第一篇：2013年度监理工程师考试合同管理典型试题四
1、按照担保法的规定，因()合同而产生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。A、保管合同 B、运输合同 C、借款合同 D、加工承揽合同 E、施工 合同
标准答案：A, B, D 【解析】：留置是一种较强烈的担保方式，必须依法行使，且能够留置的财产仅限于动产，根据《担保法》规定，只有保管合同、运输合同、加工承揽合同才有可能实施留置。
2、按照法律规定，()不能成为 建筑 施工 合同 的担保人。A． 建设主管部门 B． 建筑公司 C．银行 D．贸易公司 标准答案：A
3、担保 合同 是属于()。A．主合同 B．从合同 C.分包合同 D．无偿合同 标准答案：B B．由于非监理人原因导致的监理服务时间延长 C．原应由委托人承担的义务双方协议改由监理人承担
D．应委托人要求监理人提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E．不可抗力事件发生导致 合同 的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作
标准答案：A, E 【解析】：不属于正常工作范围的监理工作可归为附加工作或额外工作，而额外工作的范畴仅限于因所监理合同被迫暂停或终止导致监理增加的工作。
4、因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。A．按工程实际受到的损害计算 B．按委托人认为所受到的损害计算 C．按实际损害计算一定比例的赔偿金 D．监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额
E．监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额 标准答案：C, E
5、设计阶段监理 工程 师进行 合同 管理 的主要依据包括()。A．经批准的可行性研究报告 B．设计合同 C．方案设计结果 D．地质勘察报告 E．初步设计结果 标准答案：A, B, D
6、在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须()。A．书面通知设计人
B．按实际完成 工程 量付设计费 C．结束合同关系 D．请求仲裁 E．支付违约金 标准答案：A, B
7、工程 师监督材料采购合同的签订是为了()。A．监督材料采购合同符合项目 施工 合同的描述 B．指令合同中标的质量等级和技术要求 C．对合同的履行期限进行控制
D．参加将来可能发生的商务索赔谈判收集资料 E．指定供货商
标准答案：A, B, C
8、在 建设 物资采购合同中，关于计量方法()。A．计量单位应当采用国家度量衡标准 B．完全由当事人自愿确定计量单位 C．必须按国家有关规定执行
D．国家没有计量方法规定的，由当事人协商执行 E．完全由当事人自愿确定计量标准
标准答案：A, C, D
9、FIDIC 施工 合同条件规定，合同文件由()组成。A．通用条件 B．专用条件 C．投标函及附件 D．协议书 E．合同条件
标准答案：A, B, C, D
10、FIDIC 施工 合同条件规定，工程师在质量 管理 方面的权力有()。A．对现场的材料和设备有 检查 和控制的权力
B．有权监督承包商的 施工，对已完工程有确认或拒收权 C．有权对工程采取紧急补救措施 D．有权要求承包商解雇他的雇员
E．有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行
标准答案：A, B, C, D
11、FIDIC 施工 合同条件规定监理工程师在进度 管理 方面的权力是()。A．有权批准承包商的进度计划 B．有权发布开工令
C．有权发布停工令、复工令、赶工令
D．有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商 安全 地、恰当 地、准时地完成工程的义务 E．有权控制施工进度
标准答案：A, B, C
12、工程师在处理工期展延中，()。A．依据合同有权删减工作内容和缩短工期
B．依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期 C．由工程师提出，经业主批准缩短工期 D．由工程师与承包商协商一致缩短工期 E．由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期 标准答案：B, E
13、按照 施工 合同 示范文本的规定，发包人的主要工作有()。A．保证 施工 噪音符合环保规定 B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的 施工 场地内的交通干道
标准答案：C 【解析】：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作。(3)开通 施工 场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的 施工 场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。专用条款内需要约定移交给承包人交通通道或设施的开通时间和应满足的要求。A、B、D是承包人的主要工作，容易引起混淆的是D项，承包人按专用条款约定做好施工现场地下管线的保护，发包人是协调处理施工现场周围地下管线的保护工作。
14、已竣工 工程 交付使用之前应由()负责成品保护工作。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D． 工程 师 标准答案：B 【解析】：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务，其中：(6)已竣工 工程 未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成 工程 的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人采取特殊措施保护的单位 工程 的部位和相应追加 合同 价款，在专用条款内约定。
15、发包人在()合同 中承担了项目的全部风险。A．单价 B．总价可调 C．总价不可调 D．成本加酬金 标准答案：D 【解析】：固定价格 合同 是在约定范围内 合同 价款不再调整，约定范围内的风险由承包人承担，包括总价合同和单价合同。可调价合同是发包人与承包人为了合理分担外界因素影响的风险而采用的合同。
16、当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A．合同条件 B．专用条款 C．纪要、协议 D．通用条款 标准答案：C 【解析】：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
17、施工合同属于()。A．诺成合同 B．要物合同 C．工作合同 D．劳务合同 E．有偿合同 标准答案：A, C, E 【解析】：施工合同是 建设 合同的一种，它与其它 建设 工程合同一样是双务有偿合同。合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。施工合同是工作合同，合同的客体是行为(即完成的工作)，它不是物，不是具体的 建筑 安装工程项目，也不是其中的材料设备。
18、施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议条款
C．发包人与监理单位签订的监理委托合同 D．发包人上级主管部门的书面指示
E．通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
标准答案：A, B, E 【解析】：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：○
1、本合同协议书○
2、中标通知书○
3、投标书及其附件○
4、本合同专用条款○
5、本合同通用条款○
6、标准、规范及有关技术文件○
7、图纸○
8、工程量清单○
9、工程报价单或预算书。以及在合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。监理委托合同仅在发包人与监理人之间产生法律效力，其内容对承包人没有约束力。发包人上级主管部门的书面指示仅对业主产生影响。若发包人要求按指示执行时，需与承包商协商并达成书面补充协议，该书面指示不能作为合同有效文件。
19、我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种()。A．可调价格合同 B．固定价格合同
C．按 建筑 面积与平方米 造价 包干 D．按施工图预算 造价 加系数包干 E．成本加酬金合同 标准答案：A, B, E 【解析】：我国《 建设 工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定有三类可选择的计价方式：20、固定价格合同
2、可调价格合同
3、成本加酬金合同。
8、在 施工 合同 中，()等工作应由发包人完成。A． 土地 使用和拆迁
B．临时用地、占道申报批准手续 C．提供 工程 地质报告
D．保护 施工 现场地下管道和邻近建筑 物及构筑物 E．提供相应的 工程 进度计划及进度统计
标准答案：A, B, C 【解析】：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作：(1)办理 土地 征用、拆迁补偿、平整 施工 场地等工作，使 施工 场地具备 施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要。专用条款内需要约定三通的时间、地点和供应要求。(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。(4)向承包人提供施工场地的 工程 地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的 申请 批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。专用条款内需要约定发包人提供施工所需证件、批件的名称和时间，以便承包人合理进行施工组织。(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。专用条款内需要约定具体的时间。(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑 物、构筑物(包括文物保护 建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
21、工程 师有权处理的索赔是()。A．承包商依据 合同 条款提出的索赔 B．承包商依据其他法律文书提出的索赔 C．承包商提出的道义索赔
D．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿 标准答案：A(3)承包人按 合同 规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有 工程 师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。
22、按照FIDIC 施工 合同 条件的规定，在()期限内承包商都有权提出索赔要求。A.合同 签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发 工程 接收证书日 C.颁发 工程 接收证书日到颁发履约证书日 D．颁发履约证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日 标准答案：A, B, C, D 【解析】：在整个合同有效期内，若承包商认为他的合法权益受到损害，都有权提出索赔要求。合同有效期是指从合同签字之日起，到承包商提交的结清单生效日止的日历天数。
23、FIDIC 施工 合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A、发出索赔意向通知 B．提出索赔报告 C、审查索赔报告 D．作好现场同期记录 E．审查索赔处理
标准答案：A, B, D 【解析】：承包人提出索赔要求分两步：
1、发出索赔意向通知书
2、递交索赔报告。索赔事件发生后，承包人有义务做好现场 施工 的同期记录，工程 师有权随时 检查 和调阅，以判断索赔事件造成的实际损害。
1、合同 文件的组成正确的是[ ] A.合同 协议书 B.招标函 C.合同 专用条件 E．诉讼
标准答案：A, B, D 【解析】：解决 合同 争议的程序(1)提交 工程 师决定。FIDIC编制 施工 合同 条件的基本出发点之一，是 合同 履行过程中建立以 工程 师为核心的项目 管理 模式，因此不论是承包商的索赔还是业主的索赔均应首先提交给 工程 师。(2)提交争端裁决委员会决定。(3)双方协商。(4)仲裁。如果双方仍未能通过协商解决争议，则只能由 合同 约定的仲裁机构最终解 决。
24、属于业主的风险包括[ ] A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.工程 所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战 C.承包商 管理 不善引起的物品爆炸 D.业主提供的设计不当造成的损失
E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用
标准答案：A, B, D 【解析】：属于业主的风险包括：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程 所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；(3)不属于承包商 施工 原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损 失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
25、不可预见物质条件的范围是[ ] A.气候条件
B.承包商 施工 过程中遇到不利于 施工 的外界自然条件 C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物
D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件 E.招标文件和图纸均未说明的污染物 标准答案：B, C, D, E 【解析】：不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。
26、FIDIC施工合同条件规定，颁发“履约书”后，合同对双方仍然有效，工程师可要求承包商完成()方面的义务。A．财务 B．施工 C．修补缺陷 D． 管理 E．提供担保 标准答案：A, D 【解析】：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有 管理 和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。
27、FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于()。A．给指定分包商工作的付款
B．施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C．招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内 D．支付由工程变更引起的额外工作的费用 E． 保险 费
标准答案：A, C 【解析】：某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计人在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。
28、FIDIC施工合同条件下，因发生了属于业主承担的()风险，不给承包商补偿利润。A、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 B、战争、敌对行动、入侵、外敌行动； C、业主提供的设计不当造成的损失
D、**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行 合同 而引起的行为 E、不属于承包商 施工 原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；
标准答案：B, D, E 【解析】：业主承担的风险有：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；
(2)工程 所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；
(3)不属于承包商 施工 原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；
(5)**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行 合同 而引起的行为；(6)因业主在 合同 规定以外，使用或占用永久 工程 的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；
(7)业主提供的设计不当造成的损失；
(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
前5种风险都是业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的事件，损害后果又很严重，业主应对承包商受到的实际损失(不包括利润损失)给予补偿。29.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成 E.代理期限届满
答案：ACDE 30.履行合同的担保方式包括()。
A.投标保证
B.留置
C.动产抵押
D.定金
E.违约金
答案：BD 31.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括()。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
答案：AD 32.下列有关格式条款的表述中，错误的有()。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
答案：AD 33.依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立
答案：ADE 34.下列情况中，()的合同属于效力待定合同。
A.无处分权人处分他人财产
B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
答案：ADE 35.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。
A.合同主体不变，仍为甲乙公司
B.转让必须征得乙公司同意
C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
E.丙公司应承担与主债务有关的从债务
答案：BDE 36.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。
A.放弃对其他人的到期债权
B.无偿转让财产
C.怠于行使其到期债权
D.未按合同提供担保
E.未按约定投保工程险
答案：AB 37.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则()。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
答案：BCDE 38.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中()等不影响继续评标。
A.完工期限超过了招标文件规定的期限
B.个别项目提供了不完整的数据
C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
D.投标保函没有保证人的签字盖章
E.货物包装方式不满足招标文件的要求
答案：BC 39.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
答案：B 40.设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验
答案：B 41.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款
答案：D 42.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
答案：A 43.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
答案：D 44.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
答案：B 45.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
答案：B 46.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
C.基准日
B.下达开工令
D.风险事件发生日
答案：C 47.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
答案：C 48.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
答案：C 49.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
答案：B 50则发包人()。
A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
答案：A
第二篇：2013年监理工程师考试合同管理典型试题三
1、不可抗力事件的合同责任[ ] A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责 B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担 C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担 E.延误的工期相应顺延 标准答案：A, B, E ［解析］：合同约定工期内发生的不可抗力 施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的 管理 人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延
2、()是要约邀请。A投标人的投标 B．招标公告 C·中标通知函 D．投标保证书
标准答案：B ［解析］：招标公告是要约邀请，投标人的投标是要约，中标通知书是承诺。投标保证书是投标保证人的担保。
3、某 建设 工程 施工 合同，在 施工 任务完成后，由于发包人拖欠 工程 款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面 合同，此时应当()。A． 合同 效力待定 B．认定 合同 无效 C．认定 合同 成立 D．认定合同不成立 标准答案：C ［解析］：此题是对合同形式欠缺的考核。我国《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。
4、撤销要约的通知应当在()到达受要约人。A、要约到达受要约人之前 B、要约人收到承诺之前 C、受要约人拒绝要约之前 D、受要约人发出承诺之前 标准答案：D ［解析］：A是要约的撤回，此时要约还没有产生法律效率。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
5、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A、自办理批准手续之日生效 B、自办理登记手续之日生效 C、依照其规定
D．自依法成立时生效 标准答案：C ［解析］：合同生效时间的一般规定指明，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。注意同应当办理登记手续的抵押合同生效日区别。
6、某公司与他人订立合同后，分为A、B两 企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。A.解除合同 B．撤销合同 C.要求A、B两 企业 对合同承担连带责任 D.将标的物提存 标准答案：C ［解析］：订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方．并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。
7、要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A．受要约人作出承诺之前，发出撤销通知 B．发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人 C．受要约人作出承诺之前，送达撤销通知 D．发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人 E．撤销通知与承诺同时作出 标准答案：B, D ［解析］：使要约不生效，则属于要约的撤回。要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
8、承诺期限的确定，有()几种方法。．
A．要约中规定承诺期限B．要约中未规定、由仲裁人确定 C．要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺 D．要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出 E．要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达 标准答案：A, C, E ［解析］：承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定。（1）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外。（2）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。
9、《合同法》规定，()合同无效。A、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B．以合法形式掩盖非法目的的合同 C、损害社会公共利益的合同
D．违反法律、行政法规强制性规定的合同 E、因重大误解而订立的 合同 标准答案：B, C, D ［解析］：无效 合同 的情形：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的 合同 ；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 合同 ；(3)以合法形式掩盖非法目的的 合同 ；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。此题应注意A项，如果使对方违背真实意思时为可变更可撤销合同，如果损害了国家利益则成了无效合同，应为表达不全，所以不正确。E项是可变更可撤销合同。
10、承担缔约过失责任的情形有()。A．提供格式条款一方免除其责任 B．没有得到进口许可证而谎称已取得 C．违反缔约中的保密业务
D． 施工 企业 不具有相应资质等级而谎称具有 E．故意提供与订立合同有关的虚伪情况 标准答案：B, C, D, E ［解析］：承担缔约过失的情形包括：
1、假借订立合同，恶意进行磋商
2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
3、有其他违背诚实信用原则的行为
4、违反缔约中的保密义务。
11、有下列()情形之一的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同。A．因重大误解而订立的合同 B．在订立合同时显失公平
C．以低于国家强制性质量标准订立的合同 D．债务人放弃到期债权
E．以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同 标准答案：A, B ［解析］：可变更、可撤销合同的当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同，属于可变更、可撤销合同的情形有：
1、因重大误解而订立的合同。
2、在订立合同时显失公平的合同。
3、以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。注意C、E是无效合同。
12、建设 工程 监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力 标准答案：B ［解析］：监理招标的标的是“监理服务”，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”。
13、属于 施工 招标的招标文件主要内容的是()。A．设计文件 B． 工程 量清单 C． 施工 方案 D．投标书的编制要求 E．选用的主要施工机械 标准答案：A, B, D ［解析］：施工招标范本中推荐的招标文件组成结构包括：投标须知、合同 通用条件、合同 专用条件、合同 格式、技术规范、投标书及投标书附录、工程 量清单与报价单、辅助资料表、资格 审查表(有 资格 预审的不再采用)、图 纸。施工方案和选用的主要施工机械，是投标人在 申请 的投标书中的承诺，但它不是招标文件内容。
14、工程 施工招标的一个单独 合同，发包工作内容可以是()。A．整个 工程 的施工任务 B、分项工程的施工任务 C．单位工程的施工任务 D．分部工程的施工任务 E．特殊专业工程施工任务 标准答案：A, C, E 【解析】：［解析］：根据《 建设 工程施工招标投标 管理 办法》规定，施工招标可采用项目的全部工程招标、单位工程招标、特殊专专业工程招标等，但不得对单位工程的分部、分项工程进行招标。
15、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。A．监理工作目标设置的合理性 B、项目监理班子组织机构的完备性 C．监理大纲
D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．监理范围 标准答案：A, B, C ［解析］：工期是施工承包单位(即实施者)的承诺，监理范围是招标人进行划分后委托的，这两项都不是监理所能决定的，所以他们不是对监理投标书进行评审的内容。
16、保证 合同 的当事人是指()。A． 合同 当事人B．债权人和债务人 C．保证人和债权人 D．保证人和债务人
标准答案：C
17、设计 合同 规定，设计人承担 合同 义务的期限至()日止。A．交付设计文件 B．设计文件审查通过 C．完成设计变更 D． 工程 竣工验收合格
标准答案：D
18、工程 施工 完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以()日确认为承包人的竣工日。A．承包人自检合格 B．承包人递交竣工验收报告 C．竣工检验开始
D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字
标准答案：B
19、工程 质量保修期限，应()的时间确定。A．按当事人双方具体约定 B．按法规规定标准
C．由双方约定且不低于法定标准 D．参照行业通常习惯 标准答案：C 20、建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是()。A．减少合同中约定的工程量 B．改变有关工程的施工时间 C．删除承包范围内的部分工作 D．更改工程有关部分尺寸 标准答案：C
21、施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A．承包人 B．发包人 C．工程师 D．设计人
标准答案：A
22、下列有关暂停施工说法不正确的是()。A．承包人应按工程师要求停止施工
B．承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C．工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任 D．工程师发现施工可能危及人身 安全，应停止施工 标准答案：B
23、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由()。A．承包人办理申报手续，发包人承担费用 B．承包人办理申报手续，承包人承担费用 C．发包人办理申报手续，承包人承担费用 D．发包人办理申报手续，发包人承担费用
标准答案：B
24、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由()。A．发包人负责检验；费用由发包人负责 B．发包人负责检验，费用由承包人负责 C．承包人负责检验，费用由发包人负责 D．承包人负责检验，费用由承包人负责 标准答案：D
25、施工合同示范文本中所称的“费用”，包括()。A．发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费 B．由于设计变更导致承包人增加的施工成本 C．施工质量缺陷的修复开支
D．发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额
标准答案：C
26、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A．评标委员会算出的评标价 B．招标人编制的标底价 C．中标人的投标价D．施工图预算价 标准答案：C
27、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是()。A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准
标准答案：D
28、按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当()。A．按订购数量及时支付货款 B．按实际交货数量及时支付货款 C．待供货方补齐缺少的数量后再支付
D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量 标准答案：A
29、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。
A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 标准答案：D 30、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间
C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期 D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期 标准答案：D
31、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由()的人员组成。A．仲裁委员会指定B．政府 管理 机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定
标准答案：C
32、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A．业主合同内的暂列金 B．承包商应交付的定金 C．业主应交付的定金 D．承包商应得的工程款 标准答案：D
33、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，()。A．承包商可以拒绝
B．承包商应执行，但应给予经济补偿 C．承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D．承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 标准答案：D
34、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。A．承包商承担部分责任
B．业主可要求承包商承担全部责任
C．如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D．应由指定分包商承担全部责任
标准答案：C
35、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A．工程接收证书签发 B．颁发履约证书 C．“结清单”生效 D．提交竣工报表 标准答案：C
36、在()内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A．设计合同 B．监理合同 C．施工合同 D．物资采购合同 标准答案：B
37、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。
A．工程师已拒绝索赔要求
B．承包人需提交现场记录和补充证据资料 C．承包人的索赔要求已成立 D．需等待发包人批准
标准答案：C
38、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。A．监理单位 B．总监理工程师
C．监理单位的法定代表人 D．具体的监理人员 标准答案：A
39、在我国，建设 工程 一切险由()来办理 保险。A、承包商 B、发包人 C、项目经理 D、开发公司总经理 标准答案：B 【解析】：根据我国《 建设 工程 施工 合同(示范文本)》规定，工程 开工前由发包人办理 工程 一切险。FIDIC规定，由承包商办理 工程 一切险。项目经理和开发公司总经理不是法人。40、投保“ 建筑 工程一切险”后，被 保险 人实际受到的损害将由 保险 公司赔偿()A、全部损失。
B、规定为除外责任内的损失。
C、在承保责任范围内的全部损失，但不超过本 保险 单明细表中列明的累计赔偿限额。D、规定为工程一切险和人身 保险 赔偿的损失。标准答案：C 【解析】：虽然为一切险，但也有一定责任范围，即自然事件和意外事故，而不是全部损失，故A不正确，除外责任内的损失不承担，所以B不正确。即使加保第三者责任险，人身保险不能泛指，D不正确。
41、经过鉴证的 合同，()A、人民法院应当作为认定事实的根据 B、不具有法定效力
C、该 合同 具有强制执行的效力
D、人民法院仍需进行质证，审查确定其效力。
标准答案：D 【解析】：A、C是公证的效力，鉴证的 合同 应当审查确定其效力，并不是不具有法定效力，故B不正确。
42、公证机关进行公证的依据是当事人的 申请，这是()原则的主要体现。A、平等 B、自愿 C、公平D、诚实信用
标准答案：B 【解析】：进行 合同 公证只有自愿一种原则。以上答案均为合同法的原则，应注意混淆。
43、建设 合同是()。A、单务合同 B、实践合同 C、要式合同 D、无偿合同 标准答案：C 【解析】： 建设 合同按类别应属于双务、诺成、有偿、要式、主合同。
44、业主投保“ 建筑 工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。A、业主或工程所有人 B、承包人或分包人 C、工程 施工 人员 D、业主聘用的技术顾问
标准答案：A, B, D 【解析】：被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包人或者分包人；(3)技术顾问，包括业主聘用的 建筑 师、工程师及其他专业顾问。工程 施工 人员的伤害不在“ 建筑 工程一切险”内，应属于 施工 办理的意外伤害保险。
45、“ 建筑 工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。A、业主与承包商签订 施工 合同日 B、承包商提交履约担保日 C、业主办理 土地 征用手续日 D、承保项目所用建筑材料运抵工地日 E、保险工程在工地动工日
标准答案：D, E 【解析】：A在一般情况下为合同生效日，B是施工合同履约保证有效期起始日。建筑工程一切险只有D、E两种情况较早发生者为保险期起始日。
46、投保了“建筑工程一切险” 建设 工程项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括()。A、被保险人故意行为 B、地震 C、盗窃
D、因维修保养不善使施工机械设备失灵 E、设计错误
标准答案：B, C 【解析】：可获得赔偿的“建筑工程一切险”的原因只有自然事件和意外事故，地震是自然事件，盗窃属意外事故。A不是无法控制的，D、E属于除外责任范围。
47、对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A、公证的效力高于鉴证的效力 B、鉴证的效力高于公证的效力
C、公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据 D、公证的文书人民法院应当审查确定其效力 E、公证的文书具有强制执行的效力
标准答案：A, C, E 【解析】：A是正确的则B即为错项，D是鉴证的效力。
48、投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A、工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时 B、工程全部竣工日
C、工程所有人实际占用部分或全部工程较早时 D、保险单明细表中列明的建筑期保险终止日 E、工程保修期结束日
标准答案：A, C, D 【解析】：“建筑工程一切险”担保期终止日，指的是工程所有人对工程的认可或接受发生较早的日期，但任何情况下都不超过保险单明细列表中列明的建筑期保险终止日。工程建设合同管理模拟试题B答案
49、法人成立应当具备的条件是()。A、有行政主管部门的明确授权 B、有必要的财产和经费
C、有自己的名称、组织机构和场所 D、能够独立承担民事责任 标准答案：B, C, D 【解析】：法人成立的四个条件。其中A不正确，因为法人是依法成立，必须通过政府主管机关的批准或核准登记，但不是授权。50、按照担保法规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有()。A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 E、定金
标准答案：A, B, C 【解析】：保证必须由第三者出面，A正确。抵押、质押可以是当事人也可以是第三者，B、C也正确。留置和定金只能是 合同 当事人担保，故D、E不正确。
第三篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理
2、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段
D．施工招投标阶段
3、直线制组织形式具有__的特点。A．有利于正确决策
B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C．纵横两套管理系统
D．能够发挥职能部门专家作用
4、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月
5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。A．耐久性 B．安全性 C．可靠性 D．适用性
6、可不作为开工必须具备的条件是__。A．施工组织设计已获总监理工程师批准 B．测量控制桩、线已查验合格
C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要 D．工程投资资金全部到位
7、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法
8、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制
9、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员
C．工程监理人员 D．工程技术人员
10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益
C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目
11、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试
B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动
12、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。A．相应资质 B．质量保证 C．保证安全 D．保证工期
13、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能
14、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。A．工作目标 B．总监理工程师 C．工作内容 D．工作方法
15、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费
16、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人
17、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
18、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B．所有工程文档都要向城建档案馆移交
C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内
19、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性 20、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年
D．设计文件规定的年限
21、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性
22、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险
23、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力
C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性
24、建设工程风险的特点之一是__。A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小
25、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3
2、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A．砂浆的制备过程 B．地下工程 C．主体工程
D．混凝土制备过程 E．层面工程
3、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格
4、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费
B．与建设项目有关的费用
C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额
5、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿
B．高层管理的参与 C．信息的开放性
D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔
6、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同
C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制
7、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。A．工程技术环境 B．工程作业环境 C．工程周边环境 D．工程经济环境 E．工程地区环境
8、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。A．质量事故处理的依据 B．质量事故技术处理方案
C．实施技术处理施工中有关问题和资料 D．对处理结果的检查鉴定和验收 E．事故发生原因的初步分析
9、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。A．办公用设备
B．垂直和横向运输设备 C．施工安全设备
D．测量仪器和计量器具 E．操作机具
10、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象
11、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图
C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书
12、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法
B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件 E．采用更先进的施工机械
13、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。A．工作A的EF为2d B．工作D的FF为2d C．工作C的EF为2d D．工作B的EF为1d E．计算工期为8d
14、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．审查设计概预算
B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算
15、工程变更的要求可能来自（）。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位
E．建设行政主管部门
16、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率
17、建设单位管理费包括（）。A．工程招标费
B．建设单位采购及保管材料费 C．合同契约公证费
D．工程质量监督检测费 E．竣工验收费
18、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E
19、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括（）。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划 20、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线
B．双代号网络计划中由关键节点组成
C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线
21、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
22、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包
B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包
E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商
23、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图
C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图
24、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算
E．建设项目的投资效果
25、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金
第四篇：宁夏省2016年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题
宁夏省2016年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单
2、下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是。A：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度
B：建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施 C：建立激励机制．奖励工期提前的施工单位 D：履行合同义务，协调有关各方的进度计划 E：工程保险金
3、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。A：审查施工总进度计划
B：编制单位工程施工进度计划 C：编制详细的出图计划 D：确定建设工期总目标 E：自我评定
4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。
A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏
D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理
5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔
B：对指定分包商的付款索赔
C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。
A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定 B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整 C：招标文件中的暂估价定
D：市场价格信息在综合单价中调整 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理
8、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。
A：地方政府建设行政主管部门 B：上级政府建设行政主管部门 C：地方政府投资主管部门 D：上级政府投资主管部门 E：工程保险金
9、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期
B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定
10、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单
11、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。A：直线制 B：职能制
C：直线职能制 D：矩阵制 E：工程保险金
12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。
A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织 C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 E：专业监理
13、下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是。A：事先约定各个部门在工作中的相互关系 B：建立信息沟通制度 C：平衡监理人员使用计划 D：委任工作职责分明 E：工程保险金
14、【例2·单选题】安装图设计时间目标属于阶段的时间目标。A：初步设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定
15、【例2·单选题】材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差。A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 E：专业监理
16、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理
17、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是。A：对工程造价目标进行风险分析 B：对拟建项目进行财务评价 C：对已完工程进行计量 D：进行工程变更价款审查
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、在进行质量管理体系审核的内部审核中，在正式运行阶段，重点审核。A：适用性 B：统一性 C：符合性 D：原则性 E：工程变更单
19、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师
D：发包人和承包人共同 E：专业监理
20、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止
D：中标通知书发出 E：专业监理
21、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院
C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门
22、采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义。
A：既包括有形的资源，也包括无形的效益 B：只包括有形的资源，不包括无形的效益 C：不包括有形的资源。但包括无形的效益
D：既不包括有形的资源，也不包括无形的效益 E：工程保险金
23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。A：合同协议书内注明的施工期限
B：招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师顺延的时间之和
C：中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
D：合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和
E：专业监理
24、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。A：材料费 B：材料单价 C：材料基价
D：工程设备单价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。A：6 B：5 C：4 D：3 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段
2、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。A：确定项目监理机构目标 B：选择组织结构形式 C：划分项目管理机构部门 D：制定岗位职责和考核标准 E：制定工作流程和信息流程
3、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程
E．非承包商原因检验导致施工延误
4、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级
B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性
E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容
5、供货方的运输责任主要涉及。A：产品质量缺陷 B：包装责任 C：逾期付款 D：发运责任 E：数量短缺责任
6、在建设工程风险识别过程中，核心工作是__。A．建立建设工程风险清单 B．建立初始风险清单 C．建设工程风险分解
D．识别建设工程风险因素，风险事件及后果 E．建立风险量函数
7、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件
C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装
8、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限
B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动
E．100点中不多于2点超出控制界限
9、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．二次抽样 C．全数检验
D．随机抽样检验 E．分层抽样
10、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。A．将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位 B．将实行总承包的建筑工程肢解发包
C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位 D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 E．分包单位将其承包的工程再次分包
11、监理合同终止的条件有。A：工程竣工并移交
B：监理人完成合同约定的全部工作 C：施工单位办理完竣工结算
D：委托人与监理人结清并支付全部酬金 E：施工单位保修期结束
12、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。A．办理施工所需的证件
B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C．按规定办理施工噪声有关手续 D．负责已完成工程的成品保护
E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
13、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价
C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务
14、在《担保法》规定的担保方式中，能作为保证人。A：公民 B：国家机关
C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门
E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
15、建设单位具有__安全责任。
A．向施工单位提供施工现场及毗邻区域内等有关地下管线真实、部分或完整的资料
B．不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程法规的要求 C．不得压缩合同约定的工期
D．在编制工程概算时，应当确定有关安全施工所需费用
E．应当将拆除工程发包具有相应资质等级的施工单位等安全责任
16、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括__。A．价值百分比法 B．经验分析法 C．ABC分析法 D．强制确定法 E．哥顿法
17、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。
A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件
18、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。
A：施工作业的时间安排
B：各施工阶段准备采用的施工方案 C：各阶段准备投入的人员和设备数量 D：分包商施工各阶段的安排计划 E：指定分包商施工各阶段的安排计划
19、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同
B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同
20、可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价
D．市场及拟建规模评价 E．社会评价
21、工程项目交付使用资产明细表中的设备、工具、家具、器具从哪几个方面进行分析。A：单位 B：数量 C：价值 D：项目 E：建设成本
22、建设工程项目竣工验收一般可以分阶段进行，即可以是__。A．分项工程验收 B．分部工程验收
C．单位(子单位)工程验收 D．单位工程验收 E．全部工程验收
23、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式
C：设计—建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式
24、【例2·多选题】与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。
A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同
25、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。
A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失
C：承包方施工设备损坏的损失
D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用
第五篇：水利监理工程师考试合同管理案例分析试题
水利监理工程师考试合同管理案例分析试题
合同管理案例分析
【案例题1】
某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3，单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。
在合同实施过程中发生下列要点事项：
1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。
2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。
3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。
4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。
问题
（1）“1”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？
（2）“2”所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？
（3）“3”所述情况，承包人是否有权得到费用补偿？ 承包人的行为是否符合合同约定？
（4）“4”所述情况，承包人是否有权延长工期？承包人有权得到土方开挖多少价款？ 答案要点：
（1）“1”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，未经监理人指示，承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加应由承包人承担。
（2）“2”所述情况，监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定，非异常气候引起的工期延误属于承包人风险。
（3）“3”所述情况，属于发包人提供资料不准确造成的损失，承包人有权得到费用补偿。但是，承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则，承包人不得因索赔处理未果而不履行合同义务。
（4）“4”所述情况，土方实际完成工程量12万m3，虽然比工程量清单中的估计工程量10万m3多，但未超过10万m3×（1+20%）=12万m3。因此，不构成变更。因此，承包人无权延长工期。承包人有权得到土方开挖多少价款为：
10元/m3×12万m3=120万元
友好提示：不超过20%的部分，按原价（10元/m3）；超过20%部分，按合同约定价（11元/m3）。
【案例题2】
甲某为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：“根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同，故甲某与贵方所签合同没有效力，对我公司没有约束力。”但事实上，在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定。问题：（1）你认为该施工企业的说法是否正确？
（2）试根据我国《合同法》的有关规定，说明理由。
（3）如果上述合同是甲某通过授权书委托乙某与发包人签订的，该合同是否有效
（4）如果上述合同是施工企业职工乙某与发包人签订的，但未提供甲某签署的授权书，该合同是否对该施工企业发生效力？ 答案要点：
（1）该施工企业的说法不正确。（2）《合同法》规定：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。因此，所签合同有效。友好提示：（相对人知道代表超越权限订立合同无效，而此前相对人不知道该公司章程，该合同有效）
（3）该合同有效。《合同法》规定：当事人依法可以委托代理人订立合同。
（4）对该施工企业不发生效力。乙某的行为属于无权代理且未得到甲某的追认，该合同对该施工企业不发生效力。
【案例题3】 某工程项目，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同价9000万元。合同规定：
1、工程预付款为合同价的10%，工程开工前由发包人一次付清；
2、保留金从第一个月开始，在给承包商的月进度付款中按10%的比例扣留（计算额度不包括预付款和价格调整金额），总额达到合同总价的5%为止；
3、物价调整采用调价公式法；
4、工程预付款扣回采用公式：
公式中：F1=20% F2 =90%
5、材料预付款按发票值的90%支付，从付款的下个月开始扣还，六个月平均扣完。
6、月支付的最低限额为100万元。工程进展到某月底的情况是：
到上月底为止，累计完成合同金额3900万元，已扣回工程预付款累计300万元，已扣回保留金累计390万元；
该月完成工程量价款，按工程量清单中单价计，金额为600万元； 该月承包商购材料发票值为30万元；
该月完成工程变更金额为20万元（采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的）；
该月各参加调价的因素，除了人工费的价格指数增长了外，其余的都未发生变化，该月调价费用为40万元；
因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元，承包方提出索赔，经审核该索赔成立； 该月完成计日工费5万元；
从开工到本月初未支付任何材料预付款。问题：本月监理工程师是否应签发支付证书？ 参考答案：
（一）本月承包商应得到的工程款（693.60万元）
1、本月完成工程量价款：600万元；
2、材料预付款：30×90%=27万元；（友好提示：按发票价款30万元的90%付款）
3、工程变更费：20万元；
4、计日工费：5万元；
5、补偿费：1.6万元；（友好提示：因设计变更导致施工难度增加，使承包方增加材料消耗6000元，功效降低损失1万元）
6、物价调整：40万元
（二）本月应扣费用（149.29万元）
1、保留金（600+20+5+1.6）×10%=62.66万元（友好提示：月支付=除预付款和价格调整金额之外的所有付款的10%）
保留金总额：9000×5%=450万元（友好提示：保留金总额为合同总价的5%），已累计扣回390万元，本月应扣450-390=60万元（友好提示：到上月底为止，已扣回保留金累计390万元。本月为最后扣除）
2、扣工程预付款：
（其中：C=3900+600+20+5=4525万元）（友好提示：合同累计完成金额=到上月底为止，累计完成合同金额3900万元+本月完成工程量价款：600万元+工程变更费：20万元+计日工费5万元=4525万元；扣保留金之前的、价格调整因素不考虑的金额）
本月应扣工程预付款：389.29-300=89.29万元（友好提示：到上月底为止，累计已扣回工程预付款累计300万元）
（三）本月应支付的工程款
693.6-149.29=544.31万元＞100万元（每月支付最低限额）本月监理工程师应签发支付证书，签发全额为544.31万元。
【案例题4】
某工程合同价为1500万元，分二个区段，有关情况如表所示。
合同规定，缺陷责任期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5％
工万程元价 区段
实际竣工日
（）合同规定完工日期
期(已在移交证书上写明)
允许延长工期(天)
签发移交证扣保留书日期
金总额(万元)
缺陷责任期内业主已动用保留金赔偿(万元)
误期
赔偿
费率
(万元)
Ⅰ
1000
96.3.1
96.3.196.3.10
3‰×1000/每天
Ⅱ
500
96.8.31
96.10.10
96.10.1
525
2‰×500/每天
合计
1500
96.8.31
96.10.10
问题：（1）该工程逾期完工违约金应为多少?
（2）按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，所扣保留金应何时退还？应给承包商退还多少? 参考答案：
（1）Ⅰ区段不延误。
Ⅱ区段：延误天数=40天(96.8.31→96.10.10)
允许延长10天，应支付逾期完工违约金的天数：40-10=30天
赔偿金额=30×2/1000 ×500=30万元
最高限额= 5/100×1500=75万元
因为30万＜75万，故工程误期赔偿费为30万
2、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金退还如下：
96年3月10日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅰ保留金总额的一半支付给承包人（退还25万元）。（友好提示：签证之日后14天内，退50%）
96年10月15日后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将区段Ⅱ保留金总额的一半支付给承包人（退还12.5万元）。（友好提示：签证之日后14天内，退50%）97年10月10日监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人（退还22.5万元）。（友好提示：竣工1年保修期满之日后14天内，将剩余保留金支付给承包人37.5-15）
【案例题5】
某承包商承建以小型启闭机房，投标日期是2004年5月，2004年6月授予合同，合同工期65天。承包商报价中含7%的利润，15%的现场管理费，8.5%的总部管理费。
2004年8月，工程师致函承包商，要求9月1日开工，承包商人员按时进场，但由于业主原因，直到9月18日场地才全部正式交付。在10月初，由于现场重铺水管干线，又致使承包商停工4天。10月中旬，业主提供的钢材供应又延误5天。11月初，由于连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天。对此，2004年12月份承包商提出33天的工期索赔和管理费索赔，管理费索赔计算方式为合同总价与管理费率的乘积按每天分摊，得出索赔费用为38723.19元。问题：
1、承包商提出33天的工期索赔是否成立？为什么？
2、承包商提出的管理费索赔38723.19元是否成立？为什么？参考答案：
1、不成立。业主推迟提供施工场地18天、现场重铺水管干线4天、钢材供应推延5天属于业主原因可以索赔；非异常连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天，属于承包人风险，不予批准索赔。（索赔）
2、不成立。计算有误，报价中的工地管理费率是独立分项计算，费率的计算基础是直接费而不是合同总价。
（友好提示：清单计价：工程管理费的计算基础是直接费）
【案例题6】
某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。
在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m3的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。问题：
1、根据合同法有关规定，供水公司与甲用户签订的合同属于那种合同生效的情形？
2、供水公司供水工程完工后，甲用户要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于乙用户是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确？
3、若甲用户坚持要求供水的主张，法院是否应予以支持？
4、若供水公司供水给甲用户，应向乙用户承担什么责任？答案要点：
1、该合同属于附生效条件的合同情形。
2、供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与甲用户所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。《合同法》规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅
自变更与解除。
3、法院应予以支持。《合同法》规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。
4、供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。
【案例题7】
某引水工程，业主与总承包商依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)签订了施工承包合同，总承包商将某段道路的土方挖填工作分包给分包商施工，总挖填方量为1750 ,计划用8个工日推土机且每个工日投入8个人工施工完成，推土机台时费为110元/台时，人工单价为35元/工日·人。本项施工的管理费按机械台班费加人工费的9.5%计，计划利润率为7%。
施工过程中，由于总承包商的施工干扰，使分包商工效降低，这项施工10天才完成，而每天的出勤机械设备和人工均未减少。因此，分包商向总承包商提出了施工索赔，且附有完整的索赔证据。问题：
试分析由于工效降低的索赔款金额为多少？ 参考答案：
超过计划工期的天数为2天，索赔费用计算如下：
1、2天的推土机使用费： 2天×110元/台时×8小时/天 = 1760元 2、2天的人工费 2天×8人×35元/工日·人 = 560元 3．直接费=1760+560=2320元
4、管理费：
管理费=直接费*管理费费率 2320元×9.5% = 220.4元
5、计划利润：
计划利润=（直接费+管理费）*计划利润率 2540．4元×7% = 177.83元
6．索赔金额=直接费+管理费+计划利润=2718.23元
（友好提示：清单计价：直接费为人工费、材料费、机械费之和；工程管理费的计算基础是直接费，计算公式为=计算基础*费率；的计算基础是直接费与管理费之和，计算公式是：计算基础*费率）（间接费=直接费*间接费费率）利润=（直接费+间接费）*利润率
点击咨询 