第一篇：2012年一级建造师《法规及相关知识》实战模拟试卷单项选择一
大家学习网Htttp://club.topsage.com
2012年一级建造师《法规及相关知识》实战模拟试卷单项选择一
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
第1题 某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当（）。A．编制安全技术措施并编制专项施工方案 B．编制专项施工方案并附具安全验算结果 C．编制专项施工方案并报主管部门审批
D．编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查
【正确答案】：D
第2题 自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度（）原因不会导致代理权终止。A．甲死亡 B．乙死亡
C．甲取消委托合同
D．乙丧失民事行为能力
【正确答案】：A
第3题 某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的（）。A．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效 C．甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效 D．甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效
【正确答案】：B
第4题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。A．选定的仲裁委员会
B．仲裁事项
C．双方不到法院起诉的承诺
D．请求仲裁的意思表示
【正确答案】：C
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
第5题 下列法律的形式属于行政法规的是（）。A．《合同法》 B．《北京市招标投标条例》 C．《建筑法》 D．《建设工程安全生产管理条例》
【正确答案】：D
第6题 有关不得委托代理的建设工程活动的叙述，不正确的是（）。A．建设工程的承包活动不得委托代理
B．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
C．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 D．施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位与分包单位共同完成 【正确答案】：D
第7题 某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则（）。A．丙有权要求甲承担50万元的损失 B．丙有权要求乙承担50万元的损失
C．丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失
D．丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担
【正确答案】：A
第8题 买卖合同区别于其他以行为、智力成果作为法律关系客体的合同的本质特征是（）。A．等价有偿
B．转移财产所有权 C．诺成性 D．双务性
【正确答案】：B
第9题 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，（）。A．可通知建设单位自提 B．应将钢材送到施工现场
C．应将钢材送到建设单位的仓库
D．应将钢材送到建设单位的办公所在地
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
【正确答案】：A
第10题 根据我国《合同法》的规定，乙厂与甲订立了一份购销合同，甲将货物交付给乙厂后，乙厂欠甲100万元货款，此时乙厂分立为两个独立法人丙厂和丁厂。根据相关法律的规定，下列表述中，正确的是（）。A．由丁厂偿还甲100万元货款 B．由丙厂偿还甲100万元货款
C．乙厂分立时，必须要确定该债务的偿还
D．由丙厂和丁厂共同偿还甲100万元货款承担连带责任
【正确答案】：D
第11题 下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是（）。A．继承权纠纷
B．工程监理合同纠纷 C．工程设计合同纠纷
D．损害赔偿纠纷
【正确答案】：A
第12题 承包人在工期可以顺延的情况发生后（）d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A．14 B．21 C．28 D．42
【正确答案】：A
第13题 对于建设工程中非施工单位原因造成的质量问题的返修责任，表述正确的是（）。
A．施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责 B．由建设单位负责返修，因此而造成的损失及返修费用与施工单位无关 C．施工单位无须负责返修，因此而造成的损失及返修费用与施工单位无关
D．施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用仍由施工单位负责
【正确答案】：A
第14题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前（）内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
A．1年 B．18个月
C．2年D．3年
【正确答案】：A
第15题 甲、乙双方签订成套设备订购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支
付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元。A．30 B．40 C．60 D．200
【正确答案】：C
第16题 李某今年51岁，自1995年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。2010年3月1日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业（）。
A．应当与李某签订固定期限劳动合同 B．应当与李某签订无固定期限的劳动合同
C．应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D．可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工
【正确答案】：B
第17题 某单位就江岸护岸工程项目向社会公开招标，2010年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，根据《招标投标法》的有关规定，下列说法正确的是（）。
A．建设单位应在2010年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 B．中标通知书就是正式的合同
C．双方应在2010年3月15日前订立书面合同
D．建设单位应在2010年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
【正确答案】：A
第18题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志，该安全警示标志必须符合（）。A．企业标准
B．地方标准 C．行业标准
D．国家标准
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
【正确答案】：D
第19题 工程建设标准中，行业标准不得与（）相抵触。A．推荐性标准
B．地方标准 C．企业标准
D．国家标准
【正确答案】：D
第20题 人民法院自收到申请执行书之日起超过（）个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。A．3 B．4 C．5 D．6
【正确答案】：D
第21题 发明专利权的期限为自申请日起（）年。A．10 B．15 C．20 D．25
【正确答案】：C
第22题 2010年3月12日，张某与王某因合同纠纷引发诉讼，张某委托仁和律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理。”则李律师有权代为（）。A．变更诉讼请求
B．提起上诉 C．进行和解
D．参加辩论
【正确答案】：D
第23题 2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于（）。A．2007年6月1日
B．2008年3月1日 C．2008年6月1日 D．2010年3月1日
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
【正确答案】：C
第24题 施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查（）。A．隔热技术与材料的内容 B．密闭技术的内容 C．节能设计的内容 D．空调制冷的内容
【正确答案】：C
第25题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在（）起诉。A．上海市人民法院
B．天津市人民法院 C．铁路运输法院
D．山东省人民法院
【正确答案】：B
第26题 根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业（）。A．应当建立应急救援组织
B．可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员 C．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D．可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
【正确答案】：A
第27题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自（）内提出行政复议申请。
A．该具体行政行为发生之日起60日
B．该具体行政行为发生之日起90日 C．知道该具体行政行为之日起60日 D．知道该具体行政行为之日起90日
【正确答案】：C
第28题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列表述中，正确的是（）。
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
A．由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理 B．对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C．应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D．应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
【正确答案】：B
第29题 联合体中标的，联合体各方应当（）。
A．分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任 B．共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任 C．共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 D．分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任
【正确答案】：C
第30题 根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，（）在开工前依法可以不办理施工许可证。
A．投资45万元的厂房
B．造价为60万元的管道安装工程 C．建筑面积为350m2的修缮工程
D．建筑面积为250m2的装修工程
【正确答案】：D
第31题 工程建设行业标准实施后，一般要（）年复审1次。A．3 B．5 C．7 D．10
【正确答案】：B
第32题 指定代理人按照（）或者指定单位的指定行使代理权。A．本级人民政府
B．人民检察院 C．公安机关
D．人民法院
【正确答案】：D
第33题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由（）的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。A．市级人民政府
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
B．县级人民政府
C．核定公布该文物保护单位的人民政府
D．省、自治区、直辖市人民政府
【正确答案】：D
第34题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。A．土方开挖工程
B．模板工程 C．脚手架工程
D．高空作业工程
【正确答案】：D
第35题 有关仲裁中的和解与调解的叙述中，有误的是（）。A．当事人申请仲裁后，可以自行和解 B．调解书与裁决书具有同等法律效力
C．当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请
D．当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再次申请仲裁
【正确答案】：D
第36题 公安机关消防机构应当自（）内组织消防验收，并出具消防验收意见。A．受理消防验收申请之日起20日
B．受理消防验收申请之日起30日 C．建设项目投入试生产之日起30日 D．建设项目投入试生产之日起45日
【正确答案】：A
第37题 仲裁的基本特点不包括（）。A．自愿性
B．快捷性 C．公开性
D．独立性
【正确答案】：C
第38题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为（）年。
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
A．2 B．3 C．5 D．7
【正确答案】：C
第39题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）。
A．遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物 B．1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存
C．遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
D．遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
【正确答案】：B
第40题 自劳动能力鉴定结论作出之日起（）后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。A．3个月 B．6个月 C．9个月 D．12个月
【正确答案】：D
第41题 《建设工程质量管理条例》规定，（）对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。A．建设单位
B．施工单位 C．设计单位
D．监理单位
【正确答案】：B
第42题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自（）时生效。A．合同成立 B．合同被公证 C．该物权登记 D．不动产交付
【正确答案】：A
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
第43题 融资租赁合同中，出卖人的义务是（）。A．协助承租人索赔 B．标的物的瑕疵担保 C．向承租人支付价款
D．租赁期限届满返还租赁物
【正确答案】：B
第44题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。A．6月1日 B．6月16日 C．7月2日 D．7月16日
【正确答案】：C
第45题 根据《担保法》的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A．10% B．20% C．30% D．50%
【正确答案】：B
第46题 根据《合同法》的规定，行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该（）。A．代理行为由代理人负责 B．代理行为无效 C．代理行为有效 D．行为没有代理权
【正确答案】：C
第47题 某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故应（）。A．由分包单位承担责任
B．由总承包单位承担责任 C．由分包单位承担主要责任
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
D．由总承包单位承担主要责任
【正确答案】：C
第48题 关于申请延期开工的表述中，有误的是（）。A．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工 B．因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期 C．延期以3次为限，每次不超过3个月
D．既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
【正确答案】：C
第49题 《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信息公布期限一般为（）。A．6个月 B．1年 C．2年 D．3年
【正确答案】：D
第50题 关于和解的表述中，不正确的是（）。A．诉讼阶段的和解没有法律效力
B．当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书
C．双方当事人可以自行和解，这种和解在法院作出判决后，当事人仍可以进行
D．在执行过程中，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
【正确答案】：C
第51题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。A．无效 B．有效
C．可变更、可撤销 D．效力待定
【正确答案】：B
第52题 法人可以分为（）两大类。
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
A．企业法人和行政法人 B．行政法人和社团法人 C．企业法人和非企业法人 D．事业法人和社团法人
【正确答案】：C
第53题 可以不进行招标的建设项目是（）。A．施工单项合同估算价为人民币240万元的
B．重要设备的采购，单项合同估算价为人民币150万元的
C．勘察、监理等服务的采购，单项合同估算价为人民币80万元的 D．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 【正确答案】：D
第54题 红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是（）。A．甲某的行为构成无权代理 B．甲某的行为属于有权代理 C．甲某的行为构成滥用代理权 D．甲某的行为属于法定代理
【正确答案】：A
第55题 根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。
A．债权人对债务人的债权合法
B．该从权利专属于债权人自身 C．债务人的债权已到期
D．对债权人造成损害
【正确答案】：B
第56题 根据《民法通则》的规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，（）。A．由第三人承担全部责任
B．由被代理人和第三人承担连带责任 C．由被代理人和行为人承担连带责任 D．由第三人和行为人负连带责任
【正确答案】：D
第57题 关于法的效力的叙述，不正确的是（）。
A．新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
B．公法权力主体在实施公权力行为中，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定
C．法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决
D．同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定
【正确答案】：C
第58题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表（）对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A．建筑行业
B．建设单位
C．施工单位
D．政府主管部门
【正确答案】：B
第59题 使用未注册商标冒充注册商标的，由（）予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。A．地方人民政府 B．税务机关
C．地方工商行政管理部门 D．专利主管部门
【正确答案】：C
第60题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是（）。A．共收到有效标书9份 B．共收到有效标书8份 C．共收到有效标书7份
D．11点送来的标书是有效标书
【正确答案】：A
第61题 不符合施工现场安全防护规定的情形是（）。A．施工单位对施工现场实行封闭围挡
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
B．阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍 C．在施工现场入口处设置安全警示标志
D．施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
【正确答案】：B
第62题 某建于20世纪90年代初的商住楼的所有人为适应市场需要，拟将其改建为民用商用办公楼，为此，需改变原商住楼的承重结构并重新装修。根据《建筑法》的规定，对这一改建工程，（）。
A．须经原设计单位同意，并由监理工程师提出改建方案 B．在施工前委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案 C．设计单位要有设计方案，并经监理工程师审查 D．可以重新装修，但不得改变其承重结构
【正确答案】：B
第63题 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应（）。
A．对招标人拆封、宣读
B．对投标人拆封、宣读
C．对招标人和投标人拆封、宣读 D．当众予以拆封、宣读
【正确答案】：D
第64题 自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后（）年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日。A．10 B．20 C．40 D．50
【正确答案】：D
第65题 下列选项中，（）并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。A．创造性 B．过渡性 C．新颖性 D．实用性
【正确答案】：D
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
第66题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2009年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。A．基础工程的保修期限为50年 B．屋面防水工程的保修期限为8年
C．供热系统的保修期限为自2009年采暖期起，到2011年采暖期结束日止 D．电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
【正确答案】：D
第67题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)规定，施工现场临时用电设备在（）及以上者，应编制用电组织设计。A．5台及以上或设备总容量在50 kW B．3台及以上或设备总容量在50 kW C．4台及以上或设备总容量在40 kw D．3台及以上或设备总容量在40 kW
【正确答案】：A
第68题 安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。A．15日
B．30日 C．2个月
D．3个月
【正确答案】：D
第69题 根据《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定，下列表述中错误的是（）。
A．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B．管理人员和作业人员2年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
C．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
D．施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
【正确答案】：B
大家论坛Http://club.topsage.com
大家学习网Htttp://club.topsage.com
第70题 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是（）。A．地震引起的外墙开裂
B．地基处理不当造成的不均匀沉降
C．毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏 D．屋面防水材料老化引起的渗漏
【正确答案】：B
大家论坛Http://club.topsage.com
第二篇：2018 一级建造师《法规》模拟试卷(一)
2018 一级建造师《法规》模拟试卷
（一）一、单项选择题（每道题 1 分，共计 70 分）
1． 施工企业的分公司、项目经理部均不具有法人资格，根本原因是其（A． 没有依法成立 B． 没有必要的财产或经费 C． 没有自己的组织机构和场所 D． 不能够独立承担民事责任
2． 建设工程活动中，不可以委托代理的是（）。A．工程项目招标 B．施工合同纠纷诉讼 C．组织和参与竣工验收 D．材料和设备采购
3.下列物权中，属于用益物权的是（）。A．房屋抵押权 B．房屋租赁权 C．建设用地使用权 D．土地所有权
4.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A．占有权 B．使用收益权 C．自由处分权 D．优先受偿权
5.建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。A．转让、互换 B．出资、赠与
C．抵押
D．质押）。
6.某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。A．该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B．该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨
C．如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设
施一定一并抵押
D．如该公司在 3 年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为 70 年 7.关于物权保护的说法，正确的是（）。A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C．侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
0
D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物
8.甲是某产品的专利权人，乙于 2008 年 3 月 1 日开始制造和销售该专利产品。甲于 2009 年 3 月 1 日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售
台，乙共销售侵权产品 300 台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列哪一选项是正确的？（）
A．200 万元 B．250 万元 C．300 万元 D．500 万元 9.关于担保的说法，正确的是（）。A． 担保是用益物权的一种 B． 担保的目的是保障特定债权实现 C． 担保合同是主合同
D． 反担保不适用《担保法》的规定
10.公司甲以其名下的一栋办公楼作为抵押物，为公司乙向银行申请贷款做担保，并在登记机关办理了抵押登记。该担保法律关系中，抵押人为（）。A．公司甲 B．公司乙
C．银行
D．登记机关
11.某工程已投保建筑工程一切险。保险期间，因基坑支护和降水施工工艺不当造成损失，并导致被保险工程危险程度显著增加。施工企业及时通知了保险人，保险人（）。A． 不能增加保险费，但可以解除保险合同 B．不能解除保险合同，但可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D．应当赔偿施工企业的损失
12.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应事先取得的批准文件不包括（）。A．建设用地批准书 B．建设工程规划许可证 C．安全生产许可证 D．消防设计审核批准文件
13.下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A． 某临时建筑未申请领取施工许可证即开工
B． 某工程遭遇洪水，中止施工半年后向发证机关作了报告 C． 某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工
D． 某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证 14.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A． 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B． 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C． 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D． 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
15.甲公司承揽了一项建筑工程，但建设主管部门在施工现场检查发现，施工项目部的项目经理、技术负责人、核算、质量、安全管理人员劳动合同及社保关系均在乙公司。该项目经理部行为的法律后果应由（）
承担。A． 乙公司 B． 甲公司
C． 甲公司和乙公司连带
D． 项目经理、乙公司和甲公司连带
16.注册建造师有下列情形之一的，应当撤销其注册（）。A． 聘用单位破产的
B． 已与聘用单位解除劳动合同的 C． 年龄超过 65 周岁的 D． 以欺骗手段取得注册的
17.刘某是在甲施工企业执业的注册建造师，受企业委派担任一个施工总承包项目的项目经理。属于其合法执业活动的是（）。
A． 为配合业主方尽快办理房产证，在有严重质量缺陷的某分项工程质量验收单上签章 B． 在该项目竣工预验收期间，根据企业安排到另一中标项目上同时担任施工项目经理 C． 对分包企业注册建造师签章的施工管理文件进行修改 D． 在分包工程质量合格文件上签字并加盖执业印章
18.根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A． 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B． 投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C． 投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D． 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回
19.某施工招标文件要求投标人能够采用某特定的专利技术，而该专利技术并非实施该工程所必需。该招标人的行为属于（）。A． 与投标人串通 B． 内定中标人
C． 以不合理条件排斥投标人 D． 指定分包
20.投标人的投标文件，应当（）。A． 包括拟签订合同的主要条款
B． 包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩 C． 包括履约保证金
D． 在投标截止时间前提交评标委员会
21.关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是（）。A． 投标人撤销投标文件的，可以重新投标
B． 投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金
C． 投标人撤回投标文件的，应当以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人 D． 投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标 22.禁止投标人低于成本竞价，其中”成本”是指（）。A．直接费 B．项目施工成本 C．企业个别成本 D．社会平均成本
23.依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起 15 日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A． 发出中标通知书 B． 合同签订 C． 投标有效期结束 D． 确定中标人
24.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A．联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B．如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C．工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D．负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务
25.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A． 允许他人以自己名义承揽工程 B． 以他人名义承揽工程 C． 保修书期限、内容违法 D． 泄露商业机密
26.施工承包合同的从合同是（）。A．监理合同 B．采购合同 C．仲裁协议 D．保证合同
27.下列关于合同效力的说法中正确的是（）。
A．合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力
B．要约和承诺是订立合同必经的阶段，若只停留在要约阶段，合同根本未成立
C．当事人采用合同书形式订立合同的，承诺生效时合同成立 D．合同成立即意味着合同的生效
28.甲乙双方于 2016 年 1 月 1 日在 A 地签订某施工材料采购合同，约定 2016 年 3 月 1 日在 B 地履行。当事
人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市
场价格履行。
A． 2016 年 1 月 1 日 A 地 B． 2016 年 1 月 1 日 B 地 C． 2016 年 3 月 1 日 A 地 D． 2016 年 3 月 1 日 B 地
29.甲公司委托王某购买水泥，王某在建材市场发现钢材价格非常便宜，仅 2000 元/吨，就以甲的名义与供货
商乙签订了 200 吨钢材供货合同。随后乙催告甲予以追认，而甲未置可否。一个多月后，钢材价格飙涨
到 2400 元/吨，甲要求乙按照合同约定供货 200 吨，乙拒绝。下列说法正确的是（A． 乙拒绝供货构成违约
B． 合同已经生效，甲有权要求乙履行合同 C． 王某代签的合同已经失效 D． 王某的行为构成表见代理）。
30.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同
意。针对本案，下列表述中正确的是（）。A． 材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B． 材料商转让自己的债权应经承包人同意
C． 若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D． 即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
31.甲、乙双方于 2012 年 3 月 10 日签订一份固定总价施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了
施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。
乙方欲行使撤销权，则应当在（A．2013 年 3 月 10 日 B．2013 年 3 月 20 日 C．2014 年 3 月 10 日 D．2014 年 3 月 20 日）前行使。
32.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明
D．债权人免除债务
33.某工程在9月10日发生了地震迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日
发包人接
到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》规定，该施工合同解除应为（A． 9月10日 B． 9月15日 C． 9月17日 D． 9月18日
34.施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。该劳动合同属于（）。A． 固定期限合同，可以约定不超过 2 个月的试用期 B． 无固定期限合同，可以约定不超过 6 个月的试用期 C． 以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 D． 非全日制合同，不得约定试用期
35.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（）。A． 劳动关系自转正之日起建立
B． 用人单位最迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同 C． 用人单位不得解除无固定期限劳动合同
D． 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同
36.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定试用期六个月，六个月后再根据王某工作表现，确定劳动合同期限。关于该劳动合同，下列选项中表述正确的是（）。A． 该劳动合同应视为无固定期限合同
B． 该劳动合同没有约定合同期限，属于无效合同
C． 由于双方约定的试用期长度没有超过法律规定，所以该试用期成立 D． 该试用期不成立，六个月应视为劳动合同期限
37.下列做法符合我国《劳动合同法》相关规定的是（）。
A．张某应聘某大型外企任项目经理被录用，企业为方便管理扣押张某建造师注册证书 B．赵某与某公司签订劳动合同，约定试用期一年，转正后再改签订无固定劳动合同
C．王某与某劳务派遣公司签订劳动合同，并被派遣到 A 单位工作，但 A 单位拒绝与王某签订劳动合同
D．李某与某企业签订一份劳动合同，约定的薪水待遇明显低于同行业同岗位薪资水平，该合同显失公平应）。
属无效劳动合同
38.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）。A． 和解 B． 调解
C． 投诉 D． 仲裁
39.甲建筑公司拖欠田某劳动报酬，于 2013 年 10 月 8 日双方发生争议，并于 2014 年 11 月 1 日，劳动 合同终止，则田某最迟应在（）之前提出劳动仲裁。A．2014 年 10 月 8 日 B．2015 年 10 月 8 日 C．2015 年 11 月 1 日 D．2016 年 11 月 1 日
40.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A．合同生效后 B．交付工作成果时 C．完成工作成果 50%时 D．完成全部工作成果前
41.在买卖合同中，标的物所有权自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A．合同生效时 B．合同订立时 C．标的物交付时 D．合同履行时
42.施工设备租赁期间，发生（）事件的，不影响租赁合同的继续履行。A． 设备未按照国家规定配备保险、限位装置，危及承租人安全 B． 承租人无正当理由拖延支付租金，经通知，逾期仍不支付 C． 出租人通知承租人已将该设备转卖他人 D． 承租人未经出租人同意，将施工设备转租他人 43.货运合同的标的是（A．货物本身 B．运输行为 C．财产权利 D．劳务
44.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括（A． 施工场所和期限
B． 施工中可能产生的环境噪声值 C． 施工环境噪声污染防治措施）。）。
D． 施工单位资质
45.市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。A． 建设单位 B． 监理单位
C． 建设行政主管部门 D． 环境保护主管部门
46.根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施正确的是（）。A． 委托个体户运输酸液等建筑垃圾
B． 固体废物出省，向接受地环境保护部门提出申请
C． 危险废物交由有资质单位进行处理，应急预案向环境保护部门备案 D． 建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理
47.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。A．本单位负责人 B．总监理工程师
C．当地建设行政主管部门 D．当地文物行政主管部门
48.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A． 安全 B． 重大死亡 C． 死亡 D． 重伤
49.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
50.建筑施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产
许可证 A．2 B．1 C．3
D．5 51.施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是（）。
A．应当由注册建造师担任 B．应当经企业法人书面授权
C．应及时、如实报告生产安全事故情况 D．在施工前向作业班组做技术交底
52.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A．甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见
B．乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员 C．丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换
D．丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避
53.劳务派遣工的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，由（）负责。A． 劳务派遣单位 B． 劳务用工单位 C． 工会
D． 建设行政主管部门
54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A．由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区
B．经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍 C．施工现场的办公用区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管 D．施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证
55.施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A． 都是强制性险种
B． 被保险人都是现场危险作业人员 C． 保险期间都是从开工到竣工 D． 保费都由企业承担，个人不承担
56.生产经营单位应当制定应急预案演练计划，并根据本单位的事故预防重点，进行（）。A．每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B．每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 C．每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D．每年至少组织一次的现场处置方案演练
57.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应当提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。
A． 建设单位在招标文件中 B． 施工单位在投标文件中 C． 监理单位在监理规划中 D． 设计单位在设计文件中
58.根据《安全生产条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、检测合格证明和（）。A．生产企业资质证明 B．生产企业营业执照 C．生产许可证 D．经营许可证
59.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）属于（A． 强制性国家标准 B． 推荐性国家标准 C． 强制性行业标准 D． 推荐性行业标准
60.施工单位必须按照工程设计要求、（），对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A． 施工技术标准和合同约定 B． 施工组织设计
C． 强制性标准和推荐性标准 D． 监理通知
61.施工单位试验员的取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A． 在甲方技术人员监督下，将砌筑砂浆报送上级公司有相应检测资质的实验室进行检测 B． 在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C． 试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D． 在施工技术人员监督下，对进场的防水材料随机抽取样品
62.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A． 施工单位 B． 建设单位 C． 监理单位 D． 建设主管部门
63.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A． 法定代表人）。
B． 经营负责人 C． 项目负责人 D． 直接责任人
64.关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担 B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务
D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，应当通知施工单位按强制性标准施工 65.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A． 技术档案已经移交城建档案馆 B． 已经办理竣工结算
C． 施工单位已经出具工程保修书 D． 各单位共同签署质量合格文件 66.以下属于行政纠纷的是（）。A．施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款 B．税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道 C．注册建造师王某不服注册机关作出的不予注册的决定 D．建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解 67.关于仲裁特点的说法，正确的是（）。A． 仲裁委员会隶属行政机关 B． 仲裁以公开审理为原则 C． 仲裁员由当事人协商确定 D． 仲裁裁决作出后可以上诉
68.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A． 和解 B． 调解 C． 诉讼 D． 仲裁
69.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A．原告住所地 B．合同签订地 C．仲裁机构所在地 D．标的物所在地 70.以下不属于民事诉讼当事人的是（）。A．原告、被告 B．共同诉讼人
C．无独立请求权的第三人 D．诉讼代理人
二、多选题（每道题 2 分，共计 60 分）
71.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。A． 行政法规的效力低于法律
B． 地方性法规的效力低于地方政府规章 C． 地方性法规在本辖区内的效力高于法律
D． 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E． 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 72.建筑工程一切险的保险范围包括（）损失。
A． 挖掘机挖到坚硬地层过度磨损需要检修 B． 雷电击毁现场施工用配电柜 C． 台风摧毁施工现场内的临时工程 D． 大雨造成现场档案资料损毁 E． 由于设计错误导致部分工程拆除重建
73.根据住建部《建筑工程发包与承包计价管理办法》，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（A． 设有最低投标限价 B． 设有最高投标限价 C． 编制标底 D． 委托招标代理机构 E． 采用工程量清单计价
74.以下（）社会保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。A． 基本养老保险 B． 基本医疗保险 C． 工伤保险 D． 失业保险 E． 生育保险
75.建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（）。A．项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80% B．项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准 C．项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作）。
D． 项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人
E． 项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作
76.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身追究暂行办法》，有下列（上人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任。A． 发生工程质量事故
B． 严重工程质量问题被投诉并造成恶劣社会影响 C． 施工进度严重拖延被媒体曝光 D． 工程款未结清造成群体性事件
E． 由于勘察、设计、施工问题造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用
77.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。
A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂 C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜
78.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应当明确的内容有（）。A． 保修范围 B． 保修期限
C． 质量保证金退还方式 D． 质量保证金预留比例和期限 E． 保修责任
79.对于保修义务的承担和经济责任，说法正确的是（）。A． 施工造成的质量缺陷，由施工单位维修并承担经济责任 B． 设计造成的质量缺陷，由施工单位维修，并直接向设计单位索赔
C． 因使用甲方采购的建筑材料不合格引起的质量缺陷，施工单位可以拒绝维修 D． 因监理单位错误指令引起的工程缺陷，施工单位先行维修，并向建设单位索赔 E． 因使用人使用不当或自然灾害引起的工程损坏，施工单位承担维修费用 80.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A． 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B． 与书证原件核对无误的复印件
C． 无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D． 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E． 无正当理由未出庭作证的证人证言）情形的，县级以
81.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A． 该仲裁协议当然无效
B． 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C． 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D． 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E． 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
82.某采购合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A． 合同履行地法院 B． 仲裁委员会 C． 合同签订地法院 D． 被告住所地法院 E． 原告住所地法院
83.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议 B．仲裁请求具体
C．属于仲裁委员会的受理范围 D．选定的仲裁委员会 E．有明确的被申请人
84.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形下，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁 决。
A．双方当事人均不满意仲裁结果 B．没有仲裁协议 C．被申请人死亡 D．仲裁机构已被撤销
E．裁决事项超出仲裁委员会权限
85.以下行政行为中属于行政强制措施的是（）。A． 限制出境
B． 查封未经检测的施工电梯 C． 没收违法所得 D． 冻结施工企业基本账户 E． 行政拘留
86.根据《合同法》，下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D．施工企业施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工企业未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 87．下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（A．继续履行 B．赔礼道歉 C．赔偿损失 D．恢复原状 E．支付违约金
88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．实际竣工之日 C．开工之日 D．保修期届满之日 E．合同约定竣工之日
89．发包人未按照约定支付工程价款，承包人按照《合同法》的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括（A．承包人工作人员的报酬
B．承包人实际支付的建筑构配件价款 C．承包人欠付工程价款的利息 D．承包人因发包人违约产生的损失 E．承包人的垫资
90.下列行为中，属于建设工程施工单位资质不良行为的有（）。A．未取得资质证书承揽工程的
B．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 C．将承包的工程转包或违法分包的
D．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 E．涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的 91.下列选项中属于违法分包的情形有（）。
A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B．分包单位将其承包的建设工程再分包的
C．总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的）。）。D．任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E．总承包单位将其承包的工程分包的 92．下列选项中属于挂靠的行为有（）。
A．没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
C．劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的 D．资质等级高的施工单位借用资质等级低的 E．分包单位将其承包的建设工程再分包的
93.建设单位申请领取施工许可证的，（）应当与依法签订的施工承包合同一致。A．工程名称 B．地点 C．规模 D．资质 E．资金
94.下列选项中属于承担民事责任方式的有（）。A．停止侵害，排除妨碍，消除影响 B．恢复名誉，赔礼道歉 C．继续履行，赔偿损失 D．支付违约金，吊销许可证 E．处罚和处分
95.关于《企业所得税法》中征税对象的说法，正确的有（）。A．居民企业来源于境外的所得 B．居民企业来源于中国境内的所得
C．设立机构、场所的非居民企业，其机构、场所来源于中国境内的所得 D．未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得
E．在中国境内设立机构、场所的非居民企业，其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得96．根据《企业所得税法》，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（）。
A．财政拨款
B．依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费 C．依法收取并纳入财政管理的政府性基金 D．股息、红利等权益性投资收益 E．接受捐赠收入
97．下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（）。
A．在中国境内有住所个人，从境外取得的所得
B．在中国境内无住所而在境内居住满1年的个人，从境外取得的所得 C．在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得
D．在中国境内无住所而在境内居住不满1年的个人，从中国境内取得的所得 E．在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得
98.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是（）。A．该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日 B．该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日 C．该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日 D．该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日 E．该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日 99.下列关于抵押权的说法，正确的有（）。A．抵押物需要转移占有至抵押权人 B．宅基地的土地使用权可以作为抵押物
C．建筑物和其他土地附着物作为抵押物的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立 D．抵押权与其担保的债权同时存在
E．抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
100．甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A．直接与甲协议以工程折价受偿 B．向法院起诉拍卖该工程后优先受偿 C．直接变卖该工程 D．直接转移占有该工程 E．直接要求保证人代为清偿债务
第三篇：2012年一级建造师《法规及相关知识》实战模拟试卷多项选择三
2012年一级建造师《建设工程项目管理》实战模拟试卷多项选择三
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
第71题 按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，对于特级资质企业则要求其科技进步水平应当达到（）。
A．企业具有省部级(或相当于省部级水平)及以上的企业技术中心 B．企业近2年科技活动经费支出平均达到营业额的0．5%以上
C．企业近10年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准
D．企业已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理
E．企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化
【正确答案】：A,C,D,E
第72题 人民调解的基本原则是（）。A．当事人自愿原则
B．当事人平等原则 C．合法原则
D．尊重当事人权利原则 E．调解公开原则
【正确答案】：A,B,C,D
第73题 安全生产事故调查组履行职责包括（）。A．提交事故调查报告
B．认定事故的性质和事故责任 C．提出对事故责任者的处理决定
D．总结事故教训，提出防范和整改措施
E．查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
【正确答案】：A,B,D,E
第74题 施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的（）。A．占有权 B．共有权
C．质押权
D．处分权 E．所有权
【正确答案】：D,E
本题考查的是对物权制度的理解。施工单位无该工程项目的所有权，也无相应的处分权。
第75题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有（）。A．有完整的技术档案和施工管理资料 B．分包工程的质量必须优良 C．有施工单位签署的工程保修书
D．由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E．主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
【正确答案】：A,C
第76题 注册建造师有（）情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A．受到刑事处罚的B．依法被撤销注册的
C．依法被吊销注册证书的D．年龄超过55周岁的
E．被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年的 【正确答案】：A,B,C
第77题 我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A．著作权 B．肖像权
C．商标权
D．专利权
E．商业秘密
【正确答案】：A,C,D,E
本题考查的是对知识产权制度的理解，参见教材P27.受我国法律保护的知识产权种类有许多种，其中选项ACDE比较常见。
第78题 建设民事商事法律关系的特点包括（）。A．建设民事商事关系主要是人身关系
B．建设民事商事关系是平等主体之间的关系 C．建设民事商事关系主要是财产关系
D．建设民事商事关系的保障措施具有惩罚性和非财产性
E．建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系
【正确答案】：B,C,E
第79题 某建筑公司的一处施工项目，地处哈尔滨，为了赶工期，在冬季户外零度以下期间连续施工2个月，期间采取了相应的防冻措施，对户外人员也提供棉衣等物资，尤其对在户外工作2个月无一天休息的塔式起重机操作女工小李，增发了奖金3000元，并且公司号召所有女职工学习小李这种不怕苦的精神。下列表述中，正确的有（）。A．建筑公司零度以下继续施工违反了《劳动法》
B．建筑公司的行为违反了《劳动法》中关于女职工特殊保护的规定 C．劳动部门应对建筑公司处以罚款
D．建筑公司给了职工补偿，所以可以要求职工连续作业 E．建筑公司的行为不存在任何违反《劳动法》的情形
【正确答案】：B,C
第80题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括（）。A．转让、出借资质证书等造成的损失 B．偷工减料等造成的损失
C．未及时检查隐蔽工程造成的损失 D．与监理单位串通造成的损失 E．合同使用期限内造成的损失
【正确答案】：A,B,D,E
第81题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括（）。A．支付租金的义务 B．标的物的瑕疵
C．妥善保管和使用租赁物 D．向出卖人支付价金
E．租赁期限届满返还租赁物
【正确答案】：A,C,E
第82题 按照法律是否为某种合同确定了一个特定的名称，合同可分为（A．不要式合同 B．要式合同 C．有名合同 D．无名合同 E．主从合同
【正确答案】：C,D。）
第83题 保证合同应当包括的内容有（）。A．被保证的主债权种类、数额
B．债务人履行债务的期限 C．保证人的固定住所
D．保证担保的范围 E．保证的期间
【正确答案】：A,B,D,E
第84题 施工现场安全技术交底通常包括（）。A．施工工种安全技术交底
B．分部分项工程施工安全技术交底 C．普通工程单项安全技术交底
D．设备安装工程技术交底
E．使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
【正确答案】：A,B,D,E
第85题 《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止（）。
A．在历史建筑上刻划、涂污
B．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 C．新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施
D．占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等
E．修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等
【正确答案】：A,B,D,E
第86题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得（）。A．在江内清洗装贮过油类的车辆和容器 B．在施工现场焚烧沥青、油毡 C．在夜间进行施工
D．在施工现场填埋建筑垃圾
E．从事产生扬尘污染的施工作业
【正确答案】：A,B,E
第87题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有（）。A．应当由第三人负担的 B．在境外就医的
C．应当由公共卫生负担的
D．基本医疗保险诊疗项目的急诊费 E．符合基本医疗抢救的医疗费用
【正确答案】：A,B,C
第88题 为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有（）。
A．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B．对文书、物品等进行复制
C．向证人进行询问调查、记录证人证言
D．对证据进行鉴定或勘验
E．将获取的证据材料交给当事入保管
【正确答案】：A,B,C,D
第89题 我国法的形式主要包括（）。A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规章 E．习惯法
【正确答案】：A,B,C,D
第90题 对知识产权法律特征的表述中，正确的有（）。
A．知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制 B．知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性 C．只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性
D．知识产权没有时间限制，只要财产存在，权利就必然存在
E．知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭
【正确答案】：A,B,C,E
第91题 因（）造成的建设工程工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延。A．不可抗力
B．设计变更和工程量增加
C．1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h D．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 E．承包人的原因致使施工不能正常进行
【正确答案】：A,B,C,D
第92题 提起行政诉讼应当符合的条件有（）。A．有明确的被告
B．有具体的诉讼请求和事实根据
C．属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D．原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E．经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
【正确答案】：A,B,C,D
第93题 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有权采取的措施有（）。
A．进入被检查单位的施工现场进行检查
B．发现有影响工程质量的问题时，处3万元以下罚款 C．发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D．发现有影响工程质量的问题时，责令立即停止施工 E．要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
【正确答案】：A,C,E
第94题 工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，档案和资料主要包括（）。A．工程项目竣工验收报告 B．图纸会审和技术交底记录 C．隐蔽验收记录及施工日志
D．设计变更通知单，技术变更核实单 E．投资方编制或者认可的可行性研究报告
【正确答案】：A,B,C,D
第95题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。A．应当制定安全生产规章制度
B．落实安全生产责任制
C．确保安全生产费用的有效使用
D．保证安全生产条件所需资金的投入 E．及时、如实报告生产安全事故
【正确答案】：B,C,E
第96题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是（）。A．屋面防水工程、有防水要求的卫生间，为5年 B．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期 C．房间和外墙面的防渗漏，为4年
D．电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年
E．房屋建筑的主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
【正确答案】：A,D,E
第97题 工程项目验收存在（）问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。A．未完成建筑节能工程设计内容的B．参加验收人员不具备相应资格的
C．参加验收各方主体验收意见不一致的D．验收程序和执行标准不符合要求的 E．各方提出的问题未整改完毕的 【正确答案】：B,C,D,E
第98题 知识产权的法律特征包括（）。A．专有性 B．期限性 C．地域性 D．相对性
E．财产权和人身权的双重属性
【正确答案】：A,B,C,E
第99题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规 的是（）。
A．工业废水处理达标后排入河流
B．经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C．将清洗设备的废水回灌补给地下水
D．将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场 E．将废物用于外省王地须经外省地环境部门批准
【正确答案】：A,E
第100题 下列有关仲裁与民事诉讼的说法中，正确的有（）。A．所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决
B．请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
C．仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理 D．仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构
E．仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
【正确答案】：B,C,E
第四篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟
2007一级建造师《法规知识》模拟（3）
一、单选[共70题，每题1分，总计70分]
1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。
A、国务院建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
C、县级以上人民政府建设行政主管部门
D、建设单位的上级主管部门
2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A、30% B、50% C、60% D、70%
3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任
C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例
D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任
4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。
A、招标人指定的其中某一家单位
B、资质等级较高的单位
C、资质等级较低的单位
D、资质等级居中的单位
5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。
A、无效的民事行为，理由为欺诈
B、可撤销的民事行为，理由为欺诈
C、无效的民事行为，理由为违反法律规定
D、有效的民事行为，理由为双方达成合意
6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书
B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书
C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书
D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书
7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。
A、用益物权与担保物权
B、动产物权与不动产物权
C、自物权与他物权
D、抵押权与质押权
8、不属于法律关系终止的情形是（）。
A、自然终止
B、法定终止
C、协议终止
D、违约终止
9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。
A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格
B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理
C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求
D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会
10、下列评标程序合法的是（）。
A、评标委员会成员私下接触投标人
B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门
C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况
D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布
11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、1个月 B、3个月
C、6个月
D、1年
12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。
A、从事相关领域工作满8年
B、具有高级职称
C、有大型建设工程评标经验
D、具有高级职称同等专业水平
13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。
A、以被代理人的名义同自己实施法律行为
B、代理权终止后以被代理人名义订合同
C、代理双方当事人实施同一法律行为
D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益
14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年
B、2年
C、4年
D、20年
15、以下做法符合法律规定的是（）。
A、建设单位将建筑工程肢解发包
B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同
D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包
16、商标权取得的条件是（）。
A、向工商行政管理部门办理登记
B、向商标局申请注册
C、向商标设计者购买该商标
D、向社会公告对该商标的专有
17、下列不属于招标程序的是（）。
A、编制招标文件
B、发布招标通告
C、组织投标机构
D、接受投标书
18、下列权利属于著作人身权的是（）。
A、复制权
B、表演权
C、播放权
D、发表权
19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。
A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司
B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司
C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行
D、甲公司无合同解除权
20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A、10小时
B、15小时
C、24小时
D、48小时
21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。
A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位
B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件
C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续
D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。
A、工程质量监督机构
B、工程监理企业
C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位
23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。
A、《中华人民共和国建筑法》
B、《建设工程质量管理条例》
C、《建设工程安全生产条例》
D、《工程建设标准强制性条文》
24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。
A、建设单位的上级主管部门
B、水土行政主管部门
C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门
D、国务院环保行政主管部门
25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门
D、国家发展和改革委员会
26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。
A、给予警告，没收违法所得
B、并处3000元以上5万元以下罚款
C、取消担任评标委员会成员的资格
D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任
27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。
A、10日
B、15日
C、30日
D、60日
28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。
A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行
C、按照有利于保护债务人的方式履行
D、按照交易习惯履行
29、安装工程一切险的维修期从（）算起。
A、合同规定的竣工日期
B、实际投入使用日期
C、实际完工验收之日
D、实际投入使用或完工验收之日
30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。
A、甲市人民法院
B、乙市人民法院
C、丙市人民法院
D、丁市人民法院
31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。
A、7日
B、10日
C、15日
D、30日
32、外观设计取得专利权的条件为（）。
A、创造性
B、新颖性
C、实用性
D、专有性
33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。
A、1万元以上5万元以下
B、5万元以上25万元以下
C、中标项目金额的5‰以上10‰以下
D、中标项目金额的5%以上10%以下
34、下列做法不符合法律规定的是（）。
A、在危险废物的包装物上设有识别装置
B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费
C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告
D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运
35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A、1-2年
B、1-3年
C、2-3年
D、2-4年
36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。
A、某公司为其员工购房向银行提供担保
B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿
C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议
37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。
A、县级以上人民政府建设行政主管部门
B、县级以上人民政府交通水利等有关部门
C、国务院交通、水利部门
D、国务院建设行政主管部门
38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。
A、1/3以上
B、1/2以上
C、2/3以上
D、3/4以上
39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。
A、审查批准国家建设计划和国家预决算
B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行
D、指导建设单位进行工程承包
40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。
A、由代理人承担责任
B、由第三人承担责任
C、由代理人和第三人承担连带责任
D、由代理人和第三人承担按份责任
41、下列属于物权的客体是（）。
A、物
B、行为
C、事件
D、智力成果
42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督
B、社会舆论监督
C、公众举报监督
D、社区报告监督
43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。
A、5日
B、10日
C、15日
D、30日
44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。
A、自愿注册原则
B、先申请原则
C、优先权原则
D、单一性原则
45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。
A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失
C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失
D、甲可以要求乙承担违约责任
46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。
A、施工总承包单位
B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
47、下列权利中可以质押的是（）。
A、股份
B、债券
C、发表权 D、修改权
48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。
A、合同条款空缺
B、协议补充
C、合同条款缺陷
D、法定补充
49、下列做法符合安全生产要求的是（）。
A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程
B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工
C、施工单位将废水直接排放到沟渠中
D、施工单位配备专职安全生产管理人员
50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。
A、施工单位技术负责人
B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师
D、建设单位项目负责人
51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。
A、被代理人或代理人死亡
B、代理期限届满或代理事务完成
C、代理人丧失民事行为能力
D、被代理人取得或恢复民事行为能力
52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。
A、1万员以上5万元以下
B、2万员以上10万元以下
C、违法所得1倍以上10倍以下
D、违法所得1倍以上5倍以下
53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。
A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务
54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局
B.省、自治区、直辖市地方税务局
C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局
D.县级以上国家税务局、地方税务局
55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。
A.指定被审查单位购买产品权
B、现场调查取证权
C.现场处理权
D、查封、扣押行政强制措施权
56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.约定仲裁无效的条款
D.选定仲裁委员会
57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。
A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位
B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料
C.未取得施工许可证而擅自施工
D.验收不合格擅自交付使用
58.下列不属于企业终止原因的是()。
A.违反法律法规给责令撤销
B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散
C.根据法律法规程序被并购
D.依法被宣告破产
59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。
A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务
B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担
C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务
D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务
60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。
A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格
B.鉴定结论存在缺陷
C.鉴定程序严重违法
D.鉴定结论明显依据不足
61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.仲裁判决作出后
B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后
D.仲裁庭首次开庭前
62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.可撤销
63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。
A.质押合同不成立
B.质押合同成立但不生效
C.质押合同生效但不具有对抗效力
D.质押合同生效且具有对抗效力
64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。
A.5万元以上10万元以下
B.10万元以上30万元以下
C.项目合同金额的5%以下
D.项目合同金额的5%以上10%以下
67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。
A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行
B.裁定终结执行
C.裁定宣告该公司破产
D.裁定执行该公司投资人的其他财产
68.邀请招标指的是()。
A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。
A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏
B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂
C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障
70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。
A.2名
B.3名
C.2名以上
D.3名以上
二、多项选择题
1.招标人()确定中标人。
A.根据评标委员会的书面评标报告确定
B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定
C.授权评标委员会直接确定
D.招标人审查投标文件后确定
E.招标人与评标委员会商议后确定
2.招投标活动的基本原则包括（）。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.鼓励交易原则
E.诚实信用原则
3.建筑工程监理的依据包括()。
A.法律、行政法规
B.施工单位的施工计划
C.有关技术标准
D.有关设计文件
E建筑工程承包合同
4.下列属于投标程序的是()。
A.组织投标机构
B.编制投标文件 C.接受投标书
D.开标
E.投标文件的送达
5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。
A.工程设计不符合建筑工程质量标准
B.工程施工不符合工程设计要求
C.工程施工不符合施工技术标准
D.工程施工不符合合同约定
E.工程设计不符合合同约定的质量要求
6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。
A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同
B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为
C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的
D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权
E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权
7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．
A.有编制招标文件的能力
B.有从事招标业务的营业场所
C.有组织评标的能力
D.有从事招标业务的资金
E.有可以作为评标委员会人选的专家库
8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。
A.已提交的投标保证金不予退还
B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任
C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失
D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任
E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还
9.民事法律行为的成立要件包括()。
A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益
E.行为形式合法
10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。
A.商业秘密
B.著作权
C.商标权
D.专利权
E.自物权
11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。
A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格
B.对取消投标资格予以公告
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款
D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书
12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。
A.安全生产设施
B.地基基础
C.主体结构
D.环境质量
E.相关工程建设各方主体的质量行为
13.证据保全的方法有()。
A.向证人进行询问调查,记录证人证言
B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写
C.讯问当事人,制作讯问笔录
D.对证据进行鉴定或勘验
E.对证据经过法庭质证
14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元
B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费
C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费
E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用
15.法律事件包括()。
A.积极事件
B.消极事件
C.自然事件
D.社会事件
E.意外事件
16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。
A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
C有违法所得的,并处没收违法所得
D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格
E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效
17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。
A.当事人之间有仲裁协议
B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由
C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围
D.纠纷已经过诉讼程序
E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解
18.下列权利中属于著作财产权的是()。
A.复制权
B.发表权
C.表演权
D.署名权 E.播放权
19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。
A.乙丙间的合同是无效的
B.乙丙间的合同是效力待定的
C.甲可以向丙要回玉器
D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护
E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权
20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。
A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少
D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加
E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款
21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。
A.责令停止违法行为,没收违法所得
B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款
C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款
D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书
E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
22.承担缔约过失责任的情形包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
C.故意提供虚假情况
D.以合法形式掩盖非法目的
E,因重大过失造成对方财产损失
23.工程竣工验收报告应当包括()。
A.工程报建日期 B.环境影响报告书
C.施工图设计文件审查意见
D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.验收人员签署的竣工验收原始文件
24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。
A.按无效合同处理
B.按可撤销合同处理,理由为欺诈
C.按可撤销合同处理,理由为重大误解
D.按有效合同处理,双方可协商解除
E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失
25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。
A.未在指定的媒介上发布招标公告的
B.邀请招标不依法发出投标邀请书的
C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的
E.收受投标人行贿为其谋取中标的
26.下列属于有效合同的构成要件的是()。
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.合同条款完整明确
C.意思表示真实
D.不违反法律或社会公共利益
E.行为人具有完全的民事行为能力
27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。
A.商品房买卖合同纠纷
B.建设工程合同纠纷
C国际货物买卖纠纷
D技术进出口合同纠纷
E人身损害赔偿纠纷
28.下列做法符合法律规定的是()。
A.将含病原体废水经消毒达标后排放
B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
C设置专用场所露天堆放废物矿石
D在危险废物的包装上设有识别标志
E收集危险废物的场所直接转做厂房使用
29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。
A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品
B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品
C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模
D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利
E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率
30.无权处分合同的特征包括()。
A.行为人没有对他人财产的处分权
B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同
D.无权处分合同属于无效合同
E.无权处分合同属于效力待定合同
答案：
单选：
1、A
2、B
3、D
4、C
5、C
6、B
7、C
8、B
9、C、10、D
11、A
12、C
13、B
14、C
15、D
16、B
17、C
18、D
19、B 20、C
21、B
22、A
23、D
24、B
25、C
26、D
27、B
28、A
29、D 30、A
31、A
32、B
33、C
34、D
35、B
36、C
37、B
38、C
39、D 40、C
41、A
42、B
43、C
44、C
45、B
46、D
47、B
48、A
49、D 50、C
51、B
52、D
53、B
54、C
55、A
56、C
57、B
58、C
59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：
1、ABC
2、ABCE
3、ACDE
4、ABE
5、BCD
6、ABCD
7、AC
8、AB
9、ABCE
10、ABCD
11、ABD
12、BCDE
13、ABD
14、ABDE
15、CDE
16、ABCD
17、ABC
18、ACE
19、BE 20、ABE
21、ABDE
22、ABC
23、ACDE
24、BE
25、ABCD
26、ACD
27、AB
28、ACD
29、BD 30、ABCE
第五篇：一级建造师《法规及相关知识》模拟试卷8
一级建造师《法规及相关知识》模拟试卷8
2008-1-17 13:26
页面功能 【字体：大 中 小】【打印】【关闭】
单项选择题
1、建设工程的供热与供冷系统在正常使用条件下，最低保修期为()。A、1个采暖期、供冷期 B、2个采暖期、供冷期 C、3个采暖期、供冷期 D、4个采暖期、供冷期
2、根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经()通过。A、代表1／2以上表决权的股东 B、代表2／3以上表决权的股东
C、出席股东大会的股东所持表决权的1／2以上 D、出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上
3、当事人对合同变更的内容约定不明确的，以下说法正确的是()。A、当事人可申请撤销合同
B、按提出变更的当事方的意思处理 C、推定为未变更
D、根据合同变更目的推定变更内容
4、B公司授权其采购员去采购A公司的某产品100件，采购员拿着盖有公司公章的空白合同书与A公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后,应当()。A、要求B公司支付200件产品的货款 B、B公司可以向A公司无偿退货
C、由A公司交付100件产品，B公司支付相应的货款 D、由A公司交付200件产品，B公司支付相应的货款
5、甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。A、甲公司 B、乙公司
C、甲公司和乙公司连带 D、建设单位
6、在安全生产中，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可
A、能的应急措施后撤离作业场所，这是从业人员行使()。B、拒绝权 C、紧急避险权 D、求偿权 E、知情权
7、《建设工程安全生产管理条例》第11条规定，建没单位应当将拆除工程发包给()的施工单位。
A、能完成拆除任务 B、具有相应资质等级 C、专业拆除
D、达到拆除施工要求
8、某施工单位因排放污水导致附近几十户人家的井水受到污染，数人严重中毒。下列表述正确的是()。A、若该单位能证明其污水排放标准是符合有关排污标准规定的，则该单位不承担民事责任 B、若该单位能证明自己主观上没有任何过失，则不承担民事责任 C、若造成重大财产损失和人身伤害，可对直接责任人追究刑事责任
D、受害居民提起损害赔偿之诉的时效是2年，自其知道受到污染侵害时起算
9、下面行为中没有违反《安金生产法》的是()A、甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人贯报告，后事故发生 B、某丁没按照本单位的规定在施工现场戴安全帽 C、某项目经理强行要求有“恐高症?的某丙高空作
D、某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场
10、以下不属于消防重点单位的职责的是()。A、建立防火档案，确定消防安全重点部位
B、将员工宿舍设置在仓库楼上，以保证仓库内物品的安全 C、实行每日防火巡查
D、对职工进行消防安全培训
11、根据《合同法》，以下表述正确的一项是()。A、解除合同应当办理批准、登记手续
B、合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止 C、合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同 D、被解除的合同自始没有法律效力
12、在买卖合同中，出卖人多交付标的物的，买受人则()。A、不得拒绝接收多交付部分 B、买受人不得接收多交付部分
C、买受人接收多交部分的，可以不支付价款
D、买受人接收多交部分的，应当按合同价格支付价款
13、对于工程建设业来说，以下标准不属于强制性标准的是()。A、工程建设勘察设计、施工及验收等通用的综合标准 B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C、工程建设重要的通用的信息技术标准 D、产品质量检验标准
14、建设单位领取建筑施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，但是()。
A、只能申请一次延期 B、可以申请两次延期 C、只能申请两次延期
D、延期以两次为限，每次不超过三个月
15、根据《建设工程安全生产管理条例》，有关设计、监理单位安全生产管理责任和义务说法不正确的是()。A、设计单位对涉及施工安全重点部位和环节应在设计文件中注明，并提出防范安全生产事故的指导意见 B、如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任
C、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 D、监理单位应严格按照法律、法规和强制性标准的要求实施监理，并对建设工程安全生产与施工单位承担监理责任
16、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，在正常使用条件下的最低保修期限为()。A、三年 B、四年 C、五年 D、十年
17、甲公司欠某供应商200万元货款，现甲公司准备将公司的一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于甲公司分立后200万元债务的清偿问题，下列说法正确的是()。A、应当由甲公司承担全部债务 B、应当由乙公司承担全部债务 C、应当由甲、乙公司承担连带责任 D、甲公司与乙公司均不承担清偿责任
18、工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A、招标工程所在地的建设行政主管部门 B、国务院建设行政主管部门
C、工程招标代理机构所在地建设行政主管部门 D、工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
19、个人独资企业解散的，财产应当按照()顺序清偿。A、所欠职工工资和社会保险费用，其他债务，所欠税款 B、所欠税款，所欠职工工资和社会保险费用，其他债务 C、所欠税款，其他债务，所欠职工工资和社会保险费用 D、所欠职工工资和社会保险费用，所欠税款，其他债务 20、关于固体废物污染防治，下列说法错误的是()。A、危险废物的包装物，处置场所必须设有识别标志 B、禁止将危险废物与旅客用同一运输工具载运
C、转移危险废物必须填写转移单向移出地和接受地环保部门报告 D、收集储存危险废物必须混合收集、储存、运输、处置
21、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()进行验收。A、施工总承包单位 B、分包单位
C、出租单位和安装单位
D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
22、下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是()。A、办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费 B、对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查 C、对建设单位组织的竣工验收程序实施监督
D、对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚
23、附带投保的土木建筑工程项目可在安装险内附带投保，如果这些土木建筑工程项目超过总价的50％，整个项目则()。A、按安装工程一切险投保 B、按一般财产险投保 C、按建筑工程一切险投保 D、按第三者责任险投保
24、实行施工总承包的，由()支付意外伤害保险费。A、监理单位 B、分包单位 C、总承包单位 D、建设单位
25、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》。这个规定违反了()。A、公开原则 B、公平原则 C、公正原则 D、诚实信用原则
26、我国《合同法》所规定的同时履行抗辩权。是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在()以前，有权拒绝先为给付的权利。A、自己利益未实现之前
B、当事人另一方未为对待给付 C、对方当事人未要求履行 D、对方当事人未应自己的要求开始履行
27、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。A、可以拒绝承扣保证责任 B、应当承担保证责任 C、应当承担债务
D、应当在保证范围内承担保证责任
28、法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力，这是()。A、法律关系撤消 B、法律关系变更 C、法律关系终止 D、法律关系中止
29、我国法律对违约责任实行的是()。A、无过错责任原则 B、过错责任原则 C、过错推定责任原则 D、严格责任原则
30、达到一定标准的工程建设项目必须招标，以下()不属于招标标准之一。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上（源自建设工程教育网）B、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
D、单项合同估算价低于50万元人民币，但项目总投资额在1000万元人民币以上 多项选择题
1、以下关于固体废物污染环境防治规定表述正确的有()。
A、露天堆放冶炼渣、化工渣、尾矿等固体废物，应设置明显的安全警示标志
B、企业事业单位应合理选择，利用原材料、能源，采用先进的工艺设备，减少工业固体废物的产生量
C、禁止进口可以用做原料的废物
D、城市生活垃圾收集、储存、运输应当符合环境保护和环境卫生规定 E、被淘汰的落后工艺设备不得转给他人使用
2、无因管理的成立，必须具备()条件。A、管理他人事物 B、为他人管理的意思 C、无法定或约定的义务 D、不违反本人的意思 E、被管理者支付管理费用
3、关于代理，以下各项表述中不正确的是()。A、书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 B、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任
C、代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任． D、第三人知道行为没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
E、被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任
4、由主管单位监督管理消防工作的单位是()。A、市级以上示范住宅区 B、公益机构 C、军事设施 D、矿井地下部分 E、核电厂
5、重复保险是指()。
A、投保人对同一保险标的分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 B、投保人就同一受益人分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 C、投保人对同一保险利益分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 D、投保人对同一保险事故分别向两个以上保险人订立保险合同的保险 E、投保人对同一保险金额分别向两个以上保险人订立保险合同的保险
6、建筑工程监理的依据包括()。A、法律、行政法规 B、施工单位的施工计划 C、有关技术标准 D、有关设计文件 E、建筑工程承包合同
7、评标委员会里的专家由招标人从()中确定。A、招标人上级主管部门提供的专家名册 B、国务院有关部门提供的专家名册
C、省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册 D、项目所在地人民政府推荐的专家名册 E、招标代理机构的专家库
8、在履行技术咨询合同、技术服务合同的过程中，顾问方或服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，如没有在合同中约定归属，则该成果应届于()。A、顾问方 B、委托方 C、服务方 D、受益方
E、与受益方有利害关系的第三人
9、以下关于固体废物污染环境防治规定表述正确的有()。A、露天堆放冶炼渣、化工渣、尾矿等固体废物，应设置明显的安全警示标志
B、企业事业单位应合理选择，利用原材料、能源，采用先进的工艺设备，减少工业固体废物的产生量
C、禁止进口可以用做原料的废物
D、城市生活垃圾收集、储存、运输应当符合环境保护和环境卫生规定 E、被淘汰的落后工艺设备不得转给他人使用
10、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生()情况下，诉讼时效中断。
A、发生不可抗力不能行使请求权的 B、承包商提起诉讼
C、承包商向业主发出支付工程款的通知 D、业主书面同意7天后支付工程款 E、发生其他障碍不能行使请求权的
11、根据《合同法》的规定，导致合同终止的原因主要有()。A、债务已经按照约定履行 B、债务互相抵消
C、当事人一方延迟履行债务 D、债务人依法提存标的物 E、债权债务同归于一人
12、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，将受到()处罚。A、取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格 B、对取消投标资格予以公告
C、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5％以上10％以下的罚款 D、由工商行政管理机关吊销营业执照 E、降低资质等级，吊销资质证书
13、根据我国《民事诉讼法》的有关规定，下列关于证据保全的说法错误的有()。A、证据保全只能依当事人申请进行。人民法院不得依职权作出 B、当事人在举证期限内随时可以申请保全证据 C、当事人申请保全证据的应当提供相应的担保
D、人民法院进行证据保全时应有当事人或诉讼代理人在场 E、人民法院可以主动采取诉讼保全措施
14、违反建筑法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，()。A、责令改正，处以罚款 B、责令停业整顿
C、造成损失的，依法承担赔偿责任 D、降低资质等级或者吊销资质证书 E、构成犯罪的，依法追究刑事责任
15、纳税人有下列()情形，税务机关有权核定其应纳税额。A、依照法律、行政法规规定可以不设置账簿的 B、纳税人申报的计税依据有正当理由偏低的 C、擅自销毁账簿或拒不提供纳税资料的
D、成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的 E、依照法律、行政法规的规定应当设置但没有设置账簿的
16、根据《工程建房议项目招标范围和规模规定》，符合必须进行招标的条件是()。A、施工单项合同估算价在200万人民币以上
B、重要设备、材料采购单项合同估算价在50万人民币以上的 C、监理单项合同估算价在50万人民币以上的 D、设计单项合同估算价在50 人民币以上的 E、项目总投资额在3000万人民币以上的
17、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中，()可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据。
A、乙公司在要约中确定了承诺期限 B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作 C、乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复
D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知
E、甲公司的承诺已经到达乙公司后，乙公司才发出撤销要约的通知
18、以下事件属于不可抗力范围的有()。A、水火灾 B、瘟疫 C、因工负伤 D、罢工 E、地震
19、因继承遗产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A、被继承人死亡时住所地 B、被继承人经常居住地 C、主要遗产所在地 D、继承人住所地 E、执行遗产动产地
20、下列情形中，债权人可以向法院请求行使撤销权的是()。A、债务人怠于行使其到期债权 B、债务人放弃其到期债权 C、债务人丧失履约能力
D、债务人无偿将财产赠与他人
E、债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知道该情形
21、某项建设工程的招标人甲公司向社会公开发布招标公告。乙公司向甲公司寄发了投标书。后乙公司中标，甲公司向乙公司寄发了中标通知书。以下表述错误的是()。A、甲公司发出中标通知书之日起，甲公司的承诺开始生效 B、乙公司向甲公司寄发投标书的行为属于要约邀请行为
C、中标通知书寄出后，甲公司如有特殊情况可以修改部分中标项目而无须承担法律责任 D、招标文件要求中标人提交履约保证金的，乙公司可以和甲公司私下商议免交 E、乙公司中标后经招标人同意可以将中标项目分包给他人，并由分包人就分包项目对招标人负责
22、下列关于仲裁的表述，正确的是()。A、当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议
B、仲裁协议可以是在纠纷发生前形成，也可以在纠纷发生后形成 C、仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权 D、仲裁裁决书自双方签字之日起生效
E、仲裁裁决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制执行
23、以下为要约邀请的行为有()。A、拍卖公告 B、招殷说明书 C、寄送价目表 D、招聘广告 E、招标公告
24、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。A、因承包商资质不够导致的纠纷 B、因无权代理与表见代理导致的纠纷 C、因联合体承包导致的纠纷 D、因“挂靠”问题而产生的纠纷 E、因履约范围不清而产生的纠纷
25、甲公司向乙公司订购一批钢材，合同订立时乙公司谎称自己代理的国产钢材为进口钢材。不久甲公司得知实情，但此时盛传进口钢材有质量问题，于是甲仍有意履行合同。而乙公司希望将钢材以高价售给其他公司。下列表述中，正确的是()。A、甲公司向乙公司催告交货，则合同有效 B、甲公司向乙公司交付了预付款，则合同有效
C、甲公司向乙公司送交合同有效的确认通知，则合同有效 D、乙公司以合同存在欺诈事由而主张撤销合同，则合同无效 E、乙公司是欺诈方，无权行使撤销权
单项选择题答案
1：B| 2：D| 3：C| 4：D| 5：C| 6：B| 7：B| 8：C| 9：D| 10：B| 11：C| 12：D| 13：D| 14：D| 15：B| 16：C| 17：C| 18：A| 19：D| 20：D| 21：D| 22：B| 23：C| 24：C| 25：B| 26：B| 27：A| 28：C| 29：D| 30：D| 多项选择题答案
1：BDE| 2：ABCD| 3：AB| 4：CDE| 5：ACD| 6：ACDE| 7：BCE| 8：AC| 9：BDE| 10：BCD| 11：ABDE| 12：ABD| 13：ABCD| 14：ACE| 15：ACDE| 16：ACDE| 17：ACDE| 18：ABDE| 19：AC| 20：BD| 21：BCDE| 22：ABC| 23：ABCE| 24：ABCD| 25：ABCE|
点击咨询 