《建设工程法规及相关知识》真题

第一篇：《建设工程法规及相关知识》真题

2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程法规及相关知识

2009年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题（5）

81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。

A．行使同时履行抗辩权

B．终止合同

C．中止履行合同并通知对方

D．请求对方提供适当担保

E．转让合同

82．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A．评标委员会由5人以上的单数组成B．评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D．评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83．在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A．继续按照工程设计图纸施工

B．按照技术标准修改工程设计

C．追究设计单位违法责任

D．及时提出意见和建议

E．通过建设单位要求设计单位予以变更

84．根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

85．根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。

A．有充分的证据

B．有明确的被告

C．属于人民法院受理民事诉讼的范围

D．原告是与本案有间接利害关系的公民

E．有书面的起诉书

86．以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A．某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87．根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A．土地所有权

B．宅基地使用权

C．荒山承包经营权

D．学校图书馆

E．被扣押的汽车

88．按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A．行为人意思表示真实

B．行为人必须具有完全民事行为能力

C．行为内容合法

D．行为形式合法

E．行为不违反社会公共利益

89．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A．混凝土连续浇筑

B．特殊需要必须连续作业

C．自来水管道爆裂抢修

D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E．路面塌陷抢修

90．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。

A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B．《建设工程质量管理条例》

C．《建设工程安全生产管理条例》

D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E．《工程建设标准强制性条文》

91．根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A．成本

B．红利

C．费用

D．损失

E．收益

92．根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。

A．地方政府规章

B．法律

C．部门规章

D．行政法规

E．地方性法规

93．施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A．明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B．设置安全处室对安全负责

C．对内部职工进行安全培训，持证上岗

D．落实各岗位人员的安全生产责任

E．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94．下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B．个人投资的项目不需要招标

C．施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D．涉及到公众安全的项目必须招标

E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95．甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A．该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B．该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C．若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D．申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力

96．某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A．监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C．民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

97．下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A．有防水要求的卫生间为2年

B．给排水管道为5年

C．电气设备安装工程为2年

D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E．装修工程为2年

98．对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A．市建设行政主管部门

B．市人民政府

C．省级建设行政主管部门

D．省级人民政府

E．国务院建设行政主管部门

99．施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A．建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B．建设工程已实际交付的，为交付之日

C．建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A．招标范围

B．招标方式和发布招标公告的媒介

C．招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容

D．资格预审文件

E．评标委员会的组成和评标报告

第二篇：2015-2017一建建设工程法规及相关知识真题

2015 年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题

一、单项选择题

1、某工程施工招标项目估算价为 5000 万元，其投标保证金不得超过()万元。A.80 B.100 C.150 D.200

2、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水 和部分生活用水。A.地下水 B.市政自来水C.雨 水 D.中水

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。A.1 个月以上 3 个月以下 B.3 个月以上 1 年以下 C.3 个月以上 2 年以下 D.6 个月以上 1 年以下

4、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死 2 人，重伤 11 人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。A.特别重大事故 B.重大事故 C.一般事故 D.较大事故

5、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本 月施工时间的()。

A.80% B.70% C.60% D.50%

6、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。A.购货发票 B.检测合格证明 C.产品使用说明书 D.相应的图片

7、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

8、某高速公路项目进行招标，开标后允许()A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件

————————————————

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

9、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当 立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A.单位所在地 B.污染影响地 C.单位登记地 D.事故发生地

10、根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给————————

第三篇：2018年《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析

根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人

【答案】D

【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。

【考点来源】2Z201021 法人的分类P8

2.关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

【答案】C

【解析】A错误，《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。

C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。

D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

【考点来源】代理制度的相关规定 P11-13.关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权

D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】C

【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在

买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。

B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。

D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。

【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19

4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

【答案】C

【解析】《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

【考点来源】2Z201062专利权的保护范围P27

5.关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

【答案】D

【解析】按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。

【考点来源】2Z201073 留置权 P36.关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

【答案】C

【解析】A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。

C正确，保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。

D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。

【考点来源】2Z201081保险制度 P35-36

7.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】B

【解析】《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响、恢复名誉;(11)赔礼道歉。

【考点来源】2Z201092民事责任承担方式P41

8.根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

【答案】A

【解析】2017年6月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;(4)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的;(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;(8)认为行政机

;(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。

但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

【考点来源】2Z208053行政诉讼的受案范围P348

9.发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷、邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

【答案】B

【解析】招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

【考点来源】2Z203012招标文件的发布 P79

10.关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

【答案】D

【解析】A错误，B错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D正确，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。

【考点来源】2Z208042和解的规定 P341-P342

11.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】B

【解析】《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率

40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

【考点来源】2Z205013施工现场固体废物的减量化和回收再利用P1812.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资己经全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】C

【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。

【考点来源】2Z202012申请主体和法定批准条件 P47

13.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

【答案】A

【解析】《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。

(一)调解： 劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。

(二)仲裁：对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

【考点来源】2Z204025劳动争议的解决 P149-P150

14.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

【答案】C

【解析】强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

【考点来源】2Z207012工程建设强制性标准实施的规定P266

15.下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

【答案】D

【解析】《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。

【考点来源】2Z208012民事纠纷的法律解决途径 P303

16.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

【答案】D

【解析】承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。

【考点来源】2Z204034租赁合同的法律规定 P165

17.根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】B

【解析】2014年8月经修改后颁布的《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2015年1月颁布的《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。

【考点来源】2Z203011政府采购工程的采购方式P718.关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任，企业不承担返修义务

【答案】B

【解析】A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

【考点来源】2Z207024施工质量检验和返修的规定P274、2Z207044质量争议的规定P295

19.关于承揽工程业务的说法，正确的是()。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

【答案】A

【解析】A正确，根据《建筑法》《行政许可法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定：“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”

【考点来源】2Z202020施工企业从业资格制度53-68

20.根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】B

【解析】《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

【考点来源】2Z206043施工生产安全事故报告P244

21.某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

【答案】C

【解析】经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。

【考点来源】2Z204022经济补偿金P137

22.关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

【答案】D

【解析】A错误，招标人不得规定最低投标限价。

B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。

C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范、工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。

D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。

【考点来源】2Z203012编制招标文件、标底及工程量清单计价P78

23.施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的 B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】C

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止 P126-P127

24.甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

【答案】B

【解析】《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

【考点来源】2Z201032 建设工程代理行为及其法律关系 P125.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

【答案】B

【解析】《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

【考点来源】2Z207021总分包单位的质量责任 P270

26.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违的行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】D

【解析】良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑

受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

【考点来源】2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类P105

27.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

【答案】A

【解析】按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

【考点来源】2Z205021 施工合理使用与节约能源的规定 P189

28.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

【答案】C

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

【考点来源】2Z206053工程监理单位的安全责任P255

29.某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】B

【解析】事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

【考点来源】2Z206041生产安全事故的等级划分标准 P240-P2

30.担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

【答案】D

【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

【考点来源】2Z202033建造师的受聘单位和执业岗位范围P69

31.关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

【答案】D

【解析】古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有)。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。

【考点来源】2Z205031受国家保护的文物范围P196-197

32.根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

【答案】B

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

【考点来源】2Z206035违法行为应承担的法律责任 P238

33.下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是()

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标、高价索赔

【答案】B

【解析】《招标投标法》规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。

【考点来源】2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定P87

34.根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的 【答案】D

【解析】执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。

【考点来源】2Z208024民事诉讼的审判和执行程序 P331

35.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】C

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

【考点来源】2Z203015履约保证金P89

36.关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

【答案】A

【解析】按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

【考点来源】2Z202011施工许可证适用范围P46

37.根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

【答案】C

【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

【考点来源】2Z203015确定中标人的主体P89

38.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】A

【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

【考点来源】2Z207024强化隐蔽工程质量检查P274

39.根据《绿色实施导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

【答案】D

【解析】《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。

【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定 P190

40.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.C.8

D.1【答案】A

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一：① 8万元定金，双倍返还：16万② 违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

【考点来源】2Z201073定金责任P34 2Z204016违约责任P128

41.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】D

【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故;(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。

【考点来源】2Z206022施工项目负责人的安全生产责任 P2142.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】D

【解析】A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出(按照《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年)。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。

【考点来源】2Z208033仲裁裁决的执行效力P337

43.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

【答案】B

【解析】A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等;(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

【考点来源】2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务P284-2844.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.B.2

C.5

D.6

【答案】A

【解析】《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016] 33号)中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。

【考点来源】2Z203030 建筑市场信用体系建设 P1045.根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】A

【解析】招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

【考点来源】2Z203012中标P81

46.关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

【答案】CD【此题C和D都是正确答案】

【解析】A错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。B错误，承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料，并接受定作人检验。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。C正确，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。D正确，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

【考点来源】2Z204031承揽合同的法律规定P153-156

47.关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

【答案】D

【解析】1999年3月颁布的《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。《仲裁法》司法解释规定：“仲裁法第十六条规定的‘其他书面形式’的仲裁协议，包括以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数)等形式达成的请求仲裁的协议。”此外，2015年4月经修改后公布的《电子签名法》还规定，能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式;可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

【考点来源】第四章第一节2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容P110

48.根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的 B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D.高空作业摔落损伤的 【答案】A

【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

【考点来源】2Z206034 工伤保险和意外伤害保险的规定P2

49.关于建设工程返修的说法，正确的是()

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

【答案】C

【解析】《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

【考点来源】2Z207024施工质量检验和返修的规定 P2750.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】A

【解析】A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。

B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。

C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。

D错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

【考点来源】2Z207023工程质量检测机构的资质和检测规定 P27

251.关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

【答案】A(本题无正确答案，但是依据对命题思路的揣测与排除法，建议考生在考场上选择A选项。)

【解析】A错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。另，法院受理当事人的诉讼申请，决定于当事人的起诉是否符合法定条件，而非法院必然受理。B错误，有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。C错误，仲裁协议是当事人自愿原则的体现，当事人申请仲裁、仲裁委员会受理仲裁以及仲裁庭对仲裁案件的审理和裁决，都必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提。《仲裁法》规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。D错误，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

【考点来源】2Z208030仲裁制度P332-333

52.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B

【解析】A错误，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，转让行为无效。B正确，《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。C错误，《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。D错误，《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。

【考点来源】2Z204015合同权利义务的转让P124

53.施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】A

【解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

【考点来源】2Z204016 违约责任的免除 P128

54.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

【答案】C

【解析】事故调查组履行下列职责：(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。

【考点来源】2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 P247

55.关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

【答案】B

【解析】A错误，法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。B正确，合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。C错误，工程变更的内容属《建设工程项目管理》科目中知识点，此处错在“必将”，说法太绝对。D错误，如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。

【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止 P1256.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

【答案】D

【解析】A错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误，出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D选项正确，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。

【考点来源】2Z204015合同的变更P123

57.根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

【答案】B

【解析】《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)

;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

【考点来源】2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定P67

58.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

【答案】D

【解析】《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

【考点来源】2Z208022民事诉讼的当事人和代理人 P312

59.注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的 B.对设计变更有异议的 C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的 【答案】A

【解析】《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：(1)《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条所列行为;(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的;(3)泄露商业秘密的;(4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章的;(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的;(6)未履行注册建造师职责造成不良社会影响的;(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;(8)不配合办理交接手续的;(9)不积极配合有关部门监督检查的。

【考点来源】2Z203032注册建造师不良行为记录的认定标准P106

60.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

【答案】C

【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)-方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

【考点来源】2Z204014无效合同的类型P121

61.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的

C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 【答案】CE

【解析】下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执

;(6)法律、行政法规规定的其他情形。

【考点来源】2Z204021劳动合同的效力P1

62.关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

【答案】AE

【解析】A正确，需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。B错误，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。C错误，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。D错误，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。E正确，从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

【考点来源】2Z201041地役权P18

63.下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的 【答案】ABCD

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

【考点来源】2Z204014施工合同无效的法定情形P164.关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.法定代表人代表法人从事民事活动

B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

D.法人应当有法定代表人

E.法定代表人为特别法人

【答案】AD

【解析】依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

【考点来源】2Z201021法定代表人P8

65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的 C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 【答案】ACE

【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

【考点来源】2Z206054机械设备等单位相关的安全责任P257

66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转

让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

【答案】CE【本题有争议。教材中此处规定需勘误，按照现有教材说法和命题意图，则此题选CE，实则本题只有A选项是正确的】

【解析】抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。

【考点来源】2Z201073抵押的效力P33

67.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

【答案】ABC

【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投

;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

【考点来源】2Z203014串通投标的规定P86

68.下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

【答案】CD

【解析】A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。C正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难

除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

【考点来源】2Z201052建设工程债的产生和常见种类P20-21

69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】ABE

【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

【考点来源】2Z204012欠付工程款的利息支付P116

70.法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

【答案】ABE

【解析】法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：(1)法律规范创制机关的性质及级别：(2)法律规范的外部表现形式：(3)法律规范的效力等级：(4)法律规范的地域效力。

【考点来源】2Z201012法的形式P3

71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 【答案】AD

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

【考点来源】2Z203013投标文件P872.下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议

E.因终止劳动合同发生的争议

D.因工作时间发生的争议

【答案】CDE

【解析】按照2007年12月颁布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(以下简称《劳动争议仲裁法》)和2001年4月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的规定，劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。2006年8月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》规定，下列纠纷不属于劳动争议：(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个

第四篇：2013年二级建造师建设工程法规及相关知识真题

一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

2.适用《产品质量法》调整的是()

A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程

3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()

A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性

4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由()承担

A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会

5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()

A.拒绝要约的通知到达人

B.承诺期满，受要约人未作出承诺

C.受要约人对要约内容作出实质性修改

D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人

6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()

A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程

D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同 B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资

9.下列事项中，能够申请行政复议的是()

A.行政处分决定 B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解 D.造价指导信息发布

10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()

A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺 11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是()

A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效

12.当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。

A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()

A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系

14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。

A.1 B0.9 C.0.95 D.1.1

15.关于合同成立地点的说法，正确的是()

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

16.下列法律中，属于行政法的是()

A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理处罚法》

17.关于执行申请期间的说法，正确的是()

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

18.下列情形中，构成委托代理终止的是()

A.代理人辞去委托 B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人死亡 D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()

A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止 D.不影响合同效力

20.根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位 D.建设行政主管部门 21.根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是()

A.被依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同

22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()

A.客体.内容均变更B.主体.客体均变更 C.主体.内容均变更 D.形式.主体均变更

23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

A.申请延期 B.自行废止 C.报发证机关核验 D.重新更换

24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。

A.6 B.48 C.12 D.24

25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指()

A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本

26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日

A.1 B.26 C.5 D.10

27.施工企业的项目负责人应当对()负责。

A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定

28.建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位

A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察

29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以()

A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行

30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()

A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制

C.完全响应招标文件各项目要求 D.包括投标担保

31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属 B.发布决定 C.额外支付劳动者一个月工资 D.赔偿损失

32.预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还()万元。

A.50 B.100 C.70 D.150

33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是()

A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③①

34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前 B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前

35.仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以()

A.向人民法院上诉

B.向人民法院申请再审

C.向人民法院执行庭申请复义议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

36.超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行

37.建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损件 D.支付违约金

38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院

39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评.检举和控告

40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门

41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()

A.5 B.20 C.10 D.15

42.在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()

A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置

43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。

A.侵权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理

44.建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证

45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是()

A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效

46.工程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准

47.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()

A.原合同已经终止B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更

48.分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉讼有法律依据 B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权

49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。

A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业

50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门

51.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

52.关于合同成立时间的说法，正确的是()

A.承诺生效时合同成立

B.口头合同自交付标的物时成立

C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立

53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()

A.追索赡养费.抚养费 B.追索抚恤金，医疗费

C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬

54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()

A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止

55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

56.投标有效期的起始时间是()时。

A.发售招标文件 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书

57.违约责任承担的方式包括()

A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位赔偿

58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。

A.8 B.4 C.18 D.24

59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()

A 侵权 B 预期违约 C 合法行为 D 单方解除合同

60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。

A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 二.多项选择题(共20题，每题2分)

61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()

A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责

B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

62.关于劳动合同试用期的说法正确的有()

A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内

C.试用期最长为6个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

63.民事法律关系的主体包括()

A.法人 B.财物 C.权利义务

D.行为 E.自然人

64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行 B.履约担保 C.结算和清理

D.争议解决 E.竣工验收

65.下列情形中，人民法院应该再审的有()

A.管辖错误的 B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的 D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法

66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。

A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的

C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的

E.转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的 67.根据《产品质量法》，生产者不得()

A.生产国家命令淘汰的产品

B.伪造或者占用他人的厂名

C.对产品使用性能瑕疵作出说明

D.伪造或者冒用认证标志等质量标志

E.以不合格产品冒充合格产品

68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为()

A.属于正常的商业行为

B.属于泄露或不正当使用商业秘密

C.应承担缔约过失责任

D.构成侵权行为

E.构成违约行为

69.下列责任中，属于行政处罚的有

A.责令停产停业

B.罚金

C.暂扣或者吊扣执照

D.赔偿损失

E.治安拘留

70.不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属 71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生

E.环境保护

72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

73.建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()

A.已经办理了用地批准手续

B.施工图设计文件已按规定通过了审查

C.消防设计图纸已经公安消防机构审核

D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

E.已经办理了招标投标核准手续

74.民事诉讼的基本特点包括()

A.公权性

B.自愿性

C.保密性

D.强制性

E.程序性

75.某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

76.下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有()

A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包

D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有()

A.债务人不同意履行

B.债务人公司分立

C.法律上不能履行

D.事实上不能履行

E.履行费用过高

78.合同无效的原因有()

A.恶意串通，损害他人利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益

D.重大误解或显失公平

E.损害社会公共利益

79.下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

第五篇：2014年 一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题

1.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 【答案】C 【解析】划拨方式：建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地。

出让方式：签订国有土地使用权出让合同后，建设单位向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参考教材p53

2.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的投标当事人认为公告记录与行政处理决定相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的公告部门应当及时对公告记录进行变更或撤销，无需在公告平台上予以声明 【答案】C 【解析】A错误，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正；B错误，可向公告部门提出书面更正申请；C正确；D错误，并在公告平台上予以声明。参见教材p112。

3.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故。下图参见教材p48。

4.建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限.A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束 【答案】C 【解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材p291。

5.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人 D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】D 【解析】A错误，最高法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第4条规定。“法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地”；B错误，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格； C错误，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人；D正确。参见教材p10~11。

6.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业 【答案】A 【解析】总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。B错误，只能分包部分非主体非关键工程；C错误，主体结构须总包自行完成；D错误，非主体非关键工程才可以分包。参见教材p106。

7.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同

【答案】B 【解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。参见教材p117。

8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地 【答案】C 【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。参见教材p342。

9.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任 【答案】D

【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。参见教材p104。

10.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员 【答案】B 【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。参见教材p157。

11.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训 【答案】A 【解析】A正确，对应教材（1）；B错误，配备专职安全生产管理人员，对应教材（3）；C错误，危险性较大的分部分项有应急预案，对应教材（10）；D错误，每年至少1次。对应教材（6）。参见教材p211~p212。

12.关于专利申请的说法，正确的是（）。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日 【答案】A 【解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。参见教材p27。

13.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员 【答案】C 【解析】四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见教材p224。

14.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10

B.20 C.30 D.50 【答案】C 【解析】合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。参见教材p234。

15.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁 【答案】D 【解析】A错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个，不能达成一致的，仲裁协议无效； B错误，当事人既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效；C错误，劳动纠纷适用劳动仲裁，不能由北京仲裁委员会受理，而是由相关的劳动争议仲裁委员会受理；D正确。参见教材p335。C选项参考教材p157。

16.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。A.抵押权 B.质权

C.留置权 D.用益物权 【答案】C 【解析】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债券，债务人不履行债务的，债权人有留置权。参见教材p39。

17.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请 【答案】C 【解析】A错误，p308倒数第三自然段，10万以上20万以下的罚款；B错误，p308倒数第二自然段最后，不免除对工程一般损失赔偿责任；C正确，p308倒数第二自然段开头；D错误，p308倒数第2行，一年内不予批准。参见教材p308。

18.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明骗取施工许可证的，施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款 【答案】A

P57 【解析】本题对《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》中相关罚则进行综合考核。

《建筑法》规定，“未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款”。

针对该条规定，有观点认为，只有在查实不符合开工条件时，才可以责令停止施工，处以罚款，而在符合开工条件时，则只适用“责令改正”，即责令补办施工许可证。第二版教材即采纳了该观点，本题命题也受到了该观点影响。

应当明确，上述观点是错误的。因《建设工程质量管理条例》细化了《建筑法》的规定，“建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处合同价款1%以上2%以下的罚款”。即建筑法规定的“责令改正”，应理解为一律“责令停止施工”。因此本题为错题，AB均为正确选项。

19.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予

以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布 【答案】D 【解析】AB错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。C错误，较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由较大的市的人民大表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材p4。

20.关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权 【答案】B 【解析】A错误，物权是权利人直接支配的权利，无须他人的意思或义务人的行为介入；B正确；C错误，物权是绝对权，物权的权利人可以对抗一切不特定的人；D物权具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存。参见教材p18~p19。

21.关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼

B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权 【答案】B 【解析】A错误，裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼； B正确；C错误，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；D错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。参见教材p334、p335、p339。

22.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限 【答案】B 【解析】A错误，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布； B正确； C错误，整改有实效的，可缩短其不良行为记录公布期限，但公布期限最短不得少于3个月； D错误，不良行为记录在地方和全国公布的期限相同。参见教材p112。

23.根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人

D.投标人推选的代表 【答案】C 【解析】开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。参见教材p87。

24.关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任 【答案】B 【解析】A错误，保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付赔偿金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故性质、原因、损失程度等有关的证明和资料； B正确； C错误；保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。D错误，《保险法》56条规定，“重复保险的投标人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的金额总和超过保险价值的，各保险人的赔偿金额的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例

承担保险责任。”参见教材p41。

25.根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准 【答案】B 【解析】《节约能源法》第36条规定，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在房屋买卖合同、质量保证书和使用书中载明，并对其真实性、准确性负责。教材无明确内容。关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费 【答案】B 【解析】A错误，《保险法》第12条规定，人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。是保险合同订立时，而非保险事故发生时；

C错误；受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定； D错误，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。参见教材p41。

27.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决 【答案】C 【解析】A错误，C正确，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决；

B错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁以不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁审理不公开为原则，公开为例外；

D错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。参见教材p339。

28.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债 【答案】A 【解析】本题考查的是建设工程债的发生依据。债是按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

B错误，材料供应商是债务人； C错误，发生环境侵权之债；

D错误，产生无因管理之债；参见教材p23。

29.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制 【答案】B 【解析】A错误，分包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；

B正确；《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包；

C错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位认可；

D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。参见教材p105。

30.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年 【答案】B 【解析】施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。参见教材p239。

31.签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席

【答案】D 【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。参见教材p3。

32.可撒销的建设工程施工合同，有权撒销的机构是（）。A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位 【答案】A 【解析】本题考查的是合同撤销权的行使。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材p134。

33.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件

【答案】C 【解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。

A错误，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的，（2）合同约定的工程验收合格的，（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的；

B错误，C正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的；

D错误，工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。参见教材p76。

34.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的 【答案】D 【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见教材p354。

35.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设专业专用的术语、符合 D.工程建设勘察行业专用的质量要求 【答案】A 【解析】本题考查的是强制性标准的范围。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。参见教材p270。

36.关于人民调解的说法，正确的是（）。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉 【答案】AC 【解析】本题出错，有两个答案。参见教材p342。

《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。因此，A正确。

C正确，人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力，但是他们是不具有强制执行力的。

37.根据《物权法》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权 【答案】D 【解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保.可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。参见教材p39。

38.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程 【答案】B 【解析】A错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使

用本企业的资质证书、营业执照，以本单位的名义承揽工程；

C错误，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程；

D错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。参见教材p68。

39.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效 【答案】D 【解析】A错误，因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任； B错误，仓储合同自成立时生效；

C错误，存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利；

D正确，仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。参见教材p177~p178。

40.对于非施工单位原因造成的质量间题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责.A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位 【答案】B 【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材p282。

41.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出 【答案】B 【解析】A错误，取得一级建造师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册申请；

C错误，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册；

D错误，《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。人事部和各级地

方人事部门对建造师执业资格注册和使用情况有检查、监督的责任。参见教材p73。

42.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉.法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利.各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人 【答案】D 【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权间题的批复：

一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；

二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。参见教材p126。

43.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年 【答案】A

【解析】《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。参见教材p140。

44.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行 核实 【答案】C 【解析】A错误，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金；

B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；

C正确，《建设工程质量管理条例规定》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期；

D错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。参见教材p306。

45.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明

和（）。

A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证

D.第三方检测合格证明 【答案】C 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。参见教材p265。

46.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动 【答案】A 【解析】A正确，超纲，《文物保护法》第20条规定，文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算；

B错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，建设工程选址，应当竟可能避开不可移动文物，因特殊原因不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护；

C错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准，并将保护措施刘鹗如可行性研究报告或者设计任务书；

D错误，《文物保护法》第17条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，但是可以进行修缮、迁移、重建工程。

47.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50％时 D.完成全部工作成果前 【答案】B 【解析】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付：工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。参见教材p161。

48.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的1％

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息 【答案】A

【解析】A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致； B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；

C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出； D错误，投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。参见教材p92。

49.国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批 【答案】D 【解析】工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段.参见教材p270、271。

50.根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则 【答案】A

【解析】超纲，《节约能源法》都20条规定，用能产品的生产者、销售者，可以根据自愿原则，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。书上无直接内容。

51.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 【答案】A 【解析】施工单位在保修期内承担保修责任。外墙裂缝系主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的合理使用期限，因此施工单位应承担保修责任，B错误，该质量问题是因为设计缺陷造成的，因此维修费由建设单位承担后可向设计单位追偿。参见教材p306。

52.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 【答案】C

【解析】A错误，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包；

B错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；

C正确；共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任；

D错误，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p105。

53.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准 【答案】C 【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材p123。

54.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。

A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府 【答案】B 【解析】超纲，《大气污染防治法》第15条规定，有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。

55.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 【答案】B 【解析】A错误，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；

B正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

CD错误，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人。参见教材

p96。

56.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业 【答案】B 【解析】A错误，B正确，除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务作业外，再分包违法；取得专业承包资质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

CD错误，劳务分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。参见教材p61。

57.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 【答案】A 【解析】A正确，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处1 0万元以下的罚款。

B错误，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

C错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

D错误，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。参见教材p298。

58.关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动 【答案】C 【解析】超纲，A错误，《中华人民共和国文物保护法》第13条第4款规定，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由具级人民政府文物行政部门予以登记并公布； B错误，建设控制地带即指文物保护单位外为保护文物保护单位安全、环境、历史风貌等对建设项目加以限制的区域； C正确；

D错误，《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。参见教材p205~p206。

59.关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明 【答案】D 【解析】A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对评标文件进行评审和比较；

B错误，设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；

C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；

D正确，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材p87。

60.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撒销 【答案】C 【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。参见教材p36。

61.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米 【答案】B 【解析】A错误，施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染；

B正确，构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划；

C错误，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米； D错误，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。参见教材p186。

62.生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练 B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 【答案】C 【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材p250。

63.关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证 【答案】B 【解析】A错误，在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”原则。《民

事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”；

B正确，《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证； C错误，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据；

D错误，超纲，《民事诉讼法》第78条规定，当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证，经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的依据。支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。参见教材p318。

64.延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年.A.1 B.2 C.4 D.20 【答案】A 【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。参见教材p323。

65.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。参见教材p263。

66.甲公司业务员王某开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效 【答案】D 【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。王某实质上无代理权，但是有使第

三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人、表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误。参见教材p17。

67.根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生 【答案】B 【解析】《著作权法》第2条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权.即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。

68.在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年

D.2个采暖期、供冷期 【答案】A 【解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材p306。

69.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定.关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。

A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权诀定该楼的重大修缮事宜 【答案】C 【解析】本题考查的是所有权和管理。该题中甲乙丙丁系按份共有的情形，C错误，在按份共有时各方按照比例享受权利和承担义务，因此BD错误。教材无相关内容。

70.关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项来及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 【答案】A 【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务；

B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理；

C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理

部行为的法律后果将由企业法人承担；

D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。参见教材p12。

71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任 【答案】BCD 【解析】A错误.缺陷责任期内.承包人认真展行合同约定的贵任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

B错误，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

C正确，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。

D错误，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；（2）按合同条款约定的办法提请调解；（3）向有关仲裁机构申请仲裁向人民法院起诉； E正确，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质最不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材p301-303、308。

72.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的 【答案】AC 【解析】《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（1）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（3）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（4）认为符合法定条件申请行政机关领发许可证和执照，行政机关拒绝领发或者不予答复的；（5）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（6）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（7）认为行政机关违法要求履行义务的；（8）认为行政机关侵犯其他人身权财产权的；（9）法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案

件。

但是，法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终彼决的其体行政行为。

B错误，拘役是刑事责任，非行政机关作出，不属行政诉讼受案单位； D错误，系行政机关内部行政行为；

E错误，属于抽象行政行为，都不属于行政诉讼受案单位。

AC属于行政机关的一般行政行为，行政相对人不服的可以向人民法院提起行政诉讼。参见教材p354~355。

73.根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计 【答案】ACE 【解析】专利法保护的对象包括：发明、实用型新和外观设计。参见教材p26。

74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可 【答案】ADE 【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。

B错误，已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件；

C错误，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。参见教材p52、p55。

75.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；

总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 【答案】ACD 【解析】A、C正确，B错误.《建筑法》规定.建筑工程实行总承包的.工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

D正确，E错误.当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿，进行赔偿的一方.有权依据分包合同的约定.对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。参见教材p104。

76.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行 【答案】CDE 【解析】本题考查的是地役权的概念及使用范围。

AB错误，C正确，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

D正确，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

E正确，在地役权合同中.甲是需役地.乙是供役地。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

参见教材p21。

77.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间 【答案】ACE 【解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。教材无相关内容。

78.关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。

A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查

B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查 【答案】ABC 【解析】D错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；

E错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。参见教材p218。

79.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属干噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段 【答案】BD 【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。

A错误，《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；

C错误，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）； E，夜间，是指22：00至次日6：00之间的时段。参见教材p182。

80.下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款 【答案】AE 【解析】本题考查的是行政处罚的种类。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。参见教材p47。

81.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A.无因管理 B.合同行为 C.不当得利 D.法律行为 E.侵权行为

【答案】DE 【解析】“无因管理”和“合同行为”可以直接排除，“甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。”说明甲是故意的。“不当得利”一般不是故意的，也没有违法性，排除C。参见教材p23。

82.关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点 【答案】BCE 【解析】本题考查的是仲裁调解，A错误，调解不成的，应当及时作出裁决；

B正确，仲裁庭在做出裁决前，可以先行调解。调解可以再仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色，对其审理的案件进行调解，以解决当事人之间的争议；

C正确，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根绝协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力；

D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

E正确，仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解格子的优点紧密结合起来，不仅有助于解决当事人之间的争议，还有助于保持当事人的友好合作关系，具有很

大的灵活性和便利性。参见教材p343。

83.下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁 【答案】ABE 【解析】依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。参见教材p339。

84.下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假 【答案】BCD 【解析】本题考查的是劳动合同的基本条款。劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和