法院不再受理无拆迁补偿安置协议拆迁民事诉讼

第一篇：法院不再受理无拆迁补偿安置协议拆迁民事诉讼

赢了网s.yingle.com

遇到征地拆迁问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

法院不再受理无拆迁补偿安置协议拆迁民事诉讼

推荐房地产律师： 8月11日，最高人民法院做出有关司法解释，在拆迁中达不成拆迁补偿安置协议，被拆迁者提起民事诉讼状告拆迁人的案件，法院将不再受理。

这意味着今后解决拆迁补偿纠纷，被拆迁人不能状告拆迁人，需要先向有关行政机关申请裁决，如果不服裁决可以提起行政诉讼，状告裁决机关。

针对最高法院这一全新司法解释，有人认为它将使被拆迁人的权利被限制，还有人认为这是一种不合理的规定，那么该司法解释是在什么样的背景下产生？它对被拆迁人到底会产生什么样的影响？记者特地采访了房地产资深律师福建辉扬律师事务所的林丹。

拆迁民事案法院不受理

在最高法院关于不再受理拆迁民事诉讼司法解释出台后，有人指责最高法院出台的这一司法解释不具合理性，它不恰当地限制了当事

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

人的诉权，客观上造成拆迁户告状难，解决纠纷、得到合理补偿更难的困境。

福建辉扬律师事务所的林丹律师认为，从法理的角度看，最高法院的这一司法解释有其合理性。因为法院处理合同纠纷的前提是当事人之间已存在口头或者书面的合同关系，在双方从未协商一致的情况下，法院无权强制任何人订立合同。比如张三想买李四家的电视机，如果李四根本就不想卖，或者张三想只出1000元来买，而李四想卖2000元，此时张三与李四无法就电视机达成买卖合同关系，无论是李四或张三向法院起诉，法院依法不能也不应当强制李四将电视出售给张三。就拆迁补偿安置协议来说，道理也是一样。

从市场经济的角度上说，开发商在政府规划的地块范围内，有权决定是否进行房地产开发，而作为持有土地使用权的老百姓同样也有权决定是否同意将自己的土地使用权和房屋交给开发商进行商业开发(当然基于公共利益的市政建设除外)。如果按照合理的程序，在政府将某地块规划为商业用地，并且有开发商向政府提出开发意向后，首先应该是开发商与被拆迁人，或者由政府与被拆迁人先行协商谈判，当该地块范围内所有房屋的所有权人都同意将自己的房屋和土地使用权以一定的价格出售给开发商或者政府，并签订了拆迁安置补偿合同后，政府才能将土地使用权出让给开发商。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

但是现实情况恰恰相反，是政府先把老百姓拥有合法土地使用权的土地，在未征求老百姓的意见，未经老百姓同意的情况下，就先行出让给开发商，颁发拆迁许可证，再与老百姓商量拆迁补偿安置问题，也就是说，不管或不问老百姓愿不愿意，先将老百姓拥有的土地使用权和房屋所有权收归国家，然后再谈补偿价格，无论老百姓愿意也好，不愿意也好，一旦房屋被列入拆迁范围，都得被拆迁。这种拆与被拆的行为已经不是平等主体之间的民事行为，而是行政行为了，所以，最高法才做出这个解释。

不过在最高法院最新司法解释出台后，拆迁当事人可以按照《城市房屋拆迁管理条例》第16条的规定向有关部门申请裁决，即拆迁人与被拆迁人或者拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议的，经当事人申请，由房屋拆迁管理部门裁决。房屋拆迁管理部门是被拆迁人的，由同级人民政府裁决。裁决应当自收到申请之日起30日内作出。当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起3个月内向人民法院起诉。并且在诉讼期间，不停止拆迁的执行，也就是说官司可以慢慢打，但房子照拆不误。

协议难一致找政府裁决

根据最高法院新的司法解释，今后拆迁纠纷的当事人如果因无法达成拆迁协议而发生纠纷，先别赢了网院，而是让政府先裁决，等当

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

事人对政府的裁决不满意时，再来法院告政府。对此，有人认为，最高人民法院在1996年7月24日颁布的《关于受理房屋拆迁、补偿、安置等案件问题的批复》中早有规定：

一、公民、法人或者其他组织对人民政府或者城市房屋主管行政机关依职权作出的有关房屋拆迁、补偿、安置等问题的裁决不服，依法向人民法院提起诉讼的，人民法院应当作为行政案件受理。

二、拆迁人与被拆迁人因房屋补偿、安置等问题发生争议，或者双方当事人达成协议后，一方或者双方当事人反悔，未经行政机关裁决，仅就房屋补偿、安置等问题，依法向人民法院提起诉讼的，人民法院应当作为民事案件受理。两相比较起来，似乎最高法院原来的规定更合理。

对此，律师分析，从表面看，最高法院新司法解释反而比原来的规定后退了，但是因为原来的司法解释是房地产市场开发早期制定的，而从后来大量的司法实践看，如果按原来的规定执行，许多基层法院因受制于地方政府，常常无法依法独立行使审判权。更主要的一个原因是在政府已将土地出让给开发商，已颁发拆迁许可证后，又达不成拆迁补偿协议，法院如果在民事诉讼中，作出不让拆迁的判决，就侵犯了行政权；而判令老百姓接受拆迁，又等于支持“强买强卖”进而使法院陷入两难的境地，所以最高法才用新的司法解释替代旧的解释。“让上帝的归上帝，恺撒的归恺撒”，由政府自己去处理先行出让土地，先行颁发拆迁许可证，所造成的拆迁安置补偿纠纷，法院只受理已达成拆迁补偿协议，而仅就协议的履行而提起的民事诉讼，法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

或者受理对政府裁决不服而提起的行政诉讼，这才是最高法院最新司法解释的根本目的，这也意味着政府更需要慎重对自己的行政行为负责，对普通百姓负责。

裁决不合理可行政诉讼

有人提出，如果按最高法院的这一最新司法解释，当事人先要对裁决不服才能提起行政诉讼，那么被拆迁人所告的就不再是拆迁人，而是政府，其“对手”不仅仅是拆迁人，还加上了政府。被拆迁人与拆迁人之间的纠纷不再仅仅是一个民事纠纷，而首先是一个行政诉讼。我们知道，被拆迁人本来相对拆迁人而言，就往往是弱势群体，现在加上政府，那情形就更加弱势了。

对此，林丹律师认为，人们的这种担心是有理由的，但是并不是被拆迁人就那么无所作为，注定处于弱势。他提醒被拆迁人，如果对政府的裁决不满意，可以从程序的合法性以及补偿价格是否符合规定方面提请行政诉讼。比如对补偿价格、安置方式、补偿程序等是否严格按照国务院《城市房屋拆迁管理条例》和福建省的《城市房屋拆迁纠纷裁决暂行办法》规定执行。如有异议的，可以向法院申请撤销政府的行政裁决。

林丹律师说，从当前的司法实践看，只要被拆迁人有明确的证据

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

证明政府的裁决不合法或违反法定程序，法院一般是会撤销政府的裁决的。

 申请专利所需要的文件_申请专利须符合的条件 http://s.yingle.com/qq/864197.html

 商标使用的形式是什么样子的

http://s.yingle.com/qq/864196.html

 发明专利的分案申请要求是什么_法定期限是多少 http://s.yingle.com/qq/864195.html

 如何申请实用新型专利_有什么要求_需要哪些材料 http://s.yingle.com/qq/864194.html

 申请认定著名商标的条件是什么

http://s.yingle.com/qq/864193.html

 侵犯地理标记权有什么责任

http://s.yingle.com/qq/864192.html

 哪些人可以享有专利权_怎么选择申请专利的种类 http://s.yingle.com/qq/864191.html

 判定外观设计专利侵权方法_判定外观设计专利侵权程序 http://s.yingle.com/qq/864190.html

 假冒人专利如何判定_假冒产品属于假冒专利吗 http://s.yingle.com/qq/864189.html

 专利侵权的救济途径有哪些_如何选择保护专利的途径 http://s.yingle.com/qq/864188.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 怎样查询专利是否重复

http://s.yingle.com/qq/864187.html

 2018版权申请费用是多少

http://s.yingle.com/qq/864186.html

 申请专利复议的期限是多久_不服专利复议决定怎么办 http://s.yingle.com/qq/864185.html

 怎样请求宣告专利无效_请求专利无效宣告的理由 http://s.yingle.com/qq/864184.html

 专利申请需要哪些资料_专利申请日期如何确定 http://s.yingle.com/qq/864183.html

 怎么转让以及转让时间要多久

http://s.yingle.com/qq/864182.html

 实用型专利如何申请_申请实用型专利需要什么费用 http://s.yingle.com/qq/864181.html

 专利检索报告是什么_专利侵权纠纷为何要出具检索报告 http://s.yingle.com/qq/864180.html

 专利侵权诉讼中止的情况_可以不中止诉讼的情况有哪些 http://s.yingle.com/qq/864179.html

 表演权与表演者权有什么关系

http://s.yingle.com/qq/864178.html

 如何应对专利无效纠纷_不服专利无效宣告怎么办 http://s.yingle.com/qq/864177.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 冒充专利行为有哪些_冒充专利与假冒专利有啥区别 http://s.yingle.com/qq/864176.html

 专利复审请求如何提出_专利复审请求不予受理的情况 http://s.yingle.com/qq/864175.html

 申请专利异议的条件_专利异议请求如何提出 http://s.yingle.com/qq/864174.html

（互联网域名管理办法）：注册互联网域名须提供真实身份信息 http://s.yingle.com/qq/864173.html

 注册商标被侵权该如何维权

http://s.yingle.com/qq/864172.html

 专利强制许可的情况有哪些_专利实施许可的类型有哪些 http://s.yingle.com/qq/864171.html

 专利诉讼时效是多久_专利诉讼管辖怎么确定 http://s.yingle.com/qq/864170.html

 怎样收集专利侵权证据_怎样应对专利侵权诉讼 http://s.yingle.com/qq/864169.html

 发生著作权纠纷的处置

http://s.yingle.com/qq/864168.html

 发明专利的分案的申请要求_发明专利的分案申请收费吗 http://s.yingle.com/qq/864167.html

 申请专利交的费用有哪些项目

http://s.yingle.com/qq/864166.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 商标法和现行商标法对照表

http://s.yingle.com/qq/864165.html

 专利侵权案件的诉讼时效_专利侵权诉讼中止是指什么 http://s.yingle.com/qq/864164.html

 专利申请程序是怎样的_申请专利要多少费用 http://s.yingle.com/qq/864163.html

 专利法中发明人的认定标准(2018年)有哪些 http://s.yingle.com/qq/864162.html

 知识产权纠纷的处理方式

http://s.yingle.com/qq/864161.html

 专利纠纷诉讼的种类有哪些_专利纠纷诉讼处理技巧 http://s.yingle.com/qq/864160.html

 专利如何申请补正_专利申请补正书如何填写 http://s.yingle.com/qq/864159.html

 数字化作品是否受到著作权法保护 http://s.yingle.com/qq/864158.html

 商标保护答辩是怎么回事

http://s.yingle.com/qq/864157.html

 个人申请专利有啥好处_个人申请专利要注意什么 http://s.yingle.com/qq/864156.html

 专利使用费如何确定_专利使用费的支付方式有哪些 http://s.yingle.com/qq/864155.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 专利无效宣告当事人的权利_无效宣告当事人权利的处分 http://s.yingle.com/qq/864154.html

 专利权的视为放弃可以重新申请吗 http://s.yingle.com/qq/864153.html

 剽窃版权构成侵权罪吗

http://s.yingle.com/qq/864152.html

 外观设计专利侵权的认定_判断外观设计专利侵权的方法 http://s.yingle.com/qq/864151.html

 如何认定商标侵权案件中非法经营额是无法计算的 http://s.yingle.com/qq/864150.html

 假冒他人专利如何判定_假冒他人专利怎样处罚 http://s.yingle.com/qq/864149.html

 复制权侵权的法律责任有哪些

http://s.yingle.com/qq/864148.html

 怎样办理专利复审_哪些情况视为专利复审申请的撤回 http://s.yingle.com/qq/864147.html

 申请外国专利的途径有哪些_申请外国专利的注意事项 http://s.yingle.com/qq/864146.html

 专利转让合同的必备条款_签订专利转让合同注意什么 http://s.yingle.com/qq/864145.html

 法律对于著作权的处出质人有哪些要求 http://s.yingle.com/qq/864144.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 个人如何申请专利_如何选择专利申请类型 http://s.yingle.com/qq/864143.html

 专利权转让如何缴纳税费_专利权转让如何进行 http://s.yingle.com/qq/864142.html

 如何证明他人恶意抢注商标

http://s.yingle.com/qq/864141.html

 如何认定著作权侵权行为

http://s.yingle.com/qq/864140.html

 专利申请权可以转让吗_如何进行专利申请权转让 http://s.yingle.com/qq/864139.html

 不能申请专利行政复议的情况_申请专利行政复议的期限 http://s.yingle.com/qq/864138.html

 专利侵权行为的构成要件_专利侵权的救济途径 http://s.yingle.com/qq/864137.html

 诉被告李**、徐**实用新型专利侵权纠纷案 http://s.yingle.com/qq/864136.html

 知识产权海关保护的模式是什么样子的 http://s.yingle.com/qq/864135.html

 专利无效宣告的理由有哪些_专利无效宣告的法律后果 http://s.yingle.com/qq/864134.html

 专利申请文件的形式有哪些_专利申请要提交哪些文件 http://s.yingle.com/qq/864133.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 怎样办理专利复审_专利复审要提交哪些材料 http://s.yingle.com/qq/864132.html

 怎样保护自己的音乐作品著作

http://s.yingle.com/qq/864131.html

 如何申请专利诉前禁令_如何申请专利诉讼证据保全 http://s.yingle.com/qq/864130.html

 什么是专利权属纠纷,专利权属纠纷的内容有哪些 http://s.yingle.com/qq/864129.html

 专利权转让合同签订注意事项_专利权转让合同具体条款 http://s.yingle.com/qq/864128.html

 集体商标注册申请人的资格有哪些 http://s.yingle.com/qq/864127.html

 什么是专利分案申请_专利分案申请的条件有哪些 http://s.yingle.com/qq/864126.html

  商标侵权司法解释 http://s.yingle.com/qq/864125.html 怎样赢得专利纠纷诉讼_怎样取得专利侵权赔偿 http://s.yingle.com/qq/864124.html

 发明专利权的取得方式有哪些

http://s.yingle.com/qq/864123.html

 专利优先权如何行使_专利优先权申请日期如何确定 http://s.yingle.com/qq/864122.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 北京万江科技有限公司诉李**等专利权转让合同纠纷案 http://s.yingle.com/qq/864121.html

 什么人可以申请专利复审_专利复审注意哪些事项 http://s.yingle.com/qq/864120.html

  版权申请在哪里 http://s.yingle.com/qq/864119.html 实用新型专利申请需要哪些程序和费用_提供哪些材料 http://s.yingle.com/qq/864118.html

 专利申请权怎样转让_国防专利如何转让 http://s.yingle.com/qq/864117.html

 如何认定侵犯商标故意行为

http://s.yingle.com/qq/864116.html

 专利侵权行为有哪些_专利侵权纠纷如何确定管辖 http://s.yingle.com/qq/864115.html

 专利侵权诉讼案件如何确定管辖_专利侵权诉讼如何取证 http://s.yingle.com/qq/864114.html

 外观设计专利侵权的判定_外观设计专利侵权的赔偿数额 http://s.yingle.com/qq/864113.html

 著作权主体怎么认定,著作权原始主体是谁 http://s.yingle.com/qq/864112.html

 专利技术转让方式有哪些_专利技术转让合同如何签订 http://s.yingle.com/qq/864111.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 如何进行专利申请权转让_专利申请权转让注意什么 http://s.yingle.com/qq/864110.html

 专利申请日如何确定_如何请求更正专利申请日 http://s.yingle.com/qq/864109.html

  如何自己申请专利 http://s.yingle.com/qq/864108.html 申请外观设计专利的条件_外观设计专利申请程序 http://s.yingle.com/qq/864107.html

 商标注册的办理程序_商标注册申请的补正程序 http://s.yingle.com/qq/864106.html

  李*等侵犯商业秘密案 http://s.yingle.com/qq/864105.html 专利权利要求书有哪些内容_权利要求书不能用哪些用语 http://s.yingle.com/qq/864104.html

 专利行政诉讼的受案范围_专利行政诉讼的管辖法院 http://s.yingle.com/qq/864103.html

 职务发明的权利归属_职务发明创造人享有哪些权利 http://s.yingle.com/qq/864102.html

 商标公告以后什么时间内可以提出异议 http://s.yingle.com/qq/864101.html

 专利侵权如何分析_专利侵权赔偿数额怎么确定 http://s.yingle.com/qq/864100.html

 版权侵权调查取证需要注意哪些问题 http://s.yingle.com/qq/864099.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 保密专利申请的范围_保密专利申请的审批程序 http://s.yingle.com/qq/864098.html

法律咨询s.yingle.com

第二篇：拆迁补偿安置协议

拆迁补偿安臵协议

拆迁人单位：商丘xxx实业有限公司（以下简称甲方）

法定代表人：身份证号：电话：委托代理人：身份证号：电话：被拆迁人姓名：（以下简称乙方）

身份证号：电话：

委托代理人：身份证号：电话：

甲方因开发建设用地需要，根据《城市房屋拆迁管理条例》、《河南省城市房屋拆迁管理办法》及商丘市拆迁安臵补偿等规定，对乙方的房屋进行拆迁，经甲乙双方平等、自愿、协商、就乙方房屋拆迁补偿安臵等有关事宜达成如下协议：

第一条、被拆迁人土地及房屋现状

(一)被拆迁人所在地点位于xx路中段路南，xx路东侧（原车管所对面），土地使用权面积为3.6亩（约2400平方米），临xx路宽为39.6米。房屋建筑面积713.58平方米，房屋的用途为商住，房屋的产权性质为私有，房屋的结构为钢混，房屋的总楼层数三层，房屋的朝向为坐北朝南（临街门面朝北）。

(二)房屋内部设施及装潢情况：甲方对乙方室内装饰装修的现状完全表示认可，对室内各种设施予以认可，并表示愿意以合理的价格进行赔偿。补偿金额在甲方自愿的基础上，经双方商定估价处理。

(三)房屋的附属物及构筑物情况：房屋总建筑面积为713.58平方1

米，其中主房建筑面积为545.58平方米，配房建筑面积为168平方 米。另有铁皮房4间、围墙长度58.9米、机井一眼、大树110棵、小树170棵、果树20棵等附属设施

第二条、房屋产权具体补偿方案

1、甲方给乙方提供的补偿房产以原址不动为原则，经协商乙方同意移至位于xxx公安局家属院东南角，珠江路与银河路交叉口，即珠江路南侧、银河路东侧拐角处从西墙向东一至二层临街门面房东西总宽度不得少于28米（约七至八间），南北跨度不少于17米，甲方图纸设计跨度超过17米部分归乙方所有，低于17米的跨度，按每减少一米另在东西28米的基础上增加一米。该临街门面房的层数为底上二层，上下立体垂直，全部为钢混结构。否则，以违约论。

2、甲方应再补偿给乙方住宅房五套，每套住宅建筑面积不低于120平方米，如图纸设计面积大于120平方米，甲方不再另计费。如图纸设计面积小于120平方米，甲方应向乙方按该住宅房的平均价给予补偿。否则，以违约论。

3、甲方应补偿给乙方地上（下）停车库或停车位五个，不得以任何理由拒绝。否则，以违约论。

4、甲方同意乙方在其所开发的楼盘内所有房产中，在楼层、座向和面积上享有优先选房权，甲方不得拒绝，必须优先配合。否则，以违约论。

5、该安臵房的质量标准，必须符合国家质量安全标准，房屋内的设施不能低于甲方开发的同小区内其他房屋中的设施。其他附属设施

如暖气、燃气、电话线、有线电视、互联网、等等，均应具备和符合国家规定的交房条件。甲方向乙方交房时应为乙方办理好房屋所有权证书，费用由甲方承担。否则，以违约论。

第三条、房屋拆迁的过渡安臵

1、乙方过渡安臵期限自甲方完成土地规划审批和领取国有土地使用权证以及拆迁许可证后，并自接到甲方通知之日起18个月。

2、安臵临时周期费的金额为：临街门面房租金为每月5000元，住房租金为每月2000元，二项共计126000元。该费用在签订合同时甲方必须一次性给付。

3、甲方应补偿乙方的原房屋装饰装修和围墙100000元，室外铁皮房、机井、大树、小树、果树等附属设施30000元，该补偿款在本合同签订时一次性付清。

第四条、本协议生效后，乙方应在甲方完成土地规划审批和领取国有土地使用权证以及拆迁许可证后30日内将被拆迁房屋腾空，并由乙方自行拆迁，拆迁风险及拆迁废料由乙方负责承担及享有。

第五条、关于抵押担保的约定

甲乙双方在本协议签订后，甲方应在约定的拆迁时间到期前30日内提供不低于1500平方米的有效房产作为拆迁抵押，并必须到房地产管理部门办理抵押登记手续。否则，乙方可拒绝拆迁，并对甲方以违约论处。

第六条、本合同签订后，如甲方确需将合同权利、义务转让给第三人，必须书面通知乙方，其转让行为不影响本合同的履行，受让方

必须承担本合同约定的义务，必须在本合同落款处签名。否则，即视为甲方转让行为无效。如果因甲方的转让行为导致乙方合同目的不能实现，甲方应承担全部责任，并无条件将全部抵押物作为违约金进行赔偿，无须经过诉讼、评估、拍卖等程序。同时将本合同项下的标的物（土地）必须无条件返还给乙方。

第七条、违约责任的承担

（一）逾期安臵的违约责任

甲方应在临时过渡期满前，保证乙方按期回迁，逾期不能回迁的，甲方应在临时过渡期满30日前通知乙方，按下列约定处理：

1、逾期12个月内，甲方应按本协议第三条第2项约定的临时安臵补偿金（费）的二倍向乙方支付临时安臵补偿金（费）。

2、逾期12个月后仍不能交房，甲方应按照本协议第三条约定的补偿房屋数额双倍赔偿给乙方。

（二）其他违约事项

1、本协议签订后，如发生以下情形，导致拆迁不能或建设不能，甲方应无条件将乙方的临街土地以及甲方的临街相邻土地全部归乙方所有，乙方无须任何赔偿，甲方无条件退出。本合同第四条约定的临时安臵费不再退回。

A甲方因故不能达到拆迁的条件，无法满足乙方的拆迁要求； B因国家政策或地方政府的原因不能（无法）拆迁，且临时过渡期已到期；

C甲方如将乙方房屋拆迁后，因甲方资金问题、建设手续或者由

于甲方的其他原因导致建设不能。

2、由于甲方的原因，不能按期交房或违反合同约定，直接导致乙方合同目的不能实现的，均应按照上述违约条款履行。如本协议约定不明或依照约定不足以赔偿乙方损失的，应以甲方抵押物作价赔偿或选择担保人承担连带清偿责任，直至满足乙方的赔偿请求。

3、甲方如在签订本合同时不能按照本合同第四条约定一次性支付临时安臵补助费的，视为甲方履行不能，并自动放弃。

第八条、本协议的上述约定为甲乙双方协商同意并自愿签订，均不得以本合同的效力而主张无效。

第九条、其他未尽事宜，双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十条、本协议在履行过程中如发生争议，由当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方均可到该不动产所在地人民法院起诉。

第十一条、本协议一式四份，甲乙双方及担保人各持壹份。

第十二条、本协议自合同当事人签字盖章之日起生效。

第十三条、本合同如甲方确需将合同权利和义务转让给第三人，必须事先书面通知乙方，并由受让人在本合同落款处签名。

甲方（签章）：商丘市xx实业有限公司

法定代表人或委托代理人：

乙方（签章）：担保人签字：

见证人（签章）：

年月日

第三篇：拆迁安置补偿协议

高台寺村十、十一队房屋拆迁补偿协议

银兴拆迁字【2010】020号

甲方：银川市兴庆区征地拆迁办公室

银川市兴庆区银古路街道办事处

宁夏鸿天房置业有限公司

乙方：

为实施银川市城市总体规划，加快大银川建设，银川市人民政府决定对高台寺村十、十一队庄点进行改造，按照银川市人民政府2009．17专题会议纪要精神,依据《银川市人民政府关于银川市征收集体土地及房屋拆迁安置补偿办法的通知》(银政发[2006]-34号)文件,经甲、乙双方协商，就该项目征地拆迁补偿安置事宜达成如下协议：

一、建设用地项目：

高台寺村十、十一队庄点改造项目

二、拆迁位置、土地面积：

拆迁位置位于兴庆区银古路办事处高台寺村，东至，南至，西至，北至。

三、产权调换返还房屋及货币补偿：

砖混结构房屋一等平方米；砖混结构房屋二 等平方米，砖木结构房屋一等平方米；砖木-1-

结构房屋二等平方米，土木结构房屋平方米, 简

易房平方米,新建砖混结构房屋平方米,砖木结

构房屋平方米,新建过道、棚平方米。

（具体测算见测算附表及房屋调查表）。

四、安置地点：

原地安置，在规划总图中A区域、高层住宅楼。

五、安置房屋建设标准：

依据银川市整体规划相关条件在该宗拆迁安置范围内的所有建

设用地、统一规划、整体设计、标准为高层建筑、外围相同。门厅、电梯间铺设地板砖、墙面乳胶漆刷白。框剪结构、对讲门铃、钢质入

户门、毛墙、毛地、地辐热采暖、天然气入户(天然气初装费由用户

自付）。上下水接口预留、卫生间防水处理、墙面墙顶水泥沙浆抹平、塑钢窗、双层玻璃、电梯（合资电梯）、二次加压供水、独立水表、双回路供电、IC卡电表、外墙外保温、外墙贴瓷或乳胶漆（以设计

为准）全封闭阳台、智能化消防设施（温感器、烟感器）电视电话网

络入户（如乙方在拆迁范围内已入网的可直接接入，未入网的用户安

装费用由用户自付）。

六、安置时间：

乙方签订房屋拆迁补偿协议之日起18个月，18个月后如不能安

置最多不得再超过6个月。

七、交付拆迁后土地：

乙方自本协议签订之日起于年月日前拆迁结

束，向甲方交付土地。

八、拆迁安置补助的费用和标准：

1、一次性搬家补助费用：每人60元，搬迁人口以所管辖派出所

户口簿、身份证为准。搬迁人口人，共计元。

2、过渡期租房补助费：应安置人口人，每人每月60元，过渡期为18个月，拆迁时费用一次性给付。若到期仍不能安置则按

过渡期顺延每人每月60元返还直到安置为止。原则上不超过6个月。

过渡补助费用共计元。

九、根据银川市旧城改造康居安置相关规定，乙方办理房产相关手续，由

甲方提供，甲方不收取任何费用，所发生的各种税费由乙方自行承担。

十、综上第三、八项乙方拆迁房屋货币补偿、拆迁安置费用共计

人民币（大写）。共计返

还安置房㎡（大写：平方米）。

十一、双方责任

1、甲方在乙方完成拆迁15日内，向乙方支付拆迁安置补助费。

2、甲方在协议安置期限内不能安置乙方，甲方按乙方拆迁面积每月

每平方米5元给予乙方补偿，补偿到房屋安置之日。

3、乙方按时交付拆迁后的土地，并在交付土地后保证建设项目的顺

利施工。

十二、其它约定事项

（一）返还的安置房屋以总体面积整栋楼、整单元返还给高台寺村十、十一队安置拆迁办公室，依据此协议确定的返还房屋面积分配给乙方。

（二）协议签订后，乙方所持有的房屋所有权证和土地使用证同时失效，以本协议为准。

（三）签订本协议后，乙方应在规定期限内对被拆迁房屋自行

拆除，乙方在拆迁过程中必须注意安全，如有人员伤亡，由乙方自

行负责。

十三、因不可抗力因素造成的工程延期，甲方不承担违约责任。

十四、甲方在施工过程中，乙方不得以任何理由随意阻碍甲方正常施工，否则由此造成工程延误等责任由乙方负责。

十五、本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本

协议具有同等法律效力。

十六、本协议经双方签字盖章后生效，甲乙双方应严格履行。

十七、本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：银川市兴庆区征地拆迁办公室乙方（自然人）：

代表人：

银川市兴庆区银古路街道办事处

代表人：

宁夏鸿天房置业有限公司

代表人：

年月日

高台寺村十、十一队房屋拆迁测算表

姓名：

单位：

拆迁建筑面积（平方米）：测算返还房建筑屋面积（平方米）：货币补偿（人民币）：￥：

测算人（签字）：

审核人（签字）：

拆迁户（签字）：

年月日

第四篇：房屋拆迁补偿安置协议

房屋拆迁补偿安置协议

拆 迁 人（以下简称甲方）：

被拆迁人（以下简称乙方）：

甲方因________________建设需要，经批准取得_________号《房屋拆迁许可证》，根据《城市房屋拆迁管理条例》的规定，对乙方的房屋进行拆迁，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁补偿安置达成如下协议：

第一条 被拆除房屋现状

（一）房屋所在地点_________，建筑面积__________平方米（房屋产权证号_________），房屋的用途_________，房屋的产权性质_______，房屋的结构_________。

（二）房屋内部设施及装潢情况：

（三）房屋的附属物及构筑物情况：

第二条 乙方基本情况

被拆除房屋为住宅时乙方有正式户口________人（其中常住人口_________人），分别是（姓名、性别、年龄、与户主关系等）：_________________。

第三条 房屋拆迁补偿选择第________种方式

1、货币补偿。

2、房屋产权调换。

第四条 被拆迁房屋的货币补偿方式

（一）货币补偿金额的确定选择第_________种方式：

1、根据当事人共同推荐的评估机构评估的市场价格确定。

2、当事人对评估机构的选定意见不统一时，按房屋拆迁管理部门确定的评估机构评估的市场评估价确定。

（二）房屋装潢作价方式：________________________________

（三）被拆迁房屋补偿金额

1、房屋货币补偿金额。被拆迁房屋建筑面积__________平方米，按建筑面积每平方米_________元计价，计____________元。

2、装潢补偿金额___________元（若房屋货币补偿金额含装潢补偿，此项可不另行计算）。

3、附属物及构筑物补偿金额____________元。

以上三项合计补偿金额__________________元。

（四）房屋货币补偿的币种 _________，补偿金额由甲方于_______年______月______日前支付给乙方，支付方式：_________________________________。

第五条 房屋产权调换补偿方式

（一）甲方提供位于__________，结构_________，用途______，房屋号_________，建筑面积_________平方米的【现房】【期房】，产权调换房屋的楼层、房号的确定方法：_______________________________________________。

产权调换的安置房屋应符合以下标准：

1、甲方提供给乙方的安置房屋，应当符合国家质量安全标准；

2、房屋内应当有以下设施：

（1）______________________________________________；

（2）______________________________________________；

（3）______________________________________________；

（4）______________________________________________；

（5）______________________________________________；

（二）被拆迁的房屋及产权调换的安置房屋的价格均按本协议第四条第(一)、（二）、（三）款统一方式进行确定，并结清产权调换差价。

（三）按被拆迁房屋与产权调换的安置房屋的价格结算产权调换差价。差价金额______________________________。

（四）产权调换差价币种：______，差价由____方于_____年____月___日前向________方支付，支付方式：______________________________。

第六条 房屋产权调换的过渡安置

（一）过渡方式按以下第_____________方式确定。

1、乙方选择自行过渡安置；

2、由甲方提供周转房过渡安置。

（二）乙方过渡期限自________年______月_____日至________年_____月_____ 日。

（三）乙方选择自行过渡安置的，甲方应当按本协议第七条的约定向乙方支付临时安置补助费；乙方选择由甲方提供周转房过渡安置的，其周转房的地址：______，建筑面积________平方米。

（四）甲方保证乙方在过渡期限内按本协议第五条规定进行安置。乙方使用甲方提供的周转房的，应当在得到安置房后_____________日内腾空周转房。

第七条 房屋拆迁补助费

（一）甲方按_______规定标准，支付乙方搬迁补助费__________元，临时过度补助费___________元，其他补助费 ____________元，共计___________元。

（二）拆迁非住宅房屋，甲方按_____________规定标准，支付乙方设备搬迁和安装补助费________元，因拆迁造成停产、停业损失补偿费_______元，其他补助费_____元，共计______________元。

（三）房屋拆迁补助费的币种：________，甲方应于______年______月______日前支付给乙方，支付方式：________。

第八条 乙方在________年_______月_______日前应将被拆迁房屋腾空，并交甲方拆除。

第九条 乙方的违章建筑及其附属设施应在 ____年______月_____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有权拆除。

第十条 逾期安置的违约责任

（一）甲方应在本协议第六条第（二）项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁，逾期不能回迁的，甲方应在临时过渡期满 天前通知乙方，按下列约定处理：

1、甲方按本协议第七条约定的临时安置补助费的2倍向乙方加付临时过度补助费。

2、逾期________个月内，甲方按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的_________%向乙方加付停产停业损失补偿费；逾期超过_________个月，甲方按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的________%向乙方加付停产停业损失补偿费。

3、逾期12个月的，乙方有权要求重新选择货币补偿或另行选择安置房。

4、____________________________________________。

5、____________________________________________。

（二）乙方在临时过渡期内，收到甲方安置的书面通知之日起 个月内，应到甲方办理安置手续；甲方应从发出安置通知后再支付乙方 个月临时安置补助费；逾期不到甲方办理安手续的，不再享受各种补助费或补偿费。

第十一条 甲方关于安置房标准的违约责任

（一）甲方交付的安置房标准应符合第五条第（一）项的约定。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按约定标准进行整改，并赔偿_______元。

（二）安置房屋面积确认及面积差处置方式：

本款规定以【建筑面积】【套内建筑面积】【使用面积】（本款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处置。

本协议约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。产权登记中面积记载不明确的，应由原产权登记部门重新确认。

安置房交付后，产权登记面积与本协议约定面积发生差异，甲、乙双方同意按 种方式进行处置：

1、双方自行约定：

（1）_________________________________________________；

（2）_________________________________________________；

（3）_________________________________________________；

（4）_________________________________________________。

2、双方同意按以下原则处置：

（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，按第五条规定原则据实结算差价。

（2）面积误差比绝对值超出3%的，当产权登记面积大于本协议约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款按第五条规定原则据实结算差价；超出3%部分的房屋价款，如果安置房屋价值大于被拆迁房屋，不找差价，如果安置房价值小于被拆迁房屋价值，甲方按超出3%部分的房屋价款的双倍返还乙方。

（3）面积误差比绝对值超出3%的，当产权登记面积小于本协议约定面积时，面积误差比在场3%以内（含3%）部分的房价款按第五条规定原则据实结算差价；超出3%部分的房屋价款，由甲方按超出3%部分的房屋价款的双倍返还乙方。

面积误差比=（产权登记面积-协议约定面积）/协议约定面积×100% 第十二条 甲方逾期支付拆迁补偿资金（货币补偿、搬迁补助费、临时安置补助费、设备搬迁安装补助及损失费、停产停业补偿费）的违约责任

甲方如未按本协议规定的时间付款，按下列第_________种方式处理：

（一）按逾期时间，分别处理（不累加）

1、逾期在__________日之内，自本协议规定的应付款期之第二天起至实际 4 全额支付应付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期应付款的万分之 的违约金，协议继续履行；

2、逾期超过 日后，自本协议规定的应付款之第二天起至实际全额支付应付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期应付款的万分之________（该比率应不小于前款中的比率）的违约金，协议继续履行。

本条中的逾期应付款指依照本协议规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

（二）_______________________________________________。

（三）_______________________________________________。

第十三条 其他违约责任

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 第十四条 争议处理方式

本协议在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决协商或调解不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十五条 其他事项

1、本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙各持一份。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）：

乙方：

年 月 日

第五篇：房屋拆迁补偿安置协议

文章

来源莲山

课 件 w w w.5y K J.Co m 5

房屋拆迁补偿安置协议

拆 迁 方:（以下称甲方）

被拆迁方:(以下称乙方）

根据《xx县xx街改造工程实施方案》,乙方位于

产权证号为 的房屋建筑属于拆迁范围，并根据《xx县2010房屋拆迁安置补偿办法》进行了评估，经甲、乙双方协商，对房屋拆迁补偿安置达成如下协议：

一、甲方付给乙方拆迁补偿费共计 元。其中：房屋建筑及其附属设施补偿费 元（详见评估清单）；一次性搬迁补助费 元；十二个月安置补助费 元；公告期内按时搬迁的奖励 元；电话、电脑移装费 元；闭路电视移装费 元；其他费用 元。

二、乙方在腾空房屋、经甲方验房并签订本协议后，甲方一次性付给乙方相关拆迁补偿及奖励等费用。

三、乙方在 年 月 日之前主动与甲方签订拆迁协议并腾空房屋的，按规定享受按时搬迁。逾期未签订协议的不享受此项奖励。

四、乙方搬迁时不得将已评估补偿的设施带走，违者按带走部分的评估指导价在房屋补偿费中扣除，并视情节轻重进行罚款处理。

五、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。协商不成的，可向房屋拆迁管理部门申请裁决。

六、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

代表（签字）：

年 月 日

来源莲山

课 件 w w w.5y K J.Co m 5