第一篇：2005年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试卷及答案
2005年度全国二级建造师执业资格考试 《建设工程施工管理》试卷及答案
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．项目实施过程中，应进行项目目标的（），它的原理是项目目标控制的基本方法。
A．定量控制
B．定性控制
C．动态控制
D．系统控制
2、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（）。
A．1-2-3-
4B．1-4-2-
3C．2-3-4-
1D．2-1-3-4
3．在我国，项目经理是一个（）的名称。
A．专业人士
B．技术职称
C．管理人士
D．工作岗位
4．在编制资源进度计划时，应将重点放在（）上。
A．大宗资源
B．人力资源
C．附属资源
D．主导资源
5．对于一个建设工程项目而言，（）是管理的核心。
A．施工方的项目管理
B．设计方的项目管理
C．供货方的项目管理
D．业主方的项目管理
6．在多数条件下，建设工程项目总承包采用（）。
A．变动单价合同
B．固定总价合同
C．固定单价合同
D．变动总价合同
7．施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担（）的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．施工任务管理
8．对建设工程项目管理进行（），应首先分析的是成本问题。
A．检查
B．验收
C．判断
D．总体诊断
9．项目质量、进度、成本控制编码的基础是（）。
A．项目结构图
B．组织结构图
C．任务分工表
D．合同结构图
10．（）规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A．《招投标法》
B．《建筑工程质量管理条例》
C．《中华人民共和国建筑法》
D．《安全生产法》
11．国际上把建设（）单位所提供的服务归为工程咨询服务。
A．设计
B．施工
C．监理
D．承包
12．在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量（）的区域。
A．最大
B．最小
C．中等
D．中等偏上
13．直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和（）。
A．施工机械安、拆费
B．施工机械使用费
C．燃料动力费
D．施工机械场外运费
14．下列费用中，不属于施工项目直接成本的是（）。
A．施工措施费
B．办公费
C．材料费
D．施工机械使用费
15．一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使（）计划建立在切实可行的基础上。
A．资金
B．成本
C．施工
D．预算
16．在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的（），为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
17．下列关于工程变更的说法中正确的是（）。
A．如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等
C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化
D．工程变更不能作为施工成本控制的依据
18．按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括（）。
A．高于利息的50％
B．利息
C．滞纳金 D．50％的利息
19．设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考()
A．施工技术方案 B．施工规程 C．施工组织设计D．施工规范
20、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为（）。
A．12.8（立方米）／台班
B．15（立方米）／台班
C．102（立方米）／台班
D．120（立方米）／台班
21．()网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划
B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合A．单代号时标
B．双代号时标
C．双代号搭接
D．单代号搭接
22．下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是（）。
A．编制资源需求计划
B．进度控制职能分工
C．选用对实现进度目标有利的施工方案
D．对工程进度进行风险分析
23，施工方进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划
B．施工任务委托合同
C．施工任务单
D．施工组织设计
24．针对大型建设工程项目，需要编制（）等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性
B．指导性
C．指导性、控制性
D．控制性、指导性、实施性
25．对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由（）承担。
A．业主
B．设计单位
C．总承包商
D．物资供应商
26．建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目（）确定的。
A．施工阶段
B．设计准备阶段 C．设计阶段 D．决策阶段
27．按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于（）的内容。
A．事前控制
B．事中控制
C．事后控制
D．反馈控制
28．（）是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
29．对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经（）的验收，合格后方可使用。
A．专业管理部门
B．施工单位
C．业主
D．监理单位
30．在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为（）。
A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 格
D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
31．隐蔽工程在隐蔽前应由（）通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
A．建设单位 B．临理单位 C．施工单位D．政府质量监督部门
32．造成经济损失（）万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．
5D．10
C．15
D．20
33．下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。
A．返工处理
B．返修处理
C．让步处理
D．降级处理
34．在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在（）中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程质量验收统一标准》
D．《合同法》
35．应该在（）办理工程质量监督申请手续。
A．工程开工当日
B．开工后七天内
C．开工后三天内
D．工程项目开工前
36．单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。
A．３天内
B．7天内
C．5天内
D．10天内
37、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。
A．质量目标
B．质量方针 C．质量战略
D．质量体系
38．在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是（）。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
39．职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有：
45．按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员
B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员
C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
40．建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括（）。
A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产
B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出
C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题
D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划
41．《职业健康安全管理体系一规范(GB／128001)》和《环境管理体系一规范及使用指南(CB／Ｔ24001)》的相同点是（）。
A．文件内容
B．标准来源
C．总体框架和运行模式
D．发布时间
42．（）是实现安全生产第一的是最重要手段。
A．改进为主
B．检查为主
C．调整为主
D．预防为主
43．对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括（）。
A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
C．定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收入
D．定整改检查人、定整改方案、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人
44．施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。
A．公司最高领导
B．项目经理
C．主管生产的负责人
D．作业班组长 业伤害事故分为（）。
A．19
B．20
C．
21D．22
46．下列说法中错误的是（）。
A．企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C．事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理
D．在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任
47．下列选项中（）不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
48．对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是（）。
A．返修处理
B．让步处理
C．降级处理
D．不作处理
49．下列说法错误的是（）。
A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动
B．质量管理是质量控制的一部分
C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
50．施工承包合同协议书中的合同工期应填写（）。
A．实际施工天数
B．总日历天数
C．预计竣工日期
D．扣除节假日后的总日历天数
51．以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是（）。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收
B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任
C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任
D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见
52．有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括（）。
A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系
A．工程量
B．价格
C．设计错误
D．环境变化
63．建设工程项目的实施，需要（）资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同
C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令
53．劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后（）天内进行核实。
A．1
4B．28
C．
21D．7
54．职业建康管理体系一级要素中不包括（）。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
55．下列不属于安全生产“六关”的是（）。
A．措施关
B．交付关
C．教育关
D．惩罚关
56．建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危险物质”，称作（）危险源。
A．第一类
B．第二类
C．第三类
D．第四类
57．对各专业分包工程，总承包商负有（）的责任，并承担由此造成的损失。
A．管理和控制 B．管理和协调 C．管理和监督D．管理和指挥
58．意外风险和不可预见因素索赔通常应该由（）承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人
59．施工总承包合同一般实行（）。
A．单价合同
B．成本加酬金合同
C．可调单价合同
D．总价合同
60．承包人在（）天内对核算资料进行核实确定。
A．7
B．14
C．21
D．28
61．即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须（）。
A．经监理工程师认可
B．在合同中约定
C．经双方协商一致
D．经业主同意
62．单价合同对于承包商而言不存在（）风险。
64．国际上，一些大型建设项目专门委托（）从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司
B．咨询公司
C．科研机构 D．软件工程师
65．建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按（）的划分方式。
A．项目管理工作过程
B．项目管理的任务
C．项目实施的工作过程
D．项目管理工作任务
66．合同条文不全，（）。
A．视为合同作废
B．属于合同错误
C．应为合同变更
D．属于合同违法
67．平行系发包摸式致命的弱点是（）。
A．费用控制难度大
B．对进度控制不利
C．质量控制难度大
D．对组织协调不利
68．各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括（）。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定
B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D．总监理工程师和工程师代表负责制
69．通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化
B．信息传输的数字化和电子化
C．信息流扁平化
D．信息存储数字化和存储相对集中
70．工程管理信息资源不包括：（）。
A．组织类工程信息
B．技术类工程信息
C．合同类工程信息
D．法规类工程信息
二、多项选择题(每题2分。每题的备选中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
1．施工资源管理的类型包括（）等。
A．若干个施工项目的施工资源管理
B．群体工程的施工资源管理
C．一个施工项目的施工资源管理
D．一个施工企业的施工资源管理
E．若干个施工企业的施工资源管理
2．建设工程项目决策阶段的主要任务是（）。
A．编制总进度计划
B．编制项目建议书
C．编制可行性研究报告
D．确定项目总投资
E．编制设计任务书
3．工程监理人员认为工程施工不符合（）的，仅权要求建筑施工企业改正。
A．施工技术标准
B．合同约定
C．监理实施细则
D．监理规划
E．工程技术要求
4．下列属于建筑安装工程措施费的有（）。
A．工具、用具使用费
D．安全施工费
C．工程排污费
D．脚手架费用
E．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用
5．施工成本控制可分为（），在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。
A．主动控制
B．事中控制
C．事先控制
D．被动控制
E．事后控制
6．某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是（）。
A．不可辞退工人的人工上涨费
B．不可辞退工人的窝工费
C．可辞退工人的窝工费
D．可辞退工人的人工上涨费
E．可辞退工人的人工工日成本
7．施工组织方案包括（）。
A．施工程序用
B．工艺顺序
C．施工方法
D．施工流向
E．劳动组织
8．对施工方案中选用的模板、脚手架等施工生产要素，应将（）作为重点进行控制。
A．设计方案
B．制作质量
C．验收款
D．事故责任处罚 E．使用操作要求
9．事故处理包括（）。
A．事故报告
B．事故调查
C．事故技术处理
D．事故责任处罚
E．恢复施工
10．下列质量管理体系程序中，属于非通用性管理程序的有（）。
A．文件控制程序 B．生产过程管理程序 C．纠正措施控制程序
D．监督过程等管理程序
E．服务过程管理程序
11．职业健康安全管理体系要素中“策划”要素包括（）。
A．法规和其他要求
B．结构与职责
C．对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
D．目标
E．职业健康安全管理方案
12．第二类危险源包括（）。
A．人的不安全行为
B．有毒气体释放
C．物的不安全状态
D．炸药爆炸
E．不良环境条件
13．安全事故处理的原则包括()
A．没有制定防范措施不放过
B．安全制度不落实不放过
C．事故责任者和员工没有受到教育不放过
D．事故责任者没有处理不放过
E．事故原因不清楚不放过
14．在传播途径上控制噪声的方法主要有()
A．吸声
B．隔
C．消声
D．减振降噪
E．控制人为噪声
15．施工承包合同有关材料设备供应的规定中，下述表述正确的是：
A．根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用
B．发包人按合同约定供应的材料设备，应向承包人提供产品合格证明，对其质量负责
C．发包人供应的材料设备，由发包人自行负责保管
D．发包人应在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知承包人
E．承包人供应的材料设备使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验
16．工程变更的原因主要有（）。
A．业主变更指令
B．设计出现错误
C．工程环境的变化
D．工程进度的超前 E．合同实施出现问题，必须调整合同目标或条款
17．按照索赔事件的性质分类，索赔有（）、意外风险和不可预见因素等索赔。
A．工程延期
B．工程加速
C．工程变更
D．工期、费用
E．工程终止
18．《建设工程施工合同(示范文体)》适用于（）。
A．公用建筑
B．水利水电工程
C．工业厂房
D．线路、管道的施工和设备安装
E．公路工程
19．产生偏差的原因、分析方法主要有（）。
A．鱼刺图
B．分层图
C．因果关系分层图(表)
D．成本量差，价差，效率差分析
E．专家检查法
20．索赔的分类方式有（）。
A．按索赔有关当事人分类
B．按索赔的目的和要求分类
C．按索赔的范围分类
D．按索赔事件的性质
E．按索赔的数额大小
21．文明施工的资料包括（）。
A．上级关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料
B．施工组织设计中对文明施工的管理规定，各阶段施工现场文明施工的措施
C．施工组织设计(方案)和进度计划
D．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度的相关资料
E．文明施工教育、培训、考核计划的资料，文明施工活动各项记录资料
22、通常根据粒子状态污染物在重力作用下的沉降特性可将其分为()
A．降尘
B．浮尘
C．扬尘
D．落尘
E，飘尘
23．施工总承包管理与施工总承包模式的比较，正确的是（）。
A．工作开展程序不同
B．合同关系不同
C．对分包单位的管理不同
D．对分包单位的选择和认可不太相同
E．为分包单位的服务相同
24．安全技术交底的主要内容包括（）。
A．本工程项目的施工作业特点和危险点
B．针对危险点的具体预防措施
C．应注意的安全事项
D．相应的安全操作规程和标准
E．预先设置的安全处理方法
25．成本加酬金合同的优点（）。
A．可以通过分段施工缩短工期
B．可以减少承包商的对立情绪
C．可以利用承包商的施工技术专家
D．承包人可以根据自身力量和需求
E．可以通过确定最大保证价格约束成本不超过某一限值
参考答案
一、单选题
1.A；2.D；3.D；4.D；5.D；6.D；7.B；8.D；9.A；10.C；
11.C；12.B；13.B；14.B；15.B；16.A；17.B；18.B；19.C；20.C；
21.D；22.C；23.B；24.D；25.A；26.D；27.A；28.A；29.A；30.D；
31.C；32.B；33.B；34.B；35.D；36.C；37.B；38.D；39.B；40.C；
41.C；42.D；43.C；44.B；45.B；46.C；47.D；48.B；49.B；50.B；
51.B；52.A；53.A；54.B；55.D；56.A；57.B；58.D；59.D；60.B；
61.B；62.A；63.A；64.B；65.C；66.B；67.D；68.B；69.B；70.C；
二、多项选择题
1．CD；2．BC；3．ADE；4．BDE；5．BCE；6．BD；7．ABDE；8．ABC；9．CD；10.BDE；
11.ACDE；12.ACE；13.ACDE；14.ABCD；15.ABDE；16.ABCE；17.ABCE；18.ABCD；19.ACD；20.ABD；
21.ABE；22.AE；23.ABCD；24.ABCD；25.ABCE
第二篇：2020年全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》真题及答案
2020年全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》真题及答案
一、单项选择题（共70题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（）。
A.确定项目的定义
B.组建项目管理团队
C.实现项目的投资目标
D.实现项目的使用功能
【答案】A
【解析】项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务
是通过管理使项目的目标得以实现。教材P2
2.在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（）。
A.业主方
B.监理方
C.施工总承包方
D.施工总承包管理方
【答案】A
【解析】施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者
由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。教材P224
3.在工作流程图中，菱形框表示的是（）。
A.工作
B.工作执行者
C.逻辑关系
D.判别条件
【答案】D
【解析】工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条
件，也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。教材P23
4.某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管
组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是
（）。
A.强矩阵组织结构
B.弱矩阵组织结构
C.职能组织结构
D.线性组织结构
【答案】C
【解析】在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属
工作部门下达工作指令。教材P14
5.编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是
（）。
A.拟定施工方案
B.编制施工总进度计划
C.施工总平面图设计
D.编制施工准备工作计划
【答案】B
【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序:
(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调
查研究。
(2)计算主要工种工程的工程量。
(3)确定施工的总体部署。
6.施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可
以是
（）。
A.施工成本规划的成本值
B.投标价中的相应成本项
C.招标控制价中的相应成本项
D.投资估算中的建安工程费用
【答案】A
【解析】施工成本的计划值和实际值也是相对的，如:相对于工程合同价而言，施工成本规
划的成本值是实际值。而相对于实际施工成本，则施工成本规划的成本值是计划值。教材
P30
7.下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是
（）。
A.确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素
B.进行目标计划值和实际值对比分析
C.跟踪项目计划的实际进展情况
D.发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标
【答案】A
【解析】为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目
目标偏离的各种因素。P28
8.关于建造师执业资格制度的说法，正确的是
（）。
A.取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理
B.实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制
C.建造师是一个工作岗位的名称
D.取得建造师执业资格的人员表明其知识和能力符合建造师执业的要求
【答案】D
【解析】选项A，但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业
自主决定。选项B，取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册建造师代替，并设立过渡
期。选项C，建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称。教材P30-31
9.项目风险管理中，风险等级是根据（）评估确定的。
A.风险因素发生的概率和风险管理能力
B.风险损失量和承受风险损失的能力
C.风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平)
D.风险管理能力和风险损失量(或效益水平)
【答案】C
【解析】风险事件的风险等级由风险发生概率等级和风险损失等级间的关系矩阵确定。教材
P38
10.施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是
（）。
A.工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件
B.实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件
C.实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件
D.仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件
【答案】C
【解析】索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工
期和费用变化的各类事件。P262
11.下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是
（）。
A.施工现场平面布置和空间环境
B.施工现场道路交通状况
C.施工现场安全防护设施
D.施工参建单位之间的协调
【答案】D
【解析】施工质量管理环境因素：主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施
工单位之间的协调等因素。根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组
织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，是施工顺利进行、提高施工质量的保证。ABC为施工作业环境因素。
教材P155。
12.混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（）。
A.50%
B.65%
C.75%
D.90%
【答案】C
【解析】混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。
12.混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（）。
A.50%
B.65%
C.75%
D.90%
【答案】C
【解析】混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。
13.某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该
分部工程招标控制价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m3。则固定单价合同下钢
筋混凝土工程价款为
（）万元。
A.60.0
B.90.0
C.65.0
D.70.0
【答案】B
【解析】1500*600=90万元。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单
价进行调整。教材P253。
14.某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是
（）。
A.E的紧前工作只有C
B.A完成后进行B、D
C.B的紧后工作是D、E
D.C的紧后工作只有E
【答案】A
【解析】选项B,A完成后进行B、C工作；选项C，B的紧后工作是D；选项D，C的紧后工
作有D、E
15.下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（）
A.现场按规定设置标志牌
B.结构外脚手架设置安全网
C.建立各级文明施工岗位责任制
D.工地设置符合规定的围挡
【答案】C
【解析】1.文明施工的组织措施
(1)建立文明施工的管理组织
应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文
明施工工作。
(2)健全文明施工的管理制度
包括建立各级文明施工岗位责任制，将文明施工工作考核列入经济责任制，建立定期的检查
制度，实行自检、互检、交接检制度，建立奖惩制度，开展文明施工立功竞赛，加强文明施
工教育培训等。教材P214
16.采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时,第一步工作是
（）。
A.测算人、料、机消耗量
B.计算定额子目工程量
C.确定人、料、机单价
D.确定组合定额子目
【答案】D
【解析】综合单价的计算通常采用定额组价的方法，即以计价定额为基础进行组合计算。综
合单价的计算可以概括为以下步骤:1.确定组合定额子目；2.计算定额子目工程量；3.测算
人、料、机消耗量；4.确定人、料、机单价；5.计算清单项目的人、料、机费；6.计算清单
项目的管理费和利润；7.计算清单项目的综合单价。教材P65-66
17.下列施工质量控制工作中，属于“PDCA“处理环节的是（）
A.确定项目施工应达到的质量标准
B.纠正计划执行中的质量偏差
C.按质量计划开展施工技术活动
D.检查施工质量是否达到标准
【答案】B
【解析】PDCA循环的原理，按照计划、实施、检查和处理的步骤展开。B选项纠正计划执行
中的质量偏差属于处理环节（Action）。教材P159。
18.根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（）年。
A.2
B.1
C.3
D.4
【答案】A
【解析】由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而
需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期
最长不超过2年。教材P244
19.下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是
（）。
A.国家法律、法规的要求
B.质量管理体系标准的要求
C.施工质量验收标准的要求
D.工程勘察、设计文件的要求
【答案】D
【解析】建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定:
(1)符合工程勘察、设计文件的要求;
(2)符合上述标准和相关专业验收规范的规定。
上述规定(1)是要符合勘察、设计对施工提出的要求。工程勘察、设计单位针对本工程的水
文地质条件，根据建设单位的要求，从技术和经济结合的角度，为满足工程的使用功能和安
全性、经济性、与环境的协调性等要求，以图纸、文件的形式对施工提出要求，是针对每个
工程项目的个性化要求。这个要求可以归结为“按图施工“。P153
20.根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是
（）。
A.组织的全体职工
B.影响人类生存的各种自然因素
C.组织的管理团队
D.静态组织结构
【答案】B
【解析】在《环境管理体系要求及使用指南~GB/T24001-2016中，认为环境是指“组织运
行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它(他)们之间的相互关系“这个定义是以组织运行前动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的、直接
或间接影响人类生存的各种自然因素及它(他)们之间的相互关系。P187
21.编制人工定额时，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用的定
额制定方法是（）
A.统计分析法
B.比较类推法
C.技术测定法
D.经验估计法
【答案】B
【解析】制定人工定额常用的方法有四种。1、技术测定法：是根据生产技术和施工组织条
件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗
等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法。2、统计分析法：简
单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。
3、比较类推法：对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推
法。4、经验估计法：根据定额专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员的实际工作经验，参考有关定额资料，对施工管理组织和现场技术条件进行调查、讨论和分析制定定额的方法，叫作经验估计法。经验估计法通常作为一次性定额使用。教材P61。
22.根据《企业会计准则》，下列费用中，属于间接费用的是
（）。
A.材料装卸保管费
B.周转材料摊销费
C.施工场地清理费
D.项目部的固定资产折旧费
【答案】C
【解析】间接费用，是指企业各施工单位为组织和管理工程施工所发生的费用。
23.企业质量管理体系文件应由（）等构成。
A.质量目标、质量手册、质量计划和质量记录
B.质量手册、程序文件、质量计划和质量记录
C.质量方针、质量手册、程序文件和质量记录
D.质量手册、质量计划、质量记录和质量评审
【答案】B
【解析】质电管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。P160
24.网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作分最早在第8和第12天开始。该项工作的自由时差是（）天。
A.4
B.2
C.6
D.8
【答案】B
【解析】当工作有紧后工作j-k时，其自由时差应为：FFi_j=ESj_k-ESi_j-Di_j。用题干数
据带入公式得出该工作自由时差=8-2-4=2天。教材P141。
25.发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付笔报酬，若发生设计变
更或增加新项目。当直接费超过估算成本的10%时，固定的报酬也要增加。此合同属于成本
加酬金合同中的（）。
A.成本加固定比例合同
B.成本加奖金合同
C.成本加固定费用合同
D.最大成本加费用合同
【答案】C
【解析】成本加固定费用合同：根据双方讨论同意的工程规模、估计工期、技术要求、工作
性质及复杂性、所涉及的风险等来考虑确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对
人工、材料、机械台班等直接成本则实报实销。如果设计变更或增加新项目，当直接费超过
原估算成本的一定比例(如10%)时，固定的报酬也要增加。教材P256。
26.编制施工项目实施性成本计划的主要依据是
（）。
A.项目投标报价
B.项目所在地造价信息
C.施工预算
D.施工图预算
【答案】C
【解析】施工预算是编制实施性成本计划的主要依据P102
27.根据(建设工程施工劳务分包公司(示范文本)，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分
包人义务的是
（）.A.组建项目管理班子
B.投入人力和物力，科学安排作业计划
C.负责编制施工组织设计
D.负责工程测量定位和沉降观测
【答案】B
【解析】对劳务分包合同条款中规定的劳务分包人的主要义务归纳如下:
(1)对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投
入工作。未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门]建立工作联系。自觉
遵守法律法规及有关规章制度。
(2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保
工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投人足够的人力、物力，保证工期。教材
P247
28.下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法的是
（）。
A.钢筋的力学性能检验
B.混凝土坍落度的检测
C.砌体的垂直度检查
D.沥青拌合料的温度检测
【答案】A
【解析】试验法:是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括:
①理化试验。工程中常用的理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及其
含量的测定等两个方面。②无损检测。利用专门的仪器仪表从表面探测结构物、材料、设备的内部组织结构或损伤情况。P163
29.施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事
故的。安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长
有效期
（）年。
A.1
B.2
C.5
D.3
【答案】D
【解析】企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡
事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，不再审
查，安全生产许可证有效期延期3年。教材P196
30.施工质量事故的处理工作包括:①事故调查:②事故处理:③事故原因分析:④制定事故处
理方案。仅就上述工作而言，正确的顺序是
（）。
A.①-③-④-②
B.①-②-③-④
C.①-③-②-④
D.③-①-②-④
【答案】A
【解析】事故调查，事故原因分析，制定事故处理的技术方案；事故处理；事故处理的鉴定
验收，提交处理报告。教材P179-180
31.某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是
（）。
A.一般事故
B.重大事故
C.特别重大事故
D.较大事故
【答案】D
【解析】按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调
查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接
经济损失，工程质量事故分为4个等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者
100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。(2)重大事故，是指造成10人以
上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济
损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下
重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。(4)一般事故，是指造成3
人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
教材P175。
32.下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面的是（）
A.进行管线碰撞模拟
B.进行正向设计
C.进行企业人力资源管理
D.进行可视化演示
【答案】C
【解析】ABD均属于BIM技术应用方面的工作内容。
33.根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（）
A.编制项目成本计划
B.进行项目成本控制
C.编制项目成本报告
D.进行项目过程成本考核
【答案】D
【解析】项目成本管理应遵循下列程序:
(1)掌握生产要素的价格信息;
(2)确定项目合同价;
(3)编制成本计划，确定成本实施目标;
(4)进行成本控制;
(5）引进行项目过程成本分析;
(6)进行项目过程成本考核;
(7)编制项目成本报告;
(8)项目成本管理资料归档。
34.关于工程质量监督的说法，正确的是（）
A.施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续
B.建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为
C.建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建设工程
D.工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督
【答案】B
【解析】工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管
部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实
施监督。教材P182
35.施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型中的（）
A.项目外界环境风险
B.管理风险
C.合同信用风险
D.合同工程风险
【答案】C
【解析】业主资信和能力风险：例如，业主企业的经营状况恶化、濒于倒闭，支付能力差，资信不好，撤走资金，恶意拖欠工程款等。业主资信和能力风险属于施工合同风险中的合同
信用风险。教材P267。
36.编制实施性施工进度计划的主要作用是（）
A.论证施工总进度目标
B.确定施工作业的具体安排
C.确定里程碑事件的进度目标
D.分解施工总进度目标
【答案】B
【解析】实施性施工进度计划的主要作用如下:
(1)确定施工作业的具体安排;
(2)确定(或据此可计算)一个月度或旬的人工需求(工种和相应的数量);
(3)确定(或据此可计算)一个月度或旬的施工机械的需求(机械名称和数量);
(4)确定(或据此可计算)一个月度或旬的建筑材料(包括成品、半成品和辅助材料等)的需求
(建筑材料的名称和数量);
(5)确定(或据此可计算)一个月度或旬的资金的需求等。
37.企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（）。
A.企业管理费
B.规费
C.税金
D.财产保险费
【答案】A
【解析】财务费是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付
担保等所发生的各种费用。财务费属于企业管理费。教材P49-50。
38.《根据标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时。采取合理措施后继续
施工。承包人可以据此提出
（）索赔。
A.费用和利润
B.费用和工期
C.风险旨和利润
D.工期和风险费
【答案】B
【解析】《标准施工招标文件〉试行规定》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条
款表2Z102044P85
39.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收,应采取的做法是
（）.A.经原设计单位复核后子以验收
B.经检测单位签定后予以验收
C.按验收程序重新组织验收
D.按技术处理方案和协商文件进行验收
【答案】C
【解析】对质量不符合要求的处理分以下情况:第一种情况，是指在检验批验收时，其主控
项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项数不符合检验规定的要求时，应及时
进行处理。其中，严重的缺陷应推倒重。一般的缺陷通过返修或更换器具、设备予以处理，应允许在施工单位采取相应的措施消除缺陷后重新验收。重新验收结果如能够符合相应的专
业工程质量验收规范要求，则应认为该检验批合格。
40.下列施工现场的环境保护措施中,正确的是
（）
A.在施工现场围挡内焚烧沥青
B.将有害废弃物作深层土方回填
C.将泥浆水直接有组织排入城市排水设施
D.使用密封的圆简处理高空废弃物
【答案】D
【解析】禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资，如焚烧沥青、包装箱袋和建
筑垃圾等，A错误。禁止将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源，B错误。施工现场
搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流，C错误。教材P219。
40.下列施工现场的环境保护措施中,正确的是
（）
A.在施工现场围挡内焚烧沥青
B.将有害废弃物作深层土方回填
C.将泥浆水直接有组织排入城市排水设施
D.使用密封的圆简处理高空废弃物
【答案】D
【解析】禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资，如焚烧沥青、包装箱袋和建
筑垃圾等，A错误。禁止将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源，B错误。施工现场
搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流，C错误。教材P219。
41.项目监理规划编制完成后,其审核批准者为
（）.A.监理单位技术负责人
B.业主方驻工地代表
C.总监理工程师
D.政府质量监督人员
【答案】A
【解析】总监理工程师组织专业监理工程师参加编制监理规划，总监理工程师签字后由工程
监理单位技术负责人审批。教材P44。
42.关于网络计划线路的说法,正确的是
（）
A.线路可依次用该线路上的节点代号来表示
B.线路段是由多个箭线组成的通路
C.线路中箭线的长度之和就是该线路的长度
D.关键线路只有一条，非关键线路可以有多条
【答案】A
【解析】一般网络图有多条线路，可依次用该线路上的节点代号来记述，A正确。线路是由
箭线和节点组成的通路，B错误。线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度，C错误。
在各条线路中，有一条或是几条线路的总时间最长，称为关键线路，D错误。教材P137。
43.下列施工现场危险源中,属于第一类危险源的是
（）.A.工人焊接操作不规范
B.油漆存放没有相应的防护设施
C.现场存放大量油漆
D.焊接设备缺乏维护保养
【答案】B
【解析】能量和危险物质的存在是危害产生的根本原因，通常把可能发生意外释放的能量(能
源或能量载体)或危险物质称作第一类危险源
44.施工招标过程中，若招标人在招标文件发布后，发现有问题需要进一步澄清和修改，正
确的做法是
（）。
A.所有澄清文件必须以书面形式进行
B.在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知
C.可以用间接方式通知所有招标文件收受人
D.所有澄清和修改文件必须公示
【答案】A
【解析】如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步的澄清或修改，必
须依据以下原则进行:
(1)时限:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投
标文件截止时间至少15日前发出。
(2)形式:所有澄清文件必须以书面形式进行。
(3)全面:所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。
由于修正与澄清文件是对于原招标文件的进一步的补充或说明，因此该澄清或者修改的内
容应为招标文件的有效组成部分。
45.施工企业职业健康安全管理体系的运行中，管理评审应由
（）承担。
A.施工企业的最高管理者
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.施工企业安全负责人
【答案】A
【解析】最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确
保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理体
系进行修改的需求，包括对职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改需求。教材P185
46.项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是
（）。
A.合同执行情况的分析和跟踪管理
B.定期与施工单位核对签证台账
C.监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工
D.审查单位工程施工组织设计
【答案】C
【解析】施工阶段的进度控制
(1)监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工。
(2)审查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整。
(3)建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季和向业主报告工程执行情况、工
程进度以及存在的问题。
47.根据《建设工程准工合网(示范文本)》。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价
款结算总额的（）。
A.2%
B.5%
C.10%
D.3%
【答案】D
【解析】发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包
人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保
证金的工程价款。保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
48.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书应在项目实施之前，由企业的（）
与项目经理协商制定。
A.董事会
B.技术负责人
C.股东大会
D.法定代表人
【答案】D
【解析】项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商
制定。教材P33
49.项目总进度目标论证的主要工作有:①确定项目的工作编码:②编制总进度计划:③编制
各层进度计划:④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是
（）。
A.④-①-③-②
B.①-④-③-②
C.②-④-③-①
D.③-②-①-④
【答案】A
【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:
(1)调查研究和收集资料;
(2)进行项目结构分析;
(3)进行进度计划系统的结构分析;
(4)确定项目的工作编码;
50.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价的说法，正确的是（）。
A.投标人可以进行适当的总价优惠
B.投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中
C.规费和税金不得作为竞争性费用
D.不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响
【答案】C
【解析】建设单位和施工企业均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准
计算规费和税金，不得作为竞争性费用。
51.某地铁工程项目,发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位,该发承包模式属于
（）模式。
A.施工总承包
B.施工平行发承包
C.施工总承包管理
D.项目总承包
【答案】B
【解析】教材原文：某地铁工程施工中，业主将14座车站的土建工程分别发包给14个土
建施工单位，14座车站的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，就是典型的施工
平行发包模式。教材P223。
52.根据《标准施工招标文件》,关于变更权的说法,正确的是（）
A.没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更
B.设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示
C.监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示
D.总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示
【答案】A
【解析】根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人
同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监
理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
53.根据《建设工程流工合国(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法。正确的是（）
A.承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查
B.若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担
C.承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担
D.发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50%
【答案】B
【解析】承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得
挪作他用，A错误。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全
文明施工费由发包人承担，B正确。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产
生的费用，由发包人承担，C错误。除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天
内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付，D错误。教材P88-89。
54.下列进度控制工作中，属于业主方任务的是
（）。
A.控制设计准备阶段的工作进度
B.编制施工图设计进度计划
C.调整初步设计小组的人员
D.确定设计总说明的编制时间
【答案】A
【解析】业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进
度。P131
55.施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练
（）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】A
【解析】施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年
至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案
演练。p209
56.施工承包人向发包人索赔的第一步工作是
（）。
A.向发包人递交索赔报告
B.将索赔报告报监理工程师审查
C.向监理人递交索赔意向通知书
D.分析确定索赔额
【答案】C
【解析】在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔
意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师(监理人),向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。教材P263。
57.企业质量管理体系的认证应由
（）进行。
A.企业最高管理者
B.政府相关主管部门
C.公正的第三方认证机构
D.企业所属的行业协会
【答案】C
【解析】质量管理体系的认证质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行。p161
58.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。
A.项目应纳税所得额
B.增值税可抵扣进项税额
C.增值税销项税额
D.增值税进项税额
【答案】C
【解析】建筑安装工程费用的税金是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销
项税额。教材P51。
59.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（）
A.做好施工采购计划
B.选用合适的合同结构
C.确定施工任务单管理流程
D.分解成本管理目标
【答案】D
【解析】经济措施是最易被人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解成本管理目标。P100
60.施工生产安全事故应急预案体系由
（）构成。
A.综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案
B.企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案
C.企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案
D.综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案
【答案】D
【解析】施工生产安全事故应急预案体系的构成：综合应急预案、专项应急预案、现场处置
方案。教材P207。
61.政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（）
A.签发工程竣工验收意见
B.对工程实体质量进行检查验收
C.检查核实有关工程质最的文件和资料
D.对验收的组织形式、程序等进行监督
【答案】D
【解析】在竣工阶段，监督机构主要是按规定对工程竣工验收工作进行监督：(1)竣工验收
前，针对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查，了解其整改的情况。(2)
竣工验收时，参加竣工验收的会议，对验收的组织形式、程序等进行监督。教材P183。
62.施工项目综合成本分析的基础是
（）.A.分部分项工程成本分析
B.月度成本分析
C.成本分析
D.单位工程成本分析
【答案】A
【解析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。P122
63.根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场建立联防组织的主体是
（）。
A.承包人
B.监理人
C.项目所在地街道
D.发包人
【答案】D
【解析】除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联
防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。教材P234。
65.项目施工成本的过程控制程序主要包括（）
A.管理控制程序和评审控制程序
B.管理人员激励程序和指标控制程序
C.管理行为控制程序和目标考核程序
D.管理行为控制程序和指标控制程序
【答案】D
【解析】要做好成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序。成本的过程控制中，有
两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。教材P110
66.对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（）原则。
A.单项隐患综合处理
B.预防与减灾并重处
C.直接隐患与间接隐患并治
D.冗余安全度处理
【答案】D
【解析】冗余安全度处理原则：为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使
有一两道防线无效,还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如:道路上有一个坑，既要设防护
栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。教材P20567.67.某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日在施工中因持续下雨导致甲供材
料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30竣工。由于2020年7月1日起当地计价政
策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资.关于增加的30万元责任承担的说法，正
确的是（）
A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担
B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担
C.增加的30万元由政策变化造成，属于承包人责任，由承包人承担
D.工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，由双方共同承担
【答案】B
（本答案非官方发布，仅供参考）
【解析】发包人原因导致的工期延误，且法律变化引起的价格调整可以索赔。因此政策变化
增加的30万元由发包人承担。教材P78、P86。
68.施工定额的研究对象是
（）。
A.工序
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程
【答案】A
【解析】施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与
时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额是工程建设定额中分项最细、定
额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消
耗定额和机械台班使用定额所组成。
69.下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是
（）。
A.增加施工班组人数
B.工程量的完成情况
C.根据业主指令改变工程量
D.根据现场条件改进施工工艺
【答案】B
【解析】施工进度计划检查的内容包括:
①检查工程量的完成情况;
②检查工作时间的执行情况;
③检查资源使用及进度保证的情况;
④前一次进度计划检查提出问题的整改情况。
70.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有
（）。
A.承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担
B.永久工程损失由发包人承担
C.承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担
D.承包人施工机械损坏由发包人承担
E.发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担
【答案】A,B,C
【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失
第三篇：2010全国二级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》试卷与答案
2010全国二级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》试卷
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在焊接工艺评定中，主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员，应是（）。
A·试验工程师
B·焊接工程师
C．焊接技师
D．质量工程师
2。长距离输电线路钢塔架基础施工中，大跨越档距之间测量通常采用（）。
A．十字线法
B．平行基准线法
C．电磁波测距法
D．钢尺量距法
3．能承受机械外力，且可承受相当大拉力的电缆型号是（）。
A．VLV32
B．VLV22
c．vLV
D．VV 4．常用的建筑排水管是()材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
5．利用低倍放大镜观察焊缝表面，目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。
A·余高
B·气孔
C．焊瘤
D．凹陷
6．在工程测量的基本程序中，设置标高基准点后，下一步应进行的程序是（）。
A．安装过程测量控制
B．建立测量控制网
C．设置沉降观测点
D．设置纵横中心线
7．按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序，在完成了管道安装之后，下一步应进行的施工程序是（）。
A．管道附件检验
B．管道防腐绝热
C．管道系统清洗
D．管道系统试验 8．建筑电气工程受电前按规定应配齐（）。
A．消防器材
B．备用元件
C．电工工具
D．电气材料
9．机械设备安装的二次灌浆在（）、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。
A．设备清洗装配
B．设备调试
C．设备试运行
D．设备找正找平
10．不影响机械设备安装精度的因素是（）。
A．设备制造
B．垫铁
C．二次灌浆
D．设备基础
11．球罐充水沉降试验，各支柱上应按规定焊接（）的水平测定板。
A．临时性
B．永久性
C．验收期
D．观测期
12．绝热工程保护层施工时，若遇设备变径，过渡段应采用()。
A．平板
B．波形板
C．软橡胶板
D．帆布
13．自动化仪表工程施工的原则是（）。
A．先地上后地下
B．先配管后安装设备
C．先中间后两端
D．先安装设备后布线
14．管道系统吹扫与清洗应在（）进行。
A．无损检测合格后液压试验前
B．液压试验合格后气体泄漏试验前
C．气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前
D．涂漆、绝热施工检验合格后交工前
15．防腐蚀涂层施工时，若采用黏度高、lOO％固体含量的液态涂料，宜选用的涂装方法是（）。
A．喷涂
B．浸涂
C．刷涂
D．刮涂
16．静态式炉窑的砌筑画线一般以（）为基准。
A．最下端的风口或检查口
B．最下端设备底板上表面
c．最下端托砖板位置
D．进料口中心线
17．按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的C类计量器具是（）。
A．接地电阻测量仪
B．弯尺
C．焊接检验尺
D．水平仪
18．电力设施与绿化工程互相妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协议后方可施工。
A．电力行业
B．市政部门
C．当地政府
D．国家 19．《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和（）工程。
A．动力站安装
B．起重设备安装
C．工业炉窑安装
D．制氧
20．《注册建造师执业工程规模标准(试行)》规定，送变电工程单项合同额（）万元的为中型项目。
A．100~200
B．200~400
C．400~800
D．800～1000
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21．建筑消防产品的验收资料应包括（）。
A．合格证书
B．认证证书
C．检测报告
D．开箱记录
E．调试记录
22．高层建筑的排水通气管，应满足（）的要求。
A．不能与风道连接
B．不能与烟道连接
C．不能穿过屋面
D．出口处不能有风
E．出口处必要时设置防雷装置
23．防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的（）构成。
A．圆钢
B．扁钢
C．裸导线
D．线槽
E．钢管
24．通风空调矩形风管制作时，应设导流叶片的管件是（）
A．风机出口的变径管
B．内斜线弯头
C．内弧形弯头
D．消声器进风口
E．风机进口的变径管
25．建筑设备监控系统可以通过（）共享其他系统的数据，实现各系统的交互。
A．反馈装置
B．监控元件
C．通信协议
D．接口方式
E．检测工具
26．多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）有关。
A．起重机回转半径
B．吊装高度
C．动载荷系数
D．不均衡载荷系数
E．设备及吊具重量
27．防爆电气设备应有（）标志。
A．EX
B．类型
C．级别
D．色别
E．组别
28．电站锅炉中的炉是由燃烧器以及（）等组成。
A．炉膛
B．过热器
C．省煤器
D．烟道
E．预热器
29．特种设备的检验检测范围包括（）。
A．监督检验
B．定期检验
C．型式试验
D．质量检验
E．安全检验
30．机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是（）。
A．分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章
B．工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致
C．工程名称应与工程承包合同的工程名称一致
D．施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
E．单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写
三、案例分析题(共4题，每题20分)(一)
【背景资料】
某东北管道加压泵站扩建，新增两台离心式增压泵。两台增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部工程。泵安装前，班组领取了安装垫铁，未仔细检查，就将其用于泵的安装。隐蔽前专检人员发现，有三组垫铁的规格和精度不符合要求，责成施工班组将此三组垫铁换为合格垫铁。在设备配管过程中，项目经理安排了4名持有压力管道手工电弧焊合格证的焊工(已中断焊接工作165天)充实到配管作业中，加快了管线配管进度。经过80天的努力，机组于12月中旬顺利完成单机试运行。单机试行结束后，项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查，更换了润滑油过滤器滤芯，整理了试运行记录。随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。整理完的施工记录资料有：设计变更单、定位放线记录、工程分项使用功能检测记录。项目部对竣工资料进行了初审，认为资料需补充完善。
【问题】
1．垫铁错用的问题出在工序检验的哪些环节?该分部工程是否可以参加优良工程评定?说明理由。
2．说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由。
3．背景资料中，单机试运行结束后，还应及时完成哪些工作? 4．指出施工记录资料中的不完善部分。
(二)【背景资料】
某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为2万m2。的图书馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共有S1～S6六个集中式全空气空调系统，空调风系统设计工作压力为600 Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机，由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。风管系统安装完毕后，严密性试验采用漏光法检测合格。
当施工进入空调系统调试阶段时，系统出现三个问题：①空气处理机组运转时晃动；②S1系统调试中在风管所有阀门全开情况下，实测送入空调区风量小于设计风量且相差较大，而该系统风机出口风量实测值符合设计要求；③空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水，经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题，施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后，按施工质量验收程序进行了施工质量验收工作。
【问题】
1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么?如何解决?
2．分析s1系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。
3．解决阀门滴水问题的措施有哪些?
4．按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?
(三)【背景资料】
某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定，分离塔由安装公司制造或订货，建设单位提供制造图纸。由于该塔属压力容器，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格，故向某具备资格的容器制造厂订货。安装公司为了抢工期，未办理任何手续，在分离塔运抵现场卸车后，直接就吊装就位，并进行后续的配管工程。
在工程实施过程中，出现了以下事件：
事件一：在管道系统压力试验中，塔进、出口管道上的多个阀门发生泄漏。检查施工记录，该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试压合格，工期比原计划延误6天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔，遭到建设单位拒绝。
事件二：在联动试运行中，分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏，试运行中止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后，再次启动试运行，而塔的原漏点泄漏更加严重，不得不再次停止试运行。分析事故原因，确定是由分离塔质量问题引起，但未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工，使该项目推迟竣工投产2个月。为此，建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。
【问题】
1．阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?该管道使用的阀门试验的比例是多少?
2．说明建设单位拒绝安装单位对事件一提出索赔的理由。
3．安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?
4．事件二中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?对事故各自应负什么质量和经济责任?说明理由。(四)
【背景资料】
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7．5 m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19 m、吊杆伸长44.2 m时，允许载荷为21.5 t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000 mm×4000 mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。表一
吊装设备一览表
┏━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓ ┃
设备名称
┃
数量／台
┃
外形尺寸／mm
┃
每台重量／t ┃
安装位置
┃
到货日期
┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃
冷水机组
┃
┃ 3490×1830×2920 ┃
11．5
┃
冷冻机房
┃
3月6日
┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃双工况冷水机组
┃
┃ 3490×1830×2920 ┃
12．4
┃
冷冻机房
┃
3月6日
┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃
蓄冰槽
┃
lO
┃ 6250×3150×3750 ┃
17．5
┃
冷冻机房
┃
3月8日
┃ ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫ ┃
锅炉
┃
┃ 4200×2190×2500 ┃
7．3
┃
锅炉房
┃
3月8日
┃ ┗━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┛ 表二设备吊装进度计划
【问题】
1．设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员? 2．起重机的站立位置的地基应如何处理? 3．指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。4．在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤?
2010全国二级建造师执业资格考试 《机电工程管理与实务》试卷参考答案及解析
一、单项选择题
┏━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓ ┃
1．B ┃
2．C
┃
3.A
┃
4．C ┃
5．B ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃
6．C ┃
7．D
┃
8.A
┃
9.D
┃
l0.A
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃
11．B ┃
12．A ┃
13．D
┃
14．B ┃
15.D ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃
16.A ┃
17.B
┃
18．D
┃
19.0 ┃
20．C ┃ ┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛
1．【解析】本题考核的是焊接工艺评定要求。焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在工程施焊之前完成。主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。完成评定后资料应汇总，由焊接工程师确认评定结果。
2．【解析】本题考核的是长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。
3．【解析】本题考核的是电缆的适用范围。VLV、VV型电力电缆：不能受机械外力作用，适用于室内、隧道内及管道内敷设。VLV22、VV22型电缆：能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力，可敷设在地下。VLV32、VV32型电缆：能承受机械外力作用，且可承受相当大的拉力。可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所。YFLV、YJV型电力电缆：主要是高压电力电缆。
4．【解析】本题考核的是建筑排水管材料的选择。硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水。在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下，此种管材也可用于工业排水系统。
5．【解析】本题考核的是焊后检验中的外观检验。(1)利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷；
(2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等；(3)检验焊件是否变形。
6．【解析】本题考核的是工程测量的程序。无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是：建立测量控制网一设置纵横中心线一设置标高基准点一设置沉降观测点一安装过程测量控制一实测记录等。
7．【解析】本题考核的是建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序。建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是：施工准备一配合土建预留、预埋一管道支架制作一附件检验一管道安装一管道系统试验一防腐绝热一系统清洗一竣工验收。
8．【解析】本题考核的是建筑电气工程施工质量的要求。建筑电气工程受电前应配齐设计要求的消防器材；受电后不论何方保管均应按用电管理制度规定进行送电或断电。
9．【解析】本题考核的是设备灌浆的要求。设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。
10．【解析】本题考核的是影响设备安装精度的主要因素。主要因素包括：设备基础、垫铁、二次灌浆、地脚螺裣、检测方法、应力和变形、基准的安装精度、现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度、配合表面之间的配合精度和接触质量、操作。
11．【解析】本题考核的是球罐的沉降试验。每个支柱基础均应测定沉降量。各支柱上应按规定焊接永久性的水平测定板。
12．【解析】本题考核的是绝热工程保护层施工的技术要求。设备直径大于1 m时，宜采用波形板；直径小于1 m时，采用平板，如设备变径，则过渡段采用平板。
13．【解析】本题考核的是自动化仪表工程施工的原则。自动化仪表工程施工的原则是：先土建后安装；先地下后地上；先安装设备再配管布线；先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。
14．【解析】本题考核的是管道吹扫与清洗的一般规定。管道系统液压试验合格后气体泄漏试验前，应进行管道系统吹扫与清洗(吹洗)。
15．【解析】本题考核的是防腐蚀涂层常用的施工方法。防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法。刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、100％固体含量的液态涂料的涂装。刮涂作业涂膜的常见缺陷是开裂、脱落、翻卷等，其涂膜的厚度也很难均匀。
16．【解析】本题考核的是静态式炉窑的施工程序。起始点选择(一般选择自下而上、自热端向冷端顺序)一画线(一般以最下端的风口或检查口等为基准)一选砖(根据设备不同部位选用不同材质、不同形状的耐火砖)一根据图纸要求进行锚固钉和托砖板焊接一若有隔热层，应先进行隔热层的安装一灰浆调制与使用，灰浆泥的材质应与耐火砖相匹配一砌筑一起拱、锁砖、拆除拱胎一膨胀缝的预留和填充。
17．【解析】本题考核的是C类计量器具的范围。C类计量器具范围包括：(1)计量性能稳定、量值不易改变、低值易耗且使用要求精度不高的计量器具，如：钢直尺、弯尺、5 m以下的钢卷尺。(2)与设备配套，平时不允许拆装指示用计量器具，如：电压表、电流表、压力表。(3)非标准计量器具，如：垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺。
18．【解析】本题考核的是电力设施与建设工程相互妨碍的处理。《电力法》规定：电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。
19．【解析】本题考核的是机电工程各专业工程范围。机电工程的专业工程包括机电安装、石油化工、电力、冶炼等。冶炼工程具体包括：烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程。
20．【解析】本题考核的是机电工程的规模标准。送变电工程规模按照单项合同额划分：400～800万元的送变电工程为中型项目；400万元以下的送变电工程为小型项目。
二、多项选择题
┏━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃
2l.ABCE ┃
22．ABE ┃
23．ABC┃
24．BC ┃
25．CD ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃
26.CDE
┃
27.ABCE ┃
28.ADE ┃
29．ABC┃
30.BCDE┃ ┗━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛
21．【解析】本题考核的是建筑消防产品的验收资料。建筑消防产品的验收资料包括：(1)原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》；(2)提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸，竣工图纸；(3)提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明，包括产品合格证、认证证书、检测报告等；(4)提供装修材料燃烧性能等级证明；(5)提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程)；(6)提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程)；(7)经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录；(8)本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。
22．【解析】本题考核的是高层建筑排水管道安装要求。排水通气管不得与风道或烟道连接，通气管应高出屋面300 mm，但必须大于最大积雪厚度；在通气管出口4 m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600 mm或引向无门、窗一侧；在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2 m，并应根据防雷要求设置防雷装置；屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
23．【解析】本题考核的是防雷保护装置的组成。防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体，主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线；还有利用建筑物钢筋混凝土立柱中的一对钢筋做的引下线。
24．【解析】本题考核的是风管系统制作的一般要求。风管的制作通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂风管自动流水线制作。板材的拼接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层，满足和结构连接的强度要求，风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸，采取相应的加固措施。矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片，以减少风管局部阻力和噪声。
25．【解析】本题考核的是系统设备接口界面的确定。建筑设备监控系统可以通过TCP／IP通信协议或Rs232接口方式等共享其他系统的部分数据，实现各系统的交互与联动；冷水机组、热泵机组、锅炉设备也可以提供设备的通信接口卡、通信协议和接口软件，以通信方式与建筑设备监控系统相连。
26．【解析】本题考核的是计算起重载荷应考虑的因素。在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等)共同抬吊一个重物时，工作不同步的现象称为不均衡。在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响。在起重工程的设计中，为了计入动载荷、不均衡载荷的影响，常以计算载荷作为计算依据。计算载荷的一般公式为：Qj=K1K2 Q。式中：Qj为计算载荷；K1为动载荷系数；K2为不均衡载荷系数；Q为设备及索吊具重量。
27．【解析】本题考核的是电气装置安装的注意事项。防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。
28．【解析】本题考核的是锅炉系统的主要设备。电站锅炉系统主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。其中．锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。其中，锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成；炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。
29．【解析】本题考核的是特种设备检验检测的范围。检验检测范围包括：特种设备的监督检验、定期检验和型式试验的检验检测工作。
30.【解析】本题考核的是注册建造师施工管理签章文件填写的通用要求。主要包括：(1)编号(包括合同编号)由各施工曲．位根据相关要求进行编写。(2)工程名称应与工程承包合同的工程名称一致。(3)致××单位应写该单位全称。(4)施工单位应填写全称并与工程承包合同一致。
(5)工程地址应填写清楚并与工程承包合同一致。(6)单位工程、分部(子分部)、分项工程，必须按规范标准相关规定填写。(7)若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”。(8)审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论。(9)施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的机电工程注册建造师。(10)分包企业签署的质量合格文件，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。(11)签章应规范。表格中凡要求签章的，应签字并盖章。(12)应如实填写签章日期。
三、案例分析题(一)
1．垫铁错用的问题出在工序检验的自检和互检环节。
该分部工程可以参加优良工程评定。
理由：三组垫铁的规格和精度不符合要求是在隐蔽前专检人员发现的，更换为合格垫铁后不影响分项工程质量验收时判定为合格。
2．项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由：配管作业不属于特种设备专业。
3．背景资料中，单机试运行结束后，还应及时完成的工作：
(1)切断电源及其他动力来源；
(2)进行必要的排气、排水或排污；
(3)按各类设备安装规范的规定，对设备几何精度进行必要的复查，各紧固部件复紧；
(4)拆除试运行中的临时管道及设备(或设施)。
4．施工记录资料中的不完善部分：未包括图纸会审记录；隐蔽工程验收记录；质量事故处理报告及记录；特种设备安装检验及验收检验报告等。(二)
1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是叶片角度组装得不一致。解决方法：应按符合设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求来重新安装叶片。
2．S1系统送人空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因：风管系统漏风。
3．解决阀门滴水问题的措施：采取保冷措施。
4．按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的分部工程。该工程的施工质量验收程序：由总监理工程师(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人验收。(三)
1．阀门安装前应由安装单位进行强度和严密性试验。该管道使用的阀门试验的比例是100％。
2．建设单位拒绝安装单位对事件一提出索赔的理由：阀门经重新试压合格，其泄漏原因属于安装质量问题。
3．安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》的规定，向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报装手续。
安装单位对分离塔进行补焊作业的不妥：安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格。
4．事件二中，容器制造厂和安装单位的质量职责是确保制造和安装质量符合设计要求和相关规定。容器制造厂对事故应负制造缺陷的质量和经济责任。安装单位对事故应负安装缺陷的质量和经济责任。理由：事故原因确定是由分离塔质量问题引起，也未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格而进行了焊接。(四)
1．设备吊装工程中应配置的主要施工作业人员：信号指挥人员、司索人员和起重工。
2．起重机在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实，按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备，应请专业人员对基础进行专门设计，验收时同样要进行沉降预压试验。
3．进度计划中设备吊装顺序不合理之处：锅炉吊装就位后进行蓄冰槽吊装就位。
理由：锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入。
纠正：应该最后进行锅炉吊装就位。
4．在设备的试吊中，应关注的几个重要步骤：吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。
第四篇：2012年6月度全国二级建造师执业资格考试试卷
2012全国二级建造师执业资格考试试卷（6月）
——专业工程管理与实务（市政公用工程）
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.适用于城市快速路高级路面基层的）
城市道路中，必须设置中间隔离带）
以下热拌沥青混合料)材料是（2.A.石灰土 B.二灰土 C.水泥土 D.石灰粉煤灰稳定砂砾 的是（A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 3.面层摊铺和碾压说法，正确的是（A.拌合物的摊铺，运料车不少于4辆以满足连续施工 B.沥青混合料路面碾压完成后就可以开放交通 C.压实分为初压、复压和终压三个阶段 D.碾压应从中心线向两端进行 4.do 基坑边坡挂网喷射混凝土施工完成后应洒水养护，一般工程，养护时间不少于（）A.3 B.8 C.7
D.14 5.钻孔灌注桩灌注水下混凝土时，一般要求粧顶要加灌一定
B.调整浆液浓度 的高度，它的目的是（）。A.避免导管漏浆 C.保证粧顶混凝土质量 D.方便混凝土导管拔出
6.同一天进场的同批次同规格100T预应力钢筋，最少应分为（）批验收。A.1 B.2
C.3
D.4 7.关于桥梁工程卸落支架顺序说法错误的是（）。A.满布拱架可以从拱顶向拱脚依次循环卸落 B.连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落 C.简支梁宜从支座向跨中依次循环卸落
D.悬臂梁应先卸挂篮及悬臂支座，然后卸落主跨部分 8.钻孔灌注粧施工过程）。
B.保证孔内必要的水头 中，防止扩孔和塌孔措施错误的是（A.选用适用的泥浆 9.1.8m的钢筋混凝土板，混凝土强度最低达到设计强度标准值的（C.避免触及和冲刷孔壁 D.加快进尺速度
跨径为）时，方可拆除其模板及支架。
A.50% B.60% C.75% 10.D.100%
在设计未规定的情况T型梁强度达到（）MPa下，采用后张法施工的C50预应力混凝土 时可进行预应力张拉。
A.25 B.30 C.35
D.40 11.在软土地层修建地铁车站，需要尽快恢复上部路面交通时，车站基坑施工方法宜选 择（）。
A.明挖法 B.盖挖法 C.盾构法 D.浅埋暗挖法
12.关于小导管注浆说法错误的是（）
A.B.C.D.A.B.C.D.超前小导管支护必须配合钢拱架使用 钢管长度8-30m不等
钢管应沿拱的环向向外设置外插角 两排小导管在纵向应有一定搭接长度 压力流管道让重力流管道 小孔径管道让大口径管道 刚性管道让软埋电缆线 后敷设管道让已敷设管道 13.在施工过程中，排水管道与其他管道交叉若高程一致时，处理方式不合理的是（）。
14.关于顶管工作坑位置设置说法，错误的是（）。
A.单向顶进时工作坑应设置在管道下游端 B.根据管线设计情况工作坑可选在检查井处 C.便于清运挖掘出来的淤泥和堆放管材 D.设置于工厂企业、大型商场出口处 15.关于柔性管道安装的说法，错误的是（）。
A.B.C.D.16.下管前，应按照产品标准逐节进行外观质量检验
采用人工下管时，可由地面人员将管材传递给沟槽施工人员 管道接口后，应复核管道的高程和轴线使其符合要求
柔性管道安装结束后，可先回填至自管顶起0.5倍管径以上高度
城市热力管道套筒补偿器的安装位置（L A.应靠近固定支架 B.应位于两个固定支座之间 C.应靠近管道分支处 D.与固定支座位置无关
17.扫的是（市政管道工程中，必须进行管道吹）
A.热力管道 18.的是（B.蒸汽管道 C.燃气管道）。
D.给水管道
污水处理方法中，属于物理处理法A.氧化还原法 B.沉淀法
19.PH>8.5的土壤进行改良不能使用（C.生物膜法 D.活性污泥法
草坪建植前，对于）.A.硫酸亚铁
质
B.脱硫石膏 C.碱性栽培介质 D.酸性栽培介
20.距灌木边缘0.5m处，允许有（）.A.建筑物外墙 B.交通灯柱 C.车站标志 D.天桥边缘
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或个以上符合题，至 少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.水泥混凝土路面的结构层包括（）。
A.路基 B.垫层 C.基层 D.面层 E.封层 22关于石灰工业废渣稳定砂碌基层施工技术要求，正确的是（）。
A.B.施工期间最低气温应在0°C以上 配合比应准确
C.含水量宜略大于最佳含水量 D.必须保湿养护
E.碾压时应采用先重型后轻型的压路机碾压 23.24.A.污水管道 D.倒虹吸管 25.A.导墙施工精度控制挖槽精度 B.导墙应承受水土压力
C.导墙要承受起吊钢筋笼吊机的施工荷载 D.杂填土地基时需加深导墙深度 E.地下水位决定导墙挖深 26.工期较长的方法是（A.全断面法 B.正台阶法 C.双侧壁导坑法 D.中洞法 E.柱 洞法
27.28.29.热力管道关断阀安装在（）。
垃圾填埋场地质的岩性以（）为好
树木移植成功与否受各种影响因素的制约，包括（）
E.土壤、水分、A.干线的起点 B.干线的末端 C.支线的起点 D.支线的末端 E.热力入户井 A.粘土层 B.页岩层 C.粉砂层 D.卵石层 E.致密的火成岩层 A.树木自身的质量 B.移植季节 C •移植措施 D.移植工具 肥料等因素 30.项目的是（A.横坡B.宽度 C.压实度D.平整度 E.弯沉值
三、案例分析题（共4题，每题20分）
(一）
下列路基质量验收项目属于主控）。
相对来说，浅埋暗挖法中施工）
无支护基坑的坑壁形式分为（）。）。A.垂直坑壁 B.斜坡坑壁 C.阶梯形坑壁 D.锯齿形坑壁 E.变坡 度坑壁
必须进行闭水试验的管道工程有（B.雨水管道 C.雨污水合流管道 E.其他设计要求闭水的管道
关于地下连续墙导墙说法，正确的是（）》 背景资料
某项目部承建一段城市道路工程，道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm水泥稳 定碎石基层。
项目部按要求配置了专职安全员，并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组，成员由安全员、项目经理及工长组成。项目部根据建设工程安全检查标准要求在门口设置 了工程概况牌、环境保护制度牌、施工总平面图标示牌。
项目部制定的施工方案中，对水泥稳定碎石基层的施工进行了详细规定：要求350mm 厚的水泥稳定碎石分两次摊铺，下层厚度为200mm,上层厚度为150mm,要求151压路机碾压。要求在面层施工前进行测量复检，对出现的基层少量偏差运用了薄层贴补法进行找平。在工程施工前，项目部把施工组织设计分发给各方人员，以此作为技术交底指导施工。问题：
1.指出安全领导小组的不妥之处，改正并补充小组成员。2.根据背景材料，项目部还应设置哪些标牌？ 3.指出施工方案中的错误之处，并给出正确做法。
4.说明把施工组织设计直接作为技术交底做法的不妥之处并改正。
(二）
背景资料
某施工单位承建了 一项市政排水工程，基槽采用明挖法放坡开挖施工，宽度为6.5m, 开挖深度为5m。场地地下水位位于地表下lm，施工单位拟采用井点降水，井点的布置方 式和降深等示意图如下： 0.5m 沟槽平面示意图
沟槽剖面示意图
施工单位组织基槽开挖、管道安装和土方回填三个施工队流水作业，并划分了三个施 工段。根据合同工期要求绘制网络进度图如下：
施工网络进度图
问题：
1.指出降水井点布置的不妥之处？并写出正确的做法。2.降水深度是否妥当，如不妥，请改正。
3.背景网络进度图，有两处不合逻辑关系，请用虚线补充。4.根据网络进度图指出总工期和关键线路。
(三）
背景资料
某建设单位与A市政公司（简称A公司）签订了管涵总承包合同。管涵总长800m, A 公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了 5%的管理费。A公司和B公 司的承包合同约定：①出现争议后采用仲裁解决；②B公司发生安全事故后，应赔偿A公 司合同总额的0.5%作为补偿。B公司采用机械开挖基槽再施工管道的施工方法，施工期间A公司派驻现场安全员发 现某段基槽土层松软，有失稳危险，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度过短为由，决定在开挖基槽2m深后再支撑，并加快基 槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书。B公司以合同经双方自愿签订为由，诉讼至人 民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
问题：
201：
一、单项选择题G 1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？ 2.B公司在处理软弱土基槽违反规范中的什么规定？ 3.法院是否应该受理B公司的诉讼？为什么？ 4.该分包合同是否有效？请说明法律依据。
5.该分包合同是否应当继续履行？针对己完成工作量应当如何结算？
6.发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。
(四）
背景资料
某项目部承建华北地区某城市道路绿化工程，为全长2.5km,道路两侧栽植行道树，按照设计要求，行道树为深根系的国槐，胸径为12 ~ 15cm。
在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：国槐带土球移植，土球大小符合规范要求。项目部在苗木运来之前挖好了树 穴。树穴上大下小，上口後比下口径大15 ~ 20cm。树穴上口直径与土球直径接近，挖出的 表土和i巴土混合均匀后放置一边备用。
事件二：在挖树穴时发现，有3个树位处地表下0.6m处有页岩，针对出现的问题，项目部与建设方口头协议后，将此3棵树改为灌木型的常绿树。
事件三：为保证树木成活，项目部在树木定植后第三天开始连续浇水三天，每天一次，浇水三次之间，中耕一次。
事件四：施工完毕，项目部对栽植做了记录，作为验收资料。内容包括：土壤特性，气象情况，环境条件，种植位置，栽植后植物的生长情况，采取措施及栽植人工和栽植单 位与栽植者的姓名。
问题：
1.指出事件一中项目部的不妥之处，并改正。
2.分析事件二中项目部更改设计的原因，指出项目部和建设方口头协商做法的不妥 之处，并纠正。
3.指出事件三中的不妥之处，并改正。
4.事件四中项目部对栽植做的记录内容不全面，请补充。
I.D 2.A II.12.1
B
二、多项选择题(;
意，至少有1
21.ABCD
26.CDE
三案例题(爿 1.安全领导 正确做法 还应包括 生产管理人员。
2.还应设置 明施工牌，施工J
3.施工方案^(1)水泥稳
作初步稳定碾压，(2)基层Z 厚度和
高程，应采
4.不妥之切 始施工。
正确做法: 工计划和施: 交底双方签〗
1.不妥之处。点布置位置距基 正确做法：井点1 缘外1.0-1.5m划 位置不妥，正确(部再外延伸10-1
2.降水深度 大于0.5m,且地 而非直线。
3.在④一⑤，
第五篇：全国二级建造师执业资格考试试题
2011 全国二级建造师《建设工程施工管理》考试真题
一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不
属于乙设计院项目管理目标的是（）
A.项目投资目标
B.设计进度目标
C.施工质量目标
D.设计成本目标
2、某建设工程项目施工采用施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给
乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）工作指令。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工总承包管理企业
D.施工承包企业
3、采用项目结构图对建设工程鲜项目进行分解时，项目结构的分解应喻整个建设工程实施的部
署相结合，并与将采用的（）结合。
A．组织结构
B.工作流程
C.职能结构
D.合同结构
4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。
A.一个项目管理班子中各组成部分之间的逻辑关系
B.一个项目中各组成部分之间的组织关系
C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标任所填报的分数的各部分项工
程的综合单价中不包括（）
A.规费
B.利润
C.管理费
D.直接工程费
6.编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管
理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）
A.①②③
B.②①③
C.③①②
D.②③① 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）
A.业主方与项目参与方工作流程组织的任务是一致的B.工作流程组织的任务是编制组织结构图
C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双箭线表示工作间的逻辑关系
8.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206 号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程费的是（）
A.人工费
B.材料费
C.临时设施费
D.施工机械使用费
9.根据《建筑安装工程费用组成》（建标【2003】206 号），施工现场垂直运输机械操作司机的工
资属于建筑安装工程费用中的（）
A.人工费
B.施工机械使用费
C.现场管理费
D.企业管理费 10.某工程直接费为 315 万元，其中措施费为 15万元，间接费率为 8%，则间接费为（）万元。
A.12
B.24
C.25.2
D.26.4 11.关于施工定额的说法，正确的是（）。
A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额
B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额，施工机械台班消耗定额组成C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
D.施工定额由行业建设行政主管部门组织有一定水平的专家编制
12.关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。
A.周转性材料的消耗量是指材料每次的使用量
B.周转性材料的摊销量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C.周转性材料的摊销量供施工企业组织施工使用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关
13.已知某斗容量 1m3，机械台班产量为 476 m3，机械利用系数 0.85，则它在正常工作条件下，1h 纯工作时间内可以挖土约（）
A.47
B.51
C.56
D.70
14.施工企业组织生产，编制施工计划、签发任务书的依据是（）
A.施工预算
B.施工图预算
C.投标报价
D.项目经理责任成本
15.编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）确定。
A.施工准备工作计划
B.施工总平面图
C.施工总进度计划
D.主要技术经济指标
16.某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实
施过程中，首先应进行的工作是（）
A.确定目标控制的计划值
B.定期比较目标的计划值与实际值
C.分析比较结果，采取纠偏措施
D.收集目标的实际完成值
17.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项的施工质量，还包括（）
A.设计图纸的质量
B.采购的建筑材料质量
C.签订施工合同时业主的决策质量
D.编制监理规划的质量
18.下列各项管理权力中，属于施工项目经理权力的是（）
A.自行决定是否分包及选择分包企业
B.编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位
C.指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素
D.代表企业法人参加民事活动，形式企业法人的一切权力
19.项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）或其授权人与项目经理协商制定。
A.企业董事长
B.企业法定代表人
C.企业总经理
D.主管生产经营的副总经理
20.下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）
A.确定风险因素
B.分析风险发生的概率 C.分析风险损失量
D.提出风险预警
21.根据《建设工程质量管理案例》，未经（）签字的建筑材料不得在工程上使用。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
22.监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当（）
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
23、某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于
工程预付款数额时扣起„„”。已知合同总价 200 万元，工程预付款 24 万元，主材料费的比重为
60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。
A.24
B.120
C.160
D.176
24、某市拟建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在
调查研究和收集资料后，紧接着应进行的工作是（）。
A.进行进度计划系统的结构
B.进行项目结构分析
C.编制各级进度计划
D.确定工作编码
25、施工企业进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。
A.建设项目总进度目标 B.施工总进度计划 C.建安工程工期定额
D.施工承包合同
26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（）。
A.施工总进度方案
B.施工总进度规划
C.施工总进度计划
D.施工总进度目标
27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人
对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计单位
28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。
A.施工企业的旬生产计划
B.建设工程项目施工的月度施工计划
C.施工企业的月度生产计划
D.建设工程项目施工季度施工计划关于横道图特点的说法，正确的是（）。
A.横道图无法表达工作间的逻辑关系
B.可以确定横道图计划的关键工作和关键线路
C.只能用手工方式对横道图计划进行调整
D.横道图计划适用于打的进度计划系统
30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编 制形成。
A.人工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
31、施工成本计划的编制基础是（）。A.施工成本考核
B.施工成本预测
C.施工成本核算
D.目标成本确定
32、施工成本计划作为施工成本控制的知道文件，其内容包括（）。A.预定的具体成本目标和实现控制目标的措施
B.预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差
C.预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段
D.可能的工程变更和对变更的控制措施
33、施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（）的比较。
A.施工成本计划值与实际值
B.施工成本计划值与投标报价
C.成本实际值与投标报价
D.实际工程款支付与合同价
34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是 44 万元，实际成本
是 48 万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分 析方法是（）。
A.比较法
B.构成比率法
C.因素分析法
D.动态比率法
35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的 3%逐月扣
留。监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为 25 万元，经计量确认，施工单位第一个月完成 工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。
A.24.25
B.29.1
C.53.35
D.55
36、根据国际惯例，承包商自由设备的窝工费一般按（）计算。
A.台班折旧费
B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费
C.台版使用费
D.同类型设备的租金
37.根据《质量管理体系》（GB/TI9000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）
A.质量体系文件
B.质量手册
C.程序文件
D.质量计划
38、建筑工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施
A.项目经理
B.公司技术负责人
C.公司总工程师
D.项目技术负责人
39、建设工程施工项目竣工验收应由（）组织
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.质量监督机构
40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成 6000 万元的直接
经济损失，这一事故属于（）
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
41.某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进 行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
42.建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（）负责
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.设计单位
43.建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是（）
A 施工现象准备情况
B 检查施工现象计量器具
C 参加建设的各单位的质量行为
D 复核项目测量控制定位点
44.建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（）
A 建设单位安全管理的投入是否到位
B 施工企业安全管理和安全技术是否到位
C 监理单位对安全管理的重视程度
D 政府部门对项目施工安全监管是否到位
45.某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天）。则该计划的计划工期是（）天
A.20
B.21
C.23
D.25
46.在计算双代号网络计划的时间参数时，工作最早的开始时间应为其所有紧前工作（）
A 最早完成时间的最小值
B 最早完成时间的最大值
C 最迟完成时间的最小值
D 最迟完成时间的最大值
47.已知某建设工程网络计划中 A 工作的自由时差为 5 天，总时差为 7 天，监理工程师在检查施
工进度时只有该工作实际进度拖延，且影响总工期 3 天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天
A.3
B.5
C.8
D.10
48.相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（）的特点
A一次性
B流动性
C单件性
D 预约性
49.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）
A 施工企业质量的管理制度
B 施工现场得安全防护措施
C 施工现场的交通运输和道路条件
D 不可抗力对施工质量的影响
50.建设工程项目质量管理的 PDCA 循环工作原理中，“C”是指（）
A计划
B实施
C检查
D处理
51.下列合同结构图表示的是（）模式。
A．施工平行发包
B.施工总承包
C.设计—建造—管理
D.联合体承包
52.关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）
A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织和管理
C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工
53.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（）负责。
A.地质勘察单位
B.发包人
C.承包人
D.监理人
54.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）,某工程承包人租赁一台
起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。
A.工程承包人办理并支付保险费用
B.劳务分包人办理并支付保险费用
C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
55.建筑材料采购合同中约定供货方负责送货，交货日期应以（）为准。
A.供货方发货戳记的日期
B.采购方收获戳记的日期
C.合同约定的提货日期
D.承运单位签发的日期
56.下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（）
A.安全生产责任制度
B.安全生产奖惩制度
C.安全生产值班制度
D.安全生产检查制度
57.对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（）。
A.国务院技术监督管理部门
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院劳动和社会保障部门
D.国务院安全生产监督管理部门
58.施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事故频率控制目标通常在
（）以内。
A.6‰
B.8‰
C.10‰
D.12‰ 59.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2 人死亡的生产安全事故属于（）。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故
D.一般事故
60.某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部分应依法对其处以（）万元的罚款。
A.10~30
B.30~50
C.50~100
D.100~500 61.关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（）。
A.施工现场用餐人数在 50 人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池
B.施工现场外围设置的围挡不得低于 1.5m C.一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工
D.在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青
62.施工现场混泥土搅拌车清洗产生的污水，应（）
A.有组织地直接排入市政污水管网
B.经一次沉淀后排入市政排水管网
C.分散直接排入市政污水管网
D.经二次沉淀后排入市政排水管网
63.某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原
合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则该工程价款结算应以（）为准
A 签订的合同总价 B 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D 双方重新协商确定的单价和工程量
64.关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（）
A 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本回固定费合同
B 报酬总额随工程成本的加大而增加
C 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
D 通常在非代理型 CM 模式的合同中采用
65.对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（）
A 设计单位
B 建设单位
C 施工总承包企业
D 监理单位
66.根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（）
A 目前市场上同工种人工的日工资单价
B 承包商提出的计日工单价
C 列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价
D 列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价
67.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后 28 天内
发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）
A真实性
B实效性
C关联性
D 有效性
68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持
续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）
A 索赔意向通知
B 中间索赔依据
C 中间索赔报告
D 索赔声明
69.项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见
及验收结论，并签字盖章。
A．施工企业施工员
B.专业监理工程师
C.项目专业负责人
D.建设单位参加验收的人员
70.关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。
A.工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理，立卷后及时移交建设单位
B.由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
C.施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
D.工程文件可采用纯蓝墨水书写
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
71.下列项目管理工作中，属于施工方项目管路任务的有（）。
A．施工质量控制
B.施工成本控制
C．施工进度控制
D.分包单位人员管理
E.施工安全管理 72.关于施工管理职能分工的说法，正确的有（）。
A．管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担
C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
E.管理职能分工表只反映项目经理和项目技术负责人的工作任务
73.分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（）。
A.建设项目的工程概况
B.施工方法的选择
C.施工机械的选择
D.劳动力需求量计划
E．安全施工措施
74.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006），施工企业项目经理在承担项目施工管
理过程中，应具有的权限有（）。
A.参与项目招标，投标和合同签订
B.制定内部计酬方法
C.参与组建项目经理部
D.选择监理单位
E.选择分包人
75.下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（）。
A.尽量减少因安排不当引起的机械闲置
B.加强机械的现场调度，避免窝工
C.尽量选侧新开发的新型机械设备
D．加强机械的维修保养
E.做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合
76.建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。
A.经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收
B.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和
使用功能的检验批，可予以验收
D 经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍然满足安全使用要求，可按技术
处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理人不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
77.某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（）
A.①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
B.①-②-③--⑦-⑨-⑩
C.①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
D.①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E.①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（）
A、承包商管理人员的能力
B、工程设计文件
C、工程施工方案
D、合同风险
E、工程机械
79、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206 号），下列应计入建筑安装工程材料费 的有（）
A、材料原价
B、材料的运输损耗费 C、库存材料盘亏
D、材料运杂费
E、新型材料试验费
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206 号），下列应计入建筑安装工程间接费 的有（）
A、工程排污费
B、危险作业意外伤害保险
C、社会保障费
D、环境保护费
E、材料二次搬运费
81、采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价
时，不得作为竞争性费用的有（）
A、垂直运输费
B、安全文明施工费
C、分部分项工程费
D、规费
E、税金
82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）
A、材料供应不及时造成的停工时间
B、施工组织混乱造成的停工时间
C、由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间
D、工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间
E、工人违背劳动纪律损失的时间
83、下列某大跨度体育场项目锯结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）
A、确定项目管理班子的任务和职能分工
B、分析钢结构吊装作业的成本目标
C、修订钢结构吊装施工合同条款
D、提出多个钢结构吊装方案
E、改变吊装用的施工机械
84、施工安全技术交底要求做好“四口”“五临边”的防护设施，其中“四口”指（）
A、通道口
B、工地出入口
C、楼梯口
D、电梯井口
E、预留洞口 85、《职业健康安全管理体系—规范》（GB/T28001-2001）的构成要素有（）
A、策划
B、持续改进
C、实施与运行
D、检查和纠正措施
E、管理评审
86、与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有（）
A、业主的合同管理工作量大大减小
B、业主的组织和协调工作量大大减小
C、业主的投资控制难度大
D、建设周期可能比较长，不利于进度控制
E、合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义
87、承包人提交竣工验收申请报告的条件包括（）
A、合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
B、发包人已支付竣工结算价款
C、已按合同要求备齐了符合要求的竣工浆料
D、竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E、监理人已经出具质量评估报告
88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,关于分包人责任和义务 的说法，正确的有（）A、分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任
B、未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任
C、分包人可拒绝承包人根据分包合同发出的指令
D、完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用
E、工程未交付承包人前，负责已完分包工程的成品保户工作
89、关于总价合同的说法，正确的有（）
A、采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险
B、发包人能更容易、更有把握地对项目进行控制
C、固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程
D、在固定总价合同中，承包人承担的工程量风险主要是人工费上涨
E、由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整
90.施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（）
A.进度计划的编制说明
B.实际工程进度与计划进度的比较
C.进度计划在实施工程中存在的问题及其原因分析
D.进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况
E.进度的预测
91.施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目前有利的技术，包括（）
A.施工人员
B 施工技术
C.施工方法
D.施工机械
E.信息处理技术
92.施工质量影响因素主要由“4 MIE”，其中 “4MIE”是指（）
A.人
B.机械
C.方法
D.环境
E.材料
93.根据《建筑工程质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（A.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.单位（子单位）工程所含有分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求
94.建筑工程施工事故调查报告的主要内容应该包括（）
A.工程概况、事故概况
B.质量事故的处理依据
C.事故调查中的有关数据、资料
D．事故处理的建议方案
E.事故处理的初步结论
95.关于施工安全管理任务的说法，正确的有（）
A．施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容
B．施工班组应设置兼职的安全员
C、施工管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象
D、创建安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一
E 所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施
2011 全国二级建造师《建设工程施工管理》考试答案
1-10 C C D C A B C C B D
11-20 B B B A C D B C B A 21-30 B A C B D C A B C D
31-40 B A A C C A A D C C 41-50 C A C B C B D B A C
51-60 A D B A B D B A D D 61-70 C D B A C C D C B C 71-75 ABCE BCD BCE ABC ABDE 76-80 ABCD ABE BCE ABD ABC 81-85 BDE CD DE ACDE ACDE 86-90 ABD AC BE ABE BCDE 91-95 CD
ABCE ABCD ACD AB
想得到更多二级建造师考试试题，可以联系扣扣： 1719122319，或者加入建造师交流群：227310047，资料免费索取。
点击咨询 