第一篇：监理工程师考试合同管理 判断题
合同管理——判断题
判断题（10题/10分）
1、保证合同的当事人是权利人和义务人（）
2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等（）
3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同（）
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）
6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）
7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）
8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）
9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失
10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）
答案：
1、×
2、×
3、√
4、√
5、√
6、×
7、√
8、×
9、×
10、√
判断题（10题/10分）
1、施工招标的招标广告属于要约（）
3、保证合同的当事人是债权人和保证人（）
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）
6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（）
7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）
8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了（）
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）
10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（）
答案：
1、×
2、×
3、√
4、√
5、√
6、√
7、×
8、√
9、×
10、√
判断题（每小题1分，共10分）
1、在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（）
2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（）
3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。（）
4、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 1
2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）
（）
5、订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资
者不需要立即退还。（）
6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手
续和保险手续。（）
7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（）
8、工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（）
9、当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（）
10、项目后修复工程只能采用成本加酬金合同。（）
答案：1.√2.Χ3.√4.√5.Χ6.Χ7.Χ8.Χ9.√10.√
判断题（10题/10分）
1、公民即自然人，是经济法律关系的主体。（）
2、对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。（）
3、无效合同从执行时起即不具有法律效力。（）
4、根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。（）
5、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。（）
6．投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特
定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。（）
8、保留金待竣工验收合格时一次发还。（）
10、中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。（）
答案：
1、√
2、√3、4、√
5、√6、7、√8、9、√
10、√
判断题(每题1分，共10分)
1.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。()
2.承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。()
3.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。()
4.承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。()
5.非关键线路的图纸迟交一定可以延期。()
6.标底编制的方法是概预算编制法。()
7.业主与监理的关系的被委托与委托的关系。()
8.标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。()
9.按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。()
10.承诺是受要约人同意要约的意思表示。()
答案：1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√10.√
判断题（10分）
1、合同解除后就不得再要求损害赔偿。（）
2、损害赔偿与支付违约金性质相同。（）
7、评标委员会的成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。
9、除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。（）
3．违约金应与实际损害相关。（）
4．要约是订立合同的必经阶段。（）
5．要约的内容不必具体确定。（）
6．违约责任具有一定的制裁性。（）
7．损害赔偿是违约责任的主要方式。（）
8．损害赔偿可以由当事人约定。（）
9．附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。（）
10．迟延履行是违约形态的一种类型。（）
答案：
1、（×）
2、（×）3．（×）4．（√）5．（×）6．（√）7．（√）8．（√）9．（√）10．（√）是非题（正确的打“√”，错误的打“ × ”，每题2分，共20分）
l、除合同另有规定外，无监理工程师事先书面同意，承包商不得将工程的任何部分分包出去。（）
2、根据FIDIC条款，监理工程师的一切工作职责和权力均来自合同。（）
3、业主与监理工程师之间是监理咨询合同关系，业主与承包商之间是施工合同关系。（）
4、可补偿延误与不可原谅延误同时存在的情况下，承包商可以获得工期延长。（）
5、如果监理工程师根据合同规定发布了进行工程变更的书面指令，则承包商不论对此是否有异议，都必须无条件地执行此种指令。（）
6、监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。（）
7、承包商的索赔提出必须在索赔事件始发的28天以内及时报告给监理工程师。（）
8、当业主的违约事件发生后，承包商无权终止合同。（）
9、凡是利用世界银行贷款兴建的丁程项目，都必须采用国际性公开招标的方式，并采用FIDIC 合同条款。（）
10、计日工在无监理工程师批准的情况下，允许加班，并支付其加班费用。（）
答案：
1、√。
2、√。
3、√。
4、×。
5、√。
6、√。
7、√。
8、×。
9、√。
10、×。
是非题（正确的打“√”，错误的打“ × ”，每题2分，共20分）
1．违约方只要支付了违约金和赔偿金，就可以不再履行合同。（）
2、根据FIDIC条款，监理工程师的一切工作职责和权力均来自合同。（）
3、．由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标
价标底请建设行政主管部门审核。（）
4、可补偿延误与不可原谅延误同时存在的情况下，承包商可以获得工期延长。（）
5、如果监理工程师根据合同规定发布了进行工程变更的书面指令，则承包商不论对此是否有异议，都
必须无条件地执行此种指令。（）
6、监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。（）
7、承包商的索赔提出必须在索赔事件始发的28天以内及时报告给监理工程师。（）
8、当业主的违约事件发生后，承包商无权终止合同。（）
9、凡是利用世界银行贷款兴建的丁程项目，都必须采用国际性公开招标的方式，并采用FIDIC 合同条款。（）
10、计日工在无监理工程师批准的情况下，允许加班，并支付其加班费用。（）
答案：
1、×。
2、√。
3、×。
4、×。
5、√。
6、√。
7、√。
8、×。
9、√。
10、×。
判断题
1、经济法律关系的主体是指经济法律关系的参加者或当事人。（）
2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于3家。（）
3、在监理合同中，额外工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。（）
4、监理合同的有效期是指工程准备工作开始，到施工任务完成。（）
5、由于地震导致的损失不属于不可抗范畴。（）
6、按照FIDIC〈施工合同条件〉的规定，施工中遇到外界人为干扰是属于承包人应承担的风险。
7、承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，自行决定后通知业主。（）
8、施工合同范本中，“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任，其含义是包括在合同价款内应给承
包人的支付款。（）
9、发包人和设计人在设计合同必须明确设计要求。按照设计合范本的规定，对于初步设计文件，应满
足编制施工招标文件的要求。（）
10、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须进行招标。（）
11、在建设工程的过程中，定金是最常用的一种担保方式。（）
12、承诺是希望和他人订立合同的意思表示（）
13、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。（）
14、招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。（）
15、邀请招标的邀请家数以7-9家为宜，但不应少于5家。（）
16、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。（）
17、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。
18、业
主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。
19、在工程建设施工过程中，监理工程师检查、检验合格后，又发现由承包方原因引起的质量问题，应
由监理单位承担发生的费用。（）
20、对发包人强行使用的未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，出现质量问题由发包人承担责任。（）
21、监理工程师有权进行合同内没有规定的检查试验，但这种额外试验费用由业主承担。（）
22、工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人和业主联名投保，保险费由业主承担。（）
23、公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采
用他认为合理、经济的施工方法，监理工程师不得干预。（）
24、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或
者赔偿损失等违约责任。
规定。
（）（）（）
25、依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其
26、当事人应当遵循平等公正原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密的义务。
27、建设工程合同可以采取口头形式。责任。
28、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿（）
29、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
30、投标人参加投标，不得弄虚作假，不得与其它投标人互相串通投标，不得采取贿赂以及其它不正当手段谋取中标，不得妨碍其它投标人投标。
（）4
第二篇：监理工程师考试工程经济 判断题
公路工程经济
判断题（每小题1分，共10分）
1．年初借入1000元现金，年利率6%，按单价公式计算时，年末应付的本利为1080元。
2．对公路项目投资的经济评价时，一般用三类指标进行，它们是币值、时间及收益率。
3．编制工程概预算的唯一依据是施工图。（）
4．投标人递交了一份未封口标书参加投标、评委将其确定为无效标书。（）
5．投标人在投标过程中的一切费用，不放中标与否均由业主支付。（）
6．工程量清单由前言、工程细目计时工明细表和清单汇总表组成。（）
7．某路桥公司的净利润为当期利润总额减去所得税后的金额。（）
8．现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。（）
9．按照FIDIC合同条件规定，当须发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15%，此时合同价应下调。（）
10．延期付款利息是对施工单位的一种约束。（）
答案：
1.×2.√3.×4.√5.× 6.×7.√8.√9.×10.×
判断题（10题/10分）
1、现金流量图包括大小、流向和时间点三大要素。（）
2、价值工程是研究如何以最小的人力、物力、财力和时间获得最大的使用价值的技术经济分析方法。（）
3、编制标底是对工程项目的一次计价，是施工单位投标报价的依据。（）
4、由施工定额综合为预算定额的幅度差中，包括人工幅度差和机械幅度差。（）
5、投标报价等于预算造价。（）
6、公路工程项目资金筹措中，发行股票属于负债筹资。（）、7、一般情况下，融资租赁的资金成本比其他筹资方式（如债券和银行贷款等）的资金成本要高。（）
8、资产负债表是反映企业在某一特定日期的资产负债、所有者权益及其分布情况，是一种动态报表。（）
9、合同变更就是工程变更。（）
10、索赔对业主是不利的。（）
答案：1）√；2）×；3）×；4）×；5）×；6）×；7）√；8）×；9）×；10）×。
判断题：
1．净现值是指把项目经济寿命期内各年的净现金流量按一定的基准折现率折现在某一基准的现值累加值。（）
2．施工技术装备费以定额直接费为基数。（）
3．根据合同条件规定，业主应给承包人支付材料、设备预付款，以供购进将用于安装在永久工程中的各种材料、设备之用，并且计利息。（）
4．保留金是监理工程师根据合同条件的规定，以支付给承包人的付款中替业主暂时扣留的一种款项。1
（）
5．延期付款利息是对业主进行支付的一种约束。（）
6．某建设工程，当折现率i=10%时，财务净现值FNPV=200万元；当i=12%时FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为11。67%。（）
7．工程项目竣工决算应包括从开工到竣工投产全过程的全部实际支出费用。（）
8．工程变更由监理工程师审查批准。（）
9．工程成本是指施工过程中承包商的实际消耗和应得的利润。（）
10．项目可行性研究的核心内容是需求预测和拟建规模。（）
答案：
1.√2.X3.X4.√5.√6.X7.X8.√9.X10.X
判断题：（共10题，每题1分）
1、决定承包商能否中标的关键因素是评标条件。（）
2、施工中的费用索赔出现的原因是非自身的原因，且实际造成的实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿。（）
3、工程竣工后在保修期内发现的质量问题经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由建设单位与设计单位负责。（）
4、既可用于奖金使用计划编制，又可用于投资偏差分析的是“S”型曲线。（）
5、进行项目财务评价时，如果动态投资回收期小于计算期n,则财务净现值为正，项目可行。（）
6、金额不等，发生在不同时期，两笔资金可能等值。（）
7、监理工程师可以随时指示承包商在工程的任何部位上检查，检查费用由承包商承担。（）
8、FIDIC合同条件中2期应该从协议书中证明的开工日期起算。（）
9、工程计量的原则是按实际工程量计量。（）
10、价值工程的重要特点是以提高项目的功能为目标。（）
答案：
1、×
2、√
3、×
4、√
5、√
6、√
7、×
8、×
9、×
10、×
判断题。
1、直接工程费是计算基地直接费和现场经费的基数。（）
2、定额直接工程费是计算间接费的基数。（）
3、编制工程概算时，如施工单位不明确省、自治区、直辖市属的施工企业承包的建设项目，可按省城（自治区、直辖市）至工地的里程计算工地转移费。（）
4、临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑场，构筑物和其他临时设施的及概、概预算定额中临时工程费用。（）
5、开标，发中标通知书后，业主即可将投标人的招标资料公布。（）
6、计量的实际工程量与工程量清单所列的工程量有增加或减少，应列入工程变更的范围内。（）
7、在颁布工程交接证书时，监理工程师应当把保留金全数退还给承包人，并出具证明，在退回保留金中，应与扣除已经使用的保留金金额。（）
8、FIDIC条款规定，不管由哪方原因造成的停工，双方之间一般均只计算成本和利润而不计算潜在的效益。（）
9、任何工程变更，均不应以任何方式使合同作废或无效，从而导致承包人责任的解除。（）
10、FIDIC条件下的工程计量就是监理工程师按合同文件的要求，对承包人完成的实际工程量进行测量和计算。（）
答案：
1、×
2、×
3、√
4、×
5、×
6、×
7、×
8、×
9、√
10、√判断题。
1、价值工程侧重于设计阶段开展工作，以提高产品价值为中心。（）
2、施工单位采购或经其验收同意的设备，材料，构配件不合格造成的质量缺陷，将由施工单位承担经济责任。（）
3、年净现今流量是当年现金流入与现金流出之差，它应大于0，否则该项目不可行。（）
4、价值分析追求的目标，就是提高功能，降低成本。（）
5、工程量清单的分项与概预算分项基本相同，可以直接套用概预算项目表。（）
6、机械台班费用中，既包括折旧，大修费，经常修理费，安装拆卸辅助设施费，以及功力燃烧费，养路费，车船使用税，但不包括机上人员的人工费。（）
7、建设项目负债筹资的方式包括发行债券，设备租赁，银行贷款等。（）
8、某建设项目，当i1=20%，净现值为78。70万元。当i2=23%，净现值为-60。54万元，则该项目的内部收益率为21。70%。（）
9、建安工程管理索赔一般是承包人向业主索赔，而业主一般不向承包人提出索赔。（）
１0、净现值是实践中常用来评价项目方案经济效果，根据它反映出了项目在经济寿命期内的获利能力，NPV0时，项目方案是不可取的。（）
答案：
1、√
2、√
3、×
4、×
5、×
6、×
7、√
8、√
9、×
10、×
判断题
1.施工企业流动资金贷款利息应在间接费中开支。（）
2.施工定额是编制施工图预算的依据。（）
3.合同价就是工程实际造价。（）
4.机械台班单价中的不变费用只能直接采用，不能改变。（）
5.公路基本建设工程概预算编制办法对业主和承包商均具有约束力。（）
6.施工图预算一般由施工企业编制。（）
7.设计概算是控制工程造价的最高限额。（）
8.材料消耗定额中包括材料的场外运输损耗。（）
9.保留金是施工企业支付给业主的赔偿。（）
10.机械的动力燃料费应计入材料消耗定额。（）
答案：
1√2×3×4×5×6×7√8×9×10×
判断题部分
1、公路工程投资总额也包括公路养护及运营成本。（）
2、工程量清单是合同文件之一。（）
3、FIDIC合同条件指出，当变更工程涉及工程金额超过合同价格的3％，且变更后的工程量大于或
小于原来清单工程量的20％时，应调整原合同单价。（）
4、工程变更中一般附有变更清单，工程变更清单同工程量清单具有不同的性质。（）
5、断面法计量主要用于道路面层结构的计量。（）
6、暂定金额是可按业主的指令全部或部分地使用。（）
7、资格预审有助于降低招标成本。（）
8、中标人将部分中标项目分包给他人的，分包出去的工作必须属于不超过工程总价金20％的部分。
（）
9、财务报告包括两个内容，资产负债表和损益表。（）
10、企业可根据其经济效益与承受能力，据实将技术开发费列入管理费用。（）
判断对错补充部分
1、缔约过失责任应该写到合同中的违约条款内计算违约金。（）
2、可采用旁站、巡视和平行检验形式对工程实施监理。（）
3、公路工程建设项目发生工程质量、安全事故，项目法人应在48小时内按项目管理权限向政府交
通主管部门报告，工程质量事故同时报公路质量监督机构。（）
4、高级驻地监理工程师，应具有工程师或经济师职称，并具有交通部颁发的监理工程师证书。（）
5、监理服务的合同应包括监理现场组织机构、主要检测设备的配备要求、质量责任、费用支付等
条款。但合同中不必约定监理工程师资格。（）
6、监理工程师认真审查施工单位的分包人的资格和分包工程的类型、数量后，施工单位可以执行
分包合同。（）
7、监理工程师按合同规定和建设单位授权，审查、签发期中支付证书及合同终止后任何款项的支
付证书。（）
8、监理工程师在开工和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于符合合同要求的，不得拒
绝使用。（）
9、动员预付款是业主提供承包人用于支付施工初期各种费用的一笔低息款额。（）
10、业主与监理工程师之间存在着委托－代理关系。（）
判断题部分
1、对
2、对
3、错
4、错
5、错
6、错
7、对
8、错
9、错
10、对
判断对错补充部分
1、错
2、对
3、错
4、错
5、错
6、错
7、对
8、对
9、错
10、对
判断题（每题1分，共10分）
1、资金利息计算，采用静态计算没有考虑资金时间价值，采
用动态计算则考虑了资金时间价值。（）
2、概算定额与预算定额都属于计价定额，不同的是在项目划分和综合扩大程度上存在差异，以
适用于不同设计阶段的计价需要。（）
3、施工技术装备费是由定额直接工程费与间接费之和为基数，乘以相应费率。（）
4、在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容，技术经济指标一时尚不能明确，具体地予以规定时，往往要采用总价合同形式。（）
5、对于清单工程量，是施工生产前的预计数量，不是承包人应予以完成的实际和准确工程量，其准确性高低，影响不大。（）
6、桥梁工程中钢筋骨架所用的分离隔板，支撑钢筋和所有固定位置的钢材，垫块以及焊接、绑扎材料等，均不单独计量与支付。（）
7、已经支付材料预付款的材料，设备的所有权应属于业主。（）
8、动员预付款是一项由业主提供给承包人用作购买材料、设备的无息贷款。（）
9、如果承包人在提交第一次付款申请，或者在这个时间以前提交一份由业主认可的银行保函，其担保金额为合同总价的5%，则可不再从《中期支付证书》中扣留保留金。（）
10、特殊风险与业主违约导致合同中止支付的根本区别在于：前者只补偿成本，而后者还应包括对承包人利润损失的补偿。（）
答案：
1、×
2、√
3、√
4、×
5、×
6、√
7、√
8、×
9、√
10、√
判断题（每题1分，共10分）
1、投资控制工作的重心应是项目的招投标及项目实施阶段。（）
2、施工设备、机械的出口信贷方式可作为公路工程项目建设的融资方式。（）
3、项目方案的财务效益是评判方案可行与否的唯一条件。（）
4、工程项目的概算、施工图预算、标底、报价、合同价等都可称为工程费用预算。（）
5、计划利润=（直接工程费+间接费）×计划利润率（）
6、对工程单价有着重大影响的因素是基础价格、工程定额、各种摊入系数。（）
7、通过工程计量工作可促进工程质量、进度的监督。（）
8、工程量清单的每一个细目，不论有无列出数量，都须填入单价或总价。（）
9、只有业主在没有完全履行合同规定义务时，给承包人造成损失，才能提出索赔。（）
10、监理工程师在工程费用支付中的职责是定期审核承包人的各类付款申请，为业主提供付款凭证，从而保证业主对承包人的支付公平合理。（）
答案：
1、×
2、√
3、×
4、√
5、×
6、√
7、√
8、×
9、×
10、√
判断题（共10分）
1、概预算中08表中材料的单价是指材料的供应价（）
2、折现就是把货币的时值折现成现值，是一种等值换算（）
3、动员预付款是一项由业主提供给承包人用作开办费用的有息贷款（）
4、保留金的设置是对承包人的一种保护措施（）
5、拖期违约损失偿金只能从承包人的履约保证金中扣除（）
6、绝大部分的费用索赔不包括利润，有时甚至不包括管理费（）
7、支付权是监理工程师完成监理工作的最终、最重要的调控手段（）
8、费用监理的目标是使实际支付的费用少于或等于合同价。（）
9、资金只有与劳动相结合才具有时间价值（）
10、资金增值的实质是劳动者在生产过程中创造了剩余价值（）
判断题（10分）
1.迟付款利息是对业主进行支付工程费用的一种约束。（）
2.实际工程量的计量方法与清单工程量的计算方法一致。（）
3.已知（F/P，i，n）＝1.5，F＝100万元，则P＝150万元。（）
4.某建设项目，取折现率i1＝10％时，财务净现值FNPV1＝200万元，取折现率i2＝15％时，财务净现值FNPV2＝－100万元，则该建设项目的财务内部收益率近似等于13.33％。（）
5.工程变更后的变更单价确定应由监理工程师和承包人协商确定。（）
6.在投标报价时，通常采用的定额水平高，则报价就高。（）
7.拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不超过合同规定的某一百分比。（）
8.工程变更费用的支付也可以采用计日工支付。（）
9.在编制工程概预算时，无论是否在雨季施工，均应计算雨季施工增加费。（）
10.某桥梁工程的桩基础设计桩长为20米，承包人实际施工桩长为22米，该桩基础应按22米的桩长予以计量。（）
判断题（10分）
1、FIDIC合同文件若有含糊不清或不一致处应以所列次序优先为准。（）
2、“有效合同价格”是指包括暂定金额和计日工费用的合同价格。（）
3、一个项目的收益越大，它对国民福利目标的贡献就越大。（）
4、工程变更是合同变更的一种表现形式，通常指合同文件中设计文件和技术规范的变更。
5、在工程多方案比较中，投资回收期小的方案是最优方案。（）
6、单价合同中，工程量的多少，直接关系到业主向承包人付款的多少。（）
7、社会折现率的高低不直接影响项目的经济特性。（）
8、FIDIC条款中，工程计量在符合质量时按实际几何尺寸计量。（）
9、工程方案不确定性分析中，最敏感因素就是要重点采取措施控制的因素。（）
10、发行股票筹资，融资风险小，可提高企业的财务信用，但会降低原有股东的控制权。
第三篇：2012年监理工程师考试《合同管理》复习题
2012年监理工程师考试《合同管理》复习题
1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A.职务代理
B.指定代理
C.法定代理
D.委托代理
2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
3.下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
4.投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出
5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人 6.下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出
C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同
7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提
8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。
A.发包人承担责任
B.发包人代表承担责任
C.承包人与发包人代表承担法律责任
D.施工企业决定责任承担人
参考答案
1D 2.A3.B4.C5.A 6D7.C8.A
9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A.各自承担自己的损失
B.分别承担对方的损失
C.供应方承担购买方1万元损失
D.供应方承担购买方2万元损失
10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A.4300 B.4250 C.4200 D.4150
11.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先诉抗辩权
D.不安抗辩权
12.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让
13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A.2 B.5 C.7 D.12
14.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.仲裁
15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效
16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A.审请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决
参考答案
9.C10.D11.B12.A13.C14.D15.B16.C
17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理
18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价
19.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A.10 B.20 C.30 D.40
20.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。A.监理能力
B.监理收费
C.检测设备
D.企业信誉
21.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。A.监理委托函
B.工程变更申请书
C.监理合同专用条件
D.实施过程中与委托人签署的补充文件
22.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A.通知委托人，建议下达停工指令
B.征得委托人同意后，下达停工指令
C.立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议，讨论对策
23.建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满
24.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中未发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔
参考答案
17.C18.D19.C20.A21.B22.C23.C24.C 25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法
中正确的是（）。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费
C.完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
28.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
29.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据
30.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日
31.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人 32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担
参考答案
25.C26.B27.D28.A29.B30.B31.C32.D
33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担 34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A.工期和经济损失由承包人承担
B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C.顺延合同工期，不补偿经济损失
D.补偿经济损失并顺延合同工期
35.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。
A.停止施工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的要求
C.自行复工
D.向发包人发出请求复工的要求
36.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。A.工程师发出设计变更通知
B.承包人完成变更工程
C.承包人提交变更追加合同价款报告
D.最近一期工程进度款支付
37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
38.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任 C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
39.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。
A.供货商
B.铁路运输部门
C.监理工程师
D.供货商和铁路运输部门
40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款 参考答案
33.A34.A35.C36.D37.D38.B39.B40.A
41.根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。
A.竣工移交
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师颁发履约证书
D.结清单生效
42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定
44.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天
45.根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款
46.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额
B.承包商部分工程的预付款
C.业主的履约保证金
D.作为承包商严格履行合同义务的措施
47.根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
48.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。
A.立即执行
B.变更执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行
参考答案
41.D42.C43.C44.C45.B46.D47.C48.C
49.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失
50.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。
A.顺延合同工期，给予费用补偿 B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
51.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。
A.保证合同无效
B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任
C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失
D.材料供应商可以要求建设单位付款
E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任
52.施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（）。
A.该担保方式是抵押 B.该担保方式是质押
C.施工企业应当将汇票交付债权人
D.双方应当办理登记
E.汇票应由施工企业保管
53.某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期
B.施工企业必须延长投标保函的有效期
C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期
D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期
E.招标人退还投标人投标保函继续评标
54.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。
A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B.承包人撤出施工现场
C.工程所有人实际占用全部工程
D.工程保修期满
E.工程合理使用期满
55.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。
A.发布招标公告是要约邀请
B.发布招标公告是要约
C.投标是要约
D.发出中标通知书是承诺
E.发出中标通知书是新要约
56.根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（A.因重大误解而订立
B.一方以欺诈、胁迫的手段订立
C.以合法形式掩盖非法目的
D.订立合同时显失公平)的合同。
E.损害社会公共利益
参考答案
C49.B50.D51.AD52.BC53.CD54.AC55.ACD56.ABD
57.根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（）。
A.返还财产
B.赔偿损失
C.没收财产
D.上缴法院所有
E.追缴收归国库
58.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。
A.可以行使代位权
B.可以行使撤销权
C.可以建设单位名义行使权利
D.可以自己的名义行使权利
E.只能对建设单位行使权利
59.根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。
A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失
B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益
C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限
D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失
E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用
60.在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。
A.单项合同估算价为1000万元的施工项目
B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C.单项合同估算价为30万元的设计项目 D.单项合同估算价为20万元的勘察项目
E.单项合同估算价为20万元的监理项目
61.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的
B.明显不符合技术标准要求的
C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的
D.投标报价的大小写金额不一致的
E.投标报价明显低于市场价格的
62.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。
A.招标人应确定甲为中标人
B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人
C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人
D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标 E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人
63.在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（）。
A.完成监理任务后获得酬金
B.变更委托监理工作范围
C.监督委托人执行法规政策
D.委托人严重违约时解除监理合同
E.协调委托人与设计单位的关系
64.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。
A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作
B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作
C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认
D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法 E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续
参考答案
57.ABE58.AD59.ADE60.AB61BC62.AC63.ADE64.BCD
65.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。
A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工
B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故
C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工
D.监理工程师未按规定程序进行质量检验
E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故
66.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有（）。
A.设计合同经签字盖章后立即生效
B.设计合同在支付定金后生效
C.设计合同的定金为合同总价的20%
D.设计人收到定金为设计开工的标志
E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任
67.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。
A.检查工程项目报建审批手续是否齐全
B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致
C.检查承包人是否有转包工程的行为
D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求
E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求
68.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。
A.从施工现场外部接通施工用电线路
B.施工现场的安全保卫
C.已完工程的保护
D.办理爆破作业行政许可手续
E.施工现场邻近建筑物的保护
69.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。
A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案
B.发包人订购的设备未能按时到货
C.施工作业方法存在重大安全隐患
D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作
E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护
70.施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。
A.提前竣工的时间
B.发包人为赶工应提供的便利条件
C.承包人采取的赶工措施
D.提前竣工需追加的合同价款
E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法
71.下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。
A.地震
B.洪水
C.社会**
D.发包人责任造成的火灾
E.承包人责任造成的爆炸
72.根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。
A.基础设施工程
B.防水工程
C.设备安装工程
D.电气管线工程
E.给水管道工程
参考答案
65.DE66.BCD67.ACDE68.AD69.ABDE70.ABCD71.ABC72.CDE
第四篇：2018监理工程师考试《合同管理》考点及答案
2018监理工程师考试《合同管理》考点及答案
1、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
参考答案：D
2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A、取得相应的执业资格证书
B、有依法成立的公司
C、具有中华人民共和国国籍
D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力
参考答案：D
3、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A、满足边设计边施工的要求
B、有利于加快施工进度
C、与工程勘察实际进度同步
D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求
参考答案：A
4、招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。
A、公布招标公告
B、发售招标文件 C、开标
D、评标
参考答案：C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。
A、施工企业法定代表人
B、拟派项目经理
C、施工项目部
D、施工企业
参考答案：D
6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A、公司甲
B、公司乙
C、银行
D、登记机关
参考答案：A
7、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A、借款合同
B、勘察合同
C、施工合同
D、技术转让合同
参考答案：A
8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。
A、大雨造成现场档案资料损毁
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
参考答案：B
9、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。
A、5
B、10 C、15 D、20
参考答案：A
10、根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。
A、收到中标通知书至签订合同
B、评标结束至确定中标人
C、开标至评标结束
D、提交标书至投标截止时间
参考答案：c
第五篇：2014年监理工程师考试合同管理二
中国建筑教育培训领航人
2014年监理工程师考试合同管理模拟试题二
一、多项选择
C.合同承包人的选定权
D.委托监理工程重大事项的决定权
E.完成监理任务后获得酬金的权利
正确答案：AE
点击咨询 