上海2015年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题

第一篇：上海2015年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题

上海2015年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后__天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。A．7 B．14 C．28 D．56

2、监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程，因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理

3、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A：监理员

B：专业监理工程师 C：总监理工程师 D：建设单位 E：工程变更单

4、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：分包人 E：专业监理

5、监理工程师进行信息管理的基础工作是__。A．设计一个以监理为中心的信息流程 B．成立信息管理部门

C．安排专门的信息管理人员 D．强化信息的传递与应用

6、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

7、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。A：审批制 B：核准制 C：登记制 D：备案制 E：工程保险金

8、下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是__。A．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

B．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正

C．监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 D．设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商

9、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移

10、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

11、根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的10％

B：招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

C：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果 E：工程保险金

12、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。

A：申请仲裁机构重新仲裁 B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C：申请人民法院撤销仲裁裁决 D：申请政府主管部门撤销该裁决 E：专业监理

13、关于投标保证有效期的说法，正确的是。A：投标保证有效期应从开标日起算 B：投标保证有效期应从投标截止日起算 C：投标保证有效期不得延长

D：投标保证有效期应长于投标有效期 E：专业监理

14、建设工程施工合同范本的组成不包括。A：投标书 B：协议书 C：通用条款 D：专用条款 E：专业监理

15、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应__。A．提出担保要求 B．进行实地考察 C．提供试验计划 D．规定试验设备

16、下列对于消费税的计算方法正确的是。

A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率 C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率

D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

18、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数 B．改变流水节拍值 C．增加专业工作队数 D．重新划分施工段

19、综合评估法可以较全面地反映。A：投标人的素质 B：投标人的财务状况 C：投标人能力的高低 D：投标人的分包计划 E：专业监理 20、【例1·单选题】某专业工种所必须具备的活动空间指的是流水施工空间参数中的。A：施工过程 B：工作面 C：施工段 D：施工层 E：自我评定

21、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可予调整。A：施工设备 B：工料价格指数 C：施工顺序 D：施工方法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为之日。A：当事人签字 B：抵押物登记 C：转移产权证 D：转移房屋占有 E：专业监理

23、不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情属于FIDIC道德准则中的内容。A：公平B：反腐败

C：廉洁和正直 D：对他人公正 E：工程保险金

24、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。A：业主 B：监理单位 C：设计单位 D：总承包单位 E：工程保险金

25、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。A：工作A和工作D B：工作C和工作D C：工作A和工作E D：工作C和工作E E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师初始注册需要提交下列材料。A：申请人的注册申请表

B：申请人的资格证书和身份证原件

C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同原件

D：所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料

E：逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料

2、Partnering 式的特征主要表现在__。A．出于自愿 B．长期协议

C．高层管理的参与 D．信息的开放性

E．Partnering协议不是法律意义上的合同

3、工程质量事故调查组的职责包括。A：查明事故的原因及情况 B：组织技术鉴定

C：提出技术处理方案

D：提出对事故责任单位和责任人的处理意见 E：编写质量事故处理报告

4、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有__。A．地下埋藏文物的保护及处理 B．临时停水停电

C．施工安全措施不当

D．计划安排原因导致相关作业脱节

E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误

5、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括。A：土地使用权 B：土地所有权

C：依法被监管的财产 D：社会团体的教育设施 E：抵押人所有的交通工具

6、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。A．注册建筑师 B．注册结构工程师 C．注册建造师

D．注册造价工程师 E．注册监理工程师

7、关于价值工程特点的说法，正确的有。A：以使用者的功能需求为出发点

B：核心是对研究对象进行功能系统分析 C：目的是降低研究对象的成本 D：强调不断改革创新

E：将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑

8、组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有。A：管理层次 B：管理跨度 C：管理制度 D：管理职能 E：管理部门

9、对于返工、返修就可以弥补的质量缺陷，监理工程师的处理程序中包括。A：发出监理通知单 B：发出《工程暂停令》 C：按规定上报 D：进行原因分析

E：组织检查、鉴定、验收

10、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

11、工程价款的动态结算方法有。A：固定综合单价法 B：按主材计算价格法 C：调值公式法 D：工料单价法 E：竣工调价系数法

12、工程质量事故的特点主要有。A：复杂性 B：严重性 C：可变性 D：经济性 E：多发性

13、根据《工程监理企业资质管理规定》，专业甲级资质标准包括。A：注册资本不少于300万元 B：注册资本不少于100万元

C：企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目 D：注册造价工程师不少于2人 E：注册监理工程师不少于25人

14、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有。A：设计方案优劣

B：环境保护措施是否合理 C：投资估算是否超过限额 D：投标报价是否合理 E：社会信誉是否良好

15、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好__方面的工作。

A．定期收集进度报表资料 B．协助承包单位实施进度计划 C．现场实地检查工程进展情况 D．签发工程进度款支付凭证 E．定期召开现场会议

16、下列有关项目监理机构组织形式的说法正确的是。

A：在直线职能制监理组织形式中，职能部门是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令

B：矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向的子项目系统，另一套是横向的职能系统 C：直线制监理组织形式不适用于小型建设工程

D：职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程

E：采用职能制监理组织形式时，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级

17、为适应监理工作的需要，组织结构形式选择的基本原则有__。A．有利于合同管理 B．有利于决策指挥 C．有利于目标控制 D．有利于信息沟通 E．有利于目标规划

18、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。A：汇率浮动和通货膨胀 B：临时工程施工干扰

C：节假日交通、市容整顿的限制 D：临时停水、停电、断路

E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等

19、下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有。A：暂列金额 B：材料购置费

C：专业工程暂估价 D：财产保险费 E：计日工 20、”按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须，才能作为施工的依据。

A：经过设计单位正式签署 B：经过工程监理单位核准 C：获得质量监督机构认可 D：得到建设单位的同意 E：进行设计交底和会审

21、工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件有。A：有公司住所

B：发起人符合法定人数

C：股份发行、筹办事项符合法律规定

D：有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构

E：股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过

22、近年来，我国建设行政主管部门颁发了多项建设工程质量管理制度，其主要有__。

A．工程质量监督制度 B．工程质量保修制度 C．工程质量检测制度

D．施工图设计文件审查制度 E．工程质量设计制度

23、施工图预算内容审查的重点是审查。A：有无设计漏项

B：工程量计算是否正确 C：预算单价的套用是否正确 D：其他有关费用是否符合要求 E：材料代用是否合理

24、下列属于招标人与投标人串通投标的情形的有。A：不同投标人的投标文件相互混装

B：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 C：招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 D：招标人授意投标人撤换、修改投标文件

E：招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

25、建设工程监理规划编写的依据包括。A：工程建设法律法规 B：监理实施细则

C：建设工程监理合同

D：政府发展改革部门批准的可行性研究报告 E：建设单位的合理要求

第二篇：2015年上半年上海监理工程师合同管理：签订施工合同试题

2015年上半年上海监理工程师合同管理：签订施工合同试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。A．发包人办理申报手续并承担费用

B．发包人办理申报手续，承包人承担费用 C．承包人办理申报手续，发包人承担费用 D．承包人办理申报手续并承担费用

2、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

3、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的时，才能批准工程延期。A：总工期 B：自由时差 C：总时差 D：合同工期 E：自我评定

4、合同解除__而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A．必须经双方的协议

B．必须因为当事人一方的意思 C．是因不可抗力

D．是因当事人一方的意思或双方的协议

5、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

6、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行。A：审核制或备案制 B：核准制或备案制 C：审批制或审核制 D：核准制或审批制 E：工程保险金

7、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。A：负债水平B：偿债能力 C：盈利水平D：保障能力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．2 B．3 C．4 D．5

9、除__以外，合同允许变更或解除。

A．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同 C．由于合同主体的一方承办人调离单位

D．当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益

10、按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以__签发接收证书。A．本该进行检验日

B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日

11、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。A：工程设计单位 B：工程投标单位 C：工程招标单位

D：工程造价管理部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。A：地基承载力检验报告 B：外窗气密性检测报告 C：幕墙气密性检测报告 D：外墙热工性能 E：工程变更单

13、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是。A：建设单位管理费 B：研究试验费 C：建设期利息 D：土地使用权

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量 C：实体工程量+损耗工程量

D：实体工程量+需要增加的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、建设工程施工进度控制工作中，编制施工进度控制工作细则的主要内容不包括。

A：进度控制的方法

B：进度控制人员的职责分工 C：建立进度控制保证体系

D：施工进度控制目标实现的风险分析 E：自我评定

16、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

17、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。

A：总监理工程师指定的检测单位 B：建设单位指定的检测单位 C：具有资质的法定检测单位

D：监理工程师审查批准的施工单位实验室 E：工程变更单

18、【例2·单选题】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议。A：应进行修改之后，再次提交 B：发出通知，催促其提出审查结论

C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意 D：不得进行下一步的工作 E：专业监理

19、监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作是。A：编制监理大纲 B：编制监理规划

C：组建项目监理机构 D：编制监理实施规则 E：工程保险金 20、【例1·单选题】以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是。A：形式评审标准 B：资格评审标准 C：响应评审标准

D：施工组织设计和项目管理机构评审标准 E：专业监理

21、在施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按计算。A：实际租金和调进调出费的分摊 B：实际租金分摊 C：台班折旧费

D：按分包合同规定的内容

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、关于审查施工图预算的方法，不正确的说法是。A：全面审查法优点是质量比较高，缺点是工作量大

B：对比审查法是把一单位工程按分部工程分解，再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法

C：筛选法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程 D：分组计算审查法是一种加快审查工程量速度的方法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：项目经理 E：专业监理

25、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《招标投标法》要求，必须进行招标的项目包括__。A．高级别墅

B．使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目 C．部分或全部使用国有资金或国家融资的项目 D．外商投资的基础设施的项目 E．大型基础设施，公用事业的项目

2、按质量检验程度的不同，检验可分为抽样检验、全数检验和免检。下列各种材料中，可予以免检的有。A：有足够的证据证明质量有保证的一般材料 B：经建设单位批准同意使用的材料 C：普遍使用的常规装饰材料

D：实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全的材料 E：由权威部门认定推荐的新材料

3、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保

C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施

4、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程

E．非承包商原因检验导致施工延误

5、建设工程风险识别过程中的核心工作有。A：建立初始风险清单 B：建立工程风险分解 C：判别是否需要新的分解 D：建立最终风险清单

E：识别风险因素、事件及后果

6、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

7、建设工程质量控制的目标含义是__。A．必须满足业主要求 B．必须满足施工要求

C．必须符合国家强制性质量标准要求 D．可以通过合同加以约定

E．必须符合其他建设条件的要求

8、供货方的运输责任主要涉及。A：产品质量缺陷 B：包装责任 C：逾期付款 D：发运责任 E：数量短缺责任

9、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标

10、下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程清单计价规范》(GB50500—2013)规定的有。A：是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定 B：必须按清单规定的方式进行工程价款的调整 C：必须按清单规定的方式进行价款支付 D：必须按清单规定的方式计算索赔金额 E：必须按清单规定的方式进行竣工结算

11、项目法人的工作内容包括。A：项目用地预审 B：项目资金筹措 C：项目环评审查 D：项目建设实施 E：项目债务偿还

12、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括。

A：分部分项工程费 B：利润 C：规费 D：预留金 E：税金

13、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有。

A：承包人已完成了合同约定的各项工作 B：工程质量监督机构已确认了工程质量合格 C：有完整的技术档案和施工管理资料 D：承包人签署了工程质量保修书

E：设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

14、自由时差的特点是。

A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间 B：本工作时差，及时使用过期作废 C：非关键线路上自由时差一定为零 D：它为全线路所共有

E：自由时差一定小于等于总时差

15、在采取进度控制措施时，要尽可能采取可对投资目标和质量目标产生有利影响的进度控制措施是__。A．通过网络进行进度计划 B．完善的施工组织设计 C．控制关键线路的工作内容 D．充足的施工人员和机械设备 E．优化的进度计划

16、工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（）。A．最优工期条件下的资源均衡安排 B．工期固定条件下的资源均衡安排 C．资源有限条件下的最短工期安排 D．资源均衡使用时的最短工期安排 E．最低成本时的资源均衡安排

17、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有。A：向发包人和施工承包人进行设计交底 B：解决施工中出现的设计问题 C：解决施工人员分配问题

D：参加重要部位的隐蔽工程验收 E：对外商的设计资料的审查

18、__文件不需要监理单位保存。A．分包单位资质材料 B．不合格项目通知 C．预付款报审与支付

D．工程竣工决算审核意见书 E．工程延期报告及审批

19、下列工程质量问题中，可不做处理的有。A：不影响结构安全和正常使用的质量问题 B：经过后续工序可以弥补的质量问题

C：存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题 D：质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E：出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能 20、关于大型项目设备试运行的顺序，下列说法正确的有__。A．先低速逐级增至高速

B．先遥控后手控，再进行自控运转 C．先从动系统后主动系统 D．先无负荷后负荷 E．先单机后机组

21、下列关于定金的说法正确的有。

A：债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金 C：收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金条款

E：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

22、按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可__。A．由发包人和承包人协商解决 B．由负责监理的工程师做出解释 C．按合同约定的解决争议的方式处理 D．按标准和规范做出解释 E．由设计人做解释

23、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有。

A：质量管理体系是否处于良好状态 B：质量责任制是否落实

C：施工场地空间条件和通道是否符合要求 D：质量控制自检系统是否处于良好状态 E：现场质量检测制度是否完善

24、可同时用于财务评价和国民经济评价的分析方法有。A：盈亏平衡分析法 B：ABC分析法 C：敏感性分析方法 D：概率分析法 E：因素分析法

25、施工合同示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力 B．工程量增加

C．承包商基础施工超挖 D．设计变更

E．工程师延误提供所需指令

第三篇：吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

E：工程保险金

3、建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按__的市场价格履行。A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．签订合同所在地

4、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：总承包单位 C：分包单位

D：劳务分包单位 E：工程保险金

5、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周

D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定

6、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。

A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 E：专业监理

7、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

8、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日

C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金

9、下列属于要约的是。A：拍卖公告 B：招标公告 C：招股说明书 D：投标文件 E：工程保险金

10、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量

C：实体工程量+损耗工程量

D：实体工程量+需要增加的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理

12、下列常见质量缺陷及其成因划分错误的是。A：无图施工属于违背建设程序 B：无证设计属于违反法律法规 C：盲目套用图纸属于设计差错

D：施工组织管理紊乱属于操作工人素质差 E：工程变更单

13、【例1·单选题】在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进行比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定

14、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以不编制专项施工方案的分部分项工程有。A：拆除、爆破工程 B：土方开挖工程 C：脚手架工程 D：土方回填工程 E：工程保险金

18、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。

A．可组建多个监理分支机构 B．不应组建监理分支机构 C．只组建两个监理分支机构 D．只组建一个监理分支机构

19、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

20、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故

21、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任

22、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利

C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理

23、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位。

A：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 E：工程保险金

24、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法

D：类似工程预算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。

A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：按照招标文件要求逐页签字 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：有法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差

C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差

2、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例

C．质量管理方面 D．行业规则

E．其他相关方利益

3、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少

B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少

D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

4、安装工程定额包括__定额。A．机械设备安装 B．电气设备安装 C．自动化仪表安装 D．电气照明安装

E．静置设备与工艺金属结构安装

5、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

6、在材料采购合同中，交货数量的验收方法有__。A．物理试验 B．查点法 C．衡量法

D．经验鉴别法 E．理论换算法

7、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

8、国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金包括。A：营业税 B：教育附加费 C：增值税

D：城市维护建设税 E：所得税

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。

A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改

C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施

E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

10、下列属于无效合同的情形的有。

A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C：因重大误解订立的

D：以合法形式掩盖非法目的 E：损害社会公共利益

11、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由__分别在检验批质量检验记录的相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

12、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意

C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担

13、流水施工工艺参数包括（）。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。

A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

15、下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有__。A．监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容 B．由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制 C．要随建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善 D．可按工程实施的各阶段来划分编写阶段

E．留有必要的时间，以便监理单位负责人进行审核签认

16、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。A：工程师负责分包商施工的协调管理 B：业主不参与分包合同履行的管理

C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令 D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作 E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔

17、【例5·多选题】履行合同的担保方式包括。A：投标保证 B：留置 C：动产抵押 D：定金 E：违约金

18、下列关于价值工程的说法中，正确的有。A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的

19、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

20、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是__。A．承担基本设计 B．承担详细设计

C．承担全部或绝大部分设计 D．承担投标估价 E．承担概念设计

21、质量管理体系的运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查

D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理

22、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段

23、工程计量的依据包括。A：质量合格证书

B：承包商填报的工程款支付申请 C：工程量清单前言

D：技术规范中的“计量支付”条款 E：设计图纸

24、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

25、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。A：特殊恶劣气候造成停工

B：业主采购的材料不符合合同要求 C：发包人提供的资料错误导致损失 D：承包商采购的材料未及时供应 E：施工现场发现文物

第四篇：福建省2015年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

福建省2015年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试

题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人

C：监理工程师

D：发包人与承包人共同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。A：直线职能制组织形式 B：职能制组织形式 C：直线制组织形式 D：矩阵制组织形式 E：工程保险金

3、某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。A：必须公开招标 B：必须邀请招标 C：可直接委托发包

D：必须聘请招标代理机构委托发包 E：工程保险金

4、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为__。A．费用和工期损失全部由发包人承担 B．费用和工期损失全部由承包人承担 C．费用由承包商承担，了期给予顺延

D．工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿

5、建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按__的市场价格履行。A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．签订合同所在地

6、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。A：26 B：24 C：22 D：20 E：自我评定

7、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／吨。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／吨。该施工企业给供应商的钢材款应按。

A：4500元／吨计算并追加违约金 B：4000元／吨计算并追加违约金 C：4500元／吨计算 D：4000元／吨计算 E：专业监理

8、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。A：按订购数量支付 B：按实际交货数量支付

C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理

9、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：固定工期、固定费用 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理

10、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是。A：保证 B：定金 C：留置 D：质押 E：专业监理

11、审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。应采用。A：全面审查法

B：用标准预算审查法 C：“筛选”审查法 D：重点审查法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是__。A．股权配置 B．资产评估 C．认缴出资额 D．提出改制申请

13、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行

B：应当执行，但可获得费用补偿

C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理

14、将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录，并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是__。A．点分类法 B．面分类法 C．线分类法 D．三维分类法

15、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目

D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金

16、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。A．专业监理工程师 B．材料试验员 C．质量监理员 D．材料监理员

17、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，无法施工，停工5天。在这种情况下。

A：承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿 B：承包商可得到延长工期，得不到费用补偿 C：承包商得不到延长工期，可得到费用补偿 D：承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由审核设计变更文件和处理相关事宜。A：原设计负责人 B：建设单位代表 C：总监理工程师 D：采购方负责人 E：工程变更单

19、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是。A：招标投标制 B：合同管理制 C：工程监理制

D：项目法人负责制 E：专业监理

20、编制监理规划的时间是。A：第一次工地会议前 B：监理大纲编制完成 C：提交投标文件后

D：签订监理合同及收到工程设计文件后 E：工程保险金

21、关于合同终止的说法，正确的是。A：合同终止是指当事人暂时停止合同履行 B：合同终止时不表示合同关系消灭 C：债权人不得通过免除债务使合同终止 D：债权债务同归于一人导致合同终止 E：专业监理

22、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的。A：自控主体 B：外控主体 C：内控主体 D：监控主体 E：工程变更单

23、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

24、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失

D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理

25、对履约保证金等项目。监理工程师一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭据法 C：图纸法

D：分解计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

2、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。A：提出开工报告

B：确定工程监理中标单位 C：组织项目后评估

D：提出项目竣工验收申请报告

E：组织项目试生产和单项工程预验收

3、下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是。A：供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B：供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C：采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D：采购方因供货方提前交货而应提前付款 E：逾期交货承担违约责任

4、排列图是一种常见的质量控制统计分析法，可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性

E：找出生产不合格品最多的关键过程

5、在下列关于不确定性分析的表述中，正确的有__。

A．生产能力利用率表示的盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强 B．产量表示的盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强 C．盈亏平衡点应按项目计算期内的平均值计算 D．敏感因素是指敏感度系数大的不确定性因素 E．敏感因素是指临界点大的不确定性因素

6、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责是。A：验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程 B：审核分部工程的质量检验评定资料

C：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则 D：对重大问题及时向承包单位做出指示 E：参与工程竣工预验收和竣工验收

7、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线

B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线

D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况

E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

8、为控制工程建设设计进度，设计单位应采取等有效措施。A：建立计划部门，负责设计单位计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制

B：建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进度计划的编制与考核 C：实行设计工作技术经济责任制

D：不断分析总结设计进度控制工作经验，按程序办事，实施设计进度计划，编制切实可行的设计总进度控制计划等 E：一成不变地按照设计进度计划办事

9、下列__行为，由监理工程师注册机关根据情节，分别给予处罚。A．未经注册，以监理工程师的名义从事监理业务的 B．同时受聘于两个以上的单位执业的

C．以不正当手段取得《监理工程师资格证书》或《监理工程师岗位证书》的 D．监理工程师执业中出现的行为过失产生不良后果的 E．在开展监理工作中，有工作失误的

10、与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同

11、建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括检查。A：质量资料 B：允许偏差项目 C：主控项目 D：观感质量 E：一般项目

12、施工单位可以在其资质等级许可的范围内。A：将其承接的工程转包

B：允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C：按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D：将其承接的工程合理分包

E：将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

13、FIDIC合同条件规定，工程师在审核承包商提交的月报表后，应按合同规定扣除__等款额后，所得金额净值为承包商本月应获得支付的款额。A．以前支付的预付款 B．分包工程款

C．按合同规定计算的保留金 D．监理酬金

E．承包商到期应付给业主的其他款项

14、下列有关确定变更价款的做法，正确的有__。A．变更确定后承包人应及时提出追加价款要求的报告 B．工程师应在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案

D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

15、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是（）。A．现场跟踪检查 B．工程进度计划 C．现场例会

D．业主转送的进度报表资料

E．施工单位递交的进度报表资料

16、监理合同终止的条件有。A：工程竣工并移交

B：监理人完成合同约定的全部工作 C：施工单位办理完竣工结算

D：委托人与监理人结清并支付全部酬金 E：施工单位保修期结束

17、关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有。A：平行承发包模式的优点是有利于投资控制 B：项目总承包模式的缺点是不利于投资控制

C：项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小 D：项目总承包管理模式的优点是有利于进度控制

E：平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位

18、设备采购方案明确设备采购的。A：范围及内容 B：原则 C：程序 D：市场

E：方式和方法

19、《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2008)中的综合单价是由完成一个计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和等组成。A：企业管理费 B：利润

C：一定范围的风险费用 D：间接费用 E：其他直接费

20、进口设备的交货方式有。A：内陆交货 B：目的地交货 C：场址交货 D：装运港交货 E：海上交货

21、宜委托多家监理单位进行管理的是__组织管理模式。A．平行承发包 B．设计总分包 C．施工总分包 D．项目总承包

E．项目总承包管理

22、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

23、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费

B．因气候影响的停工工资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费

E．病假在六个月以内的工资

24、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。A：拉伸试验 B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验

25、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容包括。

A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B：推荐物资供应单位并签署物资供应合同 C：组织编制物资供应招标文件

D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E：提出物资供应分包方式及分包合同清单

第五篇：广西监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

广西监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

2、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

3、在风险型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价 C：CM费

D：CM费+GMP E：工程保险金

4、某建筑物单位工程在质量评定时，所含8个分部了程中4个评为合格，4个评为优良，其主体和装饰分部工程为优良，该工程质量保证资料基本齐全，观感质量评分得分率为 86%，则该单位工程质量可评为__。A．合格 B．基本合格 C．优良

D．基本优良

5、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。A：质量要求 B：质量水平

C：质量宗旨和方向 D：质量策划 E：工程变更单

6、建设工程施工过程中存在，监理人员在进行质量检验时极易产生将不合格的建设工程误认为是合格品的判断错误。A：隐蔽性 B：局限性 C：特殊性 D：波动性 E：工程变更单

7、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审查表》中应附有分包单位的。

A：资质和业绩材料 B：营业执照和经营范围 C：资质和分包合同

D：项目经理职责和施工计划 E：工程变更单

8、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是。

A：债权人应当通知债务人

B：债权人应当经债务人同意才可转让 C：主权利转让后从权利并不随之转让 D：无论何种情形合同债权都可以转让 E：专业监理

9、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用。A：估价法 B：分解计量法 C：均摊法 D：图纸法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，可代为办理，所需费用由承担。A：发包人，发包人 B：发包人，承包人 C：监理人，发包人 D：监理人，承包人 E：专业监理

11、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

12、在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。A：工程设计

B：工程招标与设备采购 C：生产准备和调试验收 D：项目后评价 E：工程保险金

13、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A：项目法人负责制度 B：招标投标制度 C：工程监理制度 D：合同制度 E：专业监理

14、【例1·单选题】下列关于监理合同生效说法错误的是。A：建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同 B：合同双方当事人依法订立后合同即生效

C：建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同

D：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效

E：工程保险金

15、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理

16、【例1．单选题】设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至所需全部建设费用的文件。A：竣工交付使用 B：办理完竣工决算 C：项目报废

D：施工保修期满

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人

18、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的。

A：自由时差 B：总时差 C：时间间隔 D：时距 E：自我评定

19、【例1．单选题】在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

20、建设项目静态投资考虑的因素是。A：价格上涨风险引起的投资增加 B：因时间迁移而产生的单利利息支出 C：因时间迁移而产生的复利利息支出 D：因工程量误差而可能引起的投资增加 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是。A：采用更先进的施工机械 B：改进施工工艺

C：增加每天的施工时间 D：改善劳动条件 E：自我评定

22、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指。A：建立进度协调会议制度和工程变更管理制度 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：编制进度控制工作细则并审查施工进度计划 D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定

23、《中华人民共和国合同法》规定，约定债务抵销时，应当符合__的要求。A．标的物种类相同 B．标的物品质相同 C．经当事人协商一致 D．标的物数量相同

24、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。A：600 B：1200 C：1800 D：2200 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、总监理工程师要及时消除工作中的矛盾或冲突，要做到。

A：坚持民主作风，注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的工作积极性 B：实行公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机 C：经常性地指导工作，与项目监理机构成员一起商讨遇到的问题 D：人员能力互补 E：人员工作互助

2、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有__可以进行验收。A．返工重做的检验批

B．有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

3、限额设计控制工作的内容包括（）。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

4、工程质量事故调查报告主要内容有__。A．质量事故发生的时间、地点 B．质量事故状况的描述 C．质量事故发展变化的情况 D．质量事故初步估计的损失

E．质量事故的观察记录、施工现场状态的照片或录像

5、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括__。A．资格审查文件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．投标书及其附件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

6、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有。A：承包人修订进度计划 B：发包人应提供的条件 C：承包人采取的赶工措施

D：提前竣工需追加的合同价款

E：承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

7、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。A．钢筋工程 B．混凝土工程 C．现浇结构工程 D．通风与空调工程 E．地基与基础工程

8、【例1·多选题】ISO质量管理体系的特征包括。A：符合性 B：持续受控 C：静态性

D：全面有效性 E：预防性

9、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。A．恶意串通损害第三人利益

B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C．订立合同时显失公平

D．以合法形式掩盖非法目的 E．损害公共利益订立

10、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。A：承包方对工程总价不能实施有效的控制 B：发包方对工程总价不能实施有效的控制 C：监理方对工程总价不能实施有效的控制 D：承包方对降低成本不太感兴趣 E：发包方对降低成本不太感兴趣

11、影响项目监理机构人员数量的主要因素有__。A．监理单位的已有监理工程师人数 B．工程建设强度

C．建设工程复杂程度 D．监理单位的业务水平

E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

12、影响进度的因素包括等。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：监理因素

D：组织管理因素 E：资金因素

13、下列属于注册监理工程师的义务的有。

A：保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：对本人执业活动进行解释和辩护

14、工程材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：产品营业证 D：质量保证书 E：使用说明书

15、合同生效时，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，但不能按照合同有关条款或者交易习惯确定，关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有。

A：质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行 B：价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行 C：报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行 D：政府定价的，应执行政府定价

E：履行地点不明确的，交付不动产，在不动产所在地履行

16、监理规划编写要求包括。A：基本构成内容应当力求统一 B：经审核批准后方可实施

C：应由总监理工程师或总监理工程师代表组织编制 D：编制应充分考虑时效性 E：应把握工程项目运行脉搏

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，规费包括。A：社会保险费 B：环境保护费 C：工程排污费

D：住房公积金E危险作业意外伤害保险 E：协助业主与承包商签订承包合同

18、可以是第三人作出担保的方式有__。A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

19、工程项目财务评价的内容有__。A．财务盈利能力分析 B．偿债能力分析 C．外汇效果分析 D．市场分析 E．不确定性分析 20、风险可根据不同的角度进行分类，按风险所造成的不同后果可将风险分为__。A．基本风险 B．特殊风险 C．综合风险 D．纯风险 E．投机风险

21、取得国有土地使用费包括（）。A．土地补偿费 B．临时安置补助费 C．城市建设配套费 D．拆迁补偿费 E．土地投资补偿费

22、【例5·多选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-14所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

23、某分部工程中各项工作问逻辑关系见表3-8，相应的双代号网络计划如图3-56所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复

D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误

24、承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括__。A．运转操作费 B．机械折旧费 C．设备租赁费 D．机械台班费 E．机上人员的工资

25、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形有__。

A．需要临时占用规划批准范围以外场地的 B．需要临时停水、停电、中断道路交通的 C．需要爆破作业的

D．可能会延长工期的工程项目 E．可能会危害国家利益的