2016年山西省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题

第一篇：2016年山西省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题

2016年山西省注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、管理层次中协调层的职能是__。A．确定大政方针 B．参谋与咨询 C．组织与调配

D．操作与完成任务

2、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

3、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A．无关 B．成正比 C．成反比

D．有多种关系

4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策

D．工程竣工验收

6、建设工程档案是指__。

A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料

D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

7、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施

B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

8、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。A．项目经理

B．授权的监理人员 C．授权的监理工程师 D．监理单位技术负责人

9、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益

C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目

10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

11、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。A．监理单位技术负责人 B．监理单位行政负责人 C．政府建设行政主管部门 D．总监理工程师

12、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段

13、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。A．决策层 B．协调层 C．操作层 D．执行层

14、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。A．建设行政主管部门 B．监理单位 C．质量监督站

D．施工图审查机构

15、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

16、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

17、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。A．组织措施 B．技术措施 C．安全措施

D．经济措施及合同措施

18、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B．所有工程文档都要向城建档案馆移交

C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内

19、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

20、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

21、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法

22、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制

23、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制

24、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持

C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

25、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿

B．高层管理的参与 C．信息的开放性

D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔

2、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。A．审核承包商的工程核算成本 B．审查结算

C．用技术经济方法组织评选设计方案

D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 E．编制施工组织设计

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

4、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

5、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

6、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。A．避免损失的发生 B．降低损失发生的概率 C．降低损失的严重性 D．使损失后果减少到零 E．遏制损失的进一步发展

7、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率

8、分部工程质量验收合格应符合的规定有__。A．所含检验批质量均符合合格质量规定 B．质量控制资料完整

C．所含的分项工程的质量均应验收合格 D．观感质量验收应符合要求

E．有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定

9、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。

A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动 B．承包商人员在工程所在国内的**、骚动或混乱

C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染

E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用

10、分项工程应按__等进行划分。A．主要工种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

11、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

12、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。

A．施工机械使用费清单 B．零星工作价格清单 C．主要材料价格清单 D．措施项目清单 E．其他项目清单

14、质量检验的主要方法有（）。A．目测法 B．量测法 C．猜测法 D．横道图法 E．试验法

15、物资储备计划的编制依据包括（）。A．物资供应计划 B．物资需求计划 C．施工图纸 D．工程合同 E．物资供应方式

16、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

17、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（）。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排

E．进度控制目标实现的风险分析

18、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

19、工程项目竣工决算的内容是（）。A．竣工结算书

B．竣工财务决算说明书 C．竣工财务决算报表 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

20、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．工程监理费

21、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

22、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

23、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

24、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

25、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。A．质量事故处理的依据 B．质量事故技术处理方案

C．实施技术处理施工中有关问题和资料 D．对处理结果的检查鉴定和验收 E．事故发生原因的初步分析

第二篇：山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

3、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

5、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。A：自然人 B：法人 C：智力成果 D：其他组织 E：专业监理

6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。A：专家调查法 B：经验数据法 C：初始清单法 D：风险调查法 E：工程保险金

8、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

10、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

11、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

12、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

13、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

14、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价

C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、图4-8是工作K的实际进度与计划进度的比较，如K的全部工程量为W，则从中可以看出K工作二月份的计划施工任务量是。A：14％W B：15％W C：16％W D：17％W E：自我评定

18、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

19、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系 D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

22、关于建设工程监理的说法，正确的是。

A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

23、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

24、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

2、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

3、建设工程质量的特性主要表现在。A：节能性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：全面性

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

6、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理

E．及时办理工程进度款手续

7、设备运杂费通常是由__构成的。A．运费和装卸费 B．包装费

C．供销部门手续费 D．仓储费

E．采购与仓库保管费

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。

A：材料二次搬运费 B：工具用具使用费 C：检验试验费

D：夜间施工增加费 E：安全施工费

10、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

11、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

12、【例1．多选题】卓越绩效模式的实质包括。A：强调“大质量”观 B：聚焦于经营结果 C：是一个成熟度标准 D：合作共赢 E：战略导向

13、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

14、索赔费用的计算方法有。A：总费用法 B：网络分析法

C：修正的总费用法 D：ABC分析法 E：实际费用法

15、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

16、设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在__。A．招标文件的内容 B．招标方式

C．投标书的编制要求 D．开标形式 E．评标原则

17、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

18、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A．直接投资 B．资本金注入 C．贷款贴息 D．投资补助 E．转贷

19、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。

A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

24、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

25、基准收益率是财务评价中一个重要的参数，是投资者对投资收益率的最低期望值。它不仅取决于资金来源的构成，而且还取决于项目未来风险的太小和通货膨胀的高低。具体影响因素有。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：风险贴补率 D：社会效益率 E：通货膨胀率

第三篇：陕西省2016年上半年注册监理工程师合同管理：索赔管理模拟试题

陕西省2016年上半年注册监理工程师合同管理：索赔管理

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、预算定额是对规定计量单位的进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。

A：扩大施工工序 B：扩大分部工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化时，重新审批监理规划的负责人是

A：总监理工程师 B：总监理工程师代表 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

4、绘出直方图后，如出现折齿型时，很可能是由__造成的。A．分组数据不当 B．原材料发生变化 C．数据收集不正常 D．临时他人顶班作业

5、建设工程采用流水施工方式的特点是。A：施工现场的组织管理比较简单 B：各工作队实现了专业化施工 C：单位时间内投入的资源量较少 D：能够以最短工期完成施工任务 E：自我评定

6、【例1．单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由整理，与会各方会签。A：施工单位 B：监理单位 C：设计单位 D：建设单位 E：工程变更单

7、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为事故。A：一般 B：严重 C：重大 D：特大

E：工程变更单

8、【例4·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业发生的投标费、保险费属于。A：规费

B：企业管理费 C：财务费

D：企业管理费中的其他

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、【例4·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该。A：提取全部材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，按订购数量付款 E：专业监理

10、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

11、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、关于施工阶段特点的说法，错误的是。A：施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段 B：施工阶段是资金投入量最大的阶段

C：施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段 D：施工阶段的风险因素多、合同关系复杂 E：工程保险金

13、是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法，其他统计方法一般都要与其配合使用。A：排列图法 B：分层法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

14、国有资金占投资总额的以上，或者虽不足此比例，但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目必须采用工程量清单计价。A：10％ B：20％ C：40％ D：50％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：项目经理 E：专业监理

16、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C：由承包人进行协调 D：由发包人进行协调 E：专业监理

17、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

18、当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应__。A．返还财产 B．赔偿损失 C．收归国库 D．作价补偿

19、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。A：40 B：163．2 C：203．2 D：243．2 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、【例1·单选题】依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。

A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

21、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A：监理单位 B：分公司 C：建设单位 D：施工企业 E：专业监理

22、【例2·单选题】根据钻孔灌注桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。A：技术措施 B：经济措施 C：组织措施 D：合同措施 E：工程保险金

23、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金

24、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。

A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元 B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元 C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元

D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元 E：专业监理

25、【例1·单选题】某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元和，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元和。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数(CPI)为。A：0．97 B：1．03 C：1．06 D：0．94 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有。A：Partnering协议由工程参与各方共同签署 B：Partnering协议的参与者须一次性到位 C：Partnering协议应由业主起草

D：Partnering协议与工程合同是完全不同的文件 E：Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议

2、下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须列入流水施工进度计划的有。A：砂浆制备过程 B：墙体砌筑过程

C：商品混凝土制备过程 D：设备安装过程 E：外墙面装饰过程

3、有效控制建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：明确投资控制者及其任务

C：动态地比较投资的计划值和实际值 D：严格审查施工组织设计 E：严格审核各项费用支出

4、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

5、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A：工程建设强度 B：建设工程复杂程度 C：建设工期长短

D：监理单位的业务水平

E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工

6、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。

A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求

C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

7、工程价款的动态结算方法有。A：固定综合单价法 B：按主材计算价格法 C：调值公式法 D：工料单价法 E：竣工调价系数法

8、材料、通用性设备采购招标，划分采购包主要考虑的因素有。A：有利于投标竞争

B：工程进度与供货时间的关系 C：市场供应情况 D：资金计划 E：售后服务

9、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。A：拉伸试验 B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验

10、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师对承包单位的试验室进行考核的内容包括。

A：试验室场地大小 B：试验室的组织机构

C：本工程的试验项目及其要求

D：试验室的资质等级及其试验范围

E：法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

11、工程项目计划的文字部分有。A：说明编制计划的依据和原则 B：本计划建造的建筑面积 C：计划项目表

D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求 E：计划中存在的其他问题

12、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑因素。A：投标价 B：付款条件 C：设备性能 D：寿命残值 E：燃料消耗费

13、建设工程质量控制的目标含义是__。A．必须满足业主要求 B．必须满足施工要求

C．必须符合国家强制性质量标准要求 D．可以通过合同加以约定 E．必须符合关于工程质量的技术标准和规范等相关规定的要求

14、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。

A：按抵押物登记的先后顺序 B：按债权比例

C：按合同生效顺序

D：按债权的价款多少顺序

E：抵押物已登记的先于未登记的

15、目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了重要变化，其主要是实行了__。

A．项目决策咨询评估制 B．投资包干责任制 C．工程招标投标制 D．建设工程监理制 E．项目法人责任制

16、从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括。A：规模小、技术简单的建设工程 B：设计变更可能性较大的建设工程 C：时间因素最为重要的建设工程

D：因质量和功能要求高而可能突破投资目标的建设工程 E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

17、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

18、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册

19、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

20、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费 D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

21、索赔费用中的人工费是指__。

A．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用 B．法定人工费增长

C．恶劣天气引起的人员窝工费

D．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费 E．超过8小时工作时间加班劳动费

22、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是。A：检验批 B：分项工程 C：分部工程 D：子单位工程 E：单位工程

23、【例2·多选题】影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有。

A：地下埋藏文物的保护及处理 B：临时停水停电

C：施工安全措施不当

D：计划安排原因导致相关作业脱节

E：向有关部门提出各种申请审批手续的延误

24、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件

C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物

25、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

第四篇：山西省2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题

山西省2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

2、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理

3、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

4、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。A：140 B：158 C：236 D：80 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、从事建设工程监理活动，应当遵守__的准则。A．公正、独立、自主、科学 B．守法、热情、严格、科学 C．守法、诚信、公平、科学 D．守法、诚信、公正、科学

6、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作 B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期

C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作 D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作 E：自我评定

7、对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经批准。A：建设单位 B：监理单位

C：质量监督机构 D：施工图审查机构 E：工程变更单

8、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立

D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理

9、某项目建设期为2年，运营期为5年。建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。A：413．52 B：444．23 C：560．49 D：601．34 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A：主体 B：客体 C：内容 D：事实 E：专业监理

11、当延期事件是有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内。A：仅向监理工程师提交最终的详情报告 B：仅向监理工程师提交阶段性的详情报告

C：不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告 D：向监理工程师提交工程延期意向通知 E：自我评定

12、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。A：公路管理部门 B：承包人 C：发包人

D：承包人与发包人共同 E：专业监理

14、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。A：施工 B：设计 C：招标 D：决策

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：12．00 B：120．00 C：54．72 D：42．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在工程网络计划中，关键工作是指的工作。A：双代号时标网络计划中箭线上无波形线 B：与其紧后工作之间的时间间隔为零 C：最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D：双代号网络计划中两端节点为关键节点 E：自我评定

17、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。

A．要求承包人在合理的状态下施工 B．监理工程师对工程延期的批准 C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准

18、在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为。A：风险自留 B：损失转移 C：风险回避 D：风险控制 E：工程保险金

19、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由__。A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B．承包人负责检验工作，并承担检验费用 C．发包人负责检验工作，并承担检验费用

D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 20、【例2·单选题】下列不属于监理员职责的是。A：进行工程计量 B：进行见证取样

C：检查工序施工结果

D：复核工程计量有关数据 E：工程保险金

21、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移

22、关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是。

A：在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求 B：工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工 C：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段 D：竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤 E：工程保险金

23、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站

D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单

24、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金

25、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时。

A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法

2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

3、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有__。

A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

4、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

5、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

6、《建设工程监理规范》规定，编制监理实施细则的依据有。A：施工方案 B：工程承包合同 C：施工组织设计 D：监理规划

E：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料

7、建设工程可行性研究的主要作用包括__。A．为项目建设勘察提供依据

B．为监理单位的工作开展提供依据 C．为银行贷款提供依据 D．为项目评估提供依据 E．为建设项目设计提供依据

8、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

9、下列属于注册监理工程师的义务的有。

A：保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：对本人执业活动进行解释和辩护

10、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括__。A．工程规模 B．招标方式

C．潜在投标人数量

D．工程项目的专业特点 E．被监理合同的难易程度

11、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果

D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见

12、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

13、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案

B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案

14、监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其__的要求，验证其真实性、准确性。

A．是否符合委托合同

B．是否符合有关技术规范标准 C．是否符合勘察实施方案 D．是否符合监理单位 E．是否符合勘察费用

15、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的进行有针对性的阐述。A：重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况

E：施工范围和施工顺序

16、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，2)E．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，1)

17、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的组织机构包括。A：股东会 B：项目经理 C：董事会 D：经理 E：监事会

18、建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括。A：建筑材料 B：工程设备 C：工程图纸 D：施工机具 E：施工技术人员

19、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度

D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

20、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

21、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况 E：施工技术和方案不合理

22、价值工程的三要素，包括。A：价值 B：功能 C：不断创新 D：管理技术 E：寿命周期成本

23、向生产厂家订购设备前，对合格供货厂商的评审内容有。A：企业性质和融资规模 B：经营范围和生产许可证 C：生产能力和技术水平

D：质量管理体系的运行和产品质量状况 E：检验检测手段及试验室资质

24、进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾。A：科学性 B：节约性 C：严格性 D：完整性 E：灵活性

25、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。

A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B：工作4-5与工作6-7的总时差相差 C：工作3-7的总时差与自由时差相等 D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E：工作1-3的总时差与自由时差相等

第五篇：上海2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题

上海2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理

考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。A．方圆标志 B．PRC 标志 C．长城标志 D．3C 标志

2、关于行使抗辩权的说法，正确的是。A：行使抗辩权方仍然承认合同有效 B：行使抗辩权是解除合同的必要条件

C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务 D：行使抗辩权表明合同变更 E：专业监理

3、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括。

A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B：提出物资供应分包方式及分包合同清单 C：组织编制物资供应招标文件

D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E：自我评定

4、不需开槽的工程，以作为正式开工日期。

A：任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期 B：临时建筑开始施工的日期 C：正式开始打桩的日期 D：开始进行土石方工程 E：工程保险金

5、勘察、设计单位资质实行分级管理审批，甲级资质由__审批。A．国务院建设行政主管部门

B．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 C．国家技术监督局 D．工商管理部门

6、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

7、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A：县级人民政府

B：设区的市级人民政府 C：省级人民政府

D：国务院或者国务院授权有关部门 E：工程保险金

8、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

9、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。

A：17．50％ B：19．50％ C：19．69％ D：20．16％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。A．5 B．3 C．2 D．1

11、根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和棱测报告等质量证明文件，是__的职责。A．总监理工程师 B．总监理工程师代表 C．专业监理工程师 D．监理员

12、在工程网络计划中，关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中时距为零 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：单代号网络计划中由关键工作组成 D：双代号时标网络计划中元波形线 E：自我评定

13、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。A：准备阶段 B：分析阶段 C：创新阶段 D：实施阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。A：-45．84 B：-1．57 C：27．76 D：42．55 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。A：工程概况

B：工程质量验收情况 C：工程质量评估结论

D：工程实施的主要问题分析及处理情况 E：工程保险金

16、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。A：甲 B：乙 C：丁

D：甲和乙均可 E：专业监理

17、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

18、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出__的方案。

A．功能最好 B．成本最低 C．价值最高 D．技术最新

20、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

21、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。A：采用的是条件担保形式 B：自合同签订时生效

C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 D：自始至终保函的金额不得变动 E：专业监理

22、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金

23、【例2·单选题】在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括。

A：采用更先进的施工方法 B：增加每天的施工时间 C：实施强有力的施工调度 D：增加施工作业面 E：自我评定

24、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理

25、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。A：招标人给予书面解答

B：招标人答复作为招标文件的组成部分

C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准

D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源

E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、2、项目监理机构一般由__和其他监理人员组成。A．监理工程师

B．总监理工程师代表 C．临时监理员

D．专业监理工程师 E．总监理工程师

3、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

4、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

5、关于对工程量确认的说法正确的是__。

A．只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量

B．承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效 C．工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D．承包人原因造成返工的工程量不予计量

E．工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

6、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同

B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同

7、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括（）。A．审查设计概预算

B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算

8、建设工程组织非节奏流水施工的特点有。A：施工段之间可能有空闲时间 B：相邻专业工作队的流水步距相等

C：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 D：各专业工作队能够在施工段上连续作业 E：专业工作队数等于施工过程数

9、经济法律关系客体主要包括。A：物 B：权利 C：行为

D：智力成果 E：义务

10、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括__。A．按时提供设计依据文件和基础资料 B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C．负责审查外商提供的设计资料 D．保证设计质量 E．设计交底

11、下列情况中，__的合同属于效力待定合同。A．无处分权人处分他人财产 B．以胁迫手段订立 C．因重大误解订立

D．限制民事行为能力人订立 E．表见代理人订立

12、根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有。A：承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B：履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C：缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补 D：承包人的施工期限超过了合同工期 E：业主因承包人的严重违约行为解除合同

13、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

14、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

15、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

16、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有。

A：地震造成的工程损坏 B：水灾的淹没损失

C：气温变化导致材料变质 D：施工机具的自然磨损 E：非外力引起的机械本身损坏

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有。A：暂列金额 B：暂估价 C：应急费

D：未明确项目的准备金 E：计日工

18、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。A：下达工程开工令

B：协助承包商编制进度计划 C：组织现场协调会

D：向承包商提供进度报告

E：进行施工进度控制目标实现的风险分析

19、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有__。A．建设工程已批准立项

B．建设工程已经过可行性研究 C．建设工程已履行了报建手续 D．建设资金能满足建设工程要求 E．领取了建设工程规划许可证

20、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

21、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

22、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

23、见证取样涉及行为。A：施工方 B：见证方 C：试验方 D：设计方 E：供货方

24、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

25、下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是。A：供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B：供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C：采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D：采购方因供货方提前交货而应提前付款 E：逾期交货承担违约责任