2008年二建工程法规考试真题及答案解析5篇

第一篇：2008年二建工程法规考试真题及答案解析

2008 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）场景

（一）建设单位拟兴建一栋 20 层办公楼，投资总额为 5 600 万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景

（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在 3 000 万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C.施工单位合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招

标

D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。

A．资格条件 B．最低标准要求C．审查方法 D．审查目的

3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格）。B.丁施工企业可以参加投标 C.丙的行贿行为不影响中标D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。A．建设单位有权要求丙降低报价。B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的 2/3 可以由建设单位代表担任

场景

（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》

将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006 年 2 月 1 日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008 年 1 月 1 日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008 年 4 月 1 日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景

（二），回答下列问题。5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（A．法律 B．行政法规C．地方性法规D．行政规定）。

6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（A.吴某与张某）。B.吴某与设计院

C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院

7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 3 年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。

A.主体变更 B.客体变更C．内容变更D．未变更

10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A．委托代B．法定代C．指定代理D．表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使 诉讼时效中断

D．因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税 C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位

场景

（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景

（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表B．主要负责人C．项目负责人D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋 予从业人员的（A．知情权）。

B.拒绝权 C.紧急避难权D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部

门。

A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位 D．丁监理公司

16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位 D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤 害保险费应当（）支付。A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定

18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（A.按工程建设强制性标准实施监理

B.依据法律、法规实施监理）。C.审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修

22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中 C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景

（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景

（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。

A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。

A.结算总额 5% B.预算总额 5% C.预算总额 10% D.结算总额 10%

25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位B．监理公司 C．施工单位D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书

27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。

A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。

A．建设单位B．施工单位

C.监理单位D．设计单位

30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。

A．可行性研究报告B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告 31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料 B．供水管主控阀C．钢筋原材料D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是

（）。A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景

（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景

（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（A.作业区① B.作业区②）区域。

C．办公区④ D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内

D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工 l5 日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门

37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口

38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景

（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供 货，便口头向施工单位提出推迟 l 个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所 签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供 货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景

（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。

A．施工单位B． 水 泥 厂 C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。

A．发生变更B．效力待定C．无效 D．未发生变更

41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议B．原合同有效

C.原合同为单务合同 D.符合法定的程序

43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B．无权要求水泥厂继续履行合同 C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景

（七）2007 年 9 月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完 工后剩余的石材以 8 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9 月 28 日，建材商依约交付 1 万元定金。9 月 29 日，施工单位为建材商代为托运。9 月 30 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景

（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为

（）合同。A．无效B．有效

C．可变更、可撤销D．效力待定

45.该定金合同的生效日期为（）。

A．9 月 20 日 B．9 月 28 日 C．9 月 29 日 D．9 月 30 日

46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。A．施工单位承担 B．建材商承担 C．施工单位和建材商各承担一半

D．建材商承担 3/4，施工单位承担 1/4

47.如果建材商一直无力偿还施工单位的 7 万元，且某工厂欠建材商 6 万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定

场景

（八）甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景

（八），回答下列问题。

49.甲与乙签订的有效合同属于（）。

A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同

50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲B．乙C．丙 D．丁

51.该保证合同主体是（A.甲与乙 B.甲与丙）。

C．乙与丁 D．乙与丙

52.下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围D．被保证人的其他债权

53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲B．乙C．丙 D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（A.定金保证

B.一般保证）。C.抵押保证D．留置保证

场景

（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景

（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A． 甲 B． 乙 C．甲乙双方D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为 30 万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15 万元，则仲裁庭应按（）意见作出。

A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任C．张某 D．王 某、李某 58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时

59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。

A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院

60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向公安部门申请强制执行D．再申请仲裁

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

场景

（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期 l0 个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单 位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利根据场景

（十），回答下列问题。61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的 50% E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

63.乙施工单位的企业资质可能是（）。

A．特级B．一般C．二级D．三级

64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木（岩土）工程师B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师

65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制D．质量控制 C.成本控制D．合同管理

场景

（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景

（十一）。回答下列问题。

66.对该设备损失承担责任的有（）。

A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构

67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D.对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E．审查乙公司的质量管理体系

68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69.电信公司的安全责任包括（）。A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料 D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

E.自开工报告批准日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案

70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施 D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品

E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求

72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。

A.甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交 B.应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档 D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司 移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）

场景

（十二）电力局在 A、B 两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景

（十二），回答下列问题。

73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位

C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作

74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括

（）。A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期D．工程保险的投保责任E．解决合同纠纷的方式 75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。

A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商

自费修复工程缺陷 C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付 D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支 付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获 得支付，有行使暂停施工的权力

76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担 C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担 D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。

A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效 C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效D．合同全部条款无效 E．合同中独立 存在的解决争议条款有效

场景

（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未 予解决，因此导致合同纠纷。根据场景

（十三），回答下列问题。

78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。

A．民间调解B．行政调解C． 仲 裁 D．诉讼 E．协商

79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所B．被告的姓名、住所C．诉讼请求 D．代理律师的基本情况 E．诉 讼事实及理由

80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴 定。法院应予准许的情况包括（）。A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

一、单项选择题

参考答案

1-5 CDABB 6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA 31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD； 66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE； 71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD 2009 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

.1 在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

B．商法 D．诉讼法 A．民法 C．经济法

.2 关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

.3 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（B．扶养

D．无因管理）。

A．合同 C．不当得利

.4 根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。A．在建工程可以作为抵押物 B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

.5 根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效 C．交付

B．转移登记

D．买方占有

.6 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则）。上不得少于工程合同价的（A．20% C．50%

B．30% D．80%

.7 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定）。A．建项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（设用地规划许可证 C．施工许可证

B．建设工程规划许可证

D．安全生产许可证

.8 按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

.9 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（）。A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B．未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符 合资质的施工单位

.01 甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔 20 万元。则下列说法正确的是（）。

A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任.1 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程 D．经济适用住房工程

.21 根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体

.31 按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

.41 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式）。

B．邀请招标称为（A．公开招标 C．议标

D．定向招标

.51 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开

始发售招标文件，3 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（A．1 C．3

B．2 D．4）处。.61 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管）。

B．施工项目的负责人 C．施工

D．施工企业的董事 理能力考核合格就可以任职的岗位是（A．施工企业的总经理 企业的技术负责人

.71 施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达 7000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（A．特别重大 C．较大）事故。

B．重大

D．一般

.81 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理）负责调查。

B．省级人民政府 C．设区的市

D．县级人民政府 条例》规定，该级事故应由（A．国务院 级人民政府

.91 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监）。理工程师应当（A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工 C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告

.02 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A．甲公司负主要责任 C．乙公司负全部责任

B．乙公司负主要责任 D．监理公司负主要责任.12 安全生产许可证的有效期为（B．3 D．5）年。

A．2 C．4

.2 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案

.32 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

B．电气 D．暖通 以使用后的（A．主体结构 C．装饰

.42 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是）。（A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务 C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

.52 施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣）工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月20 日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（起计算。A．6 月 1 日 C．10 月 8 日

B．8 月 30 日 D．10 月 20 日.62 《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手）。

B．施工许可制度

D．工程质量事故报告制度 段不包括（A．工程质量保修制度 C．竣工验收备案制度

.72 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验 收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设 行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 C．30

B．15 D．60

.82 按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下）。

B．购买的塔吊设备 C．现场制作的D．商品混凝土 不属于产品质量法所指的产品是（A．购买的电气材料 预制板

.92 根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明

.03 某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是）。（A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 B．对已受污染的潜水和承压水混合开采 C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖 D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训.13 下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划 许可证 B．对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施

C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统 D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

.23 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

.3 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

B．6 个月 D．2 年（A．2 个月 C．1 年

.43 李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同 C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

.53 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，）个月。王先生的试用期不得超过（A．1 C．3

B．2 D．6

.63 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A．随时解除 C．经济性裁员

B．预告解除

D．刑事性裁员

.73 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A．企业工会代表企业职工 业 10 名以上职工

B．企业每一名职工 C．企

D．企业绝大部分职工

.83 重大建设项目档案验收应在竣工验收（B．2 D．4）个月前完成。

A．1 C．3

.93 根据《税收征收管理法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令）的滞纳金。限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（A．0.1‟ C．1‟

B．0.5‟ D．5‟

.04 下列属于行政处罚的是（）。A．没收财产 C．撤职

B． 罚 金

D．责令停产停业

.14 施工单位偷工减料，降底工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸）。

B．重大劳动安全事故罪 死。该行为涉嫌触犯（A．重大责任事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪

.24 下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（D．赠予合同）。

A．收养关系 同

B．劳动合同 C．税款代扣合

.34 下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。A．格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C．对格式条款的理解发生争议 的，应当按照通常理解予以解释 D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

.4 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（B．投标书D．招股说明书）。

A．寄送的价目表 C．拍卖公告

.54 甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。2 月 5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A．发出 C．撤销

B．撤回 D．变更

.64 某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设）。单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（A．违约责任 C．缔约过失责任

B．侵权责任

D．行政责任

.74 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是）。（A.返还财产

B．赔偿损失C．罚金 D．折价补偿

.84 根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D．超越代理权签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

.94 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签定了一份塔吊租赁合）。同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（A．附条件合同，条件成就合同解除

B.附条件合同，条件成就合同生效 C.附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效

.05 甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。A．甲公司向乙公司 B．乙公司自己 C．丙公司向乙公司

D．甲公司和丙公司共同向乙公司

.15 某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000 元/吨，约定 6 月1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整 价格为 3400 元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（A.B.）。

应按合同约定的价格 4000 元/吨结算 应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算C．应当按新旧价格的平均值结算 D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同.25 甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

.35 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致 使工期延误

B．因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

.45 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行）。的是（A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B．双方签收的仲裁调解书 C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

.5 民事诉讼的证据不包括（B．物证）。

A．书证 C．视听资料

D．科学实验

.65 根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。B．涉及本案的鉴定人员

D．本案被告的亲属 A．本案审判员

C.本案原告诉讼代理人.75 对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭合议制 C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结

.85 下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的 人民法院

D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

.95 当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委）。A．陈述事实、托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（参加辩论 C．进行和解

B．承认、放弃、变更诉讼请求

D．提起反诉或上诉

.06 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。A．仲裁委员会由当事人自主选定 B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C．仲裁审理以公开审理为原则 D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

.16 根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B.人民法院对保全财产予以查封 C．监察机关给予机关工作人员降级处分 D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E．行政拘留

.26 根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

.36 下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料 D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸

.46 国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A． 出租 B．出让C．划拨 D．抵押E．转让

.56 根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的）。是（A．北京故宫修缮工程

B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍 D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔.6 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标）。保证金。投标保证金可以是（A．银行保函 B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证 D．现金E．实物

.76 按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废）。A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标标处理的情形是（协 议 B． 交 纳 投 标 保 证 金 超 过 规 定 数 额C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件 E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

.86 生产经营单位保证安全生产必须的资金由（）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A．公司董事会 E．公司工会

B．公司法定代表C．个人经营的投资人 D．公司股东

.96 施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A．制定安全生产规章制度和操作规程 B．确保安全生产费用的有效使用

C．组织制定安全施工措施D．消除安全事故隐患 E．及时、如实报告生产安全事故

.07 下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。

A.总承包单位不得将主体工程对外分包 B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

.17 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时规划 B．同时设计 C．同时施工 D．同时竣工验收E．同时投产使用

.27 下列属于承担民事责任的方式是（）。

A．赔偿损失 B．返还财产C．支付利息 E．支付定金 D．支付违约金

.37 下列关于承诺的表述中，正确的有（）。A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C．承诺一经送达要约人即发生法律效力D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

.47 对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的.57 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。

A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性 标 准 C． 发 包 人 坚 决 要 求 工 程 设 计 变 更D．项目经理与总监理工程师积怨太深 E．要求承担保修责任期限过长

.67 某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，）。A．建设单位不能以在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C．由 此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺 E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日只交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（从合同

B.C.D.E.）。A．买卖合同是主合同，定金合同是买卖合同自 6 月 10 日成立 定金合同自 6 月 1 日成立

若卖方不能交付货物，应返还 50 万元

若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 5 万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。

A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C．人所共知的某企业偷工减料 D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执 行仲裁裁决的情形包括（A．约定的仲裁协议无效）。

B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C．适用法律确有错误 D．原仲裁机构被撤销

E．申请人死亡

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育 D．不得同时注册于两家不同的单位 E．均有各自的执业范围

答案 2010 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.根据施工合同，甲建设单位应于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。

2010 年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）

A．中断B．中止C．终止 D．届满

2.二级注册建造师注册证书有效期为（A．1 B．2 C．3 D．4）年。

3.下列规范性文件中，效力最高的是（A．行政法规B．司法解释C．地方性法规 D．行政规章）。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生 的债称为()之债。A． 合 同 B． 侵 权 C．不当得利 D．无因管理 5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（A．合同签订）时设立。

B.备案 C.交付D．登记

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（A.初始注册 B.年检注册）。

C．变更注册D．增项注册

7.某建设工程预计建设工期 13 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金 原则上不少于工程合同价的（）%。

A．20 B．30 C．40 D．50

8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（A．正在建造的航空器B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承 包经营权）。

9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包

C.施工总承包，专业分包和劳务分包 D.施工总承包，专业承包和劳务分包

10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义 C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（A．任意时间）公开进行。

B．投标有效期内

C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内

13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。

A．审查投标人资格B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标

14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（A.组织保障措施 B.管理保障措施 C.经济保障措施）。

D．技术保障措施

15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。

A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（标准。

A．建设单位要求适用的B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业）

17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同

18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（A.总承包单位）承担。B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位D．设备出租单位

19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证 B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保

险，为从业人员交纳保险费 C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有保证工程质量和安全的具体措施

20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）

年。

A．1 B．2 C．3 D．4

21.某工地发生了安全事故，造成 3 人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（A．特别重大B． 重 大 C． 较 大 D．一些）。

22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。

A.工程价款结算完毕 B.施工完毕 C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格

23.某工程设计文件需要作重大修改，则（）。A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改

24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由

（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A．建设单位B．施工单位 C．监理单位D．设计单位

25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A．国家标准B．行业标准 C．地方标准D．企业标准

26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A．10 B．15 C．20 D．30

27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门B．公安消防机构 C．安全生产监管部门D．规划行政主管部门

29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C．企业的职工代表和企业代表 D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在（A．15 日 B．1 个月 C．2 个月 D．3 个月）的期间范围内确定。31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）

A．7 天 B．15 天 C．20 天 D．30 天

32.工程建设强制性标准由（）负责解释。A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门

33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（A．万分之五B．千分之五

C.万分之三）的滞纳金。

D．千分之三

34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工 C．因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

35.按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处

罚。

A． 法 律 B．行政法规 C．部门规章D．地方性法规

36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（）。

A．双务合同B．有偿合同 C．实践合同D．要式合同

37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。

A． 要 约 B．要约邀请C． 承 诺 D．询价

38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）

A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定

40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货 2000 吨，甲未作表示，

第二篇：二建《法规及相关知识》真题答案及解析

2014年全国二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷 参考答案及解析

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格 B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 【答案】：B P3 【优路解析】：项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代表

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如果拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务 【答案】：D

P14 表见代理 3.根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权 【答案】：B P16 4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力 C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 【答案】：A P18 5.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权

B.商标权

C.著作权 D.发明权 【答案】：C P29

6.根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房 B.可转让的专利权 C.生产原材料 D.公立幼儿园的教育设施 【答案】：D P32 7.根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地 【答案】：D P32 8.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料。给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金 【答案】：B 9.以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 【答案】：B 【优路解析】：社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包 括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括 经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。

10.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位应承担（）A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D公平责任 【答案】：C 11.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书，上述程序正确的排列顺序是（）A.12345678 B.32471586 C23147568 D.43271586 【答案】：D P75 12.按照《建设施工界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）A.昼间60dB(A),夜间50dB(A)B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB

D.昼间75dB（A），夜间60dB(A)【答案】：C

P165 13.根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释》当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 【答案】：C P326 14.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该（）A.撤回投标 B提高投标保证金额 C.撤销投标 D.及时书面告知招标人 【答案】：D P81 【优路解析】：投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

15.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承接分包工程业务 C.建设单位有权直接指定分包工程的承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝 【答案】：A 【优路解析】：分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。P98 16.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年 B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月 C.招标投标违法行为记录公告期限为1年 D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月 【答案】：A

【优路解析】：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。P103 17.发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工 B.拖欠垫资利息 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付 【答案】：A 【优路解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。A.任何单位不得对能源消费实行包费制 B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证 C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制 D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告 【答案】：C 【优路解析】：墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

19.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同 B.建设工程合同 C.承揽合同 D.货物买卖合同 【答案】：B P106 【优路解析】：《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

20.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是（）。A.应当自行委托监理单位 B.应当招标选择监理单位 C.可不委托监理单位

D.应当由建设主管部门指定监理单位 【答案】：C

21.根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下

B.3个月以上1年以下 C.6个月以上2年以下 D.1年以上3年以下 【答案】：B 【优路解析】：注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门 责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

22.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的 B.以他人名义承揽工程的 C.施工中偷工减料的 D.将工程转包的 【答案】：A P101 23.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（）罚款。A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上5万元以下 C.1万元以上10万元以下 D.5万元以上50万元以下 【答案】：B 【优路解析】：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关 追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：（1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的；（2）未按照规定移交拣选文物的。24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，有丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交费。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任 B.甲只能向丁主张损害赔偿 C.丙应向乙承担违约责任 D.乙应自行承担货物损失 【答案】：C 25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（）。A.撤职 B.降职 C.刑罚 D.行政拘留 【答案】：D 【优路解析】：行政拘留属于官罚民。26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书 B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书 C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书 D.一方拒绝签收的仲裁调解书 【答案】：A 【优路解析】：调解包括民间调解、行政调解、法院调解和仲裁调解四种形式，其中法院调解和仲裁调解具有强制执行力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。B属于人民调解，未经法院司法确认的，不可申请强制执行。C项属于行政调解，D项一方并未签收，调解书不生效。27.工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理 B.部门经理 C.安全经理 D.项目经理 【答案】：D 【优路解析】：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。28.根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认 B.政府主管部门的一种行政审批制度 C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认 【答案】：B P45

29、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A中标候选人公式期间 B.中标通知书发出之后 C.合同谈判期间 D.评标报告提交之前 【答案】：A 【优路解析】：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在 中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

30、下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A仲裁事项 B.选定的仲裁委员会 C.请求仲裁的意思表示 D.仲裁裁决的效力 【答案】：D 【优路解析】：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。P322 31某矿山企业的如下安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表 B未对未成年工进行定期健康检查 C安排女职工王某从事井下作业 D安排未成年工进行井下作业 【答案】：A

【优路解析】：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。对于怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。P139 32监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A费用由施工企业承担 B.工期不予顺延 C.视为建设单位违约 D.施工企业可主张合理利润 【答案】：D 【优路解析】：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆 盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检査后重新覆盖恢复原 状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

33.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A采购数量变更 B.公司名称变更 C合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更 【答案】:A

【优路解析】：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变 动而不履行合同义务。P118 34根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（）。并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60% B.75% C.80% D.90% 【答案】：C 【优路解析】：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。P127

35.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A立即吊销其注册建造师证书 B.立即注销其建造师资格证书 C.立即取消其继续教育记录，计入不良信用记录，对社会公布

D.处以1万元罚款 【答案】：C

P71 【优路解析】：对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消 其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。36.诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时 B.当事人知道或应当知道权利被侵害时 C.当事人权利被侵害并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日 【答案】：B 【优路解析】：诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。P308

37.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的项目 B.使用各级财政预算资金的项目 C.使用企业事业单位自有资金的项目 D.使用上市公司资金的项目 【答案】：B 【优路解析】：《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用 国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。P73

38.各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议 B.有权向同级人民法院提出检察建议 C.必须向上一级人民法院提出检察建议 D.有权向上一级人民法院提出检察建议 【答案】：B 【优路解析】：各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向 同级人民法院提出检察建议。P317 39.下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作 B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理 D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成 【答案】：D 【优路解析】：承揽合同的特征：

（一）承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的；

（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作；

（三）承揽人工作具有独立性。P146 40.施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。A.建设单位 B.人民法院 C.建设行政主管部门 D.公安部门 【答案】：D 41.根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。

勘察单位 B.建设单位和施工企业 C.设计单位 D.建设单位和监理单位 【答案】：B 42.根据《建筑起重机机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的 C.无安全技术档案的 D.无齐全有效的安全保护装置的 【答案】：B 【优路解析】：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

43.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。A.吊销资质证书 B.责令改正，没收违法所得 C.降低资质等级 D.处以罚款 【答案】：A 44．检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（）。A．双方共同认可的检测机构 B．原检测机构 C．上级检测机构 D．建设行政主管部门 【答案】：A 【优路解析】：检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。45．关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是（）。

A．当事人必须采用示范文本 B．采用示范文本(选项不全)

C．供当事人订立合同时参考 D．不采用示范文本 【答案】：C P124 46．关于施工合同特征的说法，错误的是（）。

A．施工合同是双务合同 B．施工合同是要式合同 C．施工合同客体是工程 D．施工合同是有偿合同 【答案】：C 【优路解析】：合同的客体是合同主体享有权利和承担义务所指向的事物。施工合同的客体可以是施工项目，也可以是具体的某种劳务服务，要看签订的合同内容。

47．某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）月。

A．6

B．12

C．18 D．24 【答案】：A 【优路解析】：有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者 应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。48．某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A．市环保局 B．省建设厅 C．市人民政府 D．省人民政府 【答案】：C 【优路解析】：行政复议机关为本级政府或上级行政机关。49．根据《劳动合同法》用人单位自用工之日是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A．1.5

B．2 C．3 D．4 【答案】：B 【优路解析】：用人单位自用工之日是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。P144

50．因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A．签约时的签约地 B．履约时的签约地 C．履约时的项目所在地 D．签约时的项目所在地 【答案】：D 【优路解析】：因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

51.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。A.甲、乙应承担连带赔偿责任 B.甲与乙属于联合体投标 C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关 D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

【答案】：A

52.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。A.职工 B.鉴定机构 C.劳动部门 D.用人单位 【答案】：D 53.某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）。A.联合投标 B.合法投标 C.串通投标 D.独立投标 【答案】：C 【优路解析】：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

54.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。A.质量检测站 B.项目咨询单位 C.监理单位 D.建设行政主管部门 【答案】:C 【优路解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。55.关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同 B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件 C.出租方转移租赁物的所有权 D.承包人获得租赁物的使用收益权 【答案】：D

56.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人 B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理 C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业 D.不得在一级建筑业企业执业 【答案】：B

57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。P84 A.由工商行政管理机关吊销营业执照 B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格 C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任 D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金 【答案】：D 【优路解析】：投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。P91 58.施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人。该期间的起算时间为（）。A.犯罪行为发生之日 B.刑罚执行完毕之日 C.案件移送审查之日 D.刑事判决生效之日 【答案】：B 59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会 B.建设行政主管部门 C.环保行政主管部门 D.规划行政主管部门 【答案】：C 【优路解析】：《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。P178

60.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30% B.50% C.75% D.80% 【答案】：A

P263

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（）。A.土石方工程 B.地基基础工程 C.电气管线工程

D.景观绿化工程 E.屋面防水工程 【答案】：BCE

【优路解析】：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备 安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。P287 62.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。A.招标管理机构 B.已标价工程量清单 C.拟转包项目情况表 D.资格审查资料 E.施工组织设计 【答案】：BCD 【优路解析】：国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门联合颁布的《〈标准施 工招标资格预审文件〉和〈标准施工招标文件〉暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份 证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审査资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。但是，投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。P82

63.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。A.严重违反用人单位规章制度的 B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的 C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的 D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作 E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的 【答案】：BDE 【优路解析】：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。P130 64.生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A.政治 B.心理 C.人身 D.主观恶意

E.经济 【答案】：CE 【优路解析】：事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素，可以单独适用。P232

65.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。A.定金 B.罚金 C.违约金 D.罚款 E.消除危险 【答案】：AC 66.合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉 B.继续履行 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.支付违约金 【答案】：BCD 【优路解析】：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。由于题干中的“合同中未约定违约责任”，因此支付违约金或定金的方式不能适用。P123

67.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（）。A.防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目 B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目 D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 E.生态环境保护项目 【答案】：ABCE P72 【优路解析】：经国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进一步规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交 通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。

68关于合同成立时间的说法，正确的有（）。A.合同书自双方签字时成立 B.双方意思表示一致合同即成立 C.承诺生效时合同成立 D.口同合同自交付标的物时成立 E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

【答案】：ACE 【优路解析】：《合同法》第二十五条规定承诺生效时合同成立。第三十二条规定当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条规定当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。

69.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D.分包单位胁迫施工企业订立的合同 E.建设单位为逃税而订立的施工合同 【答案】：ABE 【优路解析】：P116 70.根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。A.招标范围 B.招标文件 C.招标方式 D.招标组织形式

E．招标代理机构 【答案】：ACD 【优路解析】：《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批，核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批，核准部门审批，核准。项目审批，核准部门应当及时将审批，核准确定的招标范围，招标方式，招标组织形式通报有关行政监督部门。

71.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（）。A.认定招标、投标、中标无效 B.依法重新招标 C.依法重新评标 D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作 E.依法禁止就该项目再次招标 【答案】：ABC 【优路解析】：《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效，应当依法重新招标或者评标。

72.工程监理单位的主要安全责任有（）。A采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C.对施工安全事故隐患要求整改 D.组织抢救生产安全事故 E.及时报告生产安全事故 【答案】：BC

P247

73.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件 B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况 D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 E.不同投标人的投标文件相互混装 【答案】：ABCD 【优路解析】：投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造，变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历，劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。74.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。A.约定专业技术培训服务违约金 B.扣押居民身份证 C.签订竞业限制协议书 D.扣押职业资格证 E.要求提供担保 【答案】：AC

【优路解析】：《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法，公平，平等自愿，协商一致，诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。P126 75.根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人 B.刑事附带民事案件自诉人 C.辩护人 D.原告与被告 E.共同诉讼人 【答案】：ADE 【优路解析】：广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。

76、根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（）。A招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人 B招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 C评标委员会成员对其评审意见承担个人责任 D履约保证金不得超过中标合同金额的10% E国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人 【答案】：CDE 【优路解析】：《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。《招标投标法实施条例》规定，国有资金与控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。P87 77.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当行为的有（）A 投标人相互串通投标 B 投标人与招标人串通投标 C 招标人操纵中标 D 投标人以他人名义投标 E 投标人以高于市场定价的报价竞标 【答案】：ABD

【优路解析】：在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标 或者以其他方式弄虚作假骗取中标。P84

78、施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）A 建议权 B 检举权 C 收益权 D 获得工伤保险赔偿权 E 紧急避险权 【答案】：ABDE 【优路解析】：施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：（1）施工安全生产的知情权和建议权；（2）施工安全防护用品的获得权；（3）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（4）紧急避险权；（5）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（6）请求民事赔偿权。P206

79、下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）A 施工企业超越资质等级订立的合同 B 施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C 建设单位为洗钱而订立的施工合同 D 显失公平的合同 E 一方乘人之危与他人订立的合同 【答案】：DE P120 80.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案

B.完成工程结算备案 C.由主要建筑材料的进场试验报告

D.有设计单位签署的质量合格文件 E.有施工企业签署的质量保修书 【答案】：ACDE 【优路解析】：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

第三篇：2013-2017年二建工程法规历年考试真题及答案解析

2017年二级建造师考试真题《建设工程法规及相关知识》

1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【参考答案】

B.【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定 如何适用时，由国务院裁决。教材 P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

【参考答案】C 【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应 当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材 P11

3.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材 P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现 后，对乙提起 侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的侵权行为，甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件 获利 2000 元，乙销售亲去哪产品每件获利 1000 元，乙应赔偿甲（）。A.60 万元

B.80 万元

C.120 万元

D.160 万元

【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有 4 种确定方法： ①侵权的 赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可 以按照侵权人因侵权 所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的 倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利 许可使用费均难以确定的，人民法院可以根 据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120 万元。参见教材 P28

5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用 200 万元，甲按约定向乙支付了定金 50 万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50 万元

B.80 万元 C.90 万元

D.100 万元

【参考答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收 受定金的一 方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得 超过主合同的额的 20%。50+200×20%=90 万元。参见教材 P34。

6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。同年 2 月 10 日，该 建设单 位与保险公司签订了建筑一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 同年 4 月 20 日将建 筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑 工程一切险保险责任的生效 日期为（）。

A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20 日

C.2014 年 5 月 1 日

D.2014 年 5 月 10 日

【参考答案】B.【解析】本体考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地 动工或用于 保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发 完工验收证书或检验合 格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。参见教材 P38 7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如 期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

【参考答案】B.【解析】本体考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人 提供材料及 时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救 措施。承揽人不得擅自 更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。参见教材 P151 8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确 的是（）。

A.已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于 6 个月，公告 期限为 6 个月

B.原行政处理决定已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并 在公关平台 上予以声明

C.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门 提出书面 更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 【参考答案】B.【解析】本体考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或 撤销的，公 告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见教 材 P107 9.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【参考答案】D 【解析】本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列 材料：①注册建造师变更注册申请表；②注册证书和执业印章；③申请人与新聘用单位签订 的聘用合同复印件或有 效证明文件；④工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合 同到期的证明文件、退休人员的退 休证明）。参见教材 P66 10.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

【参考答案】B.【解析】本体考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求 解除建设工程施工合同的，应予支持：①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；②合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内扔未完工的；③已经完成的建设工程质量不合格，并 拒绝修复的；④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持：①未按约定支付工程价款的；②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标注的；③不履行合同约定的协助义务的。参见教材 P126

11、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行 B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【参考答案】B.【解析】考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：

1、查封、扣押、冻结、划拨、变价被 执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；教材 P328

12、关于联合体投标的说法，正确的是（）

A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

【参考答案】B.【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格 预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。教材 P83

13、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。

A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

B.未按照节能设计进行施工

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测

D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重

【参考答案】A 【解析】教材 P105

14、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制

【参考答案】C 【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。P教材260

15、关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是（）

A.承包人的优先受偿权优于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为 1 年

【参考答案】A 【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据《合同法》第 286 条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，教材P116。

16、关于行政复议的说法，正确的是（）

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

【参考答案】C 【解析】选项 A 行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项

B.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项 D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。教材 P304

17、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）

A.施工企业自竣工验收合格之日起 15 日内办理备案

B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1 份由建设单位保存，1 份留备案机关存档 答案：D 【解析】竣工验收备案，教材 P293

18、关于节能技术进步的说法，正确的是（）

A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

B.国家采取强制措施研发施工节能技术

C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

答案：A 【解析】节能搞技术进步，教材 P191

19、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是（）

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于 6 个月的，公告期限为 6 个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

答案：C 【解析】建筑市场诚信行为的公布，教材 P106 20、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C.咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

答案：A 【解析】劳动合同的生效与无效，教材 P131

21、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）

A.甲、乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任

C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D.甲和乙承担按份赔偿责任

答案：A 【解析】转包的法律责任，教材 P102

22、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

答案：C 【解析】安全专项施工方案的实施，教材 P220

23、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为 2 年，不能中止、中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

答案：D 【解析】仲裁裁决的执行，教材 P334

24、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

答案：C 【解析】专职安全生产管理人的职责，教材 P206

25、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

答案：D 【解析】专职安全生产管理人员配备要求，教材 P207

26、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。

A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

答案：A 【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照 合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照 以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见教材 P121。

27、关于评标结果异议的说法，正确的是（）

A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行

答案：C 【解析】本题考查的事中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结 果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。参加教材 P89。

28、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）

A.施工企业

B.建设单位

C.建设用地使用权人

D.国家

答案：D 【解析】本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见教材 P195。

29、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接乘积原施工企业资质

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

答案：D 【解析】施工企业资质证书申请、延续、变更，教材 P56

30、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）

A.60% B.90% C.70% D.80%

答案：B.【解析】施工单位安全费用的提取管理，教材 P223

31、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件 B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少 15 日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标

答案：B.【解析】招标的基本程序之编制招标文件，教材 P38

32、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）

A.请求减少价款至 16 万元

B.以欺诈为由解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

答案：B.【解析】可撤销合同，教材 P124

33、关于电子招标投标的说法，正确的是（）

A.投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件

B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件

C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收

D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交

答案：D 【解析】电子招投标，教材 P76

34、关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

答案：B.【解析】工程合理使用年限（设计依据和设计深度），教材 P280

35、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前 48 小时向承包人提交书面延期要求

D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

答案：B.【解析】隐蔽工程检验，教材 P270

36、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）

A.中心

B.毗邻建筑物

C.边界

D.周边 50 米

答案：C 【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第一节

37、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过 1 年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）A.20% B.30% C.40% D.50% 【参考答案】

B.【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期 不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得 少于工程合同价的30%。参见教材 P50。

38、关于投标保证金的说法，正确的是（）

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

D.投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息

【参考答案】A 【解析】本题考查的是投标保证金。选项

B.，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项 C，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选项 D，招标人终止招标，应当收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P85。

39、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资

【参考答案】C

40.根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》，施工头辨认安全防护，文明施工措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60% B.90% C.70% D.80% 【参考答案】B 本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定，投标方安全防护，文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。P224

41、关于仲裁协议效力的说法。正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出 B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止 C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定 D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效

【参考答案】D本题考查是仲裁协议。选项A正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出”；选项B正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成绩后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”选项C，正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。P331

42、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.当事人所在地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【参考答案】D 【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等 法律，自调解协议生效之日起 30 日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。教材 P323

43、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【参考答案】D 【解析】考查投标保证金。选项 A，撤回投标文件必须以书面方式提交申请；选项 B，投标保证金于撤回投标文件之日起5日内退还。选项 C,投标截止日后撤回投标文件，招标人可没收投标保证金，教材 P85.44、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担 D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【参考答案】A 【解析】考查赔偿损失限制。选项 B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项 D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施，教材 P118

45、根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前 48 小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

【参考答案】D 【解析】考查施工质量检验和返修的规定。选项 A，隐蔽工程不合格，修复后必须经过验收合格才能覆盖； 选项 B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前 24 小时告知承包人；选项 C，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。教材 P270

46、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【参考答案】C 【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承当方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。教材 P42.47、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）

A.送达诉讼文书必须有送达回证 B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

【参考答案】A 【解析】考查民事诉讼的审判程序。选项 B，诉讼文书以签收日期为送达日期；选项 C，公告送达只有在 受送达人下落不明的情况下使用；选项 D，直接送诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。教材 P320

48、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

【参考答案】D 【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。选项 A，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项 B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查； 选项 C，需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及 时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理，教材 P256.49、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良作为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

【参考答案】C 【解析】考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项 A.B.C，全部属于承揽业务不良，教材 P104-105.50、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）。

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案 B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。

C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

【参考答案】A 【解析】考查施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。选项 B.C，中央管理的总公司（总厂，集 团公司，上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门，国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案。其所属部门和有关主管部门备案，选项 D，建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。教材 P239.51.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1 台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙去的该设备的所有权

【参考答案】C 【解析】本体考查的是融资租赁合同的法律规定。题干的描述中，是融资租赁合同。选项 A, 出售方丙需要向乙承担违约责任；选项 B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计入租赁方的资产；选项 D，租赁期满后，承租人可以继续租赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。参考教材 P164-165 52.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取 样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【参考答案】A 【解析】本体考查的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材 P269 53.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金 4 万元，合同月额定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付委员金6万元

【参考答案】B.【解析】本体考查的是定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6+4=10 万。参见教材 P34 54.国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【参考答案】C 【解析】本体考查的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。参见教材 P187

55、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）

A.行政机关只能委托第三人代履行

B.代履行不适用与人身有关的义务

C.代履行的适用与不履行义务的后果无关

D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止

【参考答案】B.【解析】考查行政强制的种类。行政机关依法做出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项 ACD 错误，教材 P343

56、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）

A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

【参考答案】C 【解析】考查劳动合同订立的注意事项。选项 A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项 B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项 D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材 P131.57、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过 120 日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【参考答案】C 【解析】考查二级建造师执业岗位范围。教材 P69。A 项跟项目规模无关，B.项不得同时在两个企业执业，D 项缺少建设单位同意。

58、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收 【参考答案】A 【解析】教材 P84 59、2016 年 9 月 15 日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的 30 万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）A.甲与丙之间的债权转让合同 9 月 25 日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张 30 万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿 30 万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

【参考答案】C 【解析】教材 P123

60、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中止施工，1 年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1 个月内向发证机关报告，2 个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1 年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

【参考答案】D 【解析】教材 P50

61.下列建设工程施工合同中，属于无效的有（）。

A.承包人对工程内容有重大误解订立的B.承包人胁迫发包人订立的

C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的D.建设工程必须进行招标而未招标订立的E.总承包人将主题结构的施工分包给他人订立的

【参考答案】CDE 【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同 法》第 52 条 第 5 项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。参见教材 P120 62.债的产生根据有（）。

A.合同 B.侵权

C.支付价款

D.不当得利

E.无音管理

【参考答案】ABDE 【解析】本题考查的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、五音管理 和不当得利。参见教材 P20 63.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。

A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

B.联合体未提交共同投标协议

C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【参考答案】

BCDE 【解析】本题考查的是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：① 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；②投标联合体没有提交共同投标协议；③ 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求 提交备选投标的除外；⑤投标报价地域成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P80 64.下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（）。

A.继续履行

B.赔礼道歉

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.支付违约金

【参考答案】ACE 【解析】本题考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。参见教材P126 65.关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（）。

A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任

B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔

C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任

D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔

E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担

【参考答案】ACE 【解析】本体考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和 维修的经济责任承担应当按照原则处理。参见教材 P296。

66、关于民法的说法，正确的有（）

A.商法是民法的特别法

B.民法不调整人身关系

C.合同法与民法是并列关系

D.《建筑法》不属于民法

E、经济法是民法的组成部分

【参考答案】AD 【解析】本题考查的是法律体系的基本框架。选项 A，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；选项

B.，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项 C，合同法属于民法；选项 D，《建筑法》属于行 政法；选项E，经济法和民法是并列关系。参见教材 P2。

67、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）

A．以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言 C．无正当理由未出庭作证的证人证言 D．无正当理由未出庭作证的证人证言

E．无法与原件.原物核对的复印件.复制品

【参考答案】

B,C,D,E 参考【解析】【解析】本题考查的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的 与其年龄和智力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。选项 A不得作为认定案件事实的依据。参见教材 P314。

68、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）

A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人 B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E、专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

【参考答案】

B.E 【解析】本题考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。选项

A.C.D 是违法分包。参加教材 P100。

69、关于劳务派遣的说法，正确的有（）

A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

【参考答案】AB.C 【解析】本题考查的是劳务派遣。选项 D，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。选项 E，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。参见教材 P137-138。

70、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业中（）A.抢修作业

B.保密工程作业

C.抢险作业

D.生产工艺上要求必须连续进行的作业

E、产生环境噪声污染较轻的作业

【参考答案】ACD 【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏 感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺 上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其 有关主管部门的证明。参见教材 P173。

71、下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标报价呈规律性差异

E.投标人之间约定中标人

【参考答案】A.B.C.D 【解析】考查禁止投标人相互串通投标。选项 E 是属于投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。教材 P86。

72、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）

A.在试用期内

B.用人单位频临破产

C.用人单位未依法缴纳社会保险费

D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全 E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动

【参考答案】DE 【解析】考查劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不用事先告知用人单位。教材 P134。

73、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的

B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的

C.因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的

D.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的

E、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的

【参考答案】AB.E 【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。选项 C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项 D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。参见教材 P136。

74、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）

A.直接变卖该工程

B.直接与甲协议以工程折价受偿

C.直接转移占有该工程

D.直接要求保证人代为清偿债务

E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

【参考答案】B.D.E 【解析】本题考查的是抵押权和保证担保。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵 押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得的价款 受偿；协议不成的，抵押人可以向人民法院提起诉讼。当 事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求 债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。参见教材 P31 和 P33。

75、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件

C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容

D.有施工企业签署的工程保修书

E、有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告

【参考答案】AD 【解析】本题考查的是竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建 筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材 P285。76、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）

A.不得压缩合同工期

B.确保地下管线的安全

C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续

D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

E、审查专项施工方案

【参考答案】CD 【解析】考查建设单位相关的安全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占 用规划批准范围以外场地的。不得提出违法要求和随意压缩合同工期。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项 A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项 B.是施工单位的责任。选项 E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。教材 P247、252

77、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。

A.停止侵害 B.消除危险

C.恢复原状

D.消除影响

E.赔偿损失

【参考答案】CE 【解析】本题考查的是建设工程民事责任的主要承担方式。建设工程民事责任的主要承担方式包括返还 财产、修理、赔偿损失、支付违约金。因为施工单位与邻建建筑的所有人没有合同关系，那么也就不存在返还财产和支付违约金的承担方式。修理即选项中的回复原状，另外施工单位还可以赔偿损失。选项 D，消除影响主要是针对人参和财产责任的赔偿。参见教材 P41 78、下列用工方式中，属于违法用工的有（）。

A.施工企业现场项目临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

【参考答案】AD 【解析】本体考查的是劳务派遣。选项 B.C，施工企业与劳务派遣企业和分包企业直接签订合同，不与生产工人签订合同，所以不属于违法分包。参见教材 P137 79、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

D.项目经理是施工企业的内部岗位

E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果

【参考答案】B.CD 【解析】本体考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项 A，项目经理部不具备法人资格；选项 E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。参见教材 P9

80、下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。

A.就同意招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

【参考答案】ABCE 【解析】本体考查的是禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息； ②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；④对潜在投标人或者投标人才去不同的资格审查或者 评标标准；⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原 产地或者供应商；⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；⑦以其他不合理条 件限制、排斥潜在投标人或者投标人。参见教材 P82

2016二级建造师法律法规真题及答案解析

一、单项选择题（共60道，每题1分，每题的被选项中，只有一个最符合题意，共60分）

1．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A．指定代理

B．表见代理

C．委托代理

D．法定代理 答案：C 解析：参见教材11页。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。2．下列权利中，属于用益物权的是（）。

A．房屋租赁权

B．建设用地使用权

C．土地所有权

D．船舶抵押权 答案：B 解析：参见教材16页。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

3．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A．地域性

B．期限性

C．财产权和人身权的双重性

D．专有性 答案：D 解析：参见教材22页。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。4．关于抵押的说法，正确的是（）。A．抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B．转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C．当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D．抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 解析：参见教材33页。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。选项A,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项B, 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。选项D,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

5．两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。

A．徇私舞弊罪

B．重大责任事故罪

C．玩忽职守罪

D．串通投标罪 答案：D 解析：参见教材43页。串通投标罪.《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

6．在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A．建设工程规划许可证

B．质量安全报建手续 C．施工许可证 D．建设用地规划许可证 答案：D 解析：参见教材48页。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。7．某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（）。A．重新核验

B．自行延期

C．继续有效

D．自行废止 答案：D 解析：参见教材50页。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

8、关于投标报价的说法，正确的是（）。

A．报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B．低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C．报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D．报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 答案：C 解析：参见教材80页。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

9、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A．总则、通用条件、专用条件

B．总则、分则、附则

C．总则、正文、附件

D．合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 答案：D 解析：参见教材128页。2013年4月住房和城乡建设部、工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。

10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A．有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

B．原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 C．人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D．两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 答案：D 解析：参见教材305-307页。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。选项A,有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。选项C,人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。

11、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A．见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C．取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可 D．试样的真实性只能由取样人员负责 答案：B 解析：参见教材269页。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。

12、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。

A．发包人可依据其单方以上变更合同

B．合同变更内容约定不明确，推定为未变更

C．合同变更与工程变更范围一致

D．合同变更协议自签字之日起生效 答案：B 解析：参见教材122页。当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

13、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A．借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

B．借款合同为有偿合同 C．借款合同必须采用书面形式

D．自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效 答案：D 解析：参见教材159-160页。选项A，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。选项B，借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。选项C，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。

14、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A．合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B．对备案的中标合同不得进行协商变更

C．人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D．招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同 答案：A 解析：参见教材81页。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

15、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）

A．降低资质等级

B．给与警告

C．吊销营业执照

D．责令限期改正 答案：D 解析：参见教材216页。生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上l0万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：(4)未如实记录安全生产教育和培训情况的。

16、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A．延续有效

B．注销注册或变更注册

C．被吊销

D．被撤销 答案：B 解析：参见教材67页。聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。

17、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A．按份责任

B．集体责任

C．同等责任

D．连带责任 答案：D 解析：参见教材210页。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

18、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是

A．工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制 B．工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C．工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

D．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 答案：D 解析：参见教材262-263页。工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。选项A,建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。选项B，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。选项C,工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

19、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A．建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 B．工程价款确定之日

C．建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D．建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 答案：D 解析：参见教材115页。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

20、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A．上诉期为10日

B．上诉时应当递交上诉书

C．上述状应当向第二审人民法院提出

D．当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理 答案：B 解析：参见教材322页。当事人提起上诉，应当递交上诉状。选项A，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

21、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A．采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

B．采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整 C．规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

D．现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算 答案：D 替换为：

21、根据《民事诉讼说法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件

B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证 C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭是出示 D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据 B

22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。

A．自然人

B．具有大学本科学历

C．热心人民调解工作

D．具有中级以上职称 答案：C 解析：参见教材337页。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派；(2)热心人民调解工作；(3)具有一定文化水平；(4)有一定的法律知识和政策水平；(5)成年公民。

23、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A．书面形式合同是指纸质合同

B．当事人的行为可以构成默示合同

C．书面形式是主要的合同形式

D．未依法采用书面形式订立合同的，合同无效 答案：B

24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职员。则甲的行为视同（）。A．违法分包

B．使用其他企业名义承揽工程 C．允许他人使用本企业名义承揽工程

D．与他人联合承揽 答案：C 解析：参见教材62页。分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

25、根据《工伤保险条例》，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。

A．七级至八级

B．九级至十级

C．一级至四级

D．五级至六级 答案：C 解析：参见教材136页。职工因工致残被鉴定为l级至4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，26、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A．标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B．出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C．对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D．出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担 答案：C 解析：参见教材157页。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。

27、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是 A．给予警告

B．取消继续教育记录

C．处1万元以上3万元以下罚款 D．撤销注册证书 答案：B 解析：参见教材71页。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

28.某基础设施未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量问题的说法正确的是（）。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工单位应当承担质量责任 B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款 答案：A 解析：参见教材295页。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

29、施工人员对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A．施工企业质量管理部门

B．建设单位或监理单位 C．设计单位或监理单位

D．建设工程质量监督机构 答案：B 解析：参见教材268页。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

30、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A．承揽业务不良行为

B．资质不良行为 C．工程质量不良行为

D．工程安全不良行为 答案：B 解析：参见教材104页。资质不良行为认定标准：(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的。

31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A．工程款支付条款订立时显失公平的 B．发包人对投标文件有重大误解订立的 C．依法应当招标的项目中标无效后订立的

D．承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 答案：C 解析：参见教材121页。认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

32、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A．仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决 B．仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 C．仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

D．当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼 答案：D 解析：参见教材331页。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。33．关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A．中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照

B．中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

C．中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

D．中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失 答案：C 解析：参见教材93-94页。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。选项A，《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。选项B，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。选项D，《招标投标法》还规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34．关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。

A．定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同 C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

D．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失 答案：A 解析：参见教材153页。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

35．根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。

A．1.5米

B．0.5米

C．2米

D．1米 答案：A 解析：参见教材176页。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于l.5m，不扩散到场区外。

36．根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。

A．造成15人死亡的事故是特别重大事故 B．造成5人死亡的事故是一般事故

C．造成3000万直接经济损失的事故是较大事故 D．造成45人重伤的事故是重大事故 答案：C 解析：参见教材237页。根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(I)特别重大事故．是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者l亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上i00人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重伤，或者l000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

37．根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。

A．3个月

B．4个月

C．2个月

D．1个月 答案：C 解析：参见教材131页。劳动合同期限3个月以上不满l年的，试用期不得超过l个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。38．行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

A．罚款、没收非法财物等行政处罚决定 B．行政处分或者其他人事处理决定 C．限制人身自由的行政强制措施决定

D．有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定 答案：B 解析：参见教材344页。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

39、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是（）。

A．同级财政部门

B．总承包人

C．发包人

D．同级审计部门 答案：A 解析：参见教材290页。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。40、投标人对开标有异议的，依法应当先向（）提出异议。

A．招标人

B．评标委员会

C．纪律检查委员会

D．有关行政监督部门

答案：A 解析：参见教材89页。投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

41、关于垫资的说法，正确的是（）。A．垫资的法律性质是工程欠款

B．法律、行政法规明确禁止垫资行为

C．当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D．当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍 答案：C

42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。

A．重新组成仲裁庭经评议后

B．请示仲裁委员会主任并按其意见 C．按乙和丙的意见

D．按甲的意见 答案：C

43、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A．国家秘密

B．个人隐私

C．商业秘密

D．政府信息 答案：A

解析：参见教材107页。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

44、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A．投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B．投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C．投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D．投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回 答案：D 解析：参见教材77页。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。

45、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A．承租人破产的，租赁物属于破产财产

B．承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C．出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利 D．出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务 答案：B 解析：参见教材162页。除当事人另有约定的外，出租人应当履行租赁物的维修义务。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

46、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A．监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书

B．监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改 C．事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D．监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。答案：D 解析：参见教材250-251页。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

47、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。

A．罚款

B．责令停产停业

C．警告

D．吊销营业执照 答案：A 解析：参见教材199页。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书?擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

48、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A．建筑市场有关违法行为

B．违反法定基本程序问题 C．质量安全问题

D．建筑市场有关法律责任 答案：D 解析：参见教材108页。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重。

49、关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行 C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人 D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间进行 答案：D 解析：参见教材84页。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

50.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格、型号性能等技术指标 C.注明生产厂、供应商

D.征求施工企业的意见 答案：B 51.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.建设单位

D.相关专业承包单位 答案：B 52.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月 答案：C

53、下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商 C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件 D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业 答案：C 54.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告 B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告 C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告 答案： C 55.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险 C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成 答案：B 56.根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级 答案：B 解析：参见教材272页。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建 筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

57、关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款 B.订金与定金的法律效果相同 C.定金超过合同金额的20%，则定金无效 D.定金的法律性质是担保 答案：D 解析：参见教材34页。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。

58.如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。

A．运费由收货人承担 B.已收取运费的，托运人无权要求返还 C.运费由承运人和托运人共同承担 D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费 D 59.下列文物属于国家所有的是（）。

A．祖传文物 B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物 C.民营企业家捐赠给国家的文物 D.遗存于公海的起源于中国的文物 C 60.根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业 B.建设单位 C.建设行政部门 D.建设工程质量监督机构 B

二、多项选择题（共20道，每题2分，每题的被选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分，共40分），61．关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）。

A．施工企业的项目经理部不具有法人资格

B．施工企业的法定代表人是法人 C．施工企业分公司不具有法人资格

D．施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得 E．施工企业法人属于财团法人 答案：ABD 解析：参见教材7-9页。法人的法定代表人是自然人，代表法人行使职权。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

62．符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）。

A．合同签订地人民法院

B．被告住所地人民法院

C．合同履行地人民法院

D．合同纠纷发生地人民法院 E．标的物所在地人民法院 答案：ABCE 解析：参见教材306页。合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。63．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外

A．抢险作业

B．抢修作业

C．监理单位同意的D．因生产工艺上要求必须连续作业的 E．因特殊需要必须连续作业的 答案：ABDE 解析：参见教材173页。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。64．关于投标保证金的说法，正确的有（）。A．投标保证金不得超过招标项目估算价的2% B．投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C．两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出

D．未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还 E． 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金 答案：ABD 解析：参见教材85页。投标保证金不得超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。65．关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。

A．建设用地使用权因出让合同生效而设立

B．建设用地使用权只可以在地上设立

C．建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

D．设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式 E．住宅建设用地使用权期满自动续期 答案：CDE 解析：参见教材17-18页。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

66．根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（）。

A．施工合同

B．加工承揽合同

C．定金合同

D．借款合同

E．运输合同

答案：BE 解析：参见教材75页。因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

67．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A． 重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万 B．材料采购的单项合同估算值为人民币80万 C．施工单项合同估算价为人民币300万 D．项目总投资额为人民币3500万

E．监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万 答案：ACDE 解析：参见教材75页。必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

68．下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。A．乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 B．以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 C．约定内部承包违约金

D．以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E．重大误解，在违背真实意思的情况下订立 答案：ABD 解析：参见教材131页。下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。69．建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。

A．自行完成建设工程主体结构施工

B．交付竣工验收合格的建设工程 C．无偿修理质量不合格的建设工程

D． 及时验收隐藏工程 E． 提供必要的施工条件 答案：ABC 解析：参见教材111页。承包人的主要义务：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工、接受发包人有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、建设工程质量不符合约定的无偿修理。

70．根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。

A．本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B．非因本人意愿中断就业的

C．失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的 D．本人应征服兵役的

E．人本已失业，有身份证明的 答案：ABC 解析：参见教材146页。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；(2)非因本人意愿中断就业的；(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。

71.在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的是（）

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年 C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D.基础设施为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

答案：ABCD 解析：参见教材295页。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

72.根据《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（）。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明 E.投标邀请书 答案：ABCD 解析：参见教材146页。国家发展和改革委员会、财政部、建设部等9部门进一步明确，投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合体协议书；(4)投标保证金；(5)已标价工程量清单；(6)施工组织设计；(7)项目管理机构；(8)拟分包项目情况表；(9)资格审查资料；(10)投标人须知前附表规定的其他材料。但是，投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

73.下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）。A.投标报价低于成本

B.投标联合体没有提交共同投标协议

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

E.投标文件未经投标负责人签字，也未经投标人盖章 ABDE 74.某工程项目招标投标出现下列情形的，应当视为投标人相互串通投标的有（）。

A.投标人使用伪造的许可证件

B.投标人提供虚假的财务状况或业绩

C.两份投标文件载明的项目经理为李某

D.两份投标文件的投标报价呈规律性差异

E.两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜 CDE 75.关于建设工程发承包的说法，正确的有（）。

A.发包人不得将工程发包给个人

B.建筑材料可以由发包人采购 C.用于工程的设备只能由发包人采购

D.发包人不得指定分包人 E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商 ABD 76.在建设工程合同中，承担违约责任的种类有（）。

A.继续履行

B.滞纳金

C.罚款

D.采取补救措施

E.赔偿精神损失 AD 77.根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除合同的有（）。A.用人单位排除劳动者权利

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或劳动条件

E.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益 BCDE 78.根据《社会保险法》，国家建立（）等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.工伤保险

B.生育保险

C.基本养老保险

D.基本医疗保险

E.意外伤害保险 ABCD 79.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。

A.没有完整安全技术档案的 B.属国家明令淘汰或者禁止使用的 C.没有齐全有效的安全防护装置的 D.经检验达不到安全技术标准规定的 E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 BDE 80.根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。A.提供的设计有缺陷

B.直接指定分包人分包专业工程

C.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准D.同意承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.提供的建筑材料不符合强制性标准 ABCE 2015年二级建造师法律法规真题及答案解析

选择题

1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。A.项目经理承担 B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理部承担;项目经理签字的材料款，如果不按时支付，供应商应当以施工企业作为被告，而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9。

2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。A.被代理人恢复了民事行为的能力 B.被代理人取得了民事行为的能力 C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。

建设工程代理行为的终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为代理人或者代理人的法人终止。参加教材P11。

3.甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记)。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权。参见教材P17～18.4.关于不动产物权设立的说法，正确的是()A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。选项B，未经登记，不发生效力;选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力;选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18。

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是()。A.施工企业的名称标志 B.施工企业编制的投票文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权：

客体(保护对象)概念 保护期 授予条件 发明 对产品、方法或者改进提出的新技术方案;20年 新颖性 创造性 实用性 实用新型 对产品的形状、构造或者结合提出的新技术方案;10年 外观设计 对产品的形状、图案或色彩、形状、图案的结合做出的新设计;10年 新颖性、富有美感、适于工业应用

6.关于担保的说法，正确的是()。

A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权实现 C.担保合同是主合同 D.反但保不适用《担保法》的规定 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。参见教材P29～30.7、某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于()A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【标准答案】C 【答案解析】选项A：错误。保证，是指保证证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。选项B：错误，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利交移债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。选项C：正确。抵押是指债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。选项D:错误。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖。变卖该财产的价款先受偿。.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法申，正确的是().A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标技标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 【标准答案】 D 【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布.国家秘密不得公开.参见教材P104.9 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()A安全员 B资料员 C材料员 D标准员 【标准答案】A 10 关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()A分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施

B需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正**日起1个月内申请验收

C建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境** D环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【标准答案】A 【答案解析】本题查考的是建设工程竣工环保验收。选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。.[联硕教育温馨提示]参见教材P280-281。

11、根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区进行建设施工，未采取有效扬尘防措施，只是大气环境受到污染。关于其应“处罚”的说法，正确的是()。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.有县级以上地方人民政府环境保护行政主顾部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境行政主管部门决定限期改正，处以** D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同**定停工整顿，处以罚款。

【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是施工现场大气污染防止违法行为应承担的法律责任，对因建设施工造成扬尘污染的处罚，有县级以上地方人民政府环境建设行政主管部门决定。

12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。A.技术复杂，有特殊要求的二建试题答案

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;(4)施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求;(5)在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的;(6)法律、行政法规规定的其它情形。参见教材P74.13.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。A.优先购买权 B.留置权 C.抗辩权 D.优先受偿权

【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利，参见教材P157.14、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本***和技术进步，最大限度的节约资源与减少环境***现“四节”是指()。

A.节点、节能、节水、节材 B.节能、节地、节水、节材 C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，四节一环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。参见教材P180.15、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给与法人处理的是()。

A.撤销注册 B.处1万元以上

C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予注册。参见教材P66.16.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是()。

A.两个项目的发包人是同一单位 B.因发包人原因导致停工超过3个月 C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算 D.建造师同时具有两个专业的执业资格 【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。123建造师网提示 参见教材P68.17 关于承揽合同解除的说法，正确的是()A 承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B 除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C 承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同

D 承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P148.18、根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万以下发块的参建单位是()。

A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理 C、建设、设计、施工 D、建设、设计、监理 【标准答案】B

第四篇：2018年二建工程法规真题答案

2018年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题解析

1.答案:A

题目解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。参见教材P34。2.答案:B

题目解析:本题考查的是施工现场安全防护。《建设工程安全生产管理条例》第64条规定：“施工单位有下列行为之一的，责令期限改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任：„„（2）„„在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的。”参见教材P226。3.答案:D

题目解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。在租赁期间，遇到租赁物需要维修、第三人主张权利及其他涉及租赁物的相关事项，承租人应当及时通知出租人，所以选项A错误。承租人经出租人同意，可以对租赁物改善或者增设他物，所以选项B错误。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人，所以选项C错误。参见教材P165。4.答案:A

题目解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务，严禁个人承揽分包工程业务，所以选项A正确，选项D错误。联合承包各方都必须具有与其承包工程相符合的资质条件，不能超越资质等级去联合承包，所以选项B错误。项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，所以选项C错误。参见教材P60~61、P9。5.答案:B

题目解析:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。参见教材P87。6.答案:D

题目解析:本题考查的是受国家保护的文物范围。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。参见教材P196~197。7.答案:D

题目解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：

（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。参见教材P69。8.答案:D 题目解析:本题考查的是招标基本程序。招标人可以自行决定是否编制标底。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。参见教材P78。9.答案:C

题目解析:本题考查的是劳动合同的接触和终止。经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。2.5×6000=15000元。参见教材P137。10.答案:B

题目解析:本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家相关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。参见教材P244。11.答案:B

题目解析:本题考查的是委托合同的法律规定。经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。本题中，甲为委托人，乙为受托人，丙为第三人，故选B。参见教材P172。12.答案:D

题目解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。参见教材P312。13.答案:D

题目解析:本题考查的是施工节能的规定。《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。参见教材P190。14.答案:D

题目解析:本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。参见教材P207。15.答案:C

题目解析:本题考查的是合同的终止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。参见教材P126~127。16.答案:B

题目解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。9人死亡，属于较大事故；51人重伤，属于重大事故；直接经济损失2000万元，属于较大事故；综上，本事件属于重大事故。参见教材P240。17.答案:D

题目解析:本题考查的是买卖合同的法律规定。出卖人应当按照约定的期限支付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。参见教材P157。18.答案:B 题目解析:本题考查的是合同的履行和变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。参见教材P123。19.答案:C

题目解析:本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。参见教材P247 20.答案:B

题目解析:本题考查的是合同权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见教材P124。21.答案:A

题目解析:本题考查的是仲裁协议。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。参见教材P332~333。22.答案:C

题目解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材P274。23答案:D

题目解析:本题考查的是承揽合同当事人的权利义务。选项A错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。选项B错误，如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。选项C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。选项D正确，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。参见教材P153~156。24.答案:B

题目解析:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。选项C，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。选项D，设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据。参见教材P285。25.答案:C

题目解析:本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。强制性标准监督检查的内容包括：

（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；

（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；

（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。参见教材P266。26.答案:D

题目解析:本题考查的是建筑市场诚信行为信息的分类。良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。参见教材P105。27.答案:D

题目解析:本题考查的是施工现场固体废物污染防治的规定。《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。参见教材P183。28.答案:C

题目解析:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。参见教材P89。29.答案:C

题目解析:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。参见教材P89。30.答案:B

题目解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。选项A、选项C，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任；第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。选项D，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。参见教材P295。31.答案:C

题目解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。参见教材P120。32.答案:B

题目解析:本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿。参见教材P270。33.答案:D

题目解析:本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A，一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行；选项B，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；选项C，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者执行财产所在地的中级人民法院管辖。参见教材P337。34.答案:D

题目解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式，所以选项ABC错误。参见教材P110。35.答案:C 题目解析:本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。参见教材P225。36答案:B 题目解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。参见教材P75。37答案:A 题目解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定。承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误和工期由承包人承担。参见教材P273~274。38.答案:A 题目解析:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门计入注册建造师执业信息档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极 配合有关部门监督检查的。参见教材P106。39.答案:A

题目解析:本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项B错误：检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。选项C错误：工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。选项D错误：检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。由此可知，检测数据和监测报告不仅仅是供施工企业参考。参见教材P272。40.答案:B

题目解析:本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：

（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P67。41.答案:D

题目解析:本题考查的是民事诉讼的执行程序。执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：

（1）申请人表示可以延期执行的；

（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；

（3）作为一方当事人的人民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。参见教材P331。42.答案:A

题目解析:本题考查的是劳动争议的解决。选项B，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。选项C，劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。选项D，对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。参见教材P150。43.答案:B

题目解析:本题考查的是招标基本程序。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。参见教材P79。

44.答案:C 题目解析:本题考查的是申请主体和法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：

（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；

（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；

（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）保证工程质量和安全的具体措施；

（7）按照规定应当委托监理的工程已委托监理；（8）建设资金已经落实；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。参见教材P48。45.答案:A

题目解析:本题考查额的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。参见教材P128。46.答案:A

题目解析:本题考查的是建筑工程节能验收。2008年8月国务院发布的《民用建筑节能条例》进一步规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建设是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。参见教材P291。47.答案:A

题目解析:本题考查的是工伤保险的规定。在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的则可认定为工伤。参见教材P232。48.答案:A

题目解析:本题考查的是招标基本程序。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P81。49.答案:A 题目解析:本题考查的是建筑市场诚信行为信息的分类。《国务院关于监理完善守信联合激励失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国家[2016]33号）中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。在实施财政性资金项目安排、招商引资配套优惠政策等各类政府优惠政策中，优先考虑诚信市场主体，加大扶持力度。在有关公共资源交易活动中，提倡依法依约对诚信市场主体采取信用加分等措施。参见教材P104。50.答案:A 题目解析:本题考查的是施工许可证的适用范围。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。参见教材P46。51.答案:D 题目解析:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。根据2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于商事仲裁，即“平等主的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷”；对于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。参见教材P303。52.答案:D 题目解析:本题考查的是和解的规定。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。参见教材P341。53.答案:A 题目解析:本题考查的是行政诉讼受案范围。人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。参见教材P348。54.答案:B 题目解析:本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。参见教材P41。55.答案:C 题目解析:本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。选项B，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C，危险的存在是保险产生的前提，但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性；选项D，投保人可以为被保险人。参见教材P35~36。56.答案:D 题目解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。留置权人负有妥善保管留置物的义务。留置权属于法定的担保物权。参见教材P34。57.答案:C 题目解析:本题考查的是建设工程知识产权的保护。《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。参见教材P27。58.答案:C 题目解析:本题考查的是物权的主要种类和与土地相关的物权。所有权是所有人依法对自己财产（包括不动产和动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的 权利。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财务优先受偿的权利。由上可知，选项A和B错误。选项C，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。选项D，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。参见教材P16~18。59.答案:C 题目解析:本题考查的是建设工程代理制度。选项A，转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。选项B，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。选项C，《民法总则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

选项D，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。参见教材P11~13。60.答案:D

题目解析:本题考查的是法人的分类。法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。参见教材P8。61.答案:ACE

题目解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。参见教材P75。62.答案:BCD

题目解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。参见教材P135。63.答案:BDE

题目解析:本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A错误，因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；选项C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再依据国家具体政策分担经济责任。参见教材P299~300。64.答案:CE

题目解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人章程或者法人权利机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人，所以 选项A错误。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任，法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿，所以选项B错误。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人，所以选项D错误。参见教材P7~8。65.答案:ABDE

题目解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。参见教材P175。66.答案:AE

题目解析:本题考查的是劳动合同订立的规定。选项B错误，固定期限劳动合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更长时间。选项C错误，劳动合同的可备条款，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。选项D错误，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P130~131。67.答案:ACD

题目解析:本题考查的是建设工程承包制度。存在下列情形之一的，属于违法发包：（1）建设单位将工程发包给个人的；

（2）建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；（3）未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准；

（4）建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；（5）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；

（6）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；（7）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的；

（8）法律法规规定的其他违法发包行为。参见教材P95~96。68.答案:ACD

题目解析:本题考查的是无效合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项A、C、D均是属于（5）。选项B，虽然恶意串通，但是未损害集体或第三人的利益。参见教材P121。69.答案:CDE

题目解析:本题考查的是劳动争议的解决。下列纠纷不属于劳动争议：（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。参见教材P149。70.答案:AD

题目解析:本题考查的是投标文件。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。参见教材P84。71.答案:ABE

题目解析:本题考查的是法的形式。法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创制机关的性质及级别；（2）法律规范的外部表现形式；（3）法律规范的效力等级；（4）法律规范的地域效力。参见教材P3。

72.答案:ABE

题目解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。参见教材P116。73.答案:CD

题目解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。参见教材P20~21。74.答案:ABC

题目解析:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。参见教材P86。75答案:ACD

题目解析:本题考查的是施工单位应提交的档案材料。建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。施工单位一般应提交的档案资料是：（1）工程技术档案资料；（2）工程质量保证资料；（3）工程检验评定资料；（4）竣工图等。参见教材P289。76.答案:BCDE

题目解析:本题考查的是民事诉讼证据。根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。参见教材P312。77.答案:CE

题目解析:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。参见教材P132。78.答案:AE 题目解析:本题考查的是地役权。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权。地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。参见教材P18。79.答案:ACE

题目解析:本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完全安全技术档案的；

（5）没有齐全有效的安全保护装置的。参见教材P257。80.答案:CE

题目解析:本题考查的是抵押权。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证期价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。参见教材P33。

第五篇：2018年二建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析

2018年二建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析

一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法总则》，法人分为（）。A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 2Z201021 法人的分类P8 2.关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理

【答案】C【解析】A错误，《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期闻届满或者代理事务完成，（2）被代理人取消委托或者代理大辞去委托，（3）代理人丧失民事行为能力：（4）代理人或者被代理人死亡：（5）作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。

D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3.关于物权的说法，正确的是（）。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权

第1页，共22页

D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】C【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19 4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。A.实用新型以申请时所附的说明书为准 B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 【解析】《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。【考点来源】2Z201062专利权的保护范围P27 5.关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 【解析】按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行

第2页，共22页

债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。【考点来源】2Z201073 留置权 P34 6.关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C 【解析】A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。

C正确，保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。

D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。【考点来源】2Z201081保险制度 P35-36 7.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B 【解析】《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重

第3页，共22页

作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。

【考点来源】2Z201092民事责任承担方式P41 14.根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的 B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D.高空作业摔落损伤的 【答案】A 【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。【考点来源】2Z206034 工伤保险的认定P232 15.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格 B.建筑节能合格 C.建筑节能达标 D.能耗验收合格 【答案】A 解析】按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。【考点来源】2Z205021 建筑节能的规定 P189 16.施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

第4页，共22页

【答案】A 【解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。【考点来源】2Z204016 违约责任的免除 P128 17.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度 B.建设工程所需投资全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D.已经与施工企业签订了合作协议 【答案】C 【解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）4有保证工程质量和安全的具体措施；（7）按照规定应当委托监理的工程已委托监理；（8）建设资金已经落实；（9）法律、行政法规规定的其他条件。【考点来源】2Z202012施工许可证的申领条件P47-50 18.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件 B.印刷、邮寄招标文件 C.招标人办公 D.招标活动 【答案】B 【解析】招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

【考点来源】2Z203012招标文件的发布 P79 19.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。

第5页，共22页

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁 【答案】B 解析】A错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。B正确，《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。C错误，在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。

D错误，D超纲，《劳动争议调解仲裁法》第二十一条 劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。【考点来源】2Z204025劳动争议的解决 P150 20.根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

【答案】D【解析】执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2）据以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（4）追索赡

第6页，共22页

养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终结执行的其他情形。【考点来源】2Z208024执行中止和执行终结P331 21.根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故 【答案】B 【解析】《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。【考点来源】2Z202032不予注册的法定情形 P67 22.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】A【解析】A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。

D错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

第7页，共22页

【考点来源】2Z207023工程质量检测机构的资质和检测规定 P272 23.注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的 B.对设计变更有异议的 C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

【答案】A【解析】《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。【考点来源】2Z203032注册建造师不良行为记录的认定标准P106 24.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】A【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。【考点来源】2Z207024强化隐蔽工程质量检查P274 25.根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A．询价

第8页，共22页

B.单一来源采购 C.直接确定 D.框架协议

【答案】B【解析】2014年8月经修改后颁布的《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2015年1月颁布的《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。【考点来源】2Z203011政府采购工程的采购方式P75 26.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标

【答案】C【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。【考点来源】2Z206053工程监理单位的安全责任P255 27.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式 B.口头形式属于合同的其他形式 C.未依法采取书面形式订立的合同无效 D.合同可以采用数据电文形式

【答案】D【解析】1999年3月颁布的《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。（来源:微信公众号：建筑业那点事儿）法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。《仲裁法》司法解释规定：“仲裁法第十六条规定的‘其他书面形式’的仲裁协议，包括以合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议。”此外，2015年4月经修改后公布的《电子签名法》还规定，能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式；可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。【考点来源】2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容P110 28.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

第9页，共22页

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 【答案】D 【解析】A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。（来源:环球网校）申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。【考点来源】2Z208033仲裁裁决的执行效力P337 29.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

【答案】B【解析】《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。【考点来源】2Z207021总分包单位的质量责任 P270 30.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定 B.可撤销 C.无效

第10页，共22页

D.有效

【答案】C【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。【考点来源】2Z204014无效合同的类型P121 31.关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任 B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务

【答案】B【解析】A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

【考点来源】2Z207024施工质量检验和返修的规定P274、2Z207044质量争议的规定P295 32.根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构 B.建设行政主管部门

C.经招标人授权的评标委员会 D.招标投标有形市场

【答案】C【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。【考点来源】2Z203015确定中标人的主体P89 33.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A.2％ B.5％

第11页，共22页

C.10％ D.20％

【答案】C【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。【考点来源】2Z203015履约保证金P89 34.根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（）。A.20% B.40% C.50% D.30% 【答案】D【解析】《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

【考点来源】2Z205013施工现场固体废物的减量化和回收再利用P183 35.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。A.合同正常履约 B.未发生违的行为 C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰 【答案】D 【解析】良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

【考点来源】2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类P105 36.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

第12页，共22页

【答案】C【解析】强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【考点来源】2Z207012监督检查的内容和方式P266 37.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

【答案】B【解析】A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。(来源：微信公众号：建筑业那点事儿)未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误，监理工作的主要依据是：（1）法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

【考点来源】2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务P284-285 45.某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A.特别重大事故 B.重大事故

第13页，共22页

C.较大事故 D.一般事故

【答案】B【解析】事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。【考点来源】2Z206041生产安全事故的等级划分标准 P240-P2 46.施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.已经完成的建设工程质量不合格的 B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】C【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止 P126-P127 47.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】D【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全

第14页，共22页

事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。【考点来源】2Z206022施工项目负责人的安全生产责任 P211 48.根据《绿色实施导则》，(来源：环球网校)施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A.50% B.60% C.80% D.70% 【答案】D【解析】《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。

【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定 P190 49.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求 B.与对方当时进行和解 C.提起上诉 D.提供证据

【答案】D【解析】《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。【考点来源】2Z208022民事诉讼的当事人和代理人 P312 50.甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

第15页，共22页

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

【答案】B【解析】《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，(来源：微信公众号：建筑业那点事儿)被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。【考点来源】2Z201032 建设工程代理行为及其法律关系 P13 57.关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程 D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

【答案】A【解析】A正确，根据《建筑法》(来源：微信公众号：建筑业那点事儿)《行政许可法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条B》等法律、行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定：“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”

【考点来源】2Z202020施工企业从业资格制度53-68 58.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修 B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司 D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

第16页，共22页

【答案】D【解析】承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。【考点来源】2Z204034租赁合同的法律规定 P165 59.根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。A.处以20万元罚款 B.责令施工企业限期改正 C.吊销施工企业营业执照 D.降低施工企业资质等级

【答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

【考点来源】2Z206035违法行为应承担的法律责任 P238 60.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16 B.5 C.8 D.13 【答案】A【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一：① 8万元定金，双倍返还：16万② 违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

【考点来源】2Z201073定金责任P34 2Z204016违约责任P128

二、多项选择题（错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

第17页，共22页

61.关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人 B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任 C.法定代表人代表法人从事民事活动 D.法定代表人为特别法人 E.法人应当有法定代表人 【答案】CE 【解析】依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。【考点来源】2Z201021法定代表人 P8 62.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的

C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】CE P132 63.关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率 C.地役权未经登记不得对抗需役地人 D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权

【答案】AE P18 64.下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的【答案】ABCD P121

第18页，共22页

65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的 C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的【答案】ACE P257 66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有 C.转让所得价款可以向第三人提存 D.转让所得价款只能提前清偿债务 E.转让行为有效

【答案】CE P33 67.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.不同投标人的投标文件由同一人编制 B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异 C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标 E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

【答案】ABC P86 68.下列行为构成侵权之债的有()。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证 B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人 D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

【答案】CD P20-21 69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

第19页，共22页

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】ABE P116 70.法的形式的含义包括()。A.创制机关的性质及级别 B.法律规范的地域效力 C.法律规范的内涵 D.法律规范的期间效力 E.法律规范的效力等级

【答案】ABE P3 71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 【答案】AD P84 72.下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A.家庭与家政服务人员之间的争议 B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议 E.因终止劳动合同发生的争议 D.因工作时间发生的争议 【答案】CDE P149 73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。A.法律规定 B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音 D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告 【答案】 BCDE P312 74.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

第20页，共22页

B.未经建设单位同意将工程分包的 C.分包单位将分包工程再分包的 D.将钢结构工程分包的 E.分包单位将劳务作业分包的 【答案】 ABC P95 75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录 D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交 【答案】 ABCD P289 76.关于劳动合同订立的说法，正确的有()。A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款 D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同 【答案】 AE P130-131 77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。A.项目名称 B.施工场所和期限 C.产生噪声的原因 D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施 【答案】 ABDE P175 78.关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

第21页，共22页

C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金 【答案】 BDE P299-300 79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度 D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病 【答案】 BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招标的项目有()。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 【答案】 ACE P75

第22页，共22页