2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷（大全）

第一篇：2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷（大全）

学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

2018一级建造师考试《水利水电》

1[单选题]钢筋接头配置在同一截面的允许百分率，绑扎接头在构件的受拉区中不超过()，在受压区不超过()。

A.25%，30%

B.25%，40%

C.25%，50%

D.30%，80%

参考答案：C

2[单选题]以下不是水利工程质量事故分类要考虑的因素是()。

A.工期

B.经济损失

C.使用功能

D.工程级别

参考答案：D

3[单选题]环境保护监理机构和施工单位应根据监测计划和工程进度及时进行施工环境监测，对限期治理项目的现场监理和监测()。

A.每季度不少于1次

B.每月不少于1次

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

C.每周不少于1次

D.每天不少于1次

参考答案：D

4[单选题]根据水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》，设计变更是指自水利工程初步设计批准之日起至工程竣工验收交付使用之日止，对已批准的()所进行的修改活动。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.初步设计

D.施工图

参考答案：C

5[单选题]根据水利工程施工项目招标投标有关规定，排名第一的中标候选人在规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人()。

A.可以确定排名第二的中标候选人为中标人

B.可以重招

C.可以延长履约保证金提交期限

D.可以重新评标

参考答案：A

6[单选题]根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由()承担。

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.监理人的上级主管部门

参考答案：C

7[单选题]在软土堤基上筑堤时，如堤身两侧设有压载平面，两者的填筑顺序为()。

A.先筑堤身后压载

B.先筑压载后堤身

C.两者同步填筑

D.无所谓

参考答案：C

8[单选题]结构可靠度设计采用概率极限状态设计原则，以()设计表达式进行。

A.安全系数

B.分项系数

C.渗透系数

D.概率系数

参考答案：B

9[单选题]下列属于硬木材的是()。

A.松

B.柏

C.杉

D.槐

参考答案：D

10[单选题]水电工程已按批准的设计文件全部建成，并经过()的运行考验后，应进行工程专项竣工验收。

A.3个月

B.一个洪水期

C.半年

D.1年

参考答案：B 4学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

11[单选题]水利水电工程水土保持监理应对造林、种草、基本农田、土地整治、小型水利水保工程、封禁治理工程等进行()。

A.平行检测

B.现场记录

C.见证取样

D.巡视检验

参考答案：D

12[单选题]塑性混凝土应在浇筑完毕后()开始洒水养护。

A.24h后

B.立即

C.6～18h内

D.3d后

参考答案：C

13[单选题]在确定土石坝土料压实参数的碾压试验中，以单位压实遍数的压实厚度()者为最经济合理。

A.最大

B.最小

C.等于零

D.无穷小

参考答案：A

14[单选题]当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于()m，且上下游水头差大于()m时，其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。

A.10、5

B.15、10

C.20、15

D.25、15 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：B

15[单选题]建设项目的主要施工单位，应委派()参加工程施工安全领导小组。

A.项目负责人

B.项目安全小组组长

C.单位行政正职

D.单位专职安全员

参考答案：A

16[单选题]用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在()以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

参考答案：D

17[单选题]除陕硬水泥以外，其他水泥存储超过()个月应复试其各项指标，并按复试结果使用。

A.0.5

B.1

C.2

D.3 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：D

18[单选题]根据《堤防工程施工规范》SL260—98，堤防工程施工中，堤基表层不合格土、杂物等必须清除，地基范围内的坑、槽、沟等，应采取的措施是()。

A.按堤身填筑要求进行回填

B.进行回填灌浆

C.回填水泥土

D.回填透水性材料

参考答案：A

19[单选题]《防洪法》规定，在蓄滞洪区内建造房屋应当采用()结构。

A.尖顶式

B.平顶式

C.坡屋面

D.圆弧顶

参考答案：B

20[单选题]在岩质河床，广泛应用的截流方法是()。

A.平堵法

B.立堵法

C.立平堵法

D.平立堵法

参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 4学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21[多选题]根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，须持有安全生产考核合格证的有()。

A.项目经理

B.企业主要负责人

C.专职安全生产管理人员

D.安全管理人员

E.质量管理人员

参考答案：A,B,C,D

22[多选题]下列属于单位工程投入使用验收工作内容的是()。

A.检查工程是否按批准的设计内容完成 B.评定工程施工质量等级

C.对验收中发现的问题提出处理意见

D.检查工程是否具备安全运行条件

E.主持单位工程移交

参考答案：A,B,C,D

23[多选题]下列关于混凝土运输浇筑方案选择的说法正确的是()。

A.起重设备能够控制整个建筑物的浇筑部位

B.主要设备型号要多

C.在保证工程质量前提下能满足高峰浇筑强度的要求

D.能最大限度地承担模板、钢筋、金属结构及仓面小型机具的调运工作

E.在工作范围内能连续工作，设备利用率高

参考答案：A,C,D,E

24[多选题]临时合同工应()。

A.作为劳务由施工单位分级管理

B.一般应用于承担非技术工种

C.需用于承担技术工种的，施工单位应对其进行质量教育和技能培训，持证上岗

D.承担技术工种应持证上岗，并报监理单位备案

E.不得用于主体工程施工中

参考答案：B,C,D

25[多选题]其他直接费包括()。

A.特殊地区施工增加费

B.其他费用

C.施工机械使用费

D.冬雨期施工增加费

E.夜间施工增加费

参考答案：A,B,D,E

26[多选题]根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号)，水利工程建设监理单位资质分为()专业。

A.水利工程施工

B.水土保持工程施工

C.机电及金属结构设备制造

D.水利工程建设环境保护

E.机电及金属结构设备安装

参考答案：A,B,C,D

27[多选题]在戗堤法截流中，平堵法与立堵法相比具有的特点是()。

A.单宽流量小

B.最大流速也小

C.水流条件较好

D.可以减小对龙口基床的冲刷

E.无需架设浮桥及栈桥

参考答案：A,B,C,D

28[多选题]水利水电地下工程按其断面大小可分为()。

A.小断面

B.中断面

C.大断面

D.较大断面

E.特大断面

参考答案：A,B,C,E

29[多选题]根据《水利工程建设项目施工分包管理规定》，下列关于项目法人指定分包的程序说法正确的是()。

A.当项目法人需将某专项工程分包并通过优选指定分包单位时，应将拟分包工程的工作内容和工程量以及指定分包单位的资质和其他情况通知承包单位

B.承包单位与项目法人按“由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对项目法人负责，承包单位不对此承担责任”的原则签订协议

C.承包单位与项目法人按“由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对项目法人负责，承包单位按职责划分承担责任”的原则签订协议

D.分包单位与承包单位和项目法人同时签订分包合同

E.由项目法人协调，承包单位与分包单位签订分包合同

参考答案：A,B,E

30[多选题]高土石坝一般要用有限单元法计算坝体坝基及岸坡接头在填土自重及其他荷载作用下的填土应力应变，以判断()。

A.是否发生剪切破坏

B.有无过量的变形

C.是否存在拉力区和裂缝

D.防渗土体是否发生水力劈裂

E.坝体总沉降

参考答案：A,B,C,D 4学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

31[简答题]

某水电建筑公司承建坝后厂房工程建筑面积18000m2，根据类似工程成本估算该工程固定总成本516.67万元，单位变动成本722.26元/m2，单位报价1083.33元/m2(销售税金及附加不计)。

问题：

(1)用公式法计算该工程项目的保本规模、保本报价。

(2)绘制该项目的线性盈亏分析图，并标出亏损区和盈利区。

(3)请说明盈亏平衡点的高低与项目抗风险能力的关系。

参考解析：

(1)保本规模=5166700÷(1083.83-722.26)=14309m2;保本报价=1083.83×14309=15501469元=1550.15万元。

(2)该项目的线性盈亏分析图，包括亏损区和盈利区，见图1F420184—2。

(3)盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强;盈亏平衡点越高，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频达到此点的盈亏平衡产销量就越大，项目投产后盈利的可能性越小，适应市场变化的能力越弱，抗风险能力也越弱。

32[简答题]

某拦河大坝主坝为混凝土重力坝，最大坝高75m。为加强工程施工的质量与安全控制，项目法人组织成立了质量与安全应急处置指挥部，施工单位项目经理任指挥，项目监理部、设计代表处的安全分管人员为副指挥。同时施工单位制定了应急救援预案。

在施工过程中，额定起重量为1t的升降机中的预制件突然坠落，致使1人当场死亡、2人重伤、1人轻伤。项目经理立即向项目法人做了报告。项目在事故调查中发现，升降机操作员没有相应的资格证书。

问题：

(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，指出质量与安全应急处置指挥部组成上的不妥之处。

(2)施工单位的应急救援预案应包括哪些主要内容?

(3)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，发生本例的安全事故后，项目经理还应立即向哪些部门或机构报告?

(4)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，哪些人员应取得特种设备操作资格证书?

参考解析：

(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，质量与安全应急处置指挥部应由项目法人主要负责人任指挥，各参建单位(包括施工单位、监理单点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频位、设计单位)的主要负责人任副指挥。

(2)施工单位的应急救援预案应主要包括：应急救援组织，救援人员，救援器材、设备。

(3)项目经理还应立即向安全生产监督管理部门、水行政主管部门或流域机构、特种设备安全监督管理部门报告。

(4)垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员应取得特种设备操作资格证书。

33[简答题]

某混凝土工程，目标成本为364000元，实际成本为383760元。根据表1F420184-1相关资料进行项目成本分析。

案例1相关资料表1F420184-1 项目单位计划实际差额产量 m3 500 520 +20 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频单价元 700 720 +20 损耗率 % 4 2.5-1.5 成本元 364000 383760 +19760

问题：

(1)施工成本分析的方法有哪几种?

(2)该工程施工项目成本差异是多少?

(3)试用因素分析法分析该工程成本差异的原因。

参考答案：试题难度：统计：参考解析：(1)施工成本分析的方法有比较法、因素分析法、差额计算法和比率法。

(2)该工程施工项目成本差异为：

383760-364000=19760元

(3)商品混凝土成本变动因素分析表(表1F420184—9)。

表1F420184—9 顺序

连环替代计算差异(元)因素分析目标数 500×700×1.04 第一次替代 520×700×1.04 160 由于产量增加20m3成本增加160元第二次替代 520×720×1.04 10816 由于单价提高20元成本增加10816元第三次替代 520×720×1.025-5616 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频由于损耗率下降2.5%，成本减少5616元合计

160+10816-5616 19760 4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第二篇：2018年一级建造师《水利水电》考前模拟试卷11

学尔森整理“2018年一级建造师《水利水电》天天做题(5月11日)”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

2018一级建造师考试《各科目》天天做题大汇总

1[简答题]

某水闸建筑在砂质壤土地基上，水闸每孔净宽8m，共3孔，采用平板闸门，闸门采用一台门式启闭机启闭，闸墩厚度为2m，因闸室的总宽度较小，故不分缝。闸底板的总宽度为30m，净宽为24m，底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差，产生了质量事故。

问题：

(1)根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是什么?

(2)根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故分类的依据是什么?工程质量事故分为哪几类?

(3)工程采用的是门式启闭机，安装时应注意哪些方面?

(4)平板闸门的安装工艺一般包括几种?

◆◆参考解析：

(1)根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是：

①发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。

②发生质量事故后，必须针对事故原因提出工程处理方案，经有关单位审定后实施。

③事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。

需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。

④事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

⑤根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。水利工程应当实行质量缺陷备案制度。

(2)根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响进行分类。分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。

(3)门式启闭机，安装时应注意以下几个方面的问题：

①门式启闭机安装应争取将门机各组成部件予以扩大预组装，然后进行扩大部件吊装，以减少高空作业工作量并加快安装速度。

②门腿安装应利用各种固定点予以加固牛腿或在坝体上游坝面处增设临时牛腿予以加固，将来门机安装后再用混凝土把牛腿预留孔处回填抹平。

③门式启闭机门腿与主梁的连接，可采用门腿法兰与主梁端翼板直接焊接的施工方法。

(4)平板闸门的安装工艺一般包括整扇吊入;分节吊入、节间螺接或轴接;分节吊入、节间焊接。

2[单选题]为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用()。

A.帷幕灌浆B.接触灌浆C.接缝灌浆D.固结灌浆

参考答案：D

◆◆参考解析：

【解析】为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩之间应采用回填灌浆。故本题应选D。

3[单选题]下列方法中，不属于水利基本建设项目竣工决算审计方法的是()。

A.初查法B.详查法C.核对法D.调查法

参考答案：A

◆◆参考解析：

【解析】根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》SL5572012，审计方法应主要包括详查法、抽查法、核对法、调查法、分析法、其他方法等。其中其他方法包括：

(1)按照审查书面资料的技术，可分为审阅法、复算法、比较法等。

(2)按照审查资料的顺序，可分为逆查法和顺查法等。

(3)实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。

故本题应选A。

4[单选题]型号为20Sh-19的水泵是()离心泵。

A.单级单吸卧式B.单级双吸卧式C.单级单吸立式D.单级双吸立式

参考答案：B

◆◆参考解析：

【解析】单级双吸卧式离心泵常见的系列为Sh、S、SA型。例如：20Sh-19表示该泵为进口直径为20英寸(即500mm)单级双吸卧式离心泵，该泵比转数为19×10=190r/min。故本题应选B。

5[单选题]《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。

A.地方B.专项C.部门D.企业

参考答案：C

◆◆参考解析：

【解析】根据2005年1月26日国务院第79次常务会议通过了《国家突发公共事件总体应急预案》，按照不同的责任主体，国家突发公共事件应急预案体系设计为国家总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案五个层次。

《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案，是关于事故灾难的应急预案。故本题应选C。

6[单选题]某中型水闸的闸门为平面钢闸门，其闸墩施工顺序为()。

A.浇筑一期混凝土、埋设基础螺栓、安装导轨、浇筑二期混凝土

B.埋设基础螺栓、浇筑一期混凝土、安装导轨、浇筑二期混凝土

C.浇筑一期混凝土、埋设基础螺栓、浇筑二期混凝土、安装导轨

D.埋设基础螺栓、浇筑一期混凝土、浇筑二期混凝土、安装导轨

参考答案：B

◆◆参考解析：

【解析】采用平面闸门的中小型水闸，在闸墩部位都设有门槽。为了减小启闭门力及闸门封水，门槽部分的混凝土中埋有导轨等铁件，如滑动导轨，主轮、侧轮及反轮导轨、止水座等。这些铁件的埋设可采取预埋及留槽后浇混凝土两种方法。小型水闸的导轨铁件较小，可在闸墩立模时将其预先固定在模板的内侧。闸墩混凝土浇筑时导轨等铁件即浇入混凝土中。由于中型水闸导轨较大、较重，在模板上固定较为困难，宜采用预留槽，用浇二期混凝土的施工方法。

在闸墩立模时，于门槽部位留出较门槽尺寸大的凹槽。闸墩浇筑时，预先将导轨基础螺栓按设计要求固定于凹槽的侧壁及正壁模板，模板拆除后基础螺栓即埋入混凝土中。

导轨安装前，要对基础螺栓进行校正，安装过程中必须随时用垂球进行校正，使其铅直无误。导轨就位后即可立模浇筑二期混凝土。

故本题应选B。

7[简答题]投标人甲与招标人签订的总承包合同应当包括哪些文件?

◆◆参考解析：

协议书，中标通知书，投标函及投标函附录，专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求(合同技术条款)，图纸，已标价工程量清单等。

8[简答题]根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009版)，首次支付工程预付款需要满足哪些条件?

◆◆参考解析：

承包人在第一次收到工程预付款的同时需提交等额的工程预付款保函(担保)。9[多选题]水利水电工程施工中，下列情况中，应编制冬期施工作业计划的是()。

A.昼夜平均气温低于5℃

B.最低气温低于-3℃

C.昼夜平均气温低于6℃

D.最低气温低于-1℃

E.昼夜温差超过10℃

参考答案：A,B

◆◆参考解析：

【解析】昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，应编制冬期施工作业计划，并应制订防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆等安全措施。

故本题应选AB。

10[简答题]发包人与承包人签订合同中关于砌体工程的计量和支付有如下约定：

(1)砌体工程按招标图纸所示尺寸计算的有效砌筑体以m³为单位计量;

(2)浆砌块石砂浆按有效砌筑体以m³为单位计量

(3)砌体工程中的止水设施、排水管、垫层及预埋件等费用，包含在砌体项目有效工程量单价中，不另行支付;

(4)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用包含在措施项目费用中，不另行支付。

问题：指出并改正合同约定中的不妥之处。

◆◆参考解析：

(1)砌体工程应该按照施工图纸计算的有效砌体体积;(2)浆砌块石砂浆包含在砌体工程有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付;(4)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在砌体工程有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第三篇：2011年一级建造师考试水利水电实务模拟真题

一、单项选择题

1．下列地基处理方法中，能形成复合地基的方法是。A．挤实法 B．换填法 C．排水法 D．强夯法

2．按比例尺分类，1:10000地形图属于()比例尺地形图。A．大 B．较大 C．中 D．小

3．下列胶凝材料中，属于无机水硬性胶凝材料的是(D)。A．石灰 B．沥青 C．水玻璃 D．水泥

4．导流设计流量是指在导流时段内按导流标准选择相应洪水重现期的()流量。A．平均 B．设计 C．校核 D．最大

5．水利水电工程土基开挖施工中，当开挖临近设计高程时，应预留厚度为()m的1页

保护层，待上部结构施工时再人工挖除。A．0．1～0．2 B．0．2～0．3 C．0．3～0．5 D．0．5—0．7 6．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(SL252—2000)的规定，小(1)型水库的总库容是()×106m3。A．10～100 B．1—10 C．0．1～1 D．0．01～0．1 7．在土石坝工程施工中，对条形反滤层进行质量检查和控制时，要求每隔50m设一取样断面，每个取样断面每层取样数最少应为()个。A．2 B．3 C．4 D．5 8．根据水工混凝土施工规范的相关规定，混凝土非承重侧面模板拆除时，混凝土强度至少应达到(B)×105Pa。A．20 B．25 C．30

2页

D．35 9．拌制钢纤维混凝土的正确投料顺序是()。A．砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水 B．砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水 C．砂、石、水泥、外加剂、钢纤维、水 D。砂、石、水、水泥、外加剂、钢纤维

10。固定式启闭机安装时，机架与电动机之间的衬垫数量在一个部位最多只能有()个。A．4 B．3 C。2 D． 1 11．水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为()cm。A．20—30 B．30～40 C．40～50 D．50～60 12．根据水库大坝安全鉴定有关规定，病险水库是指通过规定程序确定为()类坝的水库。A．一 B．二 C．三

3页

D．四

13．下列施工用电负荷属一类负荷的是()。A．隧洞施工照明 B．坝基石方开挖 C．混凝土浇筑施32 D．钢筋加工厂

14．根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的()％计算。A．5 B．7 C．9 D． 15 15，根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定，中型水电站的竣工验收应由()组织。

A．项目法人 B．地方政府 C．项目审批部门 D．电网经营管理单位

16.根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。A。质量监督部门 B．项目法人 C．监理单位

4页

D．施工单位

17．水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为()年。A． 1 B．2 C。3 D．5 18．水利工程监理单位的监理人员中，不划分专业的是()。A．监理单位负责人 B．监理员 C．监理工程师 D．总监理工程师

19．某2级水闸工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。A．1．0 B．1．05 C．1．1 D．1．15 20．水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括()专业。A．钢结构 B．爆破与拆除 C．预拌商品混凝土 D．隧道

5页

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21．某中型泵站施工过程中，质量监督部门应对监理单位的()进行监督检查。A．质量监理工作 B．进度监理工作 C．投资监理工作 D．监理资格 E．质量检查体系

22．水利水电工程截流龙口宽度主要根据()确定。A．截流延续时间 B．龙口护底措施 C．龙口裹头措施 D．截流流量 E．龙口抗冲流速

23．测定反滤料的干密度可采用()。A．燃烧法 B．烘干法 C．灌水法 D．蒸发皿法 E．灌砂法

6页

24．根据现行水利工程建设程序有关规定，水利工程项目进行施工准备应具备的条什

包括(ABCE)。

A．初步设计已经批准 B．项目法人已经建立 C．已办理报建手续 D．项目已列入水利建设投资计划 E．有关土地使用权已经批准

25。根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版)，资格审查办法可以采用()制。A．合格 B．摇号 C．有限数量 D．等级 E．资格后审

26。地质断层按断块之间相对错动的方向可划分为()。A．正断层 B．反断层 C．逆断层 D．平移断层 E．顺移断层

27．根据水利水电工程验收有关规定，下列关于大型拦河水闸工程验收的说法中正

7页

确的是(AC)。A．应进行蓄水验收

B．由竣工验收主持单位决定是否进行蓄水验收 C．应进行竣工验收技术鉴定

D．由竣工验收主持单位决定是否进行竣工验收技术鉴定 E．在建设项目全部完成后3个月内进行竣工验收 28．根据《防洪法》的规定，防洪区包括()。A。主河槽 B．河道滩区 C。洪泛区 D．蓄滞洪区 E。防洪保护区

29．根据《水土保持法》的规定，建设项目实施过程中，为防治水土流失而采取的水土保持措施包括()等措施。A．防冲 B．防淤 C．储存 D．利用 E．植物

30．水利水电工程注册建造师施工管理签章文件目录表中，施工组织文件包含的文件名称有()报审表。

8页

A．施工组织设计 B．现场组织机构及主要人员 C．施工进度计划 D．施工技术方案 E．施工安全措施文件

三、案例分析题()(1)背景资料

某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位：天)。合同约定：工期提前奖金标准为20000元／天，逾期完工违约金标准为20000元／天。

施工中发生如下事件：

事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。

事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26天。

9页

事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。

事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。

问题：

1．计算计划总工期，指出关键线路。

2．指出事件

1、事件

2、事件4的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。3．根据事件3，指出C工作的实际工作持续时间；说明第100天末时C工作实际比计划提前(或拖延)的累计工程量；指出第100天末完成了多少天的赶工任务。4．综合上述事件，计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。解答：

1.关键线路：ABCDE工期，185天

2.事件一，责任方为业主，A是关键工作，会造成总工期拖延4天事件二，责任方是承包商，B是关键工作，会造成总工期拖延6天

事件四，责任方是业主，G不是关键工作，当前情况下，C完成已经155天（AB拖延

10页

10天，但C赶工在155天完成），所以闸门在开工后153天才运抵不影响工期 3.C实际时间用的时间155-60=95天，第100天时完成42%，即完成40天，加上60天AB工期，实际就是100天；

C计划时间用的时间100*48%=48天，即原计划应该完成50+48=98天，所以拖延2天。第100天赶工8天。

4.实际总工期155+35=190天，比计划工期拖延5天，其中有4天是业主的责任，承包商承担1天的拖延，罚20000元。

(2)背景资料

某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：

(1)合同总价420万元；

(2)工程2008年9月25日开工，工期12个月；

(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；(4)保留金按当月工程进度款5％的比例预留。施工过程中发生如下事件：

事件1：2008年10月初，涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示1。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。

事件2：2008年11月份，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。

11页

事件3：2009年9月6日，合同工程完成后，施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请，随后，监理单位主持进行了验收。

问题：

1．计算工程预付款。

2．计算11月份的工程进度款、保留金预留、预付款扣回和实际付款金额。3．指出事件1中关于变更处理的不妥之处，并说明正确做法。4．指出事件3中的不妥之处并改正。解答：

1.420*10%=42万元

2.进度款为50+10=60万元，保留金为60*5%=3万元，预付款扣回42/12=3.5万元实际付款金额为60-3-3.5=53.5万元

3.施工单位提出变更方案是不对的，应由原设计单位提出变更方案，施工单位的意见可作为重要参考。

4.监理单位主持进行了验收是不对的，监理单位接到验收申请后，应进行工程质量检查，检查合格后将工程完工验收申请提交建设单位，由建设单位组织工程验收。

(3)背景资料

某水利水电工程施工企业在对公司各项目经理部进行安全生产检查时发现如下情况：

情况一：公司第一项目经理部承建的某泵站工地，在夜间进行泵房模板安装作

12页

业

时，由于部分照明灯损坏，安全员又不在现场，一木工身体状况不佳，不慎从12m 高的脚手架上踩空直接坠地死亡。

情况二：公司第二项目经理部承建的某引水渠道工程，该工程施工需进行浅孔爆

破。现场一仓库内存放有炸药、柴油、劳保用品和零星建筑材料，门上设有“仓库重

地、闲人免进”的警示标志。

情况三：公司第三项目经理部承建的是某中型水闸工程，由于工程规模不大，项

目部未设立安全生产管理机构，仅由各生产班组组长兼任安全生产管理员，具体负责

施工现场的安全生产管理工作。

问题：

1．根据施工安全生产管理的有关规定，该企业安全生产检查的主要内容是什么? 2．情况一中施工作业环境存在哪些安全隐患? 3．根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定，说明情况一中的安全事故等级；根据《水利工程建设安全生产管理规定》，说明该事故调查处理的主要要求。

4．指出情况二中炸药、柴油存放的不妥之处，并说明理由。5．指出情况三在安全生产管理方面存在的问题，并说明理由。

13页

解答：

1.安全检查主要内容为：违章指挥、违章操作、安全隐患等。

2.情况一，安全隐患包括：夜间照明损坏，光线不足，安全员不在现场，无人专门管理安全，高处作业未采取有效防护措施，工作人员身体状况不佳等都是安全隐患。3.情况一的事故属于IV级事故（较大质量与安全事故）。施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门或者流域管理机构报告；发生生产安全事故后，有关单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。水利工程建设生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。4.情况二，炸药和柴油不应存放在同一仓库，应分别放在两个仓库，炸药要求存放于专用仓库，有专人管理。

5.情况三，工程不论规模，均应设立安全生产管理机构，并设有专职的安全生产管理人员，具体负责施工现场的安全生产管理。(4)背景资料

某2级堤防加固工程主要工程内容有：①背水侧堤身土方培厚及堤顶土方加高； ②迎水侧砌石护坡拆除：⑧迎水侧砌石护坡重建：④新建堤基裂隙粘土高压摆喷截渗

墙；⑤新建堤顶混凝土防汛道路；⑥新建堤顶混凝土防浪墙。土料场土质为中粉质壤

14页

土，平均运距为2km。施工过程中发生如下事件：

事件1：土方工程施工前，在土料场进行碾压试验；高喷截渗墙工程先行安排施工，施工前亦在土料场进行工艺性试验，确定了灌浆孔间距、灌浆压力等施工参数，并在施工中严格按此参数进行施工。

事件2：高喷截渗墙施工结束后进行了工程质量检测，发现截渗墙未能有效搭接。问题：

1。指出该堤防加固工程施工的两个重点工程内容。2．指出土方碾压试验的目的。

3．指出①、④、⑤、⑥四项工程内容之间合理的施工顺序。4．指出该工程土方施工适宜的施工机械。5．分析高喷截渗墙未能有效搭接的主要原因。解答：

1.重点内容：①背水侧堤身土方培厚及堤顶土方加高；④新建堤基裂隙粘土高压摆喷截渗墙

2.通过试验确定合适的压实机具，压实方法，压实参数等，并核实设计填筑标准的合理性。3.④①⑤⑥

4.该工程运距为2km，开挖及运输机械适合采用挖掘机和自卸汽车，自卸汽车上坝卸土，平地机平土，碾压作业可采用拖拉机带碾滚。

5．主要原因在于土场涂料为粉土，作为截渗墙质量难以满足要求。

15页

第四篇：2010一级建造师模拟试卷(二)

1.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2010年6月

2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是()。A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商B 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

4.张某原是甲建筑公司的采购员辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问对该合同承担付款义务的是()A甲建筑公司B建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司

5某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定下列正确的是A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

6.列情形中诉讼时效为1年的是A.甲拒付租金1万元给乙B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约C.甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款

D.甲拖欠乙工程款10万元

7.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建设单位欲新建一座大型综合市场于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建设单位D.检测机构

11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是()。

A.勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B.施工单项合同估算价达到160万元C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元D.监理服务单项合同估算价30万元

12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

13甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目则下列说法正确的是()A.因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C甲、乙施工单位对此应承担违约责任D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位()A.应当配备专职或兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员

16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是()A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备

17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是()A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督

19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时()。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年

B.必须再次审查，有效期增加2年C.不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理

21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()A.完整的技术档案和施工管理资料B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D施工单位签署的工程保修书

22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()A.由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品

23.下列表述正确的是()A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B.建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法C.经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效

24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有()审查同意的水土保持方案。

A.环境保护部门B.水行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.国土资源管理部门

25某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工()以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况A3日B5日C10日D15日

26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()A.建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B.建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C.公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料D.建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收合格的，不得进行竣工验收

27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目()于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。A.建设单位（法人）B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是()。A.甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B乙工厂用地使用权出让年限是40年C丙私立医院土地使用权出让年限是70年D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是()。A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全

30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

31某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()A800万元B400万元C600万D保险金额减去残值的差额

32某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为)A4月2日B4月10日C4月20日D发生损失之日起生效

33.某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应A.补交税款50000元B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金D.补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是()。A.个人负债80余万到期债务的贺某B.曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2003年4月17日刑满释放的张某C.曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D.曾担任某公司的法定代表人，该公司于2005年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某

35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述()情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。

A.合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B.合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料

36某设备生产厂分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是(A.无订立合同的意思表示B.要约内容不明确C受要约人错误D要约人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下)是不正确A.甲与丙公司已形成了有效的合同关系B.丙公司的承诺是有效的C.丙公司的承诺是无效的D.甲公司有权拒收该货物

38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于()A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同

39甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是)A.分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D.法院可以没收甲公司的工程款

40甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照()计算付款。A.35元/吨B.30元/吨C.45元/吨D.40元/吨

41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是()。A.甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B.甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保C.甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

42.2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享债权的债权转让合同C是因胁迫而签订的债权转让合同D是连带共享债权的债权转让合44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是()。A.甲与丙的转让协议应经乙同意B.甲应当支付拖欠的工程款C.甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任D.甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩

45某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有()A.债务人的从债务B.原债务人的同时履行抗辩权C.为原债务人提供担保的保证合同D.原债务人的已过诉讼时效的抗辩权

46下列事例中，不能产生合同义务终止的是A．建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司B．施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁D．设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存

47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。A.长期拖欠工程款的 B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C.发包人不按照合同约定履行协助义务的D.合同中要求承包人垫资施工的48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是）A．双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效B.应支付的违约金最多不超过工程总造价C.应严格按照约定支付6000万违约D违约责任的规定应符合公平原则

49.甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲A．不可以要求乙承担违约责任B只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D.材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约

50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。A．视为仅抵押了办公楼B．视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C．因抵押物不明确，抵押合同视为无效D．因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定

51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是()A.当地政协B.当地建委C.另一施工单位的项目部D.当地的国有企业

53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同 C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同 D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应()。

A.不予支持 B.材料涨价部分不支持，停工损失支持C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价和停工损失都支持

55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.开发商有权主张整体工程质量不合格B.施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责C.合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限D.开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可

56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是()。A.加工承揽合同属于不要式合同B.建设工程施工合同属于要式合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，()不正确。A.两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C.对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院D.超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉

59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院

60以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B.被告提出反诉，可以不提供证C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告

62在没有书面约定的情况下因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼()法院没有管辖权A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行为地

63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。A.3个月 B.6个月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作为行政诉讼的证据。A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C.行政处罚听证记录D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照 B.罚款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()A由李某向施工单位承担违约责任B由李某向张某承担侵权责由施工单位向张某承担违约责任D由李某向张某承担违约责任

68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。A.由市政公司赔偿 B.由许某赔偿 C.由市政公司和许某承担连带责任 D.由秦某自己承担

69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间()。

A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部分决定D.具有效力，不停止执行

70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑()。A.21个月B.2年C.2年3个月 D.18个月

1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.未达到注册建造师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位接除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册

2下列关于法律体系的说法，正确A.建设法是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于行政法律部门D.安全生产法属于社会保障法律部门E仲裁法归属于民法部门3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()。A.施工单位购买的各种建筑材料 B.建筑资金C.建筑企业对其员工的培训D.施工中使用的施工机械E.建设行政主管部门

4.下列可以使委托代理终止的情形有()A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡

5根据《建筑法下面关于分包的说法正确的有()A承包单位可以将所承包的工程转包给他人B所有的分包商都需要经建设单位认可分包商应当对建设单位负责D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有()A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理()A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书

8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是()。A.张某可要求享受工伤保险B张某有权要求本单位赔偿C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有()A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.钢筋工

0.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位B.工程监理单位C.勘察、设计单位 D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门

11根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有()A工程设计行业专用的综合性标准B工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D工程建设行业专用的制图方法标准E工程建设行业专用的信息技术标

12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有()。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核

合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。

A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为(.陈某66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B张某两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C.张某人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D赵某两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列()行为，应当承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.恶意进行磋商，给对方造成损失C.故意隐瞒与签约有关的重要事实D.故意提供虚假情况，给对方造成损失E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是()A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同

17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为乙市B.交货地点为乙市C.付款地点在甲市 D.交货地点在甲市E.交货地点和付款地点均在乙市

1下列说法正确的是A代位权只有债权人才能行使B.抗辩权只有债务人才能行使C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权

19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则()A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移

20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是()。A.承包人未按约定工期完工B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复

C.承包人擅自将专业工程进行分包D.承包人将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是()。A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款100万元，而丙可以以与丁有约定为名，拒绝还款B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元C.乙在分立时应通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E.企业分立属于法定的权利义务概括转移

22.某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。A.保证合同由甲丙签订B.保证合同由乙丙签订C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当通知丙D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙口头同意 E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意

23.建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出 C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

24.以下关于公开审判制度，正确的表述是()A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B.除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开C.对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程E.除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露

25.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()A.裁决的事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足

D.适用法律确有错误E.裁决不合理

26.甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法正确的是()A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B.甲公司

第五篇：2018年一级建造师《水利水电》考前冲刺试卷

学尔森整理“2018年一级建造师《水利水电》冲刺试卷”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

2018年一级建造师《水利水电》冲刺试卷汇总

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)

1[单选题]项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自工程开工之日起()个工作日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。

A.15

B.10

C.30

D.60

参考答案：A

2[单选题]固结灌浆在规定的压力下，当注入率不大于()L/min时，继续灌注30min，灌浆可以结束。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

3[单选题]国家对建筑业企业的管理方式是实行()。

A.资质管理

B.等级管理

C.行业管理

D.注册管理

参考答案：A

4[单选题]下列不能作为水利水电工程施工组织设计文件编制依据的是()。

A.可行性研究报告及审批意见

B.地方政府、业主对本工程建设的要求

C.设计、施工合同中与施工组织设计编制相关的条款

D.工程所在地区和河流的自然条件及防洪、灌溉、航运等现状和远期发展规划

参考答案：D

5[单选题]疏浚工程的纵断面测点间距不应大于()m。

A.50

B.80

C.100

D.120

参考答案：C

6[单选题]水利水电工程竣工初步验收的成果是()。

A.竣工验收鉴定书初稿

B.初步验收鉴定书

C.初步验收工作报告

D.初步验收签证

参考答案：C

7[单选题]评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()人。

A.1～3

B.2～4

C.3

D.3～5

参考答案：A

8[单选题]根据水利工程施工项目招标投标有关规定，()应当对招标公告的真实性负责。

A.招标人

B.行政监督

C.监察人

D.发布招标公告的网站

参考答案：A

9[单选题]《水利水电工程标准施工招标文件》中编列的技术标准和要求(合同技术条款)()。

A.必须不加修改引用

B.仅供参考

C.一般规定部分强制使用

D.计量和支付部分强制使用

参考答案：B

10[单选题]在高程放样中，采用经纬仪代替水准仪进行土建工程放样时，放样点离高程控制点不得大于()m。

A.30

B.40

C.50

D.60

参考答案：C6学尔森整理“2018年一级建造师《水利水电》冲刺试卷”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

11[单选题]溢流坝泄水时，在溢流面上作用有动水压力，在反弧段上，可根据水流的()求解动水压力。

A.动能方程

B.动量方程

C.能量方程

D.能量守恒方程

参考答案：B

12[单选题]水电工程的竣工验收由()负责。

A.项目法人

B.上级主管部门

C.国家能源局

D.电站的运行管理单位

参考答案：C

13[单选题]根据《水利水电工程标准施工招标文件》，关于已标价工程量清单电子版正确的是()。

A.构成投标文件的组成部分

B.投标人必须在开标前提交

C.招标文件不可以统一规定格式

D.评标委员会要求而不提交的为废标

参考答案：D

14[单选题]材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、()四项。

A.采购费

B.包装费

C.保管费

D.采购及保管费

参考答案：D

15[单选题]某土石方工程，发生了施工质量事故，事故直接经济损失20万元，属于()。

A.一般质量事故

B.较大质量事故

C.特大质量事故

D.重大质量事故

参考答案：C

16[单选题]各项验收(包括枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算)工作完成后，()对验收工作进行总结，提出工程竣工验收总结报告。

A.监理单位

B.设计单位

C.项目法人

D.施工单位

参考答案：C

17[单选题]在大体积混凝土结构中产生裂缝的主要原因是由于混凝土()不足。

A.抗剪强度

B.抗压强度

C.抗拉强度

D.抗弯刚度

参考答案：C

18[单选题]凡在坠落高度基准面()m及以上有可能坠落的高处进行作业点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频称为高处作业。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：A

19[单选题]以下属于项目法人应履行的职责是()。

A.负责向质监总站报告工程质量工作

B.审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图

C.签发设计单位的施工设计文件

D.组织设计交底

参考答案：A

20[单选题]水利工程施工项目的招标中，评标委员会由()负责组建。

A.招标人

B.上级主管部门

C.行政监督部门

D.监察部门

参考答案：A 6学尔森整理“2018年一级建造师《水利水电》冲刺试卷”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21[多选题]下列关于帷幕灌浆施工过程中的特殊情况处理正确的是()。

A.灌浆过程中发现冒浆，可根据具体情况采用表面封堵、低压、限量等措施

B.发生串浆时，如具备灌浆条件可同时进行灌浆

C.灌浆因故中断应及早恢复

D.灌浆中断恢复后，应使用与中断前相同的水泥浆浓度

E.注入率较中断前减少较多，浆液应逐级加浓继续灌注

参考答案：A,B,C,E

22[多选题]各级应急指挥部应当组织好应急救援基本队伍包括()。

A.设计队伍

B.行政指挥队伍

C.工程设施抢险队伍

D.专家咨询队伍

E.应急管理队伍

参考答案：C,D,E

23[多选题]监理单位对工程建设过程中的设计与施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的施工质量负直接责任，其主要的职责包括()。

A.审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图

B.签发设计单位的施工设计文件(包括施工详图)点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

C.按规定负责组织施工单位职工的技术培训

D.进行施工质量监督与控制

E.组织设计交底

参考答案：A,B,D,E

24[多选题]根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，公益性水利工程建设项目中，地方项目的评标专家可从()组建的评标专家库中抽取。

A.国务院

B.国家发展和改革委

C.水利部

D.省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门

E.流域机构

参考答案：C,D,E

25[多选题]泵站工程的基本组成部分，包括()。

A.泵房

B.进、出水管道

C.电气设备

D.进、出水建筑物

E.变电站

参考答案：A,B,D,E

26[多选题]按围堰与水流方向的相对位置分类，围堰可分为()。

A.过水围堰

B.横向围堰

C.纵向围堰

D.土石围堰

E.木笼围堰

参考答案：B,C

27[多选题]现场监理工程师对建设工程实施监理应采取()等形式。

A.询问

B.检查记录

C.旁站

D.巡视

E.平行检验

参考答案：C,D,E

28[多选题]根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，水利工程建设项目施工招标应当具备的条件必须包括()等。

A.初步设计已经批准

B.建设资金来源已落实

C.监理单位已确定

D.施工图设计已完成

E.有关建设项目征地和移民搬迁工作已有明确安排

参考答案：A,B,C,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

29[多选题]碾压混凝土的压实密度可采用()进行检测。

A.核子水分密度仪

B.谐波密实度计

C.加速度计

D.挖坑填砂法

E.超声波密度仪

参考答案：A,B,C,D

30[多选题]分项报价合理性评审依据有()。

A.基础单价

B.费用构成 C.主要工程单价

D.总价项目

E.所选定额

参考答案：A,B,C,D 6学尔森整理“2018年一级建造师《水利水电》冲刺试卷”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

三、案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)

31[简答题]

碾压混凝土坝是采用碾压土石坝的施工方法，使用干贫混凝土修建的混凝土坝，是混凝土坝施工的一种新技术。某拦河大坝采用该项施工技术。承包商在编点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频制施工组织设计时，根据有关资料，结合现场地形地貌等条件，重点对下列几个方面进行分析和考虑：

(1)料场的选择与布置;

(2)导流、截流技术方案;

(3)施工机械的选择;

(4)混凝土坝施工分缝分块;

(5)混凝土的生产与运输方案;

(6)混凝土的浇筑与养护方案;

(7)碾压施工工艺等。

问题：

(1)在①法律法规;②技术标准;③批准的建设文件;④建设工程合同;⑤建设监理合同中，应作为编制施工组织设计文件依据的有哪些?

(2)水利水电工程施工组织设计文件的内容除施工条件、旌工交通运输、施工总布置、施工总进度、主要技术供应及附图等方面外，在①施工导流;②料场的选择与开采;

③主体工程施工;④机电设备安装;⑤施工工厂设施中，还应包括哪些?

(3)承包商制定的施工工艺包括：①混凝土运输入仓;②平仓机平仓;③振动切缝机切缝;④沿缝无振碾压两遍;⑤振动压实机压实。该施工工艺正确的施工顺序是什么?

(4)在①采用土工织物，减少钢筋用量;②大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量;③采用通仓薄层浇筑;④采取温度控制和表面防裂措施中，哪些是碾压混凝土坝点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频施工的主要特点?

(5)在①门、塔机栈桥运输方案;②缆机运输方案;③履带式起重机浇筑方案;④门、塔机无栈桥运输方案;⑤履带式推土机浇筑方案中，可作为混凝土运输方案的有哪些?

(6)该工程采用全段围堰法导流，其导流方式按导流泄水建筑物的类型包括：①明渠导流;②束窄河床导流;③隧洞导流;④涵管导流中的哪几种?

(7)施工导流作业包括：①修建导流泄水建筑物;②封堵导流泄水建筑物;③施工过程中的基坑排水;④河道截流修建围堰。承包商进行施工导流作业的合理程序是什么?

(8)该工程采用抛投块料截流方法进行截流，此截流方法按不同的抛投合龙方法可分为①平堵;②下闸截流;③立堵;④混合堵中的哪几种?

(9)进行骨料加工厂布置时，在①有利于及时供料，减少弃料;②骨料堆场形式，以便供料;③能充分利用地形，减少基建工程量;④加工厂尽量靠近混凝土系统，以便共用成品堆料等因素中，应考虑的因素有哪些?

参考答案：试题难度：统计：参考解析：(1)①②③④。

水利水电工程施工组织设计文件的编制应执行国家有关政策，其依据主要包括：有关法律、法规、规章和技术标准;可行性研究报告及审批意见、设计任务书、上级单位对本工程建设的要求或批件;设计/施工合同中与施工组织设计编制相关的条款等。建设监理合同不属于承包商编制施工组织设计的依据。

(2)①②③⑤。

水利水电工程施工组织设计文件的内容一般包括：施工条件、施工导流、料点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频场的选择与开采、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施、施工总布置、施工总进度、主要技术供应及附图10个方面。

(3)①②⑤③④。

碾压混凝土坝的施工工艺程序是先在初浇层铺砂浆，汽车运输人仓，平仓机平仓，振动压实机压实，振动切缝机切缝，切完缝再沿缝无振碾压两遍。这种施工工艺在我国具有普遍性。

(4)②③④。

碾压混凝土坝施工主要特点是：采用干贫混凝土;大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量;采用通仓薄层浇筑;同时要采取温度控制和表面防裂措施。

(5)①②③④。

大坝等建筑物的混凝土运输浇筑，主要有：门、塔机运输方案，缆机运输方案以及辅助运输浇筑方案。门、塔机运输方案可分为有栈桥和无栈桥方案。常用的辅助运输浇筑方案有：履带式起重机浇筑方案、汽车运输浇筑方案、皮带运输机浇筑方案。

(6)①③④。

全段围堰法导流是指在河床内距主体工程轴线(如大坝、水闸等)上下游一定的距离，修筑拦河堰体，一次性截断河道，使河道中的水流经河床外修建的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄。全段围堰法导流一般适用于枯水期流量不大，河道狭窄的河流，按其导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。在实际工程中也采用明渠隧洞等组合方式导流。

(7)①④③②。

施工导流首先要修建导流泄水建筑物，然后进行河道截流修筑围堰，此后进行施工过程中的基坑排水。当主体建筑物修建到一定高程后，再对导流泄水建筑物进行封堵。

(8)①③④。

截流的基本方法有抛投块料截流、爆破截流、下闸截流，还有木笼、钢板桩、草土、杩槎堰、水力冲填法截流等方法。抛投块料截流是最常用的截流方法，特别适用于大流量、大落差的河道上的截流。采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。

(9)①③④。

骨料加工厂布置原则包括：应充分利用地形，减少基建工程量;有利于及时供料，减少弃料;成品获得率高，通常要求达到85%～90%;骨料加工厂宜尽可能靠近混凝土系统，以便共用成品堆料场。骨料堆场形式不属于骨料加工厂布置原则的内容。

32[简答题]

某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。

施工合同中说明：施工工期278天，2004年9月1日开工，工程造价4357万元。

合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频的价格调整文件。

实施过程中，发生如下事件：

事件1：总承包商于2004年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2004年9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至2004年9月6日才开工，总承包商要求工期顺延5天。

事件2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。

事件3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。

事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。

事件5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。

事件6：监理工程师检查防渗工程，发现止水安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍部分有误，需进行返工。

事件7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。

事件8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。

问题：

(1)在事件1中，总承包商的要求是否成立?根据是什么?

(2)在事件2中，总承包商的做法对否?为什么?

(3)在事件3中，总承包商的要求是否合理?为什么?

(4)在事件4中，监理工程师是否批准总承包商的支付申请?为什么?

(5)在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?

(6)在事件6中，返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么不妥之处?

(7)在事件7中，你认为监理工程师应如何协调处理?

(8)在事件8中，你认为哪种意见正确?为什么?

参考解析：

(1)成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工现场)。

(2)不对。因为土方公司为分包，与业主无合同关系。

(3)不合理。因按规定，此项费用应由业主支付。

(4)不批。因为此项支出应由总包单位承担。

(5)得不到。虽然总监同意更换，不等同于免除总承包商应负的责任。

(6)返修的经济损失由防渗公司承担。

监理工程师的不妥之处：

①不能凭口头汇报签证认可，应到现场复验。

②不能直接要求防渗公司整改，应要求总承包商整改。

③不能根据分包单位的要求进行签证，应根据总包单位的申请进行复验、签证。

(7)处理如下：

①监理工程师应拒绝直接接受分包单位终止合同申请。

②应要求总包单位与分包单位双方协商，达成一致后解除合同。

③要求总承包商对不合格工程返工处理。

(8)业主意见正确。因为合同约定，安装配件材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

33[简答题]

某水库枢纽工程主要由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15.5m，坝长1135m。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择某一料场，该料场土料黏粒含量较高，含水量较适中。

在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时地采取了一些措施，使其满足上坝要求。

坝面作业共安排了A、B、C三个工作班组进行填筑碾压施工。在统计一个分部工程质量检测结果中，发现在90个检测点中，有25个点不合格。其中检测A班组30个点，有5个不合格点;检测8班组30个点，有13个不合格点;检测C班组30个点，有7个不合格点。

问题：

(1)在①羊脚碾;②振动平碾;③气胎碾;④夯板;⑤振动羊脚碾等机械中，适用于该大坝填筑作业的压实机械有哪些? 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

(2)该大坝填筑压实标准应采用什么控制?填筑压实参数主要包括哪些?

(3)料场土料含水量偏高，为满足上坝要求，此时可采取哪些措施?

(4)根据质量检测统计结果，试采用分层法分析，指出哪个班组施工质量对总体质量水平影响最大?

参考解析：

(1)①③④⑤。

(2)干密度。由于该大坝为壤土均质坝，对于黏粒偏高的壤土，填筑压实标准应采取干密度来控制。

土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等。

(3)具体措施主要有：

①改善料场的排水条件和采取防雨措施;

②对含水量偏高的土料进行翻晒处理，或采取轮换掌子面的办法;

③采用机械烘干法烘干等。

(4)分层法列表见表1F420182-3。

分层法列表表1F420182-3 工作班组检测点数不合格点数个体不合格率(%)占不合格点总数百分率(%)点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 A 30 5 16.67 20 B 30 13 43.33 52 C 30 7 23.3 28 合计 90 25

根据以上分层调查的统计数据表可知，B班组的施工质量对总体质量水平影响最大。6学尔森整理“2018年一级建造师《水利水电》冲刺试卷”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

34[简答题]

某水利工程项目分解后，根据工作间的逻辑关系绘制的双代号网络计划如图

1F420181—5所示。工程实施到第12天末进行检查时各工作进展如下：A、B、C三项工作已经完成，D与G工作分别已完成5天的工作量，E工作完成了4天的工作量。

问题：

(1)该网络计划的计划工期为多少天?

(2)哪些工作是关键工作?

(3)按计划的最早进度，D、E、G三项工作是否已推迟?推迟的时间是否影响计划工期?

参考解析：

(1)通过网络计算，总工期41天。

(2)关键线路的工作为：C→D→R→H→Q→J→M→N。

(3)实际工作分析：

D工作滞后3天，预计完成时间为第15天。因属于关键工作，导致总工期推迟3天。

E工作滞后5天，预计完成时间为第15天。因有总时差19天，对总工期不产生影响。

G工作滞后4天，预计完成时间为第13天。因有总时差11天，对总工期不产生影响。

35[简答题]

某承包商于某年承包某外资工程的施工，与业主签订的承包合同约定：工程合同价2000万元;若遇物价变动，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%，水泥占23%，钢材占12%，石料占8%，砂料占7%，不调值费用占15%;

开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分的工程结算款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清;工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。

问题：

(1)工程预付款和起扣点是多少?

(2)当工程完成合同工程量的70%后，正好遇上国家采取积极财政政策，导致水泥、钢材涨价，其中，水泥价格增长20%，钢材价格增长15%，试问承包商可索赔价款多少?

合同实际价款为多少?

(3)若工程保留金为合同预算价格的10%计算，则工程结算款应为多少?

参考解析：

(1)本例工程预付款为合同价的20%;起扣点为合同价的60%。

工程预付款为：2000×20%=400万元

预付款起扣点为：T=2000万元×60%=1200万元

(2)计算应调部分合同价款;列出价格调整计算公式，计算调整价款;承包商可索赔价款为调整后价款与原合同价款的差值;合同实际价款为调整价差与原合同点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频价之和。

价格调整计算公式：

=38.4万元

合同实际价款：2000+38.4=2038.4万元

(3)工程结算款为合同实际价款与保留金金额之差;本例中，保留金金额为原合同价10%。

保留金：2000×10%=200万元

工程结算款：2038.4-200=1838.4万元6 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷（大全）

第一篇：2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷（大全）

第二篇：2018年一级建造师《水利水电》考前模拟试卷11

第三篇：2011年一级建造师考试水利水电实务模拟真题

第四篇：2010一级建造师模拟试卷(二)

第五篇：2018年一级建造师《水利水电》考前冲刺试卷

相关范文推荐

2018年一级建造师《水利水电》考前冲刺试卷

2018一级建造师考试《水利水电》冲刺习题5篇

2013年一级建造师考试水利水电重点汇总(全)

2018 一级建造师《法规》模拟试卷(一)

一级水利水电建造师挂靠,浙江一级建造师挂靠

一级建造师《水利水电》复习题(一)

2013年水利水电一级建造师考试真题答案

2015年一级建造师水利水电考试真题及答案