一级建造师项目管理模拟试卷6

第一篇：一级建造师项目管理模拟试卷6

一级建造师项目管理模拟试卷6

单项选择题

1、()不能认定为工伤。

A、自杀B、患职业病C、因工作受到伤害D、在上下班途中，受到机动车事故

2、安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证()。

A、人员安全健康B、财产免受损失

C、人员安全健康和财产免受损失D、以上都不对

3、适合采用竣工后一次结算的情况是()。

A、某建设项目全部建设安装工程建设期2年，承包合同价值1500万元

B、某建设项目全部建设安装工程建设期8个月，承包合同价值300万元

C、某建设项目承包合同价值500万元

D、某单项工程承包合同价值500万元，2年完成4、20世纪70年代中期国外的项目管理咨询公司的主要服务对象是()。

A、业主B、承包商C、设计方D、供货方

5、项目信息管理的目的是()。

A、协调各建设单位的关系B、为项目建设的增值服务

C、确保施工进度D、有效地进行文件档案管理

6、最高投标保证金的数额为()。

A、80万元B、100万元C、120万元D、140万元

7、()不是项目组织规划的工具和技术。

A、员工管理计划B、组织理论C、人力资源实践D、项目干系人分析

8、不属于MA合同条件的是()。

A、单价B、总价C、成本补偿合同D、最高限定价格法

9、自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()。

A、5天B、15天C、20天D、28天

10、可以用来分析各种因素对成本的影响程度的是()。

A、比较法B、比率法C、因素分析法D、差额计算法

11、流水作业施工中，造成专业队窝工是由于出现()。(N一施工过程数，N’一专业队(组)数，M一施工段数)

A、M=N’B、M—NC、M％N’D、M>N12、造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称为()。

A、第一类危险源B、第二类危险源C、第三类危险源D、其他类危险源

13、工程预付款预付时间应不迟于约定开工日期前()天。

A、4B、5C、6D、714、建设工程劳务报酬不采用以下()方式。

A、固定劳务报酬B、约定不同工种劳务的计时单价

C、按照行业水准浮动的劳务报酬D、约定不同工作成果的计价单价

15、FIDIC系列合同中用于由发包人设计或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是()。

A、施工合同条件B、永久设备和设计—建造合同条件

C、EPC交钥匙项目合同条件D、合同的简明格式

16、不属于施工成本编制依据的是()。

A、分包合同B、构件外加工计划和合同C、施工组织设计D、工程概算

17、建设工程项目进度控制的管理措施所不涉及的是()。

A、管理的思想B、管理的方法C、招投标D、合同管理和风险管理

18、反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是()。

A、组织结构模式B、组织分C、工作流程图组织D、组织工具

19、银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的()。

A、30％左右B、20％左右C、2％左右D、10％左右

20、BOT合同又称()。

A、特许权协议书B、委托监理协议书C、工程保险协议书D、总承包合同

21、一个供应商在为你的项目交付一个产品时请求一周的延期，但是他坚持说这不会影响整个进度，在()情况下，这个说法是正确的。

A、此产品对项目可能不重要B、此产品的交付在关键路径上

C、此产品的交付不在关键路径上D、卖主将会为迟交货提供一个成本折扣

22、以下关于建设工程项目质量控制系统和企业的质量管理体系的对比正确的是()。

A、目的相同B、范围相同C、目标不同D、评价相同

23、安全生产目标管理必须与()挂钩，层层负责，实行个人保班组、班组保工段、工段保项目。

A、生产效益B、安全生产责任制C、生产目标D、生产任务

24、工程建设监理实行()负责制。

A、项目法人B、总工程师C、总监理工程师D、业主

25、FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过159．6，此时合同价应()。

A、上调B、下调C、不变D、仲裁决定

26、所有经批准的变更都应该被反映在()中。

A、绩效测量基准B、变更管理计划C、质量保证计划D、项目计划

27、合同的标的是合同法律关系的()。

A、主体B、内容C、客体D、权利和义务

28、在用曲线法进行施工成本偏差分析时，首先要确定()。

A、施工成本进度值曲线B、施工成本实际值曲线

C、施工成本消耗值曲线D、施工成本计划值曲线

29、建设工程项目一般应采用()招标方式。

A、邀请招标B、议标C、秘密招标D、公开招标

30、确定项目经理和进度控制、质量控制等主管工作部门或主管人员的工作任务分工应采用()。

A、组织结构模式B、任务分工表C、职能分工表D、工作流程图多项选择题

1、在国际工程招投标中，开标和评标的程序通常包括以下内容()。

A、提交标书B、接受标书C、开标D、评标E、授予合同

2、根据实践经验，建立工程项目质量控制体系可以参照()。

A、全面控制的原则B、总目标分解的原则C、质量责任制的原则

D、系统有效性的原则E、分层次规划的原则

3、综合成本的分析方法包括()。

A、分部分项工程成本分析B、年度成本分析C、动态成本分析

D、竣工成本的综合分析E、月(季)度成本分析

4、材料采购合同中，供方的违约行为包括()

A、不能按期供货B、不按合同要求接受货物C、不能供货

D、供应的货物有质量缺陷E、供应数量不足

5、根据实践经验，可以参照()来建立工程项目质量控制体系。

A、系统有效性的原则，即做到整体系统和局部系统的组织人员、资源和措施落实到位

B、总目标分解原则，按照建设标准和工程质量总体目标，分解到各个责任主体，明示于合同条件，由各责任主体制定质量计划，确定控制措施和方法

C、质量承包制的原则，即贯彻谁实施谁负责，质量与经济利益挂钩的原则

D、分层次规划的原则，第一层次是建设单位和工程总承包企业，分别对整个建设项目和总承包工程项目，进行相关范围的质量控制系统设计；第二层次是设计单位、施工企业(分包)、监理企业，在建设单位和总承包工程项目质量控制系统的框架内，进行责任范围内的质量控制系统设计，使总框架更清晰、具体、落到实处

E、质量责任制的原则

6、按我国现行规定，建安工程合同价包括()等。

A、直接费B、间接费C、利润D、税金E、总部管理费

7、影响施工质量的要素包括()。

A、劳动目的B、劳动主体C、劳动方法D、劳动环境E、劳动手段

8、建设项目进度控制的目标是实现建设项目按计划的时间投入使用，因此，对建设项目的进度必须实行全方位控制，这意味着，对()均要进行控制。

A、设计、招标、施工和竣工验收及保修各阶段的进度B、项目组成所有部分的进度

C、与项目建设有关的所有工作的进度D、影响进度的所有因素

E、投资、进度、质量三大目标

9、工程建设监理程序包括的环节有()。

A、组建项目管理机构B、编制监理规划C、编制监理细则

D、实施监理（源自建设工程教育网）E、验收并签署监理意见

10、为保证质量体系的完善和有效运行，应做好()工作。

A、组织指挥协调B、完善质量信息反馈C、进行质量体系培训

D、进行质量体系审核E、进行质量体系评审

11、工程设计质量控制的依据有()。

A、项目批准文件B、施工合同C、设计合同

D、国家相关的质量法律法规E、监理合同

12、进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确()。

A、会议的主题B、会议的类型C、各类会议的主持人及参加单位和人员

D、各类会议的召开时间E、各类会议文件的整理、分发和确认等

13、为达到对工序质量控制的效果，在工序管理方面应做到()。

A、贯彻预防为主的基本要求

B、落实工序操作质量巡查、抽查及重要部件跟踪检查等方法

C、对合格工序产品应及时提交监理进行隐蔽工程验收

D、完善管理过程的各项检查记录、检测资料及验收资料

E、在整个项目完工后进行分析和整改计划

14、工程变更的索赔有效期越长，则()。

A、对承包人管理水平的要求越低B、对承包人管理水平的要求越高

C、对承包人越不利D、对承包人越有利E、对发包人管理水平的要求越高

15、施工成本控制可分为如下()阶段。

A、事先控制B、过程控制C、事后控制D、对比分析E、决策支持

16、建设部规定的必须实行监理的建设工程有()。

A、国家高新技术产业工程B、国家重点建设工程C、大中型公用事业工程

D、利用国家贷款的工程E、成片开发建设的住宅小区工程

17、我国工程价款包括()。

A、材料、器械设备B、工程进度款C、尾留款

D、安全施工方面的费用E、专利技术及特殊工艺涉及的费用

18、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用()。

A、固定总价B、可调单价C、估计工程量单价D、纯单价E、成本加酬金

19、计算机辅助工程网络计划编制的意义包括()等。

A、解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难

B、有利于编制资源需求计划C、有利于工程网络计划及时调整

D、确保工程网络计划计算的准确性E、解决了工程进度控制中所有的问题

20、在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑()。

A、缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

B、缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作

C、缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作

D、有充足备用资源的工作E、无充足备用资源的工作

21、履约担保的形式有()。

A、个人担保B、企业担保C、保留金担保D、履约担保书E、银行保函

22、信息化即()。

A、信息网络化B、信息资源的开发和利用C、信息技术的开发和利用

D、信息处理计算机化E、商务电子化

23、建设工程项目业主方和项目参与各方之间可以利用远程数据通信的方式进行信息处理，如()等。

A、通过电子邮件收集信息和发布信息B、召开网络会议

C、通过网络传输约定实现业主方和项目各参与方之间的信息交流和文档管理

D、通过项目内部网实现业主方和项目各参与方之间的信息交流

E、基于互联网的远程教育与培训

24、建设工程项目质量控制系统的建立一般遵循层次规划的原则，第一层次是()。

A、建设单位B、勘察单位C、设计单位D、T程总承包企业E、施工承包企业

25、国家建设部规定，以下()等建设工程必须实行监理。

A、国家重点建设工程B、公用事业工程C、成片开发建设的住宅小区工程

D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E、国家规定的必须实行监理的其他工程

单项选择题答案

1：A| 2：C| 3：B| 4：A| 5：B| 6：A| 7：A| 8：A| 9：C| 10：C| 11：C| 12：B| 13：D| 14：C| 15：A| 16：D| 17：C| 18：A| 19：D| 20：A| 21：C| 22：C| 23：B| 24：C| 25：A| 26：D| 27：C| 28：D| 29：D| 30：B|

多项选择题答案

1：CDE| 2：BCDE| 3：ABDE| 4：ACDE| 5：ABDE| 6：ABDE| 7：BCDE| 8：ABCD| 9：BCDE| 10：ABDE| 11：ACD| 12：BCDE| 13：ABCD| 14：AD| 15：ABC| 16：BCE| 17：ABDE| 18：DE| 19：ABCD| 20：ACD| 21：CDE| 22：BC| 23：ABE| 24：AE| 25：ACDE|

第二篇：2010一级建造师模拟试卷(二)

1.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2010年6月

2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是()。A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商B 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

4.张某原是甲建筑公司的采购员辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问对该合同承担付款义务的是()A甲建筑公司B建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司

5某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定下列正确的是A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

6.列情形中诉讼时效为1年的是A.甲拒付租金1万元给乙B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约C.甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款

D.甲拖欠乙工程款10万元

7.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建设单位欲新建一座大型综合市场于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建设单位D.检测机构

11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是()。

A.勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B.施工单项合同估算价达到160万元C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元D.监理服务单项合同估算价30万元

12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

13甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目则下列说法正确的是()A.因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C甲、乙施工单位对此应承担违约责任D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位()A.应当配备专职或兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员

16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是()A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备

17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是()A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督

19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时()。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年

B.必须再次审查，有效期增加2年C.不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理

21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()A.完整的技术档案和施工管理资料B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D施工单位签署的工程保修书

22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()A.由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品

23.下列表述正确的是()A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B.建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法C.经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效

24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有()审查同意的水土保持方案。

A.环境保护部门B.水行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.国土资源管理部门

25某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工()以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况A3日B5日C10日D15日

26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()A.建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B.建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C.公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料D.建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收合格的，不得进行竣工验收

27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目()于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。A.建设单位（法人）B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是()。A.甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B乙工厂用地使用权出让年限是40年C丙私立医院土地使用权出让年限是70年D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是()。A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全

30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

31某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()A800万元B400万元C600万D保险金额减去残值的差额

32某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为)A4月2日B4月10日C4月20日D发生损失之日起生效

33.某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应A.补交税款50000元B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金D.补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是()。A.个人负债80余万到期债务的贺某B.曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2003年4月17日刑满释放的张某C.曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D.曾担任某公司的法定代表人，该公司于2005年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某

35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述()情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。

A.合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B.合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料

36某设备生产厂分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是(A.无订立合同的意思表示B.要约内容不明确C受要约人错误D要约人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下)是不正确A.甲与丙公司已形成了有效的合同关系B.丙公司的承诺是有效的C.丙公司的承诺是无效的D.甲公司有权拒收该货物

38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于()A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同

39甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是)A.分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D.法院可以没收甲公司的工程款

40甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照()计算付款。A.35元/吨B.30元/吨C.45元/吨D.40元/吨

41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是()。A.甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B.甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保C.甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

42.2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享债权的债权转让合同C是因胁迫而签订的债权转让合同D是连带共享债权的债权转让合44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是()。A.甲与丙的转让协议应经乙同意B.甲应当支付拖欠的工程款C.甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任D.甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩

45某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有()A.债务人的从债务B.原债务人的同时履行抗辩权C.为原债务人提供担保的保证合同D.原债务人的已过诉讼时效的抗辩权

46下列事例中，不能产生合同义务终止的是A．建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司B．施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁D．设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存

47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。A.长期拖欠工程款的 B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C.发包人不按照合同约定履行协助义务的D.合同中要求承包人垫资施工的48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是）A．双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效B.应支付的违约金最多不超过工程总造价C.应严格按照约定支付6000万违约D违约责任的规定应符合公平原则

49.甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲A．不可以要求乙承担违约责任B只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D.材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约

50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。A．视为仅抵押了办公楼B．视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C．因抵押物不明确，抵押合同视为无效D．因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定

51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是()A.当地政协B.当地建委C.另一施工单位的项目部D.当地的国有企业

53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同 C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同 D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应()。

A.不予支持 B.材料涨价部分不支持，停工损失支持C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价和停工损失都支持

55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.开发商有权主张整体工程质量不合格B.施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责C.合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限D.开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可

56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是()。A.加工承揽合同属于不要式合同B.建设工程施工合同属于要式合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，()不正确。A.两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C.对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院D.超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉

59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院

60以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B.被告提出反诉，可以不提供证C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告

62在没有书面约定的情况下因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼()法院没有管辖权A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行为地

63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。A.3个月 B.6个月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作为行政诉讼的证据。A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C.行政处罚听证记录D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照 B.罚款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()A由李某向施工单位承担违约责任B由李某向张某承担侵权责由施工单位向张某承担违约责任D由李某向张某承担违约责任

68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。A.由市政公司赔偿 B.由许某赔偿 C.由市政公司和许某承担连带责任 D.由秦某自己承担

69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间()。

A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部分决定D.具有效力，不停止执行

70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑()。A.21个月B.2年C.2年3个月 D.18个月

1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.未达到注册建造师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位接除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册

2下列关于法律体系的说法，正确A.建设法是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于行政法律部门D.安全生产法属于社会保障法律部门E仲裁法归属于民法部门3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()。A.施工单位购买的各种建筑材料 B.建筑资金C.建筑企业对其员工的培训D.施工中使用的施工机械E.建设行政主管部门

4.下列可以使委托代理终止的情形有()A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡

5根据《建筑法下面关于分包的说法正确的有()A承包单位可以将所承包的工程转包给他人B所有的分包商都需要经建设单位认可分包商应当对建设单位负责D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有()A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理()A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书

8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是()。A.张某可要求享受工伤保险B张某有权要求本单位赔偿C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有()A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.钢筋工

0.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位B.工程监理单位C.勘察、设计单位 D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门

11根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有()A工程设计行业专用的综合性标准B工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D工程建设行业专用的制图方法标准E工程建设行业专用的信息技术标

12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有()。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核

合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。

A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为(.陈某66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B张某两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C.张某人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D赵某两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列()行为，应当承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.恶意进行磋商，给对方造成损失C.故意隐瞒与签约有关的重要事实D.故意提供虚假情况，给对方造成损失E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是()A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同

17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为乙市B.交货地点为乙市C.付款地点在甲市 D.交货地点在甲市E.交货地点和付款地点均在乙市

1下列说法正确的是A代位权只有债权人才能行使B.抗辩权只有债务人才能行使C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权

19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则()A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移

20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是()。A.承包人未按约定工期完工B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复

C.承包人擅自将专业工程进行分包D.承包人将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是()。A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款100万元，而丙可以以与丁有约定为名，拒绝还款B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元C.乙在分立时应通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E.企业分立属于法定的权利义务概括转移

22.某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。A.保证合同由甲丙签订B.保证合同由乙丙签订C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当通知丙D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙口头同意 E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意

23.建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出 C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

24.以下关于公开审判制度，正确的表述是()A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B.除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开C.对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程E.除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露

25.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()A.裁决的事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足

D.适用法律确有错误E.裁决不合理

26.甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法正确的是()A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B.甲公司

第三篇：2018 一级建造师《法规》模拟试卷(一)

2018 一级建造师《法规》模拟试卷

（一）一、单项选择题（每道题 1 分，共计 70 分）

1． 施工企业的分公司、项目经理部均不具有法人资格，根本原因是其（A． 没有依法成立 B． 没有必要的财产或经费 C． 没有自己的组织机构和场所 D． 不能够独立承担民事责任

2． 建设工程活动中，不可以委托代理的是（）。A．工程项目招标 B．施工合同纠纷诉讼 C．组织和参与竣工验收 D．材料和设备采购

3.下列物权中，属于用益物权的是（）。A．房屋抵押权 B．房屋租赁权 C．建设用地使用权 D．土地所有权

4.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A．占有权 B．使用收益权 C．自由处分权 D．优先受偿权

5.建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。A．转让、互换 B．出资、赠与

C．抵押

D．质押）。

6.某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。A．该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B．该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨

C．如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设

施一定一并抵押

D．如该公司在 3 年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为 70 年 7.关于物权保护的说法，正确的是（）。A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C．侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

0

D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

8.甲是某产品的专利权人，乙于 2008 年 3 月 1 日开始制造和销售该专利产品。甲于 2009 年 3 月 1 日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售

台，乙共销售侵权产品 300 台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列哪一选项是正确的？（）

A．200 万元 B．250 万元 C．300 万元 D．500 万元 9.关于担保的说法，正确的是（）。A． 担保是用益物权的一种 B． 担保的目的是保障特定债权实现 C． 担保合同是主合同

D． 反担保不适用《担保法》的规定

10.公司甲以其名下的一栋办公楼作为抵押物，为公司乙向银行申请贷款做担保，并在登记机关办理了抵押登记。该担保法律关系中，抵押人为（）。A．公司甲 B．公司乙

C．银行

D．登记机关

11.某工程已投保建筑工程一切险。保险期间，因基坑支护和降水施工工艺不当造成损失，并导致被保险工程危险程度显著增加。施工企业及时通知了保险人，保险人（）。A． 不能增加保险费，但可以解除保险合同 B．不能解除保险合同，但可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D．应当赔偿施工企业的损失

12.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应事先取得的批准文件不包括（）。A．建设用地批准书 B．建设工程规划许可证 C．安全生产许可证 D．消防设计审核批准文件

13.下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A． 某临时建筑未申请领取施工许可证即开工

B． 某工程遭遇洪水，中止施工半年后向发证机关作了报告 C． 某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工

D． 某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证 14.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A． 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B． 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C． 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D． 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

15.甲公司承揽了一项建筑工程，但建设主管部门在施工现场检查发现，施工项目部的项目经理、技术负责人、核算、质量、安全管理人员劳动合同及社保关系均在乙公司。该项目经理部行为的法律后果应由（）

承担。A． 乙公司 B． 甲公司

C． 甲公司和乙公司连带

D． 项目经理、乙公司和甲公司连带

16.注册建造师有下列情形之一的，应当撤销其注册（）。A． 聘用单位破产的

B． 已与聘用单位解除劳动合同的 C． 年龄超过 65 周岁的 D． 以欺骗手段取得注册的

17.刘某是在甲施工企业执业的注册建造师，受企业委派担任一个施工总承包项目的项目经理。属于其合法执业活动的是（）。

A． 为配合业主方尽快办理房产证，在有严重质量缺陷的某分项工程质量验收单上签章 B． 在该项目竣工预验收期间，根据企业安排到另一中标项目上同时担任施工项目经理 C． 对分包企业注册建造师签章的施工管理文件进行修改 D． 在分包工程质量合格文件上签字并加盖执业印章

18.根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A． 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B． 投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C． 投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D． 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

19.某施工招标文件要求投标人能够采用某特定的专利技术，而该专利技术并非实施该工程所必需。该招标人的行为属于（）。A． 与投标人串通 B． 内定中标人

C． 以不合理条件排斥投标人 D． 指定分包

20.投标人的投标文件，应当（）。A． 包括拟签订合同的主要条款

B． 包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩 C． 包括履约保证金

D． 在投标截止时间前提交评标委员会

21.关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是（）。A． 投标人撤销投标文件的，可以重新投标

B． 投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金

C． 投标人撤回投标文件的，应当以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人 D． 投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标 22.禁止投标人低于成本竞价，其中”成本”是指（）。A．直接费 B．项目施工成本 C．企业个别成本 D．社会平均成本

23.依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起 15 日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A． 发出中标通知书 B． 合同签订 C． 投标有效期结束 D． 确定中标人

24.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A．联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B．如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C．工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D．负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

25.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A． 允许他人以自己名义承揽工程 B． 以他人名义承揽工程 C． 保修书期限、内容违法 D． 泄露商业机密

26.施工承包合同的从合同是（）。A．监理合同 B．采购合同 C．仲裁协议 D．保证合同

27.下列关于合同效力的说法中正确的是（）。

A．合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力

B．要约和承诺是订立合同必经的阶段，若只停留在要约阶段，合同根本未成立

C．当事人采用合同书形式订立合同的，承诺生效时合同成立 D．合同成立即意味着合同的生效

28.甲乙双方于 2016 年 1 月 1 日在 A 地签订某施工材料采购合同，约定 2016 年 3 月 1 日在 B 地履行。当事

人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市

场价格履行。

A． 2016 年 1 月 1 日 A 地 B． 2016 年 1 月 1 日 B 地 C． 2016 年 3 月 1 日 A 地 D． 2016 年 3 月 1 日 B 地

29.甲公司委托王某购买水泥，王某在建材市场发现钢材价格非常便宜，仅 2000 元/吨，就以甲的名义与供货

商乙签订了 200 吨钢材供货合同。随后乙催告甲予以追认，而甲未置可否。一个多月后，钢材价格飙涨

到 2400 元/吨，甲要求乙按照合同约定供货 200 吨，乙拒绝。下列说法正确的是（A． 乙拒绝供货构成违约

B． 合同已经生效，甲有权要求乙履行合同 C． 王某代签的合同已经失效 D． 王某的行为构成表见代理）。

30.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同

意。针对本案，下列表述中正确的是（）。A． 材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B． 材料商转让自己的债权应经承包人同意

C． 若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D． 即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

31.甲、乙双方于 2012 年 3 月 10 日签订一份固定总价施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了

施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。

乙方欲行使撤销权，则应当在（A．2013 年 3 月 10 日 B．2013 年 3 月 20 日 C．2014 年 3 月 10 日 D．2014 年 3 月 20 日）前行使。

32.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明

D．债权人免除债务

33.某工程在9月10日发生了地震迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日

发包人接

到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》规定，该施工合同解除应为（A． 9月10日 B． 9月15日 C． 9月17日 D． 9月18日

34.施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。该劳动合同属于（）。A． 固定期限合同，可以约定不超过 2 个月的试用期 B． 无固定期限合同，可以约定不超过 6 个月的试用期 C． 以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 D． 非全日制合同，不得约定试用期

35.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（）。A． 劳动关系自转正之日起建立

B． 用人单位最迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同 C． 用人单位不得解除无固定期限劳动合同

D． 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同

36.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定试用期六个月，六个月后再根据王某工作表现，确定劳动合同期限。关于该劳动合同，下列选项中表述正确的是（）。A． 该劳动合同应视为无固定期限合同

B． 该劳动合同没有约定合同期限，属于无效合同

C． 由于双方约定的试用期长度没有超过法律规定，所以该试用期成立 D． 该试用期不成立，六个月应视为劳动合同期限

37.下列做法符合我国《劳动合同法》相关规定的是（）。

A．张某应聘某大型外企任项目经理被录用，企业为方便管理扣押张某建造师注册证书 B．赵某与某公司签订劳动合同，约定试用期一年，转正后再改签订无固定劳动合同

C．王某与某劳务派遣公司签订劳动合同，并被派遣到 A 单位工作，但 A 单位拒绝与王某签订劳动合同

D．李某与某企业签订一份劳动合同，约定的薪水待遇明显低于同行业同岗位薪资水平，该合同显失公平应）。

属无效劳动合同

38.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）。A． 和解 B． 调解

C． 投诉 D． 仲裁

39.甲建筑公司拖欠田某劳动报酬，于 2013 年 10 月 8 日双方发生争议，并于 2014 年 11 月 1 日，劳动 合同终止，则田某最迟应在（）之前提出劳动仲裁。A．2014 年 10 月 8 日 B．2015 年 10 月 8 日 C．2015 年 11 月 1 日 D．2016 年 11 月 1 日

40.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A．合同生效后 B．交付工作成果时 C．完成工作成果 50%时 D．完成全部工作成果前

41.在买卖合同中，标的物所有权自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A．合同生效时 B．合同订立时 C．标的物交付时 D．合同履行时

42.施工设备租赁期间，发生（）事件的，不影响租赁合同的继续履行。A． 设备未按照国家规定配备保险、限位装置，危及承租人安全 B． 承租人无正当理由拖延支付租金，经通知，逾期仍不支付 C． 出租人通知承租人已将该设备转卖他人 D． 承租人未经出租人同意，将施工设备转租他人 43.货运合同的标的是（A．货物本身 B．运输行为 C．财产权利 D．劳务

44.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括（A． 施工场所和期限

B． 施工中可能产生的环境噪声值 C． 施工环境噪声污染防治措施）。）。

D． 施工单位资质

45.市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。A． 建设单位 B． 监理单位

C． 建设行政主管部门 D． 环境保护主管部门

46.根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施正确的是（）。A． 委托个体户运输酸液等建筑垃圾

B． 固体废物出省，向接受地环境保护部门提出申请

C． 危险废物交由有资质单位进行处理，应急预案向环境保护部门备案 D． 建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理

47.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。A．本单位负责人 B．总监理工程师

C．当地建设行政主管部门 D．当地文物行政主管部门

48.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A． 安全 B． 重大死亡 C． 死亡 D． 重伤

49.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

50.建筑施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产

许可证 A．2 B．1 C．3

D．5 51.施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是（）。

A．应当由注册建造师担任 B．应当经企业法人书面授权

C．应及时、如实报告生产安全事故情况 D．在施工前向作业班组做技术交底

52.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A．甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见

B．乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员 C．丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换

D．丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避

53.劳务派遣工的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，由（）负责。A． 劳务派遣单位 B． 劳务用工单位 C． 工会

D． 建设行政主管部门

54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A．由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区

B．经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍 C．施工现场的办公用区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管 D．施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证

55.施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A． 都是强制性险种

B． 被保险人都是现场危险作业人员 C． 保险期间都是从开工到竣工 D． 保费都由企业承担，个人不承担

56.生产经营单位应当制定应急预案演练计划，并根据本单位的事故预防重点，进行（）。A．每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B．每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 C．每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D．每年至少组织一次的现场处置方案演练

57.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应当提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。

A． 建设单位在招标文件中 B． 施工单位在投标文件中 C． 监理单位在监理规划中 D． 设计单位在设计文件中

58.根据《安全生产条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、检测合格证明和（）。A．生产企业资质证明 B．生产企业营业执照 C．生产许可证 D．经营许可证

59.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）属于（A． 强制性国家标准 B． 推荐性国家标准 C． 强制性行业标准 D． 推荐性行业标准

60.施工单位必须按照工程设计要求、（），对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A． 施工技术标准和合同约定 B． 施工组织设计

C． 强制性标准和推荐性标准 D． 监理通知

61.施工单位试验员的取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A． 在甲方技术人员监督下，将砌筑砂浆报送上级公司有相应检测资质的实验室进行检测 B． 在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C． 试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D． 在施工技术人员监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

62.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A． 施工单位 B． 建设单位 C． 监理单位 D． 建设主管部门

63.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A． 法定代表人）。

B． 经营负责人 C． 项目负责人 D． 直接责任人

64.关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担 B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务

D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，应当通知施工单位按强制性标准施工 65.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A． 技术档案已经移交城建档案馆 B． 已经办理竣工结算

C． 施工单位已经出具工程保修书 D． 各单位共同签署质量合格文件 66.以下属于行政纠纷的是（）。A．施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款 B．税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道 C．注册建造师王某不服注册机关作出的不予注册的决定 D．建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解 67.关于仲裁特点的说法，正确的是（）。A． 仲裁委员会隶属行政机关 B． 仲裁以公开审理为原则 C． 仲裁员由当事人协商确定 D． 仲裁裁决作出后可以上诉

68.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A． 和解 B． 调解 C． 诉讼 D． 仲裁

69.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A．原告住所地 B．合同签订地 C．仲裁机构所在地 D．标的物所在地 70.以下不属于民事诉讼当事人的是（）。A．原告、被告 B．共同诉讼人

C．无独立请求权的第三人 D．诉讼代理人

二、多选题（每道题 2 分，共计 60 分）

71.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。A． 行政法规的效力低于法律

B． 地方性法规的效力低于地方政府规章 C． 地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D． 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E． 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 72.建筑工程一切险的保险范围包括（）损失。

A． 挖掘机挖到坚硬地层过度磨损需要检修 B． 雷电击毁现场施工用配电柜 C． 台风摧毁施工现场内的临时工程 D． 大雨造成现场档案资料损毁 E． 由于设计错误导致部分工程拆除重建

73.根据住建部《建筑工程发包与承包计价管理办法》，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（A． 设有最低投标限价 B． 设有最高投标限价 C． 编制标底 D． 委托招标代理机构 E． 采用工程量清单计价

74.以下（）社会保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。A． 基本养老保险 B． 基本医疗保险 C． 工伤保险 D． 失业保险 E． 生育保险

75.建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（）。A．项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80% B．项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准 C．项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作）。

D． 项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人

E． 项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作

76.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身追究暂行办法》，有下列（上人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任。A． 发生工程质量事故

B． 严重工程质量问题被投诉并造成恶劣社会影响 C． 施工进度严重拖延被媒体曝光 D． 工程款未结清造成群体性事件

E． 由于勘察、设计、施工问题造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用

77.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。

A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂 C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜

78.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应当明确的内容有（）。A． 保修范围 B． 保修期限

C． 质量保证金退还方式 D． 质量保证金预留比例和期限 E． 保修责任

79.对于保修义务的承担和经济责任，说法正确的是（）。A． 施工造成的质量缺陷，由施工单位维修并承担经济责任 B． 设计造成的质量缺陷，由施工单位维修，并直接向设计单位索赔

C． 因使用甲方采购的建筑材料不合格引起的质量缺陷，施工单位可以拒绝维修 D． 因监理单位错误指令引起的工程缺陷，施工单位先行维修，并向建设单位索赔 E． 因使用人使用不当或自然灾害引起的工程损坏，施工单位承担维修费用 80.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A． 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B． 与书证原件核对无误的复印件

C． 无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D． 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E． 无正当理由未出庭作证的证人证言）情形的，县级以

81.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A． 该仲裁协议当然无效

B． 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C． 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D． 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E． 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

82.某采购合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A． 合同履行地法院 B． 仲裁委员会 C． 合同签订地法院 D． 被告住所地法院 E． 原告住所地法院

83.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议 B．仲裁请求具体

C．属于仲裁委员会的受理范围 D．选定的仲裁委员会 E．有明确的被申请人

84.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形下，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁 决。

A．双方当事人均不满意仲裁结果 B．没有仲裁协议 C．被申请人死亡 D．仲裁机构已被撤销

E．裁决事项超出仲裁委员会权限

85.以下行政行为中属于行政强制措施的是（）。A． 限制出境

B． 查封未经检测的施工电梯 C． 没收违法所得 D． 冻结施工企业基本账户 E． 行政拘留

86.根据《合同法》，下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工企业施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工企业未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 87．下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（A．继续履行 B．赔礼道歉 C．赔偿损失 D．恢复原状 E．支付违约金

88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．实际竣工之日 C．开工之日 D．保修期届满之日 E．合同约定竣工之日

89．发包人未按照约定支付工程价款，承包人按照《合同法》的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括（A．承包人工作人员的报酬

B．承包人实际支付的建筑构配件价款 C．承包人欠付工程价款的利息 D．承包人因发包人违约产生的损失 E．承包人的垫资

90.下列行为中，属于建设工程施工单位资质不良行为的有（）。A．未取得资质证书承揽工程的

B．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 C．将承包的工程转包或违法分包的

D．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 E．涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的 91.下列选项中属于违法分包的情形有（）。

A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B．分包单位将其承包的建设工程再分包的

C．总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的）。）。D．任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E．总承包单位将其承包的工程分包的 92．下列选项中属于挂靠的行为有（）。

A．没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

C．劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的 D．资质等级高的施工单位借用资质等级低的 E．分包单位将其承包的建设工程再分包的

93.建设单位申请领取施工许可证的，（）应当与依法签订的施工承包合同一致。A．工程名称 B．地点 C．规模 D．资质 E．资金

94.下列选项中属于承担民事责任方式的有（）。A．停止侵害，排除妨碍，消除影响 B．恢复名誉，赔礼道歉 C．继续履行，赔偿损失 D．支付违约金，吊销许可证 E．处罚和处分

95.关于《企业所得税法》中征税对象的说法，正确的有（）。A．居民企业来源于境外的所得 B．居民企业来源于中国境内的所得

C．设立机构、场所的非居民企业，其机构、场所来源于中国境内的所得 D．未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得

E．在中国境内设立机构、场所的非居民企业，其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得96．根据《企业所得税法》，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（）。

A．财政拨款

B．依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费 C．依法收取并纳入财政管理的政府性基金 D．股息、红利等权益性投资收益 E．接受捐赠收入

97．下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（）。

A．在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B．在中国境内无住所而在境内居住满1年的个人，从境外取得的所得 C．在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D．在中国境内无住所而在境内居住不满1年的个人，从中国境内取得的所得 E．在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

98.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是（）。A．该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日 B．该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日 C．该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日 D．该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日 E．该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日 99.下列关于抵押权的说法，正确的有（）。A．抵押物需要转移占有至抵押权人 B．宅基地的土地使用权可以作为抵押物

C．建筑物和其他土地附着物作为抵押物的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立 D．抵押权与其担保的债权同时存在

E．抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

100．甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A．直接与甲协议以工程折价受偿 B．向法院起诉拍卖该工程后优先受偿 C．直接变卖该工程 D．直接转移占有该工程 E．直接要求保证人代为清偿债务

第四篇：2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷

学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

2018一级建造师考试《水利水电》

1[单选题]钢筋接头配置在同一截面的允许百分率，绑扎接头在构件的受拉区中不超过()，在受压区不超过()。

A.25%，30%

B.25%，40%

C.25%，50%

D.30%，80%

参考答案：C

2[单选题]以下不是水利工程质量事故分类要考虑的因素是()。

A.工期

B.经济损失

C.使用功能

D.工程级别

参考答案：D

3[单选题]环境保护监理机构和施工单位应根据监测计划和工程进度及时进行施工环境监测，对限期治理项目的现场监理和监测()。

A.每季度不少于1次

B.每月不少于1次

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

C.每周不少于1次

D.每天不少于1次

参考答案：D

4[单选题]根据水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》，设计变更是指自水利工程初步设计批准之日起至工程竣工验收交付使用之日止，对已批准的()所进行的修改活动。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.初步设计

D.施工图

参考答案：C

5[单选题]根据水利工程施工项目招标投标有关规定，排名第一的中标候选人在规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人()。

A.可以确定排名第二的中标候选人为中标人

B.可以重招

C.可以延长履约保证金提交期限

D.可以重新评标

参考答案：A

6[单选题]根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由()承担。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.监理人的上级主管部门

参考答案：C

7[单选题]在软土堤基上筑堤时，如堤身两侧设有压载平面，两者的填筑顺序为()。

A.先筑堤身后压载

B.先筑压载后堤身

C.两者同步填筑

D.无所谓

参考答案：C

8[单选题]结构可靠度设计采用概率极限状态设计原则，以()设计表达式进行。

A.安全系数

B.分项系数

C.渗透系数

D.概率系数

参考答案：B

9[单选题]下列属于硬木材的是()。

A.松

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

B.柏

C.杉

D.槐

参考答案：D

10[单选题]水电工程已按批准的设计文件全部建成，并经过()的运行考验后，应进行工程专项竣工验收。

A.3个月

B.一个洪水期

C.半年

D.1年

参考答案：B 4学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

11[单选题]水利水电工程水土保持监理应对造林、种草、基本农田、土地整治、小型水利水保工程、封禁治理工程等进行()。

A.平行检测

B.现场记录

C.见证取样

D.巡视检验

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：D

12[单选题]塑性混凝土应在浇筑完毕后()开始洒水养护。

A.24h后

B.立即

C.6～18h内

D.3d后

参考答案：C

13[单选题]在确定土石坝土料压实参数的碾压试验中，以单位压实遍数的压实厚度()者为最经济合理。

A.最大

B.最小

C.等于零

D.无穷小

参考答案：A

14[单选题]当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于()m，且上下游水头差大于()m时，其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。

A.10、5

B.15、10

C.20、15

D.25、15 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：B

15[单选题]建设项目的主要施工单位，应委派()参加工程施工安全领导小组。

A.项目负责人

B.项目安全小组组长

C.单位行政正职

D.单位专职安全员

参考答案：A

16[单选题]用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在()以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

参考答案：D

17[单选题]除陕硬水泥以外，其他水泥存储超过()个月应复试其各项指标，并按复试结果使用。

A.0.5

B.1

C.2

D.3 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：D

18[单选题]根据《堤防工程施工规范》SL260—98，堤防工程施工中，堤基表层不合格土、杂物等必须清除，地基范围内的坑、槽、沟等，应采取的措施是()。

A.按堤身填筑要求进行回填

B.进行回填灌浆

C.回填水泥土

D.回填透水性材料

参考答案：A

19[单选题]《防洪法》规定，在蓄滞洪区内建造房屋应当采用()结构。

A.尖顶式

B.平顶式

C.坡屋面

D.圆弧顶

参考答案：B

20[单选题]在岩质河床，广泛应用的截流方法是()。

A.平堵法

B.立堵法

C.立平堵法

D.平立堵法

参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 4学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21[多选题]根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，须持有安全生产考核合格证的有()。

A.项目经理

B.企业主要负责人

C.专职安全生产管理人员

D.安全管理人员

E.质量管理人员

参考答案：A,B,C,D

22[多选题]下列属于单位工程投入使用验收工作内容的是()。

A.检查工程是否按批准的设计内容完成 B.评定工程施工质量等级

C.对验收中发现的问题提出处理意见

D.检查工程是否具备安全运行条件

E.主持单位工程移交

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：A,B,C,D

23[多选题]下列关于混凝土运输浇筑方案选择的说法正确的是()。

A.起重设备能够控制整个建筑物的浇筑部位

B.主要设备型号要多

C.在保证工程质量前提下能满足高峰浇筑强度的要求

D.能最大限度地承担模板、钢筋、金属结构及仓面小型机具的调运工作

E.在工作范围内能连续工作，设备利用率高

参考答案：A,C,D,E

24[多选题]临时合同工应()。

A.作为劳务由施工单位分级管理

B.一般应用于承担非技术工种

C.需用于承担技术工种的，施工单位应对其进行质量教育和技能培训，持证上岗

D.承担技术工种应持证上岗，并报监理单位备案

E.不得用于主体工程施工中

参考答案：B,C,D

25[多选题]其他直接费包括()。

A.特殊地区施工增加费

B.其他费用

C.施工机械使用费

D.冬雨期施工增加费

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

E.夜间施工增加费

参考答案：A,B,D,E

26[多选题]根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号)，水利工程建设监理单位资质分为()专业。

A.水利工程施工

B.水土保持工程施工

C.机电及金属结构设备制造

D.水利工程建设环境保护

E.机电及金属结构设备安装

参考答案：A,B,C,D

27[多选题]在戗堤法截流中，平堵法与立堵法相比具有的特点是()。

A.单宽流量小

B.最大流速也小

C.水流条件较好

D.可以减小对龙口基床的冲刷

E.无需架设浮桥及栈桥

参考答案：A,B,C,D

28[多选题]水利水电地下工程按其断面大小可分为()。

A.小断面

B.中断面

C.大断面

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.较大断面

E.特大断面

参考答案：A,B,C,E

29[多选题]根据《水利工程建设项目施工分包管理规定》，下列关于项目法人指定分包的程序说法正确的是()。

A.当项目法人需将某专项工程分包并通过优选指定分包单位时，应将拟分包工程的工作内容和工程量以及指定分包单位的资质和其他情况通知承包单位

B.承包单位与项目法人按“由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对项目法人负责，承包单位不对此承担责任”的原则签订协议

C.承包单位与项目法人按“由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对项目法人负责，承包单位按职责划分承担责任”的原则签订协议

D.分包单位与承包单位和项目法人同时签订分包合同

E.由项目法人协调，承包单位与分包单位签订分包合同

参考答案：A,B,E

30[多选题]高土石坝一般要用有限单元法计算坝体坝基及岸坡接头在填土自重及其他荷载作用下的填土应力应变，以判断()。

A.是否发生剪切破坏

B.有无过量的变形

C.是否存在拉力区和裂缝

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.防渗土体是否发生水力劈裂

E.坝体总沉降

参考答案：A,B,C,D 4学尔森整理“2018一级建造师考试《水利水电》模拟试卷”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单选题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

31[简答题]

某水电建筑公司承建坝后厂房工程建筑面积18000m2，根据类似工程成本估算该工程固定总成本516.67万元，单位变动成本722.26元/m2，单位报价1083.33元/m2(销售税金及附加不计)。

问题：

(1)用公式法计算该工程项目的保本规模、保本报价。

(2)绘制该项目的线性盈亏分析图，并标出亏损区和盈利区。

(3)请说明盈亏平衡点的高低与项目抗风险能力的关系。

参考解析：

(1)保本规模=5166700÷(1083.83-722.26)=14309m2;保本报价=1083.83×14309=15501469元=1550.15万元。

(2)该项目的线性盈亏分析图，包括亏损区和盈利区，见图1F420184—2。

(3)盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强;盈亏平衡点越高，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 达到此点的盈亏平衡产销量就越大，项目投产后盈利的可能性越小，适应市场变化的能力越弱，抗风险能力也越弱。

32[简答题]

某拦河大坝主坝为混凝土重力坝，最大坝高75m。为加强工程施工的质量与安全控制，项目法人组织成立了质量与安全应急处置指挥部，施工单位项目经理任指挥，项目监理部、设计代表处的安全分管人员为副指挥。同时施工单位制定了应急救援预案。

在施工过程中，额定起重量为1t的升降机中的预制件突然坠落，致使1人当场死亡、2人重伤、1人轻伤。项目经理立即向项目法人做了报告。项目在事故调查中发现，升降机操作员没有相应的资格证书。

问题：

(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，指出质量与安全应急处置指挥部组成上的不妥之处。

(2)施工单位的应急救援预案应包括哪些主要内容?

(3)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，发生本例的安全事故后，项目经理还应立即向哪些部门或机构报告?

(4)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，哪些人员应取得特种设备操作资格证书?

参考解析：

(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，质量与安全应急处置指挥部应由项目法人主要负责人任指挥，各参建单位(包括施工单位、监理单点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 位、设计单位)的主要负责人任副指挥。

(2)施工单位的应急救援预案应主要包括：应急救援组织，救援人员，救援器材、设备。

(3)项目经理还应立即向安全生产监督管理部门、水行政主管部门或流域机构、特种设备安全监督管理部门报告。

(4)垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员应取得特种设备操作资格证书。

33[简答题]

某混凝土工程，目标成本为364000元，实际成本为383760元。根据表1F420184-1相关资料进行项目成本分析。

案例1相关资料表1F420184-1 项目 单位 计划 实际 差额 产量 m3 500 520 +20 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 单价 元 700 720 +20 损耗率 % 4 2.5-1.5 成本 元 364000 383760 +19760

问题：

(1)施工成本分析的方法有哪几种?

(2)该工程施工项目成本差异是多少?

(3)试用因素分析法分析该工程成本差异的原因。

参考答案：试题难度：统计：参考解析：(1)施工成本分析的方法有比较法、因素分析法、差额计算法和比率法。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

(2)该工程施工项目成本差异为：

383760-364000=19760元

(3)商品混凝土成本变动因素分析表(表1F420184—9)。

表1F420184—9 顺序

连环替代计算 差异(元)因素分析 目标数 500×700×1.04 第一次替代 520×700×1.04 160 由于产量增加20m3成本增加160元 第二次替代 520×720×1.04 10816 由于单价提高20元成本增加10816元 第三次替代 520×720×1.025-5616 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 由于损耗率下降2.5%，成本减少5616元 合计

160+10816-5616 19760 4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第五篇：2014年一级建造师项目管理全真模拟二

生活之所以耀眼，是因为磨难与辉煌会同时出现-学信教育网

2014年一级建造师项目管理全真模拟二

一、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、合同分析，一般要分析的内容包括（）

A．合同的法律基础

B．施工工期

C．违约责任

D．承包人的主要任务

E．竣工结算程序

2、施工成本按成本组成分解包括（）。

A．税金

B．材料费

C．人工费

D．施工机械使用费

E．企业管理费

3、单位工程竣工成本分析的内容包括（）。

A．竣工成本分析

B．综合成本分析

C．经济效果分析

D．主要资源节超对比分析

E．主要技术节约措施分析

4、建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）。

A．建设投资估算书

B．投标报价文件

C．施工组织设计或施工方案

D．施工成本预测资料

E．施工招标公告

5、关于成本加酬金合同的特点和适用条件的说法，正确的有（）。

A．采用这种合同承包商不承担任何价格变化和工程量变化的风险

B．这种合同适用于时间紧迫的抢险救灾工程

C．这种合同有利于业主对投资的控制

D．这种合同适用于技术简单，结构方案容易确定的工程

E．采用这种合同业主可通过确定最大保证价格来约束工程成本。从而转移一部风险

学信教育专业培训一级建造师、监理工程师、造价工程师培训、CPMP等项目 学信教育地址,紫荆山路与商城路交叉路口华林新时代广场13楼

6、关于工程预付款担保的说法，正确的有（）。

A．预付款担保的主要形式是保兑支票

B．预付款担保的金额通常略高于预付款

C．预付款担保也可由担保公司提供保证担保

D．预付款担保的担保金额应逐月减少

E．预付款担保是发包人向承包人提供的担保

7、建设工程项目设计阶段进度控制的任务包括（）。

A．编制项目总进度计划

B．编制设计阶段工程进度计划

C．编制详细的出图计划

D．编制单位工程施工进度计划

E．编制施工总进度计划

8、分散在不同地点的建设项目参与方的建设项目信息处理的远程数据通信方式有（）。

A．基于互联网的项目专用网站

B．电子邮件

C．基于互联网的项目信息门户

D．数据库

E．基于互联网的移动通信网络

9、在项目的实施阶段，项目总进度包括（）。

A．设计准备阶段的工作进度

B．运行阶段的工作进度

C．施工前准备工作进度

D．招标工作进度

E．工程施工和设备安装进度

10、现场处置方案中应急处置的内容主要包括（）。

A．事故应急处置的程序

B．现场应急处置措施

C．报警电话

D．上级管理部门联络方式

E．现场自救和互救

11、根据项目进度控制不同需要和不同用途，业主方和项目各参与方可以构建由（）等多个不同的进度计划系统组成的计划系统。

A．不同计划模式

B．不同计划周期

C．不同计划功能

D．不同计划深度

E．不同项目参与方

12、常见的建设工程施工索赔有（）。

A．因合同文件引起的索赔

B．有关工程设计方案的索赔

C．关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔

D．关于工程暂停、终止合同的索赔

E．特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔

13、建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。

A．需方提货的，以需方提货日期为准

B．供方负责送货的，以货发出日期为准

C．供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准

D．需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准

E．委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准

14、施工质量事故处理的基本方法有（）。

A．表面处理

B．加固处理

C．返工处理

D．修补处理

E．不作处理

15、由不同项目参与方的计划构成进度计划系统在编制和调整时，必须注意其相互间的联系和协调，包括（）。

A．控制性进度规划

B．设计进度计划

C．总进度规划

D．施工和设备安装进度计划

E．业主方编制的整个项目实施的进度计划

16、建设工程项目质量政府监督的主要职能包括（）。

A．监督检查隐蔽工程质量

B．监督工程参与各方的质量行为

C．监督检查环境质量

D．监督检查工程实体的施工质量

E．监督检查工程建设强制性标准的执行情况

17、关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

B．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

C．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划

D．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

E．按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示

18、质量管理的PDCA循环中，有关实施的要求主要包括（）。

A．制定质量记录方式

B．根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底

C．确定质量目标

D．提出项目质量管理的工作程序

E．将质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中

19、安全预控对策的活动阶段包括（）。

A．组织准备

B．事故征兆诊断

C．日常监控

D．识别事故征兆

E．事故危机管理

20、企业员工的安全教育的形式主要包括（）。

A．新员工上岗前的三级安全教育

B．改变工艺和变换岗位安全教育

C．经常性安全教育

D．事故现场安全教育

E．大型、特大型事故安全教育

21、建设工程竣工验收应具备的条件有（）。

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有施工单位签署的工程保修书

D．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E．有质量监督机构的审核意见

22、噪声控制技术可从（）等方面来考虑。

A．声源

B．减振降噪

C．传播途径

D．在声源处安装消声器消声

E．接收者防护

23、工程档案编码应根据（）而建立。

A．项目实施单位需求

B．档案管理人员学历水平

C．项目特点

D．项目参与各方组织架构

E．有关工程档案的规定

24、索赔文件包括（）。

A．证据部分

B．论证部分

C．总述部分

D．索赔款项(或工期)计算部分

E．摘要部分

25、网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A．单代号网络计划中相邻工作之间间隔时间全部为零

B．双代号网络计划中由关键节点组成C．双代号时标网络计划中无波形线

D．双代号网络计划中无虚箭线

E．单代号搭接网络计划中相邻工作之间时距之和最大

26、下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有（）。

A．进行技术经济分析，确定最佳的施工方案

B．对成本目标进行风险分析，并制定防范对策

C．编制施工成本控制工作计划

D．确定合理详细的成本控制工作流程

E．做好资金使用计划，严格控制各项开支

27、工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（A．实际费用法

B．总费用法

C．利润补偿法

D．综合单价法

E．修正的总费用法）等。

28、建设工程项目质量政府监督机构在工程开工前的质量检查包括（）。

A．检查项目施工方的质保体系

B．审查施工组织设计文件

C．检查工程建设各方的相关文件

D．审查施工承包合同

E．检查各方人员的资质证书

29、建设工程施工劳务分包合同中。关于劳务报酬最终支付的说法，正确的有（）。

A．全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料

B．工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实

C．工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实

D．工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款

E．工程承包人和劳务分包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同有关争议的约定处理

30、监理单位的建设工程质量控制手段包括（）等。

A．审核施工质量文件

B．平行检测

C．施工指令

D．结算支付控制

E．全面质量监督管理

学信教育专业培训一级建造师、监理工程师、造价工程师培训、CPMP等项目 学信教育地址,紫荆山路与商城路交叉路口华林新时代广场13楼