第一篇:光伏工程劳务承包合同
光伏工程劳务承包协议
甲方(发包人): 乙方(承包人): 工程名称: 光伏并网发电项目 施工地址:
签订日期: 二零 年 月
甲方(发包人): 住所:
乙方(代表): 住所:
乙方劳务人员(可补充):
经甲乙双方友好协商,就 光伏发电项目 工程的劳务承包事宜,达成一致意见,并签订本合同,以资共同遵守
一、工程概况
1.1工程名称:光伏发电项目 1.2工程地点:
1.3工程内容: 光伏安装 1.4 装机容量: KW
二、承包方式
承包方式:甲方提供施工所需所有材料,包含运输到施工地点,乙方负责整个分布式系统的安装。
三、工程工期
3.1总工期暂定为自然日:签约后10天必须到场,工期以实际到场之日算起,若无法施工,到场皆按照每人150元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域,甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。开工前,甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划,同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。
3.2签约双方中的任何一方,由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生,影响合同执行时,其工程顺延时间与事故影响时间一致。
四、工程总价
4.1工程总价:按实际完工量实测(按照每瓦0.30元人民币计算)
4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。
五、结算支付方式
5.1合同签订后乙方人员到达现场后;乙方所报施工完成(验收合格)进行结算,两个工作日内将结算工程款项的95%支付至乙方指定账户。
5.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工,甲方支付乙方每人150元/天伙食费、误工费,且工期顺延。
5.3 质保金为合同总金额的5%,质保期为一年,自完工交接起算,一年质保期到期后,三日内支付至乙方指定帐户。
六、双方责任
6.1 甲方责任
6.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系,使工程能顺利进行,同时按时向乙方提供有效的施工作业面。
6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施,配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地,协助乙方办理进出工地的出入证。
6.1.3行使管理、检查及监督的权利,发现问题及时纠正,负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。
6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划,合理安排各工序间(如基座与支架间等)的衔接问题(如材料等),衔接不上则承担一切后果。
6.1.5 负责材料成品、安装配件及辅助材料的供应到场,并注明
规格及编号。
6.1.6 签约后10天内材料必须到场,支架、组件到场确认后乙方人员进场。
61.7 审核乙方各项报表,按合同约定,及时足额向乙方支付劳务费用。
6.1.8 负责协调落实土建提供现场施工的“三线”基准。甲方图纸设计错误导致的施工错误、返工,由甲方承担责任。
6.1.9 指定现场管理代表为:项目经理 电话负责清点人数、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须及时上报进场和退场工人名单,对进场工人配合进行安全教育,未参加教育人员不得进场上岗作业
6.2.2 在施工过程中必须严格执行有关技术规范,质量标准,保证施工质量和施工进度,施工安全和文明施工,并自觉接受甲方管理部门及政府相关部门及监理的监督管理。
6.2.3 在施工过程中向甲方设计人员和管理人员及时报告现场结构异常情况。
6.2.4 自备施工安装必需的工具和安全帽。6.2.5 现场施工人员自备生活必需的用品。6.2.6 承担购买人身保险理赔。
6.2.7 按照甲方的图纸施工,如有图纸与现场不符,通知甲方处理,由乙方原因造成的施工错误、返工,由乙方承担责任。
6.2.8 涉及与第三方的关系协调时,乙方应告知甲方工地代表,并由甲方协调。
6.2.9 负责施工现场的清洁卫生和居住场所的清洁卫生,做到工完场清。
6.2.10 因乙方原因不能满足施工质量要求或总体进度要求时,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担因此造成的责任。但因甲方所供材料不合格导致的施工质量问题和因甲方工作调度安排不力、供货不及时等导致的乙方不能满足总体进度要求的情况下,甲方需对此承担责任。
6.2.11 乙方现场代表: 联系电话:
七、其它
7.1 乙方必须严格按照劳务用工制度,不满 16 岁及超龄人员(55岁)一律不许进入本工程现场参于施工作业。
八、仲裁
本合同履行期内如发生争议,双方应协商解决,.因本合同发生争议,由双方友好协商解决,协商不成时,同意向双方人民法院提起诉讼。
九、其他约定
如有未尽事宜由双方共同协商,签订补充协议,补充协议视为本合同一部分。
十、合同期限
本合同一式四份,甲乙双方各执二份,自签字盖章之日起生效,至保修期满工程款结算完成后自动失效。
甲方: 乙方: 负责人: 负责人:
第二篇:工程劳务承包合同
工程劳务承包合同
发包人: 承包人:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合公司有关规定和本工程的具体情况,经双方协商确定,本工程
由乙方实行劳务承包。为了明确双方在施工中的权利、义务和责任,本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商达到一致意见,签订本合同。
第一条
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条
工程承包范围和计价方式
1、承包内容:
2、计价方式:
该费用已包含劳保用品、安全文明施工、农忙及节假日补偿等,不再计取其他任何费用。
第三条
承包方式
1、本工程劳务采用包工方式进行承包
2、承包方式
第四条
付款方式
第五条
工期
1、开工时间:自本合同签订之后
日内开工。
2、工期总数为:
3、在施工过程中,如遇下列情况则工期顺延:
一、甲方认可的施工延误;
二、甲方原因造成工期延误(连续三天以上)
4、工期每次耽误或延后一天处罚乙方1000元。
5、乙方应保证足够劳动力满足甲方工程进度。乙方因劳动力不足影响工程进度,甲方可下达书面通知,要求其2日内增加工人劳动力,保证施工生产需要。若在规定时间内乙方劳动力仍不能满足生产需要,甲方有权采取其他工期补法至更换劳务承包方,责令乙方退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失,未结工程款不再支付。
第六条
甲 乙双方工作
一、甲方工作:
1、将施工需用水、电按施工方案接至施工现场的总配电箱和总水表,保证施工所需。
2、在乙方进场后组织乙方人员进行进场教育,并进行监督、检查。
3、组织乙方按施工组织和施工规范进行施工,安排好施工生产。
4、负责施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底,向乙方明确施工质量、安全、工期、文明施工等要求。
5、按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。
二、乙方工程
1、乙方驻施工现场全权代表为承包人。
2、乙方不在施工现场全面管理或将工程暗中转包给他人,可视为乙方违约,甲方有权无条件终止本合同,并要求乙方赔偿由此造成的经济损失。
3、乙方应对工人进行安全生产及预防废气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、治安保卫场容、文明施工等规章制度,服从甲方有关人员的教育,监督和检查。
4、乙方应认真按照甲方安排组织施工,随时接受甲方施工管理人员的检查。对甲方提出的质量及时整改,无正当理由乙方拒不整改的,甲方有权采取整改措施直至更换劳务承包方,责令乙方退场,并由乙方承担因此造成的损失。
5、施工中经检查、检验工程不合格或未达到甲方质量要求,乙方应按甲方要求进行返工、返修,并承担其费用,不顺延工期。
6、质量事故由乙方承担全部法律责任。
第七条
安全生产
1、甲 乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的有关安全生产的法律、法规。
2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和管理。
3、乙方必须负责本作业区域内的安全防护管理工作,并做好每天的班前安全教育。
5、乙方必须作好自我安全防范措施,配备安全帽等。凡甲方指出的安全隐患,乙方必须整改。
6、安全事故由乙方承担全部的经济法律责任。
7、发生与其他班组打架事件每次对乙方罚款1000元。
第八条
违约责任
1、甲方责任:由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,气经济损失及法律责任有甲方承担。
2、乙方责任:
一、乙方人员未按合同约定时间进场,造成延误工期,按合同约定处罚。乙方在合同约定进场时间后三天内仍未进场,甲方可终止合同。施工中乙方无故撤走部分或全部人员,甲方通知乙方,在2日内乙方未给予答复,甲方有权拒付乙方其工人工资,终止合同并索赔。
二、乙方中途退场,并结算的工程款不再支付。
三、在合同期内乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度,严重失职,对甲方单位利益造成重大损失的,甲方有权责令乙方停工,直至退场,并承担由此造成的经济损失。
第九条
其他
1、双方在履行合同发生的一切争议,首先进行磋商,不成时由人民法院仲裁解觉。
2、合同附件:《廉政协议》、《治安管理责任书》等相关规定。
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自双方签字后生效,财务结算办理完毕是自动失效。
甲方:
乙方: 身份证号;
2012年
日 时间:
月
第三篇:工程劳务承包合同
工程劳务承包合同
工程包发方(甲方):
工程承包方(乙方):
甲乙双方在公平、平等、自愿的原则下,就阜新德佳液压制造有限公司办公楼室内水暖工程,经甲乙双方协商达成老武承包协议,内容如下:
一、工程名称:阜新德佳液压制造有限公司办公楼室内采暖、室内生活给水、室内生活排水、室内消防工程。
二、工程地点:阜新市经济开发区百联汽配城后身。
三、承包方式:包工不包料,甲方保证工期、质量、做到文明施工、节约材料、顺利完成工程任务、实施工程包干。
四、承包依据:建筑设计院提供的采暖施工图全部内容,施工过程中所做的相应变更、国家及地方。
五、承包范围:阜新德佳液压制造有限公司办公楼,水暖图纸中全部内容(不含消防喷淋及干粉灭火器等辅助物品)详细内容如下:
1、给水系统,预留孔洞主干管安装,地沟管道安装,给水系统以室外阀门井(或外墙2米)为界,给水管件为PPR热熔给水管。
2、室内排水系统,预留孔洞立管分支安装,排水系统以就近管井(或外墙2米)为界,为UPVC塑料管件。
第四篇:工程劳务承包合同
工程劳务承包合同
甲方:荆州市舜天建筑有限公司长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建项目部乙方:汤木华
经双方共同协商,甲方将长江河道管理局通信总站文化通讯机房改扩建工程的部分项目包工不包料的 形式发包给乙方,为确保工程安全、质量和进度能顺利开展,明确双方各自的责任和义务,特定如下条款:
一、甲方责任
甲方提供乙方施工图纸,对施工过程有监督权利,对乙方不按操作规范施工有处罚权,但应给乙方提 供合格的施工材料,确保工程施工用水电和道路的平整,并给提供搅拌机1台、龙门架1台、外脚手的搭 设及外围护、土方开挖的机械费用、临时设施搭设的材料。
二、乙方责任
乙方负责按甲方施工图纸上的平方要求完成平方之内的任务,除(外粉刷、外墙保温、涂料、屋面防水、门窗、钻工、织金、卫生间防水以外的所有土建项目都不归乙方负责)。
三、承包内容与方式:
1、钢筋工程:乙方自带钢筋制作机械,包括弯曲机、调直机、电焊机、切断机、断线钳等钢筋工程 所用机械与工具以及电焊条、扎丝、电渣压力焊、工人劳动保护用品所发生的费用。
2、砌筑工程:图上所有的墙体、楼地面、基础、梁板、(注混凝土为商标混凝土)和内脚手搭设、基础桩头的修理,除4.2米以上顶木由甲方出钢管、做顶木。
3、模板工程:包括基础梁、承台、正负零上的梁、板、柱工程,乙方自各模板、木枋、撑筒,也包括木工所用机械、圆钉铁丝的费用,即模板包干不再发生其它费用。
四、工程质量
1、严格按照设计图纸与现行规范、规程、标准要求和各种施工技术文件组织施工。
2、执行工程质量标准,依据施工图与GB50204-2002验收,本工程质量达到合格等级。
3、分包工程项目必须按程序施工、按程序验收,每道工序必须先自检,再上报验收后达到要求才可 进入下到工序。
4、施工中不合格,乙方必须整改和返工,并承担所有损失。
5、对不按操作程序,不听从指挥者,甲方可无条件清退。
五、施工工期
1、按甲方制定的施工进度组织施工,按质、按量、按时完成各阶段任务,若因乙方管理不善,劳动 力不足,人员配备不合理延误甲方施工计划目标,乙方无条件接受甲方处罚,甲方根据实际情况,可另选 施工队伍,并不予乙方进行工程项目结算,本合同工期为____天。
六、工程结算与付款方式
1、按承包内容,甲乙双方约定包干价按建筑面积每平方为220元/㎡,总包干价费为____元。如因建设方考虑成本减少施工量应协商调节包干费用。
2、按合同价外,另加一万元整。
3、付费方式
合同总价基础工程完工后付三层框架完工后付2.5万元,四层框架完工后付2.5元,五层框架完工后付2.5万元,六层框架完工后付
第五篇:工程劳务承包合同
工程劳务承包合同
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中对的权利、义务和经济责任,经双方友好协商后签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围按支模板面积每平方40元结算,到正负零为一个节点,付完成工程款的%,到工程主体完成后所余工程款一次性付清。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
发包方:
承包方:
年月日