第一篇：2015年下半年宁夏省注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试题
2015年下半年宁夏省注册监理工程师合同管理：竣工试验
程序考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备
B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工
2、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行。A：见证取样检测 B：主控项目的复查 C：抽样检测
D：检验资料的抽查 E：工程变更单
4、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括。A：施工部署是否合理
B：施工总平面图布置是否合理
C：质量保证措施是否可靠并具有针对性 D：征地拆迁工作是否满足工程进度的需要 E：工程保险金
5、在组织流水施工时，称为流水步距。
A：某施工专业队在某一施工段的持续工作时间
B：相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间 C：某施工专业队在单位时间内完成的工程量
D：某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间 E：自我评定
6、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法
D：类似工程预算法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、【例4·单选题】在某建设项目投资构成中，建筑安装工程费为2000万元，设备及工、器具购置费为1000万元，工程建设其他费用为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为万元。A：5980 B：5580 C：3780 D：4180 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。A：业主 B：监理单位 C：设计单位 D：总承包单位 E：工程保险金
9、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。A：编制投资控制工作流程 B：参与合同修改 C：审核竣工结算
D：对变更方案进行技术分析
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、建设工程监理的实施需要的委托和授权。A：施工单位 B：建设单位 C：监理单位 D：政府部门 E：工程保险金
11、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理
12、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
13、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。A：1．0 B：1．O5 C：1．O6 D：1．O7 E：专业监理
14、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理
15、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。
A．监理实施细则 B．不合格项目通知 C．供货单位资质材料
D．月付款报审与支付凭证
16、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列 B：工程实体 C：非工程实体 D：分部分项工程
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。A．概算定额 B．预算定额 C．工程量清单 D．施工定额
18、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行
B：应当执行，但可获得费用补偿
C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理
19、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是。A：投资回收期 B：总投资收益率
C：项目投资财务净现值 D：利息备付率
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、建设工程委托监理合同的终止日为之日。A：监理合同内注明的监理工作完成 B：监理的工程竣工验收通过
C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D：监理的工程保修期届满 E：专业监理
21、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响
D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金
22、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。A：承包人 B：发包人 C：监理单位 D：钢材供应商 E：专业监理
23、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。
A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同
D：成本加酬金合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用编制设备安装工程概算。A：综合扩大单价法 B：概算指标法
C：修正概算指标法 D：预算单价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查
B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底
D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检
2、建设工程监理的主要任务是__。A．控制建设工程投资 B．控制建设工程制度 C．建设单位进行招标
D．协助施工单位进行索赔 E．控制建设工程质量
3、监理实施细则的审核内容主要包括。A：编制依据的审核
B：工程质量控制方法的审核 C：项目监理人员的审核
D：监理工作方法和措施的审核
E：安全生产管理监理工作内容的审核
4、为确保作业质量，总监理工程师在施工过程中下达停工令的情况包括__。A．未经项目经理审查同意擅自变更设计或修改图纸进行施工 B．隐蔽作业未经依法查验合格而擅自封闭 C．承包单位拒绝项目监理机构管理
D．擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进行施工 E．擅自采用未经审查认可的代用材料
5、由于承包人原因造成工程拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有。
A：赶工导致施工成本增加 B：工程拖期后物价上涨
C：工程拖期产生的附加监理费 D：工程拖期引起的贷款利息增加 E：工程拖期产生的业主盈利损失
6、监理单位的技术主管部门对项目监理机构应人员配备方案从方面来审核。A：组织机构
B：人员数量满足程度 C：派驻现场人员计划表 D：监理工作流程图
E：专业人员不足时采取的措施是否恰当
7、利用横道图表示工程进度计划的特点有。
A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时
C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系 E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间
8、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价
D：工程量偏差 E：计日工
9、某钢筋绑扎工程计划进度与实际进度如下图所示，该图表明本工程。A：第1周内实际进度拖后3％ B：第3周内未实施
C：第4周内实际进度超前5％ D：至第5周末实际进度拖后8％ E：第3周内计划完成8％
10、建设工程投资中的动态投资部分包括。A：工程建设其他费
B：设备及工、器具购置费 C：涨价预备费 D：铺底流动资金 E：建设期利息
11、招标人根据__确定工程项目发包的范围。A．施工图设计
B．工程建设总进度计划 C．工程特点
D．招标人的管理能力 E．招标广告
12、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。
A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用
13、下列选项属于网络计划时间参数的有。A：工期
B：两项工作之间的时间间隔 C：最早完成时间 D：节点最早时间 E：节点时差
14、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则为。A：合同条件
B：承包单位施工技术条件 C：关键路线 D：实际情况
E：业主的资金来源条件
15、设计概算可分为。A：单位工程概算 B：一般土建工程概算 C：单项工程综合概算 D：建设工程总概算 E：预备概算
16、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划
17、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括。A：建设工程总进度目标对施工工期的要求 B：工期定额
C：施工进度计划
D：类似工程项目的实际进度 E：工程条件的落实情况
18、质量计划与现行施工组织设计相比较，（）相同。A．针对的对象 B．编制的内容
C．编制所依据的原理 D．编制对象 E．存在的形式
19、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括（）。A．协助建设单位进行物资供应的决策 B．组织物资供应招标工作 C．编制或审核物资供应计划 D．办理物资运输等有关事宜 E．签署物资供应合同 20、【例5·多选题】已知网络计划中工作A有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作A的持续时间为9天。则工作A。A：总时差为3天 B：自由时差为0天 C：总时差为2天 D：自由时差为2天
E：与紧后工作时间间隔分别为0天和3天
21、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为。A：履行期限条款 B：结算条款 C：清理条款 D：质量条款 E：违约责任条款
22、进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性
23、某不确定因素的敏感度系数越大，说明__。A．对项目的目标值影响较大 B．对项目的目标值影响较小 C．不用对该因素进行控制 D．项目风险越小 E．项目风险越大
24、监理工程师控制工程建设进度的信息管理措施包括__。A．进行项目风险因素分析
B．实际进度与设计进度的动态比较 C．确定进度协商工作制度 D．分解项目并建立编码体系 E．定期向业主提供进度比较报告
25、下列关于格式条款的说法正确的有。
A：提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务 B：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
C：对格式条款有两种以上解释的，应当做出利于提供格式条款一方的解释 D：格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款
E：提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
第二篇：台湾省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题
台湾省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模
拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方
B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C：由承包人进行协调 D：由发包人进行协调 E：专业监理
2、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是。A：编制单位工程施工进度计划 B：协助承包单位确定工程延期时间 C：调整施工总进度计划
D：定期向业主提供工程进度报告 E：自我评定
3、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的作为估算其他专业投资的基数。
A：主要车间的建筑安装工程投资 B：设备投资
C：建筑工程投资
D：主要设备的安装费用
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。A：审核施工进度计划
B：控制施工工作按进度计划执行 C：争取提前工期完成工程 D：发布工程暂停令 E：专业监理
5、某大型商场首层的设计层高4．2m，框架梁高0．6m。承包商实际完成的梁高0．8m。则监理工程师应予以计量的工程量是按高考虑的。A：0．6m B：0．8m C：0．2m D：1m E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是__。A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
7、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定
8、《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在__到达受要约人。A．要约到达对方之前 B．受要约人发出承诺之后 C．受要约人发出承诺之前 D．承诺到达对方之前
9、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，监理规划在不同单位的归档保存要求是。
A：建设单位长期保存，监理单位长期保存 B：建设单位短期保存，监理单位长期保存 C：建设单位长期保存，监理单位短期保存 D：建设单位短期保存，监理单位短期保存 E：工程保险金
10、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B：仲裁事项可以通过默示的方式体现
C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 E：专业监理
11、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：固定工期、固定费用 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理
12、在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了__的监理实施原则。A．公正、独立、自主 B．权责一致
C．总监理工程师是责任主体 D．总监理工程师是权力主体
13、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括。A：施工组织设计
B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础和主体结构的安全性
D：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字 E：工程保险金
14、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是。
A：代理人没有证据证明该代理行为无效 B：被代理人无法承担责任
C：该行为不属于代理人的个人行为
D：代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的 E：专业监理
15、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。A：业主 B：工程师 C：承包商
D：承包商代表 E：专业监理
16、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D．必须由总承包单位自行完成17、如图所示双代号网络图中的。A：虚工作②→③是多余的 B：虚工作④→⑤是多余的 C：虚工作⑤→⑥是多余的 D：所有虚工作均为必要的 E：自我评定
18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是。A：申请仲裁的意思表示 B：仲裁事项
C：选定的仲裁委员会名称 D：适用的仲裁规则 E：专业监理
19、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：管理措施
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。A．必须由总承包单位自行完成
B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
21、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是__。A．清水楼梯踏步 B．镶面大理石柱 C．地漏 D．垃圾道
22、【例1．单选题】某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10％，则基本预备费为万元。A：260 B：270 C：276 D：292 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。A：提前工期1个月给予承包人奖励
B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D：因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任
E：专业监理
24、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院
B．工商行政管理部门
C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门
25、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：工程项目一览表 C：工程项目进度平衡表 D：建设资金平衡表 E：自我评定
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表
2、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日
D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日
3、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有__。A．投标人提供投标保函
B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函
4、下列选项中，需要持证上岗的特殊作业人员的是__。A．电工 B．电焊工 C．混凝土工 D．架子工 E．钢筋工
5、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括__。A．勘察工作方案执行的情况 B．现场作业人员的情况
C．原始资料取得的方法、手段 D．项目技术管理制度是否健全 E．所使用的仪器设备的情况
6、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据
B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制
D：质量检查情况 E：质量特性指标
7、工程监理企业申请晋升资质等级，在申请之日前1年内有__行为，建设行政主管部门将不予批准。A．与建设单位串通投标的 B．转让工程监理业务的
C．超越本单位资质等级承揽监理业务的
D．与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的 E．为施工单位指定分包商的
8、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员
B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员
9、__是监理单位的权利。
A．选择工程分包单位的认可权
B．选择施工总承包单位的确认权与否决权 C．工程实际竣工日期的签认权 D．工程施工进度的检查、监督权 E．设计变更的审批权
10、设计合同中，发包人的责任包括__等。A．对设计依据资料的正确性负责 B．保证设计质量
C．提出技术设计方案
D．解决施工中出现的设计问题 E．提供必要的现场工作条件
11、GB 50319—2000《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有__。A．监理工作联系单 B．监理工程师通知单 C．监理工程师通知回复单 D．工程变更单 E．会议通知单
12、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有
B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人
D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿
13、下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是。A：应当有2个以上发起人
B：公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的30％ C：须有半数以上的发起人在中国境内有住所
D：股份有限公司注册资本的最低限额为人民币伍佰万元
E：股份有限公司采取发起方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额
14、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排 C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施
15、检验批的资料检查内容包括__。A．施工图纸
B．隐蔽工程检查记录
C．图纸会审和设计交底纪要
D．质量管理资料和施工单位操作依据 E．工程测量、放线记录
16、工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有。A：收集有关进度报表资料 B：查阅施工日志和记录
C：现场跟踪检查工程实际进展 D：组织施工负责人参加现场会议 E：审核工程进度款支付凭证
17、在施工合同中，发包人的义务通常包括。A：平整施工场地 B：提供工程进度计划
C：确保施工所需水、电供应 D：负责施工现场的安全保卫
E：办理施工临时用地的批准手续
18、下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有__。A．当事人一方要求解除合同的，应当在30日前通知对方 B．解除合同的通知必须采取书面形式
C．暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知 D．合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任
E．因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿
19、违反合同当事人承担责任的形式有__。A．支付违约金 B．罚金 C．抵押
D．赔偿损失 E．继续履行
20、FIDIC施工合同条件下工程支付的条件为__。A．工程变更项目必须有监理工程师的变更通知 B．工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字 C．支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 D．设计变更必须同原设计单位出图 E．承包商的工作使监理工程师满意
21、国际上。工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有。A：与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目
B：作为总承包商，承担项目的主要责任和风险．而承包商则作为分包商 C：以Project Controlling模式参与工程实施
D：以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目 E：以非代理型CM模式参与工程实施
22、要有效地控制项目投资，应从等多方面采取措施。A：质量 B：技术 C：经济 D：合同 E：组织
23、分包商应立即执行的变更指令包括。A：工程师直接送达的书面指令 B：工程师代表直接送达的书面指令 C：承包商代表直接送达的书面指令
D：经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E：经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
24、下列属于大中型公用事业工程的是。
A：项目总投资额在3000万元以上供水、供电、供气、供热等市政工程项目 B：项目总投资额在3000万元以上卫生、社会福利等项目 C：项目总投资额在3000万元以上科技、教育、文化等项目 D：项目总投资额在3000万元以上体育、旅游、商业等项目 E：5万平方米以上的住宅建设工程
25、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单的编制依据包括。A：预算定额 B：清单计价规范
C：建设工程设计文件 D：招标文件 E：施工组织设计
第三篇：宁夏省2016年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题
宁夏省2016年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单
2、下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是。A：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度
B：建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施 C：建立激励机制．奖励工期提前的施工单位 D：履行合同义务，协调有关各方的进度计划 E：工程保险金
3、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。A：审查施工总进度计划
B：编制单位工程施工进度计划 C：编制详细的出图计划 D：确定建设工期总目标 E：自我评定
4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。
A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏
D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理
5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔
B：对指定分包商的付款索赔
C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。
A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定 B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整 C：招标文件中的暂估价定
D：市场价格信息在综合单价中调整 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理
8、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。
A：地方政府建设行政主管部门 B：上级政府建设行政主管部门 C：地方政府投资主管部门 D：上级政府投资主管部门 E：工程保险金
9、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期
B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定
10、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单
11、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。A：直线制 B：职能制
C：直线职能制 D：矩阵制 E：工程保险金
12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。
A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织 C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 E：专业监理
13、下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是。A：事先约定各个部门在工作中的相互关系 B：建立信息沟通制度 C：平衡监理人员使用计划 D：委任工作职责分明 E：工程保险金
14、【例2·单选题】安装图设计时间目标属于阶段的时间目标。A：初步设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定
15、【例2·单选题】材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差。A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 E：专业监理
16、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理
17、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是。A：对工程造价目标进行风险分析 B：对拟建项目进行财务评价 C：对已完工程进行计量 D：进行工程变更价款审查
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、在进行质量管理体系审核的内部审核中，在正式运行阶段，重点审核。A：适用性 B：统一性 C：符合性 D：原则性 E：工程变更单
19、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师
D：发包人和承包人共同 E：专业监理
20、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止
D：中标通知书发出 E：专业监理
21、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院
C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门
22、采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义。
A：既包括有形的资源，也包括无形的效益 B：只包括有形的资源，不包括无形的效益 C：不包括有形的资源。但包括无形的效益
D：既不包括有形的资源，也不包括无形的效益 E：工程保险金
23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。A：合同协议书内注明的施工期限
B：招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师顺延的时间之和
C：中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
D：合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和
E：专业监理
24、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。A：材料费 B：材料单价 C：材料基价
D：工程设备单价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。A：6 B：5 C：4 D：3 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段
2、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。A：确定项目监理机构目标 B：选择组织结构形式 C：划分项目管理机构部门 D：制定岗位职责和考核标准 E：制定工作流程和信息流程
3、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程
E．非承包商原因检验导致施工延误
4、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级
B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性
E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容
5、供货方的运输责任主要涉及。A：产品质量缺陷 B：包装责任 C：逾期付款 D：发运责任 E：数量短缺责任
6、在建设工程风险识别过程中，核心工作是__。A．建立建设工程风险清单 B．建立初始风险清单 C．建设工程风险分解
D．识别建设工程风险因素，风险事件及后果 E．建立风险量函数
7、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件
C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装
8、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限
B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动
E．100点中不多于2点超出控制界限
9、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．二次抽样 C．全数检验
D．随机抽样检验 E．分层抽样
10、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。A．将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位 B．将实行总承包的建筑工程肢解发包
C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位 D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 E．分包单位将其承包的工程再次分包
11、监理合同终止的条件有。A：工程竣工并移交
B：监理人完成合同约定的全部工作 C：施工单位办理完竣工结算
D：委托人与监理人结清并支付全部酬金 E：施工单位保修期结束
12、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。A．办理施工所需的证件
B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C．按规定办理施工噪声有关手续 D．负责已完成工程的成品保护
E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
13、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价
C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务
14、在《担保法》规定的担保方式中，能作为保证人。A：公民 B：国家机关
C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门
E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
15、建设单位具有__安全责任。
A．向施工单位提供施工现场及毗邻区域内等有关地下管线真实、部分或完整的资料
B．不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程法规的要求 C．不得压缩合同约定的工期
D．在编制工程概算时，应当确定有关安全施工所需费用
E．应当将拆除工程发包具有相应资质等级的施工单位等安全责任
16、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括__。A．价值百分比法 B．经验分析法 C．ABC分析法 D．强制确定法 E．哥顿法
17、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。
A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件
18、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。
A：施工作业的时间安排
B：各施工阶段准备采用的施工方案 C：各阶段准备投入的人员和设备数量 D：分包商施工各阶段的安排计划 E：指定分包商施工各阶段的安排计划
19、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同
B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同
20、可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价
D．市场及拟建规模评价 E．社会评价
21、工程项目交付使用资产明细表中的设备、工具、家具、器具从哪几个方面进行分析。A：单位 B：数量 C：价值 D：项目 E：建设成本
22、建设工程项目竣工验收一般可以分阶段进行，即可以是__。A．分项工程验收 B．分部工程验收
C．单位(子单位)工程验收 D．单位工程验收 E．全部工程验收
23、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式
C：设计—建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式
24、【例2·多选题】与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。
A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同
25、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。
A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失
C：承包方施工设备损坏的损失
D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用
第四篇：宁夏省2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险试题
宁夏省2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一
切险试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由规定。A：省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 B：建设行政主管部门或者其他有关部门 C：建设单位的上级主管部门 D：建设部 E：工程保险金
2、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。
A：岩土工程勘察、水文地质勘察 B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察
D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 E：专业监理
3、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场
B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革
D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理
4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，建筑安装工程费用由、规费和税金构成。
A：直接费、间接费、其他项目费 B：分部分项工程、措施项目费
C：分部分项工程、措施项目费、其他项目费 D：直接费、间接费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、体现工程项目本质区别的是，它所描述的是工程实体特征，体现该实体的构成要素。A：计算规则 B：项目名称 C：项目特征 D：工作内容
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按__顺序解释。A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
7、根据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备的条件是。A：已经办理该建筑工程用地批准手续 B：已经确定建筑施工企业
C：有保证工程质量和安全的具体措施 D：建设资金已全部到位 E：工程保险金
8、在评标委员会成员中，不能包括。A：招标人代表
B：招标人上级主管代表 C：技术专家 D：经济专家 E：专业监理
9、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．设计负责人 D．项目经理
10、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容是__。
A．编制阶段性设计进度计划
B．定期检查设计工作实际进展情况 C．协调设计各专业之间的配合关系 D．建立健全设计技术经济定额
11、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任
12、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％
B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议
C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果
D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金
13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是。A：合同协议书、通用条款、专用条款 B：中标通知书、专用条款、协议书 C：中标通知书、专用条款、投标书
D：中标通知书、专用条款、工程量清单 E：专业监理
14、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。
A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理
15、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。A：承包商漏算工程量 B：工、料、机价格上涨 C：工程范围调整 D：出现恶劣气候
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是。
A：缩短工期，可能增加工程投资
B：减少投资，可能要降低功能和质量要求 C：提高功能和质量要求，可能延长工期
D：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 E：工程保险金
17、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持
C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划
18、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、下列风险识别方法中，风险识别结果较粗的是。A：初始清单法 B：经验数据法 C：风险调查法 D：流程图法 E：工程保险金 20、【例1．单选题】发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，承包方填报相应的价格，最后按实际完成的工程数量进行结算，这属于。A：可调单价合同
B：估算工程量单价合同 C：纯单价合同 D：固定价合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理
22、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。A：编制资金使用计划 B：做施工记录 C：控制设计变更 D：编制工作流程图
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、建筑施工企业依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。A：必须 B：应当 C：一定 D：鼓励
E：工程保险金
24、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。A：邀请招标 B：公开招标 C：挂牌 D：拍卖
E：工程保险金
25、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作G的总时差为周。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有。A：综合效益的原则
B：公平、独立、诚信、科学的原则 C：权责一致的原则
D：监理单位法人负责制的原则 E：严格监理，热情服务的原则
2、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A．工作2—4的总时差为零 B．工作6—7为非关键工作 C．工作2—5的自由时差为零 D．工作3—6的自由时差为零 E．工作1—3的自由时差为2
3、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录 C：工程设备价款记录
D：施工材料实验室记录资料
E：施工过程作业活动质量记录资料
4、在建设工程监理中规范化地开展监理工作，体现在__等方面。A．工作目标的确定性 B．职责分工的严密性 C．权责一致性 D．工作的时序性 E．组织协调性
5、对某公司的投标文件，招标人可以拒绝受理的情形有__。A．逾期送到的
B．未送达指定地点的
C．未按招标文件要求密封的 D．截止时间之后送达的 E．投标人投标地点错误的
6、工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括。A：项目决策阶段
B：项目可行性研究阶段 C：工程设计阶段 D：工程施工阶段 E：项目评价阶段
7、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的质量标准与技术规范包括。
A：工程项目施工质量验收标准
B：有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术、法规性依据 C：建筑业企业资质管理规定
D：控制施工作业活动质量的技术规程 E：有关的新技术、新材料的质量标准
8、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括__。A．财务内部收益率 B．利息备付率 C．投资回收期 D．借款偿还期 E．财务净现值
9、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底
B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标
10、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单
11、某单位工程双代号网络计划如下图所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：存在多余虚工作 D：节点编号有误 E：存在循环回路
12、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作有（）。
A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据
C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比
E．采取控制措施以确保投资目标的实现
13、勘察成果报告应包括下列内容。A：勘察工作概况 B：勘察报告编制深度 C：与勘察标准的符合情况 D：勘察任务书的完成情况 E：设计阶段的完成情况
14、下列关于建设工程新开工时间说法正确的是。A：平整场地开始施工的日期
B：不需开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为正式开工日期
C：需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期 D：旧建筑物拆除开始施工的日期
E：建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期
15、《建设工程监理规范》规定，监理规划编写的依据包括__。A．建设工程项目审批文件 B．施工组织设计文件 C．建设工程设计合同 D．建设工程设计文件 E．监理大纲
16、为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的合同措施包括。A：推行CM承发包模式 B：对工期提前给予奖励 C：建立进度信息沟通网络 D：公正地处理工程索赔
E：建立进度计划检查分析制度
17、施工图预算审查的重点是（）。A．施工图预算的工程量计算是否准确 B．定额或单价套用是否合理 C．审查总图设计和工艺流程 D．审查经济效果
E．各项取费标准是否符合现行规定
18、【例5·多选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-14所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E
19、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率
C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期
E：项目投资财务净现值
20、工程质量事故处理结束后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果
D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见
21、施工图设计阶段的监理工作是__。
A．督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件
B．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 C．根据有关法规的规定，对报送施工图进行审查 D．编写工作总结报告，整理归档监理资料 E．为设计单位提供技术咨询和服务
22、竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括__。A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书
23、某工作计划进度与实际进度如图4-12所示，从图中可获得的正确信息有。A：第4天至第7天内计划进度为匀速进展 B：第1天实际进度超前，但在第2天停工 C：前2天实际完成工作量大于计划工作量 D：该工作已提前1天完成
E：第3天至第6天内实际进度为匀速进展
24、下列资料管理职责中。属于监理单位管理职责的有。A：收集和整理工程准备阶段形成的工程文件
B：设立专人负责监理资料的收集、整理和归档工作 C：监督检查施工单位工程文件的形成、积累和立卷归档 D：请当地城建档案管理部门对工程档案进行验收 E：收集整理工程竣工验收阶段形成的工程文件
25、工程勘察工作一般分为。A：可行性研究勘察 B：初步勘察 C：二次勘察 D：粗略勘察 E：详细勘察
第五篇：2016年山西省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题
2016年山西省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、管理层次中协调层的职能是__。A．确定大政方针 B．参谋与咨询 C．组织与调配
D．操作与完成任务
2、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段
D．施工招投标阶段
3、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A．无关 B．成正比 C．成反比
D．有多种关系
4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师
5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策
D．工程竣工验收
6、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料
D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录
7、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施
B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务
8、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。A．项目经理
B．授权的监理人员 C．授权的监理工程师 D．监理单位技术负责人
9、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益
C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目
10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力
C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性
11、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。A．监理单位技术负责人 B．监理单位行政负责人 C．政府建设行政主管部门 D．总监理工程师
12、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段
13、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。A．决策层 B．协调层 C．操作层 D．执行层
14、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。A．建设行政主管部门 B．监理单位 C．质量监督站
D．施工图审查机构
15、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小
16、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后
C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前
17、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。A．组织措施 B．技术措施 C．安全措施
D．经济措施及合同措施
18、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B．所有工程文档都要向城建档案馆移交
C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内
19、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性
20、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
21、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法
22、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制
23、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制
24、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持
C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划
25、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程
D．一半以上工程量
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿
B．高层管理的参与 C．信息的开放性
D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔
2、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。A．审核承包商的工程核算成本 B．审查结算
C．用技术经济方法组织评选设计方案
D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 E．编制施工组织设计
3、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口
4、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费
C．可行性研究费
D．项目建议书编制费 E．研究试验赞
5、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D
6、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。A．避免损失的发生 B．降低损失发生的概率 C．降低损失的严重性 D．使损失后果减少到零 E．遏制损失的进一步发展
7、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率
8、分部工程质量验收合格应符合的规定有__。A．所含检验批质量均符合合格质量规定 B．质量控制资料完整
C．所含的分项工程的质量均应验收合格 D．观感质量验收应符合要求
E．有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
9、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。
A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动 B．承包商人员在工程所在国内的**、骚动或混乱
C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染
E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用
10、分项工程应按__等进行划分。A．主要工种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序
11、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。
A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收
B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签
C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作
D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论
E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任
12、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作
B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条
13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。
A．施工机械使用费清单 B．零星工作价格清单 C．主要材料价格清单 D．措施项目清单 E．其他项目清单
14、质量检验的主要方法有（）。A．目测法 B．量测法 C．猜测法 D．横道图法 E．试验法
15、物资储备计划的编制依据包括（）。A．物资供应计划 B．物资需求计划 C．施工图纸 D．工程合同 E．物资供应方式
16、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解
17、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（）。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排
E．进度控制目标实现的风险分析
18、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员
B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员
19、工程项目竣工决算的内容是（）。A．竣工结算书
B．竣工财务决算说明书 C．竣工财务决算报表 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析
20、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费
D．土地使用权出让金 E．工程监理费
21、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低
C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少
E．计算工期满足要求工期
22、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划
D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划
23、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式
B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购
D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案
E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商
24、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
25、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。A．质量事故处理的依据 B．质量事故技术处理方案
C．实施技术处理施工中有关问题和资料 D．对处理结果的检查鉴定和验收 E．事故发生原因的初步分析
点击咨询 