2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(公路工程专业) 后附考题答案

第一篇：2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(公路工程专业) 后附考题答案

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（公路工程专业）后附考题答案

一级建造师考试历年考题集合来自学信教育网www.xiexiebang.com，专业二级建造师考试培训机构，更多最新最全考题资料请到网站免费下载

一、单项选择题（共20题、每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意）

1．路堤填筑前，应通过取土试验确定填料最小强度和（）。A．最大粒径 B．平均粒径 C．CBR值 D．松方系数

【正确答案】：A

2．土质路堑混合挖掘法是指（）混合使用。A．多层横向全宽挖掘法和分层纵挖法 B．单层横向全宽挖掘法和分层纵挖法 C．多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法 D．单层横向全宽挖掘法和分段纵挖法 【正确答案】：C 3．某路堤的基底有1处直径8cm的泉眼，针对该水源应设置的排水设施是（）。A．暗沟 B．截水沟 C．拦水带 D．渗井

【正确答案】：A

4．不属于嵌锁型粒料基层的是（）。A．填隙碎石基层 B．泥结碎石基层 C．级配碎石基层 D．泥灰结碎石基层 【正确答案】：C

5．沥青碎石玛脂混合料属于（）结构。A．密实-悬浮 B．密实-骨架 C．骨架-空隙

www.xiexiebang.com

D．骨架-悬浮 【正确答案】：B

6．特重、重交通水泥混凝土路面不宜采用（）水泥。A．旋窑道路硅酸盐 B．旋窑硅酸盐 C．普通硅酸盐 D．矿渣硅酸盐 【正确答案】：D

7．采用重力式U型桥台的单跨拱桥全长是指（）之间的距离。A．两个拱脚截面最低点 B．设计洪水位上两个桥台 C．两个桥台的侧墙后端点 D．拱轴线两端点 【正确答案】：C

8．斜拉桥主塔的受力性质主要是（）。A．承压 B．受扭 C．受拉 D．受剪

【正确答案】：A

9．通航河流上重力式桥台与重力式桥墩比较，其计算荷载还应考虑（A．纵向风力 B．横向风力 C．流水压力 D．土侧压力

【正确答案】：D

10．关于隧道施工供电线路安装要求的说法，不符合规定的是（）。A．成洞地段固定的电力线路应使用绝缘良好胶皮线 B．瓦斯地段输电线必须使用胶皮线 C．竖井、斜井应采用铠装电线

D．施工地段临时电线应采用橡套电缆 【正确答案】：B ほ

11．省级高速公路监控系统三级管理机构的组成是（）。

www.xiexiebang.com）。A．一级监控中心、二级监控中心、三级监控中心 B．道路监控中心、桥梁监控中心、隧道监控中心 C．省监控中心、地级监控中心、县级监控中心 D．省监控中心、路监控分中心、监控所 【正确答案】：D

12．下列指标中，属于沥青混凝土路面检验项目的是（）。A．渗水系数

B．纵横缝顺直度 C．面板的弯拉强度 D．相邻板高差 【正确答案】：A

13．关于路基土方施工安全技术要求的说法，错误的是（）。A．开挖土方前，必须了解土质、地下水的情况

B．靠近建筑物、脚手架挖土时，视具体情况确定是否采取安全防护措施 C．在居民区附近开挖土方，不论开挖深度大小都应视为高处作业 D．高边坡开挖土方，作业人员要戴安全帽 【正确答案】：B

14．公路工程建设项目竣（交）工验收期间，质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由（）承担。A．施工单位

B．质量监督机构 C．项目法人 D．中心试验室 【正确答案】：C

15．关于测量仪器使用和保管的说法，错误的是（）。A．仪器的配置与使用范围应经项目总工签认确定 B．仪器档案的原件必须随仪器装箱

C．超过了规定的周检时间确认间隔的仪器必须停止使用 D．仪器转站时严禁将带支架的仪器横扛肩上 【正确答案】：B

16．企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和（）几项组成。A．财务费 B．材料费 C．利润

www.xiexiebang.com

D．税金

【正确答案】：A

17．某路基土方开挖施工共需1800个工日，计划施工时间为20天，每天安排2个班组轮流工作各8 小时，则每个施工班组应配置的人数为（）人。A．6 B．23 C．45 D．90 【正确答案】：C 18．材料核算主要有量差考核价差考核两方面，下列做法没有体现量差控制的是（）。A．限额领料

B．控制场内运输和操作损耗 C．优化试验配合比 D．控制场外运输损耗 【正确答案】：D

19．下列措施中，可防止水泥稳定土基层裂缝的是（）。A．采用塑性指数较高的土

B．养生结束后应及时铺筑下封层 C．采用快凝水泥

D．采用较高的水泥用量 【正确答案】：B 20．《公路建设市场管理办法》规定，因中标人疏于安全管理造成重大或特大事故的，取消其（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A．1年至2年 B．1年至3年 C．2年至4年 D．2年至5年 【正确答案】：D ほ

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

www.xiexiebang.com

21．粉煤灰路堤的组成除路堤主体部分外，还包括（）。A．边坡盲沟 B．包边土 C．封顶层 D．隔离层 E．反滤层

【正确答案】：ABCD

22．关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。

A．在夏季温度高且持续时间长的地区修建高速公路，应采用稠度大、黏度大的沥青

B．对日温差、年温差大的地区，宜选用针入度指数小的沥青

C．当高温要求与低温要求发生矛盾时，应优先考虑满足低温性能的要求 D．汽车荷载剪应力大的路面结构层，宜选用稠度大、黏度大的沥青 E．当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调和沥青 【正确答案】：ADE

23．关于隧道浅埋段开挖施工技术的说法，正确的有（）。

A．根据围岩及周围环境条件，可优先采用单侧壁导坑法或双侧壁导坑法 B．围岩完整性较好时可采用全断面法开挖

C．开挖后应尽快施作锚杆、喷射混凝土、敷设钢筋网 D．V级以下围岩，宜待围岩稳定后再做衬砌

E．地质条件很差时，宜采用锚杆、超前小导管注浆加固围岩等辅助方法施工 【正确答案】：ACE

24．在流沙段开挖隧道，可采用的治理措施有（）。A．必要时采取井点法降低地下水位 B．采用注浆法固结围岩

C．采用从下而上分部开挖，先挖后护

D．在流沙逸出口附近较干燥围岩处，应尽快打入锚杆或施作喷射混凝土层 E．可采用工字钢支撑或木支撑进行支护 【正确答案】：ABDE 25．高速公路计重收费系统设置的低速/静态轴重检测系统主要由称重仪及（）等组成。

A．车辆检测器

B．称重数据采集处理器 C．轮胎识别器 D．车道报警器

E．红外线车辆分离器

www.xiexiebang.com

【正确答案】：BCE

26、公路工程施工中，遇有六级（含六级）以上大风、浓雾、雷雨等恶劣天气时，不得进行（）作业。A．露天高处 B．缆索吊装 C．水上

D．搅拌站混凝土制备 E．电力起爆

【正确答案】：ABCE

27．在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用有（）。A．提高桩基承载力 B．保护孔口地面 C．钻头导向 D．防止坍孔 E．隔离地表水

【正确答案】：BCDE

28．关于沥青混凝土搅拌设备和工艺的说法，错误的有（）。A．根据工作量和工期来选择搅拌设备的生产能力和移动方式 B．矿粉加热温度应略高于沥青加热温度

C．高等级公路一般选用生产量高的强制间歇式搅拌设备 D．沥青混合料应严格按施工图设计用量进行拌合

E．沥青混合料用自卸汽车运至工地时，车厢底板及周壁应涂一薄层油水混合液 【正确答案】：BD

29．下列情形中，可能导致钻孔灌注桩断桩的有（）。A．集料级配差，混凝土和易性差

B．导管埋深过大，管口混凝土已凝固 C．混凝土浇筑时间超过混凝土初凝时间 D．混凝土浇筑过程中导管埋置深度偏小 E．在钢筋笼制作时，采用对焊连接钢筋 【正确答案】：ABCD 30．为保证悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁梁底高程在设计范围内，下列说法正确的有（）。

A．对挂篮预压消除非弹性变形

B．选在一天中温度变化较大的时间段进行挠度观测 C．在0号块上建立相对坐标系，并定期复核

www.xiexiebang.com

D．选择先中跨、后边跨的合龙顺序

E．严格控制施工中不平衡荷载大小与分布 【正确答案】：ACE ほ

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工，该区段设计车速100km/h，平均挖深19m，路

基宽度26m，其中K20+300～K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩，岩石较坚硬，多

为厚层构造，局部呈薄层状构造，裂隙发育。要求路堑采用钻爆开挖，爆破石渣最大允许直径为

30cm，对开挖石渣尽可能提高利用率。

施工单位编制的爆破设计方案摘要如下：

（1）边坡采用预裂爆破，路基主体尽量采用深孔爆破，局部采用钢钎炮，烘膛炮等方法。

（2）采用直径8cm的钻头钻孔，利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置。

（3）爆破顺序采用从上至下的分台阶，顺路线方向纵向推进爆破，控制最大爆破深度不超过10m，纵向每40～50m为一个单元，边坡和主体采用微差爆破一次性完成。

（4）边坡预裂爆破孔间距为1m，采用“方格型”布置，按水平方向控制炮杆位置，路基主体内炮

孔间距4m，采用“梅花型”均匀布置。

爆破设计方案报主管部门审批时未通过，退回后由施工单位重新修改。

在确定爆破安全距离时，施工单位按《爆破安全规程》中安全距离不小于200m的规定，将安全距离

设为200m，并布置警戒线。爆破结束后，未出现安全事故。

www.xiexiebang.com

K20+300～K20+520段需开挖石方140000m2，采用2台装载机（每台作业率720m2/台班）和6台自卸汽

车（每台作业率300m2/台班）配合装运石方，其他机械均配套，将石方调运到两端的填方路段。

施工完成后，对路基工程进行了质量检验，其中针对K20+300～K20+520路段，实测了纵断高程、中 线偏位、宽度、横坡。

问题

1．指出并改正爆破设计方案中的错误之处。

2．施工单位确定爆破安全距离的做法是否恰当？说明理由。

3．在不考虑加班的情况下，K20+300～K20+520路段石方调运工作需要多少天？（列式计算）

4．K20+300～K20+520段路基施工的质量检验，还应实测哪些项目？

答案：学信教育

1．采用“方格型”布置（1分），按水平方向控制炮杆位置错误（1分）。

应改为：采用“一字型”布置（2分），按边坡坡度控制炮杆位置（2分）。

2．不恰当（1分）。因为除考虑《爆破安全规程》中露天爆破安全距离不得小于200m外，还应考

虑个别飞散物影响、地震波、空气冲击波的影响（3分），经计算后再确定安全距离（2分）。

3．工作天数=140000/（2×720）=97.2=98天（4分）。

4．实测项目还有压实度、平整度、边坡坡度、边坡平顺度（每条1分，共4分）。

（二）背景资料

某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工，该工程路基宽2×12m，路面

宽度2×10m，长45.5km，工期4个月。施工内容包括：旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm厚

www.xiexiebang.com

AC-20下面层摊铺、5cm厚AC-16中面层摊铺，4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。设计中规定上面

层SMA混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。

施工单位采用厂拌法施工。为保证工期，施工单位配置了2台3000型间歇式沥青混凝土拌和站（假

设SMA沥青混合料的压实密度为2.36t/m2，每台3000型拌和站每拌制一满盘料的重量为3000kg），4台10m可变宽摊铺机，8台双钢轮压路机及4台胶轮压路机。

玻纤格栅采用人工铺设：先洒一层热沥青作粘层油（0.4～0.6kg/㎡），然后用固定器将一端固定

好，用人工将玻纤格栅拉平、拉紧后，用固定器固定另一端。

施工单位采用马歇尔试验配合比设计法通过三阶段确定了混合料的材料品种、配合比、矿料级配

及最佳沥青用量，用以指导施工。

该工程施工期间，原材料价格波动很大，施工合同中约定只对沥青、柴油及玄武岩采用调值公式 法进行价差调整。

基期为当年5月，工程款按月计量，每月调整价差，该工程投标函投标总报价中，沥青占35%，柴

油占15%，玄武岩占20%.各月价格如下表：

各月现行价格

施工单位7月份完成工程产值3156万元，8月份完成工程产值4338万元。

问题

1．该工程中，铺设玻纤格栅的主要作用是什么？

2．指出并改正玻纤格栅施工的错误之处。

www.xiexiebang.com

3．配合比设计包含了哪三个阶段？

4．该工程SMA沥青混合料最少需要拌制多少盘？（列式计算）

5．8月份调价之后的当月工程款是多少？（列式计算）

答案：

1．主要作用是防止反射裂缝。（防止水泥面板的接缝反射到新铺的沥青路面上）（3分）。

2．施工顺序错误，应改为先铺设玻纤格栅，再洒热沥青作粘层油（3分）。

3．目标配合比设计阶段（1分）、生产配合比设计阶段（1分）、生产配合比验证阶段（1分）。

4．SMA混合料重量：T=0.04×20×45500×2.36=85904（t）（3分）。

至少要拌制的盘数：85904÷3=28635（盘）（2分）。

5．8月份：4338×（0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200）

=4338×（0.3+0.394+0.156+0.215）

=4338×1.065

=4619.97万元（6分）ほ

（三）背景资料

某高速公路上下行分离式隧道，洞口间距40m，左线长3216m，右线长3100m，隧道最大埋深500m.进出口为浅埋段，IV级围岩，洞身地质条件复杂，地质报告指出，隧道穿越地层为三叠系底层，岩性主要为炭质泥岩、砂岩、泥岩砂岩互层，且有瓦斯设防段、涌水段和岩爆段，I、II、III级

围岩大致各占1/3，节理裂隙发育，岩层十分破碎，且穿越一组背斜，在其褶曲轴部地带中的炭质

www.xiexiebang.com

泥岩及薄煤层中并存有瓦斯等有害气体，有瓦斯聚集涌出的可能，应对瓦斯重点设防，加强通风、瓦斯监测等工作。

技术员甲认为全断面开挖发的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面

开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的

稳定。考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。同时针对该隧道采用的

新奥法施工，提出了“勤测量、紧封闭”的基本原则。

隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有地质和支护状

况，锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。

项目部还实行安全目标管理，采取了一系列措施，要求进入隧道施工现场的所有人员必须经过专门 的安全知识教育，接受安全技术交底；电钻钻眼应检查把手胶套的绝缘是否良好，电钻工应戴棉纱

手套，穿绝缘胶鞋；爆破作业人员不能着化纤服装，炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起

运送；隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110～220V.同时加强瓦斯等有毒有害气体的防治，通风设施由专职安全员兼管。学信教育

隧道施工完成后，进行了供配电、照明系统设施的安装，其中变压器为油浸变压器，由于工期延误，变压器运到现场100天后才进行安装。电缆敷设在沟内时遵循了低压在上、高压在下的原则，敷设时

还要求金属支架、导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

在交通监控方面，隧道由监控分中心统一监控，监控中心设有完善的子系统，包括交通信号监控系统、视频监控系统、供配电监控系统、隧道照明控制系统、调度指令电话系统、有线广播系统等。

问题

1．改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。本项目采用新奥法施工还应遵循的两条基本

www.xiexiebang.com

原则是什么？

2．补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些？

3．指出并改正项目部安全管理措施中的错误。

4．根据背景资料，油浸变压器安装前应做何处理？指出并改正电缆敷设的错误之处。

5．除背景资料中给出的监控子系统外，还应有哪些监控子系统？（至少列出三种）

答案：

1．改错如下：全断面开挖法具有较大的工作空间（1分），较大的断面进尺比（1分），每次爆破震 动强度较大（1分）；

原则还有：少扰动（1分），早喷锚（1分）。

2．必测项目还有：周边位移（1分）、拱顶下沉（1分）；

危险信号有：量测数据有不正常变化（或突变）（1分），洞内或地表位移大于允许位移值（1分），洞内或地表出现裂缝以及喷层出现异常裂缝（1分）。

3．电钻工应戴绝缘手套（1分），炸药与雷管必须分开运送（1分），隧道开挖及衬砌地段的照明电

压为12～36V（1分），通风设施应由专人管理（1分）。

4．应检查油箱密封情况（1分），做油的绝缘测试，并注以合格油（1分）；敷设原则错误，电缆在

沟内敷设应遵循低压在下、高压在上的原则（1分）。

5．还有：火灾报警系统、隧道通风控制系统、紧急电话系统、特种车辆监视系统（每个1分，最多 3分）。学信教育

（四）背景资料

www.xiexiebang.com

某高速公路跨江特大桥项目，中标价2.49亿元，主桥为（105+180+105）m预应力混凝土连续箱梁刚

构桥，两岸引桥均为40m预制T梁，南岸16孔，北岸20孔，均为4孔一联先简支后连续结构。设计通 航水位+12.30m，该标高对应的河面宽460m，主墩处水深6.2～8.6m.由于有通航要求和受流凌影响，所以不准搭设施工便桥。主桥主墩采用Φ2.0m钻孔桩基础，低桩承台，矩形空心墩，墩高34～38m。

每个承台20根桩，承台长30m，宽20m，厚4.5m，所需混凝土由现场制备，引桥采用钻孔桩基础，圆

柱墩，设系粱和盖梁，墩高8～28m，平均高度25m，地势起伏较大。施工单位进场后，经实地考查

和校对设计文件，编制了施工组织设计。

项目经理部设立了安全机构，配备了3名持有交通部颁发的《安全生产考核合格证书》的专职安全

生产管理人员。机务部检查确认施工船只证照齐全，船机性能良好，船员满员且持证上岗，能满

足施工要求，报项目经理批准后，随即开始水上钻孔桩平台打桩作业。项目经理部为保证钻孔桩

质量，设置了钻孔桩质量控制关键点：①桩位坐标控制，②护筒埋深控制，③泥浆浓度控制，④桩底贯入度控制，⑤护筒内水头高度控制，⑥导管接头质量检查与水下混凝土浇筑质量。

施工单位进场后，业主另外又委托其施工进场道路，并约定只按实际发生的工程费支付进场道路

直接费，其他工程费的综合费率为10%，其中安全文明施工措施费1%，雨期施工增加费1万元（费率

1%）。进场道路完工后，经监理工程师核实确认，施工机械使用费20万元，材料费70万元。

在1#主墩钻孔桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下石油管

线，要求1#主墩停止钻孔桩施工3天，监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实，确认有

两台钻机停工，其中一台为租赁，其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元/天；另一台为自有，投标报价为台班费1600元，停置费1000元/天，利润率7%.www.xiexiebang.com

问题

1．本项目配备的专职安全生产管理人员数量是否符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》的

规定？并说明配备标准，项目经理部还有哪些人员需持有《安全生产考核合格证书》？钻孔桩平

台打桩作业前，还应向地方海事部门提出什么申请？

2．本工程主桥施工需在水上搭设的临时工程有哪些？

3．对项目经理部设置的钻孔桩质量控制关键点存在的错误之处进行修正、补充。

4．根据背景资料，针对引桥40m预制T梁的架设，采用双导梁架桥机，吊车、跨墩龙门吊这三种架

设方法哪种最合理？说明理由。

5．列式计算施工单位施工进场道路可获得的直接费。

6．列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。

答案：

1．（1）不符合（1分），配备标准为：每5000万元合同额配备一名，不足5000万元的至少配备1 名（1分）；

（2）还应有项目经理（1分）、项目副经理（1分）、项目总工程师（1分）；

（3）还应向施工所在地海事部门提出施工作业通航安全审核申请，批准并取得水上水下施工许可 证（1分）。

2．临时码头（2分）、围堰及施工平台（2分）。

3．更正质量控制点两项：“③泥浆浓度控制”应更改为：“泥浆指标控制”（1分），“④桩底

贯入度控制”应更改为：“桩顶、桩底标高控制”（1分）。

遗漏的四个质量控制点分别为清孔质量（1分）、垂直度控制（1分）、孔径控制（1分）、钢筋笼 接头质量控制（1分）。

www.xiexiebang.com

4．双导梁架桥机假设法最合理（3分）：

理由：①地质起伏较大，不宜用跨墩龙门吊架设（1分）；

②桥墩较高，梁重（长、大），不宜用吊车架设（1分）；

③双导梁架桥机适用于孔数较多的重型梁吊装，对桥下地形没有要求，该架设方法最合理（1分）。

5．其他工程费=1万元/1%×10%=10万元（2分），直接工程费=10万元/10%=100万元（1分），直接

费=100万元+10万元=110万元（1分）。

6．租赁钻机停置索赔费2000元/天×3天=6000元（1分），自有钻机停置索赔费1000元/天×3天= 3000元（2分），合计6000元+3000元=9000元（1分）。ほ

（五）背景资料

某施工单位承接了某公路B合同段K8+000～K9+800的路基、路面、1座3×20m的简支梁桥和8道涵洞

施工，合同工期为200天。该段土质以松散砂土和黏土为主，路基主要工程量见下表。

注：表中挖方为天然密实方，填方为压实方，天然密实方与压实方的换算系数为：土方1.16，石方0.92，假设换算系数不因土石混填而改变，调运方在经济运距内。

施工单位进场后，积极组织施工，并将路面分成三个段落组织流水作业，并绘制了施工平面布置示

www.xiexiebang.com

意图和网络计划，分别如下：

路基施工中，石方开挖采用爆破，土方开挖采用挖掘机配自卸汽车作业。经实测，挖掘机的台班平

均生产率为560m2/台班，机械利用率为0.85.填筑施工采用土石混合倾填，并进行纵向分幅，用振 动压路机碾压。

桥梁墩台基础施工完毕后，为确保工程质量，监理工程师要求施工单位挖开再次检查坑底承载力和

基础混凝土质量，施工单位对此提出开挖费用索赔。

该路段投入使用一年后，在K9+200～K9+600段出现了路基的纵向裂缝。

问题

1．列式计算路基施工中的利用方（天然密实方）和借土方（压实方）数量。

www.xiexiebang.com

2．指出平面布置示意图中临时设施和临时工程布置的不妥之处，并说明理由。

3．为满足合同工期要求，路基填筑施工最多不能超过多少天？若以桥梁施工为关键线路，路基填

筑施工最多不能超过多少天？

4．按进度计划要求，若挖掘机每天只安排一个班制，施工单位每天应投入多少台挖掘机？（不考 虑备用）

5．分析说明施工单位是否应该获得桥梁基坑开挖检查的索赔费用。

6．根据背景资料，指出产生路基纵向裂缝的可能原因。

答案：

1．利用方数量：（15000-1000）+5000+2000=21000（m2）（2分）。

借方：24000+2000-（15000-1000）/1.16-5000/0.92-2000/1.16=6772（m2）（2分）。

2．不妥之处：将临时场地（机械设备停放场和材料场）（1分）和施工便道（1分）布置在滑坡体

内。因为这种布置灰增加滑坡上的荷载而可能诱发滑坡（2分）。

3．为满足合同工期要求，路基填筑施工的最长时间是：

200-（25+40+20+20+20+10+20）=45（天）（3分）

若以桥梁施工为关键线路，路基填筑施工的最长时间是：

（50+60+30）-（40+20+20+20+10）=30（天）（3分）

www.xiexiebang.com

所以N=550/（1×560×0.85）=1.16（台），取2台（5分）

5．对于已覆盖的隐蔽工程，监理要求再行开孔检查，若检查后符合图纸和规范要求，则一切费用应

由业主承担，则施工单位应该获得索赔费用（3分）。若开孔检查后并不符合合同及规范的要求，则

由承包商承担一切费用，则施工单位不应该获得索赔费用（3分）。

6．可能产生纵向裂缝的原因有：（1）土石混填且未分层碾压（2分）；（2）纵向分幅填筑（2分）。

一级建造师考试历年考题集合来自学信教育网www.xiexiebang.com，专业二级建造师考试培训机构，更多最新最全考题资料请到网站免费下载

www.xiexiebang.com

第二篇：全国一级建造师执业资格考试试卷机电专业试题

2011年一级建造师《专业工程管理与实务(机电工程)》考试试卷

一、单选题

1、在输电线路勘察定位时，要确定（）。A.各处杆塔型号 B.杆塔组立方法 C.立杆方式 D.杆身调整程序 答案：A 解析：参见教材P44。

2、影响机械设备安装精度的因素不包括（）。A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量 C.设备基础的硬度 D.设备安装环境 答案：C 解析：参见教材P41。

3、金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（）。

A.先焊长焊缝 B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C.焊工均匀分布、对称施焊 D.沿同一方向进行分段焊接 答案：B 解析：参见教材P62。A选项应该是先焊短焊缝，后焊长焊缝；C选项的措施是针对弓形边缘板的；D选项是针对罐底与罐壁的角焊缝。

4、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。A.2 B.3 C.4 D.5 答案：D 解析：参见教材P75。

5、易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。

A.高压洁净水冲洗 B.碱液清除处理 C.有机溶剂清除处理 D.蒸汽冲洗 答案：A 解析：参见教材P77。

6、下列设备中，属于通用机械设备的是（）。A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机 答案：A 解析：参见教材P7。

7、玻璃纤维复合风管适用于（）。A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统 C.防排烟空调系统 D.中压以下空调系统 答案：D 解析：参见教材P7。

8、机电工程厂房（车间、站）基础施工中，测量重点是（）。

A.混凝土杯形基础 B.混凝土柱子基础平台 C.混凝土柱子基础及柱身 D.钢柱基础 答案：Ｄ 解析：参见教材P13。

9、预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。A.进行层间锤击 B.预热拉伸补偿焊缝收缩 C.合理选择装配程序 D.合理安排焊缝位置 答案：C

解析：参见教材P33。

10、综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。A.混合 B.垫层 C.深井 D.框架式 答案：B 解析：参见教材P34。

11、建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。

A.导管穿线 B.清理管口与扫管 C.敷设电缆 D.绝缘检查 答案：B 解析：参见教材P99。

12、关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。A.给水管让排水管 B.大管让小管 C.水管让电缆套管 D.钢质管让塑料管 答案：A 解析：参见教材P97。B选项应该是小管让大管；C选项应该是电管让水管；D选项应该是先安装钢质管后安装塑料管。

13、关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。A.风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B.当管线穿越风管时，要注意穿过部位的密封处理 C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D.室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷引下线上 答案：C 解析：参见教材P106。

14、下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。2 A.建筑面积为15000m的展览馆 2 B.建筑面积为13000m客运车站 2 C.建筑面积为12000m的饭店 2 D.建筑面积为10000m的会堂 答案：C 解析：参见教材P116。

15、衡量计量器具质量的主要指标是（）。A.灵敏度、分辨率、动态特性 B.稳定性、准确度、静态特性 C.动态特性、分辨率、精密度

D.统一性、溯源性、准确度 答案：A 解析：参见教材P300。

16、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。A.工业管道 B.油气管道 C.公用管道 D.动力管道 答案：C 解析：参见教材P314。

17、工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 答案：D 解析：参见教材P323。

18、下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。A.照明全负荷试验记录 B.配电柜安装记录 C.管线敷设记录 D.接地干线焊接记录 答案：A 解析：参见教材P330。

19、机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。A.生产能力 B.单项工程合同额 C.工程量 D.工程造价 答案：A 解析：参见教材P335。20、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。

A.城市供水工程

B.城市供热工程 C.城镇燃气工程 D.信息化工程 答案：C 解析：参见教材P333。

二、多选题

21、机械设备典型零配件的安装包括（）。A.齿轮系统装配 B.轴承安装 C.螺纹连接件热装配 D.活动地脚螺栓连接 E.设备管路的安装 答案：ABCE 解析：参见教材P38。

22、高压管道安装的要求包括（）。A.管道组成件必须有制造厂质量证明文件 B.管道支架应按设计图纸施工 C.管道安装时应使用正式管架固定

D.安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿

E.管线安装如有间断，应及时封闭管口 答案：BCE 解析：参见教材P54-55。

23、电站汽轮机主要由（）等组成。A.汽轮机本体 B.蒸汽系统设备 C.凝结水系统设备 D.送引风设备 E.空气预热器 答案：ABC 解析：参见教材P65。

24、低合金结构钢主要使用于（）等制造。A.锅炉汽包 B.压力容器 C.起重机轨道 D.压力管道 E.高强螺栓 答案：ABCD 解析：参见教材P2。

25、多台起重机抬吊设备时，常以计算载荷作为吊装计算的依据，计算载荷除考虑吊装物的重量外，还应考虑（）。A.索吊具重量 B.静载荷系数 C.动载荷系数 D.不均衡载荷系数 E.滑轮组的摩擦力 答案：ACD 解析：参见教材P20。

26、焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有（）。

A.强度试验 B.气密性试验 C.煤油试漏 D.超声波检测 E.氦气试验 答案：BCE

解析：参见教材P30-31。

27、空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有（）。A.空气温度 B.相对湿度 C.气流速度 D.噪声 E.空气含氧量 答案：ABCD 解析：参见教材P104。

28、自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。

A.湿式系统 B.雨淋系统 C.水幕系统 D.水喷雾系统 E.自动启闭系统 答案：BCDE 解析：参见教材P120。

29、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是（）。A.施工组织设计 B.计量检测设备使用说明书 C.作业指导书 D.质量计划 E.施工方案 答案：ADE 解析：参见教材P304。30、工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。A.工业炉砌筑工程 B.设备基础工程 C.自动化仪表安装工程 D.消防工程 E.设备及管道绝热工程 答案：ACE 解析：参见教材P321。案例分析 案例

（一）背景资料 某机电工程进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件已经基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B还未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的交接手续，联动试运行开始后，发生如下事件： 事件1，单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准规定的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损害程度，界定为工程质量问题。事件2，单位工程A中，一台换热设备封头法兰严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需要隔断系统更换垫片，致使联动系统中断3小时。事后经检查分析，认定是操作工人误操作，致使系统工作压力超过了设计的规定限值。问题：

1、建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序是否错误？中间交接对建设单位有什么作用？

2、事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？

3、通常工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些？事件1中出现质量问题的主要原因有哪些？

4、从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备哪些基本条件？ 参考答案 答1：建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序不正确。中间交接对建设单位的作用有：（1）解决施工单位尚未将工程整体交工之前，有权对部分工作进行试车作业的问题；（2）解决了生产操作人员在只能挂件交接后可以进入装置，进行联动试运行的生产程序。

答2：事件1进料离心泵的质量问题的引起是由于在安装施工中存在以下错误：（1）无泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录；（2）管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象；（3）由于没有查到开箱检查记录，可以认定设备未进行进场检验，故不能及时发现存在的“制造超标缺陷”。答3：工程质量确定为质量问题的规定如下： 对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题。事件1中出现的质量问题主要原因有：（1）违背施工程序： ①振动超标有可能是设备基础不合格，泵安装前未进行设备基础的复核；也可能是垫片设置不合理、地脚螺栓未紧固、二次灌浆不合格； ②泵安装后未进行整体安装精度的校核与调整就进行了下道工序；（2）管理与施工不到位： ①材料设备的进场检验不符合要求、施工资料的保管不符合要求； ②管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象；（3）使用不合格的材料及设备：如，泵存在制造超标缺陷；没有泵的现场开箱检查记录，有使用未经检查合格的材料设备之嫌疑。（4）也有可能是检测设备的选用不符合要求。答4：从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备以下基本条件：（1）操作、分析、维修等技能操作人员至少应在负荷试运行半年前到位；（2）要以国家职业标准为依据，针对装置工艺技术特点，进行严格的培训和考核；通过培训，熟悉工艺流程，掌握操作要领，做到“三懂六会”（懂原理、懂结构、懂方案规程、会识图、会操作、会维修、会计算、会联系、会排除故障）

（3）应具有一定的技术技能、熟悉工艺流程和岗位工作；（4）需通过考核、持证上岗。案例

（二）背景资料 某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工，设备安装与调试，钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确认该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目部管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司编制了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成二人重伤，一人轻伤。事故发生后，经检查确认：B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责。A公司、B公司之间的安全管理流程存在问题，该施工项目被地方政府监管部门要求停工整顿，项目部整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师又下发了暂停施工的“监理工作通知书”。问题：

1、项目部配备的安全管理人员是否符合规定要求？说明理由。

2、基坑支护专项安全技术方案审批程序是否符合规定要求？说明理由。

3、简要说明A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程。

4、对4000t压机基础验收时还应提供哪些合格证明文件和详细记录？ 答1：A公司项目部和B公司项目部配备的安全管理人员不符合规定的要求。理由是：A公司项目部应成立由项目经理担任组长的安全生产领导小组，根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门，并足额配备专职安全生产管理人员。

总承包项目按工程合同价配备：1亿元及以上的工程不少于3人（而A公司项目部只成立了安全领导小组，未设立安全生产监督管理部门，且未足额配置专职安全生产管理人员，按要求应配备3人，项目部只配备了2名），且按专业配备专职安全生产管理人员。B公司作为专业分包，应当配置专职安全生产管理人员至少1人（而B公司项目部只配备2名兼职安全管理员），并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。答2：基坑支护专项安全技术方案审批程序不符合要求。理由：深基坑（背景资料为深基坑）支护专项安全技术方案应按以下程序进行： B公司项目部编制基坑支护专项安全技术方案→B公司项目部技术负责人审批→B公司单位技术总负责人审批→报总包A公司，A公司组织专家进行方案的论证→报总监理工程师批准后执行。答3：参见教材P141。A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程为： A公司负责安全总体策划→制定全场性安全管理制度→B公司在合同中承诺执行→明确B公司的安全管理职责→B公司依据工程特点制定相应的安全措施→B公司报 A公司审核批准后执行。答4：参见教材P35，对4000t压机基础验收时提供设备基础质量合格证明文件，检查混凝土配合比、混凝土养护、混凝土强度是否符合设计要求；还应有设备基础的位置、几何尺寸验收资料或记录，预压沉降详细记录。案例

（三）背景资料 某安装公司分包一商务楼（1-5层为商场、6-30层为办公楼）的变配电工程，工程的主要设备（三项干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，设备已运达施工现场，其他设备、材料由安装公司采购，合同工期为60天，并约定提前1天奖励5万元人民币，延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划，编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天。当正式施工时，因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间和计划费用（见下表）分析，在关键工作上，以最小的赶工增加费用，在试验调整工作前赶出了5天。

进入试验调整工作时，发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮，干燥处理用去了3天，并增加费用3万元，项目部又赶工3天，变配电工程最终按业主要求提前5天竣工，验收合格后，资料整理齐全，准备归档。代号 工作内容 紧前工作 持续时间计划费用可压缩压缩单位时（天）（万元）时间间增加费用（天）万元/天 A 基础框架安装 — 10 10 3 1 B 接地干线安装 — 10 5 2 1 C 桥架安装 A 8 15 3 0.8 D 变压器安装 AB 10 8 2 1.5 E 13 32 3 1.5 开关柜配电柜AB 安装 F 电缆敷设 CDE 8 90 2 2 G 母线槽安装 DE 10 80 — — H 二次线路敷设 E 4 4 1 1 I 试验调整 FGH 20 30 3 1.5 J 计量仪表安装 H 2 4 — — K 检查验收 IJ 2 2 — — 问题：

1、项目部在哪几项工作赶工了？并分别列出其赶工天数和增加的费用。

2、原计划施工费用多少？赶工后实际施工费用多少？

3、变压器线圈可采用哪种加热方法干燥？干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验？

4、变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收？验收资料应在何时归档？ 答案： 从A——H工作，其中的关键工作有： A、B、H、G A工作如果压缩3天，但因B工作只能压缩2天，那么E工作的紧前工作为AB，那么A工作压缩3天，对E而言无意思，压缩2天就够了。AB分别压缩2天，费用为：（2*1）+（2*1）=4万元 G没有压缩空间，那么只有在E工作上压缩3天，才能完成赶工5天，费用为：3*1.5=4.5万元 答1：项目部在A（基础框架安装）、B（接线干线安装）、E（开关柜配电柜安装）工作上进行了赶工； A（基础框架安装）赶工2天、增加费用2万元 B（接地干线安装）赶工3天、增加费用4.5万元 答2：原计划施工总费用为：10+5+15+8+32+90+80+4+30+2=280万元 在试验调整工作前进行的赶工，增加费用为2+2+4.5=8.5万元 因变压器受潮，干燥处理增加费用3万元 赶工3天，费用为3*1.5=4.5 那么增加的总费用为：8.5+3+4.5=16万元 赶工后提前5天竣工奖励为5*5=25万元 赶工后实际费用为280+16-25=271万元 答3：变压器线圈安装现场可采用电加热，如油箱铁损法、铜损法和热油法进行干燥（P48），干燥后必须对试验元件用摇表检查绝缘状况（P49），合格后才能做耐压试验。答4：变配电工程应按子分部工程进行竣工验收，验收资料移交给总包，总包在整个商务楼竣工验收后移交给建设单位，由建设单位在整个商务楼工程结束时归档。案例

（四）背景资料 A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整，施工工程中发生下列事件： 事件1，A公司因

（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。事件2，中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极；遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。事件3，负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别噪声超标，经修复、改造及反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。问题：

1、A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？

2、从事件1中分析，国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外，还存在哪些风险？

3、事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？

4、事件2中，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理？

5、负荷试运行应达到的标准有哪些？ 答1：A公司中标的工程项目包含：设计、采购、施工。答2：国际合同除了自身的风险外还有环境风险，有：（1）政治风险（2）市场和收益风险（3）财经风险（4）法律风险

（5）不可抗力风险 答3：事件1中（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元； 本事件为不可抗力，可索赔工期30天；战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费用30万美元，（2）原材料涨价，增加费用150万元； 按合同得不到索赔。（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元； 因工资待遇罢工属于内部协调问题，不可以索赔（4）美元贬值，损失人民币1200万元； 按合同得不到索赔。（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元； 可索赔工期5天，费用40万美元。（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元； 按合同得不到索赔。（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。为不可抗力，可索赔工期10天，直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，通常得不到索赔。以上事件可索赔工期：30+5+10=45天 可索赔费用：30+40=70万元 答4：施工单位用角钢接地极，是设计已规定的，业主要求用铜棒，不合理。理由：不符合设计变更程序

接地极材料可选用：镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒和铜板，如果业主要求用铜棒，可以经过双方的协商，通过合同变更来进行设计变更。答5：负荷试运行应达到的标准为：P281（1）生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功；（2）负荷试运行的主要控制点正点到达；（3）不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故；（4）环保设施做到“三同时”，不污染环境；（5）符合试运行不得超过试车预算，经济效益好。案例

（五）背景资料 某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距江边100m），空调工程设备材料：双工况冷水机组（650Rt），蓄冰槽，江水源热泵机组，燃气锅炉，低噪声冷却塔（650t/h），板式热交换机，水泵，空调箱，风机盘管，各类阀门（DN20mm~DN700mm）公称压力1.6MPa，空调水管（DN20mm~DN700mm），风管，风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水源热泵机组使用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给了B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了各种相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料的到达时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场，按规定对设备材料检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道风管及配件安装和调试，空调工程按合同要求完工。问题：

1、安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节？

2、AB专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？

3、本工程编制哪几个新技术的施工方案？方案中的施工方法应明确哪些主要内容？

4、指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。

5、空调供回水（冷热水）主管需要与哪些设备连接？DN100mm以上的空调水管与设备宜采用哪种连接方法？ 答1：安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有以下环节：P140.到货检验，损害缺陷缺少的处理，建造监理，施工安装服务，试运行服务 答2：AB专业公司进场后，安装公司项目应主要进行以下工作：（1）提供与分包合同相关的各种证件（2）提供施工条件：如合同约定的设备、设施、施工场地、通道；（3）协调分包之间的协调；（4）组织AB公司参加建设方组织的图纸会审，向AB公司进行图纸交底；（5）审核批准AB公司的组织设计（或专项施工方案）。答3：本工厂应编制“非开挖顶管技术”新技术的施工方案。方案中的施工方法应明确以下内容：P181 明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求； 明确有针对性的技术要求和质量标准。答4：P52 DN700mm的闸阀按有关规定可以不单独进行壳体压力试验和扳闸密封试验，可以留待和管道系统试压一起按管道系统试验压力进行。闸板密封试验可采用色印法进行检验，结合面上的色印连续为合格。DN700mm其它阀门，壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格；密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣封面不漏为合格。答5：空调供回水（冷热水）主管需要与以下设备连接：

双工况冷水机组（650Rt），蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔（650t/h）、板式热交换器、水泵。P96：DN100mm以上的空调水管与空调设备连接应采用沟槽式连接（卡箍连接）、法兰连接；如果管道为镀锌钢管、钢塑复合管，宜采用螺纹连接。

第三篇：2006全国一级建造师执业资格考试试卷

2006全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程项目管理

中华人民共和国人事部 人事考试中心制

二○○六年十月

应考人员注意事项

本试卷科目代码为“3”，请将此代码填涂在答题卡“科目代码”相应的栏目内，否则，无法评分。

全卷100题，连续编号。请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。在试卷上作答无效。

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目生产过程的总组织者是（）。A．建设局 B总监理工程师 C．业主方 D．政府

2．材料和设备供应方的项目管理属于（）的项目管理。A．设计方 B．施工方 C．供货方 D．业主方 3．下列选项中不属于施工方项目管理的任务的是（）。A．施工信息管理 B．施工资料管理 C．施工安全管理 D．施工合同管理

4．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门)之间的（）。A．从属关系 B．直属关系 C．指令关系 D．相互制约关系 5．组织结构模式和组织分工都是一种（）的组织关系。A．相对动态的 B．绝对动态的 C．相对静态的 D．绝对静态的

6．由施工单位承接（），而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务。A．建设工程项目施工的任务 B．建设工程项目勘察的任务 C．建设工程项目总承包的任务 D．分包承担其中的施工任务

7．在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）的方式。A．项目构造描述 B．项目功能描述 C．项目细节描述 D．项目大样描述

8．施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工（）应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．前8小时 B．前2小时 C．前24小时 D．前48小时 9．我国于（）由国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制。A．1983年 B．1984年 C．1985年 D．1986年

10．工程项目的目标按（）不同，分为投资目标．质量目标和进度目标。A．内容 B．层次 C．影响的范围 D．重要性 11．如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须（）。A．放弃目标 B．调整目标 C．另选目标 D．保持目标

12．建设工程项目进度计划系统是由多个（）的进度计划组成的系统。A．互不相关 B．密切相关 C．相互协调 D．相互关联 13．以时间坐标为尺度编制的网络计划是（）。A．双代号网络计划 B．单代号网络计划 C．双代号时标网络计划 D．单代号搭接网络计划

14．组织是目标能否实现的（）。

A．影响因素 B．重要因素 C．一般因素 D．决定性因素

15．进度控制中包含了大量的组织和协调工作，组织和协调的重要手段是（）。A．好的施工方法 B．会议 C．领导手段 D．组织方法 16．重视信息技术属于（）。

A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施

17．在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的（）。

A．必要性 B．必然性 C．可能性 D．关系

18．检查C(Check)指对计划实施过程进行各种检查，不包括（）。A．作业者的自检 B．互检

C．专职管理者专检 D．上级领导视察 19．运行机制的核心是（）。

A．动力机制 B．约束机制 C．反馈机制 D．行为机制

20．施工质量控制的总体目标是实现工程项目预期的使用功能和（）。A．经济指标 B．安全要求 C．质量标准 D．可靠度 21．施工质量计划的编制主体是（）。

A．业主方 B．设计方 C．供应方 D．施工承包企业 22．施工所用的机械设备不包括（）。A．起重机 B．各项加工机械 C．车辆等运输机械 D．专项技术设备

23．环境因素主要包括地质水文状况，气象变化及其他（）因素。A．随机 B．不可抗力 C．不可预知因素 D．可改变

24．单位工程完工后，施工单位应自行组织检查．评定，符合验收标准后，向（）提交验收申请。

A．业主方 B．设计单位 C．施工方 D．建设单位 25．工程外观质量应由验收人员通过现场检查后（）。A．由领导决定 B．由业主决定 C．共同确认 D．由施工方决定

26．为加强对建设工程质量的管理，我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使（）。A．计划职能 B．组织职能 C．管理职能 D．监督职能

27．竣工验收前，对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行（）。A．处理 B．复查 C．经济处罚 D．法律追究

28．由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这就是分层法的（）。A．核心 B．基本原则 C．基本思想 D．控制理论 29．调查分析的层次划分按测定分，不包括（）。A．工法 B．仪器 C．测定人 D．取样方式

30．直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和（）所决定的。A．横坐标单位 B．纵坐标单位 C．总和 D．标准偏差

31．出现异常的原因可能是生产过程存在（）的系统因素，或收集整理数据制作直方图的方法不当所致，要具体分析。

A．错误管理 B．组织失策 C．影响质量 D．经济不足

32．所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与（）的上下限范围进行比较分析。A．质量控制标准 B．正态分布 C．生产进度 D．生产水平33．八项质量管理原则是2000版ISO 9000族标准的（）。A．核心内容 B．灵魂 C．编制基础 D．精华

34．持续改进是增强和满足质量要求能力的循环活动，使企业的质量管理走上（）。A．赢利行列 B．新的高度 C．良性循环的轨道 D．正轨

35．质量认证制度是由公正的（）对企业的产品及质量体系作出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。

A．监理机构 B．第三方认证机构 C．法律部门 D．行政部门

36．进行安全生产责任制、安全技术措施计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、持证上岗、安全设施、安全标识、操作规程、违规行为、安全记录等的检查是（）。

A．查思想 B．查管理 C．查隐患 D．查整改 37．大气中气态污染物HF的治理可采用（）。A．吸附法 B．催化法 C．冷凝法 D．吸收法

38．进入施工现场不得高声喊叫．无故甩打模板．乱吹哨，限制高音喇叭的使用，是为了（）。A．体现文明施工 B．创造舒适的施工环境 C．规范施工现场活动 D．最大限度地减少噪声扰民

39．下列不是环境因素的“三种时态”的是（）。A．过去 B．现在 C．将来 D．一般

40．建设工程保险合同是指（）为防范特定风险而与保险公司明确权利义务关系的协议。A．义务人或第三人 B．出卖人或买受人 C．发包人或承包人 D．招标人或投标人

41．发包人支付担保实行（）。A．履约金定值担保 B．履约金分段滚动担保 C．履约金分段定值担保 D．都可以

42．不属于验收内容的是（）。A．材料和机械设备的现场验收 B．施工资料验收 C．隐蔽工程验收 D．单项工程验收

43．下列不属于按当事人分类的索赔（）。A．承包人与发包人之间索赔 B．承包人与分包人之间索赔 C．承包人与供货人之间索赔 D．承包人与保险人之间索赔 E.承包人与监理人之间的索赔

44．自然灾害造成的损失应向（）索赔。

A．承包人 B．发包人 C．承保的保险公司 D．施工方

45．（）是国际工程承包人在获得合同后所面临的极为重要的工作。A．合同管理 B．计划管理 C．成本管理 D．财务管理 46．A－系列文件不包括（）。A．发包人－承包人合约 B．该合约的通用条款和附加条款 C．发包人－工程师合约 D．总承包人－分包商合约

47．建设工程项目的信息不包括项目的（）。A．组织类信息 B．财务类信息 C．经济类信息 D．技术类信息

48．在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间指的是（）。A．总时差 B．自由时差 C．机动时差 D．最小时差 49．（）是项目管理中最薄弱的工作环节。

A．工程管理 B．造价管理 C．信息管理 D．系统管理

50．根据我国《企业伤亡事故分类》的标准，下列说法错误的是（）。A．触电：由于电流经过人体导致的生理伤害，包括雷击伤害

B．冒顶片帮：指矿井作业面．巷道侧壁由于支护不当．压力过大造成的坍塌(片帮)以及顶板垮落(冒顶)事故

C．机械伤害：指被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳等造成的人身伤害，如车辆、起重设备引起的伤害

D．物体打击：指落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的人身伤害，不包括因爆炸而引起的物体打击

51．关于索赔的概念下列错误的是（）。

A．索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行合同所规定的义务而遭受损失后，向对方提出的补偿要求

B．索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求

C．发包人可以向承包人索赔，但承包人不可以向发包人索赔 D．索赔是相互的．双向的

52．下面（）不属于支付担保的形式。A．银行保函 B．履约保证金 C．担保公司担保 D．保留金

53．建筑工程的承发包的说法中不正确的是（）。

A．建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

B．可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位

C．不得将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 D．不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 54．（）是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。A．灾害 B．事故 C．危险 D．意外 55．下列（）不属于总进度纲要的主要内容。A．项目实施的总体部署 B．总进度规划 C．各子系统进度规则

D．目标确定施工前的计划进度

56．下列（）可解决有关人的不安全行为。

A．可通过培训和提高人的安全意识和行为能力来保证人的可靠性 B．应从人的心理学方面研究解决 C．应从人的行为学方面研究解决

D．可通过各种有效的安全技术系统保证安全设施的可靠性 57．业主方的项目管理工作的全过程是（）。A．设计阶段至保修期 B．施工阶段至保修期 C．设计前的准备阶段至保修期 D．设计阶段至施工阶段 58．关于单代号网络计划的提法错误的是（）。A．箭线及其两端节点的编号表示工作 B．箭线表示工作之间逻辑关系 C．正确反映工作之间的工艺关系 D．正确反映工作之间的组织关系 59．工程变更必须由（）审查批准

A．造价工程师 B．设计方 C．发包人 D．监理工程师 60．（）是成本管理的依据。

A．合同 B．计划 C．图纸 D．成本 61．投标人提交投标保证金不可以用（C）。

A．银行保函 B．现金 C．信用证 D．现金支票

62．《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)由《协议书》、（）、《专用条款》三部分组成，《专用条款》中双方一般权利和义务包括（）和分包的人工作。

A．《通用条款》，承包人的工作 B．《通用条款》，发包人的工作 C．《综合条款》，发包人的工作 D．《综合条款》，承包人的工作

63．在建设工程项目管理规划的编制方法中，下列哪项不符合题意（）。A．建设工程项目管理规划的编制应由项目经理负责 B．邀请项目管理班子的主要人员参加

C．项目实施过程中主客观条件的变化是绝对值的，不变则是相对的 D．建设工程项目管理规划没有必要随着情况的变化而进行动态调整

64．所谓位置观察分析是指将（）与质量控制标准的上下限范围进行比较分析。A．直方图的分布位置 B．正态分布 C．生产进度 D．生产水平

65．因素分析法又称（），这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度 A．比较法 B．比率法 C．连环置换法 D．指标对比分析法 66．在用曲线法进行施工成本偏差分析时，首先要确定（）。A．施工成本进度值曲线 B．施工成本实际值曲线 C．施工成本预测值曲线 D．施工成本计划值曲线

67．合同分析资料不包括（）。

A．合同总体分析 B．网络图 C．横道图 D．图纸

68．工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的（）。A．30% B．50% C．30%～40% D．30%～50%

69．在质量管理过程，质量问题．偏差．缺陷．不合格等统计数据可以通过（A．抽样检查或检验试验 B．监理的判断 C．问询施工方 D．图纸

70．根据（）把危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。A．危险源在事故发生中的作用 B．危险源的存在形式 C．危险源的能量大小 D．危险源的危害程度）得到。

二、多项选择题（每题2分，30题，共60分。五个备选答案中，有2～4个符合题意，少选，每选对一个得0.5分，选错得0分）

71．建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的（）得以实现。A．费用目标 B．进度目标 C．质量目标 D．管理目标 E．安全目标

72．（）提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。A．投资方 B．咨询公司 C．分包方 D．开发方 E．供货方

73．下面管理工作中不涉及人身健康与安全，而主要涉及物质利益的管理工作包括（）。A．进度控制 B．合同管理 C．投资控制 D．质量控制 E．安全管理

74．设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也涉及（）。A．设计前的准备阶段 B．施工阶段 C．保修期 D．决策阶段 E．动用前准备阶段

75．比较法，又称“指标对比分析法”，就是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。其应用通常有以下哪几种形式（）。A．将实际指标与目标指标对比 B．本期实际指标与上期实际指标对比 C．本期目标指标与上期目标指标对比 D．将实际指标与计划指标对比 E．与本行业平均水平．先进水平对比

76．在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变（）的可能性。

A．施工设计 B．施工技术 C．施工方法 D．施工机械 E．施工工期

77．项目专用网站可以提供（）。A．进度控制工作流程 B．进度计划指令系统 C．进度计划系统 D．项目具体设计者人选 E．项目具体施工人选

78．建设工程项目勘察因素包括（）。A．建设项目设计勘察 B．建设项目施工条件勘察 C．建设项目业主方经济条件勘察 D．建设项目技术经济条件勘察 E．工程岩土地质条件勘察 79．通常的施工程序是（）。A．先准备后施工 B．先场内后场外 C．先地上后地下 D．先浅后深 E．先主体后装修，先土建后安装

80．不同企业应根据自己的特点，建立（A．质量管理 B．信息管理）等方面的关联关系，并加以控制。C．资源管理 D．过程实现 E．测量分析改进

81．下列属于建设工程职业健康安全与环境管理的特点是（）。A．复杂性 B．多样性 C．协调性 D．持续性 E．不统一性

82．“安全第一，预防为主”是（）的方针。A．安全控制 B．安全管理 C．安全组织 D．安全生产 E．安全监督

83．施工安全控制的程序包括（）。A．确定项目的安全目标 B．工程项目完成后的安全维护 C．编制项目安全技术措施计划 D．安全技术措施计划的落实和实施 E．安全技术措施计划的验证

84．落实“预防为主”方针的具体体现有（）。

A．对生产过程中的不安全因素，用管理方法加以消除和控制 B．对生产过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制 C．对准备过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制 D．对准备过程中的不安全因素，用管理方法加以消除和控制 E．对生产过程中的不安全因素，用文件化的方式表示 85．安全检查报告的内容应包括（）。A．已达标项目，未达标项目 B．原因分析 C．存在问题 D．纠正和预防措施 E．检查日期

86．噪声按照振动性质可分为（）。A．电磁性噪声 B．人为噪声 C．气体动力噪声 D．机械噪声 E．工业噪声

87．识别环境因素时应考虑到（）。A．向水体排放 B．土地污染

C．经济发展 D．原材料和自然资源的利用 E．其他当地环境问题

88．投标文件一般包括（）。A．投标函 B．投标报价 C．工程估价 D．施工组织设计 E．商务和技术偏差表

89．工程承包人的义务下面说法正确的是（）。

A．组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负部分责任

B．实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量分析、实验化验的控制、监督、检查和验收

C．负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审

D．统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施 E．负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系 90．下列关于履约担保说法正确的是（）。A．银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函 B．有条件的保函中由投标人得到保函中的款项 C．有条件的保函中由招标人得到保函中的款项

D．无条件的保函中只看到承包人违约，不可以对银行保函进行收兑 E．无条件的保函中只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑 91．关于支付担保的作用下面说法正确的是（）。A．通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施 B．通过对承包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施 C．确保工程费用及时支付到位

D．一旦发包人违约，付款担保人将代为履约 E．以上说法都正确

92．反索赔的内容指（）。A．工程质量缺陷反索赔 B．拖延工期反索赔 C．保留金的反索赔

D．发包人其他损失的反索赔 E．承包人损失的反索赔

93．我国实施国家信息化的总体思路包括（）。A．以信息技术应用为导向 B．以信息资源开发和利用为中心 C．以信息创新和技术创新为中心 D．以信息化带动工业化 E．加快经济结构的战略性调整

94．按索赔事件的影响分类下面正确的是（）。A．工期拖延索赔

B．不可预见的外部障碍或条件索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔 E．工期索赔

95．下列（）不属于质量控制的总体目标。A．贯彻执行建设工程质量法规和自主性标准 B．正确配置施工生产要素 C．采用传统管理的方法

D．实现工程项目预期的使用功能 E．实现工程项目预期的质量标准

96．单位工程竣工成本分析，应包括以下（）方面内容。A．竣工成本分析

B．主要技术节约措施及经济效果分析 C．主要资源节超对比分析 D．经济效益分析 E．以上说法全部正确

97．下列关于质量管理体系的认证与监督说法正确的是（）。A．质量认证制度减少了社会重复检验费用 B．企业获准认证的有效期为五年 C．质量认证制度有利于法规的实施

D．质量认证制度是由法律部门对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价 E．质量认证的注销是企业的自愿行为

98．建设工程勘察合同即（）就完成商定的勘察任务明确双方权利义务的协议。A．发包人 B．发包人与承包人 C．勘察人与承包人 D．勘察人 E．委托人

99．下列说法正确的是（）。

A．可将职业健康安全管理体系要素分为两类，即核心要素和辅助性要素 B．核心要素体现体系主体框架和基本功能

C．核心要素包括培训，意识和能力，协商和沟通，文件，文件和资料控制，以及记录和记录管理等

D．风险评价和风险控制的策划属于核心要素

E．应急准备和响应，事故，事件不符合纠正和预防措施属于辅助性要素 100．资源需求计划不包括（）。A．占地需求计划 B．施工时间计划 C．人力资源 D．物力资源 E．资金需求计划

参考答案

一、单项选择题

1．C 2．C 3．B 4．C 5．C 6．C 7．B 8．C 9．A 10．B

11．B 12．D 13．C 14．D 15．B 16．B 17．C 18．D 19．A 20．C 21．D 22． D 23．B 24．D 25．C 26．D 27．B 28．C 29．A 30．D 31．C 32．B 33．C 34．C 35．B 36．B 37．D 38．D 39．D 40．C 41．B 42．A 43．E 44．C 45．A 46．D 47．B 48．B 49．C 50．C 51．C 52．C 53．A 54．B 56．D 57．C 58．A 59．C 60． A 61．C 62．B 63．D 64．A 65．C 66．D 67．D 68．D 69．A 70．A

二、多项选择题

71．ABC 72．ABD 73．ABCD 74．ABCE 75．ABE 76．BCD 77．ABC 78．DE 79．A E 80．CDE 81．ABCD 82．AD 83．ACDE 84．BE 85．BCDE 86．ACD 87．ABDE 88．ABDE 89．CDE 90．ACE 91．ACD 92．ABCD 93．ABDE 94．ABCD 95．AC 96．ABC 97．ACE 98．AD 99．ABDE 100．AB

第四篇：2009全国一级建造师执业资格考试试卷

2009全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程法规及相关知识

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2．某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A．9月10日B．9月15日C．9月17日D．9月18日

3．根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。

A．原用途B．生产能力C．经济价值D．区位

4．甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。A．甲公司可以向人民法院申请强制执行 B．人民法院应当根据调解书进行判决

C．人民法院应当认定调解书无效并及时判决D．人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5．下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。

A．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 B．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 C．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6．关于表见代理的错误说法是（）。

A．表见代理的行为人没有代理权B．表见代理是无效代理

C．表见代理在本质上属于无权代理D．善意相对人有理由相信行为人有代理权

7．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A．安全 B．重大死亡 C．死亡D．重伤

8．甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。A．丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B．丙必须以乙名义行使乙的债权 C．丙可以行使不安抗辩权D．甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9．某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A．冻结B．查封 C．拍卖 D．提存

10．某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A．700万元B．800万元C．900万元D．1000万元

11．建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A．污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B．造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C．建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D．污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

．王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。

A．劳动合同 B．借款合同C．劳务分包合同D．房屋租赁合同

13．根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A．投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B．投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C．投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D．投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证

14．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。A．2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B．2007年12月31日起诉讼时效中止 C．2007年12月3日诉讼时效中断 D．2007<>12

15．王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A．对王某实行货币补偿 B．对张某实行货币补偿 C．对张某实行房屋产权调换D．对王某实行房屋产权调换

16．《建筑业企业资质管理规定》属于（）。A．行政法规 B．一般法律 C．司法解释D．部门规章

17．下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A．施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B．建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C．施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D．建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18．在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施二[企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A．物证 B．勘验笔录C．书证D．视听资料

19．根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A．工期延误 B．投资失控C．质量事故D．施工组织

20．甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A．仲裁委员会所在地B．合同签订地 C．乙方所在地D．建设工程所在地

21．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A．丙的保证方式为一般保证 B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任 22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A．自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B．自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C．自实际施工之日起至竣工结算完毕止D．自工程开工之日起至竣工验收合格止 23．某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A．举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B．建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证 C．施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D．作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24．某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A．承包人可申请法院撤销合同B．承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C．承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D．承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25．甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A．向法院申请撤销裁决B．向人民法院起诉 C．向上级仲裁机构申诉 D．向人民法院申请执行 26．甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A．共同投标协议在中标后提交 B．甲公司与乙公司必须是同一专业

C．甲公司与乙公司必须是同一资质等级D．联合体是以一个投标人的身份投标 27．根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。

A．有名合同，双务合同，有偿合同 B．有名合同，双务合同，不要式合同 C．无名合同，单务合同，要式合同D．有名合同，单务合同，要式合同

28．某项目2008年3月1日确定了中标入，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A．2008年3月16日 B．2008年3月31日C．2008年4月7日D．2008年4月11日

29．依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A．不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B．采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C．采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D．采用竞争性招标方式订立的合同，腔行期间不允许变更合同约定的内容

30．某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。

A．240万 B．120万 C．80万D．20万

31．下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A．某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B．某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C．某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D．某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32．在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A．施工单位可以不接受B．建设单位的要求施工单位必须接受 C．建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D．建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33．某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A．招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D．由评标委员会按废标处理

34．某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50％。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）。A．建设单位可以向建筑公司索赔20万元B．建设单位只能向安装公司索赔20万元

C．建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D．建设单位不可以向安装公司索赔20万元 35．某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。

A．3月22日 B．3月18日C．3月13日 D．3月12日

36．下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A．提交投标文件是承诺 B．发放招标文件是要约C．签订书面合同是承诺D．发放中标通知书是承诺

37．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B．向施工单位提供准确的地下管线资料

C．对拆除工程进行备案 D．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

38．建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A．要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B．要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C．抽查施工中主要建筑材料的质量 D．检查劳动合同履行及劳动保护情况

39．按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A．厂矿的职能部门 B．有限责任公司C．政府机关D．某高等学校

40．在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A．定金 B．质押C．抵押D．留置

41．某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A．应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B．应由总承包单位对建设单位承担责任 C．应由分包单位对建设单位承担责 D．由建设单位自行承担责任

42．下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A．建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B．建设单位不得任意压缩合同工期 C．建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43．建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。A．渎职罪B．重大劳动安全事故罪 C．重大责任事故罪D．工程重大安全事故罪

44．甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B．甲必须收回房屋并向乙方交付 C．丙取得该房屋的所有权 D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45．甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司B．甲建筑公司C．乙建筑公司D．甲建筑公司和乙建筑公司 46．在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47．某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A．项目招标计划 B．项目施工组织设计C．安全管理实施方案D．合理用能的专题论证

48．某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A．在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效 B．由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C．自当事人双方签字盖章后即生效D．借贷双方办理完抵押登记手续后生效

49．以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B．施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D．提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

50．受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A．应视为受要约人撤回承诺 B．应视为受要约人撤销承诺

C．若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D．因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

51．甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A．移送二审法院裁决B．按撤诉处理C．按缺席判决D．进入再审程序

52．民事责任的承担方式中不包括（）。

A．恢复原状 B．消除危险C．赔礼道歉D．没收财产

53．王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A．正当防卫权 B．紧急避险权C．拒绝权D．知情权

54．下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。

A．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C．建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55．甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A．甲市 B．乙市C．丙市D．丁市

56．下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。A．格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B．只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释 D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

57．某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。A．丁级B．丙级 C．乙级D．甲级 58．按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。

A．建设行政主管部门 B．公安消防机构C．消防检测机构D．质量监督机构

59．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A．由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B．由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C．由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D．由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

60．某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A．施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B．供应商应向施工单位承担违约责任C．供应商应向贸易公司承担违约责任 D．施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任 61．工程保险中属于强制保险的是（）。

A．安装工程一切险 B．职业责任险C．建筑工程一切险D．意外伤害险

62．按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三入，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A．可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任 B．必须在原担保范围内继续承担保证责任 C．可以拒绝再承担保证责任D．同意后，才继续承担保证责任

63．某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A．城乡规划行政主管部门 B．环境保护行政主管部门C．土地行政主管部门D．建设行政主管部门

64．某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A．应当受理，确认合同有效后驳回起诉B．不予受理 C．应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D．应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A．设计单位B．工程质量监督机构C．监理单位D．施工企业质量管理部门

66．建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A．施工组织设计已编制完成并批准 B．材料、设备等物资供应合同已签订 C．施工项目管理规划己编制完成 D．勘察设计所需资金已经落实

67A．甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A．乙建筑公司 B．丙土方公司 C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D．甲房地产开发公司

68．某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A．这起行政处罚不适用听证程序 B．行政机关应负责组织听证 C．行政机关应承担组织听证的费用D．施工单位有权要求举行听证

69．施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B．主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D．由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

70．商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A．询问证人甲时，其他证人不得在场B．审判人员和当事人可以对甲进行询问 C．甲应当出庭作证D．甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1

个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）

A．应急救援人员 B．单位主要负责人C．从业人员D．安全生产管理人员E．特种作业人员 72．以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A．取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B．劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C．工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D．工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E．工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73．甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A．水泥厂的价目表属于要约邀请B．甲建筑公司的订购表示属于要约

C．水泥厂的价目表属于要约 D．水泥厂新报价属于承诺E．水泥厂新报价属于新要约 74．下列选项中，属于无效合同的有（）。

A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75．按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。

A．必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B．参加主体结构隐蔽工程的施工验收 C．按约定的工作范围进行勘察 D．按约定的时间完成勘察任务E．提供完整的勘察报告

76．关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。

A．实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B．施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C．要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准 D．要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77．有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。A．李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B．赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C．王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D．周先生拖欠农民工工资

E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 78．关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A．约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B．违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款 D．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有（）。

A．总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B．分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C．建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D．勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E．分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交 80．下列关于提存的说法中，正确的有（）。A．自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B．自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人 C．自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D．如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E．债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。

A．行使同时履行抗辩权B．终止合同C．中止履行合同并通知对方D．请求对方提供适当担保E．转让合同 82．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A．评标委员会由5人以上的单数组成B．评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D．评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83．在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A．继续按照工程设计图纸施工B．按照技术标准修改工程设计

C．追究设计单位违法责任D．及时提出意见和建议E．通过建设单位要求设计单位予以变更 84．根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 85．根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。A．有充分的证据 B．有明确的被告

C．属于人民法院受理民事诉讼的范围D．原告是与本案有间接利害关系的公民 86．以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。A．某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷 87．根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。A．土地所有权B．宅基地使用权C．荒山承包经营权 D．学校图书馆 E．被扣押的汽车

88．按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A．行为人意思表示真实 B．行为人必须具有完全民事行为能力 C．行为内容合法

D．行为形式合法 E．行为不违反社会公共利益

89．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A．混凝土连续浇筑B．特殊需要必须连续作业C．自来水管道爆裂抢修 D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E．路面塌陷抢修 90．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程安全生产管理条例》D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E．《工程建设标准强制性条文》

91．根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A．成本 B．红利C．费用D．损失E．收益

92．根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。A．地方政府规章B．法律C．部门规章D．行政法规E．地方性法规

93．施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A．明确法定代表人对本企业的安全负主要责任B．设置安全处室对安全负责 C．对内部职工进行安全培训，持证上岗 D．落实各岗位人员的安全生产责任

E．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94．下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B．个人投资的项目不需要招标 C．施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D．涉及到公众安全的项目必须招标 E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95．甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A．该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B．该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C．若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D．申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力

96．某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A．监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 97．下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A．有防水要求的卫生间为2年 B．给排水管道为5年C．电气设备安装工程为2年 D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E．装修工程为2年

98．对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）

申请行政复议。

A．市建设行政主管部门B市人民政府C．省级建设行政主管部门D省级人民政府E．国务院建设行政主管部门 99．施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A．建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B．建设工程已实际交付的，为交付之日 C．建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A．招标范围 B．招标方式和发布招标公告的媒介

C．招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D．资格预审文件 E．评标委员会的组成和评标报告

第五篇：2010全国二级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》试卷与答案

2010全国二级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》试卷

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在焊接工艺评定中，主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员，应是（）。

A·试验工程师

B·焊接工程师

C．焊接技师

D．质量工程师

2。长距离输电线路钢塔架基础施工中，大跨越档距之间测量通常采用（）。

A．十字线法

B．平行基准线法

C．电磁波测距法

D．钢尺量距法

3．能承受机械外力，且可承受相当大拉力的电缆型号是（）。

A．VLV32

B．VLV22

c．vLV

D．VV 4．常用的建筑排水管是()材料。

A．聚四氟乙烯

B．聚丙烯

C．硬聚氯乙烯

D．高密度聚乙烯

5．利用低倍放大镜观察焊缝表面，目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。

A·余高

B·气孔

C．焊瘤

D．凹陷

6．在工程测量的基本程序中，设置标高基准点后，下一步应进行的程序是（）。

A．安装过程测量控制

B．建立测量控制网

C．设置沉降观测点

D．设置纵横中心线

7．按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序，在完成了管道安装之后，下一步应进行的施工程序是（）。

A．管道附件检验

B．管道防腐绝热

C．管道系统清洗

D．管道系统试验 8．建筑电气工程受电前按规定应配齐（）。

A．消防器材

B．备用元件

C．电工工具

D．电气材料

9．机械设备安装的二次灌浆在（）、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。

A．设备清洗装配

B．设备调试

C．设备试运行

D．设备找正找平

10．不影响机械设备安装精度的因素是（）。

A．设备制造

B．垫铁

C．二次灌浆

D．设备基础

11．球罐充水沉降试验，各支柱上应按规定焊接（）的水平测定板。

A．临时性

B．永久性

C．验收期

D．观测期

12．绝热工程保护层施工时，若遇设备变径，过渡段应采用()。

A．平板

B．波形板

C．软橡胶板

D．帆布

13．自动化仪表工程施工的原则是（）。

A．先地上后地下

B．先配管后安装设备

C．先中间后两端

D．先安装设备后布线

14．管道系统吹扫与清洗应在（）进行。

A．无损检测合格后液压试验前

B．液压试验合格后气体泄漏试验前

C．气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前

D．涂漆、绝热施工检验合格后交工前

15．防腐蚀涂层施工时，若采用黏度高、lOO％固体含量的液态涂料，宜选用的涂装方法是（）。

A．喷涂

B．浸涂

C．刷涂

D．刮涂

16．静态式炉窑的砌筑画线一般以（）为基准。

A．最下端的风口或检查口

B．最下端设备底板上表面

c．最下端托砖板位置

D．进料口中心线

17．按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的C类计量器具是（）。

A．接地电阻测量仪

B．弯尺

C．焊接检验尺

D．水平仪

18．电力设施与绿化工程互相妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协议后方可施工。

A．电力行业

B．市政部门

C．当地政府

D．国家 19．《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和（）工程。

A．动力站安装

B．起重设备安装

C．工业炉窑安装

D．制氧

20．《注册建造师执业工程规模标准(试行)》规定，送变电工程单项合同额（）万元的为中型项目。

A．100~200

B．200~400

C．400~800

D．800～1000

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21．建筑消防产品的验收资料应包括（）。

A．合格证书

B．认证证书

C．检测报告

D．开箱记录

E．调试记录

22．高层建筑的排水通气管，应满足（）的要求。

A．不能与风道连接

B．不能与烟道连接

C．不能穿过屋面

D．出口处不能有风

E．出口处必要时设置防雷装置

23．防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的（）构成。

A．圆钢

B．扁钢

C．裸导线

D．线槽

E．钢管

24．通风空调矩形风管制作时，应设导流叶片的管件是（）

A．风机出口的变径管

B．内斜线弯头

C．内弧形弯头

D．消声器进风口

E．风机进口的变径管

25．建筑设备监控系统可以通过（）共享其他系统的数据，实现各系统的交互。

A．反馈装置

B．监控元件

C．通信协议

D．接口方式

E．检测工具

26．多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）有关。

A．起重机回转半径

B．吊装高度

C．动载荷系数

D．不均衡载荷系数

E．设备及吊具重量

27．防爆电气设备应有（）标志。

A．EX

B．类型

C．级别

D．色别

E．组别

28．电站锅炉中的炉是由燃烧器以及（）等组成。

A．炉膛

B．过热器

C．省煤器

D．烟道

E．预热器

29．特种设备的检验检测范围包括（）。

A．监督检验

B．定期检验

C．型式试验

D．质量检验

E．安全检验

30．机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是（）。

A．分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章

B．工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致

C．工程名称应与工程承包合同的工程名称一致

D．施工单位应填写全称并与工程承包合同一致

E．单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写

三、案例分析题(共4题，每题20分)(一)

【背景资料】

某东北管道加压泵站扩建，新增两台离心式增压泵。两台增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部工程。泵安装前，班组领取了安装垫铁，未仔细检查，就将其用于泵的安装。隐蔽前专检人员发现，有三组垫铁的规格和精度不符合要求，责成施工班组将此三组垫铁换为合格垫铁。在设备配管过程中，项目经理安排了4名持有压力管道手工电弧焊合格证的焊工(已中断焊接工作165天)充实到配管作业中，加快了管线配管进度。经过80天的努力，机组于12月中旬顺利完成单机试运行。单机试行结束后，项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查，更换了润滑油过滤器滤芯，整理了试运行记录。随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。整理完的施工记录资料有：设计变更单、定位放线记录、工程分项使用功能检测记录。项目部对竣工资料进行了初审，认为资料需补充完善。

【问题】

1．垫铁错用的问题出在工序检验的哪些环节?该分部工程是否可以参加优良工程评定?说明理由。

2．说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由。

3．背景资料中，单机试运行结束后，还应及时完成哪些工作? 4．指出施工记录资料中的不完善部分。

(二)【背景资料】

某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为2万m2。的图书馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共有S1～S6六个集中式全空气空调系统，空调风系统设计工作压力为600 Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机，由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。风管系统安装完毕后，严密性试验采用漏光法检测合格。

当施工进入空调系统调试阶段时，系统出现三个问题：①空气处理机组运转时晃动；②S1系统调试中在风管所有阀门全开情况下，实测送入空调区风量小于设计风量且相差较大，而该系统风机出口风量实测值符合设计要求；③空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水，经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题，施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后，按施工质量验收程序进行了施工质量验收工作。

【问题】

1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么?如何解决?

2．分析s1系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。

3．解决阀门滴水问题的措施有哪些?

4．按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?

(三)【背景资料】

某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定，分离塔由安装公司制造或订货，建设单位提供制造图纸。由于该塔属压力容器，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格，故向某具备资格的容器制造厂订货。安装公司为了抢工期，未办理任何手续，在分离塔运抵现场卸车后，直接就吊装就位，并进行后续的配管工程。

在工程实施过程中，出现了以下事件：

事件一：在管道系统压力试验中，塔进、出口管道上的多个阀门发生泄漏。检查施工记录，该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试压合格，工期比原计划延误6天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔，遭到建设单位拒绝。

事件二：在联动试运行中，分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏，试运行中止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后，再次启动试运行，而塔的原漏点泄漏更加严重，不得不再次停止试运行。分析事故原因，确定是由分离塔质量问题引起，但未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工，使该项目推迟竣工投产2个月。为此，建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。

【问题】

1．阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?该管道使用的阀门试验的比例是多少?

2．说明建设单位拒绝安装单位对事件一提出索赔的理由。

3．安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?

4．事件二中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?对事故各自应负什么质量和经济责任?说明理由。(四)

【背景资料】

某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7．5 m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19 m、吊杆伸长44.2 m时，允许载荷为21.5 t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000 mm×4000 mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。

在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。表一

吊装设备一览表

┏━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓ ┃

设备名称

┃

数量／台

┃

外形尺寸／mm

┃

每台重量／t ┃

安装位置

┃

到货日期

┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃

冷水机组

┃

┃ 3490×1830×2920 ┃

11．5

┃

冷冻机房

┃

3月6日

┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃双工况冷水机组

┃

┃ 3490×1830×2920 ┃

12．4

┃

冷冻机房

┃

3月6日

┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃

蓄冰槽

┃

lO

┃ 6250×3150×3750 ┃

17．5

┃

冷冻机房

┃

3月8日

┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃

锅炉

┃

┃ 4200×2190×2500 ┃

7．3

┃

锅炉房

┃

3月8日

┃ ┗━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┛ 表二设备吊装进度计划

【问题】

1．设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员? 2．起重机的站立位置的地基应如何处理? 3．指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。4．在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤?

2010全国二级建造师执业资格考试 《机电工程管理与实务》试卷参考答案及解析

一、单项选择题

┏━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ ┃

1．B ┃

2．C

┃

3.A

┃

4．C ┃

5．B ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃

6．C ┃

7．D

┃

8.A

┃

9.D

┃

l0.A

┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃

11．B ┃

12．A ┃

13．D

┃

14．B ┃

15.D ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃

16.A ┃

17.B

┃

18．D

┃

19.0 ┃

20．C ┃ ┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛

1．【解析】本题考核的是焊接工艺评定要求。焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在工程施焊之前完成。主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。完成评定后资料应汇总，由焊接工程师确认评定结果。

2．【解析】本题考核的是长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。

3．【解析】本题考核的是电缆的适用范围。VLV、VV型电力电缆：不能受机械外力作用，适用于室内、隧道内及管道内敷设。VLV22、VV22型电缆：能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力，可敷设在地下。VLV32、VV32型电缆：能承受机械外力作用，且可承受相当大的拉力。可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所。YFLV、YJV型电力电缆：主要是高压电力电缆。

4．【解析】本题考核的是建筑排水管材料的选择。硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水。在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下，此种管材也可用于工业排水系统。

5．【解析】本题考核的是焊后检验中的外观检验。(1)利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷；

(2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等；(3)检验焊件是否变形。

6．【解析】本题考核的是工程测量的程序。无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是：建立测量控制网一设置纵横中心线一设置标高基准点一设置沉降观测点一安装过程测量控制一实测记录等。

7．【解析】本题考核的是建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序。建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是：施工准备一配合土建预留、预埋一管道支架制作一附件检验一管道安装一管道系统试验一防腐绝热一系统清洗一竣工验收。

8．【解析】本题考核的是建筑电气工程施工质量的要求。建筑电气工程受电前应配齐设计要求的消防器材；受电后不论何方保管均应按用电管理制度规定进行送电或断电。

9．【解析】本题考核的是设备灌浆的要求。设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。

10．【解析】本题考核的是影响设备安装精度的主要因素。主要因素包括：设备基础、垫铁、二次灌浆、地脚螺裣、检测方法、应力和变形、基准的安装精度、现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度、配合表面之间的配合精度和接触质量、操作。

11．【解析】本题考核的是球罐的沉降试验。每个支柱基础均应测定沉降量。各支柱上应按规定焊接永久性的水平测定板。

12．【解析】本题考核的是绝热工程保护层施工的技术要求。设备直径大于1 m时，宜采用波形板；直径小于1 m时，采用平板，如设备变径，则过渡段采用平板。

13．【解析】本题考核的是自动化仪表工程施工的原则。自动化仪表工程施工的原则是：先土建后安装；先地下后地上；先安装设备再配管布线；先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。

14．【解析】本题考核的是管道吹扫与清洗的一般规定。管道系统液压试验合格后气体泄漏试验前，应进行管道系统吹扫与清洗(吹洗)。

15．【解析】本题考核的是防腐蚀涂层常用的施工方法。防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法。刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、100％固体含量的液态涂料的涂装。刮涂作业涂膜的常见缺陷是开裂、脱落、翻卷等，其涂膜的厚度也很难均匀。

16．【解析】本题考核的是静态式炉窑的施工程序。起始点选择(一般选择自下而上、自热端向冷端顺序)一画线(一般以最下端的风口或检查口等为基准)一选砖(根据设备不同部位选用不同材质、不同形状的耐火砖)一根据图纸要求进行锚固钉和托砖板焊接一若有隔热层，应先进行隔热层的安装一灰浆调制与使用，灰浆泥的材质应与耐火砖相匹配一砌筑一起拱、锁砖、拆除拱胎一膨胀缝的预留和填充。

17．【解析】本题考核的是C类计量器具的范围。C类计量器具范围包括：(1)计量性能稳定、量值不易改变、低值易耗且使用要求精度不高的计量器具，如：钢直尺、弯尺、5 m以下的钢卷尺。(2)与设备配套，平时不允许拆装指示用计量器具，如：电压表、电流表、压力表。(3)非标准计量器具，如：垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺。

18．【解析】本题考核的是电力设施与建设工程相互妨碍的处理。《电力法》规定：电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。

19．【解析】本题考核的是机电工程各专业工程范围。机电工程的专业工程包括机电安装、石油化工、电力、冶炼等。冶炼工程具体包括：烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程。

20．【解析】本题考核的是机电工程的规模标准。送变电工程规模按照单项合同额划分：400～800万元的送变电工程为中型项目；400万元以下的送变电工程为小型项目。

二、多项选择题

┏━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃

2l.ABCE ┃

22．ABE ┃

23．ABC┃

24．BC ┃

25．CD ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃

26.CDE

┃

27.ABCE ┃

28.ADE ┃

29．ABC┃

30.BCDE┃ ┗━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

21．【解析】本题考核的是建筑消防产品的验收资料。建筑消防产品的验收资料包括：(1)原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》；(2)提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸，竣工图纸；(3)提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明，包括产品合格证、认证证书、检测报告等；(4)提供装修材料燃烧性能等级证明；(5)提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程)；(6)提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程)；(7)经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录；(8)本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。

22．【解析】本题考核的是高层建筑排水管道安装要求。排水通气管不得与风道或烟道连接，通气管应高出屋面300 mm，但必须大于最大积雪厚度；在通气管出口4 m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600 mm或引向无门、窗一侧；在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2 m，并应根据防雷要求设置防雷装置；屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

23．【解析】本题考核的是防雷保护装置的组成。防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体，主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线；还有利用建筑物钢筋混凝土立柱中的一对钢筋做的引下线。

24．【解析】本题考核的是风管系统制作的一般要求。风管的制作通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂风管自动流水线制作。板材的拼接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层，满足和结构连接的强度要求，风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸，采取相应的加固措施。矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片，以减少风管局部阻力和噪声。

25．【解析】本题考核的是系统设备接口界面的确定。建筑设备监控系统可以通过TCP／IP通信协议或Rs232接口方式等共享其他系统的部分数据，实现各系统的交互与联动；冷水机组、热泵机组、锅炉设备也可以提供设备的通信接口卡、通信协议和接口软件，以通信方式与建筑设备监控系统相连。

26．【解析】本题考核的是计算起重载荷应考虑的因素。在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等)共同抬吊一个重物时，工作不同步的现象称为不均衡。在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响。在起重工程的设计中，为了计入动载荷、不均衡载荷的影响，常以计算载荷作为计算依据。计算载荷的一般公式为：Qj=K1K2 Q。式中：Qj为计算载荷；K1为动载荷系数；K2为不均衡载荷系数；Q为设备及索吊具重量。

27．【解析】本题考核的是电气装置安装的注意事项。防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。

28．【解析】本题考核的是锅炉系统的主要设备。电站锅炉系统主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。其中．锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。其中，锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成；炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。

29．【解析】本题考核的是特种设备检验检测的范围。检验检测范围包括：特种设备的监督检验、定期检验和型式试验的检验检测工作。

30.【解析】本题考核的是注册建造师施工管理签章文件填写的通用要求。主要包括：(1)编号(包括合同编号)由各施工曲．位根据相关要求进行编写。(2)工程名称应与工程承包合同的工程名称一致。(3)致××单位应写该单位全称。(4)施工单位应填写全称并与工程承包合同一致。

(5)工程地址应填写清楚并与工程承包合同一致。(6)单位工程、分部(子分部)、分项工程，必须按规范标准相关规定填写。(7)若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”。(8)审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论。(9)施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的机电工程注册建造师。(10)分包企业签署的质量合格文件，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。(11)签章应规范。表格中凡要求签章的，应签字并盖章。(12)应如实填写签章日期。

三、案例分析题(一)

1．垫铁错用的问题出在工序检验的自检和互检环节。

该分部工程可以参加优良工程评定。

理由：三组垫铁的规格和精度不符合要求是在隐蔽前专检人员发现的，更换为合格垫铁后不影响分项工程质量验收时判定为合格。

2．项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由：配管作业不属于特种设备专业。

3．背景资料中，单机试运行结束后，还应及时完成的工作：

(1)切断电源及其他动力来源；

(2)进行必要的排气、排水或排污；

(3)按各类设备安装规范的规定，对设备几何精度进行必要的复查，各紧固部件复紧；

(4)拆除试运行中的临时管道及设备(或设施)。

4．施工记录资料中的不完善部分：未包括图纸会审记录；隐蔽工程验收记录；质量事故处理报告及记录；特种设备安装检验及验收检验报告等。(二)

1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是叶片角度组装得不一致。解决方法：应按符合设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求来重新安装叶片。

2．S1系统送人空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因：风管系统漏风。

3．解决阀门滴水问题的措施：采取保冷措施。

4．按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的分部工程。该工程的施工质量验收程序：由总监理工程师(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人验收。(三)

1．阀门安装前应由安装单位进行强度和严密性试验。该管道使用的阀门试验的比例是100％。

2．建设单位拒绝安装单位对事件一提出索赔的理由：阀门经重新试压合格，其泄漏原因属于安装质量问题。

3．安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》的规定，向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报装手续。

安装单位对分离塔进行补焊作业的不妥：安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格。

4．事件二中，容器制造厂和安装单位的质量职责是确保制造和安装质量符合设计要求和相关规定。容器制造厂对事故应负制造缺陷的质量和经济责任。安装单位对事故应负安装缺陷的质量和经济责任。理由：事故原因确定是由分离塔质量问题引起，也未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格而进行了焊接。(四)

1．设备吊装工程中应配置的主要施工作业人员：信号指挥人员、司索人员和起重工。

2．起重机在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实，按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备，应请专业人员对基础进行专门设计，验收时同样要进行沉降预压试验。

3．进度计划中设备吊装顺序不合理之处：锅炉吊装就位后进行蓄冰槽吊装就位。

理由：锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入。

纠正：应该最后进行锅炉吊装就位。

4．在设备的试吊中，应关注的几个重要步骤：吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。