2018年二建工程法规真题

第一篇：2018年二建工程法规真题

2018年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符 合题意）

1.设备采购合同约定，任何一方不履行合同,应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.16 B.5 C.8 D.13 2.根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场，实行封闭围挡的，一般情况下，可能承担的法律责任是（）。

A.处以20万元罚款 B.责令施工企业限期改正 C.吊销施工企业营业执照 D.降低施工企业资质等级 3.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修 B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司 D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 4.关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质 B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务需求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

5.下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）。A.共同抬高投标报价 B.借用他人资质证书 C.行贿评标专家谋取高分 D.低价中标、高架索赔 6.关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（）。

A.纪念建筑物属于国家所有 B.近代现代代表性建筑属于国家所有 C.石刻属于国家所有 D.古文化遗址属于国家所有

7.担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。

A.施工企业同意更换项目负责人 B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工 D.建设单位同意更换项目负责人 8.关于招标价格的说法，正确的是（）。

A.招标时可以设定最低投标限价 B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价 D.招标时可以设定最高投标限价 9.某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。

A.6000元 B.12000元 C.15000元 D.18000元 10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位 B.总承包单位 C.建设单位 D.现场安全责任人

11.甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任 C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

12.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求 B.与对方当事人进行和解 C.提起上诉 D.提供证据

13.根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50% B.60% C.80% D.70% 14.施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D.保证本企业安全生产投入的有效实施

15.施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的 B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的 D.合同约定的期限内没有完工的

16.某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 17.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用 B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物 18.关于施工合同变更的说法，正确的是()。A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

19.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失 B.追究责任人的法律责任 C.提交事故调查报告 D.提出对受伤人员的赔偿方案 20.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 21.关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理 B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权 C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理 22.关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担 B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担 C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担 D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用 23.关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料 C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

24.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

25.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

26.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。A.合同正常履约 B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励 D.获得建设行政主管部门表彰

27.根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（）。A.20% B.40% C.50% D.30% 28.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A.2％ B.5％ C.10％ D.20％ 29.根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构 B.建设行政主管部门 C.经招标人授权的评标委员会 D.招标投标有形市场 30.关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任 B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修 C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务 31.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效 32.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责 B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿 33.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 34.关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同必须采用书面形式 B.口头形式属于合同的其他形式 C.未依法采取书面形式订立的合同无效 D.合同可以采用数据电文形式 35.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。见模拟题343题 A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标

36.根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价 B.单一来源采购 C.直接确定 D.框架协议 37.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

38.注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的 B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的 D.拒绝执行监理工程师指令的 39.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

40.根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年 D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

41.根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的 42.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

43.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件 B.印刷、邮寄招标文件 C.招标人办公 D.招标活动

44.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度 B.建设工程所需投资全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D.已经与施工企业签订了合作协议

45.施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

46.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格 B.建筑节能合格 C.建筑节能达标 D.能耗验收合格

47.根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的 B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D.高空作业跌落摔伤的

48.根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日 B.作出之日 C.盖章之日 D.收到之日

49.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续（）年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。A.3 B.2 C.5 D.6 50.关于施工许可的说法，正确的是（）。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证 D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 51.下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。

A.建设行政主管部门处理的行政争议 B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议 D.建设工程施工合同争议 52.关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C.和解达成协议，必须以书面形式作出 D.和解达成的协议具有合同效力

53.根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

54.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 55.关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 56.关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 57.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。A.实用新型以申请时所附的说明书为准 B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均以权利要求的内容为准 58.关于物权的说法，正确的是（）。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 59.关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理

60.根据《民法总则》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利法人和特别法人

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个就个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）61.下列情形中，依法可以不招标的项目有()。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

62.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作 B.劳动者在试用期内不符合录用条件 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病 63.关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金 64.关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人 B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任 C.法定代表人代表法人从事民事活动 D.法定代表人为特别法人 E.法人应当有法定代表人

65.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称 B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因 D.可能产生的环境噪声值 E.所采取的环境噪声污染防治措施

66.关于劳动合同订立的说法，正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款 D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

67.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的 B.将钢结构工程分包的

C.未经建设单位同意，将工程分包的 D.分包单位将分包工程再分包的 E.分包单位将劳务作业分包的

68.下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的 69.下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议 B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议 D.因工作时间发生的争议 E 因终止劳动合同发生的争议

70.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送达的 B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 71.法的形式的含义包括（）。

A.创制机关的性质及级别 B.法律规范的地域效力 C.法律规范的内涵 D.法律规范的期间效力 E.法律规范的效力等级

72.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.工程已交付，企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 73.下列行为构成侵权之债的有（）。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证 B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人 D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

74.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈现规律性差异 C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标 E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录 D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

76.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定 B.当事人的陈述 C.施工企业偷录的谈判录音 D.工程设计图纸 E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

77.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销劳动执照、责令关闭、撤销的

C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 78.关于地役权的说法，正确的是（）。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率 C.地役权未经登记不得对抗需役地人 D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权

79.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（）。

A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的 C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的 E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

80.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则（）。

A.转让行为无效 B.转让所得价款应当由抵押权人所有 C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务 E.转让行为有效

第二篇：2014年二建《工程法规》真题

2014年二级建造师考试《工程法规》 2014/6/

3一、单项选择题

1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是()。A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构

2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲、乙行为的说法，正确的是()

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务 3.根据《物权法》，土地承包经营权属于()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权

4.关于不动产物权设立的说法，正确的是()

A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

5.工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权6根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是()

A.厂房B.可转让的专利权

C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施7根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是()

A.生产设备B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地

8.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金

9.以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.市场主体的自我综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价

10.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担()。

A.按份责任B.补充责任C.连带责任D.公平责任

11.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥

12.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为()。A.昼间60dB(A)，夜间50dB(A)B.昼间65dB(A)，夜间50dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)D.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)

13根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由()管辖。A仲裁机构所在地中级人民法院B仲裁机构所在地高级人民法院

C被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

D被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

14.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。A撤回投标B提高投标保证金额C撤销投标D及时书面告知招标人

15.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()

A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

B.个人可以承揽分包工程业务

C.建设单位有权直接指定分包工程承包人D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位物权拒绝

16.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

-共4页

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

17.发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是()

A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B.拖欠垫资利息

C.施工现场安装摄像设备全程监控

D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()

A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证

C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制

D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

19.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是()

A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同

20.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是()A.应当自行委托监理B.应当招标选择监理单位C.可不委托监理单位

D.应当由建设主管部门指定监理单位

21.根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业()，情节严重的，由颁发资格资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。

A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下

22.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的23.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣

2014年二级建造师考试《工程法规》 2014/6/

3选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以()罚款。

A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下

24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()

A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向乙主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失

25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括()。

A.撤职B.降职C.刑罚D.行政拘留

26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是()

A.双方签收的人民法院调解书

B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书

C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书

D.一方拒绝签收的仲裁调解书

27.工程项目质量安全第一责任人是()A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理

28根据《建筑法》，开工报告制度是指()A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府部门对施工企业开工条件的确认

29.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，当在()提出。

A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前

30.下列有关仲裁的事项中，不属于«仲裁法»规定仲裁协议应当具有的内容是()。A.仲裁事项

B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力

31.某矿山企业的如下工作安排中，不违反«劳动法»中关于劳动保护规定的是()。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检查

C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业

32.监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()。A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润

33.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更

34.根据«劳动合同法»，劳动者在试用期内的工资最低位劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%

35.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现()。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良用记录，对社会公布D.处以1万元罚款

36.诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事****利被侵害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日

37.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。

A.涉及国家安全，国际秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目

38.各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议39.下列行为中不符合承揽合同特征的是()。

A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成2共4页

40.施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。A.建设单位B.人民法院

C.建设行政主管部门D.公安部门

41.根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。A.勘察单位

B.建设单位和施工企业C.设计单位

D.建设单位和监理单位

42.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的43.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是()。A.吊销资质证书

B.责令改正，没收违法所得C.降低资质等级D.处以罚款

44.施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑法，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人。该期间的起算时间为()。A.犯罪行为发生之日B.案件移送审查之日C.刑法执行完毕之日D.刑事判决生效之日

45.某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()个月。

A.24B.18C.12D.6

46.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，有()复检。

A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门

48.关于施工合同特征的说法，错误的是()。A.施工合同时双务合同B.施工合同时要式合同C.施工合同客体是工程D.施工合同时有偿合同

49.某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工

业认为处罚过高，()申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府 D.省人民政府

50.根据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。

A.1.5B.2C.3D.451.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是()。A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标

C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

52.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位

53.某建设工程项目施工招标，甲公司

二.多项选择

61.根据«建设工程质量管理条例»，法定质量保修范围有()。

A.土石方工程B.地基基础工程C.电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程

62.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的«标准施工招标文件»，投标文件应当包括()。

A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计

63.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。A严重违反用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的64.生产安全事故等级划分的主要因素有()。

A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济

理投标事宜，甲、乙的行为属于()。A.联合投标B.合法投标C.串通投标D.独立投标

54.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是()。

A.质量检测站B.项目咨询单位C.监理单位D.建设行政主管部门

55.关于租赁合同特征的说法，正确的是()。A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权

56.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

65.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有()。

A.定金B.罚金C.违约金 D.罚款E.消除危险

66.合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。

A.赔礼道歉 B.继续履行 C.赔偿损失D.采取补救措施 E.支付违约金

67.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。

A.防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理等水利项目

B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目

C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E.生态环境保护项目

68.关于合同成立时间的说法，正确的有()。A.合同书自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立C.承诺生效时合同成立

D.口头合同自交付标的物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

69.下列建设工程合同中属于无效合同的3共4页

D.不得在一级建筑业企业执业

57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是()。

A.该村的村民委员会 B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门 D.规划行政主管部门

60.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的()。

A.30%B.50%C.75%D.80%

有()。

A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D.分包单位胁迫施工企业订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同

76.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。

A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任

C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%

D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

70.根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其()应当报项目审批核准。A.招标范围 B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式 E.招标代理机构

71.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质

应()。

A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标 C.依法重新评标

D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就改项目再次招标

72.工程监理单位的主要安全责任有()。A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线

B.组织抢救生产安全事故C.审查专项施工方案

D.对施工安全事故隐患要求整改E.及时报告生产安全事故

73.下列投标行为中，属于弄需作假骗取中标的有()。

A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.提供虚假的信用状况

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

74.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有()。A.约定专业技术培训服务违约金B.扣押居民身份证C.签订竞业限制协议书D.扣押职业资格证E.要求提供担保

75.根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有()。

A.第三人 B.刑事附带民事案件自诉人C.辩护人 D.原告与被告 E.共同诉讼人

76.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。

A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任

C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%

D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

77.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有()。A.招标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标

D.投标人以他人名义投标

E.投标人以高于市场定价的报价竞标

78.施工作业人员享有的主要安全生

A.建议权B.检举权C.收益权D.获得工伤保险赔偿权 E.紧急避险权

79.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

80.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案

C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书

4共4页

第三篇：2018年二建工程法规真题答案

2018年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题解析

1.答案:A

题目解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。参见教材P34。2.答案:B

题目解析:本题考查的是施工现场安全防护。《建设工程安全生产管理条例》第64条规定：“施工单位有下列行为之一的，责令期限改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任：„„（2）„„在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的。”参见教材P226。3.答案:D

题目解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。在租赁期间，遇到租赁物需要维修、第三人主张权利及其他涉及租赁物的相关事项，承租人应当及时通知出租人，所以选项A错误。承租人经出租人同意，可以对租赁物改善或者增设他物，所以选项B错误。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人，所以选项C错误。参见教材P165。4.答案:A

题目解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务，严禁个人承揽分包工程业务，所以选项A正确，选项D错误。联合承包各方都必须具有与其承包工程相符合的资质条件，不能超越资质等级去联合承包，所以选项B错误。项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，所以选项C错误。参见教材P60~61、P9。5.答案:B

题目解析:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。参见教材P87。6.答案:D

题目解析:本题考查的是受国家保护的文物范围。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。参见教材P196~197。7.答案:D

题目解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：

（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。参见教材P69。8.答案:D 题目解析:本题考查的是招标基本程序。招标人可以自行决定是否编制标底。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。参见教材P78。9.答案:C

题目解析:本题考查的是劳动合同的接触和终止。经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。2.5×6000=15000元。参见教材P137。10.答案:B

题目解析:本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家相关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。参见教材P244。11.答案:B

题目解析:本题考查的是委托合同的法律规定。经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。本题中，甲为委托人，乙为受托人，丙为第三人，故选B。参见教材P172。12.答案:D

题目解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。参见教材P312。13.答案:D

题目解析:本题考查的是施工节能的规定。《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。参见教材P190。14.答案:D

题目解析:本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。参见教材P207。15.答案:C

题目解析:本题考查的是合同的终止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。参见教材P126~127。16.答案:B

题目解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。9人死亡，属于较大事故；51人重伤，属于重大事故；直接经济损失2000万元，属于较大事故；综上，本事件属于重大事故。参见教材P240。17.答案:D

题目解析:本题考查的是买卖合同的法律规定。出卖人应当按照约定的期限支付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。参见教材P157。18.答案:B 题目解析:本题考查的是合同的履行和变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。参见教材P123。19.答案:C

题目解析:本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。参见教材P247 20.答案:B

题目解析:本题考查的是合同权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。参见教材P124。21.答案:A

题目解析:本题考查的是仲裁协议。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。参见教材P332~333。22.答案:C

题目解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材P274。23答案:D

题目解析:本题考查的是承揽合同当事人的权利义务。选项A错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。选项B错误，如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。选项C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。选项D正确，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。参见教材P153~156。24.答案:B

题目解析:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。选项C，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。选项D，设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据。参见教材P285。25.答案:C

题目解析:本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。强制性标准监督检查的内容包括：

（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；

（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；

（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。参见教材P266。26.答案:D

题目解析:本题考查的是建筑市场诚信行为信息的分类。良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。参见教材P105。27.答案:D

题目解析:本题考查的是施工现场固体废物污染防治的规定。《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。参见教材P183。28.答案:C

题目解析:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。参见教材P89。29.答案:C

题目解析:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。参见教材P89。30.答案:B

题目解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。选项A、选项C，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任；第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。选项D，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。参见教材P295。31.答案:C

题目解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。参见教材P120。32.答案:B

题目解析:本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿。参见教材P270。33.答案:D

题目解析:本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A，一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行；选项B，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；选项C，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者执行财产所在地的中级人民法院管辖。参见教材P337。34.答案:D

题目解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式，所以选项ABC错误。参见教材P110。35.答案:C 题目解析:本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。参见教材P225。36答案:B 题目解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。参见教材P75。37答案:A 题目解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定。承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误和工期由承包人承担。参见教材P273~274。38.答案:A 题目解析:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门计入注册建造师执业信息档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极 配合有关部门监督检查的。参见教材P106。39.答案:A

题目解析:本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项B错误：检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。选项C错误：工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。选项D错误：检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。由此可知，检测数据和监测报告不仅仅是供施工企业参考。参见教材P272。40.答案:B

题目解析:本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：

（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P67。41.答案:D

题目解析:本题考查的是民事诉讼的执行程序。执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：

（1）申请人表示可以延期执行的；

（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；

（3）作为一方当事人的人民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。参见教材P331。42.答案:A

题目解析:本题考查的是劳动争议的解决。选项B，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。选项C，劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。选项D，对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。参见教材P150。43.答案:B

题目解析:本题考查的是招标基本程序。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。参见教材P79。

44.答案:C 题目解析:本题考查的是申请主体和法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：

（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；

（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；

（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）保证工程质量和安全的具体措施；

（7）按照规定应当委托监理的工程已委托监理；（8）建设资金已经落实；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。参见教材P48。45.答案:A

题目解析:本题考查额的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。参见教材P128。46.答案:A

题目解析:本题考查的是建筑工程节能验收。2008年8月国务院发布的《民用建筑节能条例》进一步规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建设是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。参见教材P291。47.答案:A

题目解析:本题考查的是工伤保险的规定。在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的则可认定为工伤。参见教材P232。48.答案:A

题目解析:本题考查的是招标基本程序。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P81。49.答案:A 题目解析:本题考查的是建筑市场诚信行为信息的分类。《国务院关于监理完善守信联合激励失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国家[2016]33号）中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。在实施财政性资金项目安排、招商引资配套优惠政策等各类政府优惠政策中，优先考虑诚信市场主体，加大扶持力度。在有关公共资源交易活动中，提倡依法依约对诚信市场主体采取信用加分等措施。参见教材P104。50.答案:A 题目解析:本题考查的是施工许可证的适用范围。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。参见教材P46。51.答案:D 题目解析:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。根据2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于商事仲裁，即“平等主的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷”；对于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。参见教材P303。52.答案:D 题目解析:本题考查的是和解的规定。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。参见教材P341。53.答案:A 题目解析:本题考查的是行政诉讼受案范围。人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。参见教材P348。54.答案:B 题目解析:本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。参见教材P41。55.答案:C 题目解析:本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。选项B，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C，危险的存在是保险产生的前提，但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性；选项D，投保人可以为被保险人。参见教材P35~36。56.答案:D 题目解析:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。留置权人负有妥善保管留置物的义务。留置权属于法定的担保物权。参见教材P34。57.答案:C 题目解析:本题考查的是建设工程知识产权的保护。《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。参见教材P27。58.答案:C 题目解析:本题考查的是物权的主要种类和与土地相关的物权。所有权是所有人依法对自己财产（包括不动产和动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的 权利。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财务优先受偿的权利。由上可知，选项A和B错误。选项C，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。选项D，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。参见教材P16~18。59.答案:C 题目解析:本题考查的是建设工程代理制度。选项A，转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。选项B，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。选项C，《民法总则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

选项D，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。参见教材P11~13。60.答案:D

题目解析:本题考查的是法人的分类。法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。参见教材P8。61.答案:ACE

题目解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。参见教材P75。62.答案:BCD

题目解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。参见教材P135。63.答案:BDE

题目解析:本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A错误，因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；选项C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再依据国家具体政策分担经济责任。参见教材P299~300。64.答案:CE

题目解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人章程或者法人权利机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人，所以 选项A错误。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任，法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿，所以选项B错误。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人，所以选项D错误。参见教材P7~8。65.答案:ABDE

题目解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。参见教材P175。66.答案:AE

题目解析:本题考查的是劳动合同订立的规定。选项B错误，固定期限劳动合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更长时间。选项C错误，劳动合同的可备条款，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。选项D错误，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P130~131。67.答案:ACD

题目解析:本题考查的是建设工程承包制度。存在下列情形之一的，属于违法发包：（1）建设单位将工程发包给个人的；

（2）建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；（3）未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准；

（4）建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；（5）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；

（6）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；（7）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的；

（8）法律法规规定的其他违法发包行为。参见教材P95~96。68.答案:ACD

题目解析:本题考查的是无效合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项A、C、D均是属于（5）。选项B，虽然恶意串通，但是未损害集体或第三人的利益。参见教材P121。69.答案:CDE

题目解析:本题考查的是劳动争议的解决。下列纠纷不属于劳动争议：（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。参见教材P149。70.答案:AD

题目解析:本题考查的是投标文件。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。参见教材P84。71.答案:ABE

题目解析:本题考查的是法的形式。法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创制机关的性质及级别；（2）法律规范的外部表现形式；（3）法律规范的效力等级；（4）法律规范的地域效力。参见教材P3。

72.答案:ABE

题目解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。参见教材P116。73.答案:CD

题目解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。参见教材P20~21。74.答案:ABC

题目解析:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。参见教材P86。75答案:ACD

题目解析:本题考查的是施工单位应提交的档案材料。建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。施工单位一般应提交的档案资料是：（1）工程技术档案资料；（2）工程质量保证资料；（3）工程检验评定资料；（4）竣工图等。参见教材P289。76.答案:BCDE

题目解析:本题考查的是民事诉讼证据。根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。参见教材P312。77.答案:CE

题目解析:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。参见教材P132。78.答案:AE 题目解析:本题考查的是地役权。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权。地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。参见教材P18。79.答案:ACE

题目解析:本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完全安全技术档案的；

（5）没有齐全有效的安全保护装置的。参见教材P257。80.答案:CE

题目解析:本题考查的是抵押权。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证期价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。参见教材P33。

第四篇：最新整理二建《法规》真题及答案（《建设工程法规及相关知识》）

最新整理二建《法规》真题及答案（《建设工程法规及相关知识》）

《建设工程法规及相关知识》

1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【参考答案】B

【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6

2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

【参考答案】C

【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11

3.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

【参考答案】C

【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17

4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

【参考答案】C

【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28

5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【参考答案】C

【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。

6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑过关你测好难过一切险保险合同。施工企业为保证工期，于童年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【参考答案】B

【解析】本体考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。参见教材P38

7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

【参考答案】B

【解析】本体考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。参见教材P151

8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定呗已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【参考答案】B

【解析】本体考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见教材P107

9.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【参考答案】D

【解析】本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列材料：①注册建造师变更注册申请表；②注册证书和执业印章；③申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；④工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。参见教材P66

10.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

【参考答案】B

【解析】本体考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；②合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内扔未完工的；③已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持：①未按约定支付工程价款的；②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标注的；③不履行合同约定的协助义务的。参见教材P12611、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【参考答案】B

【解析】考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：1、查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；教材P32812、关于联合体投标的说法，正确的是（）

A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

【参考答案】B

【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。教材P8313、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。

A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

B.未按照节能设计进行施工

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测

D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重

【参考答案】A

【解析】教材P10514、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未坐规定的，可不受强制性标准的限制

【参考答案】C

【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。P教材26015、关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是（）

A.承包人的优先受偿权优于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【参考答案】A

【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权，教材P116。

16、关于行政复议的说法，正确的是（）

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

【参考答案】C

【解析】选项A行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。教材P30417、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）

A、施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B、自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C、工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D、工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

答案：D

【解析】竣工验收备案，教材P29318、关于节能技术进步的说法，正确的是（）

A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

B、国家采取强制措施研发施工节能技术

C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

答案：A

【解析】节能搞技术进步，教材P19119、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是（）A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D、行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

答案：C

【解析】建筑市场诚信行为的公布，教材P10620、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）

A、用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B、存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C、咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D、劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

答案：A

【解析】劳动合同的生效与无效，教材P13121、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）

A、甲、乙承担连带赔偿责任

B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任

C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D、甲和乙承担按份赔偿责任

答案：A

【解析】转包的法律责任，教材P10222、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）

A、由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B、发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C、施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D、发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

答案：C

【解析】安全专项施工方案的实施，教材P22023、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）

A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B、申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

C、仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D、仲裁裁决呗法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

答案：D

【解析】冲裁裁决的执行，教材P33424、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）

A、组织制定本单位安全生产操作规程

B、编制安全专项施工方案

C、如实记录安全生产教育和培训情况

D、建立健全本单位安全生产责任制

答案：C

【解析】专职安全生产管理人的职责，教材P20625、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）

A、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B、建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员

C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

答案：D

【解析】专职安全生产管理人员配备要求，教材P20726、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。

A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持

C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持

D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

答案：A

【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见教材

P121。27、关于评标结果异议的说法，正确的是（）

A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

C、对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

D、招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行

答案：C

【解析】本题考查的事中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。参加教材P89。

28、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）

A、施工企业

B、建设单位

C、建设用地使用权人

D、国家

答案：D

【解析】本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见教材P195。

29、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）

A、资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B、企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接乘积原施工企业资质

C、资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D、项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

答案：D

【解析】施工企业资质证书申请、延续、变更，教材P5630、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是一句工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）

A、60%

B、90%

C、70%

D、80%

答案：B

【解析】施工单位安全费用的提取管理，教材P223

暂缺40题，欢迎补充。

31、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）

A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标答案：B

【解析】招标的基本程序之编制招标文件，教材P3832、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）

A、请求减少价款至16万元

B、以欺诈为由解除合同

C、以重大误解为由请求撤销合同

D、请求甲承担缔约过失责任

答案：B

【解析】可撤销合同，教材P12433、关于电子招标投标的说法，正确的是（）

A、投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件

B、投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件

C、投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收

D、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交

答案：D

【解析】电子招投标，教材P7634、关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。

A、颁发施工许可证

B、工程竣工验收合格

C、工程缺陷责任期届满

D、工程法定最低保修期届满

答案：B

【解析】工程合理使用年限（设计依据和设计深度），教材P28035、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）

A、隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B、隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

C、监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D、监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

答案：B

【解析】隐蔽工程检验，教材P27036、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）

A、中心

B、毗邻建筑物

C、边界

D、周边50米

答案：C

【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第一节

37、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。参见教材P50。

38、关于投标保证金的说法，正确的是（）

A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B、投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

D、投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【参考答案】A

【解析】本题考查的是投标保证金。选项B，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项C，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选项D，招标人终止招标，应当收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P85。

39、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）

A、劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

B、用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C、劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D、劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资

【参考答案】C

暂缺41题，欢迎补充。

42、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.当事人所在地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【参考答案】D

【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。教材P32343、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【参考答案】D

【解析】考查投标保证金。选项A，撤回投标文件必须以书面方式提交申请；选项B，投标保证金于撤回投标文件之日起5日内退还。选项C,投标截止日后撤回投标文件，招标人可没收投标保证金，教材P85.44、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【参考答案】A

【解析】考查赔偿损失限制。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施，教材P118.45、根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

【参考答案】D

【解析】考查施工质量检验和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后必须经过验收合格才能覆盖；选项B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人；选项C，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。教材P27046、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【参考答案】C

【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承当方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。教材P42.47、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

【参考答案】A

【解析】考查民事诉讼的审判程序。选项B，诉讼文书以签收日期为送达日期；选项C，公告送达只有在受送达人下落不明的情况下使用；选项D，直接送诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。教材P32048、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

【参考答案】D

【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。选项A，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；选项C，需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理，教材P256.49、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良作为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

【参考答案】C

【解析】考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，全部属于承揽业务不良，教材P104-105.50、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）。

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案

B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。

C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

【参考答案】A

【解析】考查施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。选项B、C，中央管理的总公司（总厂，集团公司，上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门，国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案。其所属部门和有关主管部门备案，选项D，建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。教材P239.51.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙去的该设备的所有权

【参考答案】C

【解析】本体考查的是融资租赁合同的法律规定。题干的描述中，是融资租赁合同。选项A,出售方丙需要向乙承担违约责任；选项B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计入租赁方的资产；选项D，租赁期满后，承租人可以继续租赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。参考教材P164-165

52.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【参考答案】A

【解析】本体考查的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P269

53.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同月额定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付委员金6万元

【参考答案】B

【解析】本体考查的是定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6+4=10万。参见教材

P34

54.国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【参考答案】C

【解析】本体考查的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。参见教材P18755、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）

A.行政机关只能委托第三人代履行

B.代履行不适用与人身有关的义务

C.代履行的适用与不履行义务的后果无关

D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止

【参考答案】B

【解析】考查行政强制的种类。行政机关依法做出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项ACD错误，教材P343.56、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）

A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

【参考答案】C

【解析】考查劳动合同订立的注意事项。选项A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材P131.57、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【参考答案】C

【解析】考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。

58、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【参考答案】A

【解析】教材P8459、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

【参考答案】C

【解析】教材P12360、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【参考答案】D

【解析】教材P50

61.下列建设工程施工合同中，属于无效的有（）。

A.承包人对工程内容又重大误解订立的B.承包人胁迫发包人订立的C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的D.建设工程必须进行招标而未招标订立的E.总承包人将主题结构的施工分包给他人订立的【参考答案】CDE

【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。参见教材P120

62.债的产生根据有（）。

A.合同

B.侵权

C.支付价款

D.不当得利

E.无音管理

【参考答案】ABDE

【解析】本题考查的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、五音管理和不当得利。参见教材P20

63.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。

A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

B.联合体未提交共同投标协议

C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【参考答案】BCDE

【解析】本题考查的是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价地域成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材

P80

64.下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（）。

A.继续履行

B.赔礼道歉

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.支付违约金

【参考答案】ACE

【解析】本题考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。参见教材P126

65.关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（）。

A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任

B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔

C.因建筑UC哎来质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任

D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔

E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担

【参考答案】ACE

【解析】本体考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按照原则处理。参见教材P296。

66、关于民法的说法，正确的有（）

A、商法是民法的特别法

B、民法不调整人身关系

C、合同法与民法是并列关系

D、《建筑法》不属于民法

E、经济法是民法的组成部分

【参考答案】AD

【解析】本题考查的是法律体系的基本框架。选项A，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；选项B，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项C，合同法属于民法；选项D，《建筑法》属于行政法；选项E，经济法和民法是并列关系。参见教材P2。

67、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）

A．以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B．未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言

C．无正当理由未出庭作证的证人证言

D．无正当理由未出庭作证的证人证言

E．无法与原件.原物核对的复印件.复制品

【参考答案】B,C,D,E

参考【解析】【解析】本题考查的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料；无法与原件.原物核对的复印件.复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。选项A，不得作为认定案件事实的依据。参见教材P314。

68、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）

A、经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B、施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C、施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D、劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E、专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

【参考答案】BE

【解析】本题考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。选项A、C、D是违法分包。参加教材P100。

69、关于劳务派遣的说法，正确的有（）

A、经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B、劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C、劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D、用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

【参考答案】ABC

【解析】本题考查的是劳务派遣。选项D，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。选项E，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。参见教材P137-138。

70、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业中（）

A、抢修作业

B、保密工程作业

C、抢险作业

D、生产工艺上要求必须连续进行的作业

E、产生环境噪声污染较轻的作业

【参考答案】ACD

【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。参见教材P173。

71、下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标报价呈规律性差异

E.投标人之间约定中标人

【参考答案】ABCD

【解析】考查禁止投标人相互串通投标。选项E是属于投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5、不同投标人的投标文件相互混装；6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。教材P86。

72、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）

A.在试用期内

B.用人单位频临破产

C.用人单位未依法缴纳社会保险费

D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动

【参考答案】DE

【解析】考查劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不用事先告知用人单位。教材P134。

73、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）

A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的【参考答案】ABE

【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。参见教材P136。

74、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）

A、直接变卖该工程

B、直接与甲协议以工程折价受偿

C、直接转移占有该工程

D、直接要求保证人代为清偿债务

E、向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

【参考答案】BDE

【解析】本题考查的是抵押权和保证担保。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押人可以向人民法院提起诉讼。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。参见教材P31和P33。

75、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）

A、有完整的技术档案和施工管理资料

B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件

C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容

D、有施工企业签署的工程保修书

E、有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告

【参考答案】AD

【解析】本题考查的是竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材P285。

76、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）

A、不得压缩合同工期

B、确保地下管线的安全

C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续

D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

E、审查专项施工方案

【参考答案】CD

【解析】考查建设单位相关的安全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的。不得提出违法要求和随意压缩合同工期。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。教材P247、252

77.某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。

A.停止侵害

B.消除危险

C.恢复原状

D.消除影响

E.赔偿损失

【参考答案】CE

【解析】本题考查的是建设工程民事责任的主要承担方式。建设工程民事责任的主要承担方式包括返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。因为施工单位与邻建建筑的所有人没有合同关系，那么也就不存在返还财产和支付违约金的承担方式。修理即选项中的回复原状，另外施工单位还可以赔偿损失。选项D，消除影响主要是针对人参和财产责任的赔偿。参见教材P41

78.下列用工方式中，属于违法用工的有（）。

A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

【参考答案】AD

【解析】本体考查的是劳务派遣。选项BC，施工企业与劳务派遣企业和分包企业直接签订合同，不与生产工人签订合同，所以不属于违法分包。参见教材P137

79.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

D.项目经理是施工企业的内部岗位

E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果

【参考答案】BCD

【解析】本体考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格；选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。参见教材P9

80.下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。

A.就同意招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

【参考答案】ABCE

【解析】本体考查的是禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；

②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；④对潜在投标人或者投标人才去不同的资格审查或者评标标准；⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。参见教材P82

第五篇：2005年二建法规真题及答案

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

2005二级建造师执业资格考试真题

(建设工程法规及相关知识)一

单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A．建设部或其授权机构

B．人事部或其授权机构

C．建设行业协会

D．省级建设行政主管部门

2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。

A．同时在2个建筑业企业执业

B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作

C．未取得二级建造师执业资格

D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年

3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。

A．由被代理人独自承担责任

B．由代理人独自承担责任

C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。

A．2001年5月10日 B．2001年9月10日

C．2002年9月10日 D．2003年9月10日

5、自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A．抵押权

B．所有权

C．留置权

D．质权

6、全民所有制企业的经营权属于（）。

A．自物权 B．用益物权 C．担保物权 D．债权

7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()。

A．1次和3个月 B．2次和3个月

C．3次和2个月 D．1次和6个月

8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A．10%

B．30%

C．50% D．80%

9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。

A．200万元和100万元

B．100万元 和50万元

C．200万元和50万元

D．3000万元和100万元

10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。

A．公开原则

B．公平原则 C．公正原则 D．诚实信用原则

11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。

A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

12、联合体中标的，（）与招标人签订合同。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D．工程监理单位可以转让工程监理业务

24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）。

A．标准的约束性

B．标准的内容

C．标准的属性

D．标准的等级

25、招标投标活动应当遵循的原则是（C）。

A．公开、公平、公正和最低价中标

B．自愿、公平、公正和等价有偿

C．公开、公平、公正和诚实信用

D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

26、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（B）。

A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

B．同时设计，同时施工，同时投入使用

C．同时论证，同时评价，同时投资

D．同时投资，同时施工，同时评价

27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A），方可投入使用。

A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D．建立专门安全管理制度，定期检测评估

28、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A）。

A．编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（D）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区 D．办公、生活区与作业区

30、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（D）。

A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款

D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

31、行政处分的方式是（D）。

A．没收非法财产 B．吊销营业执照

C．行政拘留

D．记过、撤职、开除等

32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（D）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是(D)。

A．土木建筑项目不超过总价的10%

B．土木建筑项目不超过总价的20% C．土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的D．土木建筑项目超过总价的50%

34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位(A)。

A．可以随时解除劳动合同

B．必须解除劳动合同

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（A）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A．1年

B．2年

C．4年

D．20年

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为(C)办理意外伤害保险。

A．本单位职工

B．施工现场人员

C．施工现场从事危险作业的人员

D．施工现场从事特种作业人员

47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（D）到达受要约人。

A．在合同成立前

B．在受要约人发出承诺通知之前

C．在承诺通知到达要约人之前

D．在要约到达受要约人之前或与要约同时

48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（D）。

A．加强风险预防和管理能力

B．加强工程量的计算和审核，避免合同缺项

C．加强工程变更管理

D．严格按照建设程序进行项目建设

49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（B）。

A．要约邀请 B．要约

C．新要约

D．承诺

50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（A）。

A．要约邀请 B．反要约

C．新要约

D．承诺

51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（C）。

A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人

D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（B）。

A．法定代理 B．指定代理

C．委托代理

D．表见代理

53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（D）。

A．①、②、③、④

B．①、②、④、③

C．①、④、③、②

D．①、③、④、②

54、根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（C）。

A．甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

B．乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C．丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议

D．戊公司未按招标文件的要求提供投标保函

55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（B）。

A．有损害事实发生

B．违反职业道德

C．存在违法或损害行为 D．违法行为与损害事实有因果关系

56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（A）。

A．有期徒刑 B．警告

C．没收违法所得 D．拘留

57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（C）。

A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金

C．由非违约一方选择采用违约金或定金

D．同时采用违约金和定金

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

72、《合同法》规定，有下列情形中(BCD)的，合同无效。A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益

E．违反法律、行政法规的强制性规定 73、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有(ABD)。A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行 74、有关评标委员会的规定是(ABCD)。A．评标委员会的成员人数为5人以上单数

B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3 C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密 D．评标委员会成员不得私下接触投标人 E．评标委员会由招标代理机构负责组建

75、下列关于招投标程序的说法,正确的是（BCD）。A．开标在投标截止日后进行

B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读 C．评标应当在严格保密的情况下进行

D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

76、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是(BCD)。A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B．当事人协商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任

77、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（ACE）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A．放弃中标项目

B．投标报价低于其企业成本价 C．因不可抗力提出不能履行合同

D．与评标专家成员有利害关系 E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金

78、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（BCD）。A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审

B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决 C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审 D．一审判决适用法律错误的，依法改判 E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉