2018监理工程师逾期注册继续教育(89分)

第一篇：2018监理工程师逾期注册继续教育(89分)

2018监理工程师逾期注册继续教育（89分）

1.单选题 【本题型共60道题】

1.按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

2.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人（），并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

A．监理人的单位章

B．监理人授权的施工场地机构章

C．建设单位章

D．建设单位施工现场章

3.监理机构的监理范围应该在（）中约定。

A．协议书

B．通用条件

C．专用条件

D．合同书

4.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。

A．100

B．150 C．200

D．250

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当承包人认为工程师指令不合理时，应在收到指令后（）小时内向工程师提出修改指令的书面报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

7.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（）。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质

D．综合资质、专业资质和事务所资质

8.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师

C．组织建设单位、施工单位共同

D．提交监理单位负责人

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日

B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日

D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

10.根据《注册监理工程师管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，（）年内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（）共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

13.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（）同时作业计算。

A．结构施工按三层、装修施工按二层

B．结构施工与装修施工均按二层

C．结构施工按二层、装修施工按三层

D．结构施工与装修施工均按三层

14.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知（）。

A．合同当事人

B．投资人

C．施工单位

D．监理人

15.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有（）不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素

B．一项因素

C．资质等级 D．申请文件格式

16.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

17.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员

B．工程监理单位、监理内容及监理权限

C．工程监理范围、监理期限及监理依据

D．工程监理单位、监理人员及监理权限

18.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致（）。

A．降低其资质等级

B．其不能通过资格预审

C．对其处以罚款

D．其今后不得参与投标

19.监理单位未正确履行合同义务导致工程造成实际损失时，监理单位应承担（）。

A．违约赔偿责任

B．主要赔偿责任 C．连带赔偿责任

D．赔偿责任

20.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是（）。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

21.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A．保管员负责赔偿损失

B．发包人承担损失责任

C．承包人负责赔偿损失

D．发包人与承包人共同承担损失责任

22.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

23.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3

C．4

D．5

24.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位

B．承包单位

C．工程造价管理部门

D．项目监理机构

25.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（）日前通知对方。

A．14

B．2

C．28

D．42

26.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内

B．资格证书签发之日起3年内

C．执业资格考试通过后5年内

D．资格证书签发之日起5年内

27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由（）承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

28.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下

C．20万元以上50万元以下

D．50万元以上100万元以下

29.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

A．建设工程委托监理合同

B．建设工程委托监理合同标准条件

C．建设工程委托监理合同专用条件

D．双方共同签署的修正文件

30.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

A．监理人

B．建设单位

C．总包单位

D．建设单位总工程师 31.造成潜在投标人数量不足（）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个

C．5个

D．6个

32.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改

C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意

D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为（）人。

A．1

B．2

C．3

D．4

34.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处（）。

A．申请人的法定代表人签字

B．申请人的委托代理人签字

C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位

35.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。

A．人员伤害由建设单位负责

B．施工单位负责

C．物质损失有相关的供应商负责

D．监理单位负责

36.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于（）。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。

A．立即发出解除合同通知

B．立即停工并发出通知要求支付预付款

C．在合同约定预支付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。

A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

39.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包商索赔的说法中错误的是（）。

A．只能向有合同关系的对方提出索赔

B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D．索赔处理应尽可能协商达成一致

41.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（）。

A．监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供

B．监理人的办公用房、通讯设施应由承包人免费提供

C．监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供

D．监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。A．8

B．10

C．15

D．20

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

A．8

B．12

C．24

D．48

44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）。

A．发包人承担

B．承包人承担

C．设备供应人承担

D．发包人和承包人分别承担

45.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可（）。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

46.监理单位在收到工程设计文件后，应由（）组织编制监理规划。

A．专业监理工程师

B．监理单位的技术负责人

C．总监理工程师

D．驻现场总监理工程师代表

47.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以（）为准。

A．资格预审文件

B．资格预审澄清文件

C．资格预审修改文件

D．最后发出的书面文件

48.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。

A．1

B．2

C．4

D．8

49.根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A．直接指令设计单位改正 B．报告建设单位要求设计单位改正

C．直接修改工程设计图纸

D．报告政府主管部门要求设计单位改正

50.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制

B．有限数量制

C．排序制

D．计量与定性相结合制

51.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在（）约定。

A．协议书中

B．通用条件中

C．专用条件中

D．双方签订的合同中

52.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

53.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．1

B．2

C．3

D．5

54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（）。

A．监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延

B．监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延

C．承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延

D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

55.根据《注册监理工程师管理规定》，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，（）年之内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A．现场同期记录

B．索赔意向通知

C．索赔报告 D．索赔证据

57.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

58.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门

B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门

D．由本人直接向国务院建设主管部门

59.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

60.根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A．注册管理机构

B．聘用单位 C．本人

D．建设主管部门

2.多选题 【本题型共20道题】

1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。

A．因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B．承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C．发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E．延误的工期相应顺延

2.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

E．联合体各方可以加入其他联合体在同一标段中参加资格预审

3.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人依据情况（）。

A．延长工期

B．增加费用

C．负责妥善保护工程 D．修订合同进度计划

E．支付合理利润

4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

5.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（）。

A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B．按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

C．特种作业人员取得特种作业操作资格证书

D．管理人员和作业人员每两年要进行一次安全生产教育培训

E．制定完备的安全生产规章制度和操作规程

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，有权向承包人发出指令的有（）。

A．工程师

B．专业监理工程师

C．现场巡视员

D．工程师代表 E．旁站监理员

7.委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（）。

A．监理人完成附加工作后对酬金的调整

B．合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整

C．工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整

D．监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励

E．工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整 8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括（）。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，对合同双方有约束力的合同文件包括（A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答

C．资格审查文件

D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

10.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括（）。）。A．注册资本不少于500万元

B．注册监理工程师不少于60人

C．具有必要的工程试验检测设备

D．企业技术负责人为注册监理工程师

E．注册造价工程师不少于5人

11.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（）共同确认。

A．建设单位

B．设计单位

C．项目监理机构

D．施工单位

E．施工分包单位

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业（）的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动

B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动

D．冒用安全生产许可证

E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列有关设计变更说法中正确的有（）。

A．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行

14.根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》，下列各项权利中属于监理人权力的有（）。

A．受发包人委托，享有合同约定的权力

B．监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

C．实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷

D．编制施工组织设计和施工措施计划

E．确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全

15.下列评标的评审因素中,属于经评审的最低投标价法中的响应性评审标准的有（）。

A．投标保证金

B．联合体投标人

C．工程质量

D．质量管理体系与措施

E．投标有效期

16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员（）的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故 D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

17.按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（）。

A．本阶段的正常服务酬金

B．索赔要求增加的酬金

C．合理化建议应获得的奖金

D．增加工作内容应增加的酬金

E．委托人上期支付时拖延支付的利息

18.在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有（）。

A．技术咨询

B．工程资料

C．办公用房

D．交通工具

E．办公用品

19.不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（）。

A．将事件的影响及时通知委托人

B．立即停止该部分的监理服务

C．采取有效措施减少损失的扩大

D．将该部分监理的人员立即调离项目监理机构

E．暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知 20.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业专业资质中设立丙级的专业包括（）。

A．石油化工

B．房屋建筑

C．水利水电

D．公路

E．铁路

第二篇：2018注册监理工程师逾期注册继续教育78

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

2.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（）。

A．协议书→通用条件→专用条件

B．协议书→投标文件→专用条件

C．投标文件→通用条件→附录B

D．中标通知书→专用条件→投标文件

3.根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是()的合同。

A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B．以合法活动掩盖非法目的 C．因重大误解而订立

D．损害社会公共利益

4.根据《建筑法》，政府建设主管部门应当自收到办理建筑工程施工许可申请之日起()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A．10

B．15

C．20 D．30

5.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站

B．专业监理工程师安排监理员进行旁站

C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视

D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视

6.根据《合同法》，以信件作出要约且未载明日期的，承诺期限自()开始计算。

A．该信件的投寄日期

B．收到该信件的邮戳日期

C．该信件的收到日期

D．投寄该信件的邮戳日期

7.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

8.监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（）。

A．应对该人予以警告

B．应对承包人予以警告

C．通知承包人撤换该人员 D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期

B．发包人追加合同价款，工期不予顺延

C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

10.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A．初步设计编制的概算价

B．施工图设计编制的预算价

C．投标书中标明的报价

D．评标委员会算出的评标价

11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A．10

B．15

C．20

D．30

12.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门

B．设计单位

C．监理单位 D．人民法院

13.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

14.根据《合同法》，不属于书面合同形式的是()。

A．传真

B．电子邮件

C．登记

D．信件

15.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是()。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

16.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处()的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上30万元以下

D．30万元以上50万元以下

17.根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A．1

B．2

C．3

D．5

18.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

20.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15

C．20

D．30

21.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，如果因生产安全事故造成5人死亡和2000万元直接经济损失，则该事故属于()。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A．施工合同

B．监理大纲

C．项目管理规范

D．工程建设强制性标准

23.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约

B．侵权

C．“先合同义务”

D．无过错

24.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知()。A．发包人

B．监理人

C．规划管理部门

D．质监部门

25.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充和修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A．协议书

B．专用条款

C．标准条款

D．质量保修书

26.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表（附表二）》确定，计费额处于两个数值区间的，其施工监理服务收费基价()。

A．取区间下限值

B．取区间上限值

C．采用加权平均法确定

D．采用直线内插法确定

27.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()cm时应作全封闭。

A．10

B．15

C．20

D．25

28.依据《节约能源法》，必须对固定资产投资项目实行节能评估和审查。以下对未达到强制性节能标准的工程项目，论述正确的是()。

A．负责项目审批的机关不得以未达到标准为理由不批准该项目

B．负责项目核准的机关可以核准项目建设并指出节能的不足之处

C．只要设计已完成建设单位即可以开工建设

D．已经建成的项目不得投入生产、使用

29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

30.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业安全生产许可证被吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且()年之内不得重新申请安全生产许可证。

A．1

B．2

C．3

D．5

31.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有()名注册监理工程师。

A．2

B．3

C．5

D．10 32.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．施工单位质检人员

B．建设单位或监理单位

C．监理单位和施工单位

D．工程质量监督机构

33.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业()年。

A．1

B．2

C．3

D．5

34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。

A．政府行政官员

B．事故单位的工会代表

C．事故工程设计院的代表

D．安全生产监督部门的专家

35.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，工程中有利用原有设备并进行安装调试服务的，以()作为施工监理服务收费的计费额。

A．该设备的购买原值

B．同类设备的平均价格

C．签订工程监理合同时该设备的残值 D．签订工程监理合同时同类设备的当期价格

36.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门

B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门

C．工商管理部门向国务院建设主管部门

D．聘用单位向国务院建设主管部门

37.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A．工程所在地

B．建设单位所在地

C．施工单位所在地

D．双方选定地点

38.已知某建设工程施工监理收费的计费额X=25000万元,且该区间对应的X1=20000万元,Y1=4万元X2=40000万元,Y2=2万元,则该工程施工监理收费基价Y为()万元。

A．394

B．406

C．630

D．702

39.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个 C．5个

D．6个

40.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．1倍以上2倍以下

B．50%以上1倍以下

C．2倍以上3倍以下

D．2倍以上4倍以下

41.根据《合同法》，缔约过失责任是指()。

A．订立合同时由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C．由于本方授权订立合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在()年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1

B．2

C．3

D．5

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由()。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担 B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

44.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的()。

A．保修义务、保修责任和免责条件

B．保修内容、保修期限和保修方法

C．保修责任、保修条件和保修标准

D．保修范围、保修期限和保修责任

45.施工过程中，委托人对承包人的要求应（）。

A．直接指令承包人执行

B．与承包人协商后，书面指令承包人执行

C．通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令

D．与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行

46.根据《合同法》，属于要约邀请的是()。

A．招标公告

B．提交投标文件

C．发出中标通知书

D．提交履约保函

47.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变；

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

49.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应()。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

50.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向()报告。

A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门

B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门

C．国务院建设主管部门

D．当地人民政府建设行政主管部门

51.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）。A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由()共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

53.按照《合同法》的规定，()属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

54.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，()应当在建筑工程开工前按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

A．工程监理单位

B．建筑施工企业

C．建设单位

D．质量监督机构 55.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经()同意。

A．政府主管部门

B．委托人

C．承包人

D．质量监督机构

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后()天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A．7

B．14

C．2

D．28

57.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目

B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目

D．总投资额为2000万元的科技项目

58.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为()。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质 D．综合资质、专业资质和事务所资质

59.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，除铁路、水运、公路、水电、水库工程外，其他工程的施工监理服务收费按照建设项目()计算收费。

A．工程概算投资额分档定额计费方式

B．工程概算投资的固定费率计费方式

C．建筑安装工程费分档定额计费方式

D．建筑安装工程费的固定费率计费方式

60.评标价是指()。

A．标底价格

B．中标的合同价格

C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

2.多选题【本题型共20道题】

1.施工企业取得安全生产许可证的条件包括()。

A．有建立、健全安全生产责任制

B．制定了完备的安全生产规章制度和操作规程

C．对特种作业人员办理了工伤保险，未对所有从业人员办理保险

D．主要负责人虽未参加过安全生产考核，但安全生产管理人员均经考核合格

E．对所有从业人员均定期进行安全生产培训

2.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取的方式有()。A．重点检查

B．平行检查

C．专项检查

D．旁站检查

E．抽查

3.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程包括()。

A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E．总投资为2800万元的通信建设工程

4.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．支付违约金

E．返还财产

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任

B．双方的风险责任均不免除 C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

6.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达

B．投标书未密封

C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

7.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的8.根据《合同法》，属于要约邀请的有()。

A．寄送价目表

B．招标公告

C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

9.根据《合同法》，合同有效条件包括()。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

10.根据《建设工程监理规范》，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有()。

A．监理工作联系单

B．监理工程师通知单

C．监理工程师通知回复单

D．工程变更单

E．会议通知单

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括()。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

12.根据《招标投标法》，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E．项目总投资2000万元，监理合同单项估算价30万元人民币

13.根据《合同法》，由于一方严重违约解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A．质量

B．结算

C．仲裁

D．标的 E．担保

14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员()的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故

D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项 C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程承包的说法中正确的有()。

A．禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

B．结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

C．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

D．施工总承包单位经建设单位同意后可以将建筑工程主体结构转包给他人

E．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

17.根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A．清理条款

B．结算条款

C．质量条款

D．风险条款

E．保险条款

18.根据《建筑法》，办理建筑工程施工许可证需要具备的条件包括()。

A．建设资金已经落实

B．已经取得规划许可证

C．有满足施工需要的施工图纸

D．已经确定建筑施工企业

E．已经编制建筑工程监理规划 19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A．负责修改施工进度计划

B．向承包人直接发出提前竣工的指令

C．与承包人协商并签定提前竣工协议

D．为承包人提供赶工的便利条件

E．减少对工程质量的检测试验

20.根据《合同法》，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，()履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地

B．给付货币的，在给付货币一方所在地

C．交付动产的，在接受动产一方所在地

D．设备采购，在采购方所在地

E．材料采购，在供货方所在地

第三篇：水利水电注册监理工程师继续教育

水利水电注册监理工程师继续教育

试题

全部按此作答68分

第1题(4分)单选题

《水利工程质量管理规定》规定，水利部水利工程质量监督机构认定的水利工程质量检测机构出具的数据是全国水利系统的（）。

A.最终检测 B.初步检测 C.中间检测 D.验收检测

第2题(4分)单选题

采购单位应对采购的材料和设备质量负责。必要时，应派有经验的技术人员（），负责监督检查材料、设备的质量状况。

A.技术指导 B.驻厂监造 C.参与生产制造 D.建立质量体系

第3题(4分)单选题

《电力建设安全生产监督管理办法》规定，电力勘察（测）单位、设计单位、监理单位的主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员等应当按照国家有关规定（），方可上岗。

A.考试合格

B.接受安全教育培训 C.取得执业资格证书 D.经有关部门注册

第4题(4分)单选题

分部工程验收应在施工单位进行一次系统的整体检查验收的基础上，由（）组织进行联合检查验收。

A.业主 B.施工单位 C.项目法人 D.监理单位

第5题(4分)单选题

单位工程完工验收的成果是“单位工程验收鉴定书”。鉴定书原件不少于5份，暂由（）保存，待竣工验收后，分送有关单位。

A.施工单位 B.监理单位 C.验收委员会 D.项目法人

第6题(4分)单选题

我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。

A.项目经理 B.项目总工 C.业主 D.监理人员

第7题(4分)单选题

水利水电建设工程竣工验收的成果是（），他也是工程移交的依据。

A.“竣工验收报告书” B.“竣工验收合格书” C.“竣工移交鉴定书” D.“竣工验收鉴定书”

第8题(4分)单选题

各级水利工程质量监督机构，必须建立健全质量监督工作机制，完善监督手段，增强质量监督的（）。

A.时效性和强制性 B.综合性和实施性 C.权威性和有效性 D.服务性和微观性

第9题(4分)单选题

监理单位是水利水电工程建设活动的主体之一，是（），也是质量责任主体之一。

A.工程质量实施主体 B.工程质量控制体系 C.工程质量反馈体系 D.工程质量保证体系

第10题(4分)单选题

施工单位在近（）的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。施工单位在近（）的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。

A.一年内工程发生特大质量事故 B.一年内工程发生质量事故 C.三年内工程发生特大质量事故 D.三年内工程发生质量事故

第11题(4分)单选题

《工程建设强制性条文》（水利工程部分）规定，浆砌石施工，在胶结料初凝前，允许一次连续（），应严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定，防止铺浆遗漏或插捣不严。

A.砌筑一层石块 B.砌筑两层石块 C.砌筑三层石块 D.砌筑20米石块

第12题(4分)单选题

水电工程工程项目划分为（）。

A.单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 B.单项工程、单位工程、分部工程、单元工程 C.单位工程、分部工程、分项工程、单元工程 D.单位工程、分部工程、分项工程、检验批

第13题(4分)单选题

水电建设工程个别专业性强的项目，在分包时应按要求对分包单位进行评价，合格者经监理单位审查同意后，出具书面意见报项目法人批准。分包部分不宜超过合同工作量的（）。

A.20 B.30 C.40 D.50 第14题(4分)单选题

对工程的分包，分包单位必须具备相应资质等级，并对其分包工程的施工质量向（）负责。

A.业主 B.监理工程师 C.上级部门 D.总包单位

第15题(4分)单选题

《工程建设强制性条文》（电力工程部分）规定，地下开挖工程施工，进行爆破时，人员应撤至飞石、有害气体和冲击波影响范围之外，且无落石威胁的安全地点。单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于（）m。

A.50 B.100 C.200 D.500 第16题(4分)多选题 施工单位要强化施工过程中各个环节、各个工序质量检验，对各个工序实施（）检查制度。

A.班组初检 B.作业队复检 C.项目部复检 D.项目部终检 E.监理工程师终检 第17题(4分)多选题

根据《水电建设工程安全鉴定规定》规定，鉴定专家组在形成工程安全鉴定报告的过程中，应充分与建设各方交换意见。项目法人应组织建设各方认真做好配合鉴定单位和鉴定专家组进行的鉴定工作，包括（）。

A.准确、及时提供鉴定工作所需的各种工程资料

B.组织相对固定的专业人员和工作人员，向专家组介绍有关工程情况 C.作出工程安全评价，提出安全鉴定报告 D.检查洪水设计标准、工程泄洪设施的泄洪能力 E.为专家组在现场工作提供必要的工作条件 第18题(4分)多选题

监理单位的职责包括（）。

A.建立健全监理质量控制保证体系 B.审批施工单位的施工组织设计 C.组织检查进场的材料和设备 D.签发经业主批准的设计变更 E.审查施工单位投标资格 第19题(4分)多选题

项目法人应负责建立完整的材料、设备质量管理档案。档案包括（）。

A.检验标准与检验方法 B.合同文件资料

C.出厂合格证、质量证明书 D.进场检验、试验记录和报告 E.材料、设备使用和安装调试记录 第20题(4分)多选题

工程发生质量事故，施工单位必须按照有关规定向（）及有关部门报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。

A.监理单位 B.安检单位 C.项目法人 D.质检部门 E.设计单位

第21题(4分)多选题

监理机构接受承建单位的索赔要求后，应立即进行施工索赔的准备工作，在对承建单位工期延期索赔计算书中的（）、关键路线分析和工期计算成果审查与合理性分析基础上，提出工期调整的初步审查意见。

A.合同工期 B.工时工效 C.工时考核 D.工期调整 E.工期计划 第22题(4分)多选题

施工安全保证体系申报的主要内容包括（）。

A.施工安全上级行政管理机构的设置 B.施工安全防护设施的总体规划与布置 C.安全教育制度以及施工安全的人员配置、培训与管理 D.分项目工程施工过程中的施工安全费用使用计划 E.施工单位安全管理机构的职责、工作制度与岗位责任制 第23题(4分)多选题

单位工程投入使用验收的主要工作包括（）。

A.检查工程是否已按批准设计完建

B.检查建设征地、移民迁移安置和库底清理落实情况 C.进行工程质量鉴定并对工程缺陷提出处理要求 D.检查工程是否已具备安全运行条件 E.对验收遗留问题提出处理要求 第24题(4分)多选题

水电建设工程施工中的质量检查一般包括（）、隐蔽工程和关键部位的检查、验收签证检查。

A.施工准备检查 B.设计文件检查 C.施工设备检查 D.施工过程检查 E.质量事故检查 第25题(4分)多选题

《工程建设强制性条文》（水利工程部分）规定，沥青混凝土防渗墙施工时（）。

A.应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等

B.接触沥青的人员，应发给必要的劳保用品和享受保健待遇

C.模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定，应在夜间或气温骤降期间拆模

D.沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配各必要的消防器材 E.斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。机械由坝顶下放至斜坡时，应有安全措施，并建立安全制度

第四篇：注册监理工程师继续教育常见问题

注册监理工程师继续教育常见问题（2）

注册监理工程师考完之后还要牵扯到继续教育，这时候问题就随之而来，下面我就常见的几个问题来简单回答一下。

9.问：如何开通网络继续教育学习？

答：参加网上继续教育人员，在每月10号至20号之间把名单资料通过邮件报送协会，由协会汇总后，月底统一报给北京华建方可开通网络学习，并在下个月的月初开通继续教育学习，开通前需将学习费用汇至北京华建。

10.问：学习结束后除打印学时证明还有资料要准备吗？

答：学习结束后，请各单位速联系省协会，以免延误延续注册工作，具体准备资料请参见：《注册监理工程师注册管理工作规程》

http://www.xiexiebang.com/newsdetail.aspx?cid=51&id=4654

11.问：继续教育学习学时如何填写？

答：继续教育总学时必须满足96学时，其中必修课48学时不分专业，所有学员必须学习，选修课分注册专业学习。

A：注册一个专业的：房建或者市政

必修48学时+选修（房建或者市政）48学时

B：注册两个专业的：房建 和 市政

必修48学时+选修（房建）24学时+选修（市政）24学时

C：注册两个专业的： 1.房建或者市政

2.其他专业

必修48学时+选修（房建或者市政）24学时

+选修（其他专业）24学时[其他专业24学时由企业自行联系学习]

12.问：网上学习注册时第一步学习类型如何选择？

答：网上学习注册时请认真准确选择。

A：注册一个专业的：房建或者市政96学时必修+专业

B：注册两个专业的：房建 和 市政96学时必修+专业

C：注册两个专业的：1.房建或者市政

2.其他专业72学时必修+单专业

D：注册两个专业的：1.其他专业

2.其他专业48学时必修

13.问：继续教育网上学习完成后，下一步做什么？

答：学习完成后请按以下准备：

●打印学时证明，参加省协会组织的延续注册继续教育考试，考试时请带汇至北京华建网的学习付款凭证、学时证明复印件。成绩合格者由省协会上报中建协；

●经中建协审查合格后入库，在中国工程监理与咨询服务网上打印学习证明；

●按照《注册监理工程师注册管理工作规程》对延续注册规定，准备相关资料，资料准备齐全后，到省政务窗口上报延续注册资料；

第五篇：2017年监理工程师逾期注册继续教育试卷带答案86分

2017年监理工程师逾期注册继续教育试卷带答案86

分

.单选题 【本题型共60道题】

1.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。

A．人员伤害由建设单位负责 B．施工单位负责

C．物质损失有相关的供应商负责 D．监理单位负责

2.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于（）。

A．2.0 B．3.0 C．4.0 D．6.0

3.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充和修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。

A．协议书 B．专用条款 C．标准条款 D．质量保修书

4.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。A．总包单位 B．监理单位 C．分包单位 D．建设单位

5.招标人应在申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将澄清内容发给所有购买资格预审文件的申请人，并指明（）。

A．资格审查办法 B．澄清问题的来源 C．资格预审申请文件格式 D．项目建设概况

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由（）组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构

7.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经（）同意。

A．政府主管部门 B．委托人 C．承包人 D．质量监督机构

8.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

A．8 B．10 C．15 D．20 9.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人均应有（）以上从事建设工程监理的工作经历。

A．2 B．3 C．5 D．8 10.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下

11.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门 B．通过聘用单位向国务院建设主管部门 C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门 D．由本人直接向国务院建设主管部门

12.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师 C．组织建设单位、施工单位共同 D．提交监理单位负责人

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当承包人认为工程师指令不合理时，应在收到指令后（）小时内向工程师提出修改指令的书面报告。

A．8 B．12 C．24 D．48 14.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人（），并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

A．监理人的单位章

B．监理人授权的施工场地机构章 C．建设单位章 D．建设单位施工现场章

15.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

A．监理人 B．建设单位 C．总包单位 D．建设单位总工程师

16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成施工合同的文件包括：①中标通知书；②合同通用条款；③合同专用条款；④工程量清单等。仅就上述四项内容而言，其优先解释顺序是（）。

A．①—②—③—④ B．②—①—③—④ C．④—③—②—① D．①—③—②—④

17.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可（）。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

18.监理单位未正确履行合同义务导致工程造成实际损失时，监理单位应承担（）。

A．违约赔偿责任 B．主要赔偿责任 C．连带赔偿责任 D．赔偿责任 19.监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前（）向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

A．42天 B．21天 C．14天 D．7天

20.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，采用“概率极限状态”设计和使用极限状态进行设计时（）。

A．分别取荷载的设计值和标准值 B．均取荷载的设计值

C．分别取荷载的标准值和设计值 D．均取荷载的标准值

21.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

22.根据《合同法》，下列合同中可撤销的合同是（）的合同。

A．造成对方人身伤害而免责 B．在订立时显失公平

C．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 D．违反法律强制规定

23.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处（）。

A．申请人的法定代表人签字 B．申请人的委托代理人签字 C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位

24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程无负荷联动试车由（）组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构

25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据

26.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内 B．资格证书签发之日起3年内 C．执业资格考试通过后5年内 D．资格证书签发之日起5年内

27.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1 B．2 C．3 D．5 28.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业资质证书的有效期为（）年。

A．2 B．3 C．5 D．8 29.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A．24 B．36 C．48 D．60 30.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过（）小时。

A．12 B．24 C．48 D．72 32.造成潜在投标人数量不足（）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个 B．4个 C．5个 D．6个

33.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是（）。

A．审查分包单位的资质 B．主持整理工程项目的监理资料 C．审查和处理工程变更 D．审批项目监理实施细则 34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

35.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。

A．100 B．150 C．200 D．250 36.委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（）。

A．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整 B．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润

C．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金 D．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

37.监理机构的监理范围应该在（）中约定。

A．协议书 B．通用条件 C．专用条件 D．合同书

38.监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。

A．附加工作 B．额外工作 C．正常工作 D．委托人工作

39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。

A．立即发出解除合同通知

B．立即停工并发出通知要求支付预付款

C．在合同约定预支付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

40.根据《建筑法》，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的（），并具备国家规定的其他竣工条件。

A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书 D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

41.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有（）不符合审查标准的，不能通过资格预审。A．规定的否决因素 B．一项因素 C．资质等级 D．申请文件格式

42.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（）。

A．无权对该工程主张任何权利

B．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D．可以留置该工程

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。

A．发包人 B．承包人 C．工程师

D．发包人和承包人共同

44.根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A．注册管理机构 B．聘用单位 C．本人 D．建设主管部门

45.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下

46.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程竣工后，（）共同编制工程竣工图。

A．监理单位应当组织设计、施工单位 B．建设单位应当组织设计、施工单位 C．监理单位应当组织建设、施工单位 D．建设单位应当组织监理、施工单位

47.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。

A．应经工程师批准

B．应经建设行政主管部门批准 C．需承包人书面通知工程师 D．需承包人书面通知发包人

49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（）共同清点。

A．发包人与工程师 B．工程师与承包人 C．供货人与工程师 D．承包人派人与发包人

50.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制 B．有限数量制 C．排序制

D．计量与定性相结合制

51.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业（）年。

A．1 B．2 C．3 D．5 52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

53.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是（）。

A．补偿性原则 B．惩罚性原则 C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

54.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

A．监理人 B．建设单位 C．总包单位 D．建设单位总工程师

55.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，（）应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A．监理单位 B．建设单位 C．建筑安全监督机构 D．工程质量监督机构

56.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向（）报告。A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门 B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门 C．国务院建设主管部门

D．当地人民政府建设行政主管部门

57.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

A．5 B．10 C．20 D．30

58.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，并处以（）的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

59.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。

A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下

60.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A．监理单位 B．设计单位 C．政府建设主管部门 D．建设单位

2.多选题 【本题型共20道题】

1.下列选项中属于监理附加工作的有（）。

A．按照委托人的要求增加监理工作的内容 B．因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长

C．委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作 D．因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少

E．监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加

2.按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（）。

A．负责工程的施工图设计 B．负责勘察合同的履行管理 C．监理人负责施工招标的代理工作 D．对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询

E．按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准

3.按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（）。A．不能胜任岗位职责

B．检查的认可的施工部位出现质量缺陷

C．向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法 D．依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故

E．同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方

4.根据《合同法》，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，（）履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

5.资格审查办法前附表中将审查条款号分为初步审查标准和详细审查标准，下列审查标准中属于详细标准的有（）。

A．安全生产许可证 B．申请函签字盖章 C．资质等级 D．项目经理资格 E．营业执照

6.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（）共同确认。

A．建设单位 B．设计单位 C．项目监理机构 D．施工单位 E．施工分包单位

7.施工单位的以下做法中，（）不符合《安全生产法》的规定。

A．使用危及生产安全的设备

B．对重大危险源进行定期检测、监控，并制定应急预案

C．甲与乙两个施工单位在同一施工现场内进行作业，双方签订安全生产管理协议，明确对可能危及对方安全的施工各自的安全管理职责和应当采取的安全措施

D．施工企业将临时建筑物的一层用作储存危险物品的仓库，二层作为施工人员的宿舍 E．施工企业将大型施工机具出租给不具备安全生产条件的施工分包商使用

8.根据《工程监理企业资质管理规定》，取得专业资质的企业申请晋升专业资质等级或者取得专业甲级资质的企业申请综合资质的，应当提交的材料包括（）。

A．企业《监理业务手册》

B．近两年已完成代表工程的监理合同 C．近两年已完成代表工程的监理规划 D．近两年已完成代表工程的监理实施细则 E．已完成代表工程的工程竣工验收报告

9.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括（）。

A．施工总方案 B．主要施工方法 C．工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划 E．施工总平面布置图

10.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，下列关于附着升降脚手架架体尺寸的说法中正确的有（）。

A．架体高度不应大于5倍楼层高

B．架体全高与支承跨度的乘积不应大于100m2 C．架体宽度不应大于2m D．架体悬臂高度均不应大于0m E．直线布置的架体支承跨度不应大于8m 11.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，计算施工监理服务收费基准价时应考虑调整系数包括（）。

A．专业调整系数 B．高程调整系数 C．人员资历调整系数 D．企业资质调整系数 E．工程复杂程度调整系

12.国家“十一五”规划纲要提出的十大重点节能工程包括（）。

A．建筑节能 B．绿色照明 C．能量系统优化 D．燃煤工业锅炉改造

E．建立固定资产投资项目节能评估和审查制度

13.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，建筑企业申请安全生产许可证时，须提交的材料包括（）。

A．企业法人营业执照（复印件）B．保证安全生产投入的证明文件 C．企业安全培训教材 D．施工起重机械设备检测合格证明

E．特种作业人员名单及操作资格证书（复印件）

14.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，需要编制专项施工方案的脚手架工程包括（）。

A．悬挑式脚手架 B．门型脚手架 C．挂脚手架 D．落地式钢管脚手架 E．吊篮脚手架

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A．发包人未按约定提供施工场地 B．分包人对承包人的施工干扰 C．设计变更

D．承包人的主要施工机械出现故障 E．发生不可抗力

16.《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括（）。

A．行政法规 B．城市规划 C．有关的工程标准 D．监理项目的施工合同 E．监理项目的材料供应合同

17.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（）。

A．协议书 B．附录B C．标准条件 D．监理人的投标文件 E．建设工程委托监理合同

18.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交（）以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量 C．工程量清单单价分析表 D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

19.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，按“概率极限状态法”进行设计计算的有附着升降脚手架的（）。

A．升降结构中的吊具 B．架体结构 C．升降结构中的索具 D．附着支承结构 E．升降动力设备

20.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。

A．委托人违约，赔偿监理人经济损失

B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失

C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失

E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出