第一篇:甲方分包工程管理协议
洛阳创世建筑工程有限公司
甲方分包工程项目管理协议
甲
方:
项目负责人:
总 包 单位:
项目负责人:
甲分包单位:
项目负责人:
甲分包内容(范围):
开工日期:
竣工日期:
为保证
在建工程的安全文明施工、质量、进度及扬尘治理工作的有序进行,划分总包单位与甲分包单位的责任、权利和义务,确保协作单位间的沟通顺畅,精诚团结,特签定本协议。
本规定适用于
所有甲方另行分包的工程。
1、甲分包单位应当具备相应的资质条件且符合国家相关规定,精心组织,科学管理,确保合同范围内的工程施工进度符合甲方及总包方的进度要求。由于甲分包单位的原因导致总包方的施工进度受到影响,发生场地占用延时,成品、半成品破坏及材料的增加使用等情况,总包单位可主张向甲分包方进行赔偿。
2、甲分包单位进场前须与总包单位签订安全、环保、消防保卫、道路交通、临时用水电等专项协议,甲分包单位员工在进入总包施工现场前要接受全面教育,并严格执行。
3、甲分包单位进场前须依据合同向甲方缴纳履约保证金,做为现场管理调节的手段。若发生违反本规定之任何一款,或因甲分包单位原因给甲方、总包方造成直接损失或间接损失的,由甲分包单位承担相应责任及损失,若甲分包单位未承担损失,须接受抵扣履约保证
洛阳创世建筑工程有限公司
金处理,若履约保证金不足抵扣从工程款内扣除,若甲分包工程款不足则由甲方承担连带责任。
4、甲方分包工程的配合费、管理费、水电费等总包单位不得以任何理由另行计取,但甲分包单位需按总包单位指定的位置接通水电等线路。若因甲分包单位自身原因造成总包单位经济损失的,甲方负责依据前款规定,协调分包单位的履约保证金抵扣后补偿给总包单位。
5、甲分包单位应当服从总包单位的正常工程管理行为,因甲分包单位原因致使总包单位受到行政处罚的,所有处罚责任由甲分包单位承担且总包单位有权向甲分包单位及甲方追偿由处罚造成的损失。
6、甲分包单位必须严格遵守总包单位下达的关于各级行政监督机关的开复工、各项检查整改等指令要求,甲分包单位承担因不遵守总包单位指令造成的一切损失。
7、甲分包单位进场前应向监理单位、总包单位提供管理人员岗位证书的复印件(加盖公章)、联系方式、分包单位质量、安全生产管理制度等资料。甲分包工程资料按照洛阳市质监站资料管理规程收集、整理,并按照施工进度报总包审核签字。工程完工后按照相关要求组卷,整理完毕后交付总包单位统一报送。
8、总包单位与分包单位之间依据甲方与总包单位的施工合同、本协议等做好工作界面、安全设施的交接工作,并出具书面文件。未交接前,各自对其工作界面的施工质量、安全文明施工负责,交接后双方不得以任何理由推诿扯皮,推脱质量、安全文明施工责任,拖延工期。
9、甲分包单位的管理人员及劳务人员必须到瀍河区公安机关办
洛阳创世建筑工程有限公司
理暂住手续,并在进场前在总包单位门卫处依据相关规定办理进出场证件,凭证进出施工现场。对人员无证件、无理取闹强行进入的,由总包单位依据现场管理办法处罚。
10、现场作业人员打架斗殴、酗酒闹事者,视情节轻重给以2000元罚款。造成人员伤害的除负担受害人全部医疗费用外,情节严重的还要交由公安机关依法惩处。偷盗工程材料、偷盗私有财物者将按所窃物品价款的10倍处以罚款;偷盗钢管、扣件、模板等材料的,对个人处以被盗材料的价款的10倍以上进行罚款,同时责令甲分包单位清退相关人员,情节严重者交公安机关处理。若继续使用此人,一经发现,对分包单位一次性罚款10000元。严禁在总包管辖区内随地大小便,违者罚款200元/次。其他违反安全生产管理规定的,将依据总包单位现场管理办法进行处罚。
11、甲分包单位的材料、机具在进场时与总包单位相关人员做好登记备案工作,凡出场的材料、机具与进场登记不符或无总包单位开具出门条的,一律不得出场,严禁各甲分包材料、机具等夜间出场。
12、甲分包单位施工过程中严禁私自使用和破坏总包单位现场堆放的材料,一经发现按丢失或损坏材料原值的双倍进行赔偿,任意摔、砸、扔总包单位建筑材料而造成损坏的,以被损坏材料的价款的5倍进行罚款。确需使用总包施工机具的,必须到总包单位办理相关手续,征得总包单位同意后方可使用,未经同意私自使用后果由甲分包单位承担,使用中如有损坏,按设备原值进行赔偿。
13、甲分包单位材料进场后应码放整齐,自行负责保管和防护,必须服从总包单位的指挥和安排,废弃材料及包装物必须及时清理回
洛阳创世建筑工程有限公司
收,不得影响总包单位现场文明施工,否则将按总包单位主张在履约保证金中扣除后赔偿给总包单位。
14、甲分包单位进场后必须服从总包单位的安全管理,总包单位对其的管理只是作为为甲方服务的内容之一,并不对其安全负责。甲分包单位对自身发生的一切安全生产事故和自身因素给总包单位造成的人员伤亡及财产损失、社会影响负全责。甲分包单位施工过程中必须采取安全防范措施,配备各种安全防护设备和器具,并设专职安全管理人员进行现场安全监察管理工作,防止发生安全事故、人员伤亡事故、设备损坏事故的发生。如在施工过程中违反上述规定给总包单位造成的一切损失均由甲分包单位承担。
15、甲分包单位应严格执行施工现场临时用电有关技术规范和安全操作规程,对己方施工区域内的临时用电负全面管理责任。总包单位的配电箱及箱内器件不经批准不得擅自拆改。一经发现按每次1000元进行处罚。由此引起事故,造成总包或其它分包单位经济损失和社会影响的,甲分包单位负全部责任,并赔偿该项损失。
16、甲分包单位特种作业人员必须持证上岗,并到总包单位项目部登记备案认可,严禁非特种作业人员从事特种操作。每发现一次处以1000元处罚,同时责令甲分包单位清退该人员。电气焊等明火作业须到总包单位项目部办理动火证,且动火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业等同时间交叉作业,盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备,在未清洗干净前,不准进行焊割作业,每发现一次按500元进行处罚。
17、甲分包单位所有露天堆放的颗粒料和散装及容易漂浮造成污
洛阳创世建筑工程有限公司
染的材料,由甲分包单位负责覆盖到位,对在使用中造成遗洒的要负责清理。施工中产生的垃圾由甲分包单位负责运输出场,确保施工责任区内的扬尘治理工作符合洛阳市各级行政监督部门的要求。因甲分包单位原因造成的罚款、停工等责任由其自行承担,必要时应赔偿甲方、总包单位直接或间接经济损失。
18、总包单位、甲分包单位对已完工程必须爱护,不得为图自身施工便利等,破坏、污染对方的成品、半成品。双方各自合同范围内的施工内容,由于自身原因发生丢失、损坏、短缺、污染等情况,应及时自行组织更换、维修,确保顺利通过验收和交付使用。
19、本协议一式三份,甲方、总包单位、甲分包单位各持一份。甲方:(盖章)
总包方:(盖章)
甲分包方:(盖章)
法人代表:
法人代表:
法人代表:
(委托代理人)
(委托代理人)
(委托代理人)
日期:
日期:
日期:
附件:
1、甲分包单位营业执照、资质证复印件加公章;
2、甲分包单位项目负责人授权委托书原件、负责人身份证、资质证;
3、总包单位与甲分包单位安全管理协议书;
第二篇:甲方分包工程管理规定
总包对分包的管理要求
一、目的
1、为了使在本项目上的各分包单位在开发商“银盛泰.星海城项目的统一领导及指挥下能完全满足目前建筑各管理部门的要求,使各自承包项目不受扣分及罚款,确保各分包单位的各项工作能有顺有序的进行。按照各部门的要求能按标准在受控制的状态及范围内进行,实现我项目的管理不受有关部门的处罚,特制订本管理办法。
2、本管理办法适用于进入本项目所有分包单位。
二、进场须知
1、所有分包单位必须持有我项目部签发的入场许可证,方可进场施工。
2、办理入场许可证的条件
2.1持有本项目的施工合同及安全协议书;
2.2提供有效企业资质证书、营业执照、组织设计代码、安全生产许可证、(外地)入青许可证。五大员及项目经理证件复印件加盖公司公章和工人岗位技能证书
2.3参与本工程的组织机构表及通信联系电话(证书及复印件); 2.4所有入场人员的花名册、身份证复印件、三级教育登记卡、分部分项安全技术交底、施工方案、材料出厂合格证、备案证、出厂检验报告及进场复试报告;
2.5特殊工种操作证复印件;
2.6最后必须经资料员确认开工前需要提供的资料齐全后方可开工。
三、组织管理规定
1、在施工中(专业)分包单位必须按三方协议及所报施工组织设计要求配备足够的有经验的管理人员及施工人员,提交组织机构图。
2、分包负责人必须常在施工现场,履行组织管理规定;
3、现场管理必须按照要求配备安全员;
4、从事现场管理工作的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织、监督施工,不得随意离开现场;
5、分包单位现场施工人员必须尊重建设、监理及总包单位人员,服从建设、监理、总包单位的管理,不得无礼顶撞,更不能谩骂、打架等;
6、分包单位材料、设备等进场必须与总包单位提前联系,并按照总包要求堆放在指定位置。垃圾按照总包单位要求收集、整理堆放至指定位置,并由各自单位运出施工现场;
7、无论何种原因现场发生紧急情况或事故,分包单位现场负责人或其他管理人员必须在现场指挥并做好事后处理工作,并必须第一时间报我项目部;
四、现场管理规定
1、所有分包单位的施工人员进入现场,必须正确佩戴安全帽,高空作业系好安全带(不佩戴安全帽罚款100元;不佩戴安全带罚款200元);
2、现场材料必须堆放整齐,各自产生的垃圾及时清理,确保现场文明施工达到规定要求;
3、现场严禁吸烟,吸烟应在指定的吸烟地点吸烟;
4、施工现场严禁大小便,特别是楼层内(每发现一次罚款1000元);
5、现场临时用电、用水使用前必须与总包联系,做好前期准备手续,并交上足够的押金;
6、分包单位没按照甲方规定计划完成与总包单位无任何经济关系;
五、函件处理规定
1、分包单位必须重视我项目部所发的各种文件。工作联系单等函件,并在规定时间内进行回复,未在规定时间内回复的,即为确认接收,并承担由此引起的一切后果;
2、分包单位若拒收、拒签项目部下发的文件,每次罚款500元,如对文件内容有异议,可在24小时内回复,协商解决问题。上级主管部门下发的各种文件均由总包资料员管理;
六、资料管理
1、分包单位的各种资料在平时施工中,均由各自分包自行整理、归类,按照黄岛区质监站和安监站的地方性要求随工程进度及时提供施工技术资料到总部资料员处,由总包查阅整理后一并存档,在竣工时发现分包资料不符合存档要求,一切责任及后果由相关分包单位负责;
2、资料的格式必须按照《山东省建筑施工技术资料管理规程》及黄岛区质监站和安监站的要求进行整理。
3、上级主管部门检查时因分包方资料不符合要求受到的扣分及罚款均由分包方自行承担,扣分公司要求按5000元每分进行处罚,罚款直接从工程款中扣除。
七、安全生产管理
1、进一步加强分包单位安全生产管理,保障分包单位作业人员在生产中的安全及健康,杜绝工伤事故的发生,必须严格服从现场总包、监理、建设及上级主管部门的安全管理;
2、提出的安全隐患必须及时整改,如有拖泥带水、理由百般,总包有权对不规范行为进行经济处罚,并进行停电、停工处理;
3、分包单位的班前安全教育由分包单位组长进行,并做好班前安全教育活动记录,有班组长存放在现场,以备检查用;
4、现场的防护设施严禁擅自拆除,如必须拆除的需经总包单位同意,施工完成后及时恢复;
5、分包单位需要动火的,必须有防火措施,出现火灾的一切责任由分包单位负责;
6、特种作业人员必须持证上岗。
八、临时用电管理规定
1、现场临时用电不符合要求不得施工;
2、进场前必须通过总包单位专业安全员及电工检查同意后方可接入用电,并配备专业电工,且持证上岗;
3、所有设备必须符合国家标准、规范规定要求。如擅自更改设备、乱接电源,总包有权对其进行经济处罚,并对其进行断电处理。
九、成品保护管理规定
1、分包单位驻现场代表为其所施工区域的产品的成品保护直接负责人;
2、分包单位的产品应由自己做好成品保护工作,
第三篇:分包工程安全管理协议
分包工程安全管理协议
甲方:
乙方:
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
第一条分包基本情况
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
分包内容(范围):塑窗、塑钢门制作安装工程施工
2、工期
工程项目施工期限:2014年 6 月 30 日至 2014年 10 月 30 日
第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》《建设工程安全生产管理办法》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行建设部标准JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。
第三条甲方的安全责任、权利和义务
1、双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施,必须完整齐全,并且符合安全要求。
2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3、甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。
4、甲方对乙方安排生产任务,须有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
5、甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育,保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
7、甲方有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为,甲方有进行经济处罚的权利。
8、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
9、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场,直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。
第四条乙方的安全责任、权利和义务
1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度,接受甲方的指导、监督、检查和教育。
2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等证书复印件。
3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任,同时配齐专职或兼职安全员(50人以上设专职安全员至少1人,50人以下设兼职安全员至少1人),另外设立义务安全监督检查员认真履行各级人员的安全生产职责。
4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训,为特种作业人员办理上岗证,并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。
5、乙方应根据工程特点,合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗,严禁使用童工。
6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
7、乙方应对进场员工进行入场安全教育,并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。
8、乙方在安排工人生产任务的同时,必须要有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
9、乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动,加强安全教育,提高职工安全意识和劳动保护技能,保证所有员工具备必要的安全生产知识。
10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护设施,必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除,在下班前应将防护设施恢复。
11、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005)要求正确用电。
12、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用,且应严格按照三相五线制
(TN-S)的规定用电,不得违反“三级配电”、“两级保护”,“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。
13、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,也不能强迫工人连续作业太长时间,并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作,同时做好季节性的安全防护工作。
14、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥,乙方有权拒绝。
15、乙方施工作业人员有变动的,须及时进行新工人入场教育,并将教育和人员名单报甲方备案。
16、乙方必须在进场时提供人员名册、身份证复印件、户口复印件,人员有变动时应及时更正。
17、施工人员必须做到持证上岗(岗位技能证书或职业资格证书)。
18、按月给甲方提供乙方所发放的工资名单(要有工人签字或盖章)
19、进场人员必须签订劳动合同(劳务公司和工人签订),并到劳动保障局办理备案手续。
第五条法律条款
《建设工程安全管理条例》第二十四条规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
第六条争议
当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
第七条本协议在双方签字盖章后生效。
第八条本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
2014年 6 月 30 日2014年 6 月 30 日
专业分包工程安全管理协议
工程名称:
发包单位:
分包单位:
日期: 2014年 6 月 30 日
第四篇:工程分包协议
工程承包协议
总包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。
一、工程名称: 采购工程
二、工程地点:
三、工程范围:
本工程包括设备供货及部分综合布线(详见甲方和业主签订的合同及招标文件)。
四、工程要求:
在甲方项目经理的现场管理与监督下,在建设方指定期限内,由乙方完全出资采购设备及材料并按照甲方要求完成此项工程,所有采购合同均以甲方名义并经甲方审核后执行,所有票据开票抬头均为甲方全称。
五、工程期限:
开工日期: 2012年 月 日,竣工日期2012年 月 日。合同工期总日历天数 天。上述时间如有变化,以甲方发出的开工通知时间为实际开工日期,但工期总日历天数不变。
六、工程费用计算方式及付款方式
1、计算方式:按当前甲方与业主签订合同内容,乙方整体分包价为¥(人民币 圆整),其余部分归甲方收取。
2、付款方式:
a,甲方收到业主方工程进度款即合同额的30%后,按到款额100%五个工作日内支付乙方(以减轻乙方垫资压力);
b,该工程验收合格经业主方支付至95%的款项到帐后,扣除甲方与业主签订总合同额的1%为甲方应得款项,余款五个工作日内全部支付乙方,乙方提供的该工程的所有采购合同并以甲方名义采购、发票及竣工手续齐全,经过甲方审计后,除去甲方应得利润,剩余款项五个工作日内支付乙方。
C,以上甲方支付给乙方的款项均打到乙方指定个人帐户。户名及账号见合同尾页。备注:
1、所有增项的利润均按照双方协商一致的净利润的50%分红。
2、实际利润以该工程最终审计决算税后利润为准。
3、给业主开票的税归甲方承担,乙方申请款须提供相应金额的购货发票或施工服务发票给甲方。
七、工程质量:
1、保证工程质量、达到甲方与业主大合同的施工要求。
2、乙方施工质量如不符合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方承担违约责任,并且负责赔偿全部工料损失及延误工期损失;
3、乙方所有施工材料及设备必须符合甲方与业主方大合同要求,如果不符视为不合格材料,造成的损失由乙方全部负责。
4、乙方自该工程验收合格之日起负责免费质保壹年并按甲方与业主方的大合同条款执行。
八、安全生产
1、在施工过程中乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守建筑安装工程安全操作规程,施工中如因违反安全操作规定而发生伤亡事故,其造成的人员伤亡及财产损失全部由乙方负责。
2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,由乙方自行解决。
3、在施工过程中,乙方因违反消防条例核法规造成的火灾事故,由乙方负责。
九、生活管理
乙方工人进场后,食宿问题由乙方自行解决。
十、施工机具
本协议中涉及到的施工工具由乙方自行解决,如由困难甲方可协助解决。
十一、现场管理
1、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,有关计划进度、材料供应等工作由乙方自行安排,同时接受甲方的管理与监督,前提是保证施工顺利进行。
2、乙方负责工地施工的全部协调工作。
十二、违约责任
1、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。其违约损失的赔偿结合甲方与业主方的大合同条款执行。
2、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可向芜湖市镜湖区人民法院起诉;
十三、附则
1、本合同一式二份,甲乙双方各执正本一份;自签字之日起生效,至双方履约完成止。
2、施工图纸、合同清单均以甲方与业主方确认的为准。
3、甲方和业主签订的合同做为本合同附件。
甲 方:(签字/盖章)
负责人签字(或委托负责人):
公司开户行: 公司账号: 公司税号:
日期:
乙 方:(签字/盖章)
负责人签字(或委托负责人):
个人开户行: 个人开户名: 个人账号:
日期:
年 月 日
年 月 日
第五篇:工程分包协议
工程分包协议
甲方:
乙方:
为适应市场经济的运行机制,深化建筑业内部管理,严格用工制度。根据行业特点和劳动合同有关规定,充分调动分包班组合联合的积极性,增强创精品意识,确保安全生产,加强精神文明建设。本着平等、自愿、协商的原则,经双方协商一致,签订分包协议如下:
一、形式:包工、包料。
二、工程名称:南京市江南静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂。
工作内容:甲方公司工作范围内所有消防水系统工程。工程地址:南京市江宁区铜井镇
三、计价原则:以甲方与总包单位合同结算原则(下浮14%)上交甲方管理费10%(含税金)。
四、工程承包工程款支付和结算
按每月申报工作量的80%结算,尾款结算后一个月内结清。
五、本合同一式二份,甲乙双方签字盖章生效后各执一份。
甲方代表 :乙方代表:
签订时间: