一级建造师公路工程管理与实务模拟试卷及答案.资料

第一篇：一级建造师公路工程管理与实务模拟试卷及答案.资料

一级建造师公路工程管理与实务模拟试卷及答案

1、支架或拱架受载后挠曲杆件的弹性挠度不应超过其相应结构跨度的()。

A、1/300

B、1/400

C、1/500

D、1/600

2、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷，第二卷是()。

A、工程量清单

B、技术规范

C、合同专用条款

D、合同通用条款

3、垫层是设置在()之间的结构层。

A、底基层与基层

B、底基层与土基

C、上底基层与下底基层

D、面层与基层

4、属于公路了程常用的流水工艺参数是()。

A、施工过程数

B、工作面

C、流水节拍

D、技术间歇

5、施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于14以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对发包人的变更通知()的权利。

A、拥有修改

B、没有修改

C、拥有拒绝

D、没有拒绝

6、施工方案包括的内容很多，()属于科学施工组织和管理问题。

A、施工方法的确定

B、施工机具和设备的选择

C、施工顺序的安排

D、现场的平面布置

7、公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是()。

A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路

B、10kV高压线路只能采用电缆线路

C、低压配电线路一般采用电缆线路

D、按电压等级可分为10kV高压线路、380/220V低压配电线路

8、水泥混凝土路面纵向施丁缝应设()。

A、传力杆

B、压力杆

C、导向杆

D、拉杆

9、公路桥梁中的偶然作用包括地震力和()。

A、风荷载

B、温度影响力

C、漂浮物的撞击力

D、车辆荷载引起的土侧压力

10、水泥混凝土抗折强度试验的试件尺寸为()。

A、100mm×100mm×550mm

B、100mm×100mm×600mm

C、150mm×150mm×550mm

D、150mm×150mm×600mm

11、路基工程施工组织设计应重点考虑的内容是()。

A、确定施工方法和土方调配

B、路上与基地统筹兼顾

C、试验路段

D、按均衡流水法组织施工

12、人工装送液态沥青，装油量不得超过容器的()。

A、1/3

B、1/2

C、2/3

D、3/4

13、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时，其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小，但减窄后的宽后应()。

A、不大于标准规定的“最小值”

B、不小于标准规定的“最小值”

C、不大于标准规定的“最大值”

D、不小于标准规定的“最大值”

14、项目经理部的技术交底工作是()。

A、由项目经理组织，项目总工程师主持实施

B、由项目总工程师组织，项目经理主持实施

C、由项目经理组织，技术主管主持实施

D、由项目总工程师组织，技术主管主持实施

15、提出工伤认定申请应当提交的材料不包括()。

A、工伤认定申请表

B、与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料

C、职工个人保险证明材料

D、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)

16、已交付使用的公路工程项目，事故报告单位为()。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、接养单位

17、沥青路面基层的主要作用是()。

A、排水、隔水

B、防冻、防湿

C、承重

D、防污染

18、预拱度的控制属于()类型桥梁施工控制的要点。

A、简支梁桥

B、连续梁桥

C、拱桥

D、悬索桥

19、结合公路工程建设特点，公路工程施工企业分为()。

A、三类

B、四类

C、五类

D、六类

20、我们平时习惯称为“二灰土”的基层是属于()。

A、水泥灰稳定类

B、石灰泥稳定类

C、水泥石灰综合稳定类

D、石灰工业废渣稳定类

21、工程量清单是招标和合同文件的组成部分，是一份以一定计量单位说明工程实物()的文件。

A、数量

B、质量

C、总量

D、价格

22、开挖深度超过()时，特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时，不论深度大小都应视为高处作业，并设置警告标志和高度不低于()的双道防护栏，夜间还要设红色警示灯。

A、2m、1.3m

B、3m、1.2m

C、2m、1.2m

D、3m、1.3m

23、下列桥台中属于拱桥轻型桥墩的有()。

A、混凝土薄壁桥墩

B、柱式桥墩

C、钻孔桩柱式桥墩

D、带三角杆件的单向推力

24、由连续级配矿料组成的沥青混合料结构为()。

A、密实悬浮结构

B、骨架空隙结构

C、密实架结构

D、连续级配结构

25、乳化沥青碎石混合料适于各级公路()。

A、面层

B、上基层

C、下基层

D、调平层

26、桥梁基础施工中，人工挖孔深度超过10m时，应采用机械通风。当使用风镐凿岩时，应加大送风量，吹排凿岩产生的石粉，人工挖孔深度不宜大于()。

A、15m

B、20m

C、25m

D、30m

27、特种车辆监视系统是由车载GPS和GSM/GPRS/CDMA(简写为GSM)通信装置、()及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。

A、移动通信基站

B、分中心大屏幕投影机

C、分中心GPS GSM通信及控制装置

D、分中心紧急电话控制台

28、下列公路工程进度计划的主要形式中，时间为纵轴的是()。

A、横道图

B、“S”曲线

C、垂直图

D、斜率图

29、公路工程建筑安装工程费的间接费由财务费用和()组成。

A、计划利润

B、税金

C、企业管理费

D、施工技术装备费

30、在爆破技术的分类中，()属于洞室爆破。

A、光面爆破

B、微差爆破

C、预裂爆破

D、抛掷爆破

31、下面关于技术资料的描述正确的是()。

A、工程技术资料是工作依据

B、工程技术资料必须遵照执行

C、工程技术资料只是一种参考资料

D、技术资料是在工程建设中自然形成的

32、梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距称之为()。

A、标准跨径

B、理论跨径

C、计算跨径

D、净跨径

33、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是()。

A、反复冻融地区，昼夜平均温度在0℃以下，连续14d

B、反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续7d

C、反复冻融地区，昼夜平均温度在0℃以下，连续7d

D、反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续14d

34、下列不属于企业对项目经理考核内容的是()。

A、在成本管理中贯彻责任权利相结合原则的执行情况

B、本部门、本岗位责任成本的完成情况

C、劳务合同以外的补充收费情况

D、项目成本目标和阶段成本目标的完成情况

35、按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)的规定，工程质量评定得分大于等于()分为优良。

A、80

B、85

C、90

D、95

36、一般适用于松散、中密砂土、黏性土的沉人桩施工方法是()。

A、锤击沉桩法

B、振动沉桩法

C、射水沉桩法

D、静力压桩法

37、一段较长的土质路堑纵向开挖，采用沿路堑全宽，以深度不大的纵向分层进行挖掘作业，这种作业方法称作()。

A、分层纵挖法

B、通道纵挖法

C、分段纵挖法

D、混合式纵挖法

38、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是()。

A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足

B、同一填筑层路基填料混杂，塑性指数相差悬殊

C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求

D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊，且最小压实厚度小于8cm

39、在对进度计划进行计划目标与施工能力的适应性审查时，应重点审查()。

A、施工总工期的安排应符合合同工期

B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实

C、各项施千方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应

D、所需主要材料和设备的运送日期已有保证

40、现场经费包括现场管理费和()。

A、企业管理费

B、财务费用

C、施工技术装备费

D、临时设施费

41、施下方案包括的内容很多，()属于施工技术问题。

A、施工方法的确定

B、合理的施工进度

C、施工顺序的安排

D、科学的施工组织

42、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于()m的金属防护门。

A、1.0

B、1.05

C、1.2

D、1.5

43、梁桥重力式桥墩荷载组合中，下列陈述正确的是()。

A、第一种组合：是按桥墩各截面上可能产生的最大竖向力的情况进行组合

B、第二种组合：是按桥墩各截面在横桥方向上可能产生的最大偏心和最大弯矩的情况进行组合

C、第三种组合：是按桥墩各截面在顺桥方向上可能产生最大弯矩的情况进行组合

D、第四种组合：是按桥墩各截面在顺桥方向上可能产生的最大偏心和最大弯矩的情况进行组合

44、项目成本管理中，为了实行全面成本管理，必须对施工项目成本进行层层()。

A、分解

B、分包

C、分析

D、均分

45、桥梁工程的基础倾覆稳定性与合力的偏心距有关，其关系是()。

A、A偏心距愈大，抗倾覆安全储备愈大

B、偏心距愈小，抗倾覆安全储备愈小

C、偏心距愈大，抗倾覆安全储备愈小

D、偏心距愈小，抗倾覆安全储备愈大

46、桥梁工程的安全管理不包括()。

A、基桩工程的安全管理

B、路面工程的安全管理

C、墩台工程的安全管理

D、塔身工程的安全管理

47、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标构成犯罪的，依法追究()责任。

A、刑事

B、经济

C、行政

D、民事

48、数字程控交换系统主要功能是()。

A、为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务，包括业务电话和调度指令电话等

B、为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道

C、为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视

D、为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护

49、为防止边沟漫溢或冲刷，多雨地区三角形边沟每段的长度不宜超过()。

A、150m

B、200m

C、250m

D、300m

50、下列对于基底检验说法错误的是()。

A、小桥涵的地基，一般采用直观或触探方法

B、特殊设计的小桥涵对地基沉陷有严格要求，且土质不良时，宜进行荷载试验

C、对经加固处理后的特殊地基，一般采用荷载试验

D、大、中桥地基，一般由检验人员用直观、触探、挖试坑或钻探试验等方法，确定土质容许承载力是否符合设计要求

多项选择题

1、新奥法施工的基本原则有()。

A、少扰动

B、早喷锚

C、勤量测

D、紧封闭

E、早撤换

2、淤泥、淤泥质土及具有()的一般黏土统称为软土。

A、天然强度低

B、压缩性高

C、透水性小

D、抗剪强度低

E、触变性显著

3、顺序作业法(也称为依次作业法)的主要特点有()。

A、没有充分利用工作面进行施工

B、用于需要突击性施工时施工作业的组织

C、施工现场的组织、管理比较简单

D、专业化作业队能够连续作业

E、有利于资源供应的组织工作

4、路堤修筑范围内，原地面的坑、洞、墓穴等，应用()回填，并按规定进行压实。

A、砂性土

B、粉煤灰

C、煤渣

D、钢渣

E、原地土

5、公路工程的工程计量方法包括断面法、图纸法、钻yL取样法、分项计量法和()法。

A、单价

B、均摊

C、实物

D、凭证

E、估价

6、水泥混凝土路面的横缝包括()。

A、胀缝

B、施工缝

C、缩缝

D、沉降缝

E、热接缝

7、桥梁明挖扩大基础施工在基坑开挖基坑前，应做好的工作有()。

A、复核基坑中心线、方向和高程

B、根据实际情况确定开挖坡度

C、确定支护方案

D、设计地面的防水，排水措施

E、安设护筒

8、安全用电技术档案不包括()。

A、施工现场用电组织设计的全部资料

B、用电技术交底资料

C、定期检查表

D、电工体检表

E、特殊工种操作证

9、计算拱架施工预拱度时，应考虑的因素有()。

A、施工荷载引起的支架弹性变形

B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度

C、墩台水平位移引起的拱圈挠度

D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度

E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形

10、采用辅助坑道排水时应符合的要求有()。

A、坑道应和正洞平行或接近平行

B、坑道应和正洞斜交

C、坑道底标高应低于正洞底标高

D、坑道应超前正洞10～20m

E、坑道应超前正洞5m左右

11、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有()。

A、增加工作面，组织更多的施工队伍

B、用先进的施工机械

C、所采取的技术措施给予相应经济补偿

D、善劳动条件

E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率

12、在基层上用于浇洒透层的材料包括()。

A、乳化沥青

B、煤沥青

C、液体沥青

D、石灰浆

E、水泥浆

13、水泥混凝土路面裂缝的修补防法有()。

A、条带罩面法

B、扩缝灌注法

C、压注灌浆法

D、全深度补块法。

E、抹面修补法

14、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑，可采用的基坑排水方法有()。

A、集水坑排水法

B、井点排水法

C、板桩法

D、沉井法

E、帷幕法

15、在桥梁基础工程施工中，沉井施工的主要质量控制点有()。

A、初始平面位置的控制

B、刃脚质量

C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制

D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量

E、基底表面松散层的清理

16、常用支架设计中应对()进行强度和稳定验算。

A、支架整体

B、杆配件

C、节点

D、地基与基础

E、主体结构

17、桥梁高度简称桥高，是指桥面与()间距离。

A、低水位

B、高水位

C、设计洪水位

D、桥下线路路面

E、桥梁下缘

18、热拌沥青混凝土路面施工工艺包括()。

A、配合比调试

B、沥青混合料抽提等试验

C、试验段施工

D、养生

E、沥青混凝土配合比设计

19、下列属于交通工程机电系统应用软件生存周期阶段的有()。

A、可行性与计划研究阶段

B、需求分析阶段

C、设计阶段

D、软件购买阶段

E、实现阶段

20、隧道监控量测时，量测部位和测点布置，应根据()等确定。

A、地质条件

B、量测项目

C、施丁方法

D、监控人员素质

E、隧道长度

21、在沉桩时应当停止锤击的情况有()。

A、沉人度突然发生急剧变化

B、桩尖已沉入到设计标高，贯人度没有达到要求时

C、桩身突然发生倾斜、移位

D、桩顶破碎或桩身开裂、变形，桩侧地面有严重隆起现象

E、桩不下沉，桩锤有严重的回弹现象

22、公路工程施工中，项目经理部应文明施工，在项目部或丁程适当位置应设置公示标志，内容包括()。

A、工程概况牌

B、施工总平面图

C、企务三公开宣传栏

D、卫生防疫

E、安全纪律牌

23、沥青混凝土路面不平整的预防措施有()。

A、保证摊铺机的均匀连续作业

B、严格工序间的交验制度

C、根据实铺效果进行随时调整找平装置

D、压路机用较大的振频。振幅进行碾压

E、先做构造物伸缩缝，再摊铺沥青混凝土面层

24、下列属于按桥梁基础分类的是()。

A、刚性基础

B、承台

C、沉井

D、盖梁

E、地下连续墙

25、相对于沥青混凝土路面，水泥混凝土路面的优点有()。

A、维修方便

B、热稳定性好

C、强度高

D、耐久性好

E、有利于夜间行车

单项选择题答案

1：B| 2：B| 3：B| 4：A| 5：D| 6：C| 7：B| 8：D| 9：C| 10：C

11：A| 12：C| 13：B| 14：A| 15：C| 16：D| 17：C| 18：A| 19：D| 20：D

21：A| 22：C| 23：D| 24：A| 25：D| 26：A| 27：C| 28：C| 29：C| 30：D

31：C| 32：D| 33：D| 34：C| 35：C| 36：A| 37：A| 38：A| 39：C| 40：D

41：A| 42：C| 43：A| 44：A| 45：C| 46：B| 47：A| 48：A| 49：B| 50：C

多项选择题答案

1： A、B、C、D、| 2： A、B、C、D、| 3： A、C、E、| 4： A、E、| 5： B、D、E

6： B、C、| 7： A、B、C、D、| 8： D、E、| 9： A、B、C、E、| 10： A、C、D

11： C、E、| 12： A、B、C、| 13： A、B、D、| 14： C、D、| 15： A、B、C、D

16： A、B、C、D、| 17： A、D、| 18： A、B、C、E、| 19： A、B、C、E、| 20： A、B、C

21： A、C、D、E、| 22： A、B、E、| 23： A、B、C、| 24： A、C、E、| 25： B、C、D、E

第二篇：二级建造师公路工程管理与实务模拟试卷

二级建造师公路工程管理与实务模拟试卷1

二级建造师

2008-1-3 9:48:53 打印

单项选择题

1、以下材料中，不可以用作旋喷桩固结料的是()。A、水泥 B、生石灰 C、粉煤灰 D、粉土

2、属于路面基层粒料类级配型是()。A、填隙碎石

B、天然砾石轧制成碎石 C、天然砾石

D、符合级配的天然砂砾

3、对合格以上的建设项目签发《公路工程竣工验收鉴定书》，应由()签发。A、质量监督站 B、建设单位 C、竣工验收委员会 D、监理单位

4、安全管理必须坚持“五同时”的原则包括计划、布置、检查、总结()。A、改进 B、评比 C、落实 D、处理

5、以下哪种方法属于弯沉的静态检测方法()。A、贝克曼法

B、核子密度湿度仪法 C、落锤弯沉仪法 D、环刀法

6、在施工过程中，如遇工程变更或改变施工方法，应由()对施工预算作统一调整和补充，其他人员不得任意修改施工预算。A、预算员 B、项目经理 C、技术主管 D、总工程师

7、机械事故按其损失的程度分为()。A、小事故、大事故和重大事故三类 B、一般事故、中等事故和重大事故三类 C、一般事故、大事故和重大事故三类 D、小事故、中等事故和重大事故三类

8、下面关于渗井的描述错误的是()。A、渗井离路堤坡脚不应小于10m B、渗水井顶部四周(进口部除外)用黏土筑堤围护 C、井壁和填充料之间应设反滤层

D、井内填充材料按层次在下层不透水层范围内填砂或砾石

9、下列不属于机械责任事故的是()。A、交通事故

B、台风造成的机械损坏 C、山洪造成的机械损坏 D、塌方造成的机械损坏

10、合同通用条款的第一条是()。A、一般义务

B、监理工程师和监理工程师代表 C、定义和解释 D、合同文件

11、下列关于路基工程石方施工安全要点的叙述错误的是()。A、爆破器材库的选址应请当地公安部门进行指导和监督 B、导火索起爆应采用一次点火法点火 C、可在同次爆破中使用不同燃速的导火索 D、进行露天爆破作业，严禁使用明火点燃

12、冬期开挖路堑时，表层厚度在1m以内的冻土层宜选用()。A、爆破冻土法 B、自然破冻法 C、人工破冻法 D、机械破冻法

13、属于公路工程常用的空间时间参数的是()。A、施工过程数 B、施工段 C、流水节拍 D、流水强度

14、不属于隧道水害的成因有()。A、衬砌变形后，产生的裂缝渗透水 B、防水层施工质量差使用数年后失效

C、施工过程中炸药量过大造成岩体破碎与泉眼贯通 D、隧道穿过含水的地层

15、重大质量事故发生后，事故单位报告的时限是()。A、2d内 B、3d内 C、12h内 D、2h内

16、当采用预裂爆破时，炮眼按以下()方式布置。A、梅花形 B、方格形 C、一字形 D、丁字形

17、热拌沥青混凝土路面表面层混合料的摊铺方法为()。A、平衡梁法 B、路拌法 C、走线法 D、竖向填筑法

18、质监机构不按照本规定履行公路了程质量监督职责、承担质量监督责任的，应该()。A、由建设单位另行聘用检测机构进行质量监督 B、由建设单位视情节轻重，责令整改或者给予警告

C、由交通主管部门视情节轻重，责令整改并处10万元以上30万元以下的罚款 D、由交通土管部门视情节轻重，责令整改或者给予警告

19、某工程为土质边坡，对于这种边坡的防护采用下面哪种防护措施最适合()。A、框格植草防护 B、抹面防护 C、喷浆防护 D、喷射混凝土防护

20、在施工组织设汁的基本内容中，()主要用于指导准备工作的进行，为施工创造物质技术条件。A、总说明 B、施工方案 C、施工进度计划 D、施工现场平面布置

21、缆索护栏属于()。A、刚性护栏 B、半刚性护栏 C、柔性护栏 D、一般护栏

22、下列情况中应浇洒粘层沥青的是()。A、沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层 B、旧沥青路面层上加铺沥青层 C、需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面 D、有裂缝或已修补的旧沥青路面

23、按照机械台班费用组成，属于可变费用的是()。A、折旧费 B、安装费 C、大修费 D、动力燃料费

24、下列能改善混凝土拌合物流变性能的外加剂是()。A、早强剂 B、缓凝剂 C、阻锈剂 D、减水剂

25、沥青路面封层的作用是()。

A、使沥青面层与非沥青材料基层结合良好 B、使沥青层与沥青层之间结合良好 C、使沥青层与水泥混凝土路面结合良好 D、封闭表面空隙，防止水分浸入

26、冬期开挖路堑表层冻土时，厚度在1m以上的冻土层适合采用下面()方法施工。A、机械破冻法 B、日光暴晒法 C、水针开冻法 D、爆破冻土法

27、施工方案中，技术组织措施包括加快施工进度，保证工程质量和施工安全，降低施工成本的各种技术措施。下列不属于技术组织措施的是<)。A、采用新材料、新工艺、先进技术 B、编写工序作业指导书

C、建立安全质量保证体系及责任制 D、施工各方的协调

28、路基高度设计时应考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，并应使路肩边缘高出路基两侧()高度不使其影响路基的强度和稳定性。

A、设计洪水频率的计算水位0．5m的安全高度 B、波浪侵袭 C、壅水 D、地面积水

29、重力式墩台的主要特点是()。A、靠自身重量来平衡外力保持其稳定 B、靠自身重量和土侧压力来保持其稳定 C、靠自身重量和车辆荷载来保持其稳定

D、靠自身重量、土侧压力和车辆荷载来保持其稳定

30、含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分，且有遇水膨胀，失水收缩的特点的土质，我们通常称之为()。A、膨胀土 B、矿物质土 C、软土 D、杂填土

31、水泥混凝土抗压强度试验试的正立方体标准试件是边长为()。A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm

32、按照室外线路的安全技术要求，当工作零线与相线在一个横担架设时，导线排列顺序是，面向负荷从左侧起为()。A、A、(N)、B、C B、A、(N)、B、C(PE)C、A、B、C D、A(B、C)、(N)、(PE)

33、属于水泥混凝土特点的足()。A、抗拉强度高 B、能耗高

C、强度／重量比值低 D、韧性好

34、关于公路工程施工现场临时用电基本原则的描述错误的是()。A、必须采用TN-S接地系统 B、必须采用接零保护系统 C、必须采用两级配电系统

D、必须采用两级漏电保护和两道防线

35、碎石沥青混凝土在施工时，采用小料堆集料堆放，主要是为了()。A、防止集料表面结硬 B、避免集料产生离析 C、方便施工

D、避免集料温度过高

36、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用，以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为()。A、预防成本 B、内部故障成本 C、质量成本 D、鉴定成本

37、在各种防护工程中，种草防护适用于()。A、边坡稳定，坡面冲刷轻微的路堤 B、适用于需要迅速绿化的土质边坡 C、适用于1：0．5或更缓的边坡上 D、适用于易风化的软质岩石挖方边坡

38、以下哪种填料按有关规定处理后可以用于路堤填筑()。A、多年冻土 B、粉性土 C、有机土 D、生活垃圾

39、在爆破工程的安全管理中，对人的管理不包括()。A、培训考核 B、技术交底 C、安全警示 D、考试取证

40、用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好，确定填料最小强度和最大粒径应通过()。A、查阅规范 B、取土试验 C、力学计算 D、击实试验

41、梁、板顶面纵向高程要求用水准仪抽查，抽查频率一般是()。A、每孔1片，每片3点 B、每孔2片，每片3点 C、每孔3片，每片2点 D、每孔3片，每片3点

42、某二级公路桥梁施工发生质量事故，经抢修施工，工程达到合格标准，但造成直接经济损失(含抢修费)达185．86万元，该工程质量事故属于()。A、质量问题 B、质量缺陷 C、一般质量事故 D、重大质量事故

43、当挖方路基上边坡发生的滑坡不严重时，为稳定路基边坡，以下不能采用的方法是()。A、清方减载 B、打抗滑桩 C、修建挡土墙 D、强夯

44、某二级公路工程中拟修建一座3跨30m的预应力T形梁桥，平均桥墩高30m，该桥属于()。A、特大桥 B、大桥 C、中桥 D、小桥

45、属于施下进度组织措施主要内容的是()。A、建立项目质量监控流程 B、施工各方的协调

C、实行各项质量管理制度及岗位责任制 D、工序作业指导书

46、下列关于无机结合料稳定基层所用生石灰的说法中，错误的是()。A、当石灰堆放时间较长时应覆盖封存 B、生石灰块应在使用前7～10d充分消解

C、消解后的石灰应保持一定的湿度，不得产生扬尘 D、消石灰可以不过筛使用

47、以下不属于路基质量检验中石方路基实测项目的是()。A、压实度 B、弯沉值 C、宽度 D、平整度

48、按照《公路水运工程试验检测管理办法》的有关规定，公路工程综合类检测机构等级划分是()。A、甲、乙两个等级 B、甲、乙、丙3个等级 C、一、二、三3个等级 D、一、二两个等级

49、无机结合料基层路拌法施了中关于缝的处理，下列叙述错误的是()。A、同日施工的两工作段衔接处应采用搭接 B、应该避免纵向接缝 C、纵缝必须垂直相接

D、纵缝可以垂直相接也可以斜接

50、按照防火、防瓦斯安全要求，下列叙述错误的是()。A、洞内不得存放汽油

B、清洗风动工具时应在专用洞室内 C、洞内冬期可明火作业及取暖 D、检测瓦斯的检定器应每季度校对一次 多项选择题

1、施工现场的室内配电线路包括()。A、绝缘导线和电缆的明敷设 B、绝缘导线和电缆的暗敷设 C、绝缘导线架空敷设 D、绝缘电缆埋地敷设 E、电缆线架空明敷设

2、下列填方属于高填方路堤的是()。

A、水田处采用细粒土填筑路堤高度在6m以上的路堤 B、常年积水地带采用细粒土填筑路堤高度在6m以上的路堤 C、挡土墙高度大于12m的路堤

D、一般地带填土或填石路堤高度在20m以上的路堤 E、一般地带填土或填石路堤高度在12m以上的路堤

3、适用于二级和二级以下公路的粒料类基层有()。A、级配砾石基层 B、填隙碎石基层 C、级配碎石基层

D、满足要求的级配天然砂砾基层 E、水泥稳定碎石基层

4、粒料类基层按照粒料密实程度和受力特点可以分为()。A、嵌锁型 B、胶结型 C、级配型 D、密封型 E、摩擦型

5、隔离栅包括()。A、土工网 B、玻璃纤维网 C、编织网、钢板网 D、焊接网、刺钢丝 E、电网

6、为提高成本管理的有效性，可以采取的方法有()。A、行政方法 B、经济方法 C、法制手段

D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作 E、以减少安全投入节约成本支出

7、某公路工程发生一质量问题，问题发生后，施工单位应在2d内书面上报()。A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、勘察单位 E、质量监督站

8、水泥混凝上路面断板裂缝的修补方法有()。A、直接灌浆法 B、扩缝灌注法 C、抹画修补法 D、全深度补块法 E、压注灌浆法

9、《公路工程质量监督规定》公路工程从业单位包括()。A、公路建设单位 B、勘察、设计单位 C、施工单位

D、公路行政主管单位 E、监理单位

10、水泥混凝土面层摊铺时的施工缝宜设置的部位有()。A、胀缝处 B、缩缝处 C、横缝处 D、假缝处 E、切缝处

11、工程量清单的组成内容包括()。A、清单前言 B、计日工明细表 C、工程量清单汇总表 D、价格调整表 E、工程细目

12、监控系统的主要功能包括<)。A、信息收集功能 B、动态显示功能 C、视频监视功能 D、票证管理功能 E、动态监视功能

13、沥青混合料在运输过程中，混合料应予以废弃的情况有()。A、已离析的混合料

B、硬化在运输车箱内的混合料 C、在夏季中午高温时运输的混合料 D、低于规定铺筑温度的混合料 E、被雨淋的混合料

14、隧道洞口的主要作用有()。A、承受围岩压力 B、承受结构自重 C、防止洞口塌方 D、保持仰坡和边坡稳定 E、防止围岩风化

15、下列属于企业对项目经理考核内容的有()。A、成本计划的编制和落实情况 B、本部门、本岗位责任成本的完成情况 C、劳务合同以外的补允收费情况

D、项目成本目标和阶段成本目标的完成情况

E、在成本管理中贯彻责任权利相结合原则的执行情况

16、符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用作二、三、四级公路的()。A、土基 B、下面层 C、底基层 D、基层 E、上面层

17、根据《公路工程技术标准》，路面面层类型可采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治的为()。A、四级公路 B、三级公路 C、二级公路 D、一级公路 E、高速公路

18、属于压缩关键下作持续时间的组织措施有()。A、增加工作面，组织更多的施工队伍 B、采用先进的施工机械

C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿 D、改善劳动条件 E、增加每天的施工时间

19、交通工程及沿线设施包括()。A、交通安全设施 B、服务设施 C、管理养护设施 D、管理设施 E、养护设施 20、适用各级公路的粒料类底基层有()。A、天然砂砾底基层 B、级配砾石底基层 C、级配碎石底基层 D、填隙碎石底基层 E、水泥稳定碎石基层

21、下列预拱度偏差防治措施正确的有()。A、提高支架基础、支架及模板的施工质量 B、严格控制张拉时的混凝土强度 C、预制梁存梁时间宜长 D、及时调整预拱度误差 E、波纹管的安装定位应准确

22、投标人在送交投标文件时，应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料．以证实其仍能继续满足资格预审合格的最低标准，至少应更新的资料有()。A、财务状况方面的变化

B、资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量 C、资格预审后新交工的工程及评定的质量等级 D、企业以往的仲裁或诉讼介入情况 E、拟投入本项目主要人员变化情况

23、收费视频监视系统的功能包括<)。A、收费时的交通管理

B、实时监视收费员工作情况、车辆通过收费车道、收费广场情况，防止漏费，制止作弊 C、实时监视金库情况，保证金库的安全 D、对收费数据进行汇总、整理、统计等

E、对收费票证(收据、定额票)、通行券进行管理

24、不适宜招标的公路建设项目有()。A、工程总造价超过50亿元的高速公路 B、涉及国家机密 C、抢险救灾

D、利用扶贫资金实行民办公助的 E、利用扶贫资金实行以工代赈的

25、工业废渣稳定土基层包括()。A、石灰粉煤灰基层 B、水泥粉煤灰基层 C、粉煤灰煤渣基层 D、石灰煤渣基层 E、粉煤灰钢渣基层

第三篇：2011年二级建造师《公路工程管理与实务》模拟试题及答案

2011年二级建造师《公路工程管理与实务》模拟试题及答案

一、单选题

1.以下哪种情况属于冬期施工()。

A．昼夜平均温度在-3℃以下的情况下施工

B．在反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下的情况下施工

C ．昼夜平均温度在-3℃以下，连续5天以上时的施工

D．在反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续10d以上时的施工

2.洞内反坡排水时，必须采用()

A 机械抽水

B 井点降水

C 深井降水

D 顺坡降水

3、明洞主要分为（）和棚式

A．拱式

B．端墙式

C．环框式

D．遮光式

4.交通安全设施中主要起管制和引导交通作用的是哪种安全设施()。

A 交通标志

B 防撞设施

C 诱导设施

D 交通标线

5.下列路段中，不宜在雨期进行路基施工的是()。

A 碎砾石路段

B 路堑弃方路段

C 膨胀土路段

D 砂类土路段

6.在路基工程中，用于排除地下水的设施是()

A 拦水带

B 急流槽

C 截水沟

D 渗井

7、在灌注水下砼过程中，导管的埋置深度应控制在（），并应经常测探井孔内砼面的位置，及时调整导管埋深。

A 2～6mB 1～2mC 6～8mD 1～4m

8.某二级公路，其中一段路堤是通过湖塘一角，长度51m，该段地基软土厚度0.5m，用()进行软土处理较为合适。

A 排水砂垫层

B 抛石挤淤

C 土工织物铺垫

D 反压护道

9.矢拱度是指拱桥拱圈(或拱肋)的()

A 净矢高与计算跨径之比

B 计算矢高与净跨径之比

C 净矢高与净跨径之比

D 计算矢高与计算跨径之比

10.在连续梁桥支架施工过程中，主要应注意控制()

A 支架基础

B 拱架加载

C 卸架工艺

D 支架沉降

11.石灰土基层实测项目中不包含()

A 纵断高程

B 厚度

C 弯沉值

D 强度

12.在船舶通航的大江、大河、大海区域进行水上施工作业前.必须按《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》的程序，在规定的期限内向施工所在地海事部门提出施工作业通航安全审核申请.批准并取得()后，方可施工。

A 《水上水下施工许可证》

B 《水上水下施工安全证》

C 《水上水下施工通行证》

D 《水上水下施工批准证书》

13人工挖掘土方时，作业人员之间必须保持足够的安全距离，横向间距不小于()，纵向间距不小于()

A 2m，3m.B 3 m，3m

C 2m，4m

D 3m，2m14、某承包人为赶工期，曾在雨中铺筑沥青混凝土，对于这个质量缺陷应采取的处理方法是

()。

A、整修

B、综合处理办法

C、返工

D、可以不作任何处理

15、成本责任制的关键是()。

A、制定成本计划

B、领导重视

C、划清责任

D、落实奖惩

16、混凝土要和易性好，塌落度要控制在()。

A、10～15cm

B、12～18cm

C、18～22cm

D、25～30cm17、当桥梁主塔(墩)塔身高于()m时，应在其顶端装设防撞信号灯。

A．10B．20C 30D．40

18.对于原地基处理，下面说法错误的是（）

A 二级及二级以上公路路堤基底的压实度应不小于90％

B原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后，用合格填料分层回填分层压实

C 泉眼或露头地下水，应按设计要求，采取有效导排措施后方可填筑路堤

D 地面横坡陡于1：5时，原地面挖成台阶，台阶宽度不应小于1m19、为防止水泥稳定土基层出现裂缝，施工时应()。

A．在保证强度的前提下，增加水泥含量

B．采用塑性指数较高的土

C．根据土的性质在最佳含水量状态下进行压实

D．养生结束后推迟铺筑下封层

20、在安全管理中，项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全管理工作负责体现了（）的原则。

A．管生产必须管安全 B．谁主管谁负责

C．预防为主D．动态管理

二、多选题

1.新奥法的基本原则为()。

A 深开挖

B 少扰动

C 早喷锚

D 勤量测

E 紧封闭

2.对“S”曲线描述正确的是()

A 是工程进度的表达

B 是对质量的统计分析

C 又称为现金流动曲线

D 以工期为横轴

E 以累计完成的工程费用的百分比为纵轴

3.下列材料中可用作路堤填料的是()

A 有机土

B 沼泽土

C 粉煤灰

D 钢渣

E 冻土

4.路基施工检测时，常用的弯沉值测试方法有()。

A．贝克曼梁法

B．自动弯沉仪法

C．落锤弯沉仪法

D．核子密度湿度仪法

E．触探仪法

5.下列属于按桥梁基础分类的是（）。

A．刚性基础 B．承台 C．沉井 D．盖梁 E．地下连续墙

6.渗沟有()

A 填石渗沟

B 管式渗沟

C 渗井式渗沟

D平式渗沟

E 洞式渗沟

7.SMA路面应遵循的施工原则有（）

A 紧跟B 慢压C 快压D 高频低幅E 使用胶轮压机

8.工程量清单有()特点

A 工程量清单是招投标的产物..B 工程量清单必须和招标文件的技术规范、图纸相一致..C 工程量清单的工程细目与预算定额的工程细目有些规定相同..D 不包括合同申明示或暗示的所有责任、义务和一般风险

E 工程量清单中有标价的单价或总额包括了工、料、机、管理、利润、缺陷修复、税金等费用..9.劳动力施工的组织形式包括()

A 混合工作队式.B 部门控制式.C 矩阵式管理组织形式.D 经理负责制

E 横向组织式

10．下列费用中，属于直接费的有（）。

A．安全及文明施工措施费.B．主副食运输补贴

C．工程排污费

D．临时设施费.E．施工辅助费.三、案例题

案例一

某桥梁工程上部结构采用支架法施工，属高处作业，施工过程中有多处安全隐患。项目经理要求专职安全管理人员进行现场监督，发现重大事故隐患及时报告。施工中安全员发现如下事件：

事件1：在进行支架和模板拆除作业时，因人手紧张，施工单位从劳务市场招聘了张某和李某等5人，施工员孙某简单交待了几句便上岗作业。

事件2：张某在操作时将安全带随意缠在腰上，另一端挂在牢固的结构上。

事件3：对梁的构件施工，施工单位技术员编制了专项施工方案，经项目总工和项目经理签字后实施。

问题：

1、重大事故隐患的报告内容有哪些？

2、公路工程安全隐患是指可能导致事故发生的哪些方面？

3、事件1中，施工单位的作法是否正确？如不正确，请改正。

4、事件2中，张某的安全带应如何使用？安全带的长度不得超过多少？

5、事件3中，专项施工方案的审批程序是否正确？说明理由。

参考答案：

1、（1）隐患的现状其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。

2、物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3、不正确。从事高处作业时，必须对拆除作业人员进行专业安全培训，作业前，要层层安

全技术交底，并作好交底签认记录。

4、应高挂低用，安全带长度不超过3m。

5、不正确。“专项施工方案经项目总工和项目经理签字后实施”错误，应由“施工单位技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施”。

案例二

北京附近某高速公路，是国家的重点建设项目，全长199km，为双向六车道高速公路，路面全宽22.5m，沥青混凝土表面层为沥青混凝土。结构为：20cm厚石灰稳定土底基层，18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层，19cm厚水泥稳定碎石基层以及4cm厚沥青混凝土表面层，5cm厚沥青混凝土中面层，6cm厚青混凝土厚底面层，施工单位施工时，在基层上喷洒了透层油，且不能及时铺筑面层，并还需开放交通。其主要施工具体做法如下：

(1)清扫路基表面，并使表面干燥。

(2)洒布沥青。透层沥青洒布后应不致流淌，透入基层应有一定深度，最好在表面形成油膜。

(3)遇大风或将下雨时，不喷洒透层油。当气温低于10℃或路面潮湿时禁止喷洒。

(4)喷洒粘层后，严禁车辆行人通过。

(5)撒布适量石屑。

(6)用轮胎压路机稳压，并控制车速。

问题：

(1)该基层上是否必须设置透层?说明理由。

(2)施工单位施工具体做法哪些不正确?并改正。

答案：

(1)必须设置透层。水泥，石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土基层上必须浇洒透层沥青，以使沥青面层与非沥青材料基层结合良好。

(2)1)做法(2)点中“最好在表面形成油膜”不正确。应该是“不得在表面形成油膜”。

2)做法(6)点中“用轮胎压路机稳压”不正确。应该是“用钢筒式压路机稳压”

案例三

背景资料

某公路跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图，经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：在进行1＃基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5天。

事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4天，1＃基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。

事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3天，经济损失1万元。

事件四：由于监理工程师原因，引起租赁的机械延误10d，施工单位提出索赔，要求监理单位补偿由此引起的工期延误和费用损失。

问题：

1．根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。

2．事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。

3．事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?

4、事件四中，施工单位向监理单位提出索赔是否合适？说明理由。

参考答案：

1、根据网络图计算出该工程的总工期为94天。

关键线路为1－2－3－4－6－8－9－10－11－122、事件一：工期和费用均不可索赔。原因：施工方法不当导致，是施工单位责任。

事件二：费用可索赔2万元；工期可索赔4天。因为钢筋由业主提供，这是业主的责任。1＃砼灌注桩为关键工序,总时差为0,因此工期索赔4天。

事件三：费用和工期均不可索赔。因为无论是业主还是施工单位提供的钢材，均应按规定进行检验，检验合格后方可用于工程。施工单位仅对数量进行验收造成停工，这是施工单位的责任造成的。

3、按照有关规定，钢筋进场要进行书面检查（出厂质量证明书或试验报告单）、外观检验和按照规定抽取试件作力学性能检验，经监理工程师进行检验合格后方可现场使用。施工单位未按照规定报请专业监理工程对进场材料进行检查。未经检验的材料不得用于工程。

4、不合适。因为施工单位应该向建设单位索赔，监理工程师受建设单位委托，对工程进行监理，由监理过失引起的费用和工期补偿应该由建设单位承担。

案例四

某施工单位，承包了一条二级公路，路面面层为沥青混凝土，基层为水泥稳定碎石。项目经理部人员进场后，完成了经理部的建设和设备的进场工作。合同规定沥青由业主提供，地材由施工单位自采。材料管理人员在查看过料场、进行了价格比选后，就开始进料。

沥青混凝土采用间歇式搅拌设备，其参数如下：每拌一锅的重量为4000kg，时间利用系数为0.85,搅拌器加料时间为6s，混合料搅拌时间41s，成品料卸料时间5s。

该项目部为了抓好施工成本管理，通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求。同时对施工项目成本进行层层分解，以分级、分工、分人的成本责任制作保证。把有关自然科学和社会科学中的理论、技术和方法运用于成本管理。

问题：

1、计算沥青搅拌站的生产率。

2、项目部材料采购程序存在什么问题？

3、分析背景资料中项目部的做法，分别说明其体现了工程施工项目成本管理的哪几条原则?

4、补充成本管理的原则。

标准答案：

1、Q=nGJKB/1000=3600÷(6+41+5)×4000×0.85/1000＝235.38t/h2、材料采购中应取样试验，产品合格后才能采购。

3、“为了抓好施工成本管理，通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求。”体现了成本最低化原则。“对施工项目成本进行层层分解，以分级、分工、分人的成本责任制作保证。”体现了成本责任制原则。“把有关自然科学和社会科学中的理论、技术和方法运用于成本管理。”体现了成本管理科学化原则。

4、还有全面成本管理原则、成本管理有效化、工期质量与成本均衡原则。

第四篇：2017年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(九)

http://www.xiexiebang.com

2017年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷

（九）一、案例分析题(共6题，(一)、(二)、(三)、(四)题各10分，(五)题、（六）题各30分)

（一）1．背景

某高层建筑幕墙节能工程主楼为玻璃幕墙，裙楼为石材和单层铝板幕墙。玻璃幕墙采用穿条工艺生产的隔热铝型材，中空低辐射(1ow—E)镀膜玻璃，非透明(石材、铝板)幕墙内侧采用岩棉保温层。工程施工过程中监理公司对下列问题提出异议：(1)隔热型材采用了PVC型材，不符合规范要求，要求更换。

(2)中空玻璃的传热系数、可见光透射比和保温岩棉的导热系数等指标进行了复验，但未进行见证取样，且检验指标还有缺项。

(3)幕墙周边与墙体之问的接缝采用防水砂浆填充，且未进行隐蔽工程验收。(4)幕墙的“冷凝水收集和排放构造”，施工单位未提交隐蔽工程验收报验单，也未通知进行隐蔽工程验收就擅自进行封闭，故要求对已封闭部分进行拆除检查。2．问题

(1)隔热型材是否可采用PVC材料?为什么?(2)监理要求对中空玻璃和岩棉进行见证取样是否合理?说明理由。复验缺项的指标应如何处理?(3)幕墙周边与墙体之间的接缝采用防水砂浆填充是否正确?是否应进行隐蔽工程验收?说明理由。

(4)幕墙的冷凝水收集和排放构造是否应进行隐蔽工程验收?监理要求对已封闭部分进行拆除检查是否合理?说明理由。

（二）背景某建筑工程，基坑深17m，地下水位在基坑深度10m处，基坑支护采取地下连续墙形式，地下连续墙深35m。在施工11#槽段时，钢筋笼放入基坑，由于基坑内有大量沉渣，钢筋笼不能放入坑底，造成此槽段混凝土不能浇筑，半夜赶上暴雨，致使此槽段塌孔。此槽段紧邻正在使用城市主干道，且主干道邻近基坑一侧铺设有军用电缆。为使边坡整体稳定，采取了紧急回填的措施。目前，工程地下连续墙已陆续完工，只剩11#槽段，须制定此槽段施工方案，以便下一步土方工程顺利进行。2．问题

(1)此槽段施工方案制定时要保证哪个关键点?(2)槽段土方开挖施工方案应选择什么形式?(3)槽段施工过程中最需防范的是什么?(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?

（三）背景

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：

事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情

http://www.xiexiebang.com

况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。

事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修 复作业。问题

(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理?说明理由。

（四）背景

A、B两栋相同住宅，总面积86000㎡，施工分A、B两区，设两栋号经理，每人负责一区，每分区配一专职安全员。项目经理认为，栋号经理负责每个区的安全生产，自己就不过问安全的事了。

A区地下一层施工时，业主修改首层为底商，监理工程师通知地下一层顶板不能施工，但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工，项目经理安排200人退场，向B区转移剩余人员 50人，A区墙柱施工完成后3个月复工，安排200进场。向业主索赔时，业主说，A区虽然停工了，但是8区还在施工，也没有人员窝工，因此只同意A区工期延长3个月。

工程竣工后，项目经理要求质量监督站组织验收。验收过程中参加验收各方对工程质量验收意见发生分歧，建设单位建议质量监督站另行组成验收组，择日再次验收。问题

(1)该项目经理对安全的看法是否正确，说明理由。

(2)业主对索赔的说法是否正确?施工单位在A区停工时可索赔哪些费用?(3)项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当?说明理由。(4)竣工验收发生分歧时，应如何处理?

（五）背景某建筑工程位于近郊区，建筑面积123000m2，混凝土现浇结构，筏板式基础，地下2层，地上15层，基础埋深10．2m。工程所在地区地下水位于基底标高以上，从南流向北，施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约250m2的软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理，换填级配碎石。问题

(1)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?请说明理由。(2)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理?(3)上述描述中，还有哪些是不符合规定的?并给出正确做法?

（六）背景

http://www.xiexiebang.com

某市准备建设一座图书馆工程，建筑面积为8000m2，预计投资约1200万元，建设工期为12个月，工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支，决定自行招标，并向当地的建设行政主管部门提出招标申请，得到批准，建设单位依照法定程序进行公开招标。建设单位根据相关专家建议，要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。拟参加本项工程投标的五家单位中，A、B、E单位为房建二级资质，C单位为房建三级资质，D单位为房建一级资质，C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学，经C单位法定代表人私下运作，建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程，并向8单位暗示，如果不接受此联合方案，将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程，并将部分工程交由c单位施工。后8单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》，B和C单位也签订了部分工程承包的协议。问题

(1)本案建设单位准备自行招标，必须满足什么条件?(2)该案例中8和C单位组成的联合体投标是否有效，为什么?(3)在不考虑问题(2)提出事项的前提下，上述招标及后续施工过程中，有哪些不合法的问题?并分别给出理由。

http://www.xiexiebang.com

参考答案

（一）(1)不可以。理由：《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102—2003规定，隔热铝型材的隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维，俗称尼龙66)，不得使用PVC材料。因PVC材料膨胀系数比铝型材高，在高温和机械荷载下会产生较大的蠕变，导致型材变形。(2)合理。

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 5041 1—2007规定，幕墙节能工程使用应进行复验的材料(中空玻璃、岩棉等)，其复验应为见证取样送检。复验缺项的指标应进行见证取样补验。

(3)接缝采用防水砂浆填充不正确，该部位应进行隐蔽工程验收。理由：由于幕墙边缘金属边框存在热桥和渗水问题，因而《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411--2007规定，幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候密封胶密封。该部位如处理不好，对幕墙节能影响较大，规范要求对“幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充”进行隐蔽工程验收。(4)应进行隐蔽工程验收，监理要求拆除验收合理。理由：《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411--2007规定，应对幕墙冷凝水收集和排放构造进行隐蔽工程验收。因未经监理验收，施工单位擅自封闭隐蔽，监理有权要求拆除封闭部位进行验收。

（二）(1)保证紧邻道路槽段基坑边坡稳定。槽段紧邻正在使用的城市主干道，且挨近基坑一侧埋有军用电缆。所以，制定槽段施工方案时最重要的是保证槽段施工中基坑边坡的稳定，以确保紧邻槽段城市道路与军用电缆不会产生沉降，造成不可挽回的重大后果。

(2)由于钢筋笼还在槽段内，不适宜机械开挖，采用人工分层开挖，边挖边护壁。(3)应防范管涌。

地下水位在基坑深度10m处，11#槽段施工方案选择在保证基坑边坡稳定的同时，须保证地下水不倒灌人基坑，以免造成基坑边坡的不均匀沉降。(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施如下：

1)紧贴槽段施工一排钢筋混凝土灌注桩，深度同地下连续墙。2)紧贴钢筋混凝土灌注桩外侧做两排旋喷桩，两侧须与已建好槽段结构相连。深度进入不透水层下2m处。

3)在槽段里侧一个挨一个密打一排工法桩。工法桩深度宜超过基坑作业层深度4m。

4)土方开挖时，须在工法桩和护坡桩之间水平每隔1．5m，竖向每隔1．5m进行可靠水平支撑。

5)工法桩外侧做一排旋喷桩，旋喷桩高度在地下水位以上2m处，深度进入不透水层下2m处。

（三）(1)不合理。理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。(2)工程变更价款的确定原则：

1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款； 2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

http://www.xiexiebang.com

3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。(3)对两项索赔事件应做如下处理：

1)对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。

（四）(1)项目经理的看法不正确。理由：《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)规定，施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产负责制度。项目经理不能只安排了人员管理安全工作，就认为自己可以不对安全负责，应对整个合同项目的安全负全面领导责任。(2)、业主的说法不正确。

施工单位停工期可索赔的费用如下： 人工费：200人的进出场费。

机械费：自有机械停滞台班费，租赁机械实际租金和进出场费的分摊费。材料费：材料上涨费，保管费，周转材料租赁费。现场管理费：工期延长3个月的现场管理费。保险费：工期延长3个月增加的保险费。

保函手续费：工资延长3个月增加的保函手续费。利息：工期延长3个月增加的利息。

(3)项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法不恰当。

理由：竣工验收应由施工单位自行组织相关人员进行检查评定，合格后，向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料。建设单位收到工程验收申请报告后，应由建设单位负责人组织施工单位、设计、监理单位进行单位工程验收。

(4)当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或质量监督机构协调处理。

（五）(1)不妥。工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位和设计单位五方共同进行。地基处理意见也应该由勘察单位和设计单位提出。(2)应按如下程序处理：

1)建设单位应要求勘察单位对软土区进行地质勘察；

2)建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更； 3)建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案，并就设计变更实施后的费用及工期与施工单位达成一致后，由施工单位根据设计变更进行地基处理；

4)地基处理完成后，还需勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同验收，并办理隐蔽验收记录。

(3)有以下不符合规定之处： 1)地下水位于基底标高以上，施工单位的降水方案中只在基坑南边布置单排轻型井点不能将

http://www.xiexiebang.com

水降下去。应进行设计计算后，沿基坑四周每隔一定间距布设，从而达到降低基坑四周地下水位的效果，保证了基底的干燥无水。2)换填的级配碎石应有压实密度的要求。

（六）(1)根据《招标投标法》第12条的规定，招标人自行办理招标事宜需具备两个基本条件： 1)具有编制招标文件的能力 2)具有组织评标的能力。

(2)B和C单位组成的联合体无效。

根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备招标项目要求具备的相应能力，同一专业的单位组成联合体，按照资质等价较低的单位确定资质等级。本案项目中，B和c单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求，所以是无效的。

(3)不合法问题一：该项目的建设单位强令指示B和C单位组成联合体投标； 理由：《招标投标法》规定，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，排斥了其他投标人可能的中标机会。

不合法问题二：建设单位向8单位暗示；

理由：招标人不得与投标人存在串通行为，属不正当竞争行为。不合法问题三：B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》； 理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。不合法问题四：B和C单位中标后签订部分工程承包协议；

理由：联合体各方应当在投标前签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并提交给招标人。而不是事后签订部分工程承包协议。

第五篇：2013年一级建造师考试《公路工程管理与实务》真题及答案

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com 2013年一级建造师考试《公路工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1.一级建造师中插设塑料排水板可采用的设备是()。A.潜孔钻机 B.动力螺旋钻机 C.喷粉桩机 D.袋装砂井打设机 【答案】D 【解析】塑料排水板用插板机或与袋装砂井打设机共用打设。

2.柱板式锚杆挡土墙墙厚的土压力传递顺序，正确的是（）。A.墙厚的土压力——锚杆——挡土板 B.墙厚的土压力——挡土板——锚杆

C.墙厚的土压力——挡土板——肋柱——锚杆 D.墙厚的土压力——肋柱——挡土板——锚杆 【答案】D 【解析】柱板式锚杆挡土墙的压力传递顺序是：墙后的侧向土压力作用于挡土板上，挡土板传给肋柱，肋柱传给锚杆。

3关于级配碎石基层施工的说法，正确的的是（）。A.碎石颗粒组成的级配曲线应为直线 B.级配碎石应在最佳含水量时进行碾压

C.应代用12t以上的三轮压路机碾压，不得采用振动压路机碾压 D.级配碎石基层碾压完成后即可开放交通 【答案】B 【解析】级配碎石的级配曲线为圆滑弧线。

4.不能用作旧沥青混凝土路面现场冷再生胶粘剂是()。A.乳化沥青 B.水泥 C.石灰

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com D.泡沫沥青 【答案】C 【解析】现场冷再生中关键技术是添加胶粘剂(如乳化沥青、泡沫沥青、水泥)。参见教材P74.5.关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是（）。A.摊铺前应对基层表面进行风干处理，保持基层表面干燥 B.摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间 C.每日工作结束，施工缝应该设置在胀缝或缩缝处 D.因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝 【答案】A 【解析】摊铺前应对基层表面进行洒水湿润，但不能有积水。参见教材P88。6.一级建造师中由基础底面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是()A.扩大基础 B.端承摩擦桩基础 C.沉井基础 D.地下连续墙基础 【答案】A 【解析】扩大基础是有地基反对承担全部上部荷载的桥梁基础形式。参见教材P96.7.根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011)，桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3.A.350 B.400 C.450 D.500 【答案】A 【解析】混凝土的最大用量(包括代替部分水泥的混合材料)不宜超过500kg/m3，大体积混凝土不宜超过350kg/m3.参见教材P119.8、悬索桥主缆施工的主要工序包括：①主缆架设；②描道架设；③索夹安装与吊索架设；④紧缆；⑤牵引系统施工，正确的施工顺序为()

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com A.①②③④⑤ B.⑤②①④③ C.②⑤④①③ D.⑤③①④② 【答案】B 【解析】主缆施工顺序：牵引系统→猫道→主缆架设→紧缆→夹安装与吊索架设。参见教材P178。

9.隧道工程的主体结构物通常指()。A.洞内行车道路 B.洞身预支护与衬砌 C.洞身衬砌和洞门构造物 D.防排水构造物 【答案】C 【解析】隧道主体构造物通常指洞身衬砌和洞门构造物。参见教材P187.10．关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是（）。A.混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好 B.可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分 C.架设后能立即承载

D.在V，VI级较软弱破碎围岩中使用较多 【答案】A 【解析】钢拱架与围岩间的空隙难以用喷射混凝土紧密充填，与喷射混凝土粘结也不好。参见教材P199.11.通信系统的电源线敷设的说法，错误的是()。A.交、直流电源的馈电电缆应分开布设

B.电缆线与设备端子连接时，不应使端子受到机械压力 C.电源线的规格，熔丝的容量均应符合设计要求 D.正负线两端应有统一的红蓝标志 【答案】A 【解析】交、直流电源的馈电电缆必须分来布设。参见教材P232。12.一级建造师考试中可用于测定路基土万最佳含水量的试验万法是()

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com A灌砂法 B环刀法

C重型击实实验法 D棱子密度湿度仪法 【答案】C 【解析】测定最佳含水量的试验万法有：轻型、重型击实试验、振动台法、表面振动击实仪法。参见教材P253.13.关于悬臂浇筑法施工安全控制的说法，错误的是（）。A.挂篮组拼后，要进行全面检查，并做动载试验 B.挂篮上的施工遇6级以上大风应停止作业 C.挂篮作业平台边缘必须设场脚板

D.已浇筑过的梁段上应安装1．2m高的桥面临时护栏 【答案】A 【解析】挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验。参见教材P281。14.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工现场使用出租机械设备和施工机具及

配件时，应自()共同进行验收，台梧后万可使用。A.监理单位和施工单位 B.监理单位和业主单位 C.出租单位和安装单位 D.季租单位和监理单位 【答案】C 【解析】使用承租机械设备和和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，台梧后万可使用。15.混合料的配合比试验属于（）。A.原材料的验证试验 B.标准试验 C.工艺试验

D.构（配）件进场验证试验

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com 【答案】B 【解析】标准试验包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。参见教材P323。

16.一级建造师考试中水泥混凝土拌和站基本组成一般不包括()A.物料储存系统 B.物料称量系统 C.烘干加热系统

D.搅拌主机和电气控制系统 【答案】C 【解析】水泥混凝土拌和站主要由物料储存系统、物料称量系统、物料传送系统、搅拌主机和电气控制系统和其他附属设施构成。参见教材P397。

17.项目部编制材料供应计划时，主要依据是()A.材料用款计划 B.材料需用量计划 C.材料采购计划 D.材料价格调整计划 【答案】B 【解析】材料供应计划是企业物资部门根据材料需要计划而编制的计划，也是进行材料供应的依据。参见教材P410。

18.关于钢筋混凝结构构造裂缝防治措施的说法，错误的是（）。A.应适当降低混凝土水灰比和坍落度 B.应选用早强水泥，避免使用缓凝剂

C.应降低混凝土水化热、推迟水化热峰值出现时间 D.对支架应采用预压措施 【答案】B 【解析】合理设计混凝土的配合比，改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺合料、掺加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的混凝土。参见教材P441.优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

19.下列级别中，不属于全国公路建设从业单位信用评价等级的是()A.E级 B.AA级 C.D级 D.B级 【答案】A 【解析】全国公路建设从业单位信用评价等级从高到低统一为五个级别：AA、A、B、C、D。参见教材P472.20.根据交通运输部颁发的《公路工程基本建设管理办法》，公路工程基本建设程序是首先编 制()。

A.基本建设计划 B.项目环境影响报告 C.项目建议书 D.设计任务书 【答案】C 【解析】公路的基本建设程序如下：1.项目建议书；2.项目可行性研究，项目环境影响报告书；3.编制初步设计文件和概算；4.编制施工图和施工图预算；5.列入基本建设计划；6.项目实施前的各项准备工作；7.项目实施；8.竣工验收；9.项目后评价。

二、多项选择题

21.关于滑坡地段路基施工技术要点的说法，正确的有（）。

A.迅速排除地面汇水及地下水

B.减轻滑体作业机械重力、土体重力和振动

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

C.在干旱季节内尽快完成滑坡地带的施工

D.牵引式滑坡处治宜采用滑坡减重法

E.具有膨胀土性质的滑坡处治宜采用滑坡减重法

【答案】ABC

【解析】牵引式滑坡不宜用滑坡减重法。参见教材P26.22.根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有()。

A.承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证

B.承包人应在协议约定的时间内向监理工程师自请计量

C.监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人

D.承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请

E.应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款

【答案】ADE

【解析】选项A：对已完成的分项工程向业主申请质量认证；选项D：承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请；选项E：监理工程师复核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。参见教材P349.优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

23.关于沥青碎石路面的说法，正确的是()

A.冬季不易产生冻缩裂缝

B.沥青用量多，且需要添加矿粉

C.孔隙率较大，路面容易渗水和老化

D.热拌沥青碎石可用于高速公路面层

E.高温稳定性好，路面不易产生波浪

【答案】ACE

【解析】选项B错误，沥青碎石路面，沥青用量少，且不用矿粉；选项D错误，热拌沥青碎石适用于三、四级公路。参见教材P61.24.隧道洞门的类型包括（）。

A.端墙式

B.翼墙式

C.连拱式

D.棚式

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com E.遮光式

【答案】ABE

【解析】洞门类型有：端墙式洞门、翼墙式洞门、环框式洞门、遮光式洞门等。参见教材P187.25.冷拔低碳钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行()试验

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗扭强度

D.伸长率

E.弯曲

【答案】ABE

【解析】冷拔低碳钢丝：应逐盘进行抗拉强度、伸长率和弯曲试验。参见教材P117.26.一级建造师备考攻略中针对岩层破碎的浅埋段隧道开挖，可选用的开挖万法有()

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com A.单恻壁导坑法

B.双恻壁导坑法

C.多台阶法

D.全断面法

E.留核心土开挖法

【答案】ABE

【解析】根据围岩及周围环境条件，可优先采用单侧壁导坑法、双恻壁导坑法或留核心土开挖法，围岩的完整性较好时，可采用多台阶法开挖，严禁采用全断面法开挖。参见教材P204.27.在生产事故应急救援预案中，应急响应分级的依据主要有（）。

A.事故发生所在地行政区域

B.事故危害程度

C.事故影响范围

D.发生事故的工程合同金额

E.单位控制事态的能力

【答案】BCE

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

【解析】针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。参见教材P293.28.一级建造师备考攻略中根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有

A.竣工图表

B.隐蔽工程验收记录

C.永久性水准点的位置

D.施工经验总结

E.施工日记

【答案】ABC

【解析】DE属于施工单位自己保存的。参见教材P326。

29.桥面铺装病害形成的原因有()

A.梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚度难以调整施工允许误差

B.桥头跳车和伸缩缝破坏引连锁性破坏

C.铺装防水层破损

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

D.桥台后填筑采用砂石料作为填料

E.桥面排水系统堵塞

【答案】ABC

【解析】主要考核的是“桥面铺装病害的防治”知识点。参见教材P442。

30.公路工程交工验收应具备的条件包括()

A.竣工文件已按交通部规定的内容编制完成

B.通车试运营已满2年

C.工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工结算已经审核主管部门或授权单位认定

D.台同约定的各项内容已完成

E.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

【答案】ADE

【解析】BC选项是竣工验收用具备的条件。参见教材P466。

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）

（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）案例题一

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com 背景资料

一级建造师教材中某二级公路位于平原区，路基宽10m，采用沥青混凝土路面，其中K3+460~K3+550段位于水田路段。路堤填筑高度5~6m，填料为砂性土。该路段的软基处理方案如图1：

图1 软基处理方案示意图

说明：1.图中除高程以m外，其余均以cm为单位； 2.土工格栅铺设在路床范围之内；

3.塑料排水板采用SPB-1型，平面间距1.5m，呈梅花状布设，板底深至基岩面处，板顶伸入砂垫层50cm。工程开工前，在建设单位的主持下，由设计单位向施工单位交桩。设计单位向施工单位交了平面控制桩，交桩过程中施工单位发现平面控制桩D32缺失。施工单位接受了控制桩后及时进行了复测。

施工单位制定的塑料排水板及砂垫层整体施工工艺流程如下：整平原地面-摊铺下层砂垫层-机具定位-插入套管-塑料排水板穿靴-拨出套管-割断塑料排水板-机具移位-A。其中，塑料排水板采用插板机打设。软基处理完成后，施工单位对“软土地基”分项工程按《公路工程质量检验评定标准》进行了自检，对7个实测项目按百分制进行评分、自检结果如表1：

表1 自检项目得分表

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

经检查，该分项工程“基本要求”符合规范规定，资料完整，但外观缺陷减1分。问题：

1、根据《公路工程质量检验评定标准》，写出图1中涉及的“分部工程名称”。

2、改正塑料排水板施工工艺流程中的排序错误（按应先XX,再XX描述），并写出工艺A的名称。

3、写出图1中低液限黏土中水排至路堤外的主要路径。

4、设计单位还应向施工单位交哪种控制桩？针对D32控制桩的缺失，施工单位应如何处理？

5、分别计算“软土地基”分项工程的得分值和评分值（保留至小数点后两位）；确定该分项工程的质量等级。

案例题二 背景资料

一级建造师教材中施工单位承建了一座独塔双索面拉桥，主桥布臵为246M+126M，设计车速120KM/H，桥面宽26.5M，采用方尖式索塔，塔尖为四棱锥形，索鞍区塔身为7.4M（顺桥向）×6.4M（横桥向）向下渐变为7.8M×8M，空心断面。桥面以上塔高124M，中塔柱壁厚为1.2M，下塔柱壁厚为1.5M。

编制索塔施工方案时，施工单位根据本桥索塔特点，对滑模和爬模两工方法进行了比选，最终选择了适合本桥特点的施工方案，索塔施工示意图见图2 施工单位还按照以下要求对索塔施工安全专项方案进行了论证：

1、工程施工前，索塔施工安全专项方案由施 工单位A编制，B审核，C审批。

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com 2.监理单位专业监理工程师对方案审核合格后，D签字审批 3.论证专家组对方案审查后，提出书面论证审查报告。施工单位在索塔施工中进行的主要测量工作有：

1.塔底高程测量、塔底轴线的塔根模板轮廓点放样，上下塔柱及横梁模板各接高轮廓点的放样标高测量。

2.劲性骨架、锚索管与模板安臵的调整测量。

3、考虑张拉引起的收缩偏位以及浇筑混凝土时产生下降等原因，放样时在设计基础上加入预偏、沉降等。

问题：

1、滑模和爬模两种施工方法相比，哪种更适合本桥索塔施工？简要说明理由。

2、写出安全专项方案论证中A、B、C、D分别对应该的相关人员或部门。

3、针对索塔施工应该配臵哪些主要大型机械设备？

4、补充完善索塔施工主要测量工作。

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com 案例三

某高速公路隧道为双线分离式隧道。左线起讫桩号为ZK9+680-ZK10+303，全长623M，右线起讫桩号为YK9+683-YK10+305，全长622M，隧道净空宽度为10M，净空高度为6.49M。该隧道右线地质纵断面图如图3所示。

图中水文、地质概况如下：

A段：围岩为中风化灰岩，岩质坚硬，岩体破碎；属浅埋段。[BQ]=280-330。存在少量裂隙水。

B段：围岩为弱风化灰岩，岩质坚硬，岩体呈块状，完整性好。[BQ]=396-440存在裂隙水，以渗水为主。

C段：围岩为中、弱风化灰岩，岩质坚硬，岩体呈块状、破碎状。存在F1断裂破碎带，[BQ]=220-245。以渗水为主，可能产生瞬间涌水。

一建报考条件中根据围岩分级的综合评判方法，该右线隧道围岩分布有345级围岩。为确定YK9+YK9+790段施工方法，承包人对预裂爆破和光面爆破的工艺特点进行了比较（如表3所示），结合段的地质特点，决定采用预裂爆破方案施工。表3工艺特点比较表

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

根据水文、地质条件以及开挖断面的宽度。承包人拟对YK+790-YK9+974段采用全断面开挖施工，初次支护采用“钢筋网片+喷射混凝土+锚杆”方案

问题：

1、根据资料中水文地质概况，分别ABC段围岩级别

2、改正表3中的错误描述（按“XX”方案的XX比较项目应为。。描述）

3、承包人拟对YK+790-YK9+974段采用全断面开挖的做法是否合理？结合水文、地质概况简要说明理由。

4、结合本项目的水文、地质条件，指出右线隧道施工中的潜在安全事故。

5、当F1断裂破碎带产生瞬时涌水时，可以采用哪些辅助施工处理方法？

背景四

施工单位承接了一新建高速公路K50+000~K75+000段路面工程与交通工程的施工，其中包含中央分隔带及路面排水工程。一般路段中央分隔带断面设计图如图4：

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

该项目采用单价合同，施工合同中的部分清单单价摘录如表4：

表4 工程量清单单价表

施工单位编写了中央分隔带施工组织方案，部分内容摘录如下：

1、路基施工完毕后，即可埋设横向塑料排水管；

2、当路面底基层施工完毕后，即可开挖中央分隔带；

3、中央分隔带应采用大型挖掘机开挖；

4、开挖的土料不得直接堆臵在已经铺好的路面结构层上，应及时运走；

5、中央分隔带沟槽开挖完毕并经验收合格后，即可铺设防水层；

6、防水层施工范围是中央分隔带开挖沟槽与路基的接触面；

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

7、应合理安排以下四项工作：a.回填种植土，b.基层施工，c.防水层施工，d，护栏立柱打设。

根据合同文件，一建报考条件中该项目位于一般路段的里程长度总计为23860m，位于超高路段的里程总长度总计为1140m。施工单位在波形梁护栏施工完成之后，对护栏进行了质量检验和评定，检测的项目有：构件的材料性能和外观尺寸、金属构件的防腐处理、混凝土的强度及外观尺寸、护栏的安装情况。

问题：

1、改正中央分隔带施工组织方案中的错误之处（按第X条应改为：„„描述）

2、写出图4中“土工布A”的作用。

3、该项目中央分隔带的防水层是采用什么样的材料制作？除此之外，还可以采用什么材料？

4、计算该项目一般路段中央分隔带的M7.5水泥砂浆（清单编号205-4）的合同总价（保留一位小数）。

5、写出a、b、c、d四项工作的合理先后顺序。

6、补充护栏检测项目的漏项。

案例 五

背景资料

某施工单位承接了南方某山区高速公路K10+000~K24+080段施工，工期为当年3月初至10月底，其中K12+800~K13+200段紧邻一山区河流，该地区4、5、6月为多雨季节。土方挖运主要采用自备挖掘机施工，有50000m3弃土需运至指定弃土场，平均运距3Km。合同中约定，只有钢材、水泥可调价，并采用调值公式法调整价格。钢材在投标函投标总报价中占30%，水泥占15%.6月份钢材价格较基准日期上涨30%，当月承包人完成的工程量金额为463万元。该项目主要工作信息摘录如表5.表5 主要工作信息表

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

施工单位绘制的相应时标网络图如图5

施工中，由于业主原因，导致G停工20天 问题

1、按最早开始时间补充绘制时标网络图中虚框内的图形（将虚框内的内容复制在答题卡上作答），并写出关键线路和工期。

2、若按计划执行，施工中每天最多需要多少台挖掘机？如果施工单位只配臵了4台，并且保证全部投入使用，写出C连续作业的工作安排。

3、计算6月份调价后的工程款。

4、为保证4、5、6月的施工安全，应在季节性安全措施中考虑防范哪些安全风险？

5、写出G工作的总时差，计算因业主原因导致的工期拖延天数。

6、对于土方挖运施工，除挖掘机外，还需要配臵哪些主要施工机械？

案例答案

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

一、路基塑料排水板施工(本题共20分)

1、写出图1中属于分部工程的名称

答案：路基土方工程(1～3km路段)排水工程(1～3km路段)砌筑防护工程(1～3km路段)路面工程(1～3km路段)(各1分共4分范围不写可能酌情扣分)2.写出A的工序名称了，调节工序

答案：摊铺上层砂垫层 改正塑料排水板施工工艺顺序 塑料排水板穿靴→插入套管(共4分)3.写出低液限黏土的排水的路径，答案：塑料排水板(垂直)-砂垫层(水平)-干砌片石(透水)-边沟(各2分共6分)4.请列式分别求出该工程的得分，并评定质量等级 答案：加权得分 87.43分 分项得分87.43-1=86.43 大于75分 质量评定 等级合格(计算各2分，结果2分，共6分不写大于75扣分)

二、索塔施工技术(本题20分)1.该索塔施工采用爬模和滑模施工哪个更合适?请简要说明理由。

答案：爬模(1分)滑模，表观质量差，易污染，工艺要求高。爬模，目前施工最广泛，兼有滑模和翻模的优点，施工简单，维修容易，安全质量较好。本题裸塔设置横梁少采用爬模适合。原因分析(5分)2.请说明测量还需补充的内容。

答案：1.建立平面控制网点，对常用点采取保护措施，防风防晒。2.索塔基础沉降观测(4分)3.请说明安全专项方案中A、B、C、D分别代表什么。

答案：A施工单位的专业技术人员;B公司技术和安全 管理部门 C 公司的单位技术负责人 D监理单位的总监理工程师(4分)4.该索塔施工需要的主要大型施工机械有哪些? 答案：塔吊、施工电梯、输送泵(6分)

三、隧道工程(本题20分)1.请对ABC段进行分级

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com 答案：A段是IV级 B段是III级 C段是 IV级(正确答案要写罗马数字)(3分)2.改正施工存在的错误。

答案：1.预裂爆破 顺序错误 2.炮眼钻孔 多少调换一下 每点2分。(6分)3.采用全断面开挖是否合理，结合地质条件、水文条件和断面说明理由。

答案：不合理。理由地质水文，有渗水，隧道前方有破碎带，全断面开挖振动大可能引发地质灾害。本围岩是III级围岩，对断面要求50㎡一下，本隧道断面按照公路界限要求和给出的数据推断出断面大于50㎡。(5分，判断1分，理由4分)4.该隧道存在的安全事故有哪些? 答案：涌水、塌方、突泥、岩爆，突水，洞内泥石流，塌方冒顶等。(最多给3分)5.该隧道发生突然涌水，请问采用哪些辅助方法处理? 答案：超前钻孔和辅助坑道排水、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆、井点排水和深井降水。(4分)

四、中央分隔带施工(本题30分数)1.指出图中A代表的作用。

答案：土工布 作用：反虑 隔离(6分)2.指出防水层的材料是什么，还可以使用什么材料做防水层。

答案：土工布 可能用双层防渗沥青 防水PVC管(4分)3.计算砂浆的总价。

答案：一般路段公里数*3246*0.03*950(4分)4.请改正施工过程不对的地方。

答案：第3条不对不能采用挖机开挖 应采用人工;第?条不对，防水层范围不对，应该包括基层跟面层;第?条不对，路面基层施工完毕后才能开挖中央分隔 带(6分)5.请正确对下列施工排序。

答案： A路基施工 c立柱施工 b防水层施工d回填种植土(4分)6.护栏检测项目 高程 线形 横断面积，基础(6分)

优路教育

卓越品质

www.xiexiebang.com

五、最后一道时标网络图(本题30分)

1、补充虚线部分，算总工期，求关键路线 答案：总工期220天 关键线路两条(图见项目管理P121例题)(图5分，其余3分，共8分)

2、所需机械台班数量 答案：6台，c工作与的工作平行施工10天每天用两台设备，然后又用4台设备工作15天。C工作持续时间为25天增加了5天，5天小于C工作总时差，不影响工期能满足要求。(6分)

3、G工作的总时差，由于业主安排 延误工期

答案：g工作总时差10天 延误工期20-10=10天(4分)

4、求6月调价后的工程款

答案：463X(0.3X1.3+0.7)=504.67(4分，需要列式)

5、该工程所需要主要挖运施工机械有哪些? 挖掘机，自卸车，推土机，装载机，铲运机(每个1分,共4分)6、4、5、6月施工需要防范哪些安全风险?(最多4分)山洪暴发，堆土场，泥石流，路堑塌方，施工便道冲毁，机械设备防护等

关于优路：优路教育品牌主要从事工程行业职业(执业)资格认证培训业务，包括：建设工程类执业资格考前培训，如一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、咨询工程师、一级消防工程师、二级消防工程师、环境影响评价师、监理工程师等认证培训。更多一级建造师考试信息、免费资料、免费课程请关注优路教育一级建造师考试频道！