第一篇：内部全真密押预测考点-执业资格考试-2011年全国一级建造师《专业工程管理与实务 (水利水电工程)》(七)
内部全真密押预测考点－全国执业资格考试－2011年全国一级建造师《专业工程管理与实务(水利水电工
程)》
（七）单项选择题
1、堤防护岸工程中，坡面位于沟岸、河岸，下部可能遭受水流冲刷冲击力强的防护地段，宜采用()。
答案()
A、干砌石护坡
B、灌砌石护坡
C、浆砌石护坡
D、预制混凝土板护坡
2、监理单位应当代表()对施工过程中的安全生产情况进行监督检查。
答案()
A、勘测单位
B、设计单位
C、施工单位
D、项目法人
3、对工程造成延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的水利工程质量事故是()。
答案()
A、重大事故
B、较大事故
C、一般事故
D、质量缺陷
4、作用于坝体各计算截面上的扬压力，因坝身排水管幕有降低渗压作用，《水工建筑物荷载设计规范》(DL 5077--1997)建议在排水幕处折减系数03=()。
答案()
A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4
5、采用单点法进行灌浆前简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的()。
答案()
A、6%
B、7%
C、5%
D、10%
6、工程设计有重大修改的，项目法人(建设单位)报()批准。
答案()
A、原审批机关
B、所在地主管部门
C、上级主管部门
D、省级以上主管部门
7、混凝土的粗骨料粒径大于()mm。
答案()
A、3
B、5
C、6
D、8
8、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，()应当对招标公告的真实性负责。
答案()
A、招标人
B、行政监督
C、监察人
D、发布招标公告的网站
9、硬基是由()构成的地基。
答案()
A、砂砾石
B、砂卵石
C、岩石
D、粉细砂
10、水利工程建设项目质量监督期为()。
答案()
A、工程开工至工程完工
B、工程开工至工程竣工验收
C、从办理质量监督手续至交付使用
D、从工程建设准备至工程竣工验收
11、除有特殊要求外，设计单位()指定生产厂、供应商。
答案()
A、不得
B、可以
C、根据业主要求
D、根据监理单位要求
12、《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》，自()起实施。
答案()
A、2004年6月3日
B、2002年6月3日
C、2003年6月3日
D、2005年6月3日
13、《水法》规定水资源属于国家所有，水资源的所有权由()代表国家行使。
答案()
A、县以上水行政主管部门
B、水利部
C、流域管理机构
D、国务院
14、<水库工程管理设计规范>(SL 106—96)规定，平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为()。
答案()
A、不少于50m
B、不少于100m
C、不少于150m
D、不少于200m
15、在面板堆石坝堆石体的填筑工艺中，进占法的主要优点是()。
答案()
A、轮胎磨损轻
B、摊平工作量小
C、施工速度慢
D、物料分离严重
16、某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，直接工程费为Ⅰ，直接费为Ⅱ，间接费为Ⅲ，已知企业利润的费率为χ，则企业利润为()。
答案()
A、Ⅰ×χ
B、(Ⅰ+Ⅲ)×χ
C、(Ⅱ+Ⅲ)×χ
D、(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×χ
17、根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD 267—88)，在机电安装过程中，机械如在220kV高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的垂直距离不得小于()。
答案()
A、4m
B、5m
C、6m
D、7m
18、招投标工程量汁算中，土方施工中体积大于()孤石开挖应按石方开挖计量。
答案()
A、0.5m3
B、0.6m3
C、0.7m3
D、0.8m3
19、项目法人应在项目完建后规定的期限内完成竣工财务决算的编制工作，正常情况下小型项目的规定期限为()。
答案()
A、1个月
B、3个月
C、4个月
D、6个月
20、水工建筑物地基可分为软基和()。
答案()
A、砂砾石地基
B、软土地基
C、岩基
D、淤泥
一级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷2
21、在泥浆的输送中，远程输泥主要由()完成。
答案()
A、泥泵
B、水泵
C、接力泵站
D、压力泵
22、<水法>规定水资源属于国家所有，水资源的所有权由()代表国家行使。
答案()
A、县以上水行政主管部门
B、水利部
C、流域管理机构
D、国务院
23、碾压土石坝坝面作业保证压实质量的关键要求是()。
答案()
A、铺料均匀
B、按设计厚度铺料子整
C、铺料宜平行坝轴线进行
D、采用推土机散料子土
24、流域机构是水利部的()。
答案()
A、派出机构
B、下属机构
C、地方机构
D、管理部门
25、以下属于水工建筑物偶然作用荷载的是()。
答案()
A、地震作用荷载
B、地应力
C、静水压力
D、预应力
26、坝前某一特征水位水平面以下的水库容积，称为()。
答案()
A、总库容
B、死库容
C、防洪库容
D、静库容
27、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，大型机组分别运至工地后的拼装费用应包括在()内。
答案()
A、安装费
B、运杂费
C、设备原价
D、以上都不是
28、施工单位应当依法取得()后，方可从事水利了程施工活动。
答案()
A、施工许可证
B、施工监理证
C、工程付款
D、安全生产许可证
29、具有足够的强度、整体性、均一性、()，耐久性是各类水工建筑物对地基基础的基本要求。
答案()
A、稳定性
B、抗渗性
C、抗冻性
D、可塑性
30、水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为()。
答案()
A、防洪限制水位
B、设计洪水位
C、正常高水位
D、防洪高水位
31、根据<水利水电建筑安装安全技术工作规程>(SD 267—88)，在110kV带电体附近进行高处作业时，工作人员的活动范围距带电体的最小安全距离为()。
答案()
A、1.0m
B、1.5m
C、2.0m
D、2.5m
32、高处作业时，拴安全带的安全绳，不得过长，一般不应超过()m。
答案()
A、3
B、4
C、5
D、6
33、高土石坝一般要用()计算坝体坝基及岸坡接头在填土自重及其他荷载作用下的填土应力应变，为坝体稳定分析和与土坝连接建筑物设计提供依据。
答案()
A、材料力学法
B、有限单元法
C、理论力学法
D、弹性力学法
34、工程地质测绘与调查一般在()勘察阶段进行。
答案()
A、规划
B、可行性研究
C、可行性研究或初步设计
D、技施设计
35、水利工程质量检测人员应具有()颁发的“水利工程质量检测员证”岗位证书。
答案()
A、省级以上水行政主管部门或流域机构
B、当地水行政主管部门
C、流域机构
D、水利部
36、水利工程质量事故分类中，对工程寿命有影响的事故是()。
答案()
A、重大事故和较大事故
B、重大事故和特大事故
C、重大事故、较大事故和特大事故
D、重大事故、较大事故和特大事故、一般事故
37、钢筋接头配置在同一截面的允许百分率，机械连接接头在受拉区不宜超过()。
答案()
A、30%
B、50%
C、60%
D、80%
38、水电工程验收委员会主任委员裁决意见有()以上委员反对，应由验收委员会报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。
答案()
A、1/3
B、2/3
C、2个
D、半数
39、根据《建筑企业资质等级标准》(建建[2001]82号)，水利水电工程施工专业承包企业资质等级分为()。
答案()
A、甲级、乙级、丙级
B、一级、二级、三级
C、特级、一级、二级、三级
D、特级、甲级、乙级、丙级
40、水电建设工程施工安全管理工作贯彻的原则是()。
答案()
A、安全第一、预防为主
B、安全生产、人人有责
C、质量第一、预防为主
D、安全第一、人有有责 一级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷3
41、对于混凝土重力坝溢流面高程放样的精度，一般应()。
答案()
A、与平面位置放样的精度相一致
B、大于平面位置放样的精度
C、小于平面位置放样的精度
D、要求较低，主要防止粗差的发生
42、某围堰保护对象为有特殊要求的l级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0.8亿m3，则该围堰属于()级导流建筑物。
答案()
A、2
B、3
C、4
D、5
43、工程质量监督权限不含()。
答案()
A、核查设计单位资质
B、调阅施工记录
C、处罚施工单位违反质量的行为
D、提请有关部门奖励先进质量管理个人
44、接引至移动式、手提式电动机械的零线必须用()。
答案()
A、软沿线
B、软铝线
C、软铁线
D、软铜线
45、某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁四家潜在投标人购买了资格预审文件，经审查，乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审;在规定时间内乙向招标人书面提出了在阅读招标文件和现场踏勘中的疑问，招标人确认后应在规定时间内将招标文件的答疑以书面形式发给()。
答案()
A、甲
B、乙
C、乙、丙、丁
D、甲、乙、丙、丁
46、《河道管理条例》规定，堤防上已修建的涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑物及设施，()应当定期检查，对不符合工程安全要求的，限期改建。
答案()
A、流域管理机构
B、水行政主管部门
C、河道主管机关
D、建筑物管理单位
47、根据<水利水电建筑安装安全技术工作规程>(SD 267—88)，对接触粉尘、毒物浓度比较高的工人，应每隔()个月检查一次。
答案()
A、2～3
B、3～4
C、4～5
D、6～12
48、机动车辆在施工区域行驶，洞内时速和在险坡段的时速分别不得超过()km/h。
答案()
A、12，6
B、10，5
C、8，3
D、6，2
49、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得()的同意。
答案()
A、招标人
B、行政监督
C、监察人
D、公证机构
50、同一液体在同一管道中流动，当流速较小，各流层的液体质点有条不紊地运动，互不混掺，该流动型态为()。
答案()
A、均匀流
B、渐变流
C、紊流
D、层流 多项选择题
1、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，现场管理费包括()等。
答案()
A、现场管理人员的工资
B、办公费
C、差旅交通费
D、固定资产购置费
E、保险费
2、根据《评标专家和评标专家库管理暂行办法》(国家发展计划委员会令第29号)，评标专家负有的义务包括()等。
答案()
A、如存在符合相关法律法规规定的回避情况，应主动提出
B、严格遵守评标工作纪律
C、向部分或全部未中标人解释其未中标的原因
D、客观公正地进行评标
E、协助、配合有关行政监督部门的监督，检查
3、事故调查处理应当()。
答案()
A、可以只抓重点
B、只追究直接责任人的责任
C、遵循“实事求是、尊重科学”的原则
D、及时、正确的查清事故原因、事故性质和责任
E、认真查处，坚持事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则
4、根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD 267—88)，下列关于爆破器材运输的说法正确的是()。
答案()
A、禁止用翻斗车运输爆破器材
B、禁止用自卸汽车运输爆破器材
C、可以用翻斗车运输爆破器材
D、可以用自卸汽车运输爆破器材
E、运输过程中车厢船底应加软垫
5、露天土石方开挖机械主要有()等。
答案()
A、正向挖掘机
B、拉铲
C、铲运机
D、回转钻机
E、装载机
6、水泵选型基本原则是()。
答案()
A、水泵应在高效范围内运行
B、必须根据生产的需要满足流量和扬程(或压力)的要求
C、工程投资较少
D、在各种工况下水泵机组能正常安全运行
E、便于安装、维修和运行管理
7、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL 62—94)，下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有()。
答案()
A、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆
B、3级水工建筑物基岩帷幕灌浆
C、地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆
D、地质条件复杂地区的3级水工建筑物基岩固结灌浆
E、地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆
8、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，招标前，招标人按项目管理权限向水行政主管部门提交招标报告备案，报告具体内容应当包括()等。
答案()
A、招标已具备的条件
B、招标方式
C、分标方案
D、招标计划安排
E、评标委员会专家名单
9、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，水电工程独立费用中的其他税费包括()等。
答案()
A、工程建设质量监督费
B、森林植被恢复费
C、工程保险费
D、项目技术经济评审费
E、定额编制管理费
10、水工建筑物中的坝体按构造分类，可分为()。
答案()
A、重力坝
B、拱坝
C、支墩坝
D、重力拱坝
E、土石坝
11、在防洪工程设施保护范围内，禁止进行()。
答案()
A、爆破
B、打井
C、捕鱼
D、取土
E、采石
12、根据《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》，下列关于项目法人指定分包的程序说法正确的是()。
答案()
A、当项目法人需将某专项工程分包并通过优选指定分包单位时，应将拟分包工程的工作内容和工程量以及指定分包单位的资质和其他情况通知承包单位
B、承包单位与项目法人按“由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对项目法人负责，承包单位不对此承担责任”的原则签订协议
C、承包单位与项目法人按“由指定分包单位造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包单位直接对项目法人负责，承包单位按职责划分承担责任”的原则签订协议
D、分包单位与承包单位和项目法人同时签订分包合同
E、由项目法人协调，承包单位与分包单位签订分包合同
13、对项目建设管理的稽察内容主要包括()。
答案()
A、项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理实施情况
B、初步设计审批，可研报告审批，前期施丁准备情况
C、勘测设计单位质量保证体系，设计深度和质量，设计变更，现场设计服务情况
D、工程进度、形象面貌和实物工程量完成情况
E、设计、监理、施工、设备材料供应等有关单位资质和人员资格等情况
14、水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括()。
答案()
A、组织措施
B、安全措施
C、技术措施
D、经济措施
E、合同措施
15、均质土坝最常用的土料是()，要求其应具有一定的抗渗性和强度。
答案()
A、砂质黏土
B、黏土
C、细砂
D、砂砾石
E、壤土
16、水路运输爆破器材时，必须遵守的规定有()。
答案()
A、雾天必须停航
B、停泊地点距岸上建筑物不得小于300m
C、船头船尾设有警示牌，夜间用红灯
D、要有足够的消防器材
E、禁止用木筏运输
17、水利水电工程验收按照验收的性质，可分为()。
答案()
A、投入使用验收
B、单位工程验收
C、完工验收
D、竣工验收
E、阶段验收
18、耙吸式挖泥船的施工方法依泥浆处理方式的不同可分为()。
答案()
A、装舱法
B、旁通法
C、吹填法
D、链斗法
E、锚缆定位横挖法
19、关于土石坝料场时间规划，正确的说法是()。
答案()
A、上坝强度高时用近料场，低时用较远的料场
B、近料和上游易淹的料场应先用
C、远料和下游不易淹的料场先用
D、含水量高的料场雨季用
E、含水量低的料场雨季用
20、根据大坝的结构特点和设计要求，为达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的，应进行()的计算。
答案()
A、确定渗透压力
B、确定渗透坡降
C、坝体总沉降
D、确定渗流量
E、对土石坝还应确定浸润线的位置
21、国家对水土保持工作实行预防为主，全面规划，()的方针。
答案()
A、综合防治
B、因地制宜
C、加强管理
D、注重效益
E、以点代面
22、根据《水利建筑工程预算定额》，一般土方开挖定额适用于()。
答案()
A、一般明挖土方工程
B、上口宽超过16m的渠道
C、上口宽超过10m的渠道
D、上口面积大于80m2柱坑土方工程
E、上口面积大于60m2柱坑土方工程
23、项目后评价主要内容包括()。
答案()
A、影响评价
B、经济效益评价
C、项目投资评价
D、过程评价
E、项目法人评价
24、水利工程建设监理单位的资质包括以下哪些专业()。
答案()
A、水利水电
B、水土保持
C、工程移民
D、环境保护
E、工程咨询
25、主体工程开工的必要条件包括()。
答案()
A、施工承包商已确定
B、年度建设资金已落实
C、征地、移民工作已经完成 D、物资供应商已确定
E、施工图满足主体工程全面施工要求
第二篇：内部全真密押预测考点-全国执业资格考试-2011年全国一级建造师《建设工程项目管理》考题预测(七)
内部全真密押预测考点－全国执业资格考试－2011年全国一级建造师《建设工程项目管理》考题预测
（七）一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足()的质量总目标而展开。A.规范规定 B.业主要求
C.参建方各自确定 D.质量监督机构提出 答案：B 解析：建设工程项目质量控制，在不同阶段，项目干系人均应围绕着致力于满足业主要求的质量目标而展开。
2.建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和()A.设计与施工单位间的责任划分 B.质量管理的资源配置 C.组织内部职能分工 D.质量控制协调制度 答案：C 解析：一般说静态界面根据法律法规、合同条件、组织内部职能分工来确定。3.关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是()A.项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理 B.项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标 C.项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构 D.项目质量控制系统是一次性的质量工作系统 答案：D 解析：项目质量控制系统是一次性的质量工作系统，并非永久性的。
4.某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为()万元。A.56 B.56.35 C.57 D.56.75 答案：D 解析：本知识点在新大纲中已调进《建设工程经济》。由调值公式可得：50×15%×10%+50×60%×20%=6.75万元，所以该项目结算工程款为50+6.75=56.75万元。5.施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。A.投标截止
B.发出中标通知书
C.施工承包合同签订 D.工程开工 答案：D 解析：履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或保修期满之日。6.根据国发［2003］5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由()决定。A.建筑业企业
B.建设行政主管部门 C.项目业主 D.项目监理单位 答案：A 解析：取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。7.对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的()A.业主 B.设计单位 C.主管部门 D.施工单位 答案：A 解析：对一个建筑工程而言，业主往往是建筑工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然就是项目信息门户的主持者。
8.双代号时标网络计划中，波形线表示工作的()A.总时差 B.相干时差 C.工作时间 D.自由时差 答案：D 解析：时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。
9.在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力()A.适中，符合要求 B.偏大，不经济 C.偏小，需要整改
D.处于临界状态，应采取措施 答案：B 解析：通过分布位置观察分析，可以得出答案为B。
10.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是()A.对环境保护和安全设施的设计提出建议 B.办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C.对生产安全事故的防范提出指导意见
D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 答案：B 解析：在建设工程项目决策阶段，建设单位按照有关建设工程的法律法规和强制性标准的要
求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。11.施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是()A.②-③-④-①-⑤ B.②-④-①-③-⑤ C.④-②-①-③-⑤ D.④-②-③-①-⑤ 答案：C 解析：施工安全控制程序即C的顺序。
13.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是()A.工程变更 B.工程暂停 C.材料价格上涨 D.工期延期 答案：A 解析：一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术错误，业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。
14.下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动是()A.制定实现质量目标的行动方案 B.明确项目质量目标
C.专职质检员检查产品质量 D.行动方案的部署和交底 答案：D 解析：为保证工程质量的产出或形成过程能够达到预期的结果，在各项质量活动实施前，要根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底。15.安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是()A.企业上级主管部门 B.企业技术研发部门 C.安全生产监督部门 D.劳动行政主管部门 答案：D 解析：施工调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能达到一致意见时，劳动部门有权提出结论性意见。
16.施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员()A.参与起草合同条款
B.参与合同谈判和合同签订 C.研究分析合同中的不妥之处
D.学习合同的主要内容和合同分析结果 答案：D 解析：通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序等。
17.建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是()
A.确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准 B.确定施工质量达到优良标准
C.确保工程施工质量不出现质量缺陷 D.确保施工活动的正常进行 答案：A 解析：建设单位在施工阶段通过对施工全过程、全面的质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准。
18.政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是()A.对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测 B.对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督
C.对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 D.对影响结构安全的工程实体质量进行检测 答案：B 解析：本题主要考查建设项目质量政府监督的内容。19.某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，这种工程质量统计方法是()A.排列图法 B.因果分析图法 C.控制图法 D.直方图法 答案：B 解析：因果分析法的基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其最主要原因。
20.施工项目的安全检查应由()组织，定期进行。A.项目技术负责人 B.项目经理 C.专职安全员
D.企业安全生产部门 答案：B 解析：施工项目的安全检查应由项目经理组织，定期进行。
21.运用动态控制原理进行建设过程项目投资控制，首先进行的工作是()A.分析投资构成，确定投资控制的重点 B.分析并确定影响投资控制的因素
C.进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D.收集经验数据，为投资控制提供参考值 答案：C 解析：运用动态控制原理控制投资首先要对项目投资目标逐层分解。22.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为()A.持续改进 B.管理评审 C.系统评审 D.内部审核 答案：D
解析：内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价。
23.建设过程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()A.负责项目的征地拆迁 B.进行并负责工程设计 C.编制项目可行性研究报告 D.办理项目规划许可证 答案：B 解析：在建设工程项目总承包模式中，项目总承包单位的工作范围除了全部的工程施工任务外，还包括设计任务和物资采购任务。24.项目人力资源管理的目的是()A.调动项目参与人的积极性 B.建立广泛的人际关系 C.招聘或解聘员工
D.对项目参与人员进行绩效考核 答案：A 解析：项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。
25.建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()A.反馈机制 B.持续改进机制 C.动力机制 D.约束机制 答案：C 解析：进行机制是质量控制系统的生命，是质量控制系统运行的核心机制。
26.某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元，当实际工程量超过估计工程量10%，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为()万元。A.585 B.600 C.591 D.525 答案：C 解析：本知识点在新大纲中已调进《建设工程经济》。合同约定范围内的工程款：1.2×(1+10%)×400=528万元。超过10%后部分工程量地工程款为：(1.5-1.2×1.1)×350=63万元。则总的工程款为：528+63=591万元。
27.当关键线路的实际速度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工种中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。A.资源强度小或费用低 B.资源强度小且持续时间短 C.资源强度大或持续时间短 D.资源强度大且费用高 答案：A 解析：在选择缩短持续时间的关键工作中，可以缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工
作等。
28.预付款担保的主要作用是()A.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 B.确保工程费用及时支付到位
C.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 D.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 答案：C 解析：预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。
29.根据《职业健康安全管理体系——规范》，确保组织的职业健康安全管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是()A.运行控制 B.目标 C.文件
D.协商和沟通 答案：C 解析：文件可以确保组织的职业健康安全管理体系得到充分理解并有效运行。30.关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是()A.涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点 B.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督 C.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任 D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段 答案：A 解析：对建设工程项目结构主要部位除了常规检查外，还要在分部工程验收时，要求建设单位将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。31.在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求()A.终止承包人合同 B.承包人调换有关人员 C.业主撤换有关人员 D.暂停施工 答案：B 解析：在监理过程中如发现工程承包人的人员工作不力，监理结构有权要求承包人调换有关人员。
32.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是()A.编制进度控制工作流程 B.实行班组内部承包制 C.用大模板代替小钢模 D.重视计算机软件的应用 答案：C 解析：建设工程项目进度控制的技术措施涉及对现实进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。
33.施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和()的审查。A.建设行政主管部门 B.项目经理部
C.业主方
D.项目监理机构 答案：D 解析：施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照工程施工管理程序进行审批，包括施工企业内部的审批和项目监理机构的审查。
34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由()提出，经确认后作为结算的依据。A.设计人 B.发包人 C.承包人 D.监理人 答案：C 解析：本题知识点在新大纲中已调进《建设工程经济》。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，若合同中没有适应或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。
35.对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是()A.论证进度目标是否合理 B.制定进度控制措施
C.论证进度目标实现的经济性 D.确定调整进度目标的方法 答案：A 解析：在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)1.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有()A.建筑登高架设作业 B.钢筋焊接作业 C.卫生洁具安装作业 D.起重机械操作作业 E.建筑外墙抹灰作业 答案：A^B^D^ 解析：特种作业人员有：电工作业；锅炉司炉；压力容器操作；起重机械操作；爆破作业；金属焊接（气割）作业；煤矿井下瓦斯检验；机动车辆驾驶；机动船舶驾驶和轮机操作；建筑登高架设作业；其他符合特种作业基本定义的作业。
2.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有()等。A.建设行政主管部门 B.幕墙设计单位 C.设备安装单位 D.建设单位
E.幕墙玻璃供应商 答案：A^B^D^
解析：本题主要考查施工承包合同的内容。3.工程项目施工成本控制的依据有()A.工程造价 B.施工组织设计 C.工程承包合同 D.进度报告 E.工程变更 答案：B^C^D^E^ 解析：施工成本控制的依据包括：工程承包合同、施工成本计划、进步报告、工程变更等。4.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择()A.缩短持续时间而不影响质量和安全的工作 B.有多项紧前工作的工作 C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作 E.单位时间消耗资源量大的工作 答案：A^C^D^ 解析：选择缩短持续时间的关键工作时，宜：缩短持续时间而不影响质量和安全的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作等。
5.根据《建设项目工程总承包管理规范》，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有()A.办理项目资料归档 B.进行竣工决算
C.对项目人员进行考核评价 D.办理管理权移交 E.解散项目部 答案：A^C^E^ 解析：项目管理收尾：办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部。
6.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有()A.关键线路上相邻工作的时间间隔为零 B.关键线路上各工作持续时间之和最长 C.关键线路可能有多条
D.关键工作的总时差一定为零
E.关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间 答案：B^C^ 解析：一个网络计划可能有一条或几条关键路线；当计划工期等于计算工期时，工作的总时差可能为零；关键线路上总的工作持续时间最长；在搭接网络计划中，关键线路上相邻工作的时间间隔为零；关键工作的最早开始时间只有在总时差为零时才等于最迟开始时间。7.质量手册是规定建筑业企业建立质量管理体系的文件，其内容包括()A.质量手册的发行数量 B.企业的质量方针和目标 C.体系基本控制程序 D.管理标准和规章制度
E.质量手册的评审、修改和控制的管理办法 答案：B^C^E^ 解析：质量手册内容有：企业的质量方针、质量目标；组织机构及质量职责；体系要素或基本控制程序；质量手册的评审、修改和控制的管理办法。
8.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有()A.主控项目经抽样检验合格 B.一般项目经抽样检验合格 C.具有完整的施工操作依据
D.具有总监理工程师的现场验收证明 E.具有完全的质量检查记录 答案：A^B^C^E^ 解析：检验批质量验收合格应符合下列规定：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录等。
9.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有()A.调整施工进度计划
B.调整投资控制的方法和手段 C.应用价值工程的方法 D.制定节约投资的奖励措施 E.优化施工方法 答案：B^C^E^ 解析：项目投资发现偏差，纠偏措施有：采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制定节约投资的奖励措施、调整或修改设计优化施工方法等。10.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括()A.索赔证据 B.索赔事件总述 C.索赔合理性论述 D.索赔要求计算书 E.索赔意向通知 答案：A^B^C^D^ 解析：索赔文件的主要内容有：总述部分，论证部分，索赔款项计算部分，论据部分等。
第三篇：内部全真密押预测考点-全国执业资格考试-全国一级建造师《建设工程项目管理》考题预测(八)
内部全真密押预测考点－全国执业资格考试－2011年全国一级建造师《建设工程项目管理》考题预测
（八）一、单项选择题（每题1分共计70分）
1.()是建设工程项目生产过程的总集成者—人力资源、物质资源和知识的集成，也是建设工程项目生产过程的总组织者。A.业主方B.设计方C.施工方D.监理方 2.根据组织论的观点，()组织结构的每一个工作部门的指令源都是唯一的。A.职能B.线性C.矩阵D.直线职能 3.施工企业项目经理Custom Signs承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责不包括()。A.贯彻有关法律、法规和政策B.执行有关技术规范和标准 C.指挥工程项目建没的生产经营活动D.实现安全，文明生产，努力提高经济效益 4.《中华人民共和国建筑法》提倡对建设工程实行总承包，禁止将建筑工程()发包。A.直接B.平行C.转移D.肢解 5.项目采购模式中的()Custom Signs我国石油和石化等工业建设项目中得到了成功的应用。A.设计联合体B.施工联合体C.设计施工总承包D.设计采购施工总承包 6.()Custom Signs工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工进行全面管理。A.业主B.承包方C.监理工程师D.项目经理 7.Custom Signs应用动态控制原理控制建设厂程项目目标时，调整项目管理班子人员属于()措施。A.组织B.合同C.经济D.技术 8.国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用()的方式。A.项目构造描述B.项目功能描述C.项目设计描述D.项目价值描述 9.用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式不包括()。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与上期实际指标对比 C.本期实际指标与拟完成指标对比D.与本行业平均水平对比 10.施工企业项目经理应履行的职责是()。A.执行企业的各项管理制度B.加强团队建设C.调配进入工程项目的生产要素D.进行合理的经济分配 11.工程监理人员认为工程()，有权要求建筑施工企业改正。A.施工不符合工程设计要求的B.设计不符合建筑工程质量标准的 C.设计不符合合同约定的质量要求的D.施工不符合工期预测的 12.事故防范措施和计划的落实与否，按建设工程项目的风险分类应属于()。A.经济与管理风险B.技术风险C.工程环境风险D.组织风险 13.应用动态控制原理进行建设工程项目目标控制时，产生的纠偏可采取多种纠偏措施，下列纠偏措施中不属于管理措施的是()。A.调整管理职能分工B.采取限额设计的方法C.采用价值工程的方法D.强化合同管理 14.施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是()。A.施工成本分析的实质是Custom Signs施工之前对成本进行估算
B.施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D.施工成本分析应贯穿于施丁成本管理的全过程 15.按子项目组成编制的施工成本计划，首先要把项目总施工成本分解到()和单位工程中去。A.分部工程B.分项工程C.检验批D.单项工程 16.当承包商Custom Signs施工中遇到现场施工条件与招标文件中描述的现场条件有很大差异时，承包商()。A.只能提出工程单价变更B.只能提出施工进度变更 C.不能提出工程变更D.可提出工程单价变更和施工进度变更 17.工程变更发生后，()应Custom Signs商定或确定适宜费率或价格前，确定用于期中付款证书的临时费率或价格。A.监理单位B.工程师C.承包人D.发包人 18.Custom Signs进行施工成本偏差分析时，最常用的一种方法是()。A.表格法B.横道图法C.曲线法D.直方图法 19.通过()的分析，可看出量、本、利的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向。A.相关比率法B.构成比率法C.动态比率法D.静态比率法 20.施工成本分析就是根据会计核算、()和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析。A.单项核算B.成本核算C.利润核算D.业务核算 21.()进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的工作进度。A.设计方B.施工方C.监理方D.业主方 22.当工程网络计划的计算丁期小于计划工期时，下列说法正确的是()。A.单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为零 B.双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间相等 C.双代号网络计划中所有关键工作的自由时差全部为零 D.单代号搭接网络汁划中关键线路上相邻工作的时距之和最大 23.下列说法中正确的是()。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作 B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等 C.关键工作两端的节点不一定是关键节点 D.由关键节点组成的线路一定是关键线路 24.Custom Signs工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最迟完成时间的最小值 B.最早完成时间的最大值 C.最早开始时间的最大值 D.最迟开始时间的最小值 25.Custom Signs工程网络计划执行中，如果某项非关键工作实际进度拖延时间，超过其总时差，则()。A.工期会变化 B.工期不会变化 C.不会影响其后续工作 D.工期不会变化且不会影响其后续工作 26.建设工程项目进度臼标能否实现的决定性因素是()。
A.组织B.技术C.施工D.控制 27.Custom Signs建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素成本的影响程度的方法是()。A.相关比率法B.比重分析法C.连环置换法D.动态比率法 28.业主方项目管埋的任务是建设工程项目的()。A.总进度目标控制B.进度控制C.质量控制D.投资控制 29.三阶段控制原理的事前控制是进行周密的()。A.质量计划B.资金策划C.方案设计D.环境调查 30.建设工程项目的施工质量计划编制，完成后，应经()批准确认后执行。A.企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位 B.项目经理中核并报请工程监理单位或建设单位 C.工程监理单位审核并报请建设单位 D.工程监理单位审核并报请工程质量监督机构 31.工程项目的施工环境不包括()。A.自然环境B.社会环境C.劳动组织环境D.管理环境 32.施工质量计划编制完毕，应经()审核批准，并按施工承包合同的约定提交建设工程监理批准确认后执行。A.企业技术领导B.项目技术负责人C.施工项目经理D.施工企业负责人 33.通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准(含工程质量创优要求)的建设工程产品，这是()的质量控制目标。A.建设单位B.发包单位C.监理单位D.施工单位 34，大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过()。A.编制总进度纲要，论证总进度月标实现的可能性 B.分析工程发包组织方式，论证总进度日标分解的合理性 C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件 35.ISO9000族标准中，领导者的作用是()。A.进行过程管理B.创造一个和谐的环境C.加强团队建设D.将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来 36.施工图设计文件审查是由()对施工图进行的结构安全和强制性标准、规范执行情况等的独立审查。A.设计主管部门B.工程质量监督机构C.依法认定的设计审查机构D.监理单位 37.()使得每项工程都要根据实际情况制定健康安全与环境管理计划。A.建筑产品的多样性和生产的单件性B.建筑产品的连续性和生产韵固定性 C.建筑产品的社会性和生产的时代性D.建筑产品的现代性和生产的社会性 38.某些人忽视产品生产者的劳动条件和环境的改善，甚至以牺牲劳动者的职业健康安全和破坏人类赖以生存的自然环境为代价，其原因主要是()。A.追求低成本、高利润B.物质文明发展的要求C.为生活所迫D.自然灾害频发 39.()是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。A.安全生产教育制度B.安全生产责任制C.安全检查制度D.安全监察制度 40.安全检查的重点是查违章指挥和()A.查管理B.查整改C.查事故处理D.查违章作业 41.按照我国《企业伤亡事故分类标准》(GB6441—186)规定，职业伤害事故分为()类。
A.16B.18C.20D.22 42.职业健康安全管理体系与环境管理体系中定义为“具有自身职能和行政管理的公司，集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分结合体，无论其是否法人团体，公营或私营”的是()。A.集合B.团体C.组织D.机构 43.Custom Signs工程施工中，要特别注意噪声不得超过国家标准的限值，对于打桩工作，夜间()。A.噪声限值为45dBB.噪声限值为50dBC.噪声限值为55dBD.禁止施工 44.为了保证环境管理体系的有效实施，承担组织对环境责任的应是()。A.最高管理层B.中层领导C.具体负责建立体系的主要骨干人员D.组织的所有部门 45.强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现(行为)的改进是指()。A.持续改进B.强化改进C.过程改进D.环境改进 46.()是对组织环境管理体系实施控制的过程，其对象是与环境因素有关的运行与活动。A.环境控制B.运行控制C.组织控制D.核心控制 47.整个项目划分成多少个计划层，应根据项目的()而定。A.投资B.质量C.规模D.进度 48.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当Custom Signs招标文件要求提交投标文件截止日期至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7B.14C.15D.20 49.合同的()是合同最基本的要素。A.标的B.计价方式C.基本条款D.纪要 50.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当Custom Signs15日内确定中标人，但最迟应当Custom Signs投标有效期结束日前()个工作日内确定。
A.15B.20C.25D.30 51.评标报告的内容不包括()。A.施工图及技术规范B.澄清、说明、补正事项纪要 C.评标标准、评标方法或者评分比较一览表D.开标记录、符合要求的投标一览表和废标情况说明 52.向建设单位交付具有使用功能的工程项目的是()合同。A.施工总承包B.单位工程施工承包C.工程项目总承包D.施工总进度 53.施工总承包合同协议书的合同工期应填写()。A.实际施工天数B.总日历天数C.扣除节假日后的总日历天数D.扣除节假日后的总日历天数加上加班天数 54.建设工程施工劳务合同中，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由()办理或获得保险。A.发包人B.劳务分包人C.承包人D.业主 55.履约担保的形式中，()是指当承包商违约时，其担保公司或保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。A.银行履约保函B.履约担保书C.保留金D.违约金 56.业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分()四个阶段进行。A.履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款B.履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金
C.工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款D.工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金57.合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作()。A.合同设计B.合同交底C.合同评价D.合同比较 58.施工合同示范文本的组成不包括()。A.协议书B.合同附件C.通用条款D.专用条款 59.工程实施中产生的资料包括发包人的()。A.合同文本、招标文件、投标文件等B.各种工作指令、签证、信函、会谈纪要等 C.合同总体分析、网络图、横道图等D.图纸、技术规范等 60.施工项目索赔庇具备的理由是()。A.承包人违反合同造成时间费用损失B.承包人延误支付 C.承包人提出提前完成项目D.物价上涨、法律法规变化 61.工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，()。A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进入调解程序C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序 62.因图纸或工程量表中的错误而索赔属于()。A.因合同文件引起的索赔B.有关工程施工方案的索赔C.关于工程量方面的索赔D.合同外索赔 63.设备采购合同中定义标的时，可不必规定产品的()。A.型号B.规格C.计量标准D.技术标准 64.依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。A.因使用不当导致的质量下降B.到货检验时采购方提出的质量异议 C.因交货后保管不善导致的质量下降D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议 65.国际工程合同履行阶段的质量管理通常不由()主管。A.项目经理B.发包人C.总丁程师D.监理人员 66.DRB的成员，要求其应Custom Signs()年内未被发包人或承包人聘用过。A.2B.3C.4D.5 67.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人()与发包人及有关部门建立工作联系。A.可以B.未经工程承包入授权或允许，不得擅自C.视具体情况D.不可以 68.属于施工总承包合同通用条款的是()。A.组成合同的文件B.工程概况C.材料设备供应D.工程承包范围 69.下列属于按信息的内容属性分类的是()。A.投资控制B.管理类信息C.招投标D.设计准备 70.当今时代进行信息管理的核心手段是()。A.基于网络的信息处理平台B.委托咨询公司C.设立信息管理部门D.信息的分类
二、多项选择题（每题1分，共计30分）71.项目决策阶段的主要任务是()。A.编制设计任务书B.进行初步设计C.编制项目建议书D.进行合同磋商E.编制可行性研究报告 72.我国推行建设工程监理制度的目的是()。A.确保工程建设质量B.提高施工水平C.提高工程建设水平D.减轻建设主管部门的工作E.充分发挥投资效益 73.组织论是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学，其主要是研究系统的()。A.组织分工表B.组织结构模式C.组织结构图D.工作流程组织E.任务分工 74.施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部()对各项工作的管理职能分工。A.项目经理B.各工作部门C.各工作岗位D.总包与专业分包E.专业分包与劳务分包
75.关于项目人力资源管理，正确的说法是()。A.人力资源管理的工作步骤中包括通过解聘减少员工 B.人力资源管理包括员工的绩效考评 C.人力资源管理的主要特点是管理对象广泛 D.人力资源管理的目的是减少人才流动 E.人力资源管理的工作中包括通过招聘增加员工 76.风险管理的工作流程有()。A.风险推测B.风险分类C.风险转移D.风险辨识E.风险控制 77.成本控制的功能包括()。A.投标估算的数据计算和分析B.计划施工成本、计算实际成本、计划成本与实际成本的比较分析 C.根据工程的进展进行成本控制D.根据工程的进展进行施工成本预测E.进行工程量清单计价 78.业主可向承包商进行索赔的情形包括()。A.工期延误B.设汁变更C.承包商不正当终止合同D.施工缺陷E.承包商原囚导致人工窝工 79.下列关于施工成本计划编制方法的说法中，正确的是()。A.各种编制施工成本计划的方法是相互独立的 B.Custom Signs实践中，往往将几种编制施工成本计划的方法结合起来使用，从而达到扬长避短的效果 C.Custom Signs编制网络计划时，应Custom Signs充分考虑进度控制对项日划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到两者兼顾 D.施工成本可以按成本构成分解为人了费、材料费、施工机械费、措施费和间接费 E.施工成本分析中最常用的方法是比较法 80.横道图法Custom Signs实际应用中存Custom Signs的缺点有()。A.不能准确表达绝对偏差B.信息量少C.不太形象、直观 D.一般只Custom Signs高层管理采用E.发现不了偏差的严重性 81.由不同功能的计划构成的进度计划系统，包括()。A.控制性进度计划B.指导性进度计划C.实施性进度计划D.比较性进度计划E.设计性进度计划 82.关于时标网络计划中的关键线路，下列说法正确的有()。A.凡自始至终不出现波形线的线路为关键线路 B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 C.Custom Signs计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为零 E.Custom Signs计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差 E.关键线路只允许有一条 83.Custom Signs工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零 B.双代号网络计划中由关键节点组成 C.单代号搭接网络计划中相邻工作时距之和最大 D.双代号时标网络计划中没有波形线 E.双代号网络计划中总持续时间最长 84.施工质量监控主体Custom Signs施工阶段是依据()对自控主体的质量行为和效果实施监督控制。A.法律B.施工合同C.材料采购合同D.设备采购合同E.委托监理合同 85.对质量检查所发现的质量问题进行处置，分为()。
A.比较B.检查C.预测D.纠偏E.顶防 86.施工质量控制的过程包括()质量控制。A.施工准备B.施工设计C.施工过程D.施工预测E.施工验收 87.建设工程项目的施工方案包括()。A.材料采购方案B.技术方案C.人员培训方案D.组织方案E.质量管理认证方案 88.施工阶段质量控制的自控主体指，的是()。A.业主B.监理单位C.设计单位D.施工承包方E.设备材料供应商 89.下列说法正确的是()。A.施工现场的管理人员Custom Signs施工现场应当佩戴证明其身份的胸卡 B.应当按施工总平面图设置各项临时设施 C.现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备Custom Signs经批准的情况下可以占用场内道路及安全防护等设施 D.Custom Signs施工现场严禁任意拉线接电 E.固体废物处理只能采用填埋的方法 90.识别环境出素时要考虑到“三种状态”，它们是()。A.平稳B.波动C.正常D.异常E.紧急 91.现场环境保护的意义有()。A.现场环境保护有利于员工身心健康 B.保护和改善施工环境是现代化大生产的主观要求 C.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰，保证施工顺利进行的需要 D.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要 E.保护和改善施工环境是节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要 92.下列说法正确的是()。A.吸收空气中的NO2宜采用吸。收法 B.催化法可以把气体中的有害物质转化为无害物质 C.冷凝法适合处理有较高浓度的有机废气 D.生物法适合处理有较高浓度的有机废气 E.可采用还原法净化空气 93.施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以()方式确定下来作为合同的附件。A.合同补遗B.会议纪要C.协议书D.投标补充文件E.工程变更文件 94.评标的准备和初步评审的工作不包括()。A.确定评标方法B.投标文件的排序和汇率风险的承担C.废标处理D.投标文件的澄清、说明或补正 E.备选标的确定 95.Custom Signs建设工程总承包合同的订立与履行中，不正确的行为是()。A.建设工程总承包合同通过招标投标方式订立 B.建筑工程总承包单位可将承包工程中的部分工程自行发包给具有相应资质条件的分包单位 C.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 D.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 E.施千单位可将工程平行委托给多个分包方 96.Custom Signs合同分析中，承包人的主要任务有()。A.明确总任务，即合同标的
B.明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义 C.明确工程变更的补偿范围 D.明确索赔的项目和资金 E.明确履约担保的方式 97.下列选项中;将被没收投标保证金的情形是()。A.Custom Signs投标有效期内撤回投标文件的 B.Custom Signs投标有效期内被选定为中标单位而不与招标人签订合同的 C.没有Custom Signs中标后按要求递交履约担保的 D.投标保函不符合规定要求的 E.投标人Custom Signs开标后递交投标保证金的 98.合同文件是索赔的最主要依据，其中包括()。A.合同协议书B.投标书及其附件C.合同通用条款D.电话记录E.检验报告 99.设备采购合同汀立的方式包括()。A.招标投标B.按设备包干C.协议采购D.委托承包商配套供应E.抵押采购 100.建设工程项目的信息不包括()。A.组织类工程信息B.管理类工程信息C.经济类工程信息D.建筑类工程信息E.行政类工程信息
一、单项选择题答案：
1.A 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.B 9.C 10.A 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D 16.D 17.B 18.A 19.D 20.B 21.D 22.A 23.B 24.B 25.A 26.A 27.C 28.A 29.A 30.A 31.B 32.A 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.B 40.D 41.C 42.C 43.D 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.A 50.D 51.A 52.C 53.B 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.B 60.D 61.A 62.A 63.C 64.B 65.B 66.B 67.B 68.C 69.B 70.A
二、多项选择题答案： 71.CD 72.ACE 73.BD 74.ABC 75.ABE 76.CDE 77.ABD 78.ACD 79.BCD 80.BD 81.ABC 82.ABC 83.ADE 84.ABCD 85.DE 86.ACE 87.BD 88.DE 89.ABD 90.CDE 91.CDE 92.ABC 93.AB 94.AE 95.BE 96.ABC 97.ABC 98.ABC 99.ABD 100.DE
第四篇：内部全真密押预测考点-执业资格考试-2011年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》考题预测(四 )
内部全真密押预测考点－全国执业资格考试－2011年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》考题预测
（四）一、单选题:
1、、根据国家规定，2008年2月27日止，建设工程项目施工项目经理制度向建造师执业资格过渡的时间是（）。A、3年 B、5年 C、6年
D、8年
A B C D
标准答案：b
2、国家最高权力机关是指（）。A、全国人民代表大会
B、全国人民代表大会常务委员会 C、中华人民共和国中央人民政府 D、国务院
A B C D
标准答案：a
3、某承包商聘用了一名15周岁的工人，则下面表述正确的是（A、该工人接受聘用的法律行为有效
B、该工人如果是自己意思的真实表达，则该法律行为有效 C、该工人接受聘用的法律行为无效
D、该工人如果没有与承包商签订用工合同，则该法律行为无效
A B C D
标准答案：c）。
4、法律规定应当采用特定形式的民事法律行为（）。A、单方法律行为
B、双方法律行为
C、要式法律行为
D、不要式法律行为
A B C D
标准答案：c
5、赵某委托李某代理一起有关经济方面的法律诉讼，在李某出差调查相关证据返回途中，赵某遇到车祸身亡，则（）。A、该代理暂停 B、该代理终止 C、该代理继续 D、该代理无效
A B C D
标准答案：c
6、第二类职务作品的著作权属于（）。A、作者
B、单位
C、作者和单位共享 D、由法院判定
A B C D
标准答案：b
7、施工总承包企业资质根据规定可分为（）。A、一级、二级、三级三个等级 B、一级、二级、三级、四级四个等级 C、甲级、乙级、丙级三个等级 D、特级、一级、二级、三级四个等级
A B C D
标准答案：d
8、学校、影剧院、体育场馆项目属于必须实行监理的（）。A、大中型公用事业工程项目
B、总投资额在3000万元以上关系社会公共利益的项目 C、国家规定必须实行监理的其他工程 D、国家重点建设项目
A B C D
标准答案：c
9、施工招标文件的内容不包括（）。A、投标人须知 B、合同主要条款
C、投标文件格式
D、招标公告
A B C D
标准答案：d
10、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间（），以书面形式通知所有招标文件收受人。A、15日前 B、前15日
C、5个工作日前 D、之前不少于20日
A B C D
标准答案：a
11、有单位盖章并由总经理签字或盖章的投标文件为（）。A、废标
B、有效标
C、待定标
D、三者都不是
A B C D
标准答案：a
12、资格后审不合格的投标人的投标应()。A、取消投标资格
B、作废标处理 C、拒收
D、没收投标保证金
A B C D
标准答案：b
13、投标人少于三个的，招标人应当依法（）。A、继续发布招标公告
B、重新招标
C、继续进行
D、报告招标监督管理部门
A B C D
标准答案：b
14、招标公告是招标人向所有潜在投标人发出的希望参加投标的意向表示，从法律意义上讲，招标公告属于（）。A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、合同
A B C D
标准答案：c
15、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位以外的其他生产经营单位。从业人员超过（）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 A、100 B、300 C、500 D、1000
A B C D
标准答案：b
16、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给（A、没有资质的单位或个人 B、没有行为能力的单位或个人
C、没有经过安全培训的单位或个人
D、不具备安全生产条件的单位或者个人
A B C D
标准答案：d
17、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业是指（。
A、拒绝权
B、劳动保护权 C、紧急避险权 D、回避权
A B C D
标准答案：c
18、出租单位对于出租的机械设备及其配件应该（）。
A、提供生产许可证和产品合格证并进行自检合格，提供自检合格证明
B、提供生产许可证和产品合格证并进行安全性能检测，出具检测合格证明。））
C、和使用单位签署相关使用协议，要求使用单位对设备及其配件的安全负责 D、提供生产许可证和产品合格证并提供有效的保修措施
A B C D
标准答案：b
19、向施工单位提供资料地下管线资料的责任是（）。A、建设单位
B、市政单位
C、监理单位
D、规划单位
A B C D
标准答案：a
20、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程（）所需费用。A、消防设施和器材
B、安全生产及安全防护用品
C、安全作业环境及安全施工措施 D、安全施工方案和安全检查
A B C D
标准答案：c
21、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A、建设单位
B、监督单位
C、建设行政主管部门
D、安全监督管理部门
A B C D
标准答案：a
22、施工单位对管理人员和作业人员的安全生产教育培训（）。A、每半年至少进行一次
B、每年至少进行一次 C、每二年至少进行一次
D、每三年至少进行一次
A B C D
标准答案：b
23、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。A、监理单位
B、监理工程师 C、施工单位
D、建设单位
A B C D
标准答案：d
24、施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当对其进行验收，验收单位应该是（）。A、有相应资质的监理单位
B、有相应资质的监督单位 C、有相应资质的检验检测机构 D、建设单位
A B C D
标准答案：c
25、建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当提供的材料是（）。A、企业法人营业执照 B、企业主要负责人
C、企业坐落地点
D、企业产品
A B C D
标准答案：a
26、某单位对办公楼进行装饰装修，需要拆除承重结构，该单位在装修施工前应当委托（）提出设计方案。A、装饰施工单位
B、原设计单位
C、任何设计单位
D、结构设计工程师
A B C D
标准答案：b
27、工程监理单位不得与（）有隶属关系或者其他利售关系。A、施工单位 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位
A B C D
标准答案：a
28、某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了保修书，保修书中应当明确的内容不包括（）。A、保修范围
B、保修期限 C、保修责任
D、保修权限
A B C D
标准答案：d
29、发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当（）。
A、立即到达现场抢修
B、研究造成事故的原因 C、研究是否属于保修范围
D、立即找到事故原因
A B C D
标准答案：a
30、政府建设工程质量监督的主要手段是（）。A、依据是法律、法规和强制性标准进行监督 B、依据政府认可的第三方进行强制监督 C、对工程主体和各参与方的行为进行监督
D、从施工许可制度和竣工验收备案制度进行监督
A B C D
标准答案：d
31、特别重大质量事故的调查程序按照（）有关规定办理。A、全国人民代表大会
B、国务院
C、建设行政主管部门
D、安全主管部门
A B C D
标准答案：b
32、技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争的项目的勘察设计任务（）。A、必须公开招标 B、可以邀请招标 C、可以不招标
D、可以任意委托
A B C D
标准答案：c
33、具有乙级及以上勘察设计资质的承接方可以在（）范围内承接勘察设计业务。A、全国
B、本城市 C、本省 D、县级
A B C D
标准答案：a
34、设计任务的承包单位经委托方同意可以将主体外的设计分包给具有相应资质的分承包方，分承接方将所承接的业务再次分委托规定是（）。A、不得
B、可以
C、经委托方同意可以 D、经承包方同意可以
A B C D
标准答案：c
35、省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在（）是强制性标准。A、全国
B、本行业内
C、省、自治区、直辖市范围内
D、本行政区域内
A B C D
标准答案：d
36、对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当（）。A、直接进行项目的报批
B、填报环境影响登记表 C、填报环境影响报告表
D、进入项目的实施阶段
A B C D
标准答案：b
37、在项目（）产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价。A、使用过程中 B、设计阶段
C、施工阶段
D、建设、运行过程中
A B C D
标准答案：d
38、连带之债是指债权人可以向其中任何一个或者多个债务人请求履行任何比例债务，债务人不得以债务人之间对债务分担比例有约定而拒绝履行，其含义错误的是（）。A、连带债务人的每一方都负有清偿全部债务的义务
B、债权人可以向其中任何一个或者多个债务人请求履行任何比例债务
C、连带债务人一人或多人履行了全部债务后，其他债务人对债权人的债务不得解除 D、履行债务超过其应承担份额的债务人，有权向其他债务人追偿
A B C D
标准答案：c
39、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须实行监理。A、30 B、50 C、100
D、200
A B C D
标准答案：b
40、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于（）。A、国家强制性标准
B、行业强制性标准
C、地方强制性标准
D、推荐性标准
A B C D
标准答案：a
41、拆除或者闲置水污染物处理设施，须报经（）批准。A、设施所在地县级以上地方人民政府环境保护部门
B、设施所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门 C、设施所在地省级人民政府环境保护部门 D、国务院建设行政主管部门和环境保护部门
A B C D
标准答案：a
42、用地单位或者个人依法定方式取得的，对土地享有的用益物权是（A、集体土地使用权 B、国有土地所有权 C、集体土地所有权
D、国有土地使用权
A B C D
标准答案：d
。）
43、债权人行使撤销权的具体条件不包括（）。A、债务人实施了处分财产的行为
B、债务人处分财产的行为侵害债权人债权 C、债务人和第三人在主观上具有恶意
D、债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立之前
A B C D
标准答案：d
44、当事人一方为减轻可能给对方造成的损失，及时通知对方因不可抗力不能履行合同属于（）。A、当事人应履行的合同义务
B、当事人应尽的法定随附义务 C、当事人之间约定的义务
D、当事人可自愿选择的通知义务
A B C D
标准答案：b
45、权利质押合同的生效时间正确的是（）。A、质押合同自权利凭证交付之日起生效
B、质押合同自登记之日起生效
C、转让的股票出质的，质押合同自股票交付之日起生效
D、以著作权中的财产权出质的，质押合同自登记之日起生效
A B C D
标准答案：d
46、当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是（）。A、质证
B、举证 C、辩论 D、认证
A B C D
标准答案：a
47、取得一级建造师资格证书的人员注册工作正确的操作是（）。A、持资格证书到一个相关企业提出注册
B、持资格证书到省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册
C、通过聘用单位向工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册
D、通过聘用单位向通过考试所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册
A B C D
标准答案：c
48、欧洲某国家定居的一无国籍居民06年在非洲某国居住8个月，07年1月在我国从事民事活动，其民事行为能力的认定是（）。A、适用我国法律 B、适用欧洲定居国法律 C、适用非洲居住的
D、在哪里从事活动适用哪国法律
A B C D
标准答案：b
49、对于第二类职务作品作者享有的权利是（）。A、独占权
B、著作权
C、署名权
D、所有权
A B C D
标准答案：c
50、建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位，当分包单位不服从的总承包单位的安全生产管理导致安全事故的，正确处理应该是（）。A、总承包单位和分包单位承担连带责任
B、由分包单位承担全部责任 C、总承包单位依法负总责 D、双方协商按比例承担责任
A B C D
标准答案：a
51、某企业有关消防行为违法的是（）。A、张某因一车间需要将二车间的灭火器挪用 B、装配车间内部因仓储货物占压部分通道 C、两个车间之间保持足够的消防通道 D、消火栓没有设计在门口明显的位置
A B C D
标准答案：a
52、用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括（）。
A、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 C、患病或者负伤，在规定的医疗期内的 D、在试用期间被证明不符合录用条件的 A B C D
标准答案：d
53、不受合同法调整的合同关系类型是（）。A、劳动合同 B、建设工程合同
C、租赁合同
D、债权合同
A B C D
标准答案：a
54、判断下列合同属于无效合同的是（）。
A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B、因重大误解订立的合同
C、在订立合同时显失公平的合同
D、以合法形式掩盖非法目的的合同
A B C D
标准答案：d
55、先履行一方未履行债务或者履行债务不符合约定．后履行一方有权拒绝先履行一方的履行的请求是指（）。A、同时履行抗辩权 B、先履行抗辩权
C、不安抗辩权
D、先履行一方抗辩权
A B C D
标准答案：b
56、建设工程竣工验收后3个月内，必须向()移交一套符合规定的工程档案。A、城建档案馆 B、建设行政主管部门 C、区县档案馆
D、档案监督部门
A B C D
标准答案：a
57、某外资企业产品年销售收入为800万元，销售成本为200万元，转让财产的收入为1000万元，股息收入为600万元，投资证券理财款为2000万元，该企业本应该缴纳的企业所得税是（）。A、550万元
B、900万元
C、1050万元 D、1150万元
A B C D
标准答案：a
58、决定公司的经营方针和投资计划是（）职权。A、股东大会 B、董事会
C、董事长 D、总经理
A B C D
标准答案：a
59、因贪污、贿赂、侵占财产被判处刑罚，（）。A、终身不得担任高管
B、执行期满未逾五年不得担任高管 C、刑满释放前不得担任高管 D、执行期满未逾三年不得担任高管
A B C D
标准答案：b
60、当事人根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务是（A、诚实信用的行为 B、公平交易行为 C、公正履行行为 D、公开原则
A B C D）的体现。
标准答案：a
61、要约生效的表述正确的是（）。
A、口头形式的要约自受要约人听到要约内容时发生效力 B、书面形式的要约自发出时发生效力
C、采用数据电子文件形式的要约，当收件人指定特定系统的，自该数据电文进入该特定系统的时间，该要约发生效力
D、撤回要约的通知在要约到达受要约人之前到达受要约人，该要约发生效力
A B C D
标准答案：c
62、一般合同成立要经过（）阶段。A、要约
B、承诺
C、要约与承诺
D、要约、承诺、登记
A B C D
标准答案：c
63、可变更、可撤销合同与无效合同的理解正确的是（）。A、无效合同是非法合同
B、无效合同主要涉及当事人之间的利益 C、可撤销合同损害国家、社会和他人的利益 D、可变更合同的原因和结果是一种必然的关系
A B C D
标准答案：a
64、对效力待定的理解正确的是（）。
A、行为人没有代理权以被代理人名义订立的合同无效
B、限制民事行为能力人订立的纯获利益的合同经法定代理人追认后，该合同有效 C、相对人有理由相信行为人有代理权的合同有效 D、无处分权的人处分他人房产的行为属于无效合同
A B C D
标准答案：c
65、债务人欠债权人20000元，第三人欠债务人50000元，拟还给债务人10000元，债务人不接受，债权人为保护自己利益不受损害，提请人民法院行使代位权，代位行使的范围是（）。A、20000元 B、50000元 C、30000元 D、10000元
A B C D
标准答案：a
66、债权人领取提存物权利被消灭的时间是（）。A、自知道或者应当知道提存事由之日起五年内不行使权利 B、自提存之日起五年内不行使权利
C、自债务发生之日起五年内不行使权利 D、自债务发生之日起二十年内不行使权利
A B C D 标准答案：b
67、某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则（）。A、建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金 B、建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用 C、建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金 D、开发商有权选择定金或违约金支付
A B C D
标准答案：b
68、合同当事人约定承包单位垫资30％施工，承包单位完成了约定的工程量后，应该要求建设单位支付垫付的工程款和利息，其利息计算是（）。A、利息不得高于中国人民银行发布的同期同类存款利率的4倍 B、利息不得高于中国人民银行发布的同期同类存款利率 C、利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率 D、利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍
A B C D
标准答案：c
69、建设单位没有约定支付工程款的日期，当建设单位不予支付工程款时将导致利息的产生，对于建设工程实际交付的，计息日期的计算是（）。A、从交付之日起计算
B、从竣工验收之日起计算 C、从当事人起诉之日起计算
D、从提交竣工结算文件之日起计算
A B C D
标准答案：a
70、仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。A、及时通知存货人或者仓单持有人 B、有权随时处理仓储物
C、催告存货人或者仓单持有人及时处置 D、有权随时提取仓储物
A B C D
标准答案：a
二、多选题:
71、张李二人合伙做生意，双方约定了进货时间，因进货数量和品质发生争议，未能在规定时间提货，三个月后提货时，供应商向张李二人索要保管费，这属于（）。A、法定之债
B、合同之债 C、侵权行为之债
D、无因管理之债
E、连带之债
A B C D E
标准答案：a, d, e
72、建筑业企业资质序列包括（）。A、专业承包
B、特级 C、劳务分包 D、一、二、三级
E、施工总承包
A B C D E
标准答案：a, c, e
73、工程监理的依据包括（）。A、法律法规
B、技术标准 C、市场价格
D、设计图纸
E、建设单位指令
A B C D E
标准答案：a, b, d
74、《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标公告或者投标邀请书中载明的内容包括（）。A、项目的规模 B、资金数量
C、资金来源
D、设计预审文件收取的费用 E、招标项目的内容
A B C D E
标准答案：a, c, e 75、开标时，检查投标文件的密封情况是由（）进行检查。A、招标人
B、监督站
C、投标人
D、公证机构
E、评标委员会
A B C D E
标准答案：c, d
76、工程项目需要编制标底的，合理确定标底应该考虑的影响因素包括（）。A、市场价格指数
B、工程预算
C、计价办法 D、工期定额
E、投资、工期和质量
A B C D E
标准答案：c, d, e
77、对建设项目安全设施的设计负责的是（）。A、设计人
B、图纸审查人
C、设计单位
D、建设单位
E、设计交底人
A B C D E
标准答案：a, c
78、生产经营单位应当向从业人员如实告知安全生产的内容包括（A、工作岗位存在的危险因素 B、作业场所的危险因素 C、对危险因素的防范措施
D、发生危险的事故应急措施 E、发生危险事故的处理措施
A B C D E
标准答案：a, b, c, d
79、安全生产中从业人员的义务包括（）。A、遵守安全生产规章制度的义务 B、应急撤离作业场所的义务 C、危险及时、如实报告义务 D、接受安全生产教育培训的义务 E、检举、控告违章指挥的义务
A B C D E
标准答案：a, d
80、安全生产监督管理部门的职权包括（）。A、检查，调阅有关资料
。）
B、作出行政处罚决定
C、当场予以纠正或者要求立即改正
D、责令立即排除隐患
E、责令紧急避险
A B C D E
标准答案：a, b, d, e 81、对于违章指挥、违章操作的，有权立即制止的是（）。A、特工种人员
B、现场专职安全生产管理人员 C、安全生产管理机构的负责人
D、从业人员
E、安全生产管理机构的工作人员
A B C D E
标准答案：b, c, e
82、达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经（施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A、总监理工程师
B、监理工程师
C、项目经理
D、建设单位负责人 E、施工单位技术负责人
A B C D E
标准答案：a, e 83、设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当（A、及时告知施工单位B、及时告知建设单位 C、立即向本单位负责人报告
D、立即向建设行政主管部门报告
E、立即向特种设备安全监督管理部门报告
A B C D E
标准答案：a, e 84、监理工程师应当按照工程监理规范的要求进行监理，采取形式有（A、巡视
B、送检
C、平行检验
D、旁站
E、抽验
A B C D E
标准答案：a, c, d）。）。）签字后实
85、质量监督部门检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，主要包括（）。A、检查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格
B、检查勘察、设计、施工、监理单位的质量保证体系和质量责任制落实情况 C、检查有关单位项目机构设立是否符合规定 D、检查安全生产资金落实情况
E、检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定
A B C D E
标准答案：a, b, e
86、工程建设强制性标准是指直接涉及（）方面的工程建设标准强制性条文。A、质量
B、安全
C、文化教育
D、卫生
E、环境保护
A B C D E
标准答案：a, b, d, e
87、著作人身权包括（）。A、许可使用权
B、使用权 C、转让权
D、修改权
E、保护作品完整权
A B C D E
标准答案：d, e 88、监督工程竣工验收的主要内容有（）。A、工程竣工验收的组织形式
B、工程竣工验收的技术措施 C、工程竣工验收的程序
D、实体质量
E、工程质量的检验评定是否符合强制性标准
A B C D E
标准答案：a, c, d 89、正常作业条件下，间接向水体排放污染物的企业事业单位应当申报登记的内容包括（）。
A、拥有的污染物排放设施
B、污染物排放处理措施 C、排放污染物的种类
D、排放污染物的质量
E、排放污染物的浓度
A B C D E
标准答案：a, c, e 90、明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，应当（）。
A、责令改正
B、吊销资质证书
C、处工程合同价款2％以上4％以下的罚款 D、降低资质等级
E、处以20万元以上50万元以下的罚款
A B C D E
标准答案：a, e
91、不能单独作为证据的资料包括（）。
A、存在有疑点的视听资料
B、不能正确表达意志的人的证言
C、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D、不违反法律禁止性规定的前提下采用窃听方法取得的资料
E、对方当事人认可的只有本人陈述而不能提出其他相关证据的主张
A B C D E
标准答案：a, b, c
92、与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的，应当回避的人员有（）。A、当事人
B、勘验人
C、证人 D、审判人员
E、翻译人员
A B C D E
标准答案：b, d, e 93、根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，我国设计资质分为（）。A、综合资质
B、专业资质
C、行业资质
D、专项资质
E、劳务资质
A B C D E
标准答案：a, c, d 94、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须进行招标的关系社会公共利益、公
众安全的公用事业项目的范围包括（）。A、供水工程
B、铁路工程
C、文化教育工程 D、电信枢纽工程
E、商品住宅工程
A B C D E
标准答案：a, c, e
95、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括（A、必要的安全生产知识
B、安全生产规章制度 C、安全操作规程
D、安全管理能力
E、安全操作技能
A B C D E
标准答案：a, b, c, e
96、《水污染防治法》规定，不得新建排污口的地域包括（）。A、生活饮用水源地
B、风景名胜区水体 C、渔业水体
D、城市敏感建筑集中区水体
E、有特殊经济文化价值的水体
A B C D E
标准答案：a, b, e
97、某城市某娱乐公司通过出让方式取得土地使用权的方式有（A、拍卖 B、协议 C、招标
D、委托
E、交易
A B C D E
标准答案：a, c
98、噪声敏感建筑物集中区域是指（）。A、文教医疗区域
B、商业娱乐区
C、政府办公区域
D、居民住宅区域
E、科研教学区）。）
A B C D E
标准答案：a, c, d, e
99、根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。A、企业不得聘用未满18周岁的未成年人 B、企业必须定期为未成年人进行健康检查
C、企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动 D、企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
E、企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
A B C D E
标准答案：b, d, e 100、意外伤害险中保险人承担保险责任的情况主要有（）。A、意外身故保险金 B、意外伤残保险金 C、意外疾病保险金
D、意外损失保险金 E、意外事故保险金
A B C D E
标准答案：a, b
第五篇：2018年二级建造师执业资格考试水利水电工程管理与实务模考卷
2018年二级建造师执业资格考试 水利水电工程管理与实务模考卷
一、单项选择题（共20题,每题1分,每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．混凝土重力坝各类分缝中，必须进行灌浆处理的是（）
A．纵缝 B．施工缝
C．沉降缝
D．温度缝
【答案】A
【解析】纵缝，为了保证坝段的整体性，沿缝面应布设灌浆系统。参见教材P10．
2．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SI252-2000），拦河水闸工程等级别的确定依据是（）过闸流量。
A．最大 B．设计
C．平均 D．最小
【答案】A
【解析】拦河水闸工程的等别，应根据其最大过闸流量确定。参见教材P2。
3．下列模板设计荷载中，属于特殊荷载的是（）。
A．新浇混泥土侧压力
B．新浇混凝土重量
C．振捣混泥土时产生的荷载 D．风荷载
【答案】D 【解析】特殊荷载是风荷载。参见教材P81、82。
4．中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨科的含水状态一般以（）状态为基准。
A．饱和面干
B．干燥
C．气干
D．湿润
【答案】B
【解析】计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。参见教材P36。
5．围堰出现管涌险情时，宜采用（）抢护。
A．塞堵法
B．盖堵法
C．砂石反滤围井法
D．戗堤法
【答案】C
【解析】管涌的抢护方法包括砂石反滤围井、土石织物反滤围巾、梢料反滤围井。参见教材 P58-59。
6．在龙口建造浮桥，延龙口前沿投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是（）。
A．立堵法 B．平堵法
C．塞堵法
【答案】B
【解析】平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车或其他运输工具运来投抛料，沿龙口前沿投抛。参见教材P60。
7．下列岩石中，属于变质岩的是（）。
A．花岗岩
B．石灰岩
C．石英岩
D．砂岩
【答案】C
【解析】变质岩主要有片麻岩、大理岩和石英岩。参见教材P67．
8．堆石坝的堆实压实质量指标通常用（）表示。
A．干密度
B．比重
C．孔隙率
D．级配
【答案】C
【解析】通常堆石体压实的质量指标，用压实重度换算的孔隙率n来表示。参见教材P79。9．根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SI303-2004），不过水土石围堰防渗体顶部高程应不低于（）。
A．设计洪水静水位
B．设计洪水静水位 与波浪高度之和
C．设计洪水静水位与安全加高值之和
D．设计洪水静水位与波浪高度及安全加高值之和
【答案】C 【解析】防渗体顶高程=水位高程+安全超高。参见教材P56。10．水利工程施工现场的消防通道宽度至少为（）m． A．3．0 B．3．5 C．4．0 D．4．5 【答案】B
【解析】根据施工生产防火安全的需要，合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不得小于3．5m．参见教材P101．
11．根据《水利工程建设项目管理规定 》（水建[1995]128号），下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是（）。
A．招标设计
B．项目建议书
C．可行性研究
D．预可行性研究 【答案】D 【解析】水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备（包括招标设计）、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。参见教材P111．
12．水利工程建设项目管理“三项”制度不包括（）。A．项目法人责任制 B．政府监督制 C．招标投标制 D．建设监理制
【答案】B
【解析】水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制。简称“三项”制度。
13．下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是（）。A．基坑降水
B．混凝土搅拌系统 C．钢筋加工厂 D．机修系统 【答案】A 【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重 损失的重要负荷。参见教材P125．
14．根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号），到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率至少应达到（）。
A．90% B．20% C．30% D．100% 【答案】D
【解析】水利工程建设总体质量工作目标，大中型水利工程项目一次验收合格率达100%，其他水利工程项目一次验收合格率达98%以上。参见教材P185。15．根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》（中水协[2009]39号），水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用（）。
A．好 B．一般
C．很好 D．较好 【答案】D 【解析】信用等级分为诚信（AAA级、AA级、A级）、守信（BBB级）、失信（CCC级）三等五级。AAA级表示为信用很好，AA级表示为信用好，A级表示为信用较好，BBB级表示为信用一般，CCC级表示为信用差。参见教材P156．
16．根据《水利建设工程文明功底创建管理暂行办法》（水精[2012]39号），水利工程申报文明工地的条件之一是其工程项目已完成的工程量，至少应达全部建筑安装工程量的（）。
A．10% B．20% C．30% D．50% 【答案】B
【解析】自愿申报满足下列条件：开展文明工地创建活动半年以上；工程项目已完成的工程量，应达全部建筑安装工程量的20%及以上，或在主体工程完工一年以内 ；工程进度满足总体进度计划要求。参见教材P225．
17．根据《水利水电工程施工企业主要负责、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监[2011]374号），在安全生产管理三类人员考核合格证书的每一个有效期内，安全生产急需教育不低于（）个学时。
A．4 B．8 C．12 D．16 【答案】B
【解析】安全生产管理三类人员在考核合格证书的每一个有效期内，应当至少参加一次由原发证机关组织的、不低于8个学时的安全生产继续教育。参见教材P230．
18． 根据《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-20003），监理单位跟踪检测土方式样的数量应不少于承包人检测数量的（）。
A．3%
B．5%
C．7%
D．10% 【答案】D 【解析】本题考查的是水利工程施工实施阶段监理工作的内容。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%。土方试样不应少于承包人检测数量的10%。参见教材P278。此题与2013年单选第16题同一考点，仅是侧重点不同。19．根据《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2000），模板吊钩的最小安全系数是（）。A．1．0 B．2．0 C．3．0 D．4．0 【答案】D
【解析】模板吊钩的最小安全系数为4．0。参见教材P312表2F33202．
20．下列注册建造师执业工程范围中，不属于水利水电工程专业的是（）。A．隧道 B．钢结构 C．爆破与拆除
D．预拌商品混凝土
【答案】A 【解析】隧道不属于水利水电工程注册建造师执业工程范围。参见教材P322表2F333002．
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）
21．土石坝与砌石护坡的主要作用有（）A．防止波浪沟刷 B．降低坝体浸洞线 C．防治顺坝水流冲刷 D．降低坝体孔隙水压力
E．防止坝坡土冻胀破坏
【答案】ACE
【解析】护坡的作用：防止波浪沟刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式破坏。参见教材P7。22．水泥灌浆工程中，如采用水泥基混合浆液，其渗合料可选用（）等。A．砂
B．粘性土 C．粉煤灰
D．石灰
E．水玻璃
【答案】ABC
【解析】水泥基混合浆液：系指掺有掺和料的水泥浆液，包括粘土水泥浆、粉煤灰水泥浆、水泥砂浆等。参见教材P42．
23．关于土工膜在水利工程中的主要功能，不正确的是（）。A．反滤
B．排水
C．加筋
D．防渗
E．防护
【答案】AB
【解析】土工膜是透水性极低的土工合成材料，所以不能反滤和排水。24．铲运机按卸土方式可分为（）。A．回转式 B．强制式
C．半强制式
D．自由式
E．自行式
【答案】BCD 【解析】按铲运机卸土方式又可分为强制式、半强制式和自由式三种。参见教材P65．
25．下列堤防防渗加固技术中，适用在背水侧采用的方法有（）。A．抛土法
B．放淤法 C．导渗沟法
D．灌浆法
E．贴坡排水法
【答案】CE 【解析】下游排水法：导渗流法、贴坡排水法和排渗沟法。参见教材P80．
26．根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（【2012】93号），水利工程设计变更分为（）。A．一般设计变更 B．普通设计变更 C．较大设计变更 D．重大设计变更
E．特别重大设计变更
【答案】AD
【解析】工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。27．根据《关于贯彻落实国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见，进一步加强水利安全生产工作的实施意见 》（水安监【2012】57号），水利安全生产“三项建设”包括（）。
A．法制体制机制
B．保障能力
C．监管队伍
D．应急队伍
E．教育培训机制 【答案】ABC
【解析】三项建设：法制体制机制、保障能力、监管队伍。参见教材P212．
28．根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012），小水电站工程验收非为（）验收。
A．分部工程
B．单位工程
C．单元工程
D．机组启动
E．竣工 【答案】ABDE
【解析】小水电工程验收工作按工程项目划分及验收流程可分为分部工程验收、单位工程验 收、合同工程完工验收、阶段验收（含机组启动验收）、专项验收和竣工验收，各项验收 工作应互相衔接，避免重复。参见教材P260．
29．根据《中华人民共和国和国防洪法》，下列区域中，属于防洪区的有（）。A．洪泛区
B．蓄洪区 C．滞洪区
D．河道行洪区
E．防洪保护区
【答案】ABCE
【解析】防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。参见教材P294．
30．根据《关于加强小型病险加固项目验收管理的指导意见》（水建管【2013】178号），小型病险水库除险加固项目法人验收包括（）验收。
A．分部工程
B．分项工程
C．单位工程
D．蓄水
E．合同工程完工 【答案】AC
【解析】法人验收包括分部工程验收和单位工程验收。参见教材P256．
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）背景资料
承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：
①场内建路，②水闸主体施工，③围堰填筑，④井点降水，⑤材料仓库，⑥**开挖，⑦地基处理，⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划，其中部分工程施工网络进度计划如下图所示（单位：天）
施工中发生如下事件：
事件一：工程初期排水施工中，围堰多处滑坡。承包人采取技术措施后，保证了围堰安全，但造成A工作时间延长5天。
事件二：岸坡开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况再发包人的地质资料中未能反映，承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。F工作实际持续时间为40天，承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。问题：
1．根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）。指出背景资料的相关工作中属于工程准备期的工作（用编号表示）：工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段？
2．施工网络进度计划图中，不考虑事件1和事件2的影响，C工作的持续时间应为多少天？并说明理由。
3．事件1中承包人所采取的技术措施应包括哪些内容？
4．根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），对事件2中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？说明理由。
5．综合事件
1、事件2，指出完成图示的施工网络进度计划的实际工期。承包人有权要求延长工期多少天？并简要说明理由。
【答案】1．①③⑤⑧；工程筹建期、主体工程施工期、工程完建期。
2．30天；因为土方开挖完后进行下部混凝土施工时无需降水。3．加设防渗体、加固围堰、放缓边坡、减缓抽（排）水速度等；
4．承包人正确，因为遇到的不利地质条件在发包人提供的地质资料中没有反映，同时F工作延误时间超过了该工作的总时差。5．157天；10天，因为A工作时间延误5天是承包人的责任，而F工作时间延误是发包人的责任，且对总工期的延误=延误时间-总时差=20-10=10天。(二)背景资料
某水库枢纽工程总库容1500m³，工程内容包括大坝、溢洪道、放水洞等，大坝为粘土心强土石坝，最大坝高为35m，坝顶构造如下图所示。
施工过程中发生如下事件：
事件1：为加强工程质量管理，落实质量责任，依据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》(水建管[2012]581号)，项目法人要求各参见单位落实从业单位质量主体责任制等“四个责任制”。
事件2：施工单位选用振动碾作为大坝土料主要压实机具，并在土料填筑前进行了碾压试验，确定了主要压实参数。
事件3：施工单位在进行溢洪道闸墩脚手架搭设过程中，一钢管扣件从5m高的空中落下，砸中一工人头部，造成安全帽破裂致工人重伤，经抢救无效死亡。事故调查组认为安全帽存在质量问题，要求施工单位提供安全帽出厂的证明材料。
问题：
1．说明该水库枢纽工程的规模、等级及大坝的级别;指出图中①和②所代表的部位名称;A侧为大坝上游还是下游?
2．事件1中的“四个责任制”，除从业单位质量主体责任制外，还包括哪些内容?
3．事件2中施工单位应确定的主要压实参数包括哪些?
4．根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》(水建管[2006]202号)，水利工程建设质量与安全事故共分为几级?说明事件3的事故等级;指出安全帽出厂的证明材料包括哪些? 【答案】1．中型、三等、三级；心墙、L挡墙；下游。
2． 从业单位领导人责任制、落实从业人员责任制、质量终身责任制。3．干密度、含水率、压实遍数、铺土厚度、振动频率、行驶速度等；
4．特别重大、特大、重大、较大4级；较大；厂家安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书。(三)背景资料
某寒冷地区小农水重点县项目涉及3个乡镇、8个行政村，惠及近2万人，主要工程项目包括疏浚大沟2条，中沟5条，小沟10条，新建(加固)桥涵50余座，工程竣工验收后由相应村镇接收管理。项目招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制，招标文件有关内容约定如下：
(1)投标截止时间为2013年11月1日上午10:00;
(2)工期为2013年11月20日～2014年4月20日;
(3)征地拆迁、施工用水、施工用电均由承包人自行解决，费用包括在投标报价中;
(4)针对本项目特点，投标人应在投标文件中分析工程实施的难点，并将相关风险考虑在投标报价中;
(5)“3．4投标保证金”条款规定如下：
3．4．1投标人应按投标文件须知前附表规定的时间、金额、格式向投标人提交投标保证金和低价风险保证金;
3．4．2联合体投标时，投标人应以联合体牵头人名义提交投标保证金;
3．4．3投标人未提交投标保证金的，投标人将不接受其投标文件，以废标处理;
3．4．4投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还;
3．4．5若投标人在投标有效期内修改和撤销投标文件，或中标人未在规定时内提交履约保证金，或中标人不与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。
某投标人对“3．4投标保证金”条款提出异议，招标人认为异议合理，在2013年10月25日向所有投标人发送了招标文件修改通知函，但投标截止时间并未延长。
问题：
1．招标文件有关征地拆迁、施工用水、施工用电的约定是否合理?说明理由。
2．依据背景材料，简要分析本工程实施的难点。
3．招标人可以对“3．4招标保证金”的哪些条款提出异议?说明理由。指出投标人提出异议的截止时间。
4．招标人未延长投标截止时间是否合理?说明理由。【答案】1．不合理，这是招标人的主要责任。
2． 点多线长，涉及第三方人员多，施工管理难度大。3． 3．4．4，不能是无息退还，应是以银行同期存款利息；
4．不合理，因为招标文件修改通知函距离投标截止时间不足15日，不足15日的招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
（四）背景资料
某立交地涵工程主要由进口控制段、涵身、出口段等部分组成，涵身共23节，每节长15m，涵身断面如图1所示。
涵身地基采用换填水泥土处理，水泥土的水泥掺量为6%。地基承压含水层承压水位为23．0m，基坑采用深井降水。施工采用一次性拦断河床围堰导流，在河道上下游各填筑一道均质土围堰，并安排在一个非汛期（2010年9月~2011年5月）内完成地涵施工。施工布置示意图如图2所示。
施工中发生如下事件：
事件1：根据本工程具体特点，施工单位进场后，对工程施工项目进行了合理安排。工程主要施工项目包括： ①涵身施工，②干砌石河底护底，③排水清淤，④土方回填，⑤降水井点，⑥围堰填筑，⑦基坑开挖。事件2：根据工程施工需要，施工单位在施工现场布置了生活区、钢筋加工厂、混凝土拌合站、油库、木土加工厂、零配件仓库等生产生活设施，如图2所示。
事件3：本工程项目划分为一个单位工程，11个分部工程。第3段涵身分部工程共有56个单元工程，其中26个为重要隐蔽单元工程；56个单元工程质量全部合格，其中43个单元工程质量优良（21个为重要隐蔽单元工程）：该分部工程的其它质量评定内容均符合优良标准的规定。
事件4：本工程闸门、启闭机制造与安装为一个合同标，2011年9月16日通过了该合同工程完工验收，并颁布合同工程完工证书；本工程2012年12月8日通过了竣工验收，项目法人于2012年12月20日向该合同承包商退还了履约担保和质量保证金。问题：
1．指出事件1中主要施工项目的合理施工顺序，（用工作编号表示）。2．指出事件1中涉及施工安全的最主要的两项工程施工项目。
3．根据事件2，指出图2中A、B、C、D、E对应的生产生活设施名称。4．根据事件3，评定第3段涵身分部工程的质量等级，并说明理由。5．根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），改正事件4中项目人退还还履约担保和质量保证金的不妥之处。
【答案】
1、合理施工顺序是：6357142。
2、涉及施工安全的最主要的两项工程施工项目是：基坑开挖，井点降水。
3、A是木工加工场、B是油库、C是仓库、D是混凝土拌合站、E是生活区。
4、合格；重要隐蔽单元工程为26个，21个优良，优良率没有达到90%的优良等级。
5、履约担保金应在合同工程完工证书颁发后28 天内退还给承包人；质量保证金合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
点击咨询 