2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

第一篇：2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

一、单项选择题

1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同

2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95

3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221

4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。

A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345

5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 6.关于保险索赔的说法,正确的是()A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 7.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 8.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114

10、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 参考答案：B 解析：P153

11、下列主体中,属于法人的是()。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 参考答案：D 解析：P11

12、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 参考答案：D 解析：P268

13、关于人身保险合同的说法,正确的是()。A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41

14、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准 B.地方标准 C.施工图设计文件 D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206

15、关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330

16、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：D 解析：P359 17.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

答案：D 解析：第五章第三节 P214 18.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：B 解析：第八章第三节 P362 19.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业 答案：C 解析：第一章第五节 P24 20.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）。

A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书 答案：C 解析：第二章第三节 P80 21.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 答案：C 解析：第七章第三节 P305 22.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 答案：A 解析：P196 23.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 答案：D 解析：P60

24.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

答案：D 解析：P230 25.关于行政许可的说法,正确的是()A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：D 解析：P371 26.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：A 解析：P5 27.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：第四章第一节

28.关于工程再分包的说法,正确的是()A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：B 解析：P109 29.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期 B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

答案：A 解析：P326 30.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

答案：B 解析：P116 31.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切制机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切制机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切制机的交付方式为()。

A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 32.关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

答案：D 解析：P98 33.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工 C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议 答案：D 解析：P269 34.可以撒销建筑业企业资质的情形是()A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：C 解析：P65 35.根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：C 解析：P56 36.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 37.关于联合体共同承包的说法,正确的是()A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：A 解析：P97 38.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 答案：A 解析：P223 39.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）

A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 41.安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员

D.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：D 解析：P281 41.关于工程总承包的说法,正确的是()A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：A 解析：P104 42.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 43.关于评标规则的说法,正确的是()。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：B 解析：P89 44.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有（）

A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证 答案：C 解析：P244 45.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：B 解析：P77 46.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准（）A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止 答案：D 解析：P288 47.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作 答案：B 解析：P149 48.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：A 解析：P57 49.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。******,3月5日,**乙正确的是（）

A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销 D.甲乙之间买卖合同成立 答案：D 解析：P122 50.关于代理的说法,正确的是()A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

答案：A 解析：P15-18 51.关于行政调解的说法。正确的是()A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：C 解析：P365 52.关于建设工程返修的说法,正确的是()A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

答案：C 解析：P299 53.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位 答案：C 解析：P248 54.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

答案：D 解析：P130-131 55.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位 答案：B 解析：P242 56.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续 答案：A 解析：P54 57.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销 答案：B 58.甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（B）元

A、80万 B、60万 C、40万 D、30万

59.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（C）

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、承包人的保修责任可以免除

60.甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（A）A、不当得利 B、侵权 C、合同 D、无因管理

61.根据《物权法》建设用地使用权自（B）时设立 A、划拨 B、登记 C、支付出让金 D、转让

62.下列物权种类中，属于担保物权的是（A）A、抵押权 B、使用权 C、收益权 D、地役权

63.关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（B）A、第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B、基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C、简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D、简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

64.某设计院指派本院工程师张某为某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（B）A、张某 B、设计院 C、建设单位 D、建设单位和设计院共同所有

65.建设单位办理工程项目质量监督手续应在（D）A、领取建设工程规划许可证之前 B、领取建设用地规划许可证之前 C、中标通知书发出后签订施工合同之前 D、领取施工许可证或办理开工报告之前

66.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（B）A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

67.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（B）

A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并使用 C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D、罚款是民事责任的承担方式之一

68.经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文件名城、名镇、名村保护范围内进行的活动是（C）

A、修建生产、储存腐蚀性物品的仓库 B、占用保护规划确定保留的道路

C、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D、在历史建筑商刻划

69.根据《担保法》债务人不履行债务，债权人有留置权的是（C）A、施工合同 B、买卖合同 C、运输合同 D、租赁合同

70.关于民事纠纷和解的说法，正确的是（C）A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结 B、和解协议具有强制执行力

C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

二、多项选择题

71.关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 答案：BCDE 解析：P55~56 72.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制 答案：BCD 解析：P48、P95 73.关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ACE 解析：P26 74.关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：AE 解析：P326 75.根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。

A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 答案：AE 解析：P96 76.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 解析：P66 77.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 解析：P274~276 78.关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关

D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 解析：P333~334 79.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 80.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BC 解析：P229 81.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准 E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 解析：P287 82.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 83.下列施工合同中,属于可撤销合同的有（）。A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 答案：ACD 解析：P139 84.施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（AE）

A、H市环保局 B、H市人民政府 C、甲县环保局 D、甲县人大常委会 E、甲县人民政府

85.企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（ABE）A、向企业调解委员会申请调解

B、向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C、向约定的仲裁委员会申请仲裁 D、直接向人民法院起诉 E、直接向人民法院申请支付令

86.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（CDE）

A、填充墙的混凝土小型砌块 B、混凝土中使用的掺加剂

C、用于承重结构的钢筋及连接头试件 D、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

87.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（ABCE）

A、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B、生产工艺和技术发生变化的 C、因重组导致经营方式变化的 D、经营状况不良的

E、应急组织指挥体系或者职责已经调整的

88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案键使用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（ABCE）A、提供的设计有缺陷

B、提供的建筑材料不符合强制标准 C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E、直接指定分包人分包专业工程

89.根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证办法管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（ABCD）A、安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B、安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D、安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E、取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

90.关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（CE，B如果把债务改成义务也选上）

A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人

91.根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（AD）

A、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B、明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C、授意投票人撤换、修改投标文件的 D、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E、向特定投标人泄露标底的

92.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ABCD）教材上的D是配备符合国家标准或行业标准

A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

93.关于仲裁裁决的说法，正确的有（CDE）

A、仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定

B、仲裁裁决没有强制执行力

C、当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D、仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E、仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

94.根据《担保法》，下列主体可以作为保证人的有（CD）

A、某公司的职能部门 B、某市人民法院 C、某有限责任公司 D、自然人孙某 E、某建筑大学

95.关于法律责任的说法，正确的有（ADE）A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C、法律明确规定了法律责任的范围和性质 D、法律责任即承担不利的法律后果 E、法律责任的实现由国家强制力作为保障

96.关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（BCD）A、人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解； B、人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解； C、调解达成协议，人民法院应当制作调解书；

D、能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书； E、调解书一经制作，即发生法院效力。

97.关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（ABCD）

A、甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移

B、因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C、房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院

D、移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E、当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

98.某施工企业将采购的多种货物提交承运人，其中我包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。该承运人权利的说法，正确的有（ABCD）A、承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装 B、托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输 C、承运人有权要求托运人支付额外的包装费用 D、承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E、货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取费用的，承运人有权要求支付运费

99.建设工程施工合同无效，将会产生的法律后果：（AB）根据试卷回忆的试题

A、折价补偿 B、赔偿损失 C、合同解除 D、继续履行 E、支付违约金

100.关于地役权，下列表述正确的是（ABDE）根据试卷回忆的试题 A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同 B、地役权合同应包括解决争议的方法 C、地役权自地役权合同签订时设立 D、地役权自地役权合同生效时设立 E、未经登记，不得对抗善意第三人

第二篇：2010年一级建造师建设工程法规真题及答案

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

2010年一级建造师建设工程法规真题及答案

单项选择题

1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会

D．国务院发展和改革委员会

答案：B

2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A．1

B．2

C．4

D．20

答案：B

3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A．国务院建设主管部门

B．．省、自治区、直辖市人民政府

C．建设行业协会

D．人事部或其授权机构

答案：A

4．民事法律关系的内容是指（）。

A．民事权利和民事义务

B．民事权利和民事责任

C．民事规范和民事责任

D．民事义务和民事责任

答案：A

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）

A．委托代理人

B．法定代理人

C．指定代理人

D．职务代理人

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

答案：A

6．根据《物权法》，建设用地使用权属于（）

A．所有权

B．用益无权

C．担保物权

D．留置权

答案：B

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）

A．已经取得安全生产许可证

B．办理了工程质量监督手续

C．有满足施工需要的施工图纸

D．已经取得规划许可证

答案：A

8．根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）

A．建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B．建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别

C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

答案：D

9．关于和解的说法，错误的是（）

A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C．和解协议具有强制执行的效力

D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

答案：C

10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）

A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

B．招标人从几名中标人中确定中标人

C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

D．招标人预先内定中标人

答案：B 11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

A．总分包之间的合同纠纷

B．继承纠纷

C．劳动合同纠纷

D．对罚款不服发生的纠纷

答案：A

12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）

A．安全生产许可证条例

B．建筑企业资质管理规定

C．安全生产法

D．工程建设项目施工招标办法

答案：A

13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．10

B．7

C．3

D．15

答案：D

14．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）

A．分包单位只对总承包单位负责

B．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

答案：B

15．据《税税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日（）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。

A．30

B．45

C．15

D．60

答案：A

16．据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）

A．国务院负责安全生产监督管理的部门

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

B．国务院铁路、交通、水利等有关部门

C．国务院

D．国务院建设行政主管部门

答案：A

17．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日

A．合同备案

B．中标通知发出

C．评标委员提交评标报告

D．发包人确定中标人

答案：B

18．根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）

A．施工合同中约定采用推荐性标准

B．工程施工图纸

C．法律法规

D．监理合同

答案：D

19．关于法院采取诉讼财产保全与拆前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）

A．申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保

B．申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保

C．申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保

D．申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保

答案：D

20．2008年4月1日，家公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A．2010年1月1

B．2011年1月1

C．2009年4月1

D．2010年4月1

答案：A 21．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，赶工奖罚协议（）合同。

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

A．可变更可撤销

B．附期限

C．附条件

D．显失公平

答案：C

22．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A．质押权

B．抵消权

C．抵押权

D．留置权

答案：D

23．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息，对施工单位的请求人民法院的做法是（）

A．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

B．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付

D．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持

答案：A

24．工程监理单位在实施建立过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）

A．暂停施工，并及时报告建设单位

B．暂停施工，并及时报告有关主管部门

C．整改，并及时报告建设单位

D．整改，并及时报告有关主管部门

答案：A

25．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）

A．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

B．禁止在具有火灾、爆炸危险地场所使用明火

C．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地消防机构批准

D．禁止携带火种进入生产、储存一眼易爆危险物品的场所

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

答案：C

26．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。

A．中标日期

B．投标文件截止日

C．投标有效期

D．招标文件发出日

答案：C

27．施工单位招聘临时工得最低年龄为（）岁

A．20

B．16

C．18

D．14

答案：B

28．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行而消灭，提取物扣除提存费用后归国家所有。

A．3

B．4

C．5

D．2

答案：C

29．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A．分包单位

B．建设单位

C．总承包单位和分包单位按一定比例共同

D．总承包单位

答案：D

30．下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）

A．补充保险

B．劳动条件

C．福利待遇

D．试用期

答案：B 31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

A．法院审理行政诉讼案件不适用调解

B．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

C．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

D．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

答案：A

32．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（）为准进行质量验收。

A．施工图纸

B．施工合同

C．技术规范

D．监理通知

答案：A

33．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A．医疗

B．厂房

C．教育

D．住宅

答案：B

34．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A．证人有义务出庭作证

B．证人在庭审时应当旁听

C．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

D．证人只提交书面证词无需出庭作证

答案：A

35．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成不成协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。

A．履行义务一方所在地

B．材料所在地

C．合同签订地

D．订立合同同时履行地

答案：D

36．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）

A．保险人

B．受益人

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

C．被保险人

D．投保人

答案：D

37．仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。

A．政府主管部门

B．人民法院

C．仲裁委员会

D．公安机关

答案：B

38．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的 D．联合体牵头

答案：C

39．家公司欠某供应商500万元贷款，先家公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A．应当由甲公司承担全部债务

B．乙公司与丙公司均不承担清偿债务

C．应当由乙丙公司承担连带债务

D．应当由乙公司承担全部债务

答案：C

40．根据《工程建设项目施工招标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）

A．施工组织设计

B．合同主要条款

C．技术条款

D．投标人须知

答案：A 41．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同需经过（）同意。

A．董事会

B．监事会

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

C．股东会

D．工会

答案：C

42．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处，但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）

A．后履行抗辩权

B．不安抗辩权

C．同时履行抗辩权

D．撤销权

答案：B

43．建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A．原告住所地

B．合同签订地

C．施工行为地

D．被告住所地

答案：C

44．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。

A．建设单位

B．设计单位

C．物业管理单位

D．大楼使用者

答案：A

45．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A．投标保证金不得采用银行保函形式

B．投标保证金最高不得超过50万

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

答案：D

46．根据《合同法》关于代位权行使的说法，正确的是（）。

A．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人自己负担行使代位权的必要费用

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

D．债权人可选择以自己名义或债务人的名义起诉次债务人

答案：A

47．停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。

A．施工单位

B．建设单位

C．城建档案馆

D．当地质监部门

答案：B

48．某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）、A．可以认定投标文件有效

B．征得评标文员会同意后可以认定投标文件有效

C．应当认定投标文件无效

D．征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效

答案：C

49．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A．16

B．12

C．10

D．4

答案：B

50．施工单位向电梯生产公司订购两部A．型电梯，丙要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A．要约邀请

B．承诺

C．新要约

D．部分承诺

答案：C 51．按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A．利息税

B．企业所得税

C．营业税

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

D．个人所得税

答案：C

52．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。

A．安全管理部门责任人

B．技术负责人

C．法定代表人

D．项目负责人

答案：C

53．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为（）万元。

A．4

B．10

C．20

D．40

答案：B

54．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。

A．配套兼职安全生产管理人员

B．配套专职安全生产管理人员

C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

答案：D

55．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》该合同属于（）合同。

A．承揽

B．委托

C．信托

D．施工承包

答案：A

56．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A．企业主要负责人

B．项目技术员

C．项目经理

D．项目安全生产管理人员

答案：B 资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

57．建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．6

B．2

C．4

D．3

答案：D

58．某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A．相关管线产权部门

B．市政管理部门

C．城建档案管理部门

D．建设单位

答案：D

59．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的被容的是（）。

A．工程项目的安全、质量

B．工程项目的规划、勘察、涉及、施工等环节

C．工程项目采用的材料、设备

D．工程项目技术人员的劳动合同

答案：D

60．某施工单位认为工商行政管理门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。

A．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B．法院可以直接判决减少部分罚款金额

C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

答案：B 61．下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A．个人捐的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

B．使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

C．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

D．上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同

答案：B 资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

62．划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A．县级以上

B．中央

C．省级以上

D．镇级以上

答案：A

63．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。

A．正在建造的船舶、航空器

B．交通运输工具

C．生产设备、原材料

D．正在建造的建筑物

答案：D

64．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。

A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B．应由甲仲裁委员会进行仲裁

C．只能向有管辖权的人民法院起诉

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

答案：C

65．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B．水泥厂的答复文件达到施工单位时

C．施工单位发出订购水泥的要约时

D．水泥厂发生答复文件时

答案：B

66．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A．建设单位统一组织

B．监理单位统一组织

C．总承包单位统一组织

D．总承包单位和分包单位各自

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

答案：C

67．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。

A．省级建设行政部门

B．国务院

C．住房和城乡建设部

D．国家安全生产监督管理行政主管部门

答案：B

68．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A．可变更可撤销

B．效力待定

C．无效

D．有效

答案：D

69．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。

A．败诉方

B．金融机构

C．执法法院

D．胜诉方

答案：D

70．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为（）合同。

A．无效

B．可变更可撤销

C．有效

D．效力待定

答案：A

71．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。

A．因使用不当造成的质量问题

B．质量监督机构没有发现的质量问题

C．第三方造成的质量问题

D．监理单位没有发现的质量问题

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

E．不可抗力造成的质量问题

答案：ACE

72．根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有（）。

A．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应自己的施工单位的合同

B．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

C．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

D．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

E．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

答案：ADE

73根据担保法律，正确的有（）。

A．抵押人将以登记的抵押物出卖给受让人的，无权不发生转移

B．除受让人代位清偿债务以外，抵押人为通知抵押权人转让抵押物的，发生转移

C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押相应的担保

D．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

E抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有

答案：ABCE

74．根据《消防法》，关于消防设计的的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。

A．喜爱房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证

B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用

D．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

E．消防器材的经销人员必须持证上岗

答案：ABBD

75．根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。

A．作为当事人一方的公民死亡

B．由于不可抗力致使合同不能履行

C．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

D．法院代表人变更

E．当事人一方发生合并、分立

答案：BC

76．关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B．中标的联合体各方应当就中标项目向投标人承担连带责任

C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

D．联合体中标的，应当由联合体各方共同与投标人签订合同

E．由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围

答案：ABCD

77．根据《合同法》，要约失效的情形有（）。

A．受要约的人拒绝要约的通知到达要约人

B．受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C．要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知

D．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

E．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

答案：ABCE

78．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事，下列公司人员中可同时担任监事的由（）。

A．公司股东

B．公司总经理

C．公司董事长

D．公司职工代表

E．公司财务经理

答案：AD

79．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。

A．双方当事人给予同一双务合同为互负债务

B．债务履行有先后顺序

C．债务履行不分先后

D．应当先履行债务的当事人未提供适当担保

E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

答案：ABE

80．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。

A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B．交付不动产的，在不动产所在地履行

C．履行义务一方有权选择履行地点

D．其他标的，在履行义务一方所在地履行

E．接受履行方有权选择履行地点

答案：ABD 81．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

A．发生在订立合同过程中

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C．在订立合同时显失公平

D．受害方的信赖利益遭受损失

E．合同被确认无效

答案：ABD

82．施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的签订结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（）。

A．建设单位也不同意鉴定结论

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C．鉴定程序严重违法

D．鉴定结论明显依据不足

E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

答案：BCDE

83．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。

A．同时招标

B．同时竣工

C．同时设计

D．同时施工

E．同时投产停用

答案：CDE

84．某机械设备租赁公司拟在施工线程安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）。

A．编制安装方案

B．出具自检合格证明

C．具有起重设备安装工程专业承包资质

D．自行验收

E．派出本单位专业技术人员现场监督

答案：ABCE

85．有关物权的说法，正确的有（）。

A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

C．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

D．两个抵押权可以同时存在于同一不动产上

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

E．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

答案：ACD

86．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。

A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

B．施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成供电设施损坏

C．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

D．施工单位违约造成供货商重大损失

E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

答案：ABC

87．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。

A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位

B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

E．分包单位将其承包的建设工程再分包

答案：BCDE

88．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人，在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。

A．任意撤销权

B．担保权

C．抗辩权

D．抵消权

E．人身损害赔偿请求权

答案：BCD

89．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。

A．律师代理意见

B．施工单位偷录的谈判录音

C．工程设计图纸

D．工程质量鉴定报告

E．报告法定代表人的陈述

答案：CDE

90．根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。

A．地方性法规与地方政府规章

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

B．部门规章

C．部门规章与地方性法规

D．同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定

E．地方政府规整与部门规章

答案：BE 91．关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。

A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B．承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日

C．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

D．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期

E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工验收日期

答案：ABDE

92．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的由（）。

A．工程建设勘察、规划、涉及、施工等行业定额标准

B．工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D．工程建设重要的行业专用的实验、检验和评定方法等标准

E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

答案：BCDE

93．拆迁人申请房屋拆前许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（）等资料。

A．建设用地规划许可证

B．土地使用权批准文件

C．建设工程规划许可证

D．拆迁计划和拆迁方案

E．拆迁补偿安置资金证明

答案： ABDE

94．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。

A．买卖合同

B．货物运输合同

C．银行贷款合同

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

D．租赁合同

E．施工合同

答案： CE

95．关于招标代理机构的说法，正确的有（）。

A．招标代理机构是社会中介组织

B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的招标

C．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

E．由评标委员会制定招标代理机构

答案：ACD

96．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有（）。

A．在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

B．建设工程项目由几个单位承包的各承包单位形成的文件由股则主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收

E．建设工程实行总承包的，各分包单位课将汇总、手机的档案直接向建设单位移交

答案：ACD

97．工程施工合同履行过程中，建设单位延迟支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（）。

A．继续履行合同

B．支付逾期利息

C．降低工程质量标准

D．提高合同价款

E．提高支付所有工程款

答案：AB

98．关于建设工程施工合同教材一般条款的说法，正确的有（）。

A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准

B．履行地点为项目所在地

C．违约责任是当事人违反合同义务的责任

D．合同标的是财产

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询

早起鸟考试网www.xiexiebang.com

E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

答案：ABCE

99．劳动争议仲裁委员会的组成成员有（）。

A．工会代表

B．律师

C．同级人民法院代表

D．企业方面代表

E．劳动行政部门代表

答案：ADE

100．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的由（）。

A．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

B．在保险合同承揽前，被保险人发生伤害

C．被保险人在施工现场外发生伤害

D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

答案：BCDE

资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载

第三篇：2009年一级建造师建设工程法规真题及答案

2009年一级注册建造师建设工程法规真题及答案详解

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A 4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是(www.xiexiebang.com)。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【答案】A 7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。A.700万元 B.800万元 C.900万元 D.1000万元

【答案】B 11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】D 13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】B 14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断 D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】A 16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章

【答案】D 19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的棱柱处理方案。

A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织

【答案】C 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】D

26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】D 28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2008年3月26日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日

【答案】C 29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

【答案】A 30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.24万 B.120万 C.80万 D.20万

【答案】C 31.下列选项中不能提起行政复议的行为是()。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】C 32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。

A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求，施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】A 33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标办委员会按废标处理

【答案】A 34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元

【答案】A 35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日 B.3月18日 C.3月13日 D.3月12日

【答案】B 36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺 B.发放招标文件是要约 C.签订书面合同是承诺 D.发放中标通知书是承诺

【答案】D 37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】D 38.建设工程质量监督部门对某施工项目上进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C.抽查施工

41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任

【答案】A 42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】C 43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.读职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪

【答案】B 45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由(www.xiexiebang.com)向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司 C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】B 47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。

A.项目招标计划 B.项目施工组织设计 C.安全管理实施方案 D.合理用能的专题论证

【答案】D

49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】B 54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】A 57.某建设工程勘察单位业务力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级

【答案】D 58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。

A.建设行政主管部门 B.公安消防机构 C.消防检测机构 D.质量监督机构

【答案】B 59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

61.工程保险中属于强制保险的是()。

A.安装工程一切险 B.职业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险

【答案】D 64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理 C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

【答案】B 65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.施工企业质量管理部门

【答案】C 66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()。A.施工组织设计已编制完成并批准 B.材料、设备等物资供应合同已签订 C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实

【答案】D 67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司

【答案】D 68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()。

A.这起行政处罚不适用听证程序 B.行政机关应负责组织听证 C.行政机关应承担组织听证的费用 D.施工单位有权要求举行听证

【答案】A 69.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任

B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】A

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人 C.从业人员 D.安全生产管理人员 E.特种作业人员

【答案】BD 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

【答案】BDE 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约

【答案】ABE A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同 C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【答案】BC 75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E.提供完整的勘察报告

【答案】CDE 76.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

【答案】BCD 77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资 E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

【答案】 AC 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

【答案】BC 82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成 B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系 D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】ADE 83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。

A.继续按照工程设计图纸施工 B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求予以变更

【答案】DE 84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】ABD 89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。

A.混凝土连续浇筑 B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E.路面塌陷抢修

【答案】CE 90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

【答案】ABCE 93.施工企业按照安全生产责任的要求，应完成的安全保障工作包括()。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗 D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】ABD 94.下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标 C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

【答案】BD 96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

【答案】ABDE 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A.有防水要求的卫生间为2年 B.给排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E.装修工程为2年

【答案】CDE 98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向()申请行政复议。A.市建设行政主管部门 B.市人民政府 C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府 E.国务院建设行政主管部门

【答案】BC 99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】BCE 100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()。A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款和内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告

【答案】ABCE

第四篇：2010一级建造师《建设工程法规》真题及答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题：根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会

【正确答案】：B 第2题：根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。

A．1 B．2 C．4 D．20

【正确答案】：B 第3题：对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。

A．国务院建设主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人力资源与社会保障或其授权机构

【正确答案】：A 第4题：民事法律关系的内容是指()。

A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任

【正确答案】：A 第5题：根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人

【正确答案】：A 第6题：根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

【正确答案】：B 第7题：根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证

【正确答案】：A 第8题：根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

【正确答案】：D 第9题：下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员

C．企业主要负责人 D．项目经理

【正确答案】：B 第10题：按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税

【正确答案】：D 第11题：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位

C．暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【正确答案】：C 第12题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款

【正确答案】：C 第13题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元

【正确答案】：A 第14题：根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。

A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用

【正确答案】：C 第15题：某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。

A．材料所在地

B．订立合同时履行地 C．合同签订地

D．履行义务一方所在地

【正确答案】：B 第16题：根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。

A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门

【正确答案】：B 第17题：关于和解的说法，错误的是()。

A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

【正确答案】：C 第18题：下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

【正确答案】：B 第19题：某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。

A．附期限 B．附条件 C．显失公平

D．可变更、可撤销

【正确答案】：B 第20题：某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A．10 B．4 C．16 D．12

【正确答案】：D 第21题：下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险

【正确答案】：B 第22题：某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。

A．监事会 B．工会 C．股东会 D．董事会

【正确答案】：C 第23题：根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方 【正确答案】：D 第24题：施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。

A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【正确答案】：B 第25题：某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。

A．10 B．20 C．4 D．40

【正确答案】：D 第26题：2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

【正确答案】：D 第27题：某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额

【正确答案】：D 第28题：停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A．建设单位 B．城建档案馆 C．施工单位

D．当地质检部门

【正确答案】：A 第29题：关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保

C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

【正确答案】：C 第30题：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。

A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

【正确答案】：A 第31题：关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C．法院审理行政诉讼案件不适用调解 D．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

【正确答案】：C 第32题：甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B．应当由乙、丙公司承担连带责任 C．应当由甲公司承担全部债务 D．应当由乙公司承担全部债务

【正确答案】：B 第33题：施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺

【正确答案】：C 第34题：根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．2 B．3 C．4 D．5

【正确答案】：D 第35题：某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。

A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员

【正确答案】：B 第36题：工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构 B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所

【正确答案】：A 第37题：水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A．施工单位发出订购水泥的要约时

B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

【正确答案】：D 第38题：某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。

A．监理单位统一组织 B．总承包单位统一组织

C．总承包单位和分包单位各自 D．建设单位统一组织

【正确答案】：B 第39题：根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。

A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门

C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院

【正确答案】：D 第40题：下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。

A．劳动合同纠纷 B．继承纠纷 C．对罚款不服发生的纠纷 D．总分包之间的合同纠纷

【正确答案】：D 第41题：某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。

A．有效

B．效力待定

C．可变更、可撤销 D．无效

【正确答案】：A 第42题：某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．10 B．7 C．15 D．3

【正确答案】：C 第43题：施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。

A．技术规范 B．施工图样 C．施工合同 D．监理通知

【正确答案】：D 第44题：《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．医疗 B．教育 C．厂房 D．住宅

【正确答案】：C 第45题：关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

【正确答案】：B 第46题：施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

【正确答案】：D 第47题：关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

【正确答案】：C 第48题：划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A．中央

B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上

【正确答案】：D 第49题：根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从当地中标候选人中确定中标人

B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利

【正确答案】：A 第50题：建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不 下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。

A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

【正确答案】：B 第51题：建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地 【正确答案】：D 第52题：根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

【正确答案】：A 第53题：甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合 同为()合同。

A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效

D．效力待定

【正确答案】：A 第54题：某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。

A．委托 B．承揽

C．施工承包 D．信托

【正确答案】：B 第55题：甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A．后履行抗辩权 B．撤销权 C．不安抗辩权

D．同时履行抗辩权

【正确答案】：C 第56题：下列单项合同中，可以不招标的是()。

A．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【正确答案】：A 第57题：某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A．评标委员会提交评标报告 B．合同备案

C．中标通知书发出 D．发包人确定中标人

【正确答案】：C 第58题：同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的 D．联合体牵头

【正确答案】：C 第59题：根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。

A．60 B．15 C．30 D．45

【正确答案】：C 第60题：建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．3 B．2 C．4 D．6

【正确答案】：A 第61题：根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A.总承包单位与分包单位按一定比例共同

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【正确答案】：D 第62题：根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.工程施工图样

B.法律法规

C.监理合同

D.施工合同中约定采用的推荐性标准

【正确答案】：A 第63题：某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【正确答案】：A 第64题：某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

【正确答案】：D 第65题：在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

【正确答案】：D 第66题：承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.留置权

B.抵押权

C.抵消权

D.质押权 【正确答案】：A 第67题：某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B.可以认定投标文件有效

C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D.应当认定投标文件无效

【正确答案】：D 第68题：施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A.16

B.1C.20

D.18

【正确答案】：A 第69题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【正确答案】：A 第70题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【正确答案】：B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)第71题：某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.自行验收

C.出具自检合格证明

D.具有起重设备安装工程专业承包资质

E.派出本单位专业技术人员现场监督

【正确答案】：ACDE 第72题：拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设用地规划许可证

B.土地使用权批准文件

C.建设工程规划许可证

D.拆迁计划和拆迁方案

E.拆迁补偿安置资金证明

【正确答案】：ABDE 第73题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A.因使用不当造成的质量问题

B.质量监督机构没有发现的质量问题

C.监理单位没有发现的质量问题

D.第三方造成的质量问题

E.不可抗力造成的质量问题

【正确答案】：ADE 第74题：关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日

为竣工日期

D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

【正确答案】：BCE 第75题：关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。

A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准

B.合同标的是财产

C.履行地点为项目所在地

D.违约责任是当事人违反合同义务的责任

E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款

【正确答案】：ACDE 第76题：关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B.在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收

E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

【正确答案】：BD 第77题：关于物权的说法，正确的有()。

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

【正确答案】：ABE 第78题：根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A.消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证

B.自动消防系统的操作员必须持证上岗

C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的经销人员必须持证上岗

E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

【正确答案】：ABE 第79题：下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。

A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害

B.被保险人在施工现场外发生伤害

C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

【正确答案】：ABDE 第80题：关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

【正确答案】：ABCE 第81题：根据《合同法》，要约失效的情形有()。

A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更

C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知

E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

【正确答案】：ABE 第82题：下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。

A.银行贷款合同

B.货物运输合同

C.租赁合同

D.买卖合同

E.施工合同

【正确答案】：AE 第83题：根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同

B.建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

D.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

【正确答案】：ACD 第84题：关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.由评标委员会指定招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【正确答案】：CDE 第85题：工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.继续履行合同

C.降低工程质量标准

D.支付逾期利息

E.提高合同价款

【正确答案】：BD 第86题：根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A.同时招标

B.同时竣工

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投产使用

【正确答案】：CDE 第87题：根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。

A.发生在订立合同的过程中

B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C.受害方的信赖利益遭受损失

D.合同被确认为无效

E.在合同订立同时显失公平

【正确答案】：ABC 第88题：下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。

A.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤

B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡

C.施工单位违约造成供货商重大损失

D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

【正确答案】：AB 第89题：根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方政府规章与部门规章

C.同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定

D.部门规章与地方性法规

E.地方性法规与地方政府规章

【正确答案】：AB 第90题：某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。

A.担保权

B.任意撤销权

C.抗辩权

D.抵消权

E.人身损害赔偿请求权

【正确答案】：ACD 第91题：根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。

A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

【正确答案】：BCD 第92题：当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。

A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

【正确答案】：ACE 第93题：关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。

A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 B．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 C．债务履行有先后顺序 D．债务履行不分先后

E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

【正确答案】：BCE 第94题：根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。

A．当事人一方发生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作为当事人一方的公民死亡

D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．法定代表人变更

【正确答案】：BD 第95题：施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。

A．建设单位不同意鉴定结论

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定程序严重违法 D．鉴定结论明显依据不足

E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

【正确答案】：BCDE 第96题：根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

【正确答案】：AB 第97题：劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A．同级人民法院代表 B．工会代表

C．企业方面代表

D．劳动行政部门代表 E．律师

【正确答案】：BCD 第98题：根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。

A．工程设计图样

B．施工单位偷录的谈判录音 C．律师代理意见

D．工程质量鉴定报告

E．被告法定代表人的陈述

【正确答案】：ABDE 第99题：根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。

A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包

【正确答案】：BCDE 第100题：某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理

【正确答案】：AC

第五篇：2010年一级建造师《建设工程法规》真题及答案

2010一级建造师《建设工程法规》

真题及答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.国务院建设主管部门

C.中国建筑业协会建造师分会

D.国务院发展和改革委员会

2.根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

3.对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.建设行业协会

D.人力资源与社会保障或其授权机构

4.民事法律关系的内容是指()。

A.民事权利和民事义务

B.民事权利和民事责任

C.民事规范和民事责任

D.民事义务和民事责任

5.根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

6.根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.留置权

7.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A.已经取得安全生产许可证

B.办理了工程质量监督手续

C.有满足施工需要的施工图样

D.已经取得规划许可证

8.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别

C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

9.下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A.项目安全生产管理人员

B.项目技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理

10.按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.个人所得税

D.营业税

11.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

12.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A.技术条款

B.投标人须知

C.施工组织设计

D.合同主要条款

13.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

B.投标保证金不得采用银行保函方式

C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D.投标保证金最高不得超过50万元

14.根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。

A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人

B.代位权是债权人行使的抗辩权

C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

D.债权人自己承担行使代位权的必要费用

15.某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。

A.材料所在地

B.订立合同时履行地

C.合同签订地

D.履行义务一方所在地

16.根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。

A.国务院

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院铁路、交通、水利等有关部门

17.关于和解的说法，错误的是()。

A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解协议具有强制执行的效力

D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

18.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。

A.工程建设项目施工招标投标办法

B.安全生产许可证条例

C.安全生产法

D.建筑业企业资质管理规定

19.某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。

A.附期限

B.附条件

C.显失公平

D.可变更、可撤销

20.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

21.下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A.福利待遇

B.劳动条件

C.试用期

D.补充保险

22.某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。

A.监事会

B.工会

C.股东会

D.董事会

23.根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A.金融机构

B.败诉方

C.执行法院

D.胜诉方

24.施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

25.某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。

A.10

B.20

C.4

D.40

26.2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为

()。

A.2010年4月1日

B.2011年1月1日

C.2009年4月1日

D.2010年1月1日

27.某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

B.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D.法院可以直接判决减少部分罚款金额

28.停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A.建设单位

B.城建档案馆

C.施工单位

D.当地质检部门

29.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A.申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保

B.申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保

C.申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保

D.申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

30.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。

A.工程项目技术人员的劳动合同

B.工程项目采用的材料、设备

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

31.关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

B.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

C.法院审理行政诉讼案件不适用调解

D.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

32.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B.应当由乙、丙公司承担连带责任

C.应当由甲公司承担全部债务

D.应当由乙公司承担全部债务

33.施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

34.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A.2

B.3

C.4

D.5

35.某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。

A.配备兼职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.配备专职安全生产管理人员

36.工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A.修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构

B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火

C.自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D.禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所

37.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A.施工单位发出订购水泥的要约时

B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

C.水泥厂发出答复文件时

D.水泥厂的答复文件到达施工单位时

38.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。

A.监理单位统一组织

B.总承包单位统一组织

C.总承包单位和分包单位各自

D.建设单位统一组织

39.根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。

A.住房和城乡建设部

B.省级建设行政主管部门

C.国家安全生产监督管理行政主管部门

D.国务院

40.下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。

A.劳动合同纠纷

B.继承纠纷

C.对罚款不服发生的纠纷

D.总分包之间的合同纠纷

41.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。

A.有效

B.效力待定

C.可变更、可撤销

D.无效

42.某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A.10

B.7

C.15

D.3

43.施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。

A.技术规范

B.施工图样

C.施工合同

D.监理通知

44.《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A.医疗

B.教育

C.厂房

D.住宅

45.关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。

A.证人只提交书面证词无须出庭作证

B.证人有义务出庭作证

C.证人在庭审时应当旁听

D.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

46.施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。

A.招标文件发出日

B.投标文件截止日

C.中标日期

D.投标有效期

47.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位负责

48.划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

49.根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人从当地中标候选人中确定中标人

B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

C.招标人预先内定中标人

D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利

50.建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不

下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。

A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B.只能向有管辖权的人民法院起诉

C.应由甲仲裁委员会进行仲裁

D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

51.建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.被告住所地

D.施工行为地

52.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的建筑物

B.生产设备、原材料

C.交通运输工具

D.正在建造的船舶、航空器

53.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合

同为()合同。

A.无效

B.可变更、可撤销

C.有效

D.效力待定

54.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。

A.委托

B.承揽

C.施工承包

D.信托

55.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.撤销权

C.不安抗辩权

D.同时履行抗辩权

56.下列单项合同中，可以不招标的是()。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

57.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。

A.评标委员会提交评标报告

B.合同备案

C.中标通知书发出

D.发包人确定中标人

58.同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级较高的 B.承担主要任务的 C.资质等级较低的

D.联合体牵头

59.根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。

A.60

B.15

C.30

D.45

60.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.2

C.4

D.6

61.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A.总承包单位与分包单位按一定比例共同

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

62.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.工程施工图样

B.法律法规

C.监理合同

D.施工合同中约定采用的推荐性标准

63.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

64.某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

65.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

66.承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.留置权

B.抵押权

C.抵消权

D.质押权

67.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B.可以认定投标文件有效

C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D.应当认定投标文件无效

68.施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A.16

B.14

C.20

D.18

69.施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

70.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.公安机关

D.政府主管部门

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.自行验收

C.出具自检合格证明

D.具有起重设备安装工程专业承包资质

E.派出本单位专业技术人员现场监督

72.拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设用地规划许可证

B.土地使用权批准文件

C.建设工程规划许可证

D.拆迁计划和拆迁方案

E.拆迁补偿安置资金证明

73.下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A.因使用不当造成的质量问题

B.质量监督机构没有发现的质量问题

C.监理单位没有发现的质量问题

D.第三方造成的质量问题

E.不可抗力造成的质量问题

74.关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日

为竣工日期

D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

75.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。

A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准

B.合同标的是财产

C.履行地点为项目所在地

D.违约责任是当事人违反合同义务的责任

E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款

76.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B.在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收

E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

77.关于物权的说法，正确的有()。

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

78.根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A.消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证

B.自动消防系统的操作员必须持证上岗

C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的经销人员必须持证上岗

E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

79.下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。

A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害

B.被保险人在施工现场外发生伤害

C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

80.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

81.根据《合同法》，要约失效的情形有()。

A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更

C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知

E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

82.下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。

A.银行贷款合同

B.货物运输合同

C.租赁合同

D.买卖合同

E.施工合同

83.根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同

B.建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

D.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

84.关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.由评标委员会指定招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

85.工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.继续履行合同

C.降低工程质量标准

D.支付逾期利息

E.提高合同价款

86.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A.同时招标

B.同时竣工

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投产使用

87.根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。

A.发生在订立合同的过程中

B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C.受害方的信赖利益遭受损失

D.合同被确认为无效

E.在合同订立同时显失公平

88.下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。

A.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤

B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡

C.施工单位违约造成供货商重大损失

D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

89.根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方政府规章与部门规章

C.同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定

D.部门规章与地方性法规

E.地方性法规与地方政府规章

90.某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。

A.担保权

B.任意撤销权

C.抗辩权

D.抵消权

E.人身损害赔偿请求权

91.根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B.除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移

C.抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保

D.抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有

E.抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

92.当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。

A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B.履行义务一方有权选择履行地点

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.接受履行方有权选择履行地点

E.其他标的，在履行义务一方所在地履行

93.关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。

A.应当先履行债务的当事人未提供适当担保

B.双方当事人基于同一双务合同而互负债务

C.债务履行有先后顺序

D.债务履行不分先后

E.有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

94.根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。

A.当事人一方发生合并、分立

B.由于不可抗力致使合同不能履行

C.作为当事人一方的公民死亡

D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

E.法定代表人变更

95.施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。

A.建设单位不同意鉴定结论

B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

96.根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A.工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C.工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准

E.工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

97.劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A.同级人民法院代表

B.工会代表

C.企业方面代表

D.劳动行政部门代表

E.律师

98.根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。

A.工程设计图样

B.施工单位偷录的谈判录音

C.律师代理意见

D.工程质量鉴定报告

E.被告法定代表人的陈述

99.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。

A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位

B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

E.分包单位将其承包的建设工程再分包

100.某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。

A.公司股东

B.公司董事长

C.公司职工代表

D.公司总经理

E.公司财务经理 2010一级建造师《建设工程法规》真题的答

案