建筑工程木工班组劳务施工合同[范文]

第一篇：建筑工程木工班组劳务施工合同[范文]

XXXXXXXXXXXXXX工程

B3、B4号楼 车库 商业房

合同编号：签定时间：

BDC-XX

2012年

木 工 劳 务 承 包 合 同

日

/ 10

月

木工班组劳务承包合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）总则：

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

工程名称：

工程地点：

全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

合同履约保证金：

根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验

/ 10

收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)

三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派 同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

/ 10

6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。

7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必

须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种

/ 10

材料必须及时收集、统一堆放。

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款2000～5000元。

7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

七、质量及相关具体要求

1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。

2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。

3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家

/ 10 的合同要求。

4、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度≤5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。

5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

八、承包单价

1、B3、B4号楼±0.00以下模板工程 32 元/m2；±0.00以上主体模板工程 22.5 元/m2；人防（车库）基础和主体模板工程 35 元/m2 ；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理，如采用计时工；技工200元/个工；普工：100元/个工。

九、付款方式

按每一节点支付（车库结构、主体１5层、主体封顶以单栋号计量，商业房全部完成为一节点）工程进度款的８０%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、外抹灰完工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。

十、违约责任

1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。

2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，6 / 10

材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元／天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条 争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定：

1、本合同中涉及的币种均为人民币。

2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于三日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。若合同签订之日起三日内乙方未向甲方指定账户足额交纳合同约定保证金甲方可另行发包。

5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

6、附件一：乙方对质量、进度（包括劳动力、机械设备等资源配备计划）等的承诺书，本承诺书为乙方自愿填报，做为合同附件，具备法律效力。附件二：安全生产责任合同书，做为合同附件，具备法律效力。

甲方：

乙方：

身份证： 身份证： 联系电话：

联系电话：

日期 ： 年 月 日 日期： 年 月 日

/ 10

附件一

承 诺 书

重庆**建筑劳务有限公司：

我作为北大资源江山名门项目部B区3号、4号楼、车库（人防）及商业房木工班组分项工程的承包负责人，我郑重承诺我及我的班组全部人员都已熟练掌握木工分项工程的施工操作工艺及操作规程要求，我班组全体工作人员熟悉该分项工程相关的国家规范及质量要求，我及我班组管理人员已完全熟悉我所承包的分项（木工）工程的图纸。我将严格按照公司的要求及时足额发放我班组工作人员工资。满足节点要求收取进度款时我将向贵方（重庆**建筑劳务有限公司）提供工人工资表并由贵方监督发放。保证质量达到合格标准，一次性通过验收。进度按甲方要求工期按时完成施工任务，不影响相邻施工队伍工作。

我班组（木工）针对本项目配备的管理人员组织架构如下：

1、本分项工程管理人员配备：现场总负责：王洪彬 电话*** 现场代班：1名 孙家云 电话*** 安全员：王洪彬

2、本分项工程劳动力组织计划：⑴、模板支、拆工人

B3 28人 B4 28人

⑵、普工：

3、机械设备配置：

承诺人：

身份证号码：

日期：

/ 10

附件二

工程建设安全生产责任合同书

甲方: 重庆**建筑劳务工程有限公司 乙方: 为了更好的贯彻执行<<中华人民共和国建筑法>>、《建筑管理条例》，建设部〈〈建筑施工安全检查标准〉〉和〈〈安全生产法〉〉，牢固树立安全是职工的生命，安全责任重于泰山的思想，强化工程项目安全管理，采取切实有效的措施，防止工伤事故发生，提高各参建班组的信誉和经济效益，本着平等互惠、互利双赢、自愿公平的原则，在甲乙双方权利、义务分明、责任划分明确，目标一致的前提下，签订劳务承包合同的同时，签订本合同，并作为劳务承包合同的从合同，具有同等法律效力。

一、甲、乙双方共同的目标

（1）杜绝死亡事故，杜绝重大设备、交通和火灾事故。（2）防止重伤事故，重伤率为零。

（3）避免轻伤事故，年负伤频率0.8‰。

（4）本工程项目按59—2011规定必须达到标准化施工现场。

二、甲乙双方的权利和义务

（1）甲方支付安全风险费（已包含在主合同总价中）；乙方承担安全风险；（2）乙方向甲方交纳履约保证金 30 万元（主合同中已有规定）；

（3）甲方按规定办理建安工程一切险；乙方为职工特别是高危作业职工办理高危作业保险；

（4）甲方支付劳保用品费（包含在主合同总价中），乙方为职工购买合格的安全带、安全帽、防暑降温物品；

（5）甲方提供防护用竹胶板、钢管、扣件、安全网、竹夹板、木镶板、兜网，乙方保证组织足够人员即时开展安全防护工作，作好安全防护；

（6）甲方提供职工住所，乙方负责职工住宿人员管理，达文明施工的要求；（7）甲方提供垂直运输机具，塔吊和施工电梯，负责搭设外脚手架；（8）甲方及时按约定支付乙方工程进度款；

（9）乙方服从甲方管理，不得野蛮施工，违反安全操作规程，违背施工操作程序。（10）乙方教育职工遵守国家有关法律、法规，遵守甲方的各项规章管理制度。

三、安全责任：

1、乙方向工人提供安全防护所需的防护用品：安全帽、安全带。甲方负责安全网、竹夹板、木镶板、兜网。防护用竹胶合板、钢管、扣件等。属乙方范围内的工作，乙方保证组织足够人员开展安全防护工作。不得偷工减料，拖延时间，否则造成的安全事故由乙方承担全部责任，并承担经济、法律责任。如甲方不提供合同约定由甲方提供的安全防护用品，乙方有权拒绝施工，乙方未拒绝造成的损失由乙方承担。甲方强行要求乙方组织工人施工，造成的安全事故由甲方负责。

2、由于乙方管理不善，跟踪管理不到位以及工人自身原因造成的安全事故由乙方负责，承担全部责任。

3、其它不可预料的安全事故，贰 万元以内的医药费由乙方承担，超过 贰 万元的医药费（正规医院发票）以及其它费用由甲方负责70%，乙方负责30%。并由乙方负责处理，甲方协助。

4、乙方所组织的施工管理人员同样接受甲方项目部的监督管理，乙方班组长、施工管理人员不服从甲方项目部管理，而要求或听任工人在不安全的工作面施工。项目管理人

/ 10

员指令强行整改，而拒不执行或延缓执行造成的工伤事故由乙方承担全部责任，造成大的安全事故由乙方承担全部责任。

5、安全事故责任的确认，以联合调查组的事故认定报告为准。调查组由建设单位、监理单位、总承包单位、劳务公司组成或由国家行政机关依法成立。

6、甲方对组织进场的工人必须进行三级教育，建立三级教育卡。未经三级安全教育的工人不得入场施工。乙方必须在工人进场后作业前把工人身份证复印件交甲方，特种作业必须持证上岗，证件交甲方备查。

四、奖惩：

（一）、奖惩

1、据项目部安全、质量、管理制度，凡违反安全、质量、管理制度的工人、班组。依据甲方管理制度处罚的规定，甲方有权给予经济处罚。

2、质量合格达到安全文明施工、标准化施工现场。无重伤以及重伤以上的安全事故发生，甲方按总建筑面积计算每平方米奖励0.5元。

3、乙方如达不到安全文明施工，标准化施工现场以及发生重伤事故及重伤以上的安全事故，甲方按总建筑面积计算每平方米处罚0.5元的罚金，从保证金中扣除。

五、本合同在履行过程中发生争议，按主合同处理。

六、本合同壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。

甲方: 重庆**建筑劳务工程有限公司 乙方:

负责人： 负责人：

身份证号码： 身份证号码：

年 月 日 年 月 日

/ 10

第二篇：建筑工程木工班组劳务施工合同

木工班组劳务承包合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

总则：

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目（1号仓库）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

工程名称：东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目

工程地点：东莞市望牛墩镇朱平沙工业园建文项目

承包形式：

全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全

部

工

作

内

容

自

主

组

织

施

工

作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

/ 6

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。

三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派 同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以200元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以100元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以200元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。

/ 6

5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

6、乙方应严格按照国家和新乡市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。

7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必

须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

/ 6

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款1000～2000元。

7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于两名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋20元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

七、质量及相关具体要求

1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。

2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。

3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。

/ 6

4、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度≤5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。

5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

八、承包单价

1、以上主体模板工程按展开面积计算 元/平方；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

九、付款方式

按节点支付工程进度款的８０%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、本工程交付后工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。

十、违约责任

1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元／天的违约金直至处理好违约事宜止。

/ 6

第十一条 争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定：

1、本合同中涉及的币种均为人民币。

2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。

5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

甲方：

身份证： 身份证：

联系电话：

联系电话： 乙方：

银行账号： 日期 ： 日期：

/ 6

第三篇：建筑工程木工班组劳务施工合同

木工班组劳务承包合同

甲方：遵义市静山建筑安装有限公司

仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部（以下简称甲方）

乙方：木工班身份证号（以下简称乙方）

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将仁怀名酒工业园区荣昌坝污水处理厂模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称：仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂 工程地点：仁怀市名酒工业园区荣昌坝

承包形式：

全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：水池内外不抹灰)/

5三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（模板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、主电路电缆、配电箱（配电箱后由乙方负责）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

5、乙方应严格按照国家行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。

6、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

7、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

8、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设计范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放至甲方指定位置。

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款2000～5000元。

7、拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/次从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工

作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，由乙方承担全部责任及相应的一切费用，甲方不负任何责任。

七、质量及相关具体要求

1、浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。

2、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。

3、模板拼缝必须密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，构件几何尺寸必须符合设计要求，梁柱节点、内外墙面不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。

4、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

八、承包单价

1、本工程所有模板工程元/m2；(注：模板工程量以图纸混凝土接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理。

九、付款方式

按单体（缓冲池、BAF池、A/O池、及零星工程）完工后支付该工程进度款的80%，计量手续完善后15天内支付；余款20%在主体结构验收合格后1月内支付。乙方进度未达到工程拨款条件甲方不予支付任何费用，其工人工资发放由乙方自行负责。达到工程拨款条件应当支付进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。

十、违约责任

1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。

2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的70%结帐支付乙方。

2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

第十一条争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。

第十三条 其他约定：

1、本合同中涉及的币种均为人民币。

2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。

5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

甲方:遵义静山建筑安装有限公司仁怀乙方：木工班组

名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部

承包人：

项目负责人：身份证：

日期 ： 2013年月日日期：2013年月日

第四篇：木工班组劳务合同

木工班组劳务合同

工程发包单位：

（以下简称甲方）

劳务分包单位：

（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，本着平等互利，资源承担一切风险的原则下，甲方将恒立—恒顺星城项目3、4号楼的土建，主体劳务工程及周辅材分包给乙方施工，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程规模、造价及取费标准：

建筑面积约3.5万m2，该土建工程，主体周辅材劳务工程，取费标准按国家建筑规范计算面积，综合单价

元/m2为结算价。

四、承包范围：经双方协商一致达成共识，同意该合同以下全部条款。从承台梁下口的劳务（不包括挖方和填方），周材及辅材分包给乙方施工，承包单价中含施工图纸和实际施工过程中的设计变更内容全部在内。注：保温、隔热、防水、消防、门窗、栏杆扶手不属于劳务公司施工范围。本工程具体分包范围及内容为：

（1）模板分项工程：包括单位工程相关的木模制作（含满足工程施工需要的九夹板，木枋等材料），安装、支模所用的支撑，脚手架，木模清理，修整，刷脱模剂（含材料），相关材料二次运输，上下车，楼面清洁；柱、墙、梁、板、构造柱、跳板、阳台、圈梁、各种构架及附属工程全部相关的模板工程，以及木模工程施工相关的电动工具，周辅材料（圆盘锯、刨木机、电钻、电锤等，和钢管、扣件、各种内衬、垫块、钉子、铁丝、胶带、泡沫、对拉杆、套管、止水螺杆等）。

（2）该工程使用的防护外架，落地式钢管脚手架（含钢管，扣件，顶筒，安全网，竹跳板，架板，色带，油漆等材料）。所有与本 工程施工相关的室内、外防护设施，安全通道的搭拆，水平封闭，钢管刷色标，钢管，扣件维护保养。各种加工场地内的防护棚，进出建筑物，构筑物的车道、人行通道的防护棚架。

（3）合同单价包括所有的周辅材及架材，水电预埋，各种辅材，架材，安全防护所有材料（含安全文明施工费），外爬架或者挑架。塔吊，提升机或施工电梯，电梯防护门，搅拌机，加压抽水泵设施。操作工，卸料平台及所有材料及辅料等设施，材料，竹板，木模，胶合板，架管，扣件，防护网，安全带，安全帽，安全网等所有的必须材料由乙方自行组织支付费用。

五、承包单价及付款方式：

（1）乙方承包以上过程严格按照合同文件，施工图纸，设计变更内容施工，最终按国家规定现行标准计算建筑面积包干进行结算，综合单价

元/m2，（含安全文明施工费），建设单位设计更改含二次设计部分。不改变原设计图建筑面积但工程量或乙方成本投入超出部分的劳务费按实调增，调增依据甲方给乙方的变更通知为准，调整价款在3000元以下（含3000元）不予调整，乙方自行解决。变更超过3000元以上的以现场签证为准。

（2）主体土建工程工作内容按合同文件，施工图纸，设计变更内容及说明以及本合同第四条款承包范围的条款执行。包干价中含承包范围内的所有辅材及周材，工器具，各类机械费，人工费，所有建筑架管扣件及周、辅材，铁丝，铁钉，扎丝，胶带，泡沫，对拉杆，套管，止水螺杆等）等施工管理费，安全文明施工费，报关费，安全设施费等全部在此承包单价内。

（3）付款方式及时间：两栋基础到八楼砼浇筑完成后15个工作日内支付已完成工程量的80％，以后乙方每月25日向甲方提交当月完成工程量，甲方在次月10日内支付80％的工程进度款：两栋工程完工后一个月内甲方再付给乙方总工程量的10％，余下的工程量待 2 单位工程竣工验收后一个月内甲方在此向乙方支付工程款达到97％，预留工程款总价3％作为保修金，保修金在该工程竣工验收合格使用一年期满后、7个工作日内全额支付给乙方，保修金不计息。在保修期间，属乙方原因造成的需要整改维修的工程，乙方应立即派人整改维修，若乙方三天内不及时维修，甲方另派他人维修，人工费及材料费在保修金中双倍扣除。

六、安全责任处理：乙方进场严格按JGJ59—99文明施工作业，必须服从甲方现场代表及项目负责人的管理，监督，严禁野蛮施工，必须按照国家的相关法律、法规、规章制度，规范施工作业。乙方必须为进场的每个作业人员岗前培训，安全教育。若发生2万元以内（含2万元）的安全事故由乙方自行现金解决，2万元以上的重大安全事故，在扣除2万元之后的其余费用由甲方承担70％，乙方承担30％。若发生安全事故时甲乙双方必须立即取证调查，开及时向上级主管部门报告，将证据交与上级主管部门按事故原因进行处理，不留任何缺口。如发生安全事故时，乙方应立即将伤员送到就近或相应的医院进行救治，并垫付全部医疗费用直至伤员完全康复后甲乙双方再协商处理。

七、材料使用：乙方在施工中应做到人尽其才，物尽其用，杜绝浪费。如有浪费一经查实按所造成损失量5倍的罚款，此罚款在当月进度款中扣除。

八、质量要求

该工程质量标准必须按国家统一验收规范执行，国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，主要是：

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

2、《混凝土结构二[程施工质量验收规范》（GB一2002）

3、《砌体]二程施工质量验收规范》（GB50203—2002）

4、《建筑工程质量验收规范》

5、《工程建设强制性条文》

6、乙方班、组长在施工过程中必须积极安排人员协助施工放线，否则甲方有权处以罚款，罚款金额为200元／次，在当月工程进度款中直接扣除。

7、施工中必须无条件配合其他工种作好线管、洞口等的预留预埋工作，服从施工人员指挥，如若不从，甲方有权视其情节轻重处以100到200元罚款。

8、乙方必须服从甲方的质量管理制度

（1）模板加固不到位（需要返工）

罚款200元/处（2）漏模不到位的罚款200元/处（3）爆模漏混凝土（根据现场定量）

罚款500元—20000/处

（4）垂直度误差超过1公分

罚款200元/处（5）水平度误差超过1公分

罚款500元/处

九、甲乙双方责任义务：

（一）甲方责任义务：

1、办理好开工必备的各种证件，文本，提供轴线，标高和坐标控制点向劳务分包单位提供水、电接口及畅通的施工场地（乙方负责二级配电箱后的所有临时生产电线路。配电箱、板及供水的临时用水管道，维护和临时设施机械、材料、人工费）。

2、负责编制施工组织设计，统一制岂管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量，工期，安全生产，文明施工，计量检测，试验检验的控制，监督，检查和验收。

3、负责指导工程测量定位，沉降观测，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

4、统筹安排。协调乙方有关人员使用生产、生活临时设施，用 4 水，用电及施工场地等配套工作。帮助乙方协调，业主、监理和有关职能部门的相关工作。

5、安排提供合理数量的施工图纸。

6、按合同约定向劳务公司支付劳务报酬。

（二）乙方责任义务：

1、对本合同范围内的工程质量，进度，安全，文明施工，职业健康向甲方负责。组织具有相应资格证书，技术，施工，质检，安全和熟练工人投入工作，未经甲方授权或者允许，不得擅自与发包人及相关部门建立工作联系和其他非法转包，自觉遵守法律、法规及有关规章制度。

2、乙方提供主要的施工工艺，方法的书面专项方案。配合甲方编制主体结构施工组织设计。严格按照施工图纸，设计变更，甲方通知，施工验收规程，有关技术规范要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。做到遵纪守法，规范施工，文明施工。

3、自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，接受甲方随时检查其设备，材料保管，使用情况及操作人员的有效证件，持证上岗情况，与现场单位协调配合，顾全大局。

4、按甲方统一规划堆放材料，机具，按甲方现场标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的环境卫生和治安保卫工作。

5、按时提交报表，完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工交验。

6、乙方负责配置足够的技术人员，施工人员、安全人员等相应的管理人员，负责对乙方承包范围内的质量，安全，进度，文明施工等相关工作进行全面管理。主动接受甲方及有关部门的监督管理。

7、乙方不同时间的进场人员必须到项目部提供组长签字确认的 5 身份证复印件（核原件）。乙方应对其作业人员进行核查和教育，如有违法乱纪行为者，应及时向公安机关通报并采取有效措施进行控制，同时通报甲方知情。

8、乙方必须服从甲方、建设方及监管工程师的指令，包括甲方安排的合同外的工作，乙方必须无条件及时完成（但合同外工程由甲方按价计算给乙方）。

9、凡属乙方合同范围内的工作受到建设单位，监理单位，政府相关部门的处罚，全部由乙方承担，甲方出具相关依据后即可从乙方的承包工程款中予以扣除。

10、乙方在施工过程中，若遇设计变更，施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工。（须在乙方施工前做施工调整，如乙方施工后有施工调整，由甲方按实际单价计算给乙方）。

十、工程质量、安全及履约保证金：

经双方协商为了确保工程质量及安全生产，乙方自愿向甲方交纳工程质量、安全保证金

万元整（该保证金在本合同双方签章之日当日内打

万元到甲方指定账户，保证金不计利息，如果合同生效60日内乙方无法进场正常施工，甲方按月利息2％计息至乙方正式进场施工。保证金的退还：甲方应以整栋退还的方式退还乙方安全质保金，当乙方两栋主体结构、框架施工完成达到15层后15个工作日内退还保证金总额的50％，余下50％待该工程两栋封顶、主体竣工验收合格之日起5个工作日内由甲方一次性退还。

十一、特别说明：如因业主方原因拖延时间15个工作日内未支付工程款时，乙方不得向甲方无理取闹，聚众闹事，积极配合甲方向业主方追讨或协助甲方与业主方协商解决。本工程中临建房甲乙双方各占50％费用，工人生活食堂设施及床铺，空调等用具和所需的设施设备由乙方自行解决，食堂、职工宿舍用水，照明用电全部费用由甲方承担。

十二、甲乙双方合同签订生效后乙方在施工期间，不得以任何理由向甲方涨价，调价等事宜，如有类似事件发生，工地上所发生的的一切后果概由乙方负责，甲方有权要求乙方无条件退场，并承担合同总造价5％的违约金。

十三、工程各阶段所占比例

主体框架工程60％，维护结构、砌体18％，外、内墙抹灰10％，电梯前室和梯间6％，散水和屋面防水3％，保修金3％。

十四、因本合同引争议，双方应尽力友好协商解决，如双方不能通过协商解决的，甲乙双方均可以向项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，现场管理人员执一份（以便现场管理人员处理班组事务）。以上条款经双方签字、盖章后生效，并具有同等法律效力，未缴清安全、质保金本合同无效，不具有任何法律效力。

甲方：

乙方：

负责人：

负责人：

合同签订时间：

****年**月**日

第五篇：木工班组施工合同

木 工 班 组施工协议

甲方：汤金龙（项目部经理）

乙方：何生耿（木工班组长）

由江苏艾特克实业有限公司投资，宜兴市锦城建筑安装工程有限公司承建的研发楼，框架结构，基础主体结构工期1210天。为了确保工期，保质保量，按时完成，现将研发楼土建木工分项施工任

务包予乙方施工。经双方协商，达成以下条款：

一、承包范围：研发楼的所有混凝土结构的模板工程及相应的有关工作内容。

二、承包方式：一次性包定价格为19.6万元（大写：壹拾玖万

陆仟元整）。

三、质量要求：按施工规范及施工图纸要求施工，施工质量达

到优良以上。

四、安全要求：新工人进场时，必须接受安全培训及教育后方可上岗。工人必须与班组长签订安全责任状，班组长与项目部签订安全责任状。工人必须办理暂住证。在施工过程中，必须严格按照安全施工规范及操作规程施工。严格遵守国家的法律法规及项目部的有关规定。若由于班组自身原因或违反操作规程所发生的费用及伤害由其

班组负责。

五、双方职责：

1、甲方负责提供施工图纸一套及现场施工、安全技术交底。

2、甲方负责施工图及技术支持，处理施工技术问题。

3、甲方负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况

下发生的矛盾问题，乙方必须服从甲方的处理意见。

4、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工

程质量的最终确认者。

5、甲方负责现场安全文明施工的指导、监督、管理，乙方必须

服从甲方的管理。

6、乙方必须按施工图、规范及甲方的交底要求进行施工，并以班组长为首组织分项工程质量自检，自检合格后方可报甲方专检。

7、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担。

8、乙方应切实履行安全责任书中的要求，并在安全员、施工员的指导下举行班前安全活动，完成相关安全活动记录。

9、乙方应做好文明施工，保持作业区整齐、有序，做到工完料

尽场地清。

10、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

11、甲方提供临时住宿、食堂，乙方应提供班组人员的花名册及身份证，乙方应负责自己班组的生活及管理好自身班组。甲方协助乙

方办理暂住证手续。

六、工期要求：乙方必须按甲方计划进度组织足够的劳力进行施工。为了确保工程进度，现特制定以下规定：在进入主体结构施工时，木工班组未能完成与甲方共同制定的进度计划者，延迟处以1000

元/天的经济处罚。

七、付款方式：工程完工付至总合同款的70%，余款竣工验收1年内支付结束。施工期间分阶段的支付生活费用，每次按照完成每阶

段工程量的50%支付。

八、安全文明施工违规行为罚则：

1、由乙方自备的机具，经甲方检查不合格并责令停用退场者，乙方必须执行，对未退场并继续使用的，甲方一经发现将对乙方处

200~500元罚款。

2、未经甲方同意，乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失

配电设施的行为。

3、未按甲方指定用电，并有违反安全用电的行为。

4、未经甲方同意，乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及

损坏安全防护设施的行为。

5、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，经甲方管理人

员发现2次∕日·人，责令未改者。

6、违反安全技术操作规程及其他违反安全法规的行为，经甲方

管理人员两次∕日·人责令未改者。

7、对乙方上述六种违规行为，甲方视情节轻重给予50~200元∕次·人的罚款，并对违规人及带班长进行安全教育。

九、违约责任：乙方若达不到甲方工期、质量要求，甲方有权

拒付工程款项，并终止协议。

十、有效期：施工任务完，款清后自行终止。其他未尽事宜由

双方协商共同解决。

补充条款：

1、本工程要求确保柱、梁达到清水砼的标准并做到表面不需要粉刷，对于涨模等其他质量缺陷进行修补处理均有乙方负责，并承担

所有费用。

2、乙方所用机械设备均由自带合格产品，甲方概不过问。

3、本工程使用钢管均由乙方负责所有的租借、归还时的装、卸、搬、运、整理等方面的人工，甲方只负责清点和运输。

4、所有的模板应及时进行清理，分类堆放整齐，并负责模板的装、卸车及场内的运输。

本协议壹式贰份，双方各执壹份，签订之日起生效。竣工结算并

付请余款后失效。

甲 方：

签约日期：乙 方（施工责任方）：签约地点： 年月日