
76.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身追究暂行办法》，有下列（上人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任。A． 发生工程质量事故
B． 严重工程质量问题被投诉并造成恶劣社会影响 C． 施工进度严重拖延被媒体曝光 D． 工程款未结清造成群体性事件
E． 由于勘察、设计、施工问题造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用
77.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。
A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂 C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜
78.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应当明确的内容有（）。A． 保修范围 B． 保修期限
C． 质量保证金退还方式 D． 质量保证金预留比例和期限 E． 保修责任
79.对于保修义务的承担和经济责任，说法正确的是（）。A． 施工造成的质量缺陷，由施工单位维修并承担经济责任 B． 设计造成的质量缺陷，由施工单位维修，并直接向设计单位索赔
C． 因使用甲方采购的建筑材料不合格引起的质量缺陷，施工单位可以拒绝维修 D． 因监理单位错误指令引起的工程缺陷，施工单位先行维修，并向建设单位索赔 E． 因使用人使用不当或自然灾害引起的工程损坏，施工单位承担维修费用 80.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A． 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B． 与书证原件核对无误的复印件
C． 无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D． 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E． 无正当理由未出庭作证的证人证言）情形的，县级以
81.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A． 该仲裁协议当然无效
B． 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C． 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D． 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E． 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
82.某采购合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A． 合同履行地法院 B． 仲裁委员会 C． 合同签订地法院 D． 被告住所地法院 E． 原告住所地法院
83.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议 B．仲裁请求具体
C．属于仲裁委员会的受理范围 D．选定的仲裁委员会 E．有明确的被申请人
84.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形下，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁 决。
A．双方当事人均不满意仲裁结果 B．没有仲裁协议 C．被申请人死亡 D．仲裁机构已被撤销
E．裁决事项超出仲裁委员会权限
85.以下行政行为中属于行政强制措施的是（）。A． 限制出境
B． 查封未经检测的施工电梯 C． 没收违法所得 D． 冻结施工企业基本账户 E． 行政拘留
86.根据《合同法》，下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D．施工企业施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工企业未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 87．下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（A．继续履行 B．赔礼道歉 C．赔偿损失 D．恢复原状 E．支付违约金
88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．实际竣工之日 C．开工之日 D．保修期届满之日 E．合同约定竣工之日
89．发包人未按照约定支付工程价款，承包人按照《合同法》的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括（A．承包人工作人员的报酬
B．承包人实际支付的建筑构配件价款 C．承包人欠付工程价款的利息 D．承包人因发包人违约产生的损失 E．承包人的垫资
90.下列行为中，属于建设工程施工单位资质不良行为的有（）。A．未取得资质证书承揽工程的
B．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 C．将承包的工程转包或违法分包的
D．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 E．涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的 91.下列选项中属于违法分包的情形有（）。
A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B．分包单位将其承包的建设工程再分包的
C．总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的）。）。D．任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E．总承包单位将其承包的工程分包的 92．下列选项中属于挂靠的行为有（）。
A．没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
C．劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的 D．资质等级高的施工单位借用资质等级低的 E．分包单位将其承包的建设工程再分包的
93.建设单位申请领取施工许可证的，（）应当与依法签订的施工承包合同一致。A．工程名称 B．地点 C．规模 D．资质 E．资金
94.下列选项中属于承担民事责任方式的有（）。A．停止侵害，排除妨碍，消除影响 B．恢复名誉，赔礼道歉 C．继续履行，赔偿损失 D．支付违约金，吊销许可证 E．处罚和处分
95.关于《企业所得税法》中征税对象的说法，正确的有（）。A．居民企业来源于境外的所得 B．居民企业来源于中国境内的所得
C．设立机构、场所的非居民企业，其机构、场所来源于中国境内的所得 D．未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得
E．在中国境内设立机构、场所的非居民企业，其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得96．根据《企业所得税法》，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（）。
A．财政拨款
B．依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费 C．依法收取并纳入财政管理的政府性基金 D．股息、红利等权益性投资收益 E．接受捐赠收入
97．下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（）。
A．在中国境内有住所个人，从境外取得的所得
B．在中国境内无住所而在境内居住满1年的个人，从境外取得的所得 C．在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得
D．在中国境内无住所而在境内居住不满1年的个人，从中国境内取得的所得 E．在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得
98.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是（）。A．该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日 B．该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日 C．该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日 D．该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日 E．该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日 99.下列关于抵押权的说法，正确的有（）。A．抵押物需要转移占有至抵押权人 B．宅基地的土地使用权可以作为抵押物
C．建筑物和其他土地附着物作为抵押物的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立 D．抵押权与其担保的债权同时存在
E．抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
100．甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A．直接与甲协议以工程折价受偿 B．向法院起诉拍卖该工程后优先受偿 C．直接变卖该工程 D．直接转移占有该工程 E．直接要求保证人代为清偿债务
第五篇：一级建造师考试模拟卷建设法规2
一级建造师考试模拟卷建设法规2
一、单项选择题（70道）
1、下列关于建造师执业制度的表述中，不正确的一项是：（）。
A.在考试合格取得建造师执业资格证书后，就可以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理
B.建造师在工作中，必须严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德
C.注册建造师应在相应的岗位上执业
D.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务
2.一级建造师执业资格的注册管理机构为（）。
A.各省，直辖市，自治区政府
B.建设部及其授权机构
C.国务院
D.本地区建设行政主管部门
3、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。何某的行为违背了民法的（）。
A.自愿原则
B.等价有偿原则
C.保护公民、法人的合法民事权益原则
D.诚实信用原则
4、一天夜晚，甲开车逆行迫使骑车人乙为躲避甲向右拐，跌入没有设置警示和保护设施的修路挖的坑里，造成车毁人伤。对乙的损失应（）。
A.只能由甲承担责任
B.只能由施工单位承担责任
C.甲和施工单位各自承担责任
D.甲和施工单位承担连带责任
5、甲公司授权其材料员到乙公司购买一批钢材，并交给材料员一份已盖公司公章的空白合同书，该材料员用此合同书与乙公司订立了购买钢材的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。
A.要求甲公司支付钢材货款
B.要求该材料员支付钢材货款
C.中止合同并要求甲公司退货
D.换货后要求甲公司支付钢材货款
6、凡工程投资额在（）万元以上的工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。
A.300万元，200平方米
B.30万元，300平方米
C.50万元，200平方米
D.35万元，200平方米
7、领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当在期满之前申请延期，但延期以（）为限，每次不超过（）。
A.三次，三个月
B.两次，两个月
C.两次，三个月
D.三次，两个月
8、承包建筑工程的单位在承揽工程时应遵守（）的规定。
A.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
C.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程
D.建筑企业可以借用其他建筑施工企业的名义承揽工程
9、对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责
C.分包单位就分包工程对建设单位和总承包单位承担连带责任
D.建筑工程总承包单位应按照总承包合同的约定对建设单位负责
10、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。
A.联系设计单位要求其改正
B.报告建设单位由建设单位要求设计单位改正
C.严格要求施工单位照图施工
D.不采取特别措施
11、在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.30万元人民币
B.100万元人民币
C.50万元人民币
D.200万元人民币
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.10天 B.15天 C.20天 D.30天
13、对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在（）时进行。
A.资格预审 B.评标
C.签订合同 D.递交投标文件
14、根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.15 B.20 C.25 D.30
15、两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。
A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可
B.有一方具备规定的相应资质条件即可
C.各方均应具备规定的资质条件
D.主要一方具备相应的资质条件即可
16、下列情况中，不属于无效投标书的是（）。
A.投标书未密封
B.无投标单位盖章
C.无法定代表或代理人的印签
D.投标单位仅派代表参加开标会议
17、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A.1/3 B.3/5 C.2/3 D.2/5
18、依《招标投标法》，下列哪个行为能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承担违约责任（）。
A.招标人与中标人签订书面合同
B.招标人向中标人发出中标通知书
C.投标人收到招标人发出的中标通知书
D.评标委员会在投标人中选出中标者
19、生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。
A.技术部门的负责人
B.安全生产管理部门的负责人
C.主要负责人
D.总工程师
20、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。
A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.分包单位违规作业造成安全生产事故的，由分包单位承担全部责任
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
21、按照我国建筑法的规定，施工现场安全由（）负责。
A.施工单位
B.监理单位和施工单位共同
C.建设单位，监理单位和施工单位共同
D.建设单位
22、下列关于建设单位的安全责任，表述正确的是（）。
A.建设单位应当提供地下管线资料，但通过约定可以免除其保证资料完整的责任。
B.建设单位应当提供施工现场的地下管线资料，毗邻区域的地下管线资料由施工单位负责收集。
C.建设单位经与施工单位协商后，可以压缩合同约定的工期。
D.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
23、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工（）日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。
A.5 B.10 C.15 D.20
24、设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及（）的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分
25、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位（）。
A.整改
B.停止施工
C.向有关主管部门报告
D.向建设单位报告
26、根据现行规定，建设项目施工图设计文件未经审查批准不得使用。在施工图设计文件编制完成后，（）应将其报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
27、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，装修工程的最低保修期限为（）。
A.一年
B.二年
C.半年
D.三个月
28.有关建设工程实行监理，下列说法错误的是（）。
A.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
B.建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级，与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的该工程的设计单位进行监理
C.国家重点建设工程必须实行监理
D.成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理
28.有关建设工程实行监理，下列说法错误的是（）。
A.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
B.建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级，与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的该工程的设计单位进行监理
C.国家重点建设工程必须实行监理
D.成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理
31、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.建设单位要求；
B.合同的有关规定；
C.设计单位的要求；
D.工程建设强制性标准。
32、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.1 B.2 C.3 D.4
33、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（）。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响分析表
D.环境影响登记表
34、因第三者对保险标的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在（）范围内代位行使被保险人对第三者的代位求偿权。
A.赔偿金额 B.保险金额 C.保险价值 D.实际损失
35、业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业主和承包商
36、建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。
A.市政管理委员会
B.建筑工程所在地人民政府
C.公安消防机构
D.建筑工程所在地的建设行政主管部门
37、资本金是企业的（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.注册资金
D.包括以上三项
38、依照公司法的规定，股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股票所得的溢价款，应当列为公司财产的（）部分。
A.利润
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.法定公益金
39、招标投标的最终目的是为了签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是（）。
A.招标是要约，投标是承诺；
B.招标是要约邀请，投标是要约；
C.投标是要约邀请，中标通知是要约；
D.招标是要约，中标通知是承诺。
40、要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或电报（）之日开始计算。
A.发出之日 B.交发 C.收到 D.邮戳
41、关于建设工程合同订立的下列表述中，错误的是（）。
A.建设工程合同形式应遵循非要式原则
B.《建筑法》提倡对建设工程实行总承包
C.建设工程合同的订立，也经过要约和承诺两个阶段
D.发包人不可以将一个单位工程的主体部分肢解发包
42、下述（）种情况下所签订的合同是有效经济合同。
A.代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
B.代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同
C.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
D.代理人超越了代理的权限所签订的合同
43、（）不是处理无效经济合同的财产后果形式。
A.追究责任者责任
B.返还财产
C.追缴财产
D.赔偿损失
44、当合同有关约定不明确时，以下原则不正确的是（）。
A.质量要求不明确的，首先应按照国家标准、行业标准履行
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时订立地的市场价格履行
C.履行期限不明确的，债务人可以随时要求履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间
D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担
45、甲收藏名画一幅，价值约100万元，甲的其它财产价值为20万元。甲因作生意失败外欠债60万元。随后，甲将名画作价2万元卖给其在美国的弟弟乙，则下列表述正确的是（）。
A.若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权；
B.只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权；
C.不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权；
D.若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权。
46、债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以（）或者将标的物提存。
A.单方解除合同
B.中止履行
C.停止履行
D.提前履行
47.下列有关承担合同违约责任的说法，正确的是（）。
A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任
B.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用
C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任
D.当事人约定了违约金之后，一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应各损失方支付约定的违约金
48.经济合同当事人一方违约，致使合同履行成为不必要，另一方请示解除合同时，（）。
A.请求解除合同的一方承担责任
B.违约方承担部分责任
C.由仲裁机构确定责任归属
D.请求解除合同的一方不承担责任
49、违反经济合同当事人在支付违约金之后，在履行可能的情况下（）。
A.违约人有权不再继续履行合同
B.权利人要求继续履行时还应继续履行
C.由仲裁机构裁定如何履行
D.由人民法院判决是否应继续履行
50、下列附条件合同效力的描述，正确的是（）。
A.附生效条件的合同，自条件成就时失效
B.附解除条件的合同，自条件成就时生效
C.在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效
D.在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效
51、下列情形中属于效力待定合同的有（）。
A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某
B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金
C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍
52、评标由招标人依法组成的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上。
A.1人 B.3人 C.4人 D.5人
53、限制民事行为能力人订立的合同，需经其法定代理人追认；相对人也可以催告法定代理人在（）内予以追认。
A.三个月 B.六个月
C.一个月 D.二个月
54、按照我国《合同法》规定，如果债权人自提存之日起（）内不领取提存物，则提存物扣除提存费用后，归国家所有。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
55、甲与乙签订了一份买卖合同，由甲卖给乙一辆汽车，价格为30万元。甲收取乙的货款后，把交车的义务转让给了丙。此种转让应当（）。
A.经乙方同意
B.经丙方同意
C.通知乙方
D.公告
56、构成合同的法定解除条件的有：（）。
A.因不可抗力造成迟延履行
B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化
C.当事人一方迟延履行义务
D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现
57、对于建设工程合同，合同法中“建设工程合同”一章没有规定的，适用（）规定。
A.买卖合同
B.委托合同
C.承揽合同
D.其他合同
58、甲、乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决作出后，双方都不满意，在此情况下，下列表述中（）是正确的。
A.甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁
B.乙公司可以就该纠纷向人民法院起诉
C.甲公司或乙公司可以要求人民法院通过审判程序对仲裁裁决进行审查
D.仲裁裁决发生法律效力
59、当建设工程施工合同双方发生争议，需依法确定仲裁机构时，应实行（）。
A.有地域管辖权的仲裁机构
B.申请人指定的仲裁机构
C.当事人双方共同协定的仲裁机构
D.合同管理机关指定仲裁机构
60、人民法院对证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人（）。
A.在答辩期届满后、开庭审理前交换证据；
B.在开庭审理前交换证据；
C.在法庭辩论前交换证据；
D.在答辩期满后，法庭调查前交换证据；
61、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可向人民法院申请（）。
A.诉前保全
B.诉讼保全
C.先行给付
D.证据保全
62、人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结。
A.3 B.6 C.9 D.12
63、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。
A.费用索赔
B.要求承包人缩短合同工期
C.合同内索赔
D.工期延误索赔
64、根据《招标投标法》的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，其应当承担的法律责任不包括（）。
A.中标无效
B.处中标项目金额千分之五以下的罚款
C.情节严重的，取消其一年至三年内参加必须进行招标的项目的投标资格并予公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
65、施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处合同价款（）的罚款。
A.2﹪~4﹪
B.1﹪~5﹪
C.1﹪~4﹪
D.3﹪~6﹪
66、建筑一座楼房的施工承包合同内规定，承包商在竣工结算后不能按时获得工程款时有权留置工程。若开发商资不抵债破产后，承建商行使留置权是指（）。
A.依法没收该栋楼
B.依法变卖该栋楼后，与其他债权人按债权比例分配变卖价款
C.依法变卖该栋楼后，从中优先获取全部拖欠工程款，其余部分再由其他债权人分配
D.将该栋楼提交法院予以冻结
67、依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。
A.民事责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.违宪责任
68、建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其所有人或管理人应当对受害者承担（）。
A.违约责任
B.行政处分
C.侵权责任
D.行政处罚
69、下列不属于行政处罚的是（）。
A.警告
B.罚款
C.没收违法所得
D.没收财产
70、下列说法不正确的是（）。
A.所谓过错，是指行为人对其行为及由此引起的损害事实所抱的主观态度
B.过错包括故意和过失
C.如果行为在主观上既没有故意也没有过失，则行为人对损害结果不必承担法律责任
D.因不可抗力或意外事件造成他人损害的，不承担民事责任
二、多项选择题（共计30道）
1、已取得建造师资格申请注册的人员必须具备的条件包括（）。
A.取得建造师执业资格证书；
B.无犯罪记录
C.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
D.经所在单位考核合格
E.主持过大型工程项目的施工管理工作
2、下列关于诉讼时效中断，正确的表述是：（）。
A.诉讼时效因提起起诉和申请仲裁而中断
B.权利人向债务保证人、债务人的代理人主张权利的，不导致诉讼时效中断
C.在诉讼过程中，原告主张在诉讼时效期间内曾打电话要求被告履行债务，这将导致诉讼时效中断
D.诉讼时效中止与中断的根本区别在于：从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算；而从中断时起，诉讼时效期间重新计算
E.民法通则规定的20年的诉讼时效期间，可以适用延长的规定，不适用中止、中断的规定
3、根据《建筑法》，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定
B.建筑施工企业有义务采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施
C.国家鼓励节约能源和保护环境
D.国家提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺和现代管理方式
E.建筑施工企业应当采用新型建筑材料和环保型建筑材料
4、工程监理单位不得与（）有隶属关系或其他利害关系。
A.被监理工程的承包单位
B.建筑材料的供应单位
C.勘察设计单位
D.建筑构配件和设备的供应单位
E.建设单位
5、在工程项目的发包中，可采用直接委托的情况有（）。
A.限额以下的建设项目
B.政府的公共工程
C.以工代赈的建设项目
D.保密工程
E.抢险救灾紧急工程
6、招标单位的标底由（）组成。
A.成本
B.酬金
C.利息
D.利润
E.税金
7、投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。
A.提供了不完整的技术信息和数据
B.提供的投标担保有瑕疵
C.个别地方存在漏项
D.没有按招标文件要求提供投标担保
E.投标文件没有投标人授权代表签字
8、甲企业作为某工程项目的总承包中标人，将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给了乙企业完成，现乙企业分包项目出现问题，下列说法哪些是正确的？（）
A.中标项目禁止分包，甲企业作为中标人应承担责任
B.中标项目可以分包，若分包项目出现问题，可由中标人甲企业向招标人承担全部责任
C.分包人乙企业只与甲企业有合同关系，与招标人没有合同关系，因而不直接向招标人承担责任
D.招标人既可以要求甲企业承担全部责任，也可以直接请求乙企业承担全部责任
E.招标人只能向直接责任人乙企业追究责任
9、根据《安全生产法》的规定，从业人员享有的权利有（）。
A.有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议
B.有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
C.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业
D.有权接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力
E.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权撤离作业场所
10、在下列项目中，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的是（）。
A.全部使用国有资金投资的建设工程
B.国家重点建设工程
C.关系公共利益和公共安全的建设工程
D.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程
E.特殊结构的建设工程
11、《建设工程质量管理条例》所称建设工程包括（）。
A.装修工程
B.土木工程
C.线路管道
D.建筑工程
E.设备安装工程
12、根据标准是否具有强制力，标准分为（）。
A.强制性标准
B.推荐性标准
C.行业标准
D.国家标准
E.地方标准
13、我国《劳动法》规定，新建。改建。扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。
A.同时设计
B.同时施工
C.同时验收
D.同时投入生产和使用
E.同时维修
14、下列关于无效劳动合同，正确的是（）。
A.违反法律、行政法规的劳动合同无效；
B.采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同无效；
C.无效的劳动合同，从订立时候起，就没有法律约束力；
D.劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效；
E.劳动合同的无效，由劳动行政主管部门确认。
15、根据有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，建设施工企业应当控制和处理施工现场的（）污染。
A.粉尘 B.噪声 C.废水
D.道路遗撒 E.振动
16、下列（）建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包。
A.采用特定的专利或者专有技术的 B.采用特殊结构的
C.建筑艺术造型有特殊要求的 D.采用特殊材料的 E.国务院有其他规定的
17、依照《反不正当竞争法》的规定，对公用企业的限制竞争行为，应当由（）进行行政处罚。
A.国家工商行政管理部门
B.省级工商行政管理部门
C.设区的市的工商行政管理部门
D.县级工商行政管理部门
E.省级行业主管部门
18、有关合同标的数量、质量、（）违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
A.价款或者报酬
B.合同的生效日期
C.履行期限
D.履行地点和方式
E.委托代理人
19、（）的合同为无效合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益
E.代理人超越代理权所签订
20、当债务人发生（）行为时，对债权人造成损害的，债权人就可以请求人民法院撤销债务人的行为。
A.转让财产
B.放弃到期债权
C.低价转让财产
D.无偿转让财产
E.放弃债权
21、（）属于违约事实。
A.迟延履行
B.不适当履行
C.不完全履行
D.因行使抗辩权而暂未履行
E.因债务人原因不能履行
22、甲与乙订立了书面的房屋租赁合同，该合同自（）时合同成立。
A.商定合同内容 B.签字 C.盖章
D.承诺 E.交付房屋
23、甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照《合同法》的规定（）。
A.无需征得乙同意
B.丙直接对乙承担合同义务
C.丙可以对乙行使抗辩权
D.丙只能对甲行使抗辩权
E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任
24、我国施工合同应提供的担保为（）。
A.发包方建设资金担保
B.承包方履约责任担保
C.发包方提供施工条件担保
D.承包方提供质量担保
E.承包方提供安全担保
25、第二审人民法院对上诉案件，按不同情形，可以有（）处理结果。
A.维持原判
B.依法改判
C.驳回起诉
D.移送管辖
E.撤销原判，发回重审
26、根据我国民事诉讼法，下列涉外案件中，人民法院依法不公开审理的有（）。
A.涉及国家秘密的案件
B.涉及个人隐私的案件
C.涉及商业秘密的案件
D.涉外民事案件
E.涉外刑事案件
27、以下所说的（）情况下，仲裁协议无效。
A.一方坚持不再采用仲裁手段解决争端
B.约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的
C.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
D.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的 E.合同中有仲裁条款，合同无效的
28、招标人与中标人不按照招标文件和投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，应当承担的法律责任包括（）。
A.责令改正
B.可以处以中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款
C.降低中标人资质等级
D.追究招标人刑事责任
E.以上答案都不对
29、违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列哪些行为，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款（）。
A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续
E.未取得施工许可证，擅自施工的 30、下列属于要约邀请的是（）。
A.招股说明书
B.投标书
C.招标公告
D.拍卖公告
E.商品价目表
答案及题目解析
一、单项选择题：
1.答案： A
本题考核的知识点为“建造师的执业要求”，详见教材P1.取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师的名义从事建设工程施工项目的管理工作。A项的描述是不正确的，符合题意。
2.答案：B
本题考核的知识点为“建造师的执业资格制度”，详见教材P13.从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门注册并颁发资格证书。A和C项不是建设行政主管部门，应予以排除，建造师注册管理分一、二级进行，一级注册管理机构为建设部及其授权机构，二级注册管理机构为省、自治区、直辖市建设行政主管部门及其授权机构。只有B项符合题意。
3.答案：D
本题考核的知识点为“法律行为的成立要件”，详见教材P4.根据题中描述，何某的行为不具备“行为人意思表示真实”要件，隐瞒了真实情况，违反了诚实信用原则。因此，D符合题意。
4.答案：D
本题考核的知识点涉及“施工单位安全生产基本保障措施”、“连带责任”等。详见教材P17、P28.根据题中描述，甲的违章行驶和施工单位违反安全责任和义务均属违法行为，与乙的车毁人伤之间有因果关系，对乙的损失应承担连带赔偿责任，因此，D最符合题意
5.答案：A
本题考核的知识点为“代理的法律规定”，详见教材P4.根据题中描述，“甲公司授权其材料员到乙公司购买一批钢材，并交给材料员一份已盖公司公章的空白合同书，该材料员用此合同书与乙公司订立了购买钢材的合同。”材料员是甲公司的代理人，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。因此，乙公司应要求甲公司支付钢材货款，A符合题意。
6.答案：B
本题考核的知识点为“施工许可制度”，详见教材P11.根据《建筑工程施工许可管理办法》“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。”的规定，选项A、C、D中的建筑面积均低于300平方米，可以不申请办理施工许可证。
7.答案：C
本题考核的知识点为“领取建筑施工许可证的法律后果”，详见教材P12.根据《建筑法》有关规定，“建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。”因此，只有C项符合题意。
8.答案：A
本题考核的知识点为“承揽工程的有关规定”，详见教材P13.根据《建筑法》有关“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”的规定，只有A项符合题意。
9.答案：D
本题考核的知识点为“分包的有关规定”，详见教材P13.根据《建筑法》有关“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”的规定，A、B、C选项均有不符合该规定之处，只有D项符合规定，故选D项。
10.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程监理的法律规定”，详见教材P14.根据《建筑法》的规定：“工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。”因此B项符合题意。
11.答案：D
本题考核的知识点为“必须招标的建设工程项目的规定”，详见教材P14.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的，必须进行招标。D项符合规定，应选D.12.答案：B
本题考核的知识点为“招标文件的澄清或者修改的法律规定”，详见《招标投标法》第23条的规定。
13.答案：B
本题考核的知识点为“招标程序”，详见教材P15.采用邀请招标方式招标的，招标人向潜在投标人发出投标邀请书后，发售招标文件，不可能进行资格预审，因此A项可排除；投标人的资格审查文件应密封在投标文件的封套内，投标人递交投标书时，招标人只能对投标文件的密封是否符合要求进行审查，不可能拆封审查投标人的资格文件，对其进行资格审查，因此D项可排除；招标人只能与中标人签订合同，而中标的投标人应当具备规定的资格条件，不可能在签订合同时对投标单位进行资格审查，因此，C项应当排除。只有B项不存在被排除的因素，因此选B项。
14.答案：B
本题考核的知识点为“确定投标人编制投标文件所需要的合理时间”，详见《招标投标法》第24条规定。
15.答案：C
本题考核的知识点为“联合投标”，详见教材P17.根据《招标投标法》的规定：“联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；”C项符合题意，应当选C项。
16.答案：D
本题考核的知识点为“投标文件无效的规定”，详见《评标委员会和评标方法暂行规定„„
17.答案：C
本题考核的知识点为“评标委员会和评标程序”，详见教材P19.根据《招标投标法》的规定：“评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.”应当选择C项。
18.答案：B
本题考核的知识点为“中标通知书”，详见教材P20.根据《招标投标法》的规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。”应当选B项。
19.答案：C
本题考核的知识点为“生产经营单位的安全生产保证”，详见教材P21.《安全生产法》明确规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，因此生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。C项符合题意。
20.答案：B
本题考核的知识点为“施工企业安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P28.根据《建设工程安全生产管理条例》有关“建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。”“ 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。”“ 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。”的规定，只有B项不符合规定，应当选B项。
21.答案：A
本题考核的知识点为“建筑安全生产管理”，详见《建筑法》第45条规定。
22.答案：D
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，A、B两项违反第6条规定，C项违反第7条规定、D项符合第8条的规定，因此D项符合题意。
23.答案：C
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》第11条“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案”的规定，C项符合题意。
24.答案：B
本题考核的知识点为“设计单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定：“设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。”因此B项符合题意。
25.答案：A
本题考核的知识点为“监理单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；”因此A符合题意。
26.答案：A
本题考核的知识点为“建设单位的质量责任和义务”，详见教材P32.《建设工程质量管理条例》规定：“建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。”因此，A项符合题意。
27.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程质量保修”，详见教材P33.《建设工程质量管理条例》规定：“保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为：电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。”因此，B项符合题意。
28.答案：B
本题考核的知识点为“工程监理企业的质量责任和义务”，详见教材P33.《建设工程质量管理条例》规定：“工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。”因此B项符合题意。
29.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程质量保修”，详见教材P33.《建设工程质量管理条例》规定：“保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；┄┄4）电
气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。“因此，B项符合题意。
30.答案：C
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，C项符合第7条的规定，因此C项符合题意。
31.答案：D
本题考核的知识点为“监理单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。” 因此D项符合题意。
32.答案：C
本题考核的知识点为“环境保护‘三同时’的有关规定”，详见教材P39.根据《环境影响评价法》的规定：“环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。” 因此C项符合题意。
33.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程项目环境影响评价”，详见教材P37.根据《环境影响评价法》的规定，建设单位应当按照规定编制环境影响评价文件，可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价。因此B项符合题意。
34.答案：A
本题考核的知识点为“保险人的代位求偿权”，详见《保险法》第43条规定。
《保险法》规定：“因第三者对保险标的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者的代位求偿权。” 因此A项符合题意。
35.答案：D
本题考核的知识点为“建筑工程一切险”，详见教材P39.36.答案：C
本题考核的知识点为“建设工程消防设计的审核”，详见教材P49.根据《消防法》的规定，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。因此C项符合题意。
37.答案：C
本题考核的知识点为“企业的注册资金”，详见教材P51.企业的资金包括固定资金和流动资金，选项A、B不符合题意，可以排除；而D项将固定资金、流动资金和注册资金统称为企业的资本金是错的，因此只有C符合题意。
38.答案：B
本题考核的知识点为“公司法”，详见教材P54.39.答案：B
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P62.本题将订立合同的程序与招标投标程序的知识内容结合起来，考核学员对要约邀请、要约、承诺的规定的掌握程度。
40.答案：C
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P62.根据《合同法》的规定，“要约到达受要约人时生效。”承诺期限应自要约生效之日起计算。因此C符合题意。
41.答案：A
本题考核的知识点为“合同的形式”，详见教材P77.根据《合同法》的规定，“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。”法律规定建设工程合同应当采用书面形式，因此建设工程合同属于要式合同，A符合题意。
42.答案：B
本题考核的知识点为“代理的法律规定”，详见教材P5.本题也可用“效力待定合同”的知识点回答，详见教材P79.选项A、C属于滥用代理权的表现，D属于无权代理，因此只有B符合题意。
43.答案：A
本题考核的知识点为“无效合同的法律后果”，详见《合同法》第58条、59条的规定。
44.答案：B
本题考核的知识点为“合同履行的一般规定”，详见教材P69.根据《合同法》有关“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行”的规定，B项描述错误，因此B符合题意。
45.答案：D
本题考核的知识点为“撤销权的规定”，详见教材P72.根据《合同法》的规定，“债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。”D符合题意。
46.答案：B
本题考核的知识点为“不安抗辩权”，详见《合同法》第70条规定。
根据《合同法》的规定，“债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。”因此B符合题意。
47.答案：B
本题考核的知识点为“违约责任的形式”详见教材P76.根据《合同法》的规定，“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款。”因此B符合题意。
48.答案：D
本题考核的知识点为“合同终止的规定”，详见教材P83.根据《合同法》第94条、95条、96条的规定，只有D项符合题意。
49.答案：B
本题考核的知识点为“违约责任的形式”，详见教材P75.根据《合同法》的规定，“当事人就迟延履行约定的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”B符合题意。
50.答案：C
本题考核的知识点为“附条件、附期限合同的效力”，详见教材P80.根据《合同法》的规定，“附生效条件的合同，自条件成就时生效。”“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。”.因此C符合题意。
51.答案：A
本题考核的知识点为“效力待定合同”，详见教材P79.根据《合同法》的规定，效力待定合同包括限制行为能力人订立的合同、无权代理合同、法定代表人或者负责人越权订立的合同以及无处分权的人处分他人财产的合同等，而限制行为能力人是指年满10周岁不满18周岁的人，因此A符合题意。
52.答案：D
本题考核的知识点为“评标委员会和评标程序”，详见教材P19.根据《招标投标法》的规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。因此D符合题意。
53.答案：C
本题考核的知识点为“效力待定合同”，详见教材P79.根据《合同法》的规定，相对人也可以催告法定代理人在1个月内予以追认。因此C符合题意。
54.答案：D
本题考核的知识点为“合同终止的规定”，详见教材P83.根据《合同法》第104条的规定，“债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。”因此D符合题意。
55.答案：A
本题考核的知识点为“合同的转让的规定”，详见教材P81.根据《合同法》第84条的规定，“债务人将合同的义务全部或者部分转让给第三人的，应当经债权人同意。”本题中甲为债务人，乙为债权人。因此A符合题意。
56.答案：D
本题考核的知识点为“合同解除”，详见教材P83.根据《合同法》第94条的规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告在合理的期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；⑤法律规定的其他情形。”因此D符合题意。57.答案：C
本题考核的知识点为“建设工程合同”，详见《合同法》第287条规定。
根据《合同法》第287条规定，“本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。”因此C符合题意。
58.答案：D
本题考核的知识点为“仲裁程序”，详见教材P93.根据《仲裁法》的规定，仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。因此D符合题意。
59.答案：C
本题考核的知识点为“仲裁协议”，详见教材P101.根据《仲裁法》的有关规定，仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件，而仲裁协议是当事人自愿将纠纷提交仲裁机构进行仲裁达成协议的文书。因此C符合题意。
60.答案：A
本题考核的知识点为“证据的种类、保全和应用”，详见教材P96.61.答案：D
本题考核的知识点为“证据的保全”，详见教材P96.根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可向人民法院申请保全证据。因此D符合题意。
62.答案：B
本题考核的知识点为“诉讼程序”，详见教材P95.根据《民事诉讼法》的规定，“人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结。”因此B符合题意。
63.答案：B
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，“建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理扥单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期”。因此B符合题意。
64.答案：B
本题考核的知识点为“招标投标法关于法律责任的规定”，详见教材P108.根据《招标投标法》的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下的罚款。B项的说法是错误的，因此B符合题意。
65.答案：A
本题考核的知识点为“建设工程质量管理条例关于法律责任的规定”，详见教材P117.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处合同价款2%以上4%以下的罚款。因此A符合题意。
66.答案：C
本题考核的知识点为“留置”，详见教材P88.根据《担保法》的规定，债务人逾期仍不履行的，债权人就变卖留置物的价款享有优先受偿权。因此C符合题意。（本题出的超出教材）
67.答案：A
本题考核的知识点为“工程建设的主要民事责任”，详见教材P120.“返还财产和恢复原状”均为承担民事责任的方式，因此A符合题意。
68.答案：C
本题考核的知识点为“工程建设的主要民事责任”，详见教材P120.民事责任包括违约责任和侵权责任两种，所有人或管理人与受害者之间不存在合同关系，谈不上承担违约责任，只能承担侵权责任。因此C符合题意。
69.答案：D
本题考核的知识点为“行政责任的种类”，详见教材P121.行政处罚主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法所得财物等，D项“没收财产”不准确，因此D符合题意。
70.答案：D
本题考核的知识点为“建设工程法律责任的一般构成要件”，详见教材P122.二、多项选择题：
1.答案：ABCD
本题考核的知识点为“建造师注册条件”，详见《建造师执业资格制度暂行规定》。
2.答案：ADE
本题考核的知识点为“诉讼时效”，详见教材P6.《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。因此，ADE符合题意。
3.答案：ABCD
本题考核的知识点为“《建筑法》”，详见《建筑法》第3条、第4条、第41条规定。
4.答案：ABD
本题考核的知识点为“建设工程监理企业的法律责任”，详见教材P14.《建筑法》规定，建设工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建
筑材料、建筑构配件和设备供应单位有得有隶属关系或者其他利害关系。因此，ABD符合题意。
5.答案：ADE
本题考核的知识点为“必须招标的建设工程项目的规定”，详见教材P14以及《工程建设项目施工招标投标办法》。
《工程建设项目施工招标投标办法》规定：①涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；②属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工；③施工主要技术采用特定专利、或者专有技术的；④施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；⑤在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；⑥法律、行政法规规定的其他情形。因此，ADE符合题意。
6.答案：ADE
7.答案：BDE
本题考核的知识点为“评标”，详见《评标委员会和评标方法暂行规定》规定。
《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，重大偏差包括：
？？？？？？没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
？没有按照招标文件要求由投标人授权代表 签字并加盖公章；
？投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
？明显不符合技术规格、技术标准的要求；
？投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件得要求；
？投标附有招标人不能接受的条件；
？不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
因此，BDE符合题意。
8.答案：BD
本题考核的知识点为“分包的有关规定”，详见教材P13.《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。因此，BD符合题意。
9.答案：ABCD
本题考核的知识点为“安全生产中从业人员的权利和义务”，详见教材P23.《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的权利包括：
（1）知情权
（2）建议权
（3）批评权和检举、控告权
（4）拒绝权
（5）紧急避险权
（6）依法向本单位提出赔偿的权利
（7）获得安全生产教育和培训的权利
10.答案：DE
本题考核的知识点为“勘察设计单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位的安全责任包括：
（1）设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生。（2）设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见。（3）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议等。因此，DE符合题意。
11.答案：ABCDE（本题不符合命题规则）
12.答案：AB
本题考核的知识点为“工程建设标准的种类”，详见教材P35.CDE项是基于标准的分级对标准的划分。因此，AB符合题意。
13.答案：ABD
本题考核的知识点为“关于劳动保护的主要内容”，详见教材P45.《劳动法》规定，新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。因此，ABD符合题意。
14.答案：ABCD
本题考核的知识点为“关于劳动合同的主要内容”，详见教材P44.《劳动法》第18条规定，下列劳动合同无效：（1）违反法律、行政法规的劳动合同；（2）采取欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同。无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效。劳动合同的无效，由劳动争议仲裁委员会或者人民法院确认。因此，ABCD
15.答案：ABC
本题考核的知识点为“水污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法”等有关规定，详见教材P47-49.16.答案：ACE
本题考核的知识点为“建设工程勘察与设计任务的发包”，详见教材P50.根据《建设工程勘察设计条例》的有关规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目的有：（1）采用特定专利、或者专有技术的，（2）建筑艺术造型有特殊要求的，（3）国务院规定的其他工程建设的勘察设计。因此，ACE符合题意。
17.答案：BC
本题考核的知识点为“不正当竞争的法律责任”，详见教材P60.《反不正当竞争法》规定，公用企业或者其他具有独占地位德经营者，限定他人购买其指定的经营者的商品以排挤其他经营者的公平竞争，省级或者设区的市的监督检查部门应当责令其停止违法行为，可以根据情节处以5万元以上20万元以下的罚款。因此，BC符合题意。
18.答案：ACD
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P64.《合同法》规定，承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。因此，ACD符合题意。
19.答案：BCD
本题考核的知识点为“无效合同的认定与处理”，详见教材P67.《合同法》规定了五种无效合同：
一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；
恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
以合法形式掩盖非法目的；
损害社会公共利益；
违反法律、行政法规的强制性规定。
因此，BCD符合题意。
20.答案：BD
本题考核的知识点为“撤销权的规定”，详见教材P72.《合同法》规定，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。因此，BD符合题意。
21.答案：ABCE
本题考核的知识点为“违约责任的形式”，详见教材P74.《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，ABCE符合题意。
22.答案：BC
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见《合同法》第32条。
《合同法》规定，当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。因此，BC符合题意。
23.答案：BC
本题考核的知识点为“合同的转让的规定”，详见教材P81.根据《合同法》的规定，债务转移，是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经债权人同意已，将其义务全部或者部分转移给第三人的法律行为。债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。
因此，BC符合题意。
24.答案：AB
本题考核的知识点为“合同担保的形式”，详见教材P84.根据《担保法》的规定，担保，是指合同的当事人双方为了使合同能够得到全面按约履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。因此，AB符合题意。
25.答案：ABE
本题考核的知识点为“诉讼程序”，详见教材P94.根据《民事诉讼法》的规定，上诉案件的审理结果有：
（1）一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；
（2）一审判决适用法律错误，依法改判；
（3）一审判决认定事实错误，或者认定事实不清，证据不 足，撤消原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（4）一审判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
因此，ABE符合题意。
26.答案：AB
本题考核的知识点为“诉讼程序”，详见教材P94.《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行，离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的可以不公开审理。因此，AB符合题意。
27.答案：BCD
本题考核的知识点为“仲裁协议”，详见教材P103.《仲裁法》规定，有下列情况的，仲裁协议无效：（1）仲裁协议约定的事项超出了法律规定的仲裁范围的；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；（3）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的；（4）在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人又达不成补充协议的。因此，BCD符合题意。
28.答案：AB
本题考核的知识点为“招标投标法关于法律责任的规定”，详见教材P108.《招标投标法》规定，招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额5‟以上10‟以下的罚款。因此，AB符合题意。
29.答案：ABCD
本题考核的知识点为“建设工程质量管理条例关于法律责任的规定”，详见教材P116.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
（1）迫使承包单位以低于成本的价格竞标的；
（2）任意压缩合理工期的；
（3）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；
（4）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；
（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；
（6）未按照国家规定办理工程质量监督手续；
因此，ABCD符合题意。
30.答案：BD
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P62.《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。因此，BD符合题意。
点击咨询 