山西省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题

第一篇：山西省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题

山西省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

3、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同

D：建设工程施工合同 E：专业监理

4、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。A：业主应给予承包商补偿 B：业主不给予承包商补偿

C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿 D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、按设备价值的百分比的概算指标(安装费率)编制设备安装工程概算时，应以为基数。A：设备原价 B：设备购置费 C：设备费

D：进口设备抵岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建设工程进度控制的经济措施之一是指。A：业主对应急赶工给予优厚的赶工费用 B：加强索赔管理，公正地处理索赔 C：监理工程师严格控制合同变更

D：监理工程师分析影响进度的风险因素 E：自我评定

7、工程监理企业资质证书的有效期为年。A：3 B：5 C：8 D：10 E：工程保险金

8、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

9、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法

D：分析计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责。A：提供施工场地 B：组织设计图纸交底 C：审核设计变更方案

D：检验建筑材料、构配件 E：工程变更单

11、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。A：承包人以书面形式通知工程师 B：工程师以书面形式通知承包人 C：承包人征得工程师同意 D：工程师征得承包人同意 E：专业监理

12、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。A：材料设备因素 B：资金因素

C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

13、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算

D：技术与经济相结合

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理

15、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

16、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

17、工程进度款的计算主要涉及。A：工程质量的检验和施工进度计划 B：工程量的计量和单价的确定 C：直接费和间接费的计算

D：施工方案和分部分项工程的确定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是。

A：土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低 B：两者单价均适当降低 C：两者单价均适当提高

D：土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、当检查工程进度时，如某项工作出现进度偏差，且拖延时间超过其总时差，在情况下原计划不需要调整。A：工程项目总工期不允许拖延 B：工程项目总工期允许拖延 C：工作进度超前

D：工程项目总工期允许拖延的时间小于产生的进度偏差 E：自我评定 20、【例4·单选题】项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形有。A：评价精度要求较高 B：项。目年收益大致相等 C：项目寿命期较短

D：项目现金流量变动不大

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

22、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金

23、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。

A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能

B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能

C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费

D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列不属于措施费的是。A：安全文明施工费 B：冬雨季施工增加费

C：大型机械设备进出场及安拆费 D：施工机械使用费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。A．钢筋工程 B．混凝土工程 C．现浇结构工程 D．通风与空调工程 E．地基与基础工程

2、进度计划监测系统过程监理工作主要有（）。A．执行过程中的跟踪检查 B．收集反映实际进度的报表 C．把进度信息形成可比数据 D．进行实际与计划进度的比较 E．确定调整措施

3、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意

C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担

4、不确定性分析的主要方法有。A：盈亏平衡分析法 B：价值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法

5、下列有关建设工程监理规划编写要求表述错误的是。A：监理规划的表达方式应当格式化、标准化

B：监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求

C：监理规划的编制不必考虑建设单位的意见

D：监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善

E：监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制

6、监理人需要完成的基本工作有。

A：审查施工承包人提交的施工组织设计 B：审查施工承包人提交的施工进度计划 C：审核设计分包人资质条件

D：经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 E：验收隐蔽工程、分部分项工程

7、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有。A：作业技术交底 B：质量控制点的设置 C：技术复核 D：见证取样

E：施工质量记录资料管理

8、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

9、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标

10、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争

D．有毒气体污染 E．气候条件影响

11、GB/T 19000—2000族核心标准由__四部分组成。A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

12、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

13、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

14、下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有__。

A．使用注册监理工程师的称谓 B．在规定范围内从事执业活动

C．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D．在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E．接受继续教育

15、成倍流水施工的特点。A：相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍 B：专业施工队数大于施工过程数 C：施工段之间没有空闲时间

D：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系 E：施工过程数大于施工段数

16、合同法律关系的主体是参加合同法律关系．享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有。A：政府机关 B：个人独资企业

C：大学所属二级学院 D：合伙企业 E：社会团体

17、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是__。A．固定价格合同 B．总价合同

C．可调价格合同 D．单价合同

E．成本加酬金合同

18、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

19、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单 20、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为__。A．在核定的业务范围内开展经营活动

B．不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C．按照合同的约定认真履行其义务

D．离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督 E．建立健全内部管理规章制度

21、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

22、建设工程进度监测系统过程中的工作内容有。A：分析进度偏差产生的原因 B：收集实际进度数据

C：实际进度与计划进度的比较

D：分析进度偏差对后续工作的影响 E：实际进度数据的加工处理

23、在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照__订立书面合同。A．招标公告 B．招标文件 C．投标文件 D．评标价格

E．最后谈判达成的降价协议

24、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

25、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括。

A：建筑材料一般鉴定检查费 B：施工机械经常修理费 C：临时设施费 D：环境保护费 E：工程定额测定费

第二篇：湖南省监理工程师《合同管理》施工合同履约保证试题

2015年湖南省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。A：建设全过程 B：决策阶段 C：设计阶段 D：施工阶段 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

4、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：15 B：20 C：30 D：60 E：工程保险金

6、【例1．单选题】下列对世界银行工程造价构成中应急费的理解，正确的是。A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金 B：未明确项目的准备金只是一种储备，可能不动用

C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D：未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

8、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

9、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。A．动态控制 B．主动控制 C．被动控制 D．实时控制

10、某施工合同履行过程中，因施工需要I临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由。A：发包人赔偿，延误的工期顺延 B：发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C：承包人承担，延误的工期顺延 D：承包人承担，延误的工期不予顺延 E：专业监理

11、注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身 E：工程保险金

12、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费 D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定

节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为天。A：20 B：10 C：5 D：4 E：自我评定

14、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。A．发包人办理申报手续并承担费用 B．发包人办理申报手续，承包人承担费用 C．承包人办理申报手续，发包人承担费用 D．承包人办理申报手续并承担费用

15、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。A：全部费用 B：建筑安装工程费 C：建筑工程费 D：建筑工程费和安装工程费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法 D：类似工程预算法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

18、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。A：地基承载力检验报告 B：外窗气密性检测报告 C：幕墙气密性检测报告 D：外墙热工性能 E：工程变更单

19、下列不属于对招标文件核查范围的是__。A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C．招标文件的形式是否合乎要求 D．是否有限制竞争的条件 20、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。A：中标通知书、工程量清单、标准

B：合同通用条款、合同专用条款、图纸 C：投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单 D：中标通知书、工程报价单、投标书 E：专业监理

21、通常将勘察任务包括在__的发包范围内。A．设计招标 B．监理招标 C．施工招标 D．前期准备

22、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织 D．内部和外部

23、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要 D：监理工程师通知 E：工程变更单

24、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。A：目的地交货类 B：装运港交货类 C：装运港船上交货类 D：内陆交货类 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在设计和施工阶段，监理工程师为了有效控制建设工程进度，不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要，以确保进度控制目标的实现。A：编制施工总进度计划 B：编制监理进度计划 C：进行进度控制决策 D：编制施工组织设计 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

2、在工程建设施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工

期时，通常采取的技术措施有。A：改善外部配合条件 B：增加每天的施工时间 C：采用更先进的施工方法 D：改进施工工艺和施工技术 E：采用更先进的施工机械

3、建筑工程总概算是根据所包括的__等汇总编制而成的。A．单项工程综合概算 B．预算费用 C．单位工程概算 D．工程建设其他费用 E．预备费用

4、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括__。A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B．推荐选择工程的施工单位 C．选派合格的监理人员及总监理工程师 D．不得泄露与工程有关的保密资料 E．代表委托人与承包人解决合同争议

5、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，措施费包括__。A．环境保护费 B．文明施工费 C．混凝土添加剂的费用 D．安全施工费 E．脚手架摊销费

6、在项目施工招标中，资格须知中的附加合格条件可以包括__。A．同类工程施工经历 B．财务状况 C．企业信誉 D．项目经理资质要求 E．环境管理体系

7、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据 B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制 D：质量检查情况 E：质量特性指标

8、项目监理机构人员数量的确定方法的步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度 D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

9、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。

A：工作C的自由时差为2天 B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零 E：工作B的最迟完成时间为第1天

10、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有 B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

11、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图3-64前锋线所示，检查结果表明。A：第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期 C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期 E：第11周末检查时，工作H提前1周．预计总工期缩短1周

12、【例2·多选题】下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等 C：专业工作队的数量等于施工过程的数量 D：各施工段之间没有空闲时间 E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

13、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

14、下列关于招标流程的相关说法正确的是。A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启 B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜 C：招标人承担踏勘现场的费用 D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 E：必须设定标底

15、属于静态评价指标的是__。A．财务净现值 B．投资回收期 C．财务内部收益率 D．投资利润率 E．投资利税率

16、根据《建设工程质量管理条例》，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报 告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应明确建设工程的保修等。A：内容 B：范围 C：期限 D：效果 E：责任

17、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是(．)。A．集思广益 B．过程分析 C．制订对策 D．明确质量问题 E．ABC分类

18、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少 B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少 D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

19、下述属于设备、工器具购置费的有__。A．国产设备从交货地点至工地仓库的运费 B．进口设备银行财务费 C．进口设备检验鉴定费 D．进口设备仓库保管费 E．为进口设备而出国的人员差旅费 20、建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。A．临时设施 B．施工机械修理 C．工地材料保管 D．已完工程及设备保护 E．施工排水、降水

21、建设工程平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量、内容时要考虑的因素有__。A．工程情况 B．市场情况 C．贷款协议要求 D．业主对施工方要求 E．分包的实力

22、在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差变为一3天，说明工作M的实际进度。A：拖后3天 B：影响工期3天 C：拖后5天 D：影响工期5天

E：拖后2天

23、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查。下列有关认证申请的审查和批准的说法，正确的是__。A．审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系标准要求的内容 B．经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书 C．申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用 D．认证机构决定接受申请后，应向申请单位发出“接受申请通知书” E．认证机构应审查申请内容，包括填报的各项内容是否完整正确

24、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确

25、关于项目法人责任制与建设工程监理的关系，下列叙述正确的是__。A．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件 B．项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件 C．项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障 D．建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障 E．建设工程监理制与项目法人责任制没有必然联系

第三篇：上海2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题

上海2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证

模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为__天。A．28 B．20 C．16 D．14

2、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。A：负债水平B：偿债能力 C：盈利水平D：保障能力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、“建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震

D：地面下陷下沉 E：专业监理

4、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人

B：设计文件的审批机构 C：监理工程师

D：承担工程初步设计的设计院 E：专业监理

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。

A：分部分项工程清单的项目特征描述 B：设计图纸的项目特征描述 C：设计变更的项目特征描述 D：实际施工的项目特征描述

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是。A：投标文件的密封不符合招标文件的要求 B：投标人购买招标文件后不递交投标文件 C：投标文件中附有招标人不能接受的条件 D：投标截止日期后要求撤回投标文件 E：专业监理

7、【例1·单选题】为了确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素．应该采取监理方式。A：旁站 B：巡视 C：见证取样 D：平行检验 E：工程保险金

8、对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容有。A：监理机构内、外工作制度是否健全、有效 B：监理组织工作会议制度 C：监理机构的内部工作制度 D：监理报告制度 E：工程保险金

9、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。动态的价值性指标是。A：投资回收期 B：净年值

C：总投资收益率 D：内部收益率

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。A：设计人 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

11、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于。A：留置担保 B：保证担保 C：抵押担保 D：质押担保 E：专业监理

12、采取CM承发包模式，属于控制建设工程进度的。A：合同措施 B：技术措施 C：经济措施 D：组织措施 E：自我评定

13、根据《建设工程监理规范》。监理规划应。

A：在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位

B：在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位

C：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位

D：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位

E：工程保险金

14、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化

15、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：管理措施

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理

17、【例1·单选题】开展价值工程活动的目的是。A：提高所研究对象的价值 B：实现使用者需要的功能 C：降低产品的寿命周期成本 D：对产品进行功能分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。A：施工总包单位 B：施工联合体 C：监理工程师 D：工程业主 E：自我评定

19、【例2·单选题】采用横道图比较法进行实际进度和计划进度的比较中，若每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，说明工作。A：累计进展效果是均匀的 B：累计进展效果是线性的 C：进展速度是线性的 D：进展速度是均匀的 E：自我评定

20、建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是__。

A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B．效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C．适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式 D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

21、【例1．单选题】2013年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2013年3月应调整的合同价的差额为万元。A：84 B：126 C：1584 D：1626 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

23、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的24、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。A：56 B：28 C：14 D：35 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、委托监理合同法律关系的客体是。A：监理工程 B：监理服务 C：监理规划

D：监理投标方案 E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于价值工程的说法中，正确的有。

A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的

2、建设工程项目专业监理工程师的基本职责是__。A．具体负责本专业的监理工作 B．管理本专业建设工程的监理资料

C．对投资、进度、质量有重大影响的监理问题应及时上报 D．根据监理合同，建立和有效管理项目监理机构

E．做好监理机构内各部门之间的监理任务的衔接、配合工作

3、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况有__。A．施工存在重大质量隐患

B．承包单位拒绝项目监理机构的管理 C．工程材料验收不合格

D．工程实际进度滞后于计划进度 E．施工中出现重大安全隐患

4、建设单位管理费是属于与项目建设有关的其他费用，其内容包括__。A．建设单位开办费 B．建设单位经费 C．工程咨询费 D．业务招待费 E．城市建设配套费

5、设计阶段监理工程师投资控制的主要工作有__。A．对建设工程总投资进行论证

B．按合同要求及时准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据 C．组织设计方案竞赛

D．协助设计单位开展限额设计工作 E．审查工程概预算

6、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。

A：按抵押物登记的先后顺序 B：按债权比例

C：按合同生效顺序

D：按债权的价款多少顺序

E：抵押物已登记的先于未登记的

7、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

8、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭

9、在施工过程中，工程师指示的暂停施工可能是由于__。A．承包人的原因 B．协调管理的原因 C．外部条件的变化

D．发包人应承担责任的原因 E．发包人延误支付款付款

10、施工图预算通常分为__两大类。A．建筑工程预算 B．费用定额工程预算 C．设备安装工程预算 D．电器照明工程预算 E．卫生工程预算

11、导致非计划性风险自留的原因主要有。A：缺乏风险意识 B：风险识别失误

C：已建立非基金储备 D：有母公司保险 E：期望损失不严重

12、在建设单位的计划系统中，工程项目计划主要包括。A：建设资金平衡表 B：工程项目进度平衡表 C：设备平衡表

D：竣工投产交付使用计划表 E：设计作业进度计划表

13、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据

B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制

D：质量检查情况 E：质量特性指标

14、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权__。A．留置该工程

B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖

E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

15、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括__。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划

16、专业监理工程师进行现场计量的依据是__。A．工期定额 B．质量合格证书 C．技术规范 D．设计图纸

E．工程量计算规则

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列选项属于综合单价内容的是。A：人工费 B：材料费 C：税金

D：企业管理费与利润 E：机械使用费

18、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案

B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案

19、某分部工程双代号网络计划如图3-53所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作1-3为关键工作 B：工作1-4的总时差为1 C：工作3-6的自由时差为1 D：工作4-8的自由时差为0 E：工作6-10的总时差为3

20、下列关于建筑工程发包与承包说法正确的有。

A：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 B：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包

C：施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位

D：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

E：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

21、建设工程目标分解应遵循__等原则。A．能分能合

B．区别对待，有粗有细 C．可靠的数据来源

D．按工种分解，不按工程部位分解

E．目标分解结构与组织分解结构相对应

22、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

23、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

24、依据《建设工程监理规范》，实施工程监理的依据包括。A：咨询师的资质水平B：监理单位的水平

C：法律法规及工程建设标准 D：建设工程监理合同 E：建设工程勘察设计文件

25、关于建设工程监理特点的说法，正确的有。

A：监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务 B：建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C：建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制 D：建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调 E：建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

第四篇：西藏2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题

西藏2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设项目总进度目标的控制是项目管理的任务。A：业主方 B：监理方 C：设计方 D：施工方 E：自我评定

2、【例2·单选题】在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。A：工程设计

B：工程招标与设备采购 C：生产准备和调试验收 D：项目后评价 E：工程保险金

3、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人提供的材料、设备不符合要求 B：发包人原因指示的暂停施工 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

4、工程建设其他费用中的研究试验费包括。

A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用 B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用 C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用 D：新产品试制费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的__。A．质量要求 B．质量水平

C．质量宗旨和方向 D．质量策划

6、【例3·单选题】某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。A：投标截止时间，投标人少于3个

B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准 C：重新招标后投标人仍少于3个 D：重新招标后所有投标被否决 E：专业监理

7、设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏属于技术风险中的因素。A：设计 B：施工 C：人员 D：合同

E：工程保险金

8、【例1·单选题】某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理

9、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

10、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

11、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

12、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是。A：质量手册 B：程序文件 C：作业文件 D：作业规程 E：工程变更单

13、下列关于设计阶段特点的说法中，正确的是。A：设计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系 B：设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系

C：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 D：设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调 E：工程保险金

14、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

15、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构对各施工单位实施监理。A：可组建多个监理分支机构 B：不应组建监理分支机构

C：组建不超过两个监理分支机构

D：只能组建不超过三个监理分支机构 E：工程保险金

16、某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出。A：C工作实际进度拖后2周，影响工期2周 B：D工作实际进度超前2周，不影响工期 C：D工作实际进度拖后3周，影响工期2周 D：E工作实际进度拖后1周，不影响工期 E：自我评定

17、施工图预算的编制对象为。A：单项工程 B：单位工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。A：扩大单项工程 B：单位工程 C：扩大分部分项工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由__。A．保险公司承担全部损失

B．保险公司承担除外责任以外的全部损失 C．业主自行承担全部损失

D．业主和保险公司协商分担损失

21、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理

22、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由__提出。A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．监理单位

23、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个__。A．单位工程 B．分部工程 C．分项工程 D．检验批

24、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。A：设计阶段 B：施工阶段

C：项目论证阶段 D：详细设计阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某企业年初从银行贷款400万元，年利率为8％，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为万元。A：50．09 B：100．18 C：116．63 D：127．66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、设计招标文件的主要内容包括。A：投标须知 B：项目说明书

C：设计依据的基础资料 D：投标有效期 E：工程概况

2、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。A：对投资、进度、质量目标进行定性分析 B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证 C：掌握客观规律，充分考虑制约因素 D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来

3、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

4、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种

C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高

5、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

6、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

7、某单位工程双代号网络计划如下图所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：存在多余虚工作 D：节点编号有误 E：存在循环回路

8、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

9、缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合。A：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 B：缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间 C：缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D：缩短持续时间的工作能变成非关键工作 E：缩短后对非关键工作无影响

10、下列工程质量问题中，可不做处理的有。A：不影响结构安全和正常使用的质量问题 B：经过后续工序可以弥补的质量问题

C：存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题 D：质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E：出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

11、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

12、关于建设工程监理规划的说法，正确的有。

A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作 B：监理规划中的监理措施可以指导施工单位编制施工组织设计 C：监理规划是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据 D：监理规划是业主向监理单位支付监理服务费用的依据 E：监理规划是监理单位进行内部考核的依据

13、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有。A：使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B：机械设备过度磨损 C：设计中的安全系数过小

D：施工虽然按规程进行，但规程已更改 E：施工方法不当

14、某分部工程双代号网络计划如图3-54所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：所有节点均为关键节点 B：所有工作均为关键工作

C：计算工期为15天且关键线路有两条 D：工作1-3与工作1-4的总时差相等 E：工作2-7的总时差和自由时差相等

15、根据下表给定逻辑关系绘制而成的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误的是． A：节点编号有误 B：有循环回路 C：有多个起点节点 D：有多个终点节点 E：不符合给定逻辑关系

16、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。A．管理对象 B．管理主体 C．服务对象 D．服务内容 E．服务阶段

17、工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为。

A：在项目决策阶段，工程技术文件表现为项目策划文件

B：在初步设计阶段，工程技术文件主要表现为初步设计图纸及有关设计资料 C：施工图设计阶段，工程技术文件表现为功能描述书 D：工程招标阶段，工程技术文件主要以招标文件来体现 E：相应的工程设计文件主要在初步设计阶段得以体现

18、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

19、工作的最早完成时间表述正确的是（）。

A．紧前工作的最早开始时间与工作的持续时间之和 B．工作起点节点的最早时间与工作的持续时间之和 C．时标网络计划中箭线的箭头所对应的时间 D．工作完成节点的最早时间

E．工作的最早开始时间与持续时间之和

20、下列关于建筑工程施工许可的说法正确的是。A：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告

B：既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止 C：施工许可证延期以两次为限，每次不超过三个月 D：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

E：按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证

21、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

22、代理具有的特征包括__。

A．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B．代理人以被代理人的名义实施代理行为

C．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 D．被代理人对代理行为承担民事责任

E．代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理

23、根据FIDIC合同条件，承包商应在每个月末向监理工程师提供月报表，该报表涉及的款项有__。

A．已实施的永久工程的价值 B．临时工程、计日工

C．法规变更引起的价格调整 D．施工缺陷修补费用

E．按标书附录中注明的设备和材料发票价值的某一百分率

24、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

25、利用横道图表示工程进度计划的特点有。

A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系

E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

第五篇：2017年湖北省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证试题

2017年湖北省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算

D：技术与经济相结合

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。A．重新申请领取施工许可证

B．向发证机关申请延期施工许可证 C．报发证机关核验施工许可证 D．重新办理开工报告的批准手续

3、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。A．监理大纲 B．委托监理合同 C．监理规划

D．监理实施细则

4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由。

A：工程师负责检验，发包人承担检验费用 B：工程师负责检验，承包人承担检验费用 C：承包人负责检验，发包人承担检验费用 D：承包人负责检验，承包人承担检验费用 E：专业监理

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。

A：承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间 B：施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准 C：运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用 D：承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有 E：专业监理

6、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。

A：社会事件与合法行为 B：自然与非自然 C：事件和行为 D：主体与客体 E：专业监理

7、某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为5天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图所示．则工作M的总时差是天。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

8、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

9、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

10、选择合理的承发包模式和合同计价方式是目标控制的。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：合同措施 E：工程保险金

11、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。A：主体 B：客体 C：标的物 D：第三方 E：工程保险金

12、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。A：固定总价 B：可调总价 C：可调单价 D：固定单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，无法施工，停工5天。在这种情况下。

A：承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿 B：承包商可得到延长工期，得不到费用补偿 C：承包商得不到延长工期，可得到费用补偿 D：承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D：组织设计交底 E：专业监理

15、根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确。

A：工作流程 B：控制要点 C：工作方法 D：工作内容 E：工程保险金

16、根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是。

A：向设计单位提供设备厂家名录

B：向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料 C：指示设计单位变更设计 D：保守设计单位申明的秘密 E：专业监理

17、设计招标应采用方式进行招标。A：公开

B：设计方案竞选 C：询价 D：邀请 E：专业监理

18、已知某工程的混凝土直接费为420元，间接费率为12％，利润率为4％，建设地点为县镇。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为元。A：486．44 B：503．54 C：503．81 D：505．90 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足的需要。A：控制概算 B：编制招标文件 C：施工图设计

D：非标准设备制作 E：专业监理

20、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

21、监理实施细则编写的依据不包括。A：监理规划

B：与专业工程相关的标准 C：施工组织设计 D：专项施工方案 E：工程保险金

22、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例2·单选题】已知某工程施工持续时间见表2-5。为缩短计划工期，允许第Ⅰ和第Ⅱ施工过程之间搭接1天，施工过程Ⅱ完成后，要技术间歇2天，第Ⅲ和第Ⅳ施工过程之间有1天的组织间歇。按照流水施工组织，其最短总工期为天。A：40 B：41 C：42 D：43 E：自我评定

24、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。

A：发包人负责试验，费用由发包人承担 B：发包人负责试验，费用由承包人承担 C：承包人负责试验，费用由发包人承担 D：承包人负责试验，费用由承包人承担 E：专业监理

25、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是 A．对心血管系统作用较强 B．对骨骼肌兴奋作用更强 C．对胃肠平滑肌作用较弱 D．具有中枢作用

E．对腺体分泌作用较弱

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，初步设计文件应当满足__的需要。A．控制概算 B．施工

C．编制施工招标文件 D．主要设备材料订货 E．编制施工图设计文件

2、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

3、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

4、采用合同中工程量清单的单价或价格有__几种情况。A．直接套用

B．业主和工程师选择 C．协商单价和价格 D．间接套用 E．部分套用

5、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：对外商提供的设备设计图纸进行审查

D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会

6、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施。A：工作内容 B：工作程序 C：持续时间 D：衔接关系 E：逻辑关系

7、在合同订立过程中，有效的承诺应满足__条件。A．在要约规定的期限内向要约人做出 B．对要约内容做出实质性的改变 C．对要约内容表示完全同意 D．必须经过公证 E．必须经过鉴证

8、项目监理机构的内部管理制度包括。A：隐蔽工程质量验收制度 B：工程质量事故处理制度 C：监理费用支出预算制度 D：对外行文审核批准制度 E：监理工作日志制度

9、法人应当具备等条件。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：经上级行政主管机关批准

10、工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所

B：股票要优先转让给公司原有股东

C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人

11、时间一投资累计曲线的绘制步骤有。

A：确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图

B：根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间(月或旬)的投资，在时标网络图上按时间编制投资支出计划 C：计算规定时间t计划累计完成的投资额 D：按各规定时间的值，绘制S形曲线

E：按S形曲线，编制建设资金贷款利息计划

12、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

13、流水施工能够__。A．提高劳动生产率

B．保证施工连续、均衡、有节奏地进行 C．有利于资源供应的组织 D．不能实施专业化施工 E．导致工人劳动强度增大

14、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

15、固定节拍流水施工的特点是（）。

A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C．相邻施工过程的流水步距相等

D．各施工段同时开展相同专业的施工 E．同一时间内将会有多个专业队施工

16、工程项目的设备质量应分别通过进行检验。A：开箱检查 B：专业检查 C：例行检查

D：单机无负荷试车或联动试车 E：完好率检查

17、设立监理股份有限公司可以采取方式。A：认缴设立 B：发起设立 C：募集设立 D：合作设立 E：独资设立

18、下列监理规划内容中，体现针对具体工程特点、具有针对性内容的有。A：监理工作依据

B：项目监理机构的组织形式 C：项目监理机构的人员配备计划 D：监理工作程序 E：监理目标控制措施

19、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

20、关于工程费用与工期在一般情况下的关系，说法正确的有。A：工期延长，工程总费用一定增加 B：工期缩短，工程总费用一定增加 C：工期缩短，直接费用随着增加

D：工期缩短，工程间接费用随着增加 E：工期缩短，间接费用随着减少

21、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

22、建设工程组织依次施工时，其特点包括。A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B：如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C：施工现场的组织管理工作比较复杂

D：单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E：相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

23、某工程双代号网络计划如图3-50所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明。A：关键线路有2条

B：工作1-3与工作3-6的总时差相等 C：工作4-7与工作5-7的自由时差相等 D：工作2-6的总时差与自由时差相等 E：工作3-6的总时差与自由时差不等

24、总进度目标可进一步分解为__。A．进度目标 B．季度进度目标 C．月进度目标

D．各阶段的进度目标 E．各子项目的进度目标

25、政府的工程质量监督管理的特点有（）。A．法令性 B．权威性 C．综合性 D．强制性 E．服务性