第一篇：2018年一级建造师预测题
2018年一级建造师预测题
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中.只有1个最符合题意)
1、人工定额是指在正常的施工技术和组织条件下完成单位合格产品所必需的人工()标准。
A.施工
B.使用
C.消耗量
D.含量
2、在编制投标报价之前，首先要做的工作是()。
A.安排人力和机械
B.清单工程量的复核
C.选择施工方法
D.准备材料
3、A企业2013年3月向B企业购买一台价值60万元的机器设备。根据会计准则及相关规定，A企业购人的机器设备属于()。
A.流动资产
B.固定资产
C.流动负债
D.无形资产
4、某路桥施工企业与A交通局签订了一项修建150公里公路的施工合同，合同约定工程总造价为9000万元，建设周期为3年。该施工企业第1年完成了45公里，第2年完成了75公里。则第2年合同完工进度为()。
A.30%
B.50%
C.60%
D.80%
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
5、某施工用机械，折旧年限为10年，年平均工作300个台班，台班折旧费800元，残值率为5%，则该施工机械的预算价格为()。
A.116.4万元
B.120万元
C.123.6万元
D.252.6万元6、2013年3月，某工程施工企业发生管理费用2万元。根据企业会计准则及其相关规定，管理费用属于()。
A.期间费用支出
B.资本性支出
C.营业外支出
D.直接费支出
7、建设工程项目总概算的组成包括各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息概算和()。
A.辅助工程项目综合概算
B.机械设备及安装单位工程概算
C.经营性项目铺底流动资金概算
D.电气设备及安装单位工程概算
8、企业的下列收入中，哪个是应税收人()。
A.国债利息收人
B.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益
C.符合条件的非营利组织的收入
D.银行存款利息收人9、2013年12月，某机械施工企业发生低值易耗品摊销2万元。根据企业会计准则及其相关规定，低值易耗品摊销属于()。
A.资本性支出
B.营业外支出
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
C.工程成本
D.利润分配支出
10、按工程量清单计价，其他项目费中不包括()。
A.暂列金额和暂估价
B.措施费
C.记日工
D.总承包服务费11、2013年7月，某水利施工企业发生工程材料费4000(元。根据企业会计准则及其相关规定，工程材料费属于()。
A.直接费用
B.间接费用
C.营业外支出
D.财务费用
12、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制单位建筑工程概算可以采用的方法是()。
A.单位工程指标法
B.概算指标法
C.概算定额法
D.类似工程概算法
13、我国《企业会计准则》规定，企业会计确认、计量和报告应当以()为前提。
A.会计主体
B.持续经营
C.会计分期
D.货币计量
14、下列各项中，属于经营活动流出现金的是()。
A.支付给职工的现金
B.购建无形资产所支付的现金
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
C.偿还债务所支付的现金
D.分配股利所支付的现金
15、动态会计等式是编制()的重要依据。
A.资产负债表
B.损益表
C.现金流量表
D.资金平衡表
16、根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议，导致贷款人可随时要求清偿的债务，应当归类为()。
A.非流动债务
B.流动债务
C.长期应付款
D.长期借款
17、某工程合同总额400万元，工程预付款为48万元，主要材料、构件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点是()。
A.48万元
B.230万元
C.240万元
D.400万元
18、《建设工程工程量清单计价规范》中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是()。
A.总价合同
B.固定总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
19、确定完分包工作内容后，承包商发出分包询价单，分包询价单中的资料主要来源于招标文件和承包商的()。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
A.人员安排
B.施工计划
C.技术方案
D.进度计划
20、下列各项中，不是现金管理内容的是()。
A.现金持有量的确定
B.现金收益管理
C.日常现金收支管理
D.加速现金流转
21、建设单位管理费等于某项指标与建设单位管理费费率的乘积。该项指标是()。
A.工程费用
B.建设工程造价
C.安装工程费用
D.工程监理费
22、计算现场签证费用时，对于完成其他非承包人责任引起的事件，相应的计算依据应当是（A.合同中的约定
B.计日工作单价
C.发包方的口头承诺
D.计时工作单价
23、在采用加息法计取利息时，企业所负担的实际利率()名义利率。
A.高于
B.低于
C.等于或高于
D.等于或低于
24、融资租赁的租金不包括()。
A.租赁资产的成本
B.租赁资产的成本利息
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/)。
C.租赁手续费
D.租赁资产管理费
25、某安装公司购入一台风管加工设备，该设备原价10万元，预计使用年限为5年，预计净残值率为5%，根据企业会计准则及其相关规定，按双倍余额递减法计提折旧，该设备第二年的折旧额为()。
A.1.9万元
B.2万元
C.2.4万元
D.3.8万元
26、下列各项中，不属于引进技术和进口设备其他费的是()。
A.出国人员费用
B.技术引进费
C.劳动安全卫生评价费
D.担保费
27、分部分项工程量清单的编制中，五级编码设置的项目编码的位数是()。
A.8位
B.10位
C.12位
D.15位
28、某施工企业的一台铲车按工作量法计提折旧。该铲车原价30000元，预计净残值5%,可工作500个台班时数。投人使用后，第一年工作台班为250个小时，则该铲车第一年的折旧额为()。
A.1425 0元
B.8550元
C.5700元
D.1140元
29、某施工企业年存货需要量20万吨，每次进货量5万吨，每次订货时发生相关费用如差旅费等变动成本0.2万元，发生订货的固定成本0.4万元。该企业订货成本是()。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
A.0.2万元
B.0.4万元
C.0.8万元
D.1.2万元 30、2013年10月，某施工企业采购一项专利技术10万元。根据企业会计准则及其相关规定，采购专利技术的支出属于()。
A.措施费用
B.营业外支出
C.期间费用
D.资本性支出
31、对招标工程量清单的说法，错误的是()。
A.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分
B.招标工程量清单需由投标人复核
C.招标工程量清单由招标人提供
D.经中标签订合同，招标工程量清单即为合同的组成部分
32、某建筑劳务公司于2013年12月发生工程人员工资支付担保费2万元。根据企业会计准则及其相关规定，工程人员工资支付担保费计入企业的()。
A.间接费用
B.期间费用
C.直接费用
D.资本性支出
33、下列各项中，不属于筹资费用的是()。
A.债券利息
B.银行借款手续费
C.发行债券印刷费
D.代理发行费
34、下列不属于建设工程总概算中工程建设其他费用的是()。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
A.土地使用费
B.勘测设计费
C.预备费
D.生产准备费
35、某土建结构工程，计算出的工程费用2600万元，其中定额人工费占该项工程费的16%。措施费以该项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为2.0%，其他措施费费率合计1%，其他项目费合计200万，规费费率为10%，税率3.3%，试计算该项工程的招标控制价为()万元。
A.2816.4
B.2919.6
C.3015.9
D.4138.6
36、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款3000万元，第一年贷款500万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款1500万元，年利率为10%，则建设期贷款利息为()。
A.102.5万元
B.127.5万元
C.237.75万元
D.365.25万元
37、国际工程投标报价中的现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需要将其作为某一项费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去，这项费用是()。
A.现场管理费
B.待摊费用
C.临时设施费
D.经营业务费
38、某建设单位准备修建一座厂房，工程费用为5500万元，费率为10%，场地准备及临时设施费为1000万元，该工程的拆除清理费为()。
A.200万元
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
B.450万元
C.550万元
D.650万元
39、某路桥公司的一台公路施工设备原价50000元，预计净残值10%，可工作1000个台班时数。投入使用后，前三年各年的实际工作台班数为：第一年200个小时，第二年150个小时，第三年150个小时。若按工作量法计提折旧，则该施工设备前三年的折旧额
合计为()。
A.14550元
B.18250元
C.22500元
D.25400元
40、下列各项目中，不属于延长信用期所产生的后果的是()。
A.应收账款增加
B.收账费用增加
C.固定资产增加
D.坏账损失增加
41、为适应我国工程投资体制改革和建设管理体制改革的需要，加快我国建筑工程计价模式与国际接轨的步伐，在全国范围内逐步推广工程量清单计价方法的时间是()。
A.2000年
B.2003年
C.2005年
D.2008年
42、反映企业盈利能力的核心指标是()。
A.总资产收益率
B.流动资产周转率
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
C.利润增长率
D.净资产收益率
43、采用装运港船上交货的进口设备，估算其购置费时，货价按照()计算。
A.出厂价
B.离岸价
C.到岸价
D.抵岸价
44、不论是信用期间还是现金折扣，都可能给企业带来以下结果()。
A.减少收益和减少成本
B.增加成本和减少收益
C.增加收益和增加成本
D.减少成本和增加收益
45、某承包商于2012年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期14个月。合同总造价5000万元，2013年12月31日完工，2010年底已确认的合同收入为800万元，2011年应该确认的合同收入是()。
A.4000万元
B.500万元
C.800万元
D.4200万元
46、对工程项目现场施工条件进行调查，除了要了解现场的公共基础设施、现场用地范围、地形、地貌、交通、通信、现场“三通一平”情况、附近各种服务设施外，还应该了解()。
A.工程所在国的劳务规定
B.现场的地质情况
C.业主的工程建设经验
D.当地政府对施工现场管理的一般要求
47、工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照规定的工具、器具及生产家具费率计算。这项规定的制定者是()。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
A.地方政府
B.建设单位
C.部门或行业
D.投标单位
48、职工的养老保险费属于()。
A.规费
B.措施费
C.人工费
D.企业管理费
49、现代会计的两大基本内容，包括()。
A.财务会计和成本会计
B.财务会计和管理会计
C.管理会计和成本会计
D.财务会计和企业会计
50、短期借款是企业向金融机构借入的期限在()的借款。
A.3个月内
B.6个月内
C.1年内
D.2年内
51、国际工程投标报价的动态分析，主要考虑工期、物价和工资上涨以及其他可变因素的影响。下列属于工期延误的影响因素是()。
A.物价工资上涨
B.材料设备交货拖延
C.贷款利率的变化
D.政策法规变化
52、施工机械使用费中的基本折旧费，如果是新购设备，应考虑拟在本工程中摊销的折旧比率，一般折旧年限不超过()。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
53、编制招标控制价时，总承包服务费计算的参考标准不包括()。
A.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算
B.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算
C.招标人自行供应村料的，按招标人供应材料价值的1%计算
D.根据分包的专业工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件，按照分部分项工程费的10%～15%计算
54、用实物量法编制施工图预算，对于企业管理费、利润的确定依据是当地建筑市场()。
A.供求情况
B.实际价格
C.物价指数
D.经济条件
55、法定盈余公积金的提取比例一般是()。
A.当年总利润10%
B.当年总利润50%
C.当年净利润10%
D.当年净利润5%
56、某建筑企业与某房地产开发公司签订了一项合同总造价为6000万元的施工合同，合同约定工期为3年。第1年实际发生合同成本1500万元，年末预计为完成合同尚需发生成本3500万元;第2年实际发生合同成本2100万元，年末预计为完成合同尚 需发生成本1400万元。则第2年合同完工进度为()。
A.30%
B.60%
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
C.72%
D.82%
57、某建筑企业购人一台塔吊，购置成本为12万元，该塔吊使用年限为10年，净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定，按直线法计提折旧时，该塔吊第三年计提的折旧额为()。
A.6250元
B.11400元
C.12400元
D.22800元
58、由发行人发行的附有特定条件的一种有价证券，允许持有人按某一特定价格在规 定的期限内购买既定数量的标的资产，该有价证券是()。
A.可转换债券
B.优先股
C.认股权证
D.期股权证59、2013年10月，某施工公司购人一项固定资产价值20万元。根据企业会计准则及其相关规定，购人的固定资产属于()。
A.资本性支出
B.生产成本
C.营业外支出
D.收益性支出
60、某新建工程，采购一批直径12的螺纹钢筋200吨，钢筋的供应价格为4280元/吨，运费为60元/吨，运输损耗为0.25%，采购保管费率为1%，则该钢筋的采购单价为()。
A.3999.9元
B.4030元
C.4350.85元
D.4394.36元
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61、下列个别资金成本中属于权益资金成本的是()。
A.优先股资金成本
B.债券资金成本
C.普通股资金成本
D.留存收益资金成本
E.借款资金成本
62、材料费包括()。
A.材料原价
B.运杂费
C.运输损耗费
D.采购及保管费
E.检验试验费
63、会计核算分为()。
A.收付实现制
B.分期假设
C.权责发生制
D.完全成本制
E.借贷记账制
64、下列不属于长期借款保护性条款的是()。
A.例行性保护条款
B.—般性保护条款
C.附加性保护条款
D.额外性保护条款
E.特殊性保护条款
65、采用定额单价法编制施工图预算，计算人、料、机费用时需注意的内容包括()。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
A.分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价
B.分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，需要按实际使用材料价格换算定额单价
C.分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价
D.分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表
E.对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致
66、关于速动资产，以下表述正确的是()。
A.速动资产属于流动资产
B.反映企业对短期债务的偿付能力
C.速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款
D.速动资产=流动资产+存货
E.如果速动资产大于流动资产，说明企业偿债能力不足
67、下列不属于临时设施费的是()。
A.拆除清理费
B.施工单位临时设施费
C.临时水电费
D.临时道路费
E.技术引进费
68、人工幅度差用工指人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工，下列属于人工幅度差的内容的是()。
A.施工过程中水电维修用工
B.隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作
C.交叉作业造成的剔凿、修复
D.为加
快施工进度而进行的夜间施工用工
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
E.施工现场清扫临时道路用工
69、在附有折扣信用条件的情况下，下列表述正确的是()。
A.企业放弃信用折扣后，推迟付款的时间越长，成本会越小
B.企业放弃信用折扣后，推迟付款的时间越长，成本会越大
C.企业放弃折扣的成本与折扣期的长短反方向变化
D.企业放弃折扣的成本与折扣期的长短同方向变化
E.企业放弃折扣的成本与折扣百分比大小无关
70、下列属于招标控制价计价依据的是()。
A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法
B.相关法律、法规、部门规章等
C.建设工程设计文件及相关资料
D.拟定的招标文件及招标工程量清单
E.施工现场情况、工程特点及常规施工方案
71、工程量清单编制依据包括()。
A.建设工程设计文件及相关材料
B.与建设工程有关的标准、规范
C.施工现场情况、地勘水文资料
D.环境评测报告
E.拟定的招标文件
72、我国采用的是多步式利润表，其主要优点是()。
A.体现出收入与费用支出分配比的层次性
B.有利于不同企业之间进行比较
C.有利于预测企业未来的盈利能力
D.便于对企业的经营情况进行分析
E.便于对企业的利润来源进行分析
73、按照生产要素内容，建筑工程定额分为()。
A.人工定额
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
B.材料消耗定额
C.施工机械台班使用定额
D.施工定额
E.预算定额
74、企业取得收入的货币形式包括()。
A.现金、存款、应收账款、应收票据
B.不准备持有至到期的债权投资
C.准备持有至到期的债券投资
D.债务的豁免
E.股权投资
75、下列属于建设投资的是()。
A.设备及工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用
D.建设工程管理费
E.建设期利息
76、下列各项中属于进口设备抵岸价构成的是()。
A.货价
B.国外运费
C.进口关税
D.设备运杂费
E.银行财务费
77、建设工程项目总概算的构成包括()。
A.单项工程综合概算
B.工程建设其他费用概算
C.预备费、建设期利息概算
D.经营性项目铺底流动资金概算
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
E.建设单位工程概算
78、某企业2013年2月购入一项专利技术价值20万元;购入一台机器10万元;购人股票价值5万元，并打算短期持有;购入汽车8万元;购人原材料2万元。根据企业会计准则及其相关规定，属于企业流动资产的有()。
A.专利技术
B.机器
C.短期持有的股票
D.汽车
E.原材料
79、按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013的规定，其他项目费的构成包括()。
A.暂列金额
B.总承包服务费
C.暂估价
D.计日工
E.规费
80、某施工企业2013年12月31日资产负债表部分项目如下：货币资金30万元，存货150万元，长期股权投资300万元，固定资产400万元，应付账款100万元。根据企业会计准则及其相关规定，下列各项中属于企业流动资产的是()。
A.货币资金
B.存货
C.固定资产
D.应收账款
E.长期股权投资 单项选择题 CBBDDACDCB ACBABBBCBB AAADCCCADD
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
BCACCDBBCC BDBCDDCABC BCDACCBCAD 多项选择题
ACDABCDACACDABCDABCDBEABCADACDE AB
CEABCEABCACDABCEABCEABCDCEABCDABD
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi1/
第二篇：2014年一级建造师押题预测
P
1二、民法商法（第一行）P2。。。属于民商法）整个一段第一段（我国采用的是民商合一的。2013 年一级建造师法律法规重点材料
P4
（四）地方性法规、自治条例和单行条例 自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员 会批准后生效，自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准 后生效。P
5二、法的效力层级
（一）宪法至上(二)上位法优于下位法（重点）(三)特别法优于一般法P6
（五）需要由有关机关裁决适用的特殊情况（看第二段和第三段）
P10
一、法人应当具备的条件
1、依法成立
二、法人的分类 法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。P14
二、建设工程代理行为的终止 建设工程带来行为的终止，主要是第（1）（2）（5）
P15
（三）作为被代理人或者代理人的法人终止（此外，………）看第二段整个一段
P16
四、不当或违法行为应承担的法律责任（整个都看）P21
一、不动产物权的设立、变更、转让、消灭和保护
需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者 合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力P22～23 建设工程债的产生
一、合同
二、侵权
三、无因管理
四、不当得利
P25
（二）专利法保护的对象
1、发明
2、实用新型
3、外观设计
（三）授予专利权的条件
授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性和实用性。
P26
2、专利权的期限 发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权和外观设计专利的期限为 10 年，均自申 请日起计算。
2、专利申请日 国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄 出的邮戳日为申请日
P29
（三）著作权主体 作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以单位使用的相同方式使用改 作品。（看第四段：在建设工程活动中，整个一段）P
31一、建设工程知识产权侵权的民事责任（看第一段：承担侵权责任的方式）
P35 《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金P37 看第一段和第二段（下列财产不得抵押：…………）
（二）抵押物 当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物和其他土地 附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）正在建 造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人；（（2）交通运输工具；（3）正在建造的船舶、航空器1）生产设备、原材料、半成品、产品；
P38
三、留置（看第一段）P41
（二）保险责任范围（整个一段）P45
（一）返还财产（看整个一段）P46
一、行政处罚（第一段 行政处罚的种类）
P49
1、工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300平方米以下的建筑工程，可以不申请便利施工许可
证。
2、《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。
3、《建筑法》规定，安装国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。P50
二、施工许可证的法定批准条件申请领取施工许可证应当具备的条件（8条）
P52
（七）建设资金以及落实（看第二段）P
53一、申请延期的规定（看第一段）
P54
二、核验施工许可证的规定（看第一段建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的…..施工许可证）
三、重新办理批准手续的规定（因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续）P59 建筑业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
P62
（二）企业资质证书的延续(整个一段)
P65 看书的倒数第7行（第26条规定）
P69
四、允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任（看第一段）
P73
（五）不予注册和注册证书的失效、注销（看书倒数第一段：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形）
P74
（五）不予注册和注册证书的失效、注销（看书第一段：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和….）
P75
（二）执业岗位范围（看第一段）
P77
二、建造师的基本义务（看第二段）
P83
三、可以不进行招标的建设工程项目（看第三段）
P84
（二）邀请招标（看第二段）
P85 看85页第一段（招标代理机构与行政机关………不得转让招标代理业务）
P86(六)开标（看第二段）
P87
（八）中标（看第二段）
P90
（一）投标保证金的形式与金额（看第二段的几个关键数字）
P92
一、投标人相互串通投标
二、投标人与招标人串通投标
P93
一、联合体投标的特点（联合体投标的特点）
P96 看书的倒数第二段（建设工程质量管理条例）
P99 建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位
P103
一、分包工程的范围（看第一段）
P107 看案例分析中的小标题（3）
IZ303030 建筑市场信用体系建设 看第三段（注册建造师管理规定）
P108
一、施工单位不良行为记录的认定标准
（一）资质不良行为认定标准（看整个一段）
P109 看书 109 页的最后一段（注册建造不得有的行为）
P117邀约可以撤回，但撤回邀约的通知应当在要约到达哦受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，要约可 以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
有下列情形之一的，要约不得撤销：（1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；（2）受 要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
P121
（一）开工及开工日期（看第二段的关键数字 前 7 天后的 48 小时）
P12
2（四）竣工日期《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定当事人对 建设工程实际峻工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日 为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设士程未经竣工验收，发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期。
P124
3、欠付工程款的利息支付 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 利息从应付工程 价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付 的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
5、承包人工程价款的优先受偿权（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。（4）建设工程承包人行驶优先权的期限为6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
P126
（二）采取措施防止损失的扩大（看第一段）
P128
（一）无效合同的类型（合同法规定）看一段
（三）建设工程无效施工合同的主要情形（看第一段）第 52 条第 5 向的规定
P130 看 130 页的第一段 合同法规定
P132
（二）合同撤销权的行使（看第一段 合同法规定）
P133
（二）合同解除的种类（看小标题 1 和 2）
（三）解除合同的程序（当事人对异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期 3 个月）P134
1、发包人解除施工合同（整个一段）
2、承包人解除施工合同（整个一段）
P137
（三）无固定期限劳动合同（看第二段整个一段）用人单位与劳动者协商一致…….P138 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
P139
五、集体合同（看第二段）
P141
（一）劳动者可以单方解除劳动合同的规定（整个三段都看）
P142
（四）用人单位不得解除劳动合同的规定（用人单位看违反《劳动合同法》固定解除…….）看第一段 P143 看第二段（经济补偿的标准，按劳动……..）
P145
（二）劳动合同与劳务派遣协议（看一第段）
P150 不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同
P155
一、工伤认定（看第一段）
P160 未经定作人的统一，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以就诶出合同，经定作人同 同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成P162 定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
P165（2）买受人应当在出卖人的营业地支付，但约定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条 件 的，在交付标的物或者交付提取标的物单证的所在地支付。
P168
（三）借款合同一般是有偿合同（整个一段）
2、不得预扣利息的义务借款的利息不得预先在本金中的扣除。
P171
5、保证承租人优先购买权的义务（看整个一段）
P176（5）因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务 货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。
P180 看书倒数三行（委托的事务可以……）
P18
2P183建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书
P184
（一）排放建筑施工噪声应当符合建筑施工厂界环境噪声排放标准（看第二段）
（二）使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内.建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工 程的 项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。P187
四、对产生环境噪声污染企业事业单位的规定（看第一段）
P189 向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
P194 限期治理的期限最长不超过 1 年，逾期未完成整理任务的，报经有批准权的人们政府批准，责令关闭P196 四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）
P198
（三）既有建筑节能的规定（看第一段）
P200 临时设施占地面积有效利用率大于 90%
P201
3、施工总平面布置 且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标 准化装配式结构。
P206 书倒数第一段（文物保护法实施条例）
P212 书倒数第一段（整个一段）P213 按照《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效期为 3 年。
5、承担赔偿的义务（看第一段）
三、委托合同的终止（看第一段）
P214 建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体 上声明作废后，方可申请补办。P218 书倒数第一段和第二段P219 书倒数第一段 项目负责人的安全生产责任
P220 在施工前，施工单位责任项目管理的技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班 组、作业人员进行详细讲解和说明。P224
二、每年至少进行一次安全生产教育培训
安全教育主要包括安全思想教育、安全知识教育、安全技能教育、安全法制教育和事故案件教育等。
P228 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场 临时用电方案
P229
（二）施工现场临时用电方案 施工现场临时用电安全技术规范规定，施工现场临时用电设备在 5 台及 以上或设备总容量在 50KW 及以上者，应编制用电组织设计
临时用电组织设计及变更时，…………….合格后方可投入使用 经施工单位技术责任，总
监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。P230
（二）安全专项施工方案的审核（看第三段）
P233
六、安全防护设备、机械设备等的安全管理（看第一段）
七、施工起重机械设备等的安全使用管理
由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。P236 IZ306034 办理意外伤害保险的规定（看第二段）实行施工总承包的，……..P239 1Z306041生产安全事故的等级划分标准（重点看）P2
41（四）总分包单位的职责分工（看第一段和第二段）P242
（一）应急预案的编制
生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。P243
（五）应急预案的演练 每半年至少组织一次现场处置方案演练
（六）应急预案的修订 生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录 并归档P244
一、事故报告的基本要求（看第一段）P245
（三）事故补报的要求（看整个一段）P247
（一）事故调查的管辖（看第一段和第二段）
P251
一、依法办理有关批准手续
《建筑法》规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续:(l)需要临时占用规划 批准范围以外场地的;(2)可能损坏退路、管线、电力、邮电 通信等公共设施的;(3)需要临时停水、停电、中断 道路交通的;(4)需要进行爆破作业的;(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
P253
七、依法实施装修工程和拆除工程（看第二段）
P258 《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式 架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。P267 监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。P271 依法对建筑材料、设备等进行检验检测，是施工单位的一项重要法定义务。
P272 书第二段 建设工程质量管理条例
六、依法办
理工程质量监督手续（看第三段）
P284
二、对有隶属关系或者其他利害关系的回避
《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
P285
三、监理工作的依据和监理责任（工程监理的依据是）看第二段
四、工程监理的职责和权限（建设工程质量管理条例规定）看第一段
P289 建设单位应当在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料P290
三、建设工程竣工环保验收 环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。P291
（二）建筑节能分部工程验收的组织（看整个一段）P293
（二）工程竣工结算审查期限（两段都看）
P294 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 11 条规定，因承包人的过错造 成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。P295 看书第一段（应当承担过错责任 看小标题 1、2、3）P296
一、竣工验收备案的时间（建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件）看第二段
P298 看书第一段（建设工程质量的最低保修期限 标题 2、3、4）P302
民事纠纷的法律解决途径主要有四中：和解、调解、仲裁、诉讼。P303
一、和解（看第三段）
第三篇：2018年一级建造师《工程经济》预测题2
http://www.xiexiebang.com
一、单项选择题(共10题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、下列建设投资中，属于项目静态投资的是()。
A.基本预备费
B.建设期间新增税费
C.涨价预备费
D.建设期利息
参考答案：A
【解析】本题考查建设静态投资的构成。建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费、建设期利息等。故选A。
2、某单位建筑工程初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是()。
A.类似工程预算法
B.概算预算法
C.概算定额法
D.生产能力指数法
参考答案：C
【解析】本题考查单位建筑工程概算编制方法。单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法;设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。
其中，概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用;当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算;类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。
故选C。
3、下列会计要素中，属于流动负债的是()。
A.短期投资
B.预付账款
C.应付账款
D.应付债券
参考答案：C
【解析】本题考查负债的分类。负债按流动性分为流动负债和长期负债。
(1)流动负债：指在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务。如短期借款、应付款项、应付工资、应交税金等。
(2)长期负债：指在一年以上或超过一年的一个营业周期以上偿还的债务。如应付债券、长期借款、长期应付款等。故选C^
http://www.xiexiebang.com
4、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用()。
A.固定总价合同
B.固定单价合同
C.可调单价合同
D.成本加酬金合同
参考答案：D
【解析】本题考查合同类型选择的相关内容。根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同;建设规模小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。所谓成本加酬金合同是承包人不承担任何价格变化风险的合同。因此，适用于时间特别紧迫，来不及进行详细的计划和商谈。而因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通抢修项目是属于紧急抢险类的建设工程，则宜采用成本加酬金合同。故选D。
5、某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2500m3，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400m3，人工、材料及施工机具使用费总和为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元/m3。
A.37.60
B.29.23
C.40.80
D.23.18
参考答案：C
【解析】本题考查清单计价综合单价的计算方法。计算步骤如下：
(1)该土方工程的总价为：76000+18000+8000=102000元;
(2)综合单价为：102000/2500=40.80元。故选C。
6、企业某会计末应收账款增加将导致企业()。
A.该时段净资产减少
B.流动资产减少
C.总资产减少
D.坏账的风险增加
参考答案：D
【解析】本题考查应收账款管理的相关内容。企业的应收账款属于企业的流动资产，应收账款的增加，会导致企业流动资产的增加，从而总资产增加。应收账款的增加同样也会增加其回收的风险，使企业的坏账风险增加。故选D。
7、修改某施工企业以1000万元买人一块土地的使用权，准备建设自用办公大楼，该块土地使用权应作为企业的()核算。
A.其他资产
B.流动资产
C.投资性资产
D.无形资产
参考答案：D
http://www.xiexiebang.com
【解析】本题考查无形资产的含义。无形资产：指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人，或为管理目的的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。如专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。故选D。
8、某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位建筑工程概算精度最高的方法是()。
A.概算定额法
B.概算指标法
C.类似工程预算法
D.修正的概算指标法
参考答案：A
【解析】本题考查建筑工程设计概算编制方法的选择。单位建筑工程概算编制方法：
(1)概算定额法
该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用。
(2)概算指标法
当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算。
(3)类似工程预算法
类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。
根据本题的题意应选用概算定额法，故选A。
9、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。
A.直接费
B.土地使用费
C.铺底流动资金
D.涨价预备费
参考答案：C
【解析】本题考查建设总投资的构成。建设工程项目总投资，一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分;非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。
建设投资，由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)和建设期利息组成。
设备及工器具购置费，是指建设单位(或其委托单位)按照建设工程设计文件要求，购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。
建筑安装工程费，是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资，它由建筑工程费和安装工程费两部分组成。
工程建设其他费用，是指未纳入以上两项的，根据设计文件要求和国家有关规定应由项目投资支付的为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。工程建设其他费用可分为三类：第一类是土地使用费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金;第二类是与项目建设有关的费
http://www.xiexiebang.com
用，包括建设管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等;第三类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。
铺底流动资金是指生产性建设工程项目为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程项目总投资的铺底流动资金。一般按流动资金的30%计算。故选C。
10、按照权责发生制要求，下列收入和费用应归属本期的有()。
A.本月收回的上月货款
B.对方暂欠的本期货款
C.预付明年的保险费
D.职工预支的下月的差旅费
参考答案：B
【解析】本题考查权责发生制的含义。权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。权责发生制基础要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项(货币)是否收付，都应当作为当期的收入和费用，计入利润表;凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。故选B。
第四篇：2018年一级建造师《工程经济》预测题1
http://www.xiexiebang.com
2018年一级建造师《工程经济》
一、单项选择题(共10题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、[单选题] 设备在闲置过程中，由于自然力的作用导致实体产生的变形和损坏，从磨损类别分属于()。
A.有形磨损
B.无形磨损
C.经济磨损
D.综合磨损
参考答案：A
【解析】本题考核设备磨损的类型。有形磨损包括(1)设备在使用过程中，在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏;(2)设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损。设备无形磨损(经济磨损)不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果。设备的综合磨损是指同时存在有形磨损和无形磨损的损坏和贬值的综合情况。因此，本题正确答案是A。
2、[单选题] 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差增加()以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低。
A.15%
B.10%
C.25%
D.20%
参考答案：A
【解析】对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。故答案为A。
3、[单选题] 关于建设工程施工定额的说法，正确的是()。
A.施工定额是以分部分项工程为研究对象
B.施工定额则是社会性的
C.施工定额由人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额所组成 D.施工定额不能直接应用于施工项目的管理
参考答案：C
【解析】施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额所组成。
施工定额是施工企业进行施工组织、成本管理、经济核算和投标报价的重要依据。施工定额直接应用于施工项目的管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。施工定额和施工生产结合紧密，施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管
http://www.xiexiebang.com
理水平。施工定额也是编制预算定额的基础。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。
故正确答案为C。
4、[单选题] 按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013投标的工程，不能作为竞争性费用的是()。A.规费
B.措施项目费
C.其他项目费
D.分部分项工程费
参考答案：A
【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。对于规费和税金，发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。故答案为A。
5、[单选题] 下列关于企业营业收入的表述中，错误的是()。
A.收入从企业的日常活动中产生，而不是从偶发的交易或事项中产生
B.收入通常表现为资产的增加
C.收入能导致企业所有者权益的减少
D.收入只包括本企业经济利益的流人，不包括为第三方或客户代收的款项
参考答案：C
【解析】本题考核的是营业收入的主要特征，企业的营业收入是狭义上的收入，指在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其他业务收入，不包括为第三方或客户代收的款项，因此，选项A、B、D是正确的。收入能导致企业所有者权益的增加，收入是与所有者投入无关的经济利益的总流入，这里的流入是总流入，而不是净流入。根据“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式，收入无论表现为资产的增加还是负债的减少，最终必然导致所有者权益增加。不符合这一特征的经济利益流入，也不是企业的收入。因此，C选项是错误的表述。本题符合题意的答案是C。
6、[单选题] 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，下列工程项目类别中，属于专业工程的是()。
A.房屋建筑与装饰工程
B.土石方工程
C.地基处理与桩基工程
D.砌筑工程
参考答案：A
【解析】考核工程造价的组成及《建设工程工程量清单计价规范》的基本框架。工程量清单计价规范对工程的划分方法是先将工程类别按专业划分，然后按专业工程分解为分部分项工程。专业工程是指按现行国家计量规范划分的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程等各类工程。分部分项工程：指按现行国家计量规范对各专业工程划分的项目，如房屋建筑与装饰工程划分的土石方工程、地基处理与桩基工程、砌筑工程、钢筋及钢筋混凝土工程等。
所以备选答案中，A是专业工程，而B、C、D是房屋建筑与装饰工程下划分的分部分项工程。正确答案是A。
http://www.xiexiebang.com
7、[单选题] 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，地方教育附加费属于()。
A.规费项目清单
B.措施项目清单
C.税金项目清单
D.其他项目清单
参考答案：C
【解析】工程量清单计价规范将工程量清单分为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单，不同的项目清单包含的内容不同。备选答案中，B措施项目清单为现场采取施工措施需要发生的费用，其他项目清单是未列入分项工程量清单，措施项目清单，规费项目清单，税金项目清单中的费用，规费和税金清单的项目是应按规定缴纳的有关费用，地方教育费附加名称虽然不叫税，但从征收性质和计算方法看，一般应列入税金项目，所以最适合的答案是C。清单计价规范明确列入的税金项目也包括：(1)营业税;(2)城市维护建设税;(3)教育费附加;(4)地方教育附加费。
8、[单选题] 某技术方案建设期3年，生产经营期15年，建设投资5500万元，流动资金500万元。建设期第1年初贷款2000万元，年利率8%，贷款期限5年，每年复利息一次，到期一次还本付息，该项目的总投资为()万元。
A.6029
B.6800
C.6599
D.6939
参考答案：D
【解析】本题主要考查项目总投资，特别注意建设期利息采用复利计算方式。技术方案经济效果评价中的总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和，因此该技术方案的总投资=5500+500+2000×[(1+8%)5-1]=6939万元。符合题意的答案是D。
9、[单选题] 施工企业所需某种钢材的采购总量为3000吨，材料单价为5000元/吨，一次订货成本为6000元，每吨材料的年平均储备成本为400元。根据经济批量模型，该种材料的经济采购批量为()吨。
A.273.9
B.300.0
C.383.7
D.387.3
参考答案：B
【解析】按照存货管理的目的，需要通过合理的进货批量和进货时间，使存货的总成本最低，这个批量称为经济订货量或经济批量。有了经济订货量，可以很容易地找出最适宜的进货时间。
10、[单选题] 将技术方案效果评价分为定量分析和定性分析的依据是()。
A.评价方法是否考虑时间因素
B.评价是否考虑融资分类
C.评价方法是否考虑主观因素
D.评价方法性质不同
http://www.xiexiebang.com
参考答案：D 【解析】本题主要考查技术方案效果评价方法的分类依据。按评价方法的性质不同，经济效果评价分为定量分析和定性分析;按其是否考虑时间因素又可分为静态分析和动态分析;按评价是否考虑融资分为融资前分析和融资后分析;按技术方案评价的时间可分为事前评价、事中评价和事后评价。故本题正确选项为D。
第五篇：2010一级建造师法律法规真题 - 副本（推荐）
2010年一级建造师考试《法律法规》真题及答案
一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)
1、根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）B。
A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B、国务院建设主管部门 C、中国建筑业协会建造师分会
D、国务院发展和改革委员会
2、根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（B）年 A、1
B、2
C、4
D、20 【
3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（A）A、国务院建设主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府 C、建设行业协会
D、人事部或其授权机构 【答案】
4、民事法律关系的内容是指（A）
A、民事权利和民事义务
B、民事权利和民事责任 C、民事规范和民事责任
D、民事义务和民事责任 【答
5、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（A）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人 【答
6、根据《物权法》，建设用地使用权属于（B）。
A、所有权
B、用益物权
C、担保物权
D、留置权 【答案
7、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（B）。A
A、已经取得安全生产许可证
B、办理了工程质量监督手续 C、有满足施工需要的施工图纸
D、已经取得规划许可证 【答案】A
8、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（C）D
A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列；
B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别； C、个资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级；
D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。【答
9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（D）。A、后履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权
10、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（C）D A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（B）D。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物
12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（D）单位的业务许可范围承揽工程 A． 资质等级较高的；B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的13、、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（D）C。
A、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解
C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据
14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（A）为标准进行质量验收。A． 施工图纸B、技术规范C、监理通知D、施工合同
15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（B）D。
A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证
16、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（A）C万元。A、16 B、10 C、12 D、4
17、施工单位招聘临时工的最低年龄为（D）A岁。A、16 B、14 C、20 D、18
18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（A）。
A、水泥厂的答复文件到达施工单位时
B施工单位发出订购水泥的要约时 C、水泥厂发出答复文件时
D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
19、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（B）C年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A、3 B、2 C、5 D、4
20、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（B）。A、技术负责人B、法定代表人
C、安全管理部门负责人D、项目负责人
21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（B）D。A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员 C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（D）合同。A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限
23、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（C）之日B。
A、合同备案B、评标委员会提交评标报告C、中标通知发出D、发包人确定中标人
24、关于法院采取诉讼财产保全与讼前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（C）。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
25、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（A）D
万元。
A、40 B、4
C、20
D、10
26、关于和解的说法，错误的是（A）。
A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【
27、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（B）C支付。
A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位
28、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（D）。A、要约邀请B、承诺C、部分承诺D、新要约
29、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（B）A。A、只能向有管辖权的人民法院起诉
B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁
D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
30、下列建设项目中，可以不招标的是（C）。
A、个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同
C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同
31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是(B)。A、工程项目采用的材料、设备 B、工程项目技术人员的劳动合同
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量
32、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（D）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、城建档案管理部门B、相关管线产权部门C、市政管理部门D、建设单位
33、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是(D)。
A、分包单位只对总承包单位负责
B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
34、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由(C)编制。A、总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织 C、总承包单位统一组织D.监理单位统一组织
35、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括(A)建筑。A、厂房B、医疗C、住宅D、教育
36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是(A)C。A、福利待遇B、试用期C.劳动条件D、补充保险
37、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是(A)。A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门 C、国务院D、国务院建设行政主管部门
38、划拨土地使用权只能由(A)人民政府依法批准。A、县级以上B、镇级以上 C、中央D、省级以上
39、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（B）。A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理
40、停建、缓建建设工程的档案，暂由(B)保管。
A、当地质监部门B、建设单位C、施工单位D、城建档案馆
41、关于代位权行使的说法，正确的是(D)B。
A、债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B、债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C、代位权是债权人行使的抗辩权
D、债权人自己负担行使代位权的必要费用
42、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是(D)。A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定
C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例
43、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（A）履行债务。
A、胜诉方B、金融机构C、败诉方D、执行法院
44、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（D）。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
C、尽管未约定利息，施工单位要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。
45、根据《税收征收管理法》）C 日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A、60 B、45 C、30 D、15
46、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（A）B A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院 C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部
47、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（D）的市场价格履行。
A、合同签订地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地
48、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（B）合同。A、施工承包B、承揽C.信托D、委托
49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（D）。A、投标保证金最高不得超过50 万元
B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C、投标保证金不得采用银行保函方式
D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金
50、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（C）D。A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D、法院可以直接判决减少部分罚款金额
51、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（B）。A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险人 52、2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（D）B。A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日
53、承运人按照合同约定将货物运输到制定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（D）
A、抵押权B、质押权 C、抵消权D、留置权
54、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7 B、10 C.15 D、3
55、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（B）合同。
A、有效B、无效C、效力待定D、可变更、可撤销
56、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（C）的同时，还应缴纳城市维护建设税。
A、企业所得税B、利息税C、营业税D、个人所得税
57、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（A）申请执行。
A、人民法院B、公安机关C、政府主管部门D、仲裁委员会
58、某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（C）A同意。
A、股东会B、工会C.董事会D、监事会
59、甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（B）。
A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务 C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务
60、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（D）。
A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B、招标人预先内定中标人
C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D、招标人从几名中标候选人中确定中标人
61、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（C）。A、投标人须知B、技术条款C、施工组织设计D、合同主要条款
62、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（D）B。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗
63、建设工程施工合同应以（C）为合同履行地。A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地
64、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（A）。
A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门
65、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（C）A。
A、监理合同B、法律、法规C、施工合同中约定采用的推荐性标准D、工程施工图纸
66、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（D）主张维修费用。
A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位
67、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（A）。A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效
C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（B）C30 天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、投标有效期D、中标日期
69、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（D）B合同。
A、可变更B、可撤销 C、无效D、效力待定
70、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（C）个月向原安全生产许可证颁发
A、6B、2 C、3 D、4
二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
71、根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（BD）。BCE A、合同被确认无效B、发生在订立合同的过程中
C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D、在订立合同时显失公平E、受害方的依赖利益遭受损失
72、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（BCD）ABCD
A、编制安装方案 B、出具自检合格证明
C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督
E、自行验收
73、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（CD）ABC。A、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序 C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E、债务履行不分先后
74、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（AC。ABDE A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准
C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
75、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（CE）。BCE
A、接受履行方有权选择履行地点B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在不动产所在地履行 D、履行义务一方有权选择履行地点
E、其他标的，在履行义务一方所在地履行
76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有(BA)ABDE。A、建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B、履行地点为项目所在地 C、合同标的是财产
D、违约责任是当事人违反合同义务的责任 E、有关施工组织设计的内容即为履行方式条款
77、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有(BC)ADE。
A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表
78、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有(BD)。DE
A、在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 B、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
C、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交
D、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收
79、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有(AC)。ACD
A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音
C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见
80、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有(BC)。ABCE A、鉴定人员不具备相关的鉴定资格B、鉴定程序严重违法 C、鉴定结论明显依据不足D、建设单位也不同意鉴定结论 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
81、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（be）BE。A、货物运输合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同 82、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有(AD)。AD
A、公司股东B、公司董事长C、公司财务经理D、公司职工代表E、公司总经理
83、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方（AE）。AE
A、继续履行合同B、降低工程质量标准
C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息
84、关于物权的说法，正确的有（AD）BDE。
A、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
85、根据《合同法》，要约失效的情形有（DC）。ABD A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人
B、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C、要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
E、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知
86、根据《合同法》，(CD)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决BD。A、地方性法规与地方政府规章 B、部门法规
C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章 E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定
87、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（CDE）CDE。
A、人身损害赔偿请求权B、任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权 88、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（BDE）。BCDE A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E、分包单位将其承包的建设工程再分包
89、关于招标代理机构的说法，正确的有（BD）ABD。A、招标代理机构是社会中介组织
B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E、由评标委员会指定招标代理机构 90、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当(BDE)。BDE A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用
91、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（BCE）ACE。A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害B、被保险人在施工现场外发生伤害
C、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害D、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 92、根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（BCE）CE。A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更
E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
93、关于联合体投标的说法，正确的有（AB）ABCD。
A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围
94根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中属于无效合同的是（CD）BCD。A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
95、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（AC）BE。A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B、自动消防系统的操作员必须持证上岗
C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的经销人员必须持证上岗
E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人
96、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（AC）。ACE、A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题
97、关于工程竣工验收的说法，正确的有（CDE）。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。
D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
98、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（CE）ACE。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保 E、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有
99、下列工程施工过程之中，属于侵权责任的情形有（CDE）CDE A、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B、施工单位违约造成供货商重大损失 C、工地的塔吊倒塌造成供货商重大损失
D、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
100、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（CD）ABCD等资料。
A、建设用地规划许可证B、土地使用权批准文件 C、拆迁计划和拆迁方案D、拆迁补偿安置资金证明 E、建设工程规划许可
点击咨询 