第一篇：2013年监理工程师考试合同管理典型试题三
1、不可抗力事件的合同责任[ ] A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责 B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担 C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担 E.延误的工期相应顺延 标准答案：A, B, E ［解析］：合同约定工期内发生的不可抗力 施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的 管理 人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延
2、()是要约邀请。A投标人的投标 B．招标公告 C·中标通知函 D．投标保证书
标准答案：B ［解析］：招标公告是要约邀请，投标人的投标是要约，中标通知书是承诺。投标保证书是投标保证人的担保。
3、某 建设 工程 施工 合同，在 施工 任务完成后，由于发包人拖欠 工程 款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面 合同，此时应当()。A． 合同 效力待定 B．认定 合同 无效 C．认定 合同 成立 D．认定合同不成立 标准答案：C ［解析］：此题是对合同形式欠缺的考核。我国《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。
4、撤销要约的通知应当在()到达受要约人。A、要约到达受要约人之前 B、要约人收到承诺之前 C、受要约人拒绝要约之前 D、受要约人发出承诺之前 标准答案：D ［解析］：A是要约的撤回，此时要约还没有产生法律效率。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
5、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A、自办理批准手续之日生效 B、自办理登记手续之日生效 C、依照其规定
D．自依法成立时生效 标准答案：C ［解析］：合同生效时间的一般规定指明，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。注意同应当办理登记手续的抵押合同生效日区别。
6、某公司与他人订立合同后，分为A、B两 企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。A.解除合同 B．撤销合同 C.要求A、B两 企业 对合同承担连带责任 D.将标的物提存 标准答案：C ［解析］：订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方．并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。
7、要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A．受要约人作出承诺之前，发出撤销通知 B．发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人 C．受要约人作出承诺之前，送达撤销通知 D．发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人 E．撤销通知与承诺同时作出 标准答案：B, D ［解析］：使要约不生效，则属于要约的撤回。要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
8、承诺期限的确定，有()几种方法。．
A．要约中规定承诺期限B．要约中未规定、由仲裁人确定 C．要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺 D．要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出 E．要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达 标准答案：A, C, E ［解析］：承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定。（1）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外。（2）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。
9、《合同法》规定，()合同无效。A、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B．以合法形式掩盖非法目的的合同 C、损害社会公共利益的合同
D．违反法律、行政法规强制性规定的合同 E、因重大误解而订立的 合同 标准答案：B, C, D ［解析］：无效 合同 的情形：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的 合同 ；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 合同 ；(3)以合法形式掩盖非法目的的 合同 ；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。此题应注意A项，如果使对方违背真实意思时为可变更可撤销合同，如果损害了国家利益则成了无效合同，应为表达不全，所以不正确。E项是可变更可撤销合同。
10、承担缔约过失责任的情形有()。A．提供格式条款一方免除其责任 B．没有得到进口许可证而谎称已取得 C．违反缔约中的保密业务
D． 施工 企业 不具有相应资质等级而谎称具有 E．故意提供与订立合同有关的虚伪情况 标准答案：B, C, D, E ［解析］：承担缔约过失的情形包括：
1、假借订立合同，恶意进行磋商
2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
3、有其他违背诚实信用原则的行为
4、违反缔约中的保密义务。
11、有下列()情形之一的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同。A．因重大误解而订立的合同 B．在订立合同时显失公平
C．以低于国家强制性质量标准订立的合同 D．债务人放弃到期债权
E．以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同 标准答案：A, B ［解析］：可变更、可撤销合同的当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同，属于可变更、可撤销合同的情形有：
1、因重大误解而订立的合同。
2、在订立合同时显失公平的合同。
3、以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。注意C、E是无效合同。
12、建设 工程 监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力 标准答案：B ［解析］：监理招标的标的是“监理服务”，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”。
13、属于 施工 招标的招标文件主要内容的是()。A．设计文件 B． 工程 量清单 C． 施工 方案 D．投标书的编制要求 E．选用的主要施工机械 标准答案：A, B, D ［解析］：施工招标范本中推荐的招标文件组成结构包括：投标须知、合同 通用条件、合同 专用条件、合同 格式、技术规范、投标书及投标书附录、工程 量清单与报价单、辅助资料表、资格 审查表(有 资格 预审的不再采用)、图 纸。施工方案和选用的主要施工机械，是投标人在 申请 的投标书中的承诺，但它不是招标文件内容。
14、工程 施工招标的一个单独 合同，发包工作内容可以是()。A．整个 工程 的施工任务 B、分项工程的施工任务 C．单位工程的施工任务 D．分部工程的施工任务 E．特殊专业工程施工任务 标准答案：A, C, E 【解析】：［解析］：根据《 建设 工程施工招标投标 管理 办法》规定，施工招标可采用项目的全部工程招标、单位工程招标、特殊专专业工程招标等，但不得对单位工程的分部、分项工程进行招标。
15、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。A．监理工作目标设置的合理性 B、项目监理班子组织机构的完备性 C．监理大纲
D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．监理范围 标准答案：A, B, C ［解析］：工期是施工承包单位(即实施者)的承诺，监理范围是招标人进行划分后委托的，这两项都不是监理所能决定的，所以他们不是对监理投标书进行评审的内容。
16、保证 合同 的当事人是指()。A． 合同 当事人B．债权人和债务人 C．保证人和债权人 D．保证人和债务人
标准答案：C
17、设计 合同 规定，设计人承担 合同 义务的期限至()日止。A．交付设计文件 B．设计文件审查通过 C．完成设计变更 D． 工程 竣工验收合格
标准答案：D
18、工程 施工 完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以()日确认为承包人的竣工日。A．承包人自检合格 B．承包人递交竣工验收报告 C．竣工检验开始
D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字
标准答案：B
19、工程 质量保修期限，应()的时间确定。A．按当事人双方具体约定 B．按法规规定标准
C．由双方约定且不低于法定标准 D．参照行业通常习惯 标准答案：C 20、建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是()。A．减少合同中约定的工程量 B．改变有关工程的施工时间 C．删除承包范围内的部分工作 D．更改工程有关部分尺寸 标准答案：C
21、施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A．承包人 B．发包人 C．工程师 D．设计人
标准答案：A
22、下列有关暂停施工说法不正确的是()。A．承包人应按工程师要求停止施工
B．承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C．工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任 D．工程师发现施工可能危及人身 安全，应停止施工 标准答案：B
23、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由()。A．承包人办理申报手续，发包人承担费用 B．承包人办理申报手续，承包人承担费用 C．发包人办理申报手续，承包人承担费用 D．发包人办理申报手续，发包人承担费用
标准答案：B
24、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由()。A．发包人负责检验；费用由发包人负责 B．发包人负责检验，费用由承包人负责 C．承包人负责检验，费用由发包人负责 D．承包人负责检验，费用由承包人负责 标准答案：D
25、施工合同示范文本中所称的“费用”，包括()。A．发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费 B．由于设计变更导致承包人增加的施工成本 C．施工质量缺陷的修复开支
D．发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额
标准答案：C
26、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A．评标委员会算出的评标价 B．招标人编制的标底价 C．中标人的投标价D．施工图预算价 标准答案：C
27、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是()。A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准
标准答案：D
28、按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当()。A．按订购数量及时支付货款 B．按实际交货数量及时支付货款 C．待供货方补齐缺少的数量后再支付
D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量 标准答案：A
29、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。
A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 标准答案：D 30、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间
C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期 D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期 标准答案：D
31、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由()的人员组成。A．仲裁委员会指定B．政府 管理 机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定
标准答案：C
32、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A．业主合同内的暂列金 B．承包商应交付的定金 C．业主应交付的定金 D．承包商应得的工程款 标准答案：D
33、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，()。A．承包商可以拒绝
B．承包商应执行，但应给予经济补偿 C．承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D．承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 标准答案：D
34、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。A．承包商承担部分责任
B．业主可要求承包商承担全部责任
C．如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D．应由指定分包商承担全部责任
标准答案：C
35、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A．工程接收证书签发 B．颁发履约证书 C．“结清单”生效 D．提交竣工报表 标准答案：C
36、在()内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A．设计合同 B．监理合同 C．施工合同 D．物资采购合同 标准答案：B
37、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。
A．工程师已拒绝索赔要求
B．承包人需提交现场记录和补充证据资料 C．承包人的索赔要求已成立 D．需等待发包人批准
标准答案：C
38、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。A．监理单位 B．总监理工程师
C．监理单位的法定代表人 D．具体的监理人员 标准答案：A
39、在我国，建设 工程 一切险由()来办理 保险。A、承包商 B、发包人 C、项目经理 D、开发公司总经理 标准答案：B 【解析】：根据我国《 建设 工程 施工 合同(示范文本)》规定，工程 开工前由发包人办理 工程 一切险。FIDIC规定，由承包商办理 工程 一切险。项目经理和开发公司总经理不是法人。40、投保“ 建筑 工程一切险”后，被 保险 人实际受到的损害将由 保险 公司赔偿()A、全部损失。
B、规定为除外责任内的损失。
C、在承保责任范围内的全部损失，但不超过本 保险 单明细表中列明的累计赔偿限额。D、规定为工程一切险和人身 保险 赔偿的损失。标准答案：C 【解析】：虽然为一切险，但也有一定责任范围，即自然事件和意外事故，而不是全部损失，故A不正确，除外责任内的损失不承担，所以B不正确。即使加保第三者责任险，人身保险不能泛指，D不正确。
41、经过鉴证的 合同，()A、人民法院应当作为认定事实的根据 B、不具有法定效力
C、该 合同 具有强制执行的效力
D、人民法院仍需进行质证，审查确定其效力。
标准答案：D 【解析】：A、C是公证的效力，鉴证的 合同 应当审查确定其效力，并不是不具有法定效力，故B不正确。
42、公证机关进行公证的依据是当事人的 申请，这是()原则的主要体现。A、平等 B、自愿 C、公平D、诚实信用
标准答案：B 【解析】：进行 合同 公证只有自愿一种原则。以上答案均为合同法的原则，应注意混淆。
43、建设 合同是()。A、单务合同 B、实践合同 C、要式合同 D、无偿合同 标准答案：C 【解析】： 建设 合同按类别应属于双务、诺成、有偿、要式、主合同。
44、业主投保“ 建筑 工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。A、业主或工程所有人 B、承包人或分包人 C、工程 施工 人员 D、业主聘用的技术顾问
标准答案：A, B, D 【解析】：被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包人或者分包人；(3)技术顾问，包括业主聘用的 建筑 师、工程师及其他专业顾问。工程 施工 人员的伤害不在“ 建筑 工程一切险”内，应属于 施工 办理的意外伤害保险。
45、“ 建筑 工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。A、业主与承包商签订 施工 合同日 B、承包商提交履约担保日 C、业主办理 土地 征用手续日 D、承保项目所用建筑材料运抵工地日 E、保险工程在工地动工日
标准答案：D, E 【解析】：A在一般情况下为合同生效日，B是施工合同履约保证有效期起始日。建筑工程一切险只有D、E两种情况较早发生者为保险期起始日。
46、投保了“建筑工程一切险” 建设 工程项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括()。A、被保险人故意行为 B、地震 C、盗窃
D、因维修保养不善使施工机械设备失灵 E、设计错误
标准答案：B, C 【解析】：可获得赔偿的“建筑工程一切险”的原因只有自然事件和意外事故，地震是自然事件，盗窃属意外事故。A不是无法控制的，D、E属于除外责任范围。
47、对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A、公证的效力高于鉴证的效力 B、鉴证的效力高于公证的效力
C、公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据 D、公证的文书人民法院应当审查确定其效力 E、公证的文书具有强制执行的效力
标准答案：A, C, E 【解析】：A是正确的则B即为错项，D是鉴证的效力。
48、投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A、工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时 B、工程全部竣工日
C、工程所有人实际占用部分或全部工程较早时 D、保险单明细表中列明的建筑期保险终止日 E、工程保修期结束日
标准答案：A, C, D 【解析】：“建筑工程一切险”担保期终止日，指的是工程所有人对工程的认可或接受发生较早的日期，但任何情况下都不超过保险单明细列表中列明的建筑期保险终止日。工程建设合同管理模拟试题B答案
49、法人成立应当具备的条件是()。A、有行政主管部门的明确授权 B、有必要的财产和经费
C、有自己的名称、组织机构和场所 D、能够独立承担民事责任 标准答案：B, C, D 【解析】：法人成立的四个条件。其中A不正确，因为法人是依法成立，必须通过政府主管机关的批准或核准登记，但不是授权。50、按照担保法规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有()。A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 E、定金
标准答案：A, B, C 【解析】：保证必须由第三者出面，A正确。抵押、质押可以是当事人也可以是第三者，B、C也正确。留置和定金只能是 合同 当事人担保，故D、E不正确。
第二篇：2013监理工程师考试合同管理典型试题四
1、按照担保法的规定，因()合同而产生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。A、保管合同 B、运输合同 C、借款合同 D、加工承揽合同 E、施工 合同
标准答案：A, B, D 【解析】：留置是一种较强烈的担保方式，必须依法行使，且能够留置的财产仅限于动产，根据《担保法》规定，只有保管合同、运输合同、加工承揽合同才有可能实施留置。
2、按照法律规定，()不能成为 建筑 施工 合同 的担保人。A． 建设主管部门 B． 建筑公司 C．银行 D．贸易公司 标准答案：A
3、担保 合同 是属于()。A．主合同 B．从合同 C.分包合同 D．无偿合同 标准答案：B B．由于非监理人原因导致的监理服务时间延长 C．原应由委托人承担的义务双方协议改由监理人承担
D．应委托人要求监理人提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E．不可抗力事件发生导致 合同 的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作
标准答案：A, E 【解析】：不属于正常工作范围的监理工作可归为附加工作或额外工作，而额外工作的范畴仅限于因所监理合同被迫暂停或终止导致监理增加的工作。
4、因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。A．按工程实际受到的损害计算 B．按委托人认为所受到的损害计算 C．按实际损害计算一定比例的赔偿金 D．监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额
E．监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额 标准答案：C, E
5、设计阶段监理 工程 师进行 合同 管理 的主要依据包括()。A．经批准的可行性研究报告 B．设计合同 C．方案设计结果 D．地质勘察报告 E．初步设计结果 标准答案：A, B, D
6、在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须()。A．书面通知设计人
B．按实际完成 工程 量付设计费 C．结束合同关系 D．请求仲裁 E．支付违约金 标准答案：A, B
7、工程 师监督材料采购合同的签订是为了()。A．监督材料采购合同符合项目 施工 合同的描述 B．指令合同中标的质量等级和技术要求 C．对合同的履行期限进行控制
D．参加将来可能发生的商务索赔谈判收集资料 E．指定供货商
标准答案：A, B, C
8、在 建设 物资采购合同中，关于计量方法()。A．计量单位应当采用国家度量衡标准 B．完全由当事人自愿确定计量单位 C．必须按国家有关规定执行
D．国家没有计量方法规定的，由当事人协商执行 E．完全由当事人自愿确定计量标准
标准答案：A, C, D
9、FIDIC 施工 合同条件规定，合同文件由()组成。A．通用条件 B．专用条件 C．投标函及附件 D．协议书 E．合同条件
标准答案：A, B, C, D
10、FIDIC 施工 合同条件规定，工程师在质量 管理 方面的权力有()。A．对现场的材料和设备有 检查 和控制的权力
B．有权监督承包商的 施工，对已完工程有确认或拒收权 C．有权对工程采取紧急补救措施 D．有权要求承包商解雇他的雇员
E．有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行
标准答案：A, B, C, D
11、FIDIC 施工 合同条件规定监理工程师在进度 管理 方面的权力是()。A．有权批准承包商的进度计划 B．有权发布开工令
C．有权发布停工令、复工令、赶工令
D．有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商 安全 地、恰当 地、准时地完成工程的义务 E．有权控制施工进度
标准答案：A, B, C
12、工程师在处理工期展延中，()。A．依据合同有权删减工作内容和缩短工期
B．依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期 C．由工程师提出，经业主批准缩短工期 D．由工程师与承包商协商一致缩短工期 E．由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期 标准答案：B, E
13、按照 施工 合同 示范文本的规定，发包人的主要工作有()。A．保证 施工 噪音符合环保规定 B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的 施工 场地内的交通干道
标准答案：C 【解析】：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作。(3)开通 施工 场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的 施工 场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。专用条款内需要约定移交给承包人交通通道或设施的开通时间和应满足的要求。A、B、D是承包人的主要工作，容易引起混淆的是D项，承包人按专用条款约定做好施工现场地下管线的保护，发包人是协调处理施工现场周围地下管线的保护工作。
14、已竣工 工程 交付使用之前应由()负责成品保护工作。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D． 工程 师 标准答案：B 【解析】：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务，其中：(6)已竣工 工程 未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成 工程 的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人采取特殊措施保护的单位 工程 的部位和相应追加 合同 价款，在专用条款内约定。
15、发包人在()合同 中承担了项目的全部风险。A．单价 B．总价可调 C．总价不可调 D．成本加酬金 标准答案：D 【解析】：固定价格 合同 是在约定范围内 合同 价款不再调整，约定范围内的风险由承包人承担，包括总价合同和单价合同。可调价合同是发包人与承包人为了合理分担外界因素影响的风险而采用的合同。
16、当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A．合同条件 B．专用条款 C．纪要、协议 D．通用条款 标准答案：C 【解析】：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
17、施工合同属于()。A．诺成合同 B．要物合同 C．工作合同 D．劳务合同 E．有偿合同 标准答案：A, C, E 【解析】：施工合同是 建设 合同的一种，它与其它 建设 工程合同一样是双务有偿合同。合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。施工合同是工作合同，合同的客体是行为(即完成的工作)，它不是物，不是具体的 建筑 安装工程项目，也不是其中的材料设备。
18、施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议条款
C．发包人与监理单位签订的监理委托合同 D．发包人上级主管部门的书面指示
E．通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
标准答案：A, B, E 【解析】：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：○
1、本合同协议书○
2、中标通知书○
3、投标书及其附件○
4、本合同专用条款○
5、本合同通用条款○
6、标准、规范及有关技术文件○
7、图纸○
8、工程量清单○
9、工程报价单或预算书。以及在合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。监理委托合同仅在发包人与监理人之间产生法律效力，其内容对承包人没有约束力。发包人上级主管部门的书面指示仅对业主产生影响。若发包人要求按指示执行时，需与承包商协商并达成书面补充协议，该书面指示不能作为合同有效文件。
19、我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种()。A．可调价格合同 B．固定价格合同
C．按 建筑 面积与平方米 造价 包干 D．按施工图预算 造价 加系数包干 E．成本加酬金合同 标准答案：A, B, E 【解析】：我国《 建设 工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定有三类可选择的计价方式：20、固定价格合同
2、可调价格合同
3、成本加酬金合同。
8、在 施工 合同 中，()等工作应由发包人完成。A． 土地 使用和拆迁
B．临时用地、占道申报批准手续 C．提供 工程 地质报告
D．保护 施工 现场地下管道和邻近建筑 物及构筑物 E．提供相应的 工程 进度计划及进度统计
标准答案：A, B, C 【解析】：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作：(1)办理 土地 征用、拆迁补偿、平整 施工 场地等工作，使 施工 场地具备 施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要。专用条款内需要约定三通的时间、地点和供应要求。(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。(4)向承包人提供施工场地的 工程 地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的 申请 批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。专用条款内需要约定发包人提供施工所需证件、批件的名称和时间，以便承包人合理进行施工组织。(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。专用条款内需要约定具体的时间。(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑 物、构筑物(包括文物保护 建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
21、工程 师有权处理的索赔是()。A．承包商依据 合同 条款提出的索赔 B．承包商依据其他法律文书提出的索赔 C．承包商提出的道义索赔
D．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿 标准答案：A(3)承包人按 合同 规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有 工程 师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。
22、按照FIDIC 施工 合同 条件的规定，在()期限内承包商都有权提出索赔要求。A.合同 签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发 工程 接收证书日 C.颁发 工程 接收证书日到颁发履约证书日 D．颁发履约证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日 标准答案：A, B, C, D 【解析】：在整个合同有效期内，若承包商认为他的合法权益受到损害，都有权提出索赔要求。合同有效期是指从合同签字之日起，到承包商提交的结清单生效日止的日历天数。
23、FIDIC 施工 合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A、发出索赔意向通知 B．提出索赔报告 C、审查索赔报告 D．作好现场同期记录 E．审查索赔处理
标准答案：A, B, D 【解析】：承包人提出索赔要求分两步：
1、发出索赔意向通知书
2、递交索赔报告。索赔事件发生后，承包人有义务做好现场 施工 的同期记录，工程 师有权随时 检查 和调阅，以判断索赔事件造成的实际损害。
1、合同 文件的组成正确的是[ ] A.合同 协议书 B.招标函 C.合同 专用条件 E．诉讼
标准答案：A, B, D 【解析】：解决 合同 争议的程序(1)提交 工程 师决定。FIDIC编制 施工 合同 条件的基本出发点之一，是 合同 履行过程中建立以 工程 师为核心的项目 管理 模式，因此不论是承包商的索赔还是业主的索赔均应首先提交给 工程 师。(2)提交争端裁决委员会决定。(3)双方协商。(4)仲裁。如果双方仍未能通过协商解决争议，则只能由 合同 约定的仲裁机构最终解 决。
24、属于业主的风险包括[ ] A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.工程 所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战 C.承包商 管理 不善引起的物品爆炸 D.业主提供的设计不当造成的损失
E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用
标准答案：A, B, D 【解析】：属于业主的风险包括：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程 所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；(3)不属于承包商 施工 原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损 失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
25、不可预见物质条件的范围是[ ] A.气候条件
B.承包商 施工 过程中遇到不利于 施工 的外界自然条件 C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物
D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件 E.招标文件和图纸均未说明的污染物 标准答案：B, C, D, E 【解析】：不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。
26、FIDIC施工合同条件规定，颁发“履约书”后，合同对双方仍然有效，工程师可要求承包商完成()方面的义务。A．财务 B．施工 C．修补缺陷 D． 管理 E．提供担保 标准答案：A, D 【解析】：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有 管理 和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。
27、FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于()。A．给指定分包商工作的付款
B．施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C．招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内 D．支付由工程变更引起的额外工作的费用 E． 保险 费
标准答案：A, C 【解析】：某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计人在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。
28、FIDIC施工合同条件下，因发生了属于业主承担的()风险，不给承包商补偿利润。A、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 B、战争、敌对行动、入侵、外敌行动； C、业主提供的设计不当造成的损失
D、**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行 合同 而引起的行为 E、不属于承包商 施工 原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；
标准答案：B, D, E 【解析】：业主承担的风险有：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；
(2)工程 所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；
(3)不属于承包商 施工 原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；
(5)**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行 合同 而引起的行为；(6)因业主在 合同 规定以外，使用或占用永久 工程 的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；
(7)业主提供的设计不当造成的损失；
(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
前5种风险都是业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的事件，损害后果又很严重，业主应对承包商受到的实际损失(不包括利润损失)给予补偿。29.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成 E.代理期限届满
答案：ACDE 30.履行合同的担保方式包括()。
A.投标保证
B.留置
C.动产抵押
D.定金
E.违约金
答案：BD 31.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括()。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
答案：AD 32.下列有关格式条款的表述中，错误的有()。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
答案：AD 33.依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立
答案：ADE 34.下列情况中，()的合同属于效力待定合同。
A.无处分权人处分他人财产
B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
答案：ADE 35.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。
A.合同主体不变，仍为甲乙公司
B.转让必须征得乙公司同意
C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
E.丙公司应承担与主债务有关的从债务
答案：BDE 36.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。
A.放弃对其他人的到期债权
B.无偿转让财产
C.怠于行使其到期债权
D.未按合同提供担保
E.未按约定投保工程险
答案：AB 37.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则()。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
答案：BCDE 38.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中()等不影响继续评标。
A.完工期限超过了招标文件规定的期限
B.个别项目提供了不完整的数据
C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
D.投标保函没有保证人的签字盖章
E.货物包装方式不满足招标文件的要求
答案：BC 39.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
答案：B 40.设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验
答案：B 41.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款
答案：D 42.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
答案：A 43.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
答案：D 44.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
答案：B 45.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
答案：B 46.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
C.基准日
B.下达开工令
D.风险事件发生日
答案：C 47.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
答案：C 48.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
答案：C 49.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
答案：B 50则发包人()。
A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
答案：A
第三篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理
2、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段
D．施工招投标阶段
3、直线制组织形式具有__的特点。A．有利于正确决策
B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C．纵横两套管理系统
D．能够发挥职能部门专家作用
4、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月
5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。A．耐久性 B．安全性 C．可靠性 D．适用性
6、可不作为开工必须具备的条件是__。A．施工组织设计已获总监理工程师批准 B．测量控制桩、线已查验合格
C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要 D．工程投资资金全部到位
7、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法
8、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制
9、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员
C．工程监理人员 D．工程技术人员
10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益
C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目
11、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试
B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动
12、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。A．相应资质 B．质量保证 C．保证安全 D．保证工期
13、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能
14、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。A．工作目标 B．总监理工程师 C．工作内容 D．工作方法
15、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费
16、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人
17、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
18、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B．所有工程文档都要向城建档案馆移交
C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内
19、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性 20、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年
D．设计文件规定的年限
21、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性
22、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险
23、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力
C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性
24、建设工程风险的特点之一是__。A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小
25、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3
2、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A．砂浆的制备过程 B．地下工程 C．主体工程
D．混凝土制备过程 E．层面工程
3、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格
4、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费
B．与建设项目有关的费用
C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额
5、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿
B．高层管理的参与 C．信息的开放性
D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔
6、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同
C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制
7、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。A．工程技术环境 B．工程作业环境 C．工程周边环境 D．工程经济环境 E．工程地区环境
8、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。A．质量事故处理的依据 B．质量事故技术处理方案
C．实施技术处理施工中有关问题和资料 D．对处理结果的检查鉴定和验收 E．事故发生原因的初步分析
9、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。A．办公用设备
B．垂直和横向运输设备 C．施工安全设备
D．测量仪器和计量器具 E．操作机具
10、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象
11、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图
C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书
12、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法
B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件 E．采用更先进的施工机械
13、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。A．工作A的EF为2d B．工作D的FF为2d C．工作C的EF为2d D．工作B的EF为1d E．计算工期为8d
14、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．审查设计概预算
B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算
15、工程变更的要求可能来自（）。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位
E．建设行政主管部门
16、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率
17、建设单位管理费包括（）。A．工程招标费
B．建设单位采购及保管材料费 C．合同契约公证费
D．工程质量监督检测费 E．竣工验收费
18、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E
19、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括（）。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划 20、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线
B．双代号网络计划中由关键节点组成
C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线
21、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
22、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包
B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包
E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商
23、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图
C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图
24、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算
E．建设项目的投资效果
25、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金
第四篇：水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题
水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题
一、单项选择题（各题的备选答案中，只有1个最符合题意。）1合同管理对工程项目建设来说，是从（B）开始。A.设计阶段B.全过程C.施工阶段D.招标阶段 2合同管理与三大目标管理等相比，是（B）。A．平行地位B．核心地位C．次要地位D．先行地位 3法律体系中最高级别的是（C）。
A．行政法规B.行业规章C．法律D.地方法规
4若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律，而履约保函由第三国银行开出，则该保函必须遵守（D）的法律。
A.所选适用法律一方B.所选适用法律另一方C.国际立法D.开出保函的第三国 5关于格式条款说法不正确的是（B）。
A．又称标准条款B．必须全部为格式条款C．预先拟定D．可重复使用 6建筑工程合同应采用（B）
A．信件形式B．合同书形式C．数据电文D．口头形式 7无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（D）撤销。
A．建设行政主管部门B．质量监督机会C．监理单位D．仲裁委员会 8无效合同（D）。
A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效 C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效
9根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，是当事人合同履行是遵循的（B）。
A公平原则B诚实原则C自愿原则D平等原则
10合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系 11当事人订立合同应当遵循（B），确定各方的权利和义务。A．公开原则B．公平原则C．公正原则D.公证原则 12向投标人发出中标通知书是（B）。A.要约B.承诺C.要约邀请 D.要约通知
13要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（B）或者与要约同时到达受要约人。
A．要约到达受要约人之后B．要约到达受要约人之前C．要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前
14根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可以撤销。
A．主要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 15承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（A）或者与承诺通知同时到达要约人。A．在承诺通知到达要约人之前B．在承诺通知到达要约人之后 C．在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后
16受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（B）。
A．要约B．新要约C．承诺D.要约邀请 17关于主导语言说法不正确的是（D）
A.当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言 B.用一种语言编写，然后译成其他语言时需要定主导语言
C.用主导语言解释或说明合同文件为准D.一般合同均应定主导语言 18施工合同文件中的投标书是（A）。
A.要约B.承诺C.新要约D.既不是要约，也不是承诺
19合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（C）。A．中标函——投标书——通用合同条款——专用合同条款 B．投标书——中标函——通用合同条款——专用合同条款 C．中标函——投标书——专用合同条款——通用合同条款 D．投标书——中标函——专用合同条款——通用合同条款 20合同反义居先解释原则是（D）。A.合同有两种不同的解释时，按反义解释 B.合同有两种不同的解释时，按原义解释
C.合同有两种不同的解释时，按不利于非合同起草方解释 D.合同有两种不同的解释时，按不利于合同起草方解释 21合同总体策划的目标是通过（A）来保证项目目标的实现 A.合同B.管理C.组织D.技术
22采用单价合同时，下列说法正确的是（D）A.承包商承担单价的风险，业主也承担单价的风险
B.承包商承担工程量的风险，业主也承担工程量的风险 C.承包商承担工程量的风险，业主也承担单价的风险 D.承包商承担单价的风险，业主也承担工程量的风险 23工程合同文件不完备时，下列说法正确的是（C）A.有利业主推卸责任 B.有利承包商索赔 C.对双方都是十分危险的 D.以上说法都不对
24有关工程合同公平性分析时，下列说法不正确的是（B）
A.权利和义务应该对等B.业主的权力是至高无上C.完成义务需考虑此前提D.权力应该有制约
25《水利水电工程施工合同条件》规定，（B）不属于发包人的义务。
A.提供施工场地和通道B.为承包人人员投保人员工伤事故险C.提供工程原始资料D.支付变更工程款
26开挖现场出现的岩石，其高程与招标文件所述的高程差别很大。是（C）A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险
C．施工现场条件变化，属业主风险D．施工方案错误，属承包商风险 27深基坑开挖时，支撑强度不够造成塌方。是（D）
A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险C．施工现场条件变化，属业主风险
D．施工措施失误，属承包商风险
28关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是（B）
A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以后发生者为准。29工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是（D）A.由承包商投保，以承包商的名义。B.由业主投保，以业主的名义。
C.由承包商投保，以业主的名义。D.无论谁去投保，都应是业主和承包商双方的共同名义。30关于担保合同与被担保合同说法正确的是（B）。
A.施工合同有效，则担保合同一定有效B.施工合同无效，则担保合同一定无效 C.担保合同无效，则施工合同一定无效D.担保合同无效，则被担保合同一定无效 31合同中属于主合同的是（A）。
A.施工承包合同B.分包合同C.保险合同D.担保合同 32合同的转让属于（C）。
A.合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更C.合同当事人变更D.合同的权利E.义务变更
33下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（C）。A．是合同当事人双方基于合同内的约定
B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变
34《水利水电工程施工合同条件》规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则（B）。
A.由总承包人向发包人负责B.由分包人直接向发包人负责
C.由分包人和总承包人一起向发包人负责D.分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任 35分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。A.发包人B.工程师C.总承包人D.分包商 36关于一般分包与指定分包说法正确的是（D）。
A.一般分包由业主选择分包商，指定分包承包商由选择分包商 B.一般分包由承包商选择分包商，指定分包也由承包商选择分包商 C.一般分包由业主选择分包商，指定分包也由业主选择分包商 D.一般分包由承包商选择分包商，指定分包由业主选择分包商 37下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。
A．在合同协议书内应明确注明开工日期B．在合同协议书内应明确注明竣工日期 C．在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数
D．招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 38对承包商采购的材料和工程设备而言，其产品质量（D）。
A业主应对承包商负责B监理对业主负责C承包商应对监理负责D承包商应对业主负责
39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由（C）。
A承包商负责实施，业主承担所需费用B监理负责实施，承包商承担所需费用 C承包商负责实施，并承担所需费用D业主负责实施，承包商承担所需费用
40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
41承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露．修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。
A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 42《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（B）内提请发包人进行工程验收。
A 14天B 28天C 42天D 56天
43颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（C）退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80% 44保修期应从（B）算起。
A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日
45由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（B）承担。
A 发包人B 承包人C 监理单位D 承包人和监理单位共同承担 46施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（C）承担。A 承包人B 监理人C 发包人D 发包人与承包人
47包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由（A）承担分包工程修补缺陷的责任。A 分包商B 承包人C 分包商和承包人共同D总承包商
48在全部工程保修期满，且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目，业主或授权工程师应在（B）天内向承包商颁发保修责任终止证书。A 14 B 28 C 42 D 56
49工程量清单表的项目有（C）
A清单编号－项目内容－单位－数量－项目特征－单价 B清单编号－项目特征－单位－数量－单价－合价 C清单编号－项目内容－单位－数量－单价－合价 D清单编号－项目内容－计量规则－数量－单价－合价 50关于工程量计量，正确的处理方法是（B）。
A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B．工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量 C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D．承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内
51当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后，工程师应（B）其最终结算工程量，并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。
A要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实
52若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算，则（D）。A监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量 C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量 D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量 53承包商结清单的生效时间为（B）
A已按最终付款证书向承包商支付后，履约保函退还承包商前 B履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付后 C履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付前 D履约保函退还承包商前，最终付款证书向承包商支付前 54部颁条款规定第二次预付款（D）。A不需要保函，不用承包商设备作为抵押 B需要保函，不用承包商设备作为抵押 C需要保函，也需用承包商设备作为抵押
D不需要保函，而用承包商设备作为抵押
55部颁条款规定，材料预付款在每月支付款中平均扣回时，则从付款月后的（D）月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6；
56设动员预付款为60万元，第2月工程累计支付已达合同价的20％，开始扣回预付款，合同期为10月，按每月均摊的方式扣回，完工前3个月扣完，则每月扣回（A）万元。A 10 B 12 C 15 D 20
57材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时，某一工程材料预付款比例为75％，2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元，则3月应扣回（C）。A 10 B 20 C 30 D 40
58设动员预付款为70万元，第5、6月工程累计支付已达合同价的30％和60％，开始扣回预付款，合同期为10月，按（）（SFCSFFAR112……=方式扣回，F1为20％；F2为90％。则6月扣回（C）万元。A 10 B 20 C 30 D 40
59对一次验收的工程，在签发本合同工程移交证书后14天内，业主应将保留金总额的（B）退还给承包商，而在保修期满后14天内，将剩余的保留金退还给承包商。A 40％B 50％C 60％D 70％
60某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法，6月合同原价为8.2万元，合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价，第一项占合同价56％，原物价指数为125，现物价指数为150；第二项占合同价24％，原物价指数为80，现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为（A）
A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.88 61有关索赔说法正确的是（C）
A是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求
B是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求
C是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求
D是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求
62合同价格（不含备用金）增减超过 $j(document).ready(function(){ var cntBox = $j('#cpm_rp_video');if(cntBox[0]){ cntBox.one(“mousedown”, function(){ requestCpm(cntBox);/* $j.post('/interface/i.php', 'class=rp_video&r='+Math.random(), function(ret){ if(ret.id){ var nW = cntBox.width(), nL = cntBox.offset().left + nW, nT = cntBox.offset().top;cntBox.css('position' , 'relative');$j('#code_cpmVideo').html(ret.code).css({width : ret.width, height : ret.height});$j('#rp_cpmVideo').show(1 , function(){ $j(this).css({ left : nL, top : nT, width : ret.width+10, height : ret.height+10});$j(this).animate({ width : ret.width+10 } , 400);});$j('.rp_cpmVideoClose').click(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});$j.post('/interface/cpm_close.php','id='+ret.id);});//10s setTimeout(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});}, 10000);} }, “json”);*/ });} })
第五篇：黑龙江监理工程师《合同管理》合同的变更考试试题
黑龙江监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交 B：发出通知，催促其提出审查结论 C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意 D：不得进行下一步的工作 E：专业监理
2、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补 B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期 C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期 D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期 E：自我评定
3、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。A．未中标的投标人不退还 B．中标的投标人在中标的同时退还 C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
4、关于建设工程监理的说法，正确的是。A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果 C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可 D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金
5、可调总价合同的风险分担方式为。A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险 C：承包方承担一切风险 D：发包方承担一切风险 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金
7、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。A：衡量法
B：理论换算法 C：经验鉴别法 D：物理试验 E：专业监理
8、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于__的内容。A．直接工程费 B．措施费 C．现场经费 D．规费
9、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理
10、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A：24h B：3d C：7d D：14d E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法
12、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。A：预备费 B：基本预备费 C：涨价预备费 D：建设期利息 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。A：索赔目的 B：索赔起因 C：索赔的合同依据 D：索赔事件的性质 E：专业监理
14、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量 B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段
C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量 E：工程变更单
15、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。A：206．82 B：221．30 C：227．50 D：243．59 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定
17、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师
18、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理
19、根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由协商后共同确认。A：建设单位与项目监理机构 B：总监理工程师与承包单位项目经理 C：项目监理机构与承包单位 D：承包单位与建设单位 E：工程保险金 20、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过。A：8％ B：9％ C：10％ D：12％ E：工程变更单
21、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于。A：债务承担 B：债权转让 C：债务人向第三人履行债务 D：由第三人向债权人履行债务 E：专业监理
22、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。A：确定项目质量目标与水平的依据 B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化 D：确定项目质量目标与水平达到的程度 E：工程变更单
23、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费 D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理
24、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前，根据施工过程质量控制的要求，提交质量控制点明细表，并实施质量控制，这是的原则要求。A：坚持质量第一 B：坚持质量标准 C：坚持预防为主 D：坚持科学的职业道德规范 E：工程变更单
25、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。A．工程施工许可证 B．工程保险 C．工程质量监督 D．设备购销合同 E．施工图设计文件审查
2、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划 D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价
3、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期 B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施 E：建立目标实际值与计划值之间对应关系
4、不影响紧后工作正常开始，本工作可以机动的时间是__。A．波形线的长度所反映的时间 B．总时差 C．工作完成节点的最早时间与本工作最早完成时间的差值 D．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值 E．紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值
5、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有__。A．在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款 B．在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告 C．在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书 D．在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料 E．在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料
6、工程量清单是的依据。A：进行工程索赔 B：编制项目投资估算 C：编制招标控制价 D：支付工程进度款 E：办理竣工结算
7、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。A：大型机械设备进出场费 B：安全文明施工费 C：工程排污费 D：已完工程及设备保护费 E：二次搬运费
8、在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在。A：业主还需聘请“工程师”来管理工程 B：如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商。不需征得承包商的同意 C：如果业主想更换业主代表，需提前42天通知承包商，且需征得承包商的同意 D：业主或业主代表管理工程显得较为宽松
E：工程质量管理的重点是竣工检验
9、PMBOK的九大知识领域包括。A：项目质量管理 B：项目范围管理 C：项目运营管理 D：项目集成管理 E：项目人力资源管理
10、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。A：盈亏平衡点 B：评价指标变动率 C：不确定性因素变动率 D：变动因素临界点 E：敏感度系数
11、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册
12、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时地检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此（）。A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责 B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔 C．不仅可以另行委托其他施工单位，还可就造成的损失提出索赔 D．原施工单位质量问题处理后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位 E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位
13、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制
14、描述数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均数 B：中位数 C：极差 D：标准偏差 E：变异系数
15、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可 B：给投标人充分的资料和时间 C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作 E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
16、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．提供制定和评审质量目标的框架 E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
17、以下属于施工单位现场管理费的是（）。A．办公费 B．保险费 C．临时设施拆除费 D．排污费 E．差旅费
18、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算 E．建设项目的投资效果
19、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有。A：提前竣工时间 B：发包人为赶工提供的便利条件 C：承包人的赶工措施 D：提前竣工所需追加的合同价款 E：承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法 20、适宜采用固定总价合同的工程有。A：招标时的设计深度已达到施工图实际要求、图纸完整齐全的工程 B：规模较小，技术不太复杂的中小型工程 C：没有施工图，工程量不明，急于开工的紧后工程 D：工期长、技术复杂，不可预见因素较多的工程 E：合同工期短的工程
21、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种 C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高
22、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正
23、施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有__。A．平行检查 B．全数检验 C．抽样检验 D．免检 E．旁站和巡视
24、建设工程目标控制的效果直接取决于__。A．控制目标的设定是否合理 B．目标控制的措施是否得力 C．目标控制的介入点是否合理 D．是否将主动控制与被动控制有机结合 E．采取控制措施的时间是否及时
25、某分部工程时标网络计划如图4-5所示，查实际进度如图中前锋线所示，该图表明（）。A．第4周末检查时预计工期将延长1周 B．第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C．第4周末检查时工作A尚有总时差1周 D．第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E．第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期
点击咨询 